POGLAVJE 2
POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI POGODBE
P O G O D B A
št.
za Izvedbo gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Kolpo – Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj v sklopu projekta FRISCO 2.3
ki jo dogovorita in skleneta:
NAROČNIK: | Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx, ki jo zastopa g. Xxxxx Xxxxxx, Direktor. Matična št.: 2516152000 Identifikacijska št. za DDV: 34921567 |
in | |
IZVAJALEC: | ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. (v primeru samostojne ponudbe) J.V. …………………………………………………………………………………………………………… (v primeru skupine ponudnikov) združeni po sporazumu o enotnem nastopu z dne po katerem je: |
Vodilni partner: | |
..................................................…................................................................................................................ ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu vodilni partner) ID za DDV: ……………..…………………. |
Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. |
Partner: |
..................................................…................................................................................................................ ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu partner) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. |
Partner: |
..................................................…................................................................................................................ ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu partner) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. |
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Xxxxxxxx dne na Portalu javnih naročil pod št.:
………….. objavil javno naročilo za izbor izvajalca po odprtem postopku za Izvedbo gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Kolpo – Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj v sklopu projekta FRISCO 2.3 na podlagi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec.
Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega naročila po odprtem postopku skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) ter Odločitve o izidu javnega naročila št.
.../......... z dne ..../..
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to Pogodbo Xxxxxxxx oddaja, Xxxxxxxxx pa prevzema v izvedbo naslednja dela:
Izvedbo gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Kolpo – Ureditev leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj
S to pogodbo prevzeta dela se Xxxxxxxxx obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz Poglavja 3 - Tehnične specifikacije, Poglavja 4 - Ponudbeni predračun in Izvajalčeve ponudbe št. ………………… z dne
……………………….
Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo, so sestavni del te Pogodbe.
III. POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen
Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.
........................................................, z dne in znaša:
Ocenjena pogodbena vrednost del brez DDV znaša EUR
Vrednost DDV EUR
Skupna ocenjena pogodbena vrednost z DDV znaša EUR
z besedo EUR
Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program Sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014-2020.
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v Proračunu RS na NRP št. 0000-00-0000, na proračunski postavki št. 160307 – Teritorialno sodelovanje 14-20 EU – FRISCO 2.3 in na proračunski postavki št. 160308
– Teritorialno sodelovanje 14-20 SLO FRISCO 2.3.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Interreg : Slovenska udeležba – 85%:15%.
IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
4. člen
Opravljena dela bo Izvajalec obračunal po enotnih cenah iz Ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v Knjigi obračunskih izmer.
Obračunavanje del, bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij. Osnutek končne situacije bo izstavljen pred izdajo Xxxxxxxx o izvedbi.
/navedeno določilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo/:
Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje, na katerega se nanaša zaračunana opravljena storitev. Izjavo mora priložiti vsak partner v skupini izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune oz. situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.
V. NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
Izvršena dela bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno določilo »podizvajalcem« se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo) plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij.
Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku skupaj z izdano začasno situacijo tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z zneski, kot so za posamezne partnerje prikazani v začasni situaciji in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov. Če vodilni
partner ne bo ob izstavitvi začasnih situacij predložil vseh izdanih računov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.
Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo naročniku v roku 5-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal 30. (trideseti) dan od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 6. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun - situacijo izvajalcu, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema računa, izdanega na podlagi potrjene situacije.
V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno dostavljene situacije.
V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do datuma plačila.
6. člen
/navedeni člen se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo/:
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.
V tem primeru mora izvajalec računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.
V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti izstavljene situacije izvajalca. Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če vrednost računa, oziroma izstavljene začasne situacije izvajalca ne bo dosegla minimalnega zneska, ki je določen v Dodatku k Ponudbi. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti.
Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
VI. POGODBENI ROK
7. člen
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del pričeti takoj po Uvedbi v delo. Rok za izvedbo vseh obveznosti je 120 dni po sklenitvi pogodbe.
Pri izpolnjevanju obveznosti je potrebno upoštevati omejitev dovoljenega poseganja v naravo.
VII. PODIZVAJALCI
8. člen
Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci: 1.
Naziv: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
TRR: | |
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
Predmet, količina, vrednost z in brez DDV, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
2.
Naziv: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
TRR: | |
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
Predmet, količina, vrednost z in brez DDV, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
9. člen
Izvajalec se obvezuje, da je podizvajalcem predložil vso razpoložljivo projektno dokumentacijo za pripravo ponudbe oz. pogodbe.
10. člen
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, količina in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.
11. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.
Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.
Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.
Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka
75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.
Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec
prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
12. člen
V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.
VIII. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA
13. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika - odgovorni vodja projekta je: ………………………………………………………..
S strani Xxxxxxxxx je za vodjo gradnje imenovan: ……………………………………………………………………………………
IX. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
14. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. členu te Pogodbe, sestavni del te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni:
(1) Pogodba,
(2) Ponudba št. …… in Dodatek k Ponudbi,
(3) Posebni pogoji Pogodbe,
(4) Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, Rdeča knjiga, 1999),
(5) Ponudbeni predračun,
(6) Načrti,
(7) Tehnične specifikacije,
(8) Terminski in finančni plani,
(9) Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine Izvajalcev,
(10) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe.
Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili te pogodbe.
X. GARANCIJSKI ROK
15. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so
predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka. Garancijski rok za izvedena dela je 3 leta in začne teči z dnem izdaje Xxxxxxxx o prevzemu.
Pred izdajo Potrdila o izvedbi mora Izvajalec predložiti Naročniku Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del (z DDV). V kolikor bo potrebno, jo bo po potrjeni končni situaciji uskladil oziroma dopolnil.
V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
16. člen
Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.
Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 delovnih dni od poziva Naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 delovnih dni od poziva Xxxxxxxxx, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi Naročnik Xxxxxxxxx določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti garancijo.
XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:
▪ ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
▪ ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;
▪ ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
▪ ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Pogodbe je nična, če je sklenjen s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:
▪ udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
▪ neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.
XII. SOCIALNA KLAVZULA
18. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
▪ če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
▪ če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
XIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
19. člen
Za potrebe izvajanja del po tej pogodbi se bo izvajalec seznanil z nekaterimi osebnimi podatki fizičnih oseb in nato ob izvajanju del po pogodbi tudi izvajal nekatere dejavnosti obdelave teh osebnih podatkov. Pri izvajanju katerega koli opravila, ki vključuje osebne podatke, bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vsa pravila in načela varovanja osebnih podatkov, ki jih za obdelovalca določata veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke bo izbrani ponudnik lahko obdeloval le za namen izvedbe del po tej pogodbi in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.
Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije, znanja in rešitve ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.
Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem razen, če se stranki ne dogovorita drugače.
Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.
XIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:
▪ Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;
▪ Dokazil o znanju slovenskega jezika za zahtevane kadre, na katere se je Izvajalec skliceval v ponudbi, ki niso državljani Republike Slovenije in zahtevane formalne izobrazbe niso pridobili v Republiki Sloveniji.
▪ Zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti.
▪ Zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo ponudbe v primeru, da pri izvedbi naročila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture).
▪ Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.
Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v 15-ih dneh od sklenitve Pogodbe.
Pravice in obveznosti iz Pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.
21. člen
Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.
22. člen
Ta Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 20. člena te Pogodbe. Vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) izvoda Pogodbe.
Za datum sklenitve te Pogodbe se šteje zadnji podpisani datum.
IZVAJALEC: (vodilni partner v primeru skupine ponudnikov): | NAROČNIK: Direkcija RS za vode Xxxxx Xxxxxx Direktor |
PARTNER 1: | |
PARTNER 2: |
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
Ponudnikov žig:
SPLOŠNI POGOJI POGODBE IZJAVA
Dela v okviru javnega naročila morajo biti izvedena v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, ki jo je izdalo:
FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils
🖃 P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12
🕿 x00 00 000 00 00, fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxx@xxxxx.xxx WWW xxxx://xxx.xxxxx.xxx
V Sloveniji jo izdaja:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP
🖃 Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
🕿 + 000 0 00 00 000, fax: x000 0 00 00 000
Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v poglavju v nadaljevanju – Posebni pogoji pogodbe.
Izjavljamo, da smo seznanjeni s to verzijo Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, in z njo tudi razpolagamo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, lastnoročno podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščena za podpis ponudbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
Ponudnikov žig:
POSEBNI POGOJI POGODBE SPLOŠNO
Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem »Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC, prva izdaja 1999 (Rdeča knjiga)«.
Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.
Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Definicije
1.1.1 Pogodba
Podčlenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina:
»Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno.
Podčlenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina:
»Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno.
Podčlenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina
»Popis (Specifikacija)« pomeni tudi Tehnične specifikacije oz. Projektna naloga oz. dokumentacija z zvezi z oddajo javnega naročila in obratno.
Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:
»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložil ponudnik (izvajalec).
1.1.2 Stranke in osebe
Podčlenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina:
»Naročnik« je Direkcija RS za vode, ki jo zastopa direktor, Xxxxx Xxxxxx.
Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:
»Inženir« je hkrati tudi Xxxxxxxxx v skladu z določili 13. člena GZ.
Podčlen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:
»Osebje naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika« pomeni odgovorno osebo naročnika pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Xxxxxxxxx, za katerega Naročnik obvesti Xxxxxxxxx, da je to osebje Xxxxxxxxx.
»Odgovorni inženir« je pooblaščeni predstavnik Inženirja imenovan v pogodbi. Določila podčlena 3.2 se nanašajo na odgovornega inženirja oz. tudi na druge zaposlene pri inženirju za katere Inženir s pisnim soglasjem naročnika seznani Izvajalca, da je osebje Xxxxxxxxx, ki sodeluje pri realizaciji Pogodbe.
Odgovori inženir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu z določili 13. člena GZ.
Dodajo se sledeči podčleni, ki se glasijo:
1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.
1.1.2.12 »Organ upravljanja« je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
1.1.2.13 »Organ za potrjevanje« je Javni sklad RS za regionalni razvoj RS.
1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje Podčlenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:
»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak) in sicer v trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi, in se računa od datuma Potrdila o prevzemu.
Trajanje obdobja za reklamacijo napak je definirano v Dodatku k Ponudbi. Rok za reklamacijo napak prične teči z datumom izdaje Xxxxxxxx o prevzemu. Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.
1.1.4 Denar in plačila
Podčlenu 1.1.4 se doda sledeče:
0.0.0.00: »Cena na enoto« pomeni ceno za enoto znotraj Ponudbenega predračuna brez DDV.
1.1.6 Druge definicije
Podčlen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.
Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in podzakonske akte Republike Slovenije.
Doda se podčlen 1.1.6.10, ki se glasi:
0.0.0.00: »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).
1.3 Sporočanje
Podčlenu 1.3 se doda besedilo, ki se glasi:
Naziv in naslov Naročnika je: Direkcija RS za vode, Haxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx.
1.5 Prioriteta dokumentov
Izbriše se besedilo alinej od (a) do (h) in se ga nadomesti z besedilom:
(1) Pogodba,
(2) Ponudba št. …… in Dodatek k Ponudbi,
(3) Posebni pogoji Pogodbe,
(4) Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, Rdeča knjiga, 1999),
(5) Ponudbeni predračun,
(6) Načrti,
(7) Tehnične specifikacije,
(8) Terminski in finančni plani,
(9) Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine Izvajalcev,
(10) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe.
1.6 Pogodbeni sporazum
Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi:
Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi Obrazca Pogodbe iz Poglavja 2 dokumentacije z zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik v zvezi s podpisom pogodbe krije stroške pristojbin (če obstajajo), ki so predpisane z zakonom.
1.9 Zamude pri risbah ali navodilih
V drugem odstavku podčlena 1.9 se zbriše alineja (a).
1.12 Zaupni podatki
Podčlen 1.12 se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec mora razkriti vse tiste zaupne in druge podatke, ki jih inženir in/ali naročnik lahko na podlagi primernih razlogov zahteva, da lahko preveri, če izvajalec izpolnjuje Pogodbo.
Izvajalec bo celotno vsebino Pogodbe smatral kot zasebno in zaupno in jo hranil kot takšno in v ta namen ter je ne bo razkrival v celoti ali delno v nobeni tržni reviji ali tehnični reviji ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja Naročnika. V primeru spora glede potrebnosti objave ali razkritja za potrebe Pogodbe bo odločal Naročnik.
2 NAROČNIK
2.2 Dovoljenja, licence in soglasja
Drugi odstavek (b) podčlena 2.2 se v celoti izbriše. Za prvim odstavkom se doda besedilo:
Naročnik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo z mnenji, pridobljenimi soglasji, sklepi,… za izgradnjo del.
Morebitna druga dovoljenja ali soglasja potrebna za dokončanje gradnje morajo biti pridobljena s strani izvajalca, in na njegov račun (prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za začetek del, ipd…).
Doda se nov podčlen 2.6, ki se glasi:
2.6 Splošne obveznosti naročnika
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja Xxx Xxxxxxxxx uvesti v delo s tem, da mu izroči:
▪ Potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik, v enem (1) izvodu (tiskanem ali elektronskem),
▪ Vsa pridobljena mnenja, soglasja, sklepe, dovoljenja,…
▪ zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo Del, ki so predmet te Pogodbe,
▪ oz. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek Del.
3 INŽENIR
3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja
Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se doda besedilo:
Naročnik izvajalcu v najkrajšem možnem času pisno sporoči ime nadzornega Inženirja.
Na koncu podčlena 3.1 se doda besedilo:
Inženir mora pridobiti posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:
(a) potrdil kakršne koli dodatne izdatke/stroške, ki niso vključeni v pogodbeni ceni,
(b) dovolil kakršno koli podaljšanje izvedbenih rokov po podčlenu 8.4,
(c) odobril spremembe in prilagoditve po podčlenu 13,
(d) določil ocene po podčlenu 12,
(e) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.
Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, sme Inženir, če po njegovem mnenju pride do nujne situacije-neposredne nevarnosti, ki bi ogrožala varnost življenj, Del ali lastnine, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Xxxxxxxxx navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Xxxxxxxxx, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu s členom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.
3.4 Zamenjava inženirja
V prvem stavku podčlena 3.4 se zamenja rok in sicer:
se stavek namesto:
»Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim datumom,..«
sedaj glasi:
»Če naročnik namerava xxxxxxxxx inženirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim datumom,….«
4 IZVAJALEC
4.1 Splošne obveznosti izvajalca
Na koncu podčlena 4.1 se doda:
Izvajalec se obvezuje pred pričetkom Del izročiti Xxxxxxxxx oziroma Inženirju, ki ga bo imenoval Naročnik, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe.
V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:
1. da bo dela izvršil kvalitetno v skladu s Poglavjem 3 in 4 ter zahtevami naročnika iz Pogodbe;
2. da bo dela opravljal z odgovornimi osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo odgovorne osebe izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Xxxxxxxxx. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;
3. da bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, Naročniku dostavil Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV). Le-ta mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;
4. da bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, Xxxxxxxxx dostavil zavarovalno polico za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti;
5. da bo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, Xxxxxxxxx predložil sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci in soglasja vseh podizvajalcev, na podlagi katerih lahko Naročnik namesto Izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do Izvajalca, v koliko podizvajalec/ci to zahteva/jo;
6. da bo 8 dni pred pričetkom izvajanja gradnje pripravil prijavo začetka gradnje v elektronski obliki na predpisanem obrazcu in jo preko Inženirja posredoval investitorju, ki formalno vloži prijavo;
7. da bo v rokih, ki izhajajo iz pridobljenih soglasij, mnenj, odločb, sklepov, …, k projektni dokumentaciji obvestil pristojne institucije o začetku del;
8. da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;
9. da bo izvedel zakoličbo;
10.da bo v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe inženirju v potrditev posredoval podroben terminski in finančni plan, ki ga mora potem potrditi še Xxxxxxxx;
11.da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;
12.da bo po Uvedbi v delo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;
13.da bo Dela izvršil po prejeti projektni dokumentaciji;
14.da si bo pred pričetkom Del temeljito ogledal zemljišče in uredil gradbišče skladno s predpisi in potrebami gradnje;
15.da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za več čas izvajanja Del v skladu s Posebnimi pogojih pogodbe in po navodilih Inženirja;
16.da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;
17.da bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;
18.da bo dela izvajal 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni) oziroma več, v kolikor bo to iz vidika zagotavljanja obveznosti po potrjenem terminskem planu potrebno;
19.da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil situacijo ter jo do 5. v mesecu za pretekli mesec dostavil Naročniku;
20.da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi naročnik; sestavni del poročila so tudi podatki o morebitnih težavah, odstopanjih, dejanskih ali predvidenih zamudah, podatki o nepravilnostih in ukrepih za odpravo le-teh;
21.da bo Xxxxxxxxx izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
22.da bo izdelal projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja zemljišča po dokončani gradnji, navodila za obratovanje in vzdrževanje;
23.da bo kopijo prijave začetka gradnje namestil na vidno mesto;
24.da bo gradbišče in vso izdelano projektno dokumentacijo označeval v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 ter programskimi navodili Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020;
25.da bo dosledno upošteval navodila Naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja obveščanja in informiranja javnosti;
26.da bo zagotavljal Naročniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za poročanje pristojnim organom v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020;
27.da bo zagotavljal revizijske sledi in hrambo dokumentacije v skladu z navodili Organa upravljanja, Organa za potrjevanje in Naročnika;
28.da bo omogočil delovanje revizorjem, nadzornim in tehničnim misijam EU in RS ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno poročal naročniku o izvedenih ukrepih in omogočil vpogled v dokumentacijo nadzornim institucijam;
29.da bo z gradbenimi odpadki na gradbišču ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
30.da bo po pooblastilu naročnika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list;
31.da bo naročniku izročil končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi;
32.da bo upošteval splošne predpise Naročnika in predpise Republike Slovenije.
Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora Izvajalec poravnati Naročniku vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za zamudo.
Če Izvajalec ne bi izvršil Xxxxxxxxxxxxx naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu ga postavi Xxxxxxxx, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Xxxxxxxxxxxxx odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pravico do unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Xxxxxxxx tudi v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.
4.2 Garancija za dobro izvedbo
V celoti se izbriše drugi odstavek podčlena 4.2 in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalec mora Naročniku v petnajstih (15) dneh od podpisa Pogodbe predati Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v Poglavju 5. Izdati jo mora ena od naslednjih institucij:
(a) banka v Republiki Sloveniji ali v EU;
(b) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v EU.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Kopijo Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora poslati inženirju.
V celoti se izbriše tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalec mora zagotoviti, da je Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna in izterljiva še 30 dni po izdaji Potrdila o izvedbi.
Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določajo datum, ko garancija preteče, in 28 dni pred iztekom tega datuma izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dokler dela niso dokončana in odpravljene vse napake, kot je navedeno v prvem odstavku tega podčlena.
V celoti se izbriše šesti odstavek podčlena 4.2 in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Naročnik mora izvajalcu vrniti Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 30 dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbi.
4.3 Predstavnik izvajalca
Zadnji odstavek podčlena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:
Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. Vodja gradnje mora aktivno govoriti slovenski jezik.
Na koncu podčlena 4.3 se doda stavek:
Vsi ključni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela na terenu. Knjigo obračunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje.
4.4 Podizvajalci
Podčlen 4.4. se v alinejah (b) in (c) spremeni tako, da se glasi:
(b) izvajalec mora za spreminjanje podizvajalcev, ali sodelovanje z drugimi predlaganimi podizvajalci pridobiti predhodno soglasje Inženirja in Naročnika;
(c) izvajalec mora vsaj 14 dni prej obvestiti inženirja o nameravanem datumu začetka vsakega dela podizvajalca in o začetku takega dela na gradbišču.
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je Izvajalec navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila.
Izvajalec Xxx, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi oz. zamenjavi podizvajalcev za izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inženirju. Vlogi mora biti predložena vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to določa veljavna zakonodaja s področja javnih naročil za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naročanja. V primeru, da Izvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora svoji vlogi priložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga želi zamenjati.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti.
Med utemeljene vzroke je šteti:
▪ okoliščine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti;
▪ potreba po več delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti;
▪ specialna nepredvidena dela, za xxxxxx Xxxxxxxxx ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;
▪ časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s Pogodbo.
Inženir je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo skupaj s svojimi ugotovitvami poslati Naročniku. Le-ta vlogo s predlogom v roku 14 dni preuči in v primeru izpolnjevanja naštetih pogojev izda soglasje k predlogu Izvajalca.
Morebitna neizdaja soglasja k predlogu, Xxxxxxxxx ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je sprejel s Pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.
4.8 Varnostni postopki
Podčlenu 4.8 se doda besedilo:
Izvajalec mora upoštevati Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu v Republiki Sloveniji.
4.9 Zagotavljanje kakovosti
Podčlen 4.9 se spremeni tako, da se glasi:
Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in sicer zlasti:
▪ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
▪ Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO- 1, 57/2008, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
▪ Zakon o standardizaciji /Zsta-1/, (Ur. list RS št. 59/1999),
▪ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg),
▪ Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011),
▪ Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, št. 82/13),
▪ Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) (Ur.l. RS, št. 17/2011).
4.10 Podatki o gradbišču
Na koncu podčlena 4.10 se doda besedilo:
Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira za popolnost in natančnost podatkov o zemljišču in podatkih o geološko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v času objave javnega naročila ali kadarkoli v času veljavnosti pogodbe.
4.18 Varstvo okolja
Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:
Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti mora upoštevati vse pogoje, določene v dokumentaciji, soglasjih, sklepih, mnenjih, ipd.
Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik upošteval pri ceni na enoto v ponudbenem predračunu.
V času izvajanja del mora izvajalec del proučiti veljavno zakonodajo na področju zaščite okolja in podzakonske akte, prostorske plane in določil občinskega odloka, ki določa monitoring med gradnjo in ostale obveze Izvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora Izvajalec upoštevati ter na svoje stroške izvesti potrebne ukrepe.
Stroške za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik zajel v ceni na enoto v ponudbenem predračunu.
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo.
Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja določenih ukrepov in s tem neizpolnjevanja zahtev okoljske zakonodaje, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.
4.19 Elektrika, voda in plin
Prvi in zadnji odstavek podčlena 4.19 se izbrišeta. Doda se besedilo:
Izvajalec je odgovoren za preskrbo in plačilo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo del.
4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri
Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta.
6 KADRI IN DELAVCI
6.1 Zaposlovanje kadrov in delavcev
Izbriše se podčlen 6.1 in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalec si sam pridobi osebje, ki ga potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je po končanju del odgovoren za njihovo varno vrnitev v domačo državo, ko gre za tuje državljane. V primeru smrti tujega delavca v državi, kjer se dela izvajajo, je izvajalec odgovoren, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.
6.5 Delovni čas
Na koncu podčlena 6.5 se doda besedilo:
Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe gradnje pa tudi, v skladu z naročilom Inženirja, 24 ur na dan.
6.7 Zdravje in varnosti
Prvi odstavek podčlena 6.7 se nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
7 OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA
7.8 Pristojbine
Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:
(c) začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.
8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV
8.1 Začetek del
Prvi stavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:
Inženir mora v roku enaindvajset (21) dni po sklenitvi pogodbe izvajalca obvestiti o datumu začetka del. Izvajalec prične z Deli takoj po Uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.
8.3 Program
Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:
V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe inženirju posredovati podroben terminski plan in finančni plan.
8.4 Podaljšanje roka za dokončanje
Točka (c) podčlena 8.4 se spremeni tako, da glasi:
(c) izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v času izvajanja Pogodbe, ki bi presegli 30 letno povprečje za več kot 30 % glede števila deževnih dni ali količino padavin, po podatkih najbližje hidrometeorološke postaje.
8.7 Odškodnina za zamudo
Podčlen 8.7 se zamenja, tako da se glasi:
Če Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih rokih, je dolžan plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak zamujeni koledarski dan.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti Del (brez DDV).
Če je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmet naročila ne more biti v funkciji uporabnosti v času garancijske dobe, je dolžan Izvajalec plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del za vsak dan, ko objekt ni v funkciji uporabnosti.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmožnosti funkcionalnosti objekta ne more presegati 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti Del (brez DDV).
Končna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega člena, se ugotavlja na podlagi Končne situacije. Pogodbena kazen se obračuna s Končno situacijo.
Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode Naročniku. Povračilo tako nastale škode bo Naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE
11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo:
Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, določen v Dodatku k Ponudbi.
Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi naročniku predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability), v višini 5% pogodbene vrednosti del (z DDV). Veljati mora še 30 dni po izteku garancijske dobe (3 leta). Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izdati:
(c) banka v Republiki Sloveniji ali v EU;
(d) zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v EU.
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije te pogodbe in v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.
11.4 Neuspela odprava napak:
Na koncu podčlena 11.4 se doda alineja (d):
(d) vnovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12 MERJENJE IN OCENA
12.1 Merjenje del:
Na koncu teksta se doda sledeče besedilo:
Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ).
13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE
13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:
Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.
14 POGODBENA CENA IN PLAČILO
14.1 Pogodbena cena
Podčlen 14.1 se dopolni z naslednjim besedilom:
Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih s strani inženirja v knjigi obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.
14.2 Predplačila
Določila tega člena se v celoti črta. Naročnik ne bo nudil predplačil.
14.3 Prošnja za Xxxxxxxx o vmesnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3 tako, da se glasi:
Izvajalec mora dostaviti situacijo naročniku v roku 5-ih dni po koncu obračunskega obdobja (konec obračunskega obdobja je konec meseca), in sicer v elektronski obliki. Situacijo mora podpisati pooblaščeni predstavnik izvajalca in jo potrditi inženir v obliki, kakršno bo odobril naročnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS – tiskana in elektronska oblika).
Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inženirjem tako, da bo izstavljena situacija naročniku odražala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v obračunskem obdobju.
Izvajalec je dolžan naročniku izdajati račune oz. situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejema e-račun preko aplikacije UJPnet.
14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih
Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.6 tako, da se glasi:
Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik posreduje situacijo inženirju, ki jo mora pregledati in potrditi.
Drugi, tretji in četrti odstavki se črtajo.
14.7 Plačilo
Črta se točka (a) podčlena 14.7. Točki (b) in (c) se spremenita, in sicer:
… da se navedbo »plačila v 56 dneh«, zamenja z navedbo plačila »trideseti (30.) dan«.
14.8 Zamujeno plačilo
Podčlen 14.8 se črta v celoti.
14.9 Plačilo zadržanega zneska Podčlen 14.9 se črta v celoti.
14.11 Prošnja za potrdilo o končnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.11., ki se glasi:
Izvajalec mora v tridesetih (30) dneh po prejemu Xxxxxxxx o izvedbi inženirju predložiti osnutek končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo:
(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in
(b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali drugače.
V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih.
14.15 Valute plačil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeči stavek:
Plačila Xxxxxxxxx s strani Xxxxxxxxx se bodo vršila v eurih (EUR) na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.
15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA
15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika
V podčlenu 15.2 se doda nova alineja (g), kot sledi:
(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.
16 ZAUSTAVITEV DEL IN ODSTOP OD POGODBE S STRANI IZVAJALCA
16.1 Pravica izvajalca do zaustavitve del
V podčlenu 16.1 se prvi odstavek v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Xxxxxxxx o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.
Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.
17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST
17.1 Odškodnine
Zbriše se zadnji odstavek podčlena 17.1. Na koncu podčlena 17.1 se doda stavek:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje kot je navedeno v členu 17 za ves čas trajanja pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.
17.3 Tveganje naročnika
V podčlenu 17.3 se izbriše besedilo alineje (g).
18 ZAVAROVANJE
18.1 Splošne zahteve za zavarovanje
Doda se nov odstavek podčlena 18.1, ki se glasi:
Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo. Rok za predložitev zavarovanj je petnajst (15) dni po sklenitvi pogodbe.
Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe, vključno z deli, ki se izvajajo v skladu s podčlenom 11.1 Splošnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.
18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca
Doda se prvi stavek podčlena 18.2, ki se glasi:
Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu
17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).
18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode
Drugi stavek drugega odstavka tega podčlena se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je določen v Dodatku k Ponudbi.
18.4 Zavarovanje osebja izvajalca
Na koncu prvega odstavka podčlena 18.4 se doda besedilo:
Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.
20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA
20.1 Zahtevki izvajalca
Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:
Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati inženirju in sočasno v vednost Naročniku obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti takega dogodka ali okoliščin.
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
Primerno utemeljen zahtevek temelji na: cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.
Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim stavkom:
Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani.
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
Ponudnikov žig:
DIAGRAM ZAPOREDJA DOGODKOV - RDEČA KNJIGA
GARANCIJSKA DOBA
IZDAJA POTRDILA O IZVEDBI
IZDAJA POTRDILA O PREVZEMU DEL
Podpis in vračilo pogodbe s strani ponudnika
največ 10 dni največ 21 dni
največ 7 dni
Predaja terminskega
plana
največ 28 dni
Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti , zavarovanj in pogodb s podizvajalci (veljavnost pogodbe)
največ 15 dni
Obvestilo inženirja o datumu začetka
DATUM SKLENITVE POGODBE
(podpis pogodbe)
Pismo o sprejemu Ponudbe (obvestilo naročnika o oddaji naročila)
ZAČETEK DEL in UVEDBA IZVAJALCA V DELO
ROK ZA DOKONČANJE DEL
ROK ZA REKLAMACIJO NAPAK
30 dni
62 dni
ROK ZA PREDLOŽITEV GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
ROK ZA IZVEDBO DEL
120 dni
Izjavljamo, da smo seznanjeni z Diagramom zaporedja dogodkov ter soglašamo, da je sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)