NAROČNIK: OBČINA HOČE-SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:
NAROČNIK:
OBČINA HOČE-SLIVNICA
Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:
»IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«
|
za oddajo naročila male vrednosti
NASLOV: |
IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA |
VRSTA JAVNEGA NAROČILA |
Javno naročilo storitev |
ŠTEVILKA POSTOPKA |
JN001450/2020-W01 |
DATUM |
6. 3. 2020 |
A) DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM
POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU
Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi k predložitvi ponudb za "IZDELAVO IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«, ki je po vsebini javno naročilo storitev. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa.
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa na predpisanih obrazcih. Besedilo javnega naročila velja za oba sklopa, razen za tiste dele, kje je izrecno napisano, da velja za posamezni sklop.
SKLOP
1:
IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV - IZN ZA UREJANJE OBČINSKIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Izdelava izvedbenega načrta za ureditev ceste Na klancu v naselju Radizel (v dolžini 100m) – izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta za rekonstrukcijo ceste – Kop - Kačičnik Hočko Pohorje (dolžine 487 m) - izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta za Povharsko cesto (dolžine 121m) - izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta za preplastitve občinskih cest - izdelava IZN (ocenjena dolžina 500 m)
Izdelava izvedbenega načrta za ureditev krožišča Na gmajno skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta za pločnik za Čevljarsko in Kovaško ulico (v dolžini 600m) skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
SKLOP 2:
IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA UREJANJE DRŽAVNIH CEST
Izdelava izvedbenega načrta za izdelavo prehoda za pešce čez državno cesto skladno z IZP in projektnimi pogoji ter prvo recenzijo (IZP) – izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta pločnika do OŠ Reka-Pohorje skladno z IZP in projektnimi pogoji ter prvo recenzijo (IZP) – izdelava IZN
Pred oddajo ponudbe naročnik ponudnikom predlaga ogled tras cest. Za ogled se lahko ponudnik dogovori z naročnikom preko elektronske pošte xxxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xx. Prijavo na ogled mora ponudnik podati najkasneje do 12. 3. 2020 do 9. ure.
Skupni ogled se bodo izvajal 12. 3. 2020 od 11. uri dalje.
Po navedem datumu se ogledi več ne bodo opravljali.
Variantne ponudbe
Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.
Ocenjena vrednost javnega naročila
Naročnik ocenjene vrednosti v javno dostopni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ne bo razkrival.
POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku naročila male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3.
PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18);
Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/11, 63/13, 60/17);
Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25);
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJN, 127/2006, 14/2007-ZJZP);
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in ostale spremembe);
Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Ur. l. RS št. 73/2007 in ostale spremembe);
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/2011);
Kazenski zakonik (Uradni list RS, 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU
Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta
Na podlagi definicije šestega točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. Na podlagi definicije sedmega točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.
Na podlagi navedenih spremenjenih definicij gospodarskega subjekta je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.
Skupna ponudba
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.
Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.
Ponudba s podizvajalci (določila veljajo za izvajalce, s katerimi bo naročnik sklenil pogodbo in se uporabljajo pri posameznih naročilih)
4.3.1 Definicija podizvajalca
V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
4.3.2 Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.
4.3.3 Dokumentacija, povezana s podizvajalci
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitve s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:
navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
4.3.4 Neposredna plačila podizvajalcem
Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ne rabi več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.
4.3.5 Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi
Določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem iz tega poglavja dokumentacije veljajo tudi za vse ostale podizvajalce v podizvajalski verigi.
Način nastopanja istega gospodarskega subjekta
Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.
PREDMET JAVNEGA NAROČANJA
Opis predmeta javnega naročanja
Predmet javnega naročila »IZDELAVA IZVEDBENIH NARČTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA« za naslednje projekte:
SKLOP 1 - IZDELAVA IZVEDBENIH NARČTOV ZA UREJANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST IN LOKALNIH POTI
Izdelava izvedbenega načrta za ureditev ceste Na klancu v naselju Radizel (v dolžini 100m) – izdelava IZN
Cesta je v makadamski obliki. Idejna zasnova ni izdelana.
V sklopu izdelave IZN je potrebno izdelati geodetski posnetek. V popis del je potrebno vključiti rekonstrukcijo vozišča z asfaltno podlago, predvideti odvodnjavanje ter izdelavo morebitnih elementov za zaščito vozišča (kot npr. oporni zid) ter predvideti ureditev prometne signalizacije. Po potrebni bo potrebno pridobivati tudi projektne pogoje in soglasja. Prav tako bo potrebno izdelati geomehansko poročilo, če se bo izkazalo, da je to potrebno.
Izdelava izvedbenega načrta za rekonstrukcijo ceste – Kop - Kačičnik Hočko Pohorje (dolžine 487 m) - izdelava IZN
Cesta je v makadamski obliki. Idejna zasnova ni izdelana. Popise del je potrebno izdelati v dveh celih (2 x po cca 250 m, saj se bo investicija izvajala v dveh delih).
V sklopu izdelave IZN je potrebno izdelati geodetski posnetek. V popis del je potrebno vključiti rekonstrukcijo vozišča z asfaltno podlago, predvideti odvodnjavanje ter izdelavo morebitnih elementov za zaščito vozišča (kot npr. oporni zid) ter predvideti ureditev prometne signalizacije. Po potrebni bo potrebno pridobivati tudi projektne pogoje in soglasja.
Izdelava izvedbenega načrta za Povharsko cesto (dolžine 121m) - izdelava IZN
Cesta je v dotrajani asfaltni obliki. Idejna zasnova ni izdelana.
V sklopu izdelave IZN je potrebno izdelati geodetski posnetek. V popis del je potrebno vključiti rekonstrukcijo asfaltne ceste, predvideti odvodnjavanje ter zamenjavo vodovodnega cevovoda. V popisu del je potrebno predvideti ureditev prometne signalizacije. Po potrebni bo potrebno pridobivati tudi projektne pogoje.
Izdelava popisov del za preplastitve občinskih cest
V sklopu izdelave preplastitve občinskih cest bo potrebno pripraviti popise del za rekonstrukcijo obstoječih asfaltnih cest (ceste katere se bodo rekonstruirale bodo določene naknadno. Ocena izvedbe rekonstrukcij cest znaša 75.000 €. Po potrebni bo potrebno pridobivati tudi projektne pogoje, mnenja in soglasja.
Predvideva se izdelava popisov del za ceste v dolžini cca 500 m.
Izdelava izvedbenega načrta za Ureditev krožišča Na gmajno skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
Po potrebni bo potrebno pridobivati tudi soglasja in mnenja.
Izdelava izvedbenega načrta za Čevljarsko in Kovaško ulico (v dolžini 600m) skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
Po potrebni bo potrebno pridobivati tudi soglasja in mnenja.
SKLOP 2:
IZDELAVA IZVEDBENEGA NARČTA ZA UREJANJE DRŽAVNIH CEST
Izdelava izvedbenega načrta za izdelavo prehoda za pešce čez državno cesto skladno z IZP in projektnimi pogoji ter izvedeno prvo recenzijo IZP – izdelava IZN
V ceno je potrebno vključiti stroške, ki so povezani z recenzijo s strani DRSI in zagovorom. Izdelovalec se mora obvezno udeležiti recenzije.
IZN mora vsebovati vse geodetske posnetke, načrte, elaborate, morebitne analize ipd., ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
Izdelava izvedbenega načrta za pločnik do OŠ Reka-Pohorje skladno z IZP in projektnimi pogoji ter izvedeno prvo recenzijo IZP – izdelava IZN
V ceno je potrebno vključiti stroške, ki so povezani z recenzijo s strani DRSI in zagovorom. Izdelovalec se mora obvezno udeležiti recenzije.
IZN mora vsebovati vse geodetske posnetke, načrte, elaborate, morebitne analize ipd., ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
Sklop 1 in sklop 2
Vsi izvedbeni načrti morajo biti izdelani skladno z Zakonom o javnih cestah in gradbeno stroko ter veljavno zakonodajo. V vse IZN-je bo potrebno vključiti tudi geomehanska poročila, če se bo to izkazalo za potrebno. V ceno morajo biti vključeni vsi stroški povezani z izdelavo IZN ter stroški povezani s pridobitvijo mnenj in soglasij (stroški dela, prevozov, ipd).
Izbrani ponudnik bo s strani naročnika pooblaščen za vodenje vseh postopkov vezanih na pridobitev projektnih pogojev in mnenj vezanih ter soglasij. Omenjeni stroški morajo biti vključeni v ponudbo.
Sestavni del razpisne dokumentacije so nekatere idejne zasnove.
Rok izvedbe:
SKLOP 1
IZN-je, kjer IZP ni izdelana, je potrebno izdelati v roku 60 dni od podpisa pogodbe.
IZN-je, kjer pa je izdelana IZP, pa je potrebno izdelati v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
SKLOP 2
IZN-je je potrebno izdelati v roku 30 dni od podpisa pogodbe ter ga posredovati v recenzijo. IZN je potrebno dokončno oddati ponudniku v roku 15 dni od zaključka recenzije.
SKLOP 1
IZN-ji morajo biti predani naročniku v 4 tiskanih izvodih in digitalni (odklenjeni) obliki v pdf in dwg formatu.
SKLOP 2
IZN-ji morajo biti predani naročniku v 5 tiskanih izvodih in digitalni (odklenjeni) obliki v pdf in dwg formatu.
PRAVILA ZA SPOROČANJE
Komunikacijska sredstva
Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev.
Obvestilo o javnem naročilu je bilo v skladu s 56. členom ZJN-3 poslano v objavo na Portal javnih naročil.
Dodatne informacije bo naročnik v skladu s 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način preko Portala javnih naročil.
Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije
Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
Jezik javnega naročanja
Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.
Oblika ponudbe
Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3 preko linka
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000
Ponudba se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI. Navodila za uporabo informacijskega sistema so objavljena na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, ponudnik pa se mora pred oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN registrirati.
Uspešno oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN dobi status »ODDANA«. Xxxxxx ponudbo lahko do roka za oddajo ponudb ponudnik umakne in predloži drugo. Po preteku roka za oddajo ponudb ponudbe ni več mogoče oddati ali umakniti.
ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Rok za prejem ponudb
Naročnik določa rok za prejem ponudb na dan 17. 3. 2020 do 11.00 ure.
Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e-JN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo samo prijavi.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 17.3.2020 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 3. 2020 in se bo začelo ob 11.01 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Rok za dodatna pojasnila ponudb
Naročnik bo na oziroma preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročil. Dodatna pojasnila se smejo zahtevati do 13. 3. 2020 do 10.00 ure.
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko Portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:
ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3
izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.
Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.
Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.
POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
Razlogi za izključitev
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v točki 9.1.1. te dokumentacije.
9.1.1 Razlogi za izključitev – velja za skop 1 in sklop 2
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
RAZLOG ZA IZKLJUČITEV |
|
1. |
prvi odstavek 75. člena ZJN-3 |
Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:
|
|
2. |
drugi odstavek 75. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali ponudbe.
|
|
3. |
a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
|
|
4. |
b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
|
9.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.
Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.
Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPED obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.
9.1.3 Popravni mehanizem
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.
Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.
Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.
Pogoji za sodelovanje
Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.
9.2.1 Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji
Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.
Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:
na ponudnika;
na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;
na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec v delu, ki je za njih aktualen (ostale podatke v ESPD obrazcu se pusti prazne).
Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.
Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o izpolnjevanju pogojev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.
Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja storitev, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.
9.2.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
VELJA ZA SKLOP 1 IN SKLOP 2
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|
1. |
prvi odstavek 76. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
|
9.2.3 Ekonomski in finančni položaj
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|
1. |
Šesti odstavek 77. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
|
|
2. |
Peti in šesti odstavek 76. člena ZJN-3 |
Splošni letni promet gospodarskega subjekta na področju, zajetem v javnem naročilu, za zadnja tri poslovna leta, za katera so podatki o letnem prometu razpoložljivi, mora znašati najmanj 40.000,00 EUR.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija. |
|
3. |
Peti odstavek 77. člena ZJN-3 |
Ponudnik bo imel ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje splošne civilne odgovornosti v višini najmanj 50.000 EUR.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
|
9.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost
POGOJ ZA SKLOP 1
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|
1. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora predložiti najmanj naslednje reference:
Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja na razpis
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.
V kolikor ponudnik ponudba oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko izvajal storitev projektiranja. |
|
2. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora razpolagati z najmanj naslednjim kadrom: - vsaj z inženirjem gradbeništva ali univerzitetnim inženirjem gradbeništva vpisanim v register IZS Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja na razpis.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija. |
|
3. |
j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3 |
Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje. |
POGOJ ZA SKLOP 2
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|
1. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora predložiti najmanj naslednje reference:
Xxxxxxxx zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja na razpis
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.
V kolikor ponudnik ponudba oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko izvajal storitev projektiranja. |
|
2. |
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora razpolagati z najmanj naslednjim kadrom: - vsaj z inženirjem gradbeništva ali univerzitetnim inženirjem gradbeništva vpisanim v register IZS Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja na razpis.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija. |
|
3. |
j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3 |
Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje. |
INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI
Informacija o ESPD
Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:
ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3
izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3;
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xx/ ter ga priloži v ponudbi.
Preverjanje uradno dostopnih podatkov
Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.
V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (9.3. Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.
Pojasnila ponudb
Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.
Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.
Dopolnjevanje in spreminjane ponudb
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.
Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
istega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
FINANČNA ZAVAROVANJA
Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik mora pri vsakem sklopu posebej v ponudbeni dokumentaciji predložiti zavezujočo izjavo, da bo izdal pet (5) bianco menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo in s pooblastilom za izplačilo menice v višini 10 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v prilogi št. 8.
Izbrani ponudnik je dolžan pet (5) bianco menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo in s pooblastilom za izplačilo menic iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih pogodbe.
Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.
Menice lahko naročnik unovči če:
izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;
izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,
naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,
naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);
izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,
izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
-kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.
v drugih primerih, kot to določa pogodba
Veljavnost menične izjave mora biti še vsaj 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.
CENA
Ponudbena cena
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.
V obrazec ponudbe (priloga št. 1) se vpiše končno ponudbeno vrednost za posamezni sklop, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.
Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila.
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
MERILA
Določitev meril
Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer sestavljena iz naslednjih elementov
SKLOP 1
ELEMENT MERILA
|
PONDER |
PREDMET MERILA |
NAČIN IZRAČUNA |
M1) Skupna ponudbena vrednost (z DDV) |
70 točk |
Skupna ponudbena vrednost z DDV iz obrazca ponudbe |
Število točk ocenjevane ponudbe= (najnižja cena z DDV med vsemi prejetimi ponudbam / cena z DDV ponudbe, ki se ocenjuje) × 70
|
M2) Reference kadra
|
10 točk |
Reference s katerimi se izkazuje da je kader, ki bo izvajal javno naročilo, v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal popis del, PZI ali IZN za rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini 400 m ali rekonstrukcijo makadamske ceste v dolžini 400 m (katere predmet je bilo asfaltiranje)
|
Ponudnik prejme naslednje število točk: 2 referenci = 0 točk (je pogoj) 3 reference = 10 točk
|
M3) Podaljšanje obdobja za jamčevanje za projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji
|
10 točk |
Ponudnik, ki ponudi podaljšanje obdobja za jamčevanje za projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji (oz. največ za obdobje 5 let) prejme 10 točk.
|
|
M4) Brezplačna odprava vseh napak
|
5 točk |
Ponudnik, ki ponudi brezplačno odpravo vseh napak prejme 5 točk. |
|
M5) Brezplačno svetovanje pri predlogih izvajalca za morebitne spremembe
|
5 točk |
Ponudnik, ki ponudi brezplačno svetovanje pri predlogih izvajalca za morebitne spremembe prejme 5 točk. |
|
SKLOP 2
ELEMENT MERILA
|
PONDER |
PREDMET MERILA |
NAČIN IZRAČUNA |
M1) Skupna ponudbena vrednost (z DDV) |
70 točk |
Skupna ponudbena vrednost z DDV iz obrazca ponudbe |
Število točk ocenjevane ponudbe= (najnižja cena z DDV med vsemi prejetimi ponudbam / cena z DDV ponudbe, ki se ocenjuje) × 70
|
M2a) Reference kadra
|
5 točk |
Reference s katerimi se izkazuje da je kader, ki bo izvajal javno naročilo, v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno izvedel popis del, PZI ali IZN za gradnjo pločnika ob pešce ob regionalni cesti – (najmanj tretjega reda) – v dolžini 120 m.
|
Ponudnik prejme naslednje število točk: 1 referenca = 0 točk (je pogoj) 2 referenci = 5 točk
|
M2b) Reference kadra
|
5 točk |
Reference s katerimi se izkazuje da je kader, ki bo izvajal javno naročilo, v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal popis del, PZI ali IZN za izdelavo prehoda za pešce čez regionalno cesto (najmanj tretjega reda).
|
Ponudnik prejme naslednje število točk: 1 referenca = 0 točk (je pogoj) 2 referenci = 5 točk
|
M3) Podaljšanje obdobja za jamčevanje za projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji
|
10 točk |
Ponudnik, ki ponudi podaljšanje obdobja za jamčevanje za projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji (oz. največ za obdobje 5 let) prejme 10 točk.
|
|
M4) Brezplačna odprava vseh napak
|
5 točk |
Ponudnik, ki ponudi brezplačno odpravo vseh napak prejme 5 točk. |
|
M5) Brezplačno svetovanje pri predlogih izvajalca za morebitne spremembe
|
5 točk |
Ponudnik, ki ponudi brezplačno svetovanje pri predlogih izvajalca za morebitne spremembe prejme 5 točk. |
|
OPOZORILO GLEDE DOKAZIL: Ponudniki morajo vsa dokazila, ki se nanašajo na merilo za izbor, predložiti že ob oddaji ponudbe, saj dopolnjevanje v delu, ki se nanaša na merilo za izbor ni dovoljeno.
Naročnik ponudnike opozarja, da bodo morali, v kolikor bodo v okviru merila M3), M4), M5) pridobivali dodatne točke, tekom izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila dejansko nuditi podaljšano obdobje za jamčevanje oziroma brezplačno odpravo napak oziroma brezplačno svetovanje. V kolikor izvajalec, ki je pridobil točke na podlagi teh meril, ne bi tekom izvajanja pogodbe nudil teh storitev, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
PONUDBA
Sestavni del ponudbe
Vsaka ponudba oddana preko portala mora vsebovati izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
Zap. št. |
DOKUMENTACIJA
|
|
|
Ponudbeni obrazec (priloga št. 1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije.
|
|
|
Seznam izkazovanja elementov merila za izbor (priloga št. 2) z ustreznimi dokazili.
Priloga št. 2 mora biti v celoti izpolnjena. Za prilogo morajo biti priložena dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje elementov merila za izbor.
Za potrditev referenčnih poslov je potrebno izpolniti prilogo številka 2a. |
|
|
Ponudbeni predračun (priloga št. 3a in 3b) Če se ponudnik prijavlja samo na posamezni sklop izpolni samo ustrezno prilogo ali 3a ali 3b. Če se prijavlja na oba sklopa, je potrebno priložiti oba obrazca. |
|
|
Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (priloga št. 4).
|
|
|
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci predloži izpolnjeno Prilogo št. 5. Podatki o udeležbi podizvajalcev v delu A, v kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci predloži izpolnjeno Prilogo št. 5. Podatki o udeležbi podizvajalcev v delu B. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci izpolni tudi prilogo 5A.
|
|
|
Izjava ponudnika o registraciji (Priloga št. 6).
|
|
|
ESPD za vsakega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja (bodisi kot ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec)
|
|
|
Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 8)
|
|
|
Vzorec pogodbe (Priloga št. 9)
|
Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2020. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.
Podatki o ustanoviteljih
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe ZGD-1 šteje, da so z njimi povezane družbe.
ZAUPNOST
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, najkasneje ob oddaji ponudbe označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno voden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
Ustavitev postopka
Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.
Sprememba odločitve
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.
Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila
Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
Odstop od izvedbe javnega naročila
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.
POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe, ki v bistvenih delih ne bo odstopala od osnutka pogodbe iz te dokumentacije (priloga 9).
Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.
V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.
PRAVNO VARSTVO
V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011 in 63/2013) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije.
Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 8 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zahtevek za revizijo na dokumentacijo se lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 2.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.
PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
OBČINA HOČE-SLIVNICA
ŽUPAN
xx. XXXXX XXXXXX, univ. dipl. gosp. inž.
Priloga št. 1
OBRAZEC PONUDBE
Na osnovi javnega razpisa »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod številko JN001450/2020-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka ponudbe: |
|
Datum: |
|
PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):
Samostojno
ZA SKLOP 1 |
V skupnem nastopu* |
s podizvajalci*
ZA SKLOP 2 |
*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 4.
PONUDNIK2:
Naziv: |
|
Naslov: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
ZA SKLOP 1
Skupna ponudbena cena (EUR) brez DDV3 z vključenim morebitnim popustom |
|
Znesek DDV |
|
Skupna ponudbena cena (EUR) z DDV z vključenim morebitnim popustom |
|
ZA SKLOP 2
Skupna ponudbena cena (EUR) brez DDV3 z vključenim morebitnim popustom |
|
Znesek DDV |
|
Skupna ponudbena cena (EUR) z DDV z vključenim morebitnim popustom |
|
PONUDBENI POGOJI:
Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 6. 2020.
Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika
|
DATUM |
Priloga št. 2
SEZNAM IZKAZOVANJA ELEMENTOV POGOJA IN MERILA ZA IZBOR
Na osnovi javnega razpisa »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod številko objave JN001450/2020-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:
POGOJI ZA SKLOP 1 (IZPOLNI PONUDNIK, KI JE PRIJAVLJA NA SKLOP 1)
Navedba strokovnega kadra (inženir gradbeništva ali univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva vpisan pri zbornici IZS).
IME IN PRIIMEK
|
NAZIV IZOBRAZBE |
ZAPOSLEN PRI PONUDNIKU DA / NE (v kolikor kader ni zaposlen je potrebno priložiti pogodbo o podizvajanju ali podjemno pogodbo) |
|
|
|
Ponudnik predloži referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal popis del ali IZN ali PZI za rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini 400 m
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega merila |
Čas realizacije |
Ime in priimek odgovornega projektanta |
Vrednost objekta (brez DDV) |
|
|
|
|
|
Ponudnik predloži referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal popis del ali IZN ali PZI za rekonstrukcijo makadamske ceste v dolžini 400 m (katere predmet je bilo asfaltiranje)
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega merila |
Čas realizacije |
Ime in priimek odgovornega projektanta |
Vrednost objekta (brez DDV) |
|
|
|
|
|
M2) MERILO
Ponudnik predloži referenco, ki izkazuje, da je zaposleni kader ponudnika oz. oseba, ki bo izvajala javno naročilo v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal popis del, PZI ali IZN za rekonstrukcijo asfaltne ceste v dolžini 400 m ali rekonstrukcijo makadamske ceste v dolžini 400 m (katere predmet je bilo asfaltiranje)
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega merila |
Čas realizacije |
Ime in priimek odgovornega projektanta |
Vrednost objekta (brez DDV) |
|
|
|
|
|
Seznanjeni smo z dejstvom, da dopolnjevanje ponudb v delu, ki se nanaša na merilo za izbor ni dovoljeno in ponudbi prilagamo vsa dokazila (referenčno potrdilo)
M3) PODALJŠANJE JAMČEVALNEGA ROKA
Nudimo podaljšanje obdobja za jamčevanje za projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji (oz. za obdobje 5 let).
DA |
NE |
M4) BREZPLAČNA ODPRAVA NAPAK
Nudimo brezplačno odpravo vseh napak a projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji.
DA |
NE |
M5) BREZPLAČNO SVETOVANJE PRI PREDLOGIH IZVAJALCA ZA MOREBITNE SPREMEMBE
Nudimo brezplačno svetovanje pri predlogih izvajalca za morebitne spremembe.
DA |
NE |
POGOJI ZA SKLOP 2 (IZPOLNI PONUDNIK, KI JE PRIJAVLJA NA SKLOP 2)
Navedba strokovnega kadra (inženir gradbeništva ali univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva vpisan pri zbornici IZS).
IME IN PRIIMEK |
NAZIV IZOBRAZBE |
ZAPOSLEN PRI PONUDNIKU DA / NE (v kolikor kader ni zaposlen je potrebno priložiti pogodbo o podizvajanju ali podjemno pogodbo) |
|
|
|
Ponudnik predloži referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal IZN ali popis del ali PZI za gradnjo pločnika ob regionalni cesti (najmanj tretjega reda) – v dolžini 120 m
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega merila |
Čas realizacije |
Ime in priimek odgovornega projektanta |
Vrednost objekta (brez DDV) |
|
|
|
|
|
Ponudnik predloži referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal IZN ali popis del ali PZI za izdelavo prehoda za pešce čez regionalno cesto (najmanj tretjega reda)
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega merila |
Čas realizacije |
Ime in priimek odgovornega projektanta |
Vrednost objekta (brez DDV) |
|
|
|
|
|
M2a in M2b) MERILO
Ponudnik predloži referenco, ki izkazuje, da je zaposleni kader ponudnika oz. oseba, ki bo izvajala javno naročilo v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal IZN ali popis del ali PZI za gradnjo pločnika ob regionalni cesti (najmanj tretjega reda) – v dolžini 120 m
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega merila |
Čas realizacije |
Ime in priimek odgovornega projektanta |
Vrednost objekta (brez DDV) |
|
|
|
|
|
Ponudnik predloži referenco, ki izkazuje, da je zaposleni kader ponudnika oz. oseba, ki bo izvajala javno naročilo v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal IZN ali popis del ali PZI za izdelavo prehoda za pešce čez regionalno cesto (najmanj tretjega reda)
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega merila |
Čas realizacije |
Ime in priimek odgovornega projektanta |
Vrednost objekta (brez DDV) |
|
|
|
|
|
Seznanjeni smo z dejstvom, da dopolnjevanje ponudb v delu, ki se nanaša na merilo za izbor ni dovoljeno in ponudbi prilagamo vsa dokazila (referenčno potrdilo)
M3) PODALJŠANJE JAMČEVALNEGA ROKA
Nudimo podaljšanje obdobja za jamčevanje za projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji (oz. za obdobje 5 let).
DA |
NE |
M4) BREZPLAČNA ODPRAVA NAPAK
Nudimo brezplačno odpravo vseh napak a projektantske napake do primopredaje objekta v gradnji.
DA |
NE |
M5) BREZPLAČNO SVETOVANJE PRI PREDLOGIH IZVAJALCA ZA MOREBITNE SPREMEMBE
Nudimo brezplačno svetovanje pri predlogih izvajalca za morebitne spremembe.
DA |
NE |
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika
|
DATUM |
Priloga št. 2a
REFERENČNO POTRDILO
NAVEDBA SKLOPA: ___
Naziv in naslov potrjevalca reference:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izdelala podpis del, PZI ali IZN po pogodbi / okvirnem sporazumu št. ___________________________, z dne ____________________________,pri čemer je investicijska vrednost objekta/ov znašala _____________________ EUR (brez DDV),
v obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)
Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.
Projektna dokumentacija je bila izdelana za naslednji/e objekt/e (razvidno mora biti izpolnjevanje referenčnega pogoja) – natančen opis _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili okvirnega sporazuma/pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.
Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:
IME IN PRIIMEK:
naziv pri referenčnem naročniku:
e-mail:
telefon:
OPOMBA:
- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini ne vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.
KRAJ
|
ŽIG |
REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
Priloga št. 3a
PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 1
Na osnovi javnega razpisa IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA« objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod številko objave JN001450/2020-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:
Zap. št. |
Naziv |
Količina |
Skupna cena brez DDV |
|
1. |
Izdelava izvedbenega načrta za ureditev ceste Na klancu v naselju Radizel (v dolžini 100m) – izdelava IZN
|
4 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
2. |
Izdelava izvedbenega načrta za rekonstrukcijo ceste – Kop - Kačičnik Hočko Pohorje (dolžine 487 m) - izdelava IZN
|
4 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
3. |
Izdelava izvedbenega načrta za Povharsko cesto (dolžine 121m) - izdelava IZN
|
4 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
4. |
Izdelava izvedbenega načrta za preplastitve občinskih cest - izdelava IZN (ocenjena vrednost investicije – gradnje 75.000 €)
|
4 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
5. |
Izdelava izvedbenega načrta za ureditev krožišča Na gmajno skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
|
4 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
6. |
Izdelava izvedbenega načrta pločnik za Čevljarsko in Kovaško ulico (v dolžini 600m) skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
|
4 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
|
Skupaj brez DDV |
|
|
|
|
DDV 22% |
|
|
|
|
Skupaj z DDV |
|
|
|
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika
|
DATUM |
Priloga št. 3b
PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP 2
Na osnovi javnega razpisa »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA« objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod številko objave JN001450/2020-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:
Zap. št. |
Naziv |
Količina |
Skupna cena brez DDV |
|
1. |
Izdelava izvedbenega načrta za izdelavo prehoda za pešce čez državno cesto skladno z IZP in projektnimi pogoji ter prvo recenzijo – izdelava IZN
|
5 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
2. |
Izdelava izvedbenega načrta pločnika do OŠ Reka-Pohorje skladno z IZP in projektnimi pogoji ter prvo recenzijo – izdelava IZN
|
5 tiskana oblika in digitalna oblika |
|
|
|
Skupaj brez DDV |
|
|
|
|
DDV 22% |
|
|
|
|
Skupaj z DDV |
|
|
|
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika
|
DATUM |
Priloga št. 4
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH
naziv gospodarskega subjekta: |
|
||||||
naslov gospodarskega subjekta: |
|
||||||
kontaktna oseba: |
|
||||||
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
||||||
telefon: |
|
||||||
telefax: |
|
||||||
ID za DDV: |
|
||||||
matična številka gospodarskega subjekta: |
|
||||||
št. transakcijskega računa: |
|
||||||
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSN, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |
|
||||||
|
|
||||||
pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |
|
OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.
VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)
Ponudnik |
Partner v skupnem nastopu |
podizvajalec |
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):
naziv pooblaščenca za vročanje: |
|
naslov pooblaščenca za vročanje: |
|
kontaktna oseba: |
|
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
telefon: |
|
telefax: |
|
KRAJ
|
|
GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika |
DATUM |
Priloga št. 5
IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV
Na osnovi javnega razpisa »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod številko objave JN001450/2020-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:
(ustrezno obkrožite A ali B)
izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:
PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, |
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: |
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Izjavljamo,
da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,
da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,
da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,
da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.
izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika
|
DATUM |
Priloga št. 5A
IZJAVA PODIZVAJALCA3
Na osnovi javnega razpisa »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 21. 8. 2019 pod številko objave JN001450/2020-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:
izjavljamo, da
-bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: |
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
|
|
zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,
smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.
KRAJ
|
|
PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika
|
DATUM |
Priloga št. 6
IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI SKLOP 1 IN SKLOP 2
Na osnovi javnega razpisa »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA« objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod številko objave JN001450/2020-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:
izjavljamo, da
da smo, med drugim, registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer:
ŠIFRA dejavnosti |
NAZIV dejavnosti |
|
|
|
|
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika
|
DATUM |
Priloga št. 7
ESPD OBRAZEC
Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja ESPD obrazec.
Priloga št. 8
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO ZA SKLOP 1 IN SKLOP 2
Prijava na sklop št.: __________
Na osnovi javnega razpisa »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA« objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod številko objave JN001450/2020-W01.
se zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«« naročniku predložili pet (5) bianko menic z menično izjavo in pooblastilom za izplačilo menice ter klavzulo »brez protesta« kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za sklop
1 in 2
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika |
DATUM |
Navodilo: V primeru več zakonitih zastopnikov dobavitelj besedilo menične izjave prilagodi številu podpisov zakonitih zastopnikov.
Če se ponudnik prijavlja na oba sklop velja ena izjava za oba sklopa. 5 menic z meničnimi izjavami je potrebno predložiti za vsaki sklop posebej.
Priloga št. 9
VZOREC POGODBE
NAROČNIK:
Naziv: |
OBČINA HOČE – SLIVNICA Poxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx |
ki ga zastopa: |
Xx. Xxxxx Xxxxxx, univ. dipl. gosp. inž., župan |
Matična številka: |
1365568000 |
Identifikacijska številka za DDV: |
SI24685844 |
Transakcijski račun: |
01360 0100009425 UJP Slovenska Bistrica |
(v nadaljevanju: naročnik)
in
IZVAJALEC:
Naziv: |
|
ki ga zastopa: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
Transakcijski račun: |
|
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo
POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA
UGOTOVITVENE DOLOČBE
člen
Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »»IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA REKONSTRUKCIJO CEST V OBČINI HOČE-SLIVNICA«« objavljenega na portalu javnih naročil dne 6. 3. 2020 pod št. objave JN001450/2020-W01 je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. __________ z dne ______ kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec za sklop št. _____ po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame izdelavo
Sklep o oddaji javnega naročila je postal pravnomočen dne ………………….. .
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne ___ (v nadaljevanju: dokumentacija), so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.
V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.
PREDMET POGODBE (predmet pogodbe bo naknadno prilagojen glede na sklop)
člen
S sklenitvijo te pogodbe naročnik naroča, izvajalec pa izdela izvedene načrte – IZN za sklop ____.
SKLOP
1:
IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV - IZN ZA UREJANJE OBČINSKIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI
Izdelava izvedbenega načrta za ureditev ceste Na klancu v naselju Radizel (v dolžini 100m) – izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta za rekonstrukcijo ceste – Kop - Kačičnik Hočko Pohorje (dolžine 487 m) - izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta za Povharsko cesto (dolžine 121m) - izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta za preplastitve občinskih cest - izdelava IZN (ocenjena vrednost investicije – gradnje 75.000 €)
Izdelava izvedbenega načrta za ureditev krožišča na gmajno skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta pločnik za Čevljarsko in Kovaško ulico (v dolžini 600m) skladno z IZP in pridobljenimi projektnimi pogoji - izdelava IZN
SKLOP 2:
IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA ZA UREJANJE DRŽAVNIH CEST
Izdelava izvedbenega načrta za izdelavo prehoda za pešce čez državno cesto skladno z IZP in projektnimi pogoji ter prvo recenzijo – izdelava IZN
Izdelava izvedbenega načrta pločnika do OŠ Reka-Pohorje skladno z IZP in projektnimi pogoji ter prvo recenzijo – izdelava IZN
V ponudbo so vključeni vsi stroški povezani z izdelavo izvedbenih narčtov.
člen
Izvajalec jamči, da bo izdelal izvedene narčte, strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
ROK IZVEDBE POGODBE, POGODBENA KAZEN
člen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbene načrte, ki so predmet te pogodbe izdelal v obsegu, ki je določena v dokumentaciji naročnika po javnem naročilu iz 2. člena te pogodbe in tej pogodbi.
Izvajalec bo izdelal izvedbene načte po tej pogodbi v naslednjih rokih:
SKLOP 1
IZN-je, kjer IZP ni izdelana, je potrebno izdelati v roku 60 dni od podpisa pogodbe. IZN-je, kjer pa je izdelana IZP, pa je potrebno izdelati v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
SKLOP 2 IZN-je je potrebno izdelati v roku 30 dni od podpisa pogodbe ter ga posredovati v recenzijo. IZN je potrebno dokončno oddati ponudniku v roku 15 dni od zaključka recenzije.
Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v drugem odstavku tega člena izdelati navedene izvedbene načrte in ob tem pa upoštevati vse zahteve naročnika iz te pogodbe.
Če izvajalec ne začne z deli takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi izdelavo izvedbenih načrtov.
Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v rokih iz 4. člena, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude posameznega roka, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.
Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude, ne glede na nastanek škode.
Naročnik si pridržuje uveljavljati plačilo pogodbene kazni v roku 7 dni po podpisu prevzemnega zapisnika.
Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.
Dejanska vrednost celotnega javnega naročila predstavlja pogodbeno vrednost in je dogovorjena na osnovi prejete ponudbe ponudnika, ki je sestavni del te pogodbe in znaša: SKLOP 1 ALI 2
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen.
Sredstva so naročilo storitev so zagotovljena na proračunski postavki št. 0451102- Ureditev občinskih cest.
Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.
Cena zajema vsa dela, ki ga ima izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe, ne glede na količino opravljenih ur dela.
Prevzem pogodbenih del je opravljen, ko izvajalec naročniku preda izvedbene načrte, ki so predmet pogodbe, naročnik pa prevzem potrdi.
Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.
Naročnik bo stroške za odpravo napak pobotal pri končnem plačilu za opravljena dela ali z unovčenjem finančnih zavarovanj po tej pogodbi. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov. Čas do odprave napak se šteje v zamudo po tej pogodbi.
Naročnik bo pogodbene obveznosti plačal v 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa v UJP.
Račun se izstavi po predaji izvedbenih načrtov naročniku.
Priglasitev vseh podizvajalcev Izvajalec lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.
Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da za njih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalcev izvajalec v roku 5 dni predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi in zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico izvajalcu (v primeru samostojnega nastopa) oziroma nosilcu posla (v primeru skupne ponudbe) zaračunati pogodbeno kazen v višini 25.000 EUR za posamezno kršitev navedenih pravil. Naročnik ima prav tako pravico odpovedati to pogodbo o izvedbi javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo, vendar pa je to zgolj pravica in ne dolžnost naročnika. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Naročnik si pridržuje tudi pravico, da sproži prekrškovni postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kolikor so podani zakonski razlogi zanj.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Posebni režim izvedbe del s podizvajalcem Izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del proti naročniku.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Navedena pogodbena določba velja kot izpolnitev obveznosti naročnika o pozivanju glavnega izvajalca k predložitvi izjav, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena.
Naročnik glavnega izvajalca opozarja, da nepredložitev izjav predstavna elemente prekrška, za katerega je med drugim zagrožena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.
Naročnik se zavezuje, da bo posredoval izvajalcu vse dodatne potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju predmeta pogodbe. Dodatne podatke bo naročnik posredoval na podlagi pisne zahteve in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov.
Izvajalec se v okviru te pogodbe obvezuje, da bo:
Izvajalec je dolžan najkasneje ob sklenitvi te pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku pet (5) bianko menic z menično izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo zavarovanje unovčil do višine največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV), če dobavitelj:
Predstavnik naročnika je ............................................... Predstavnik izvajalca je ...............................................
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.
Dokumentacija mora biti predana naročniku v elektronski obliki – dwg in pdf brez zaščite.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe, če:
Rok veljavnosti pogodbe Predmetna pogodba velja z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in se sklepa za obdobje izvajanja storitev po tej pogodbi.
Vso škodo, ki nastane v zvezi z izvajanjem te pogodbe, nosi izvajalec po načelih odškodninskega prava.
Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.
Odgovornost za podizvajalce Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.
Reševanje sporov Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.
Socialna klavzula Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
Protikorupcijska klavzula Izvajalec se zavezuje, da ne bo oz. ni ponudil, dal ali obljubil kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku in njegovemu pooblaščencu za:
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična. V kolikor pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
|
|
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
2 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.
3 Ponudnik vnese Skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV iz obrazca ponudbenega predračuna.
3 Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
11 | Stran