Pridržano javno naročilo
KOČEVSKI LES, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV/6a
1330 KOČEVJE
Matična št.: 6812694000 ID za DDV: SI13197797 xxx.xxxxxxxx-xxx.xx xxxx@xxxxxxxx-xxx.xx
Datum: | 30. 7. 2021 |
Št. JN | JN 13/2021 |
Št. zadeve | 430-9/2021-3 |
Sečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2021-2023
Pridržano javno naročilo
02b_Razpisna dokumentacija
Naročnik: | Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o., Trata XIV 6A 1330 Kočevje |
telefon: | 00 00 00 000 |
elektronski naslov: | |
spletna stran: | |
matična številka: | 6812694000 |
ID za DDV: | SI 13197797 |
transakcijski računi: | XX00 0000 0000 0000 000 – DBS d.d. |
1. Kazalo
2. Navodila za pripravo ponudbe 5
2.1 Način prevzema dokumentacije 5
2.3 Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika 5
2.4 Način in rok za oddajo ponudbe 5
2.6 Pogoji za sklenitev okvirnega sporazuma 6
Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe: 9
Predložitev ali navedba neresničnih izjav 10
2.8 Odločitev v postopku javnega naročila in oddaje posameznih naročil 10
Zavrnitev vseh prejetih ponudb: 10
Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila 10
Sklenitev okvirnega sporazuma: 10
Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba: 11
3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije 13
3.2 Jezik postopka in ponudbe 13
3.3 Javnost in zaupnost postopka 13
3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila 14
4. Pogoji za priznanje sposobnosti 16
4.2 Poslovna in finančna sposobnost 19
4.3 Tehnična in strokovna sposobnost 20
5. Samostojna ponudba / skupna ponudba / ponudba s podizvajalcem 23
5.3 Ponudba s podizvajalcem 23
6.1 Zavarovanje za resnost ponudbe 25
6.2 Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma 25
7. Obvladovanje koruptivnih tveganj 26
7.1 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 26
8.2 Določitev območja na katerih se bodo izvajala dela 27
9. Okvirni sporazum - vzorec 28
10.1 Obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku 40
10.2 Obrazec št. 2 - Ponudba 42
10.3 Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 44
10.4 Obrazec št. 4 - Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 46
10.5 Obrazec št. 5 - Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov 48
10.6 Obrazec št. 6 – Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov 50
10.7 Obrazec št. 7 - Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov 51
10.8 Obrazec št. 8 - Izjava gospodarskega subjekta 52
10.10 Obrazec št. 10 - Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila 55
10.11 Obrazec št. 11 - Seznam referenc ponudnika 58
10.12 Obrazec št. 12 – Referenčno potrdilo 59
10.13 Obrazec št. 13 – Zavarovanje za resnost ponudbe - Menična izjava izdajatelja menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje 61
10.14 Obrazec št. 14 - Vzorec menične izjave kot zavarovanja za dobro izvedbo 63
2. Navodila za pripravo ponudbe
2.1 Način prevzema dokumentacije
Dokumentacija je na voljo ponudnikom na spletnem mestu naročnika xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxx.xx/.
Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do vključno pet dni pred rokom za oddajo ponudb, do 12:00 ure.
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do dva dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.
Vsa dodatna pojasnila dokumentacije, ki jih bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil, postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.
2.3 Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika:
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil. Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za prejem ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.
2.4 Način in rok za oddajo ponudbe
Ponudnik odda ponudbo na xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 v *.pdf ali *:jpg formatu ali *.tif formatu do dne 10.
9. 2021 do 12.00 ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v ustrezne razdelke v sistemu eJN.
Skladno z določilom 37. člena ZJN-3A naročnik brez uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev določa, da ponudniki oddajo izpolnjen razpisni obrazec št. 13 - Zavarovanje za resnost ponudbe - Menična izjava izdajatelja menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, skupaj z bianco menico, na naslov: Kočevski les d. o. o., Trata XIV/6a, 1330 Kočevje do 10. 9. 2021 do 12.00 ure. Ponudnik naj poštno pošiljko opremi z nazivom, naslovom in kontaktno osebo, na prednji strani pa napiše poleg naziva in naslova naročnika še oznako: NE ODPIRAJ! PONUDBA za JN 13/2021 Naročnik bo kot dopustno upošteval le predložitev v tej točki dokumentacije navedenih obrazcev.
Ponudnik sme ponudbo umakniti, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe na enak način, kot jo je oddal. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik oddane prijave ne more več spremeniti, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 10. 9. 2021 ob 12.01 uri preko sistema eJN.
Javno bodo objavljeni naslednji podatki: naziv/ime ponudnika in dokument (obrazec št. 2), ki ga bo ponudnik pripel v zavihek »Predračun« v celoti.
2.6 Pogoji za sklenitev okvirnega sporazuma
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje po tem razpisu. Tri najugodnejše ponudnike bo naročnik izbral skladno z merilom v nadaljevanju.
Na podlagi okvirnega sporazuma bo naročnik oddal posamezna naročila ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ob uporabi merila cena.
Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki izpolnjuje zahteve naročnika iz povabila in katere skupna končna ponudbena vrednost brez davka na dodano vrednost je najnižja, skladno z merili, kot izhajajo iz te dokumentacije.
a) C1 do C7 – ponudbena cena za posamezno vrsto del oz. urno postavko
b) C8 – podpis Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem
Število točk, ki jih prejme ponudba ponudnika Posamezna ponudba lahko doseže
po merilu C1 največ 15 točk
po merilu C2 največ 45 točk
po merilu C3 največ 15 točk
po merilu C4 največ 6 točk
po merilu C5 največ 9 točk
po merilu C6 največ 2 točki
po merilu C7 največ 3 točke
po merilu C8 največ 5 točk
skupno število točk po merilu C1 do C8 je največ 100 točk.
Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo seštejejo.
Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:
C1= Csmin1/ Cspon1 x 15 C2= Csmin2/ Cspon2 x 45 C3= Csmin3/ Cspon3 x 15 C4= Csmin4/ Cspon4 x 6 C5= Csmin5/ Cspon5 x 9 C6= Csmin6/ Cspon6 x 2 C7= Csmin7/ Cspon7 x 3
C8 – ponudnik, ki se bo zavezal k podpisu Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem pridobi 5 točk, sicer 0 točk.
Csmin(n) – najnižja ponudbena cena za posamezno merilo od C1 do C6 Cspon(n) – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe za merilo od C1 do C6
n=1…6
Ponudnik v predračunu navede ceno storitev za storitve, ki predstavljajo merilo od C1 do C5 v EUR za m³ posekanega in spravljenega lesa, za merilo C6 v EUR za uro (60 minut) dela:
Merilo C1 KLASIČNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA I. – MANJ ZAHTEVNE
RAZMERE, sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
- Kratka spravilna razdalja: do 250 m
- Manj skalovit teren: do 30 %
- Kategorija vlačenja: dol, ravno
- Priporočeno spravilno sredstvo: prilagojen kmetijski traktor, pogon na eno os
- Priporočena organizacijska oblika: I+1 (traktorist in sekač)
- Ugodnejše sestojne razmere:debelejše drevje, redno odkazilo, večja gostota odkazila.
Merilo C2 KLASIČNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA II. – ZAHTEVNE RAZMERE,
sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
- Daljša spravilna razdalja: do 750 m
- Bolj skalovit teren: do 50 %
- Kategorija vlačenja: ravno, gor
- Priporočeno spravilno sredstvo: prilagojen kmetijski traktor, pogon na dve osi, srednji gozdarski zgibnik
- Priporočena organizacijska oblika: I+1 (traktorist in sekač),
- Manj ugodne sestojne razmere.
Merilo C3 KLASIČNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA III. – BOLJ ZAHTEVNE
RAZMERE, sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
- Daljša spravilna razdalja: nad 750 m
- Bolj skalovit teren: nad 50 %
- Kategorija vlačenja: gor
- Priporočeno spravilno sredstvo: specialni gozdarski zgibnik
- Priporočena organizacijska oblika: I+1 (traktorist in sekač), I+2 (traktorist in dva sekača)
- Neugodne sestojne razmere: sanitarna sečnja, manjše število odkazanih dreves, drobno drevje in večja vejnatost:
Merilo C4 STROJNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA I. – MANJ ZAHTEVNE
RAZMERE, sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
- Kratka spravilna razdalja: do 500 m
- Redna sečnja
- Večja gostota odkazila
- Ugodne terenske razmere (naklon terena, skalovitost,…)
Merilo C5 STROJNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA II. – ZAHTEVNE RAZMERE,
spravilo lesa v naslednjih razmerah:
- Daljša spravilna razdalja: nad 500 m
- Manjša gostota odkazila
- Manj ugodne terenske razmere (večji nakloni, skalovitost,…)
Merilo C6 Cena ure dela za ostala dela v gozdu po naročilu naročnika – ura delavca sekača z motorno žago. Za določitev obsega števila ur dela potrebnega za izvedbo storitev obračunanih po urah dela se uporabi Prilogo 2 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10 in nadaljnji).
Merilo C7 Xxxx ure dela za ostala dela v gozdu po naročilu naročnika – ura traktorja+traktorista. Za določitev obsega števila ur dela potrebnega za izvedbo storitev obračunanih po urah dela se uporabi Prilogo 2 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10 in nadaljnji).
Merilo C8 Ponudnik, ki se s ponudbo zaveže, da bo z naročnikom podpisal Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem pridobi 5 točk, sicer 0 točk.
Naročnik omejuje maksimalne sprejemljive cene za posamezne postavke kot sledi: C1= 14,00 EUR
C2= 16,50 EUR
C3= 19,00 EUR
C4= 18,00 EUR
C5= 20,00 EUR
C6= 12,50 EUR
C7= 35,00 EUR
Ponudbe ponudnika, ki bodo pri eni ali več postavk presegale maksimalne sprejemljive cene, bodo kot neprimerne zavrnjene.
2.7 Dopustnost ponudbe Dopustna ponudba:
Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno in pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.
Ponudnik mora ponudbi priložiti vse zahtevane dokumente določene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te dokumentacije (obrazci in izjave za sestavo ponudbe), ki jo prevzame preko spletne strani naročnika. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika za osebo, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.
V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupini ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščene osebe tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika tega partnerja za osebo, ki je pooblaščena za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za partnerja v skupni.
V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njegove strani pooblaščene osebe. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca za osebo, ki je pooblaščena za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za podizvajalca.
Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.
Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.
Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.
Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določbami ZJN-3.
Naročnik se lahko, ne glede na to ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji ali ne, v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.
Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela transparentnosti.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije v ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije v ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja,
razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba.
Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ponudnika izločil.
Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila,
bo naročnik xxxxxxxx, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v ponudbi.
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.
Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Predložitev ali navedba neresničnih izjav:
V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-
Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni dobavitelj ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.
2.8 Odločitev v postopku javnega naročila in oddaje posameznih naročil Ustavitev postopka:
Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar koli ustaviti postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik bo že predložene ponudbe neodprte vrnil pošiljateljem.
Zavrnitev vseh prejetih ponudb:
Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.
Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:
Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.
Naročnik bo ponudnike o svoji odločitvi v postopku javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma obvestil na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.
Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. Sklenitev okvirnega sporazuma:
Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v predmetnem postopku javnega naročila bo naročnik z največ tremi najugodnejšimi ponudniki sklenil okvirni sporazum. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu okvirnega sporazuma v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa okvirnega sporazuma.
Naročnik bo posamezna naročila za »Sečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2021-2023« naročal po potrebi na podlagi okvirnega sporazuma in v skladu s pogoji iz okvirnega
sporazuma. Pri oddaji naročil se naročnik lahko pisno posvetuje z izbranim ponudnikom, skladno z
določili 48. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo storitev zagotoviti odzivni čas, skladno z zahtevami te dokumentacije posamezno naročeno storitev pa izvesti v obsegu in roku, ki ga bo dogovoril z naročnikom, ob upoštevanju cen za izvedbo posamezne vrste storitve, ki jih bo ponudil v svoji ponudbi in bodo priloga okvirnemu sporazumu.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila in z izbranim ponudnikom ne bi sklenil okvirnega sporazuma, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila pisno obvestil vse ponudnike.
Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:
V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, si pridržuje pravico, da naročilo odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.
V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.
Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v dveh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške.
Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - XXXXX0000, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem; navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada; ter potrdilo o plačilu takse.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži preko portala eRevizija.
Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso skladno z določili ZPVPJN.
Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290- (šestmestna številka, ki vključuje tudi številko objave javnega naročila)21.
3. Ostala določila
3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije Predpisi:
Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - XXXXX0000, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ)
- ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.
3.3 Javnost in zaupnost postopka
Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.
Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.
Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« oziroma naročniku predloži sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki določa podatke, ki sodijo pod poslovno skrivnost. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne
podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske službe je naročnik dolžan upoštevati ne glede na to v kateri fazi postopka je le-ta predložen naročniku.
Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.
3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila Vrednost ponudbe:
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene se obvezno računajo in vpisujejo na dve decimalni mesti, skupna končna vrednost ponudbe se izračuna in vpiše na dve decimalni mesti. Vrednost ponudbe bo morala vsebovati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun, kot so: morebitne dajatve, strošek goriva in prevozni stroški, stroški dela, manipulativni in režijski stroški, morebiten popust in vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene in s tem na vrednost ponudbe. Naročnik dodatnih stroškov, ki ne bodo vključeni v ponudbeno ceno, ne bo priznaval.
Naročnik bo zagotovil sredstva v svojem poslovnem načrtu v vsakem letu izvajanja naročila. Plačila:
Naročnik zahteva plačilni rok 30 brezobrestnih dni od datuma prejema računa, ki ga bo dobavitelj izstavil po vsakem izvršenem poslu. Krajši plačilni rok za naročnika ni sprejemljiv.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega dobavitelja. V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo bo moral glavni dobavitelj v okvirnem sporazumu, pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega dobavitelja neposredno plača podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, glavni dobavitelj pa bo moral svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega dobavitelja, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
V primeru, da glavni dobavitelj naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.
V primeru morebitnih dodatnih naročil, ki bi bila nujno potrebna za izvedbo javnega naročila in neposredno povezana s predmetom javnega naročila, bo naročnik postopal skladno z določbami ZJN-3.
4. Pogoji za priznanje sposobnosti
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v tako določeno, izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z določili 81. člena ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik, v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.
4.1 Razlogi za izključitev Pogoj 1:
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave zanaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Do 31. decembra 2021 se dovoli popravni mehanizem v primeru, če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja ta subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo v tem primeru določil primeren rok, ki ne bo daljši od 30 dni, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti.
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki mu lahko na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta, če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu z določbami 65. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi, ali če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
4.2 Poslovna in finančna sposobnost Pogoj 9:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež ali mora imeti registrirano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.
Javno naročilo predstavlja pridržano javno naročilo v smislu 31. člena ZJN-3. V postopku javnega naročanja sodelujejo lahko le invalidska podjetja in zaposlitveni centri, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. Gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje lahko odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim podjetjem ter podjetjem s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.
Ponudnik mora biti na dan oddaje ponudbe vpisan:
- v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) skladno s 83. členom Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2, 98/14, v nadaljevanju: ZZRZI) ali
- seznam zaposlitvenih centrov pri MDDSZ ali
- evidenco socialnih podjetij pri MDDSZ. Pogoj 11:
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset dni.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.
Višina letnih prihodkov:
Ponudnik, ki se prijavlja za mora imeti vsakoletni prihodek od prodaje v zadnjih dveh letih (leto 2019, 2020), oziroma od ustanovitve, v kolikor podjetje posluje krajši čas najmanj v višini 300.000,00 EUR
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo bilance uspeha in bilance stanja za leti 2019 in 2020 oziroma druga dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov. Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco stanja, bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za navedeni poslovni leti.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji. Prihodki ponudnikov v skupnem nastopu se upoštevajo kumulativno, pri čemer morajo prihodki poslovodečega ponudnika znašati najmanj 1/3 vseh zahtevanih prihodkov v posameznem poslovnem letu.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti (zavarovalna vsota v višini najmanj 100.000,00 EUR). Zavarovanje odgovornosti za škodo vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev.
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Ponudnik mora predložiti fotokopijo veljavne zavarovalne police.
4.3 Tehnična in strokovna sposobnost Pogoj 14:
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila uspešno izvedel storitve:
- Sečnje, izdelava in spravila gozdno lesnih sortimentov v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR letno
Ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco, najmanj v višini, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika/soponudnika in/ali podizvajalca ter drugega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v ponudbi, zahteva predložitev izjav, dokumentov ali drugih dokazil, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izključil. Dodatna dokazila, ki jih lahko zahteva naročnik so katerakoli dokazila, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v tej dokumentaciji. Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za sodelovanje ali predložil zahtevanih dokazil bo naročnik izključil. Kot nekvalitetno opravljene storitve štejejo: zamude pri opravljanju storitev; nepravilnosti in pomanjkljivosti v opravljanju storitev (t.j. reklamacije), izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, poškodovanje opreme in podobno.
Ponudnik izpolni obrazec Reference in za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu. V kolikor ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje z opravljenimi referenčnimi deli za enega naročnika, lahko referenčni pogoj izpolni z dvema ali največ tremi referenčnimi deli skupaj.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci Xxxxx 15:
Ponudnik bo spoštoval vsa zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in bo s naročnikom in drugimi izvajalci, ki bodo opravljali dela sklenil Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank, ki ga bo naročnik objavil na svojih spletnih straneh. Pred pričetkom del bo moral zagotoviti, da bodo imele vse osebe, ki bodo opravljali dela v gozdu popolno osebno varovalno opremo, ki vsebuje: varovalne čevlje ali škornje z vgrajeno kovinsko kapico na sprednjem delu obutve, protivrezne hlače, zaščitne gozdarske rokavice, zaščitna gozdarska jakna z vidnimi opozorilnimi barvami, gozdarska varovalna čelada z zaščitno mrežico in glušniki oz. drugo opremo zahtevano s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Obvezni del osebne varovalne opreme predstavlja tudi oprema za nudenje prve pomoči. Celotna oprema mora biti brezhibna in certificirana, v primeru obrabe predčasno zamenjana.
Ponudnik poda izjavo o izpolnjevanju zahtev po tem pogoju. Pogoj 16:
V skladu z določili Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94, 50/06, 74/11, 80/12), mora ponudnik izpolnjevati z zakonom in podzakonskimi predpisi določene pogoje za opravljanje dejavnosti s področja storitev, ki so predmet tega razpisa in sicer najmanj za sečnjo in spravilo lesa. Prav tako mora ponudnik, ki podaja prijavo podati izjavo, da te pogoje izpolnjujejo tudi njegovi podizvajalci oz. drugi pogodbeni partnerji, ki bodo sodelovali pri izvrševanju predmetnih del, ki jih bo naročnik oddajal v drugi, izvedbeni fazi predmetnega javnega naročila.
Ponudnik mora zagotavljati ustrezen kader na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. na podlagi drugega pogodbenega razmerja skladno z zgoraj navedenim Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih, in sicer za:
- vodenje delovnih skupin delavcev, sečno-spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih razmerah: najmanj 6. raven izobrazbe s področja gozdarstva - 1 delavec;
- traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja: najmanj 4. raven izobrazbe s področja gozdarstva ali pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji - 2 delavca;
Ponudnik mora razpolagati najmanj z naslednjo tehnično opremo:
- profesionalno motorno verižno žago (z vsemi potrebnimi varovalnimi sestavnimi deli)
- primeren stroj za spravilo lesa, prilagojen kmetijski traktor z gozdarsko nadgradnjo – zaščita kabine, daljinsko voden gozdarski vitel, naletna deska zadaj in rampna deska spredaj, zaščita vseh vrtljivih delov, kolesne verige, zaščita podvozja; specialni gozdarski zgibni traktor oz. gozdarski zgibnik, stroj za strojno sečnjo in spravilo lesa
Ponudnik mora izpolniti obrazec Seznam razpoložljive tehnične opreme in navesti seznam opreme z vpisanimi podatki. V ponudbi mora ponudnik predložiti dokazilo, da ima na razpolago ustrezno število in ustrezna vozila. Ponudnik mora pred začetkom izvajanja storitev prevozov naročniku predložiti potrdilo o veljavno opravljenem tehničnem pregledu vozil.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. Izkazovanje razpolaganja z ustrezno tehnično opremo se lahko izkaže na stvarnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.
Naročnik si pridržuje pravico da bo v postopku izbire zahteval dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz te točke.
5. Samostojna ponudba / skupna ponudba / ponudba s podizvajalcem
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za izključitev in pogojev za priznanje sposobnosti, kjer je tako določeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem, ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.
V primeru, da bo v tem postopku javnega naročanja izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom okvirnega sporazuma naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok trajanja pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.
Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji dokumenti:
- Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- ESPD obrazec
- Pooblastilo gospodarskega subjekta in pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov
- Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov
- Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu).
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem.
Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitev s podizvajalci mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje storitev po sklenjenem okvirnem sporazumu in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na sposobnost in so navedeni v tej dokumentaciji.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v tej dokumentaciji. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje naročila in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca, bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjenem okvirnem sporazumu za predmetno javno naročilo.
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, če bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnika kot glavnega dobavitelja. Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora:
- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- glavni izvajalec k svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni naslednji dokumenti:
- Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- ESPD obrazec
- Pooblastilo gospodarskega subjekta in pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov
- Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov
- Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu)
6. Finančna zavarovanja
6.1 Zavarovanje za resnost ponudbe
Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR, z oznako brez protesta, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Xxxxxx z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev okvirnega sporazuma,
- predloži v ponudbi neresnične podatke,
- ob sklenitvi okvirnega sporazuma ne izroči naročniku bianco, podpisanih in žigosanih menic z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Neunovčene menice za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.
6.2 Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma
Ponudnik s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral ob sklenitvi okvirnega sporazuma izročiti naročniku tri bianco podpisane in žigosane menice za vsak odprt transakcijski račun in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 20.000,00 EUR z oznako »Brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do vključno 40 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Menice z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma naročnik unovči, če izbrani ponudnik (izvajalec) svojih obveznosti do naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma ne izvaja skladno z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v posameznem vabilu k dajanju ponudb, v zahtevani kvaliteti, obsegu in rokih, ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoji krivdi odstopi od okvirnega sporazuma ali v primeru, da naročnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od okvirnega sporazuma ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) krši določila okvirnega sporazuma.
7. Obvladovanje koruptivnih tveganj
7.1 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik po pozivu naročnika, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to za posledico ničnost pogodbe / okvirnega sporazuma.
Naročnik bo moral navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi.
Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja).
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano Izjavo gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu).
V primeru skupne ponudbe je izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu) obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.
V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu) obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.
8. Tehnične specifikacije
Predmet javnega naročila je izvedba spodaj navedenih storitev:
- posek in izdelavo izbranih dreves,
- kleščenje, krojenje in spravilo izbranih dreves,
- beljenje panjev in zlaganje odpadnih vej na kupe,
- dodelava in sortiranje lesa na skladišču ob kamionski cesti po kvaliteti GLS in sicer po principu:
- žagarska hlodovina skupaj,
- celulozni, manipulativni in industrijski les skupaj
- oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
- krojenje in prežagovanje lesa na skladišču lesa ob kamionski cesti na dolžine
- žagarska hlodovina: 4 m + nadmera min. 10 cm (velja za iglavce)
- celulozni, manipulativni in industrijski les: 4-4,2 m
- v primeru listavcev: po predhodnem dogovoru z naročnikom oz. končnim kupcem,
- oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
Ocenjena količina lesa znaša 5.100 m³/letno za čas trajanja izvajanja okvirnega sporazuma.
8.2 Določitev območja na katerih se bodo izvajala dela
Dela se bodo izvajala na parcelah v upravljanju družbe Kočevski les d.o.o. Dela se bodo izvajala tudi na drugih območjih, ki bodo naknadno vključena v upravljanje družbe Kočevski les d.o.o. oz. bo za območja izdana odločba o sečnjah ali o sanitarnih sečnjah.
Za izvajanje storitve, ki je predmet tega javnega naročila, bo v celoti odgovoren izbrani ponudnik. V primeru nastanka škode, naročnik ne bo nosil nobene materialne ali kakršne koli druge odškodninske odgovornosti.
Naročnik si pridržuje pravico brez kakršnih koli obveznosti do izbranega ponudnika odstopiti od okvirnega sporazuma v primeru, da le-ta ne bi izvajal storitve, ki je predmet tega javnega naročila ali bi jo izvajal v neskladju z navodili naročnika, okvirnim sporazumom in določbami te razpisne dokumentacije.
9. Okvirni sporazum - vzorec
Stranki okvirnega sporazuma
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, ki jo zastopa direktor Xxxx Xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx: 6812694000 davčna številka: SI 13197797
transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 – DBS d.d.
(v nadaljevanju: naročnik)
in
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa:
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)
matična številka: davčna številka: transakcijski račun: (v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednji
OKVIRNI SPORAZUM številka
SEČNJA, IZDELAVA IN SPRAVILO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV
1. člen (uvodne določbe)
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
, pod številko objave in v Uradnem listu Evropske unije dne , pod številko objave ,
- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje, prejetih ponudb in ocene prejetih ponudb, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka , z dne , izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila,
- je izbrani ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
2. člen
(predmet okvirnega sporazuma)
S tem okvirnim sporazumom naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo
»Sečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2021-2023«.
Izvajalec bo za naročnika izvajal naslednje storitve:
- posek in izdelava izbranih dreves,
- kleščenje, krojenje in spravilo izbranih dreves,
- beljenje panjev in zlaganje odpadnih vej na kupe,
- dodelava in sortiranje lesa na skladišču ob kamionski cesti po kvaliteti GLS in sicer po principu:
o žagarska hlodovina skupaj,
o celulozni, manipulativni in industrijski les skupaj
o oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
- krojenje in prežagovanje lesa na skladišču lesa ob kamionski cesti na dolžine
- žagarska hlodovina: 4 m + nadmera min. 10 cm (velja za iglavce)
- celulozni, manipulativni in industrijski les: 4-4,2 m
- v primeru listavcev: po predhodnem dogovoru z naročnikom oz. končnim kupcem,
- oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljal storitev po tem okvirnem sporazumu skladno z naročnikovim planom in navodili naročnika.
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma spoštoval zahteve naročnika navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in svojo ponudbo z dne na podlagi katere je bil izbran.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal storitev kvalitetno in strokovno, skladno s pravili stroke in v obsegu, kot bo to potrebno.
Posek in spravilo lesa se izvede na parcelah v upravljanju družbe Kočevski les d.o.o. Dela se bodo izvajala tudi na drugih območjih, ki bodo naknadno vključena v upravljanje družbe Kočevski les d.o.o. oz. bo za območja izdana odločba o sečnjah ali o sanitarnih sečnjah.
Posek in spravilo lesa se opravi na podlagi vsakokratne pridobljene odločbe Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju odločba ZGS).
Naročnik bo na podlagi pridobljene odločbe ZGS izvajalcu naročil obseg in vrsto del.
3. člen
(trajanje okvirnega sporazuma)
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo iz dnem podpisa tega okvirnega sporazuma s strani obeh strank sporazuma, izvajati pa se začne, ko izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo del.
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas, in sicer za obdobje 24 mesecev od začetka izvajanja, to je od vključno do vključno .
Sprememba veljavnosti tega okvirnega sporazuma je mogoča s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu.
4. člen (izvajanje naročila)
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, sam. Izvajalec brez soglasja naročnika v dela po tem okvirnem sporazumu ne sme vključiti podizvajalca, razen v primeru, ko bi bilo to nujno potrebno za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu in s soglasjem naročnika ter sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem sporazumu.
- V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem sporazumu, mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu sporazumu izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu1.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo ki je predmet tega okvirnega sporazuma sam in z naslednjimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi2:
podizvajalec št. 1:
naziv: naslov: matična številka: ID za DDV: SI
transakcijski račun SI56 pri
ki ga zastopa: vrsta del: predmet del: količina del: vrednost del: kraj izvedbe del: rok izvedbe:
podizvajalec je v ponudbi izvajalca z dne podal pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca.
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo in izpolnitev tega okvirnega sporazuma proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tem okvirnem sporazumu mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu sporazumu izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (petih) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
1 Prvi in drugi odstavek bosta v okvirnemu sporazumu v kolikor ponudnik pri izvedbi naročila ne bo sodeloval s podizvajalcem
2 Navedeni podatki bodo v okvirnem sporazumu za vsakega od podizvajalcev
5. člen
(odgovornost za podizvajalce)
Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe naročila po tem okvirnem sporazumu tretji osebi.
Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Xxxxxxxxxxx odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del okvirnega sporazuma ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del storitev iz tega okvirnega sporazuma, ne odveže izvajalca katerih koli obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben izvajati del po tem okvirnem sporazumu, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.
6. člen (odgovornost izvajalca)
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami tega okvirnega sporazuma in veljavnih predpisov izvrši vse storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma skladno z zahtevami in naročili naročnika.
7. člen (cena)
Pogodbena cena del je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne , ki znaša:
Postavka | Cena (brez DDV) | Vrednost DDV (v EUR) | Skupna ponudbena cena z DDV |
Cena za klasično sečnjo in spravilo lesa, kategorije I. – manj zahtevne razmere, cena podana za m³ lesa | |||
Cena za klasično sečnjo in spravilo lesa, kategorije II. – zahtevne razmere, cena podana za m³ lesa | |||
Cena za klasično sečnjo in spravilo lesa, kategorije III. – bolj zahtevne razmere, cena podana za m³ lesa | |||
Cena za strojno sečnjo lesa, Kategorija I. -manj zahtevne razmere, cena podana za m³ lesa |
Cena za strojno sečnjo lesa, Kategorija II. - zahtevne razmere, cena podana za m³ lesa | |||
Cena za uro dela (60 minut) za sekača z motorno žago | |||
Cena za uro dela (60 minut) za traktor s traktoristom |
Pogodbena cena vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo dokumentacije, prometne ureditve, stroškov sanacije poti, zavarovanj, varnosti pri delu in morebitnih drugih stroškov.
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja okvirnega sporazuma fiksne.
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja predvidenega obsega storitve, ki je bila navedena v razpisni dokumentaciji, glede na to, da je storitev vezana na razmere v gozdovih ter izdane odločbe ZGS.
8. člen (plačilni pogoji)
Opravljena dela po tem okvirnem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, ki so dokumentirane ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca do zaključka del po sporazumu.
Sečnja in spravilo lesa se obračuna po ponudbeni ceni izvajalca določeni s ponudbo v enotah EUR na m³ za posamezno kategorijo. Cena sečnje in spravila lesa vključuje tudi vsa spremljajoča dela, kot je npr. ureditev sečišča, ki so navedena v 2. členu tega okvirnega sporazuma.
Ostala dela se obračunajo po ponudbeni ceni ure dela v gozdu, ki jo je podal izvajalec v ponudbi . Za določitev obsega števila ur dela potrebnega za izvedbo storitev obračunanih po urah dela se uporabi Prilogo 2 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10 in nadaljnji).
Naročnik bo obračun izvedenih del izvajal na podlagi prevzema lesa na gozdni cesti (hlodovina) oziroma na podlagi tehtanja na tehtnici (oblovina) s strani predstavnika naročnika.
Obračunavanje storitev bo izvajalec opravil z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu. Pri izstavitvi mesečnega računa se mora izvajalec sklicevati na številko sporazuma.
Izvajalec izstavi račun do 8. v mesecu za storitve opravljena v preteklem mesecu. Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih storitev v preteklem mesecu. Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal. Za grajani del mora izvajalec izstaviti dobropis.
Naročnik bo izvajalcu za opravljena dela plačal 30. dan po potrditvi obsega izvedenih del in prejemu
računa na TRR št V primeru spora glede obsega izvedenih del, je naročnik izvajalcu
dolžan plačati nesporen del opravljenih del.
V primeru predčasnega plačila s strani naročnika se obračuna dodatni popust v višini 0,06 % na vsak dan predčasnega plačila.
V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je predložil menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, le-tega plača, v roku iz prvega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:
podizvajalcu
3,
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
na transakcijski račun SI56
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.
V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
9. člen (izvajanje storitve)
Izvajalec jamči, da bo pri izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu v celoti upošteval določbe zakonodaje, ki ureja področje opravljanja storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, razpisne dokumentacije, svoje ponudbe predložene v postopku javnega naročila iz 1. člena tega sporazuma in zahteve naročnika.
Izvajalec bo izvajal storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, na podlagi vsakokratnega naročila s strani naročnika, za kar bo skrbela pooblaščena oseba naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da z lastnimi kapacitetami opravi storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, o čemer odloča naročnik. V navedenem primeru naročnik ne odda naročila izvajalcu.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxx Xxxxxxxxx.
Izvajalec je o izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu dolžan redno obveščati vodjo gozdarstva pri naročniku.
Izvajalec je dolžan voditi evidenco o opravljenih posamičnih storitvah na delovnih nalogih, ki jih potrdi naročnik.
3 odstavek bo v okvirnem sporazumu, če bo ponudnik pri izvedbi del sodeloval s podizvajalci
10. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec izjavlja, da je ustrezno strokovno usposobljen in razpolaga z ustreznimi kadri in tehničnimi zmogljivostmi za posek in spravilo lesa. Izvajalec se zavezuje izvesti sečnjo in spravilo izbranega in označenega drevja, ki ga bo naročil naročnik.
Izvajalec bo z izvedbo del po tem okvirnem sporazumu začel v roku določenega s strani naročnika po oddaji naročila. Posek dreves in spravilo lesa se izvedeta v rokih, ki jih določi naročnik. V primeru višje sile ali slabih vremenskih razmer, ko sečnja in spravilo lesa v roku ne bosta možna, se rok izvedbe del ustrezno podaljša. Pogodbeni stranki nov rok določita sporazumno glede na okoliščine, ki so vplivale na spremembo roka za izvedbo del.
Izvajalec se zavezuje v roku določenega z odločbo Zavoda za gozdove po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče, sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah ter gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje. Poleg tega se izvajalec zavezuje odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi izvedbe del po tem okvirnem sporazumu. Sečišče po končani sečnji je potrebno urediti s vsakokratno veljavnim Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) oz. drugim aktom, ki ureja ureditev sečišč.
Izvajalec mora o predvidenem začetku del obvestiti naročnika ali s strani naročnika pooblaščeno osebo vsaj 3 dni pred začetkom del. Prav tako mora naročnika ali pooblaščeno osebo tedensko obveščati o poteku del, o morebitnih posebnostih, katere se pokažejo ob sami izvedbi del ter o vseh drugih morebitnih opažanjih kot so napadi lubadarja, nesreče, zlorabe (zlasti kraja, nedovoljen posek, požar, nasadi konoplje, odlaganje odpadkov) na gozdnih zemljiščih, na katerih se izvajata sečnja in spravilo lesa iz tega okvirnega sporazuma.
Vsa dela, ki so mu naložena s tem okvirnim sporazumom, je dolžan izvajalec opraviti kot dober gospodar in na način, da ne poškoduje lastnine naročnika ali lastnine tretjih oseb. Izvajalec se zavezuje vsa dela izvesti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, pravilnikom, ki ureja izvajanje sečnje, in ostalimi veljavnimi predpisi.
Med opravljanjem del mora izvajalec skrbeti za varnost pri delu in uporabljati vsa predpisana varnostna sredstva ter sebe in svoje delavce zavarovati za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni. Vsak izvajalec del mora na skupnem delovišču z ustreznimi varnostnimi ukrepi zagotoviti, da delavci ne ogrožajo drugih delavcev in morebitnih tretjih oseb.
Izvajalec mora poskrbeti za vse preventivne ukrepe za preprečitev nesreč. Izvajalec bo z drugimi izvajalci in naročnikom sklenili Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank.
Kršitev določil tega člena, pomeni bistveno kršitev tega okvirnega sporazuma.
11. člen (lastnosti strojev)
Izvajalec je dolžan za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu zagotavljati stroje in vozila, ki morajo biti ustrezna za storitev po tem okvirnem sporazumu, imeti morajo vso potrebno opremo, gorivo, maziva in vso ostalo opremo, ki se zahteva skladno s predpisi, ki urejajo področje storitve, ki je predmet tega okvirnega sporazuma.
Izvajalec jamči, da so vsi stroji in vozila v tehnično brezhibnem stanju in redno servisirana.
Izvajalec je v celoti odgovoren za stanje vozil in tehnične opreme in iz tega naslova naročnik ne nosi nobene odgovornosti ali škode.
Naročnik ima pravico od izvajalca kadarkoli zahtevati dokazila o brezhibnosti tehničnih sredstev, ki jih izvajalec uporablja za dela po tem okvirnem sporazumu.
12. člen (lastnosti osebja)
Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno kvalificirano osebje za upravljanje s stroji in vozili ter svojemu osebju, ki opravlja storitev po tem okvirnem sporazumu, priskrbeti delovno opremo in je v celoti odgovoren za varnost osebja. Naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.
13. člen (nadomestna izpolnitev)
V primeru, da izvajalec prevzeta dela po tem okvirnem sporazumu ne more opraviti v roku in s svojimi tehničnimi sredstvi, se zavezuje, da bo v svojem imenu in za svoj račun pravočasno poskrbel za izvedbo storitve po tem okvirnem sporazumu, vse na svoje stroške.
Če izvajalec ne zagotovi izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu, ga ima pravico zagotoviti naročnik sam, s tem, da vsi stroški vezani na nespoštovanje določil tega okvirnega sporazuma in vsi stroški vezani na organizacijo nadomestnega izvajalca s strani naročnika, bremenijo izvajalca del po tem okvirnem sporazumu in jih je izvajalec v celoti dolžan povrniti naročniku.
14. člen (odgovornost)
V primeru, da izvajalec pri izvajanju storitev po tem okvirnem sporazumu povzroči prometno nesrečo, drugo nesrečo ali pa stori prometni prekršek, naročnik iz tega naslova ne nosi nobene materialne ali odškodninske odgovornosti.
Za strokovno izvedbo storitve, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in za izvedbo storitve po tem okvirnem sporazumu v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, je v celoti odgovoren izvajalec sam.
V primeru, da pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu pride do poškodovanja oziroma uničenja lastnine pravnih oseb ali občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na svoje lastne stroške dolžan škodo odpraviti oziroma prizadetemu poravnati vso nastalo škodo. Naročnik iz tega naslova nima nikakršnih obveznosti niti do izvajalca niti do tretje osebe.
15. člen
(postopek ob ugotovljenih nepravilnostih)
Če naročnik pri nadzoru storitve po tem okvirnem sporazumu ugotovi, da izvajalec ne opravlja dela v skladu z zahtevami naročnika in določili tega okvirnega sporazuma, na nepravilnost ali kršitev pisno opozori izvajalca.
Če izvajalec kljub pisnemu opozorilu stori ponovno kršitev oziroma storitve po tem okvirnem sporazumu še vedno ne izvaja v skladu z zahtevami naročnika, naročnik lahko takoj odstopi od tega okvirnega sporazuma.
16. člen (zavarovanje vozil)
Izvajalec je dolžan skleniti za vsa vozila s katerimi bo izvajal storitev po tem okvirnem sporazumu in za katera je to zahtevano s splošnimi predpisi, avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici. Ob podpisu tega okvirnega sporazuma je izvajalec dolžan, naročniku na njegovo zahtevo, izročiti kopijo
zavarovalne police. Izvajalec mora zagotoviti veljavnost zavarovalne police za ves čas izvajanja tega
okvirnega sporazuma.
17. člen (zavarovanje odgovornosti)
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala z zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu, naročniku ali tretji osebi. Letna višina zavarovalne vsote mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo.
Izvajalec je naročniku dolžan vsako leto izvajanja storitev po tem okvirnem sporazumu izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za tekoče leto.
18. člen (zavarovanje za dobro izvedbo del)
Izvajalec je dolžan ob podpisu tega okvirnega sporazuma izročiti naročniku tri (3) bianco, podpisane in žigosane menico in menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 20.000,00 EUR, veljavno do vključno mesec dni dlje od veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
Brez izročitve menice (menic) z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma se šteje, da ta okvirni sporazum ni sklenjen, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano za zavarovanje za resnost ponudbe.
19. člen (obveznosti naročnika)
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da bo ob podpisu okvirnega sporazuma:
- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,
- imenoval odgovornega predstavnika.
V času izvedbe del se naročnik obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrševanje storitev,
- izvajalcu dajati navodila glede krojenja in sortiranja lesa ter izvedbe drugih del,
- izvajati nadzor nad izvedbo sečnje in spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih vlak, vzpostavitvijo gozdnega reda in količino posekanega lesa,
- v naravi prikazati potek parcelnih mej.
20. člen (odstop naročnika)
Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega sporazuma so zlasti:
- neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma,
- uporaba tehničnih sredstev, ki ne ustrezajo izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu,
- namerno ali iz malomarnosti povzročanje škode na javni lastnini ali lastnini tretjih oseb,
- neupoštevanje navodil naročnika v zvezi z izvajanjem storitve po tem okvirnem sporazumu,
- neupoštevanje pisnega opozorila s strani naročnika,
- neupoštevanje določb tega okvirnega sporazuma.
Naročnik ima pravico, brez kakršnih koli obveznosti ali odškodnin odstopiti od tega okvirnega
sporazuma tudi v primeru, da ne bi več izvajal gospodarskih javnih služb.
Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz tega člena.
21. člen (odstop izvajalca)
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika en mesec pred nameravanim odstopom.
22. člen (poslovna skrivnost)
Podatki iz tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum, razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tem okvirnem sporazumu, ki so ali bodo kakorkoli izvrševali celotno ali posamični del naročila po tem okvirnem sporazumu. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvajanja tega okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo.
23. člen (protikorupcijska klavzula)
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobite nedovoljene koristi predstavniku organa,
je ničen.
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
24. člen (reševanje sporov)
Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika in po pravu Republike Slovenije.
25. člen (posredovanje podatkov)
Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
26. člen (prenos sporazuma)
Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.
27. člen
(subsidiarna uporaba prava in predpisov)
Glede vprašanj, ki jih ta sporazum ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, ponudba izvajalca z dne
, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta tega okvirnega sporazuma.
28. člen (končne določbe)
Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od strank tega okvirnega sporazuma prejme po dva (2) izvoda.
Izvajalec: Naročnik:
Naziv Kočevski les d.o.o.
Direktor ime in priimek direktor Xxxx Xxxxxx
10. Obrazci
10.1 Obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
Na podlagi javnega razpisa za JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 podajamo naslednjo ponudbo:
Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika (firma): | |
Naslov ponudnika: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
Pristojni finančni urad: | |
Številka transakcijskega računa in banka: | |
Zakoniti zastopnik, ki bo podpisnik in funkcija: | |
Telefonska številka: | |
Elektronski naslov ponudnika: | |
Kontaktna oseba: | |
Telefonska številka kontaktne osebe: | |
Elektronski naslov kontaktne osebe: |
Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot soponudniki4:
Št. | Naziv soponudnika | Xxxxxx soponudnika |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot podizvajalci5:
Št. | Naziv podizvajalca | Naslov podizvajalca |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
Dne: |
4 Izpolniti, če se oddaja skupna ponudba
5 Izpolniti, če se bo naročilo izvajalo s podizvajalci
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
Na podlagi javnega razpisa za JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 podajamo naslednjo ponudbo:
Storitev | Ponudbena cena brez DDV v EUR7 |
C1 – klasična sečnja in spravilo lesa, kategorija I. (cena za m³ posekanega in spravljenega lesa) | |
C2 – klasična sečnja in spravilo lesa, kategorija II. (cena za m³ posekanega in spravljenega lesa) | |
C3 – klasična sečnja in spravilo lesa, kategorija III. (cena za m³ posekanega in spravljenega lesa) | |
C4 – strojna sečnja in spravilo lesa, kategorija I. (cena za m³ posekanega in spravljenega lesa) | |
C5 – strojna sečnja in spravilo lesa, kategorija II. (cena za m³ posekanega in spravljenega lesa) | |
C6 – cena za uro dela sekača z motorno žago | |
C7 – cena za uro dela gozdarski traktor+traktorist |
Ponudnik se zavezuje, da bo z naročnikom podpisal Sporazum o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem DA NE (ustrezno obkroži)
Izrecno in nepogojno izjavljamo:
- da smo v ponudbi upoštevali vse stroške vezane na predmet ponudbe;
- da bomo vsakokrat sprejeto naročilo izvedli v dogovorjenih rokih, kakovostno in v skladu s strokovnimi standardi;
- sprejemamo do 30 dnevni brezobrestni plačilni rok od uradnega datuma prejema računa, ki ga bomo izstavili po vsakokratni opravljenem posameznem naročilu;
- bomo k vsakemu izstavljenemu računu priložili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in ki bodo omogočali nadzor nad opravljenim delom;
- bomo račune, v kolikor bo naročnik to zahteval, pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu priložili račun svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili,
6 S podpisom ponudbe v sistemu eJN2 ponudnik avtomatično podpiše razpisni obrazec št. 3. Ponudnik v razdelek
»Predračun« naloži predmetni obrazec izključno v *.pdf formatu. Podatki iz predmetnega obrazca bodo javno objavljeni!
7 Ponudniki naj bodo pozorni na maksimalno dopustno ceno, kot jo je določil naročnik.
- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevali sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela v zvezi s predmetnim javnim naročilom.
Ponudba velja do8 .
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
Dne: |
8 Najmanj štiri mesece od roka za predložitev ponudb
10.3 Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca9
JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
Podatki o podizvajalcu:
Xxxxx xxxxxxxxxxxx: (firma): | |
Naslov podizvajalca:: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
Pristojni finančni urad: | |
Številka transakcijskega računa in banka: | |
Zakoniti zastopnik in funkcija: | |
Telefonska številka: | |
Elektronski naslov podizvajalca:: | |
Kontaktna oseba: | |
Telefonska številka kontaktne osebe: |
Elektronski naslov kontaktne osebe: |
Dela, ki jih bo izvajal podizvajalec:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom
94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila JN SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 pri katerem nastopamo kot podizvajalec10:
- DA – zahtevamo neposredno plačilo - Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (dobavitelju) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (dobavitelja), in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (dobavitelj) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (dobavitelj).
- NE – ne zahtevamo neposrednega plačila - Plačilo za izvedeno delo bomo prejeli s strani ponudnika (dobavitelja). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (dobavitelj) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
Dne: |
10 Ustrezno obkrožiti
10.4 Obrazec št. 4 - Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika11
JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
Podatki o soponudniku:
Naziv soponudnika (firma): | |
Naslov soponudnika:: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
Pristojni finančni urad: | |
Številka transakcijskega računa in banka: | |
Zakoniti zastopnik in funkcija: | |
Telefonska številka: | |
Elektronski naslov soponudnika: | |
Kontaktna oseba: | |
Telefonska številka kontaktne osebe: |
11 Priložiti toliko obrazcev, kot je xxxxxxxxxxxx.
Elektronski naslov kontaktne osebe: |
Dela, ki jih bo izvajal soponudnik:
Podpisani:
ime in priimek pooblastitelja: naziv – funkcija pooblastitelja: naziv in naslov podjetja:
potrjujem, da sem zakoniti predstavnik ponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo_
Za vodilnega partnerja:
Naziv vodilnega partnerja: Naslov vodilnega partnerja:
in za podpis skupne ponudbe:
ime in priimek pooblaščenca:
naziv – funkcija pooblaščenca:
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-
2023, podpiše okvirni sporazum, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik na predmetnem javnem razpisu pred podpisom okvirnega sporazuma naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila za katerega dajemo ponudbo.
Naročniku izjavljamo tudi, da navedeno pooblastilo velja tudi v času trajanja okvirnega sporazuma tako, da se povabila k oddaji ponudb za oddajo posameznih naročil pošiljajo vodilnemu partnerju in da vodilni partner podpiše vsako ponudbo, ki jo bomo oddali na podlagi posameznega povabila k oddaji ponudbe ter sprejema vse informacije v zvezi s posameznimi naročili, ki jih bo naročnik oddajal tekom veljavnosti okvirnega sporazuma.
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe soponudnika: |
Dne: |
10.5 Obrazec št. 5 - Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju
veljavnih predpisov12
JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
Naročniku Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, izjavljamo, da:
- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo,
- smo se pred oddajo ponudbe v celoti seznanili s predmetom javnega naročila,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega dobavitelja,
- izpolnjujemo pogoj po 31. členu ZJN-3 in tej razpisni dokumentaciji za oddajo naročila po pridržanem postopku,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom(ki), le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).
Izjavljamo, da:
- bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 za katerega dajemo ponudbo, ob podpisu okvirnega sporazuma naročniku izročili zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo okvirnega sporazuma v obliki, kot jo zahteva naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je določena v okvirnem sporazumu; seznanjeni smo s tem, da brez predložitve zahtevanega zavarovanja okvirni sporazum ne bo veljaven,
- bomo v primeru reklamacij s strani naročnika le-te rešili v roku, ki ga zahteva naročnik in o vsaki rešitvi reklamacije pisno obvestili naročnika; seznanjeni smo s tem, da v primeru da reklamacij ne bi reševali in o rešitvi reklamacij ne bi obveščali naročnika oziroma da ne bi upoštevali upravičenih reklamacij s strani naročnika, da bo naročnik začel postopek za odstop od okvirnega sporazuma in unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma,
- bomo naročnika ves čas trajanja okvirnega sporazuma obveščali o morebitnih spremembah, ki bi vplivale ali na našo zmožnost izvesti predmet naročila ali druge spremembe, ki bi vplivale na naše poslovanje.
Obvezujemo se, da:
- bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse veljavne predpise, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
12 Obrazec izpolnijo in podpišejo vsi udeleženi gospodarski subjekti, tj. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci
- bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in se
nanašajo na področje predmeta javnega naročila,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo v okviru vsakega posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno, v celoti zagotovili vso potrebno varnost in delovne pogoje,
- bomo vsem delavcem, ki bodo izvajali naročilo zagotovili ustrezno osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo za izvedbo vsakega posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno zagotovili delavce, ki so sposobni in usposobljeni za izvedbo naročila,
- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, ki varuje okolje in ga manj onesnažuje,
- bomo pri izvajanju okvirnega sporazuma in izvedbi posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zahteve naročnika iz vsakokratnega povabila k oddaji ponudbe in vsa navodila, ki bi nam jih v času izvedbe posameznega naročila dal naročnik ali njegov pooblaščeni predstavnik,
- bomo v primeru zahteve naročnika dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za javno naročilo za katerega dajemo ponudbo.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
Dne: |
10.6 Obrazec št. 6 – Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov 13
JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
pooblaščamo naročnika Kočevski les d. o. o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 :
- pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3);
- pridobi od pristojnega okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper gospodarski subjekt ni uveden ali začet oziroma le-ta ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (točka b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3);
- pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o pogoju iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3;
- pridobi od Inšpektorata Republike Slovenije za delo potrdilo o pogoju iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Naziv (firma): | |
Naslov: | |
Občina sedeža: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
Pristojni finančni urad: |
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
Dne: |
13 Obrazec izpolnijo vsi udeleženi gospodarski subjekti, tj. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci
10.7 Obrazec št. 7 - Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov14
JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV
pooblaščam naročnika Kočevski les d. o. o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3).
Ime in priimek fizične osebe (tudi prejšnji priimek): | |
Datum in kraj rojstva: | |
Občina in država rojstva: | |
Državljanstvo | |
EMŠO: | |
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |
V: | Podpis : | |
Dne: |
14 Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki pri gospodarskem subjektu opravlja funkcijo člana/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu!
10.8 Obrazec št. 8 - Izjava gospodarskega subjekta
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
Ponudnik izjavlja, da bo pri sklepanju in izvajanju pogodb z naročnikom v postopkih javnega naročanja deloval skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
Skladno s 14. členom ZIntPK posredujemo naslednje podatke: Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:
Pravna oseba:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Pravna oseba:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Pravna oseba:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Pravna oseba:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Pravna oseba:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Fizična oseba:
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)
Fizična oseba:
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)
Fizična oseba:
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)
Fizična oseba:
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)
Fizična oseba:
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)
Navedba povezane družbe:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Navedba povezane družbe:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Navedba povezane družbe:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Navedba povezane družbe:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
Navedba povezane družbe:
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
Dne: |
Ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD obrazec v .xml obliki, in sicer za:
- ponudnika
- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci)
- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)
- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.
10.10 Obrazec št. 10 - Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila
JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
1. Ponudnik izjavljam, da v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, nisem imel blokiranega računa iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset dni15.
2. Ponudnik izjavljam, da imam zagotovljene ustrezne tehnične zmogljivosti (prostori, vozila, računalniška in vsa ostala tehnična oprema) za kvalitetno izvedbo naročila, skladno z zahtevami razpisa, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila in sem usposobljen ter imam zagotovljene pogoje za elektronsko poslovanje in komuniciranje.
3. Ponudnik izjavljam, da za storitve, ki so predmet javnega naročila, razpolagam z najmanj tehnično opremo, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji16.
4. Ponudnik izjavljam, da bom zagotavljal kadrovske zmogljivosti, tako da bom lahko zagotavljal izvedbo naročila v skladu z vsemi zahtevami naročnika in ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
5. Ponudnik izjavljam, da bom ob podpisu okvirnega sporazuma imel sklenjeno avtomobilsko zavarovanje za vozila s katerimi bo izvajal storitev in za katera se to zahteva skladno s splošno zakonodajo, ki je predmet javnega naročila.
15 V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.
16 Izjavi morajo biti predložene kopije veljavnih prometnih dovoljenj za v izjavi navedena vozila, oziroma (knjigovodski) izpis osnovnih sredstev podpisan (potrjen) s strani osebe odgovorne za sestavo izpisa ali drug računovodski dokument ponudnika, za stroje navedene v izjavi. Prometno dovoljenje za vsako od vozil, ki jih bo v ponudbi navedel ponudnik, mora biti veljavno v času oddaje ponudbe.
Seznam tehnične opreme, s katero razpolaga izvajalec:
Naziv tehnične opreme | Komercialna oznaka | Reg. označba, ident. št.17 | Dodaten opis18 |
Seznam kadrov, s katerimi razpolaga izvajalec19:
Ime in priimek | Delovno mesto | izobrazba |
17 Če obstaja
18 Specifikacije, kot so moč motorja, stopnja izpustov, nosilnost, ipd…
19 Xxxxxxxx priložiti pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo podlago, na kateri delavec opravlja delo, dokazilo o pridobljeni izobrazbi, za voznike vozniško dovoljenje.
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
Dne: |
10.11 Obrazec št. 11 - Seznam referenc ponudnika
JAVNO NAROČILO SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik: | |
Poslovni naslov: |
Naročnik: | Kočevski les d.o.o. |
Poslovni naslov: | Trata XIV 6a, 1330 Kočevje |
Ponudnik izjavljam, da sem v vsakem od koledarskih let 2018, 2019, 2020 izvedel naslednje storitve za naročnika referenčnega dela20.
Naročnik | Vrsta storitve | Leto izvajanja storitve | Vrednost |
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
Dne: |
20 V kolikor ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje z opravljenimi referenčnimi deli za enega naročnika, lahko referenčni pogoj izpolni z dvema ali največ tremi referenčnimi deli skupaj.
10.12 Obrazec št. 12 – Referenčno potrdilo21
Naročnik referenčnega dela:
naziv: | |
naslov: |
Na prošnjo ponudnika:
naziv: | |
naslov: |
za prijavo na javni razpis za SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023, izdajamo naslednje
REFERENČNO POTRDILO
Potrjujemo, da je ponudnik:
naziv ponudnika | |
naslov ponudnika |
v času:
od – datum začetka del | |
do – datum zaključka del |
izvedel naslednje referenčno delo:
NAZIV PROJEKTA: |
LOKACIJA: |
21 Obrazec se kopira tolikokrat, kolikor referenčnih potrdil priloži ponudnik
ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:
številka pogodbe | |
datum pogodbe | |
vrednost pogodbe v EUR brez DDV |
izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:
xxxxxxxx je naročilo | DA | NE |
izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe | ||
ni izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in/ali ne v skladu z določili pogodbe |
v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na22:
dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:
ime in priimek | |
telefon | |
e- naslov: |
Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila storitev.
V: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe investitorja referenčnega dela: |
Dne: |
22Vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na delo ponudnika reklamacije
10.13 Obrazec št. 13 – Zavarovanje za resnost ponudbe - Menična izjava izdajatelja
menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje23
(firma in sedež/naslov izdajatelja menice)
,
(kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila)
Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
, pod številko objave , za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice:
(ime in priimek pooblaščenca) (delovno mesto pooblaščenca) (podpis)
Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje – izdajanje menic.
1. Pooblaščamo Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, da izpolni bianco menico v višini 10.000,00 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- naročnik (Kočevski les d.o.o.) ali katerikoli drug subjekt ali oseba, vključno z Državno revizijsko komisijo, ugotovi, da je izdajatelj menice v ponudbi predložil neresnične podatke,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne izročitev bianco podpisane in žigosane menice in menične izjave ob podpisu okvirnega sporazuma.
in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka
, odprtem pri poslovni banki (naziv banke):
. Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
2. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 1. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik.
3. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom.
4. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno
23 Kot prilogo ponudnik priloži bianco podpisano in žigosano menica
število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v
primerih navedenih v 1. točki te menične izjave.
5. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun.
6. Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.
7. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za resnost ponudbe, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje.
(podpis zakonitega zastopnika)
In (odtisnjena štampiljka z imenom/
firmo in sedežem bančnega komitenta)
10.14 Obrazec št. 14 - Vzorec menične izjave kot zavarovanja za dobro izvedbo24
(firma in sedež/naslov izdajatelja menice)
,
(kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila)
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje menice
1. Za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po naši ponudbi št. z dne za v postopku javnega naročila »SEČNJA IN SPRAVILO NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023« (objava na Portalu javnih naročil pod
xxxxxx JN z dne ) izročamo naročniku Kočevski les d.o.o.,
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje tri (3) bianco menice za vsak odprt transakcijski račun, ki so jih
podpisale pooblaščene osebe:
(ime in priimek pooblaščenca) (delovno mesto pooblaščenca) (podpis)
Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje – izdajanje menic.
2. Pooblaščamo naročnika, da do višine 20.000,00 EUR v postopku navedenem v 1. točki te menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun ter menico uporabi za poplačilo v naslednjih primerih:
- če izbrani ponudnik (izvajalec) svojih obveznosti do naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma ne izvaja skladno z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v posameznem vabilu k dajanju ponudb, v zahtevani kvaliteti, obsegu in rokih, ali
- v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoji krivdi odstopi od okvirnega sporazuma, ali
- v primeru, da naročnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od okvirnega sporazuma ali
- v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) krši določila okvirnega sporazuma.
in jo vnovči v breme denarnih sredstev na našem TRR številka
, odprtem pri poslovni banki (naziv banke):
. Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2. točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik.
4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom.
24 Gre za vzorec menične izjave, ki je pri razpisu ponudnik NE izpolnjuje, temveč le parafira. Menično izjavo bo priložil izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.
5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s
pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v primerih navedenih v 1. točki te menične izjave.
6. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski račun.
7. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za zavarovanje dobre izvedbe, vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje.
(podpis zakonitega zastopnika)
In (odtisnjena štampiljka z imenom/
firmo in sedežem bančnega komitenta
ref. Xxxxxxx Xxxxxx Zemljak