Obrazec ovojnica
NE
ODPIRAJ– PONUDBA
Predmet
javnega naročila:
Rekonstrukcijska
in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in
križišča Sokolnica
POŠILJATELJ:
Kontaktna
oseba
|
|
Telefon
|
|
e-naslov
|
|
[
] ponudba
[
] sprememba
[
] umik
|
NASLOVNIK:
OBČINA
TRŽIČ
XXX
XXXXXXX 00
4290
TRŽIČ
(izpolni
vložišče naročnika):
Datum
prispetja:________________
Ura
prispetja:___________________
Zaporedna
št. ponudbe:__________
Podpis:
_______________________
|
|
Ponudba
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
Na
osnovi povabila za naročilo »Rekonstrukcijska
in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in križišča
Sokolnica«
dajemo ponudbo, kot sledi:
Ponudba
številka:
_______________
Naziv
ponudnika:
|
|
Naslov
ponudnika:
|
|
Številke
vseh transakcijskih računov:
|
|
Način
oddaje ponudbe
Izjavljamo,
da dajemo ponudbo (opomba: ustrezno možnost izberite s klikom;
izberete le eno možnost):
☐SAMOSTOJNO
– kot samostojni ponudnik
☐S
PODIZVAJALCI – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
☐S
SKUPNO
PONUDBO – kot vodilni partner v skupni ponudbi
☐S
SKUPNO
PONUDBO S PODIZVAJALCI – kot partner v skupni ponudbi ponudnikov s
podizvajalci
Ponudbena
cena
Postavka
|
Vrednost
brez DDV
|
DDV
|
Vrednost
z DDV
|
i. Krožno
križišče Sokolnica
|
|
|
|
ii. Rekonstrukcija
JP na območju BPT Tržič: most in vzhodni del ceste
|
|
|
|
SKUPAJ
|
|
|
|
Zavezujemo
se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika,
najkasneje v 180 dneh od uvedbe v delo.
Rok
veljavnosti ponudbe
Ponudba
velja najmanj
60 dni
od roka za predložitev ponudb.
Ponudba
mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost
ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
Podatki
o plačilu
Plačila
se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od
datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan
plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot
za izvajalca.
Izvajalec
izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala
UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v
sistem UJPnet.
Xxxxxxxxx
se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je
prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega
naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z
izdelavo ponudb.
Skupna
ponudba
Izjavljamo,
da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v
skupini:
(opomba:
v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja
skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo)
Št.
|
Naziv
partnerja v skupini
|
Opis
del (točke iz popisa), ki jih bo
izvedel partner (predmet, količina):
|
1.
|
|
|
2.
|
|
|
Sodelovanje
s podizvajalci
Izjavljamo,
da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba:
v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri
izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti
spodnjo tabelo)
Št.
|
Naziv
podizvajalca
|
opis
del (točke iz popisa), ki jih bo izvedel podizvajalec (predmet,
količina):
|
1.
|
|
|
2.
|
|
|
Izjavljamo,
da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega
podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno
pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom,
da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz
tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če
naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s
podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.
Za
tem obrazcem ponudnik priloži obrazec:
Kraj
in datum: ____________________________
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence –
gospodarski subjekti
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
(polni
naziv pooblastitelja)
Pooblaščamo
Občino Tržič, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega naročila »Rekonstrukcijska
in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in križišča
Sokolnica«,
v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.
Podatki
o pravni osebi:
Polno
ime pravne osebe:
|
|
Matična
številka pravne osebe:
|
|
Občina
sedeža pravne osebe:
|
|
Sedež
pravne osebe
(ulica
in hišna številka, poštna številka in pošta)
|
|
Ime,
priimek in funkcija odgovorne osebe:
|
|
Kraj
in datum: ____________________________
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične
osebe
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
Ime
in priimek pooblastitelja:
|
|
(polni
naziv pooblastitelja)
Pooblaščamo
Občino Tržič, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega naročila »Rekonstrukcijska
in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in križišča
Sokolnica«,
v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.
Moji
osebni podatki so naslednji:
Ime
in priimek:
|
|
EMŠO:
|
|
Datum
in kraj rojstva:
|
|
Naslov
stalnega/začasnega1
bivališča:
(ulica
in hišna številka):
(poštna
številka in pošta):
|
|
Državljanstvo:
|
|
Moje
prejšnje osebno ime se je glasilo:
|
|
Kraj
in datum: ____________________________
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Izjava podizvajalca glede neposrednih plačil
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
Naziv
|
|
Naslov
|
|
Matična
številka
|
|
Davčna
številka
|
|
Številke
vseh transakcijskih računov
|
|
V
zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcijska
in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in križišča
Sokolnica«
izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta pri
izvedbi predmeta javnega naročila sodelovali pri naslednjih vrstah
del:
z
deli (opis del, točke iz popisa):
|
|
v
vrednosti:
|
|
Neposredna
plačila
Izjavljamo,
da smo seznanjeni z določbami 94. člena ZJN-3, da so neposredna
plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo.
Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi
predmetnega javnega naročila, v katerem bomo dela izvajali kot
podizvajalec (opomba: ustrezno možnost izberite s klikom):
☐ DA
zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da
sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti
glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila
do nas kot podizvajalca, in sicer na podlagi izstavljenega računa,
ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in bo priloga računu, ki ga bo
naročnik izstavil ponudniku).
☐NE
zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.
V tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani
izbranega ponudnika. Seznanjeni smo, da mora ponudnik najpozneje v 60
dneh od plačila končnega računa naročniku, le-temu poslati svojo
pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do podizvajalca, kateri
mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa
dela, ki jih bomo izvedli).
Kraj
in datum:
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Spisek referenc gospodarskega subjekta
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
Naziv
gospodarskega subjekta (nosilca reference):
________________________________________________
Zap.
št
|
Naročnik
(naziv,
naslov)
|
Predmet
reference
|
Čas
realizacije
(mesec/leto)
|
Realizirani
znesek
(brez DDV), ki se nanaša na referenčne storitve
|
Kontaktna
oseba pri naročniku
(ime in priimek ter telefon in e-mail)
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
Zahtevane
reference:
investicijska
vrednost del za izvedene posamezne istovrstne posle mora biti
najmanj (vrednost v EUR brez DDV):
CC-Si
– 211 – Ceste: 300.000,00,
CC-Si
– 214 – Mostovi, viadukti, predori in podhodi: 100.000,00
CC-Si
– 222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska
omrežja: 50.000,00
posel
je bil uspešno izveden in zaključen v zadnjih petih (5) letih do
dneva objave tega javnega naročila,
na
objektu gospodarskemu subjektu ni bilo unovčeno zavarovanje za
dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku.
Opomba:
Naročnik
bo upošteval izključno že zaključene posle.
Za
naročnika referenčnega dela se šteje naročnik – investitor
referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik sklenjeno pogodbo
za referenčno delo.
V
primeru več referenc se obrazec fotokopira.
Kraj
in datum:______________________
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Potrdilo o dobro opravljenem delu
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
Naziv
potrjevalca ponudbe:
|
|
Naslov
potrjevalca ponudbe:
|
|
Ime
in priimek, telefon, elektronska pošta kontaktne osebe:
|
|
v
zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcijska in obnovitvena dela na
javnih cestah na območju BPT in križišča Sokolnica«, izdajamo
naslednje
POTRDILO
REFERENCE
Izjavljamo,
da je
gospodarski
subjekt
|
|
izvedel
naslednja dela
|
☐ CC-Si
– 211 – Ceste
☐ CC-Si
– 214 – Mostovi, viadukti, predori in podhodi
☐
CC-Si
– 222
– Lokalni cevovodi, lokalni elektroen. vodi in lokalna
komunikacijska omrežja
|
po
pogodbi (naziv, številka in datum)
|
|
v
vrednosti
(vrednost referenčnih del brez DDV)
|
|
Dela
so bila zaključena
|
|
Posel
je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno
in v skladu z določili pogodbe. Na objektu gospodarskemu subjektu ni
bilo unovčeno zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku.
Kraj
in datum:
|
|
|
Ime
in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference:
|
|
(žig
in podpis)
|
Seznam tehničnega osebja
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
Izjavljamo,
da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi kadri, ki
izpolnjujejo naročnikove zahteve:
Zap.št.
|
Vloga
pri izvedbi naročila
|
Ime
in priimek
|
Zaposlen
pri
|
Izobrazba
|
1.
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
|
|
V
primeru, da je navedeno tehnično osebje zaposleno pri drugem
gospodarskem subjektu, je obvezna priloga soglasje oz. izjava
delodajalca, da bo nominirani kader dejansko lahko izvajal dela
(skladno z navodilom/opombo za izpolnjevanje pogoja o kadrovski
sposobnosti).
Kraj
in datum:______________________
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«,
prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
Ime
in priimek:
|
|
Strokovna
izobrazba:
|
|
Funkcija:
|
ODGOVORNI
VODJA DEL
|
Vrsta,
izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni
usposobljenosti za navedeno funkcijo:
Strokovni
izpit za odgovornega vodjo del št.:
|
|
Izdajatelj:
|
|
Datum:
|
|
Pooblastilo
pristojne poklicne zbornice:
|
|
|
(žig
ali identifikacijska številka in vrsta storitve, za katero ima
pooblastilo)
|
Referenčni
posli za navedeno funkcijo:
Zap.
št
|
Naročnik
(naziv,
naslov)
in
kontaktna oseba pri naročniku
(ime
in priimek ter telefon in e-mail)
|
Predmet
reference
|
Šifra
referenčnega dela po enotni klasifikaciji objektov
(211,
214 ali 222)
|
Čas
realizacije
(mesec/leto
|
Realizirani
znesek
(brez DDV), ki se nanaša na referenčne storitve
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
Zahtevane
reference:
investicijska
vrednost del za izvedene posamezne istovrstne posle mora biti
najmanj (vrednost v EUR brez DDV):
CC-Si
– 211 – Ceste: 300.000,00,
CC-Si
– 214 – Mostovi, viadukti, predori in podhodi: 100.000,00
CC-Si
– 222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska
omrežja: 50.000,00
posel
je bil uspešno izveden in zaključen v zadnjih petih (5) letih do
dneva objave tega javnega naročila,
na
objektu gospodarskemu subjektu ni bilo unovčeno zavarovanje za
dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku.
Opomba:
Naročnik
bo upošteval izključno že zaključene posle.
Za
naročnika referenčnega dela se šteje naročnik – investitor
referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik sklenjeno pogodbo
za referenčno delo.
V
primeru več referenc se obrazec fotokopira.
Kraj
in datum:______________________
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Vzorec menične izjave za resnost ponudbe
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
MENIČNA
IZJAVA
s
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
Naročniku
OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ, kot zavarovanje za
resnost
ponudbe,
ki so opredeljena v javnem naročilu
»Rekonstrukcijska
in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in križišča
Sokolnica«
izročamo
bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev
in unovčenje menice.
Naročnika
OBČINA TRŽIČ pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom
v znesku
20.000,00
EUR
in
z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči
vnovči
iz naslednjih razlogov:
ponudnik
je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno
spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
ponudnik
na poziv naročnika ni podpisal pogodbe; ali
ponudnik
ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu s pogoji naročila.
Menična
izjava je veljavna od njenega podpisa in najmanj do roka, zahtevanega
v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila, t.j. najkasneje do
______________________.
Menica
je unovčljiva pri:
|
|
s
transakcijskega računa (TRR):
|
|
|
|
|
Zakoniti
zastopnik in izdajatelj menice:
|
Kraj:
|
|
|
|
Datum:
|
|
|
(žig
in podpis)
|
Priloga:
-
bianco
menica, podpisana s strani zakonitega zastopnika in žigosana
Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti
Glava
s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:
(vpiše
se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum:
(vpiše
se datum izdaje)
VRSTA
ZAVAROVANJA:
(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna
garancija)
ŠTEVILKA:
(vpiše
se številka zavarovanja)
GARANT:
(vpiše
se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK:
(vpišeta
se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC:
(vpiše se naročnik javnega naročila)
OSNOVNI
POSEL: obveznost
naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne
(vpišeta
se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere
predmet je (vpiše
se predmet javnega naročila).
VZOREC
ZNESEK
V EUR:
(vpiše
se najvišji znesek s številko in besedo)
LISTINE,
KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
(nobena/navede
se listina)
JEZIK
V ZAHTEVANIH LISTINAH:
slovenski
OBLIKA
PREDLOŽITVE:
v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre
pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov
(navede
se SWIFT naslova garanta)
KRAJ
PREDLOŽITVE:
(garant
vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih
listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki,
kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne
glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev
papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na
območju Republike Slovenije.
DATUM
VELJAVNOSTI: DD.
MM. LLLL
(vpiše
se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA,
KI MORA PLAČATI STROŠKE:
(vpiše
se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja
izbranega ponudnika)
Kot
garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo
upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska
zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v
zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani
pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če
so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca,
ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na
ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali
se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu
naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega
posla.
Xxxxxxxxxx
zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum
veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju
predložitve.
Morebitne
spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče
v Ljubljani po slovenskem pravu.
Kraj:
_______________
|
garant:
_______________
|
Datum:
_______________
|
(žig
in podpis)
|
Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
Glava
s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:
(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum:
(vpiše
se datum izdaje)
VRSTA:
vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA:
(vpiše
se številka zavarovanja)
GARANT:
(vpišeta
se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK:
(vpiše
se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC:
(vpiše se naročnik javnega naročila)
OSNOVNI
POSEL: obveznost
naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki
izhaja iz pogodbe št.
z dne
(vpiše
se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere
predmet je
(vpiše
se predmet javnega naročila).
VZOREC
ZNESEK
V EUR:
(vpiše
se najvišji znesek s številko in besedo)
LISTINE,
KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
(nobena/navede se listina)
JEZIK
V ZAHTEVANIH LISTINAH:
slovenski
OBLIKA
PREDLOŽITVE:
v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre
pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov
(navede
se SWIFT naslova garanta)
KRAJ
PREDLOŽITVE:
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev
papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski
obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne
glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev
papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na
območju Republike Slovenije.
DATUM
VELJAVNOSTI: DD.
MM. LLLL
(vpiše
se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA,
KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:
(vpiše
se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja
izbranega ponudnika)
Kot
garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo
upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska
zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v
zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega
(-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je
bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na
ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali
se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu
naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave
napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz
osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx
zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum
veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju
predložitve.
Morebitne
spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče
v Ljubljani po slovenskem pravu.
Kraj:
_______________
|
garant:
_______________
|
Datum:
_______________
|
(žig
in podpis)
|
VZOREC
Izjava o lastniških deležih
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, v
okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4
»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti
in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega
cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka
v mestih«.
|
Skladno
z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:
-
izjavljam, da so družbeniki
gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb
v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih
družbenikov):
Ime
in priimek
ali
Firma
in sedež pravne osebe
|
Xxxxxx
prebivališča
ali
Davčna
in matična številka
|
Delež
lastništva
ali
Delež
lastništva gospodarskega subjekta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane
družbe
z gospodarskim subjektom
Firma
in sedež
|
Davčna
in matična številka
|
Delež
lastništva gospodarskega subjekta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oziroma
v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt
izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z
določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane
družbe z gospodarskim subjektom.
Kraj
in datum:
|
Ime
in priimek: _____________________
|
|
(žig
in podpis)
|
Opomba:
V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed
partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se
predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.
Vzorec pogodbe
POGODBA O
IZVEDBI OBNOVITVENIH DEL NA JAVNIH CESTAH NA OBMOČJU BPT IN
KRŽIŠČA SOKOLNICA
št.
sklenjena
med
NAROČNIKOM:
OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ,
ki
ga zastopa xxx. Xxxxx Xxxxxxx, župan
Matična
številka:
|
5883547000
|
Identifikacijska
številka (ID za DDV):
|
SI
23676264
|
Transakcijski
račun (TRR):
|
XX00
0000 0000 0000 000
|
in
IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki
ga zastopa _____________________________________,
Matična
številka:
|
|
Identifikacijska
številka (ID za DDV):
|
|
Transakcijski
račun (TRR):
|
|
I.
UVODNE DOLOČBE
1.
člen
Naročnik
in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:
javnega
naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka
____________ z dne ____________ z naslovom
_____________________________
naročnikove
odločitve o oddaji javnega naročila številka ___________
z dne ____________ izbran izvajalec del v okviru omenjenega
javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna
pogodba.
|
|
II.
PREDMET POGODBE
2.
člen
S
to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo
OBNOVITVENA DELA NA JAVNIH CESTAH NA OBMOČJU BPT IN KRŽIŠČA
SOKOLNICA po ponudbi izvajalca številka {_______________}
z dne {_______________}.
Operacijo
»Rekonstrukcija križišča Sokolnica v Bistrici pri Tržiču«
delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
|
3.
člen
Izvajalec
bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z
naslednjimi dokumenti:
Ponudba
številka {_____________} z dne {___________} ;
Popis
del s ponudbenim predračunom;
Projektna
dokumentacija PZI št. K 127982 - REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI
928752 NA OBMOČJU BPT TRŽIČ: MOST IN VZHODNI DEL CESTE,
izdelovalca Protim Ržišnik Perc,
Projekt
za izvedbo (PZI) Ureditev krožnega križišča »Sokolnica«
v Tržiču, izdelovalca Planing, d.o.o., Križe, oktober 2017;
Projekt
za izvedbo (PZI) Ureditev krožišča Sokolnica in Parka
prijateljstva v Tržiču OPORNI IN PODPORNI ZIDOVI PZI št.:
P-579 izdelovalca Xxxxx Xxxxxx s.p. februar 2018;
Projekt
za izvedbo (PZI) Načrt krajinske-arhitekturne ureditve
krožišča Sokolnica in Parka prijateljstva v Tržiču, PZI
št.: C1/01/2018, izdelovalca Krajinska arhitektura Xxxxx
Xxxxxxx s.p., februar 2018.
vsa
pridobljena soglasja in pogoji, ki so sestavni del projektne
dokumentacije,
Razpisna
dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila
številka objave na Portalu javnih naročil {_____________} z
dne {__________};
Predmetni
dokumenti so sestavni del te pogodbe.
Za
tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po
vrstnem redu navedbe v zgodnjem odstavku.
|
4.
člen
Izvajalec
bo izvršil dela iz te pogodbe skladno s potrjeno tehnično
dokumentacijo, detajlnimi načrti, tehničnimi predpisi,
veljavnimi standardi in pravili stroke.
Izvajalec
bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno, pravilno in z
materialom in opremo, ki mora ustrezati zahtevanim standardom
ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinah
določenih v popisih del in predračunu.
Izvajalec
s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z
obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, razpisno in
drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi
razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.
|
5.
člen
Dodatnih
del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti
izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Za
dodatna in več dela, ki so se izkazala za potrebna po
sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu
osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja
javno naročanje.
Podlaga
za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe
skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Cene za
dodatna dela se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in
izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna
dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na
njihovo naročilo.
Z
izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi
ali nova pogodba
|
III.
POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL
6.
člen
Pogodbena
cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in
znaša:
{___________________________________}
EUR brez DDV
{___________________________________}
davek na dodano vrednost (DDV) v EUR
{___________________________________}
pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR
Pogodbena
cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po
predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto.
Izvajalec
mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati
veljavni Zakon o davku na dodano vrednost.
Pogodbena
vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV,
manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno
povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvez
z tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov.
Pogodbena
cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del
niso zajeta, vendar so po svoji naravi nujna za normalni potek
del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih mora kot izvajalec
izvesti na podlagi veljavnih predpisov.
Sredstva
za izvedbo naročila so zagotovljena na:
OBNOVITVENA
DELA NA JAVNIH CESTAH NA OBMOČJU BPT: PP 30609 / NRP 41408004
in 41611003
KROŽNO
KRIŽIŠČE SOKOLNICA: PP 60205, 60303,
61100 / NRP 41607001
Xxxxxxxxx
se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse
aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali njenimi sestavnimi
deli, med drugim pa tudi:
vrednost
vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in
montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna
dela za izvedbo pogodbenih del;
vsi
potrebni delovni odri in delovni pripomočki ter podobno;
strokovna
odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
čiščenje
gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del;
stroški
vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala,
opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase
oziroma objekta, ter upošteval predpise glede obremenitve
cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi
odpadki;
stroški
zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev
na gradbišču ter morebitna odgovornost za škodo nasproti
tretji osebi;
ureditev
in označitev gradbišča, zavarovanje gradbišča oziroma
delovišča do primopredaje naročniku v skladu z
varnostnim načrtom in drugimi predpisi;
ureditev
in varovanje skladiščne kapacitete za material tega
naročila skozi celoten potek izvedbe del ;
postavitev
objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za
skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi
izvajalci;
postavitev
cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne
objave v zvezi z zaporami ter podobno;
stroški
izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroški
gradbišča, stroški energije, vode ter morebitnih drugih
komunalnih storitev ter stroški čiščenj;
stroški
za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;
stroške
za predpisane preiskave in ateste;
drugi
stroške povezani z izvedbo del po ponudbenem predračunu;
sodelovanje
pri tehničnem pregledu objekta;
sodelovanje
z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in
primopredaje ter v času garancijskih rokov.
|
|
7.
člen
Opravljena
dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz
predračuna ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so
evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer, pri čemer
mora izstavljati dva ločena računa, in sicer za:
Izvajalec
izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega
portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa
računa v sistem UJPnet.
Merjenje
količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih
in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih
pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.
Obračunsko
obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu.
Izvajalec
bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil
naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo
vsebovala izvršena obračunana dela. V kolikor se vročitev in
potrditev situacij s strani naročnika poveri v pristojnost
inženirju, je naročnik o tem dolžan obvestiti izvajalca v 10
dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij
upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike.
K
situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo
nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev,
vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.
Situacija
se naročniku oziroma poverjenemu nadzorniku vroči osebno ali
po pošti.
Naročnik
oziroma poverjeni nadzornik je dolžan situacijo pregledati v
roku 8 dni od prejema.
V
primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi
napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna
v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije
plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej
pogodbi, glede spornega zneska pa v roku 8 dni utemeljiti
sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče izvajalcu.
Končno
situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po končni primopredaji
del.
|
8.
člen
Naročnik
bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih
zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne
situacije.
Naročnik
bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem
prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije na
transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te
pogodbe.
V
primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje,
da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.
Kot
dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za
izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje plačilnih
storitev za naročnika.
V
primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne
obresti v višini zakonitih zamudnih obresti.
|
9.
člen
Naročnik
lahko zadrži plačilo začasnih situacij in končne situacije
v primeru, da izvajalec do nastanka obveznosti plačila še ni
predložil zahtevane dokumentacije določene s to pogodbo, ali
če izvajalec kasni z deli po terminskem planu za več kot 5
dni vse dotlej, dokler izvajalec pogodbenih obveznosti ne
izpolni.
|
10.
člen
Naročnik
ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno
dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izvedeno javno
naročilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki
skleneta pisni dodatek k tej pogodbi v katerem opredelita
povečan ali zmanjšan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno
ceno. Pri sklenitvi dodatna k pogodbi se upoštevajo določbe
javno-naročniške zakonodaje.
|
IV.
PODIZVAJALCI
11.
člen
Podatki
o podizvajalcih:
Podizvajalec
1 (firma, naslov):
|
|
VRSTA
DEL (predmet, količina):
|
Opis
del, ki jih bo izvedel podizvajalec:___
Vrednost
del, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____
|
Podizvajalec
2 (firma, naslov):
|
|
VRSTA
DEL (predmet, količina):
|
Opis
del, ki jih bo izvedel podizvajalec:___
Vrednost
del, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____
|
V
kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem
in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno
plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega
izvajalca.
V
kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v
drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna
plačila, se šteje, da:
glavni
izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da
na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
je
podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega
računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do
ponudnika,
glavni
izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun
ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
|
Zgolj
ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik
obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.
Plačila
podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja
za plačila izvajalcu.
Izvajalec
mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena
ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v
petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje
2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik
bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za
izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75.
člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj
obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75.
člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del
in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.
Če
neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem
členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila
končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo
za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega
postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo.
Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov
naročanja za predpisano obdobje.
|
V.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12.
člen
Naročnik
se obvezuje:
izvajalca
uvesti v delo v najkrajšem možnem času po začetku
veljavnosti pogodbe;
pred
pričetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena
dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z njo
razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del
ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del;
izvajalcu
zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim
dostopom do objekta in prostorom za organizacijo gradbišča
in deponijo materiala;
zagotavljal
dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem času) za
odločanje o vseh vprašanjih in nejasnostih, ki odstopajo
od razpisne dokumentacije oziroma, imajo lahko za posledico
spremembo poteka ali roka izvedbe del;
sodelovati
z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo
pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
dati
na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s
katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije
potrebne;
pravočasno
obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih
situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev
pogodbenih obveznosti;
zagotoviti
strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno
zakonodajo;
dokončana
dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni
po prejetju izvajalčevega obvestila;
urediti
plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.
|
|
VI.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
13.
člen
V
zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene
vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje:
izvršiti
dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter
drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno
in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
standardi in gradbenimi normativi;
ščititi
interese naročnika;
pred
pričetkom del prejeto dokumentacijo in zemljišče
podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene
pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega
zahtevati pisna navodila; pravočasno opozoriti naročnika
na morebitne ovire pri izvajanju del;
omogočiti
naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po
vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s
strokovnim nadzorstvom;
vgrajevati
samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom
del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa
takoj na lastne stroške odstraniti z delovišča
neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno
delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;
naročniku
skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o
zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in
vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih
materialih, konstrukcijah in opremi;
za
vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo
dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v
potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno
dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih
institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;
v
primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji,
ki jo bo določil naročnik, naročiti potrebne preiskave
(če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih
del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa
naročnik);
organizirati
delovišče, urediti dostopne poti in deponije na
delovišču;
izvajati
dela upoštevajoč varnostne ukrepe na delovišču v smislu
predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu,
ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje delovišča
ter dostope v območju delovišča in sosednjih objektov;
pred
pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč,
dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih
delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda
na objektih, infrastruktura, …);
na
svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na
delovišču in očistiti javne ter druge poti izven
delovišča, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi
podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli;
na
delovišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za
varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij,
delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in
neposredne okolice, kakor tudi označiti delovišče,
skladno z veljavno zakonodajo;
pogodbena
dela in material v času od pričetka izvedbe del do
predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja
dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji
zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne
dokumentacije;
od
začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno
varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami,
propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;
na
lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna
dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel zapore v
skladu s predpisi in navodili naročnika;
na
lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna
dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v
skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške
poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno
označitev in zaščito delovišča;
v
skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje,
upošteval in predložil investitorju vse potrebne dokaze o
hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov
pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse
morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
izvajati
na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in
ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na
oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno
obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov
(izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži
naročniku na njegovo zahtevo);
organizirati
in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa
tega ne bo storil, lahko to stori naročnik brez
predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa
bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije;
izročiti
naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva
za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom
zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda;
voditi
gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo
gradbiščno dokumentacijo;
zagotavljal
stalno prisotnost tehničnega kadra na delovišču v času
izvajanja del (gradbeni delovodja ali odgovorni vodja del);
zagotovil
obvezno prisotnost odgovornega vodja del in gradbenega
delovodja najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih
sestankih;
zagotovil
prisotnost odgovornega vodja del in gradbenega delovodja na
inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih,
tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja;
kopijo
prijave na delovišču namestil na vidno mesto;
seznaniti
vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in
razpisnimi pogoji;
izpolnjevati
vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji,
kot izhajajo iz te pogodbe;
po
končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji,
do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati
naročniku;
takoj
po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da
so pomanjkljivosti odpravljene;
sodeloval
z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in
primopredaje ter v času garancijskih rokov.
|
Izvajalec
mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev deloviščnih in
razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku
izvajanja del.
V
primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na
način predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo
naročnik odstopil od te pogodbe.
|
VII.
STROKOVNI NADZOR
14.
člen
Naročnik
imenuje za inženirja (nadzorni organ) _______________________
ki
ga na delovišču zastopa:
_________________________
Za
naročnikovega pooblaščenca in skrbnika te pogodbe imenuje
_____________________.
Nadzorni
organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje
izvedbo del.
Nadzorni
organ bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, kadar
je ta zahtevana, pregledoval in potrjeval sproti in veljavno
sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal
naročnika.
|
VIII.
VODSTVO DELOVIŠČA:
15.
člen
Izvajalec
za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje
_______________________, ki ga na delovišču zastopa kot
odgovorni vodja del.
Vodstvo
delovišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče
vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu
ter veljavno spremljalo njihova obvestila.
Izvajalec
mora poskrbeti z odločbo za imenovanje in določitev
odgovornega vodje del in odgovornih vodij posameznih del ter
odgovornega vodje del in s tem pisno seznaniti naročnika v
roku 5 dni od podpisa pogodbe.
Izvajalec
ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega
soglasja naročnika.
|
IX.
PRAVICE POGODBENIH STRANK
16.
člen
Če
naročnik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehničnim
predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo.
|
17.
člen
Izvajalec
ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika
potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih
pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del.
Če
izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov
in bi zaradi tega lahko prišlo do zastoja pri delu, je
izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku
strokovno pravilno in brez podatkov, v kolikor je to mogoče.
Če ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno,
naročnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa
ima izvajalec pravico do ustreznega podaljšanja roka.
|
18.
člen
Če
je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in
nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela
sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ in
naročnika.
|
X.
ROKI IZVAJANJA DEL
19.
člen
Izvajalec
se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik
uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s
terminskim planom najkasneje v 180 dneh od podpisa pogodbe.
Izvajalec mora najprej pričeti z deli, ki se navezujejo na
KROŽNO KRIŽIŠČE SOKOLNICA rok za dokončanje je 100
dni, po zaključku gradbenih del na križišču Sokolnica
nadaljuje z gradbenimi deli ki se navezujejo na OBNOVITVENA
DELA NA JAVNIH CESTAH NA OBMOČJU BPT rok za dokončanje je 80
dni. Uvedba v delo se opravi najkasneje v 5 dneh po
podpisu pogodbe.
Izvajalec
se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven
normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna
plačila.
Izvajalec
je dolžan v roku 5 dni od podpisa izdelati natančen terminski
plan dinamike napredovanja del.
Naročnik
si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v
okviru zagotovljenih sredstev.
Če
izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem
roku ali če bistveno zamuja z izvedbo vseh ali posameznih del,
sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu
izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik o tem
in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno
obvesti izvajalca.
Rok
dokončanja del pomeni uspešno izveden končni tehnični
pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih
pri končnem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter
izročitev vse potrebne dokumentacije.
|
20.
člen
Izvajalec
ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
zaradi
dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi
naročnika in
zaradi
ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo
izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.
|
Na
nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko
vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika
pisno in jih v roku 2 delovnih dni po seznanitvi z njimi
evidentirati v gradbenem dnevniku.
V
primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec
naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izvajalec
lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno
hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.
V
obeh primerih se sklene dodatek k pogodbi. Izvajalec mora v
obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za
spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka
izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.
Pogodbeni
stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa
npr. naravne nesreče kot posledice vremenskih ujm) kot razlog
za podaljšanje roka izvedbe.
V
primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v
intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika
in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za
dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik in
nadzorni inženir, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V
tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del
ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te
pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec, nima
pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega
nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas
prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega člena.
V
primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z
ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s
strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi
takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki
soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila
kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila
kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz
naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova,
ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve,
po postopku iz prvega odstavka tega člena.
Spremembo
pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15
dni pred iztekom rokov opredeljenih s to pogodbo. Skrajšanje
roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.
|
XI.
POGODBENA KAZEN
21.
člen
Če
se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži
dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati
plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti
pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10 % celotne
pogodbene vrednosti brez DDV.
Pogodbena
kazen se obračuna pri končnem obračunu.
Če
je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena
škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik
pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.
|
XII.
PREVZEM DEL
22.
člen
Izvajalec
je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in
naročnika takoj pozvati na prevzem del.
Naročnik
je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca
začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda. Za dan
uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je uspešno
opravljen tehnični pregled.
O
dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni
predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v
katerem natančno ugotovijo predvsem:
ali
izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim
zakonskim predpisom in pravilom stroke,
datume
začetka in končanja del in datum prevzema del,
kakovost
izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
morebitna
odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja
tehnične narave,
končna
vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po
pogodbi, več in manj del – prikazati shematsko v
tabeli),
pregled
predane dokumentacije s strani izvajalca,
posebej
se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,
vrednost
zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi
zamude,
v
zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma
podpisa,
zapisniku
se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi
imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam
potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.
|
Če
se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj
prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi
odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku
nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom
del.
Pogodbeni
stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del
iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga
izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v
10 dneh od dneva uspešnega prevzema del.
Če
katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne
želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme
izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
Ob
končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti
vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo,
ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.
|
XIII.
ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA
23.
člen
Izvajalec
odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej
pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost 10 let, za kakovost
izvedenih del 5 let od sprejema in izročitve objekta ali del
oziroma od dneva uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil
pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.
Garancijski
roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema
pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča
dela.
Morebitne
skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakon, ki
ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela
v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem
prevzema.
Garancija
je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno
vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka
zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec
odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga
naročnik obvesti o nastali napaki.
Napake
oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med
izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku,
mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi
naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom
ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v
primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne
dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev
napake poveri drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te
pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik
(kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v
breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje
svojih manipulativnih stroškov.
Če
gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila
povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali
kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso
nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do
vzpostavitve funkcionalnega stanja.
|
XIV.
JAMSTVA IN ZAVAROVANJA
24.
člen
ZAVAROVANJE
ZA DOBRO IZVEDBO
Instrument
zavarovanja:_____________
Višina
zavarovanja: _____________
Čas
veljavnosti: _____________
Izvajalec
mora najpozneje v treh dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za
veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko
naročnik odstopi od pogodbe.
Zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse
primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na
izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve
upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
|
25.
člen
ZAVAROVANJE
ODGOVORNOSTI
Višina
zavarovanja: najmanj 100.000,00 EUR.
Izvajalec
je dolžan v roku pet dni od podpisa te pogodbe predložiti
sklenjeno zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom
zavarovalnice o plačilu premije oziroma potrdilo, da
zavarovalna polica nudi kritje.
Izvajalec
mora imeti ves čas pogodbe sklenjeno zavarovanje splošne
odgovornosti iz dejavnosti.
|
26.
člen
ZAVAROVANJE
ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument
zavarovanja: _____________
Višina
zavarovanja: _____________
Čas
veljavnosti: _____________
Izvajalec
je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo
štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa
lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje
za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev
obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v
garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve
upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
|
XV.
ODSTOP OD POGODBE
27.
člen
Če
pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi
ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena
stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje
pogodbe.
Naročnik
ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za
naročnika, če:
pride
izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu
onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
če
se v zahtevanem roku ne uvede v delo;
izvajalec
po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in
uvedbe v delo ne prične z delom;
izvajalec
po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega
terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne
dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki
mu ga določi naročnik.
|
Med
veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik
ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja,
odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
javno
naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov
postopek javnega naročanja;
v
času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od
položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral
izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem
dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega
naročanja;
zaradi
hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki
jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo
Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti
oddano izvajalcu.
|
Odstop
od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo
naročnika o odstopu.
Naročnik
bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za
unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba
preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni
državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s
strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti
naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih
dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali
sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
njegovega podizvajalca.
|
XVI.
ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
28.
člen
Izvajalec
je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in
opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta
naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje
odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.
Izvajalec
je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z
zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo
na objektu in izvedenih delih.
Naročnik
je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do
izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo
naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki
je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Območje
ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s
področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.
Izvajalec
ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi
izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.
Izvajalec
se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in
metodologije dela pri sočasni izvedbi z drugimi izvajalci, ki
izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja
znotraj območja investicije.
|
XVII.
REŠEVANJE SPOROV
29.
člen
Morebitne
spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega
vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču
po sedežu naročnika.
|
XVIII.
PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
30.
člen
V
primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na
podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za
sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik
bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja
iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za
preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti
dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi
ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
|
XIX.
REVIZIJSKA SLED
31.
člen
Vsa
dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena
na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.
Izvajalec
je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan
hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10
let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša.
Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor
nad izvedbo projekta.
Izvajalec
se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v
zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom
vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo
javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o
izvedbi projekta.
Revizijska
sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh
dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in
poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih
evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so
potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših
dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in
informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in
arhiviranje podatkov.
Informacije,
ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da
dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in
hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v
vsem času hranjenja informacij.
|
XX.
POSLOVNA SKRIVNOST
32.
člen
Izvajalec
in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in
tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen
podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te
podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.
Izvajalec
se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih
partnerjev.
Izvajalec
se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem
ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani nikakršnih
informacij o poteku in stanju projekta.
Izvajalec
se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam
projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem te
pogodbe.
Določila
iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te
pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.
|
XXI.
KONČNE DOLOČBE
33.
člen
Če
pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi
status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem
soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva.
Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.
|
34.
člen
Pogodba
se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga
sprejmeta in podpišeta obe stranki.
|
35.
člen
Za
razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc.
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z
določili te pogodbe.
Če
katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva
na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti
z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela
doseči neveljavna določba.
|
36.
člen
Izvajalec
ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo
osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.
|
37.
člen
Pogodba
je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem predložitve garancije
za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za škodo iz 25.
člena te pogodbe.
|
38.
člen
Ta
pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih
prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.
|
IZVAJALEC: NAROČNIK:
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Občina Tržič
dne:
dne:
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(podpis
in žig) (podpis in žig)
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ xxx. Xxxxx Xxxxxxx
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ župan
(ime in priimek podpisnika) (ime in
priimek podpisnika)
|