OBRAZEC 1

OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Xxxxxxx xxxxx 000

2000 Maribor

Ponudnik:

PONUDBA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet javnega naročila dobave blaga: Pogonsko gorivo za vozila in stroje

1. Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

2. Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

1. Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

2. Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

3. Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

4. Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

3. Podatki o ponudniku:

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:

SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV):

KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

TELEFON KONTAKTNE OSEBE:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠT. TRR-ja IN BANKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije):

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:

Izjavljamo, da:

• bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

• se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

• sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 6) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi.

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

• smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,

• zagotavljamo dobavo blaga 7 dni v tednu,

• smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo.

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

_________________________

NAVODILO

Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti obrazec OBRAZEC 2.1.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja)

z nazivom (funkcija)

naziv in naslov podjetja

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja)

z nazivom (funkcija)

naziv in naslov podjetja

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja)

z nazivom (funkcija)

naziv in naslov podjetja

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki dobaviteljev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo za javno naročilo »Pogonsko gorivo za vozila in stroje« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe)

z nazivom (funkcija)

podpis

parafa

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti »Pogonsko gorivo za vozila in stroje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Pogonsko gorivo za vozila in stroje«, skladno s točko 1.7 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

• Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1

• Lastna izjava – Obrazec 5

Datum, kraj: Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja navedeno potrjuje s podpisom lastne izjave.

_________________________

NAVODILO

Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh so-ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo.

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

OBRAZEC 2.1

POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:

NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:

KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

TELEFON KONTAKTNE OSEBE:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠT. TRR-ja in BANKA:

ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT:

KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:

VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV):

KRAJ IZVEDBE DEL:

ROK IZVEDBE DEL:

Datum, kraj: Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom lastne izjave.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi, vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Xxxxxxx xxxxx 000

2000 Maribor

Ponudnik:

Pri izvedbi javnega naročila »Pogonsko gorivo za vozila in stroje«. objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………………, z dne ………………………. bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE

Naziv podizvajalca št. 1

Naziv podizvajalca št. 2

Naziv podizvajalca št. 3

Naziv podizvajalca št. 4

Naziv podizvajalca št. 5

Naziv podizvajalca št. …

Izjavljamo, da bomo:

• v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto dobav vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

• pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo.

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

_________________________

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

Podjetje (naziv podizvajalca):

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID za DDV:

Številka TRR: ………….…………………………………………………………………………………

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe s ponudnikom:

Predmet in obseg dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec za to javno naročilo:

…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Količina dobav/storitev podizvajalca………………………………………………………………………………

Vrednost dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec ……………………………………………..

Kraj izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………………….

Rok izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………………….

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

_________________________

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

• Lastna izjava za vsakega podizvajalca

• Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Xxxxxxx xxxxx 000

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Pogonsko gorivo za vozila in stroje«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….. v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega dobavitelja poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega dobavitelja.

Datum, kraj: Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom lastne izjave.

_________________________

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

Kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne prijave/ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujejo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom lastne izjave.

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

1. Udeležba fizičnih oseb

Participation of the Natural Persons

ime in priimek / name and surname naslov prebivališča / address delež lastništva / ownership share

2. Udeležba pravnih oseb^*

Participation of the Legal Persons

firma / company name sedež / seat matična št. / registration no. delež lastništva / ownership share lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares

3. Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

firma /ime in priimek company name/ name and surname sedež/ naslov prebivališča seat / address matična št. / registration no. delež lastništva / ownership share

4. Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika^†

Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer²

firma / company name sedež / seat matična št. / registration no. delež lastništva / ownership share

Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

(position)

Podpis:……………………………………….

(signature)

Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

LASTNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Pogonsko gorivo za vozila in stroje«, objavljenim na portalu javnih naročil dne ______________, št. objave ________________________,

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. Da nismo v enem od naslednjih položajev iz 75. člena ZJN-3:

1. Da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

2. Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

2. Da izpolnjujemo ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3:

1. Da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

2. Da v zadnjih treh mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh odprtih poslovnih računih (ne velja za gospodarske subjekte, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

3. Da imamo bencinski servis za blago, ki je predmet javnega naročila, oddaljen od sedeža naročnika DEM d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, oz. posamezne HE lokacije, največ 8 km oz. 10 km in sicer:

LOKACIJA NAROČNIKA	NASLOV NAROČNIKA	ODDALJENOST OD BENCINSKEGA SERVISA/max.	BENCINSKI SERVIS/naslov izpolni ponudnik
Uprava DEM d.o.o.*	Obrežna ulica 170, 2000 Maribor	8 km
HE Dravograd	Meža 133, 2370 Dravograd	8 km
HE Vuzenica	Livarska cesta 24, 2367 Vuzenica	8 km
HE Vuhred	Vuhred 178, 2360 Radlje ob Dravi	10 km
HE Ožbalt	Vurmat 15, 2361 Ožbalt	10 km
HE Fala	Fala 24, 2352 Selnica ob Dravi	8 km
HE Mariborski otok	Celovška cesta 1, 2351 Kamnica	8 km
HE Zlatoličje	Zlatoličje 5B, 2205 Starše	8 km
HE Formin	Formin 40, 2272 Gorišnica	8 km

4. Da bo ponudnik zagotavljal časovni pregled opravljenega prometa v elektronski obliki po posamezni plačilni kartici z možnostjo povezave do baze podatkov in sicer količinsko in vrednostno po skupinah blaga (artiklih).

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da so informacije, ki sem jih navedel/smo jih navedli v tej izjavi točne in pravilne in da sem jih podal/smo jih podali zavedajoč se posledic resnih zavajajočih razlag.

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da lahko na zahtevo naročnika nemudoma predložim/predložimo potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicujem/sklicujemo, razen kadar:

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članici EU ali kateri koli drugi tretji državi (v tem primeru mora gospodarski subjekt predložiti vse potrebne informacije - spletni naslov, organ ali telo, ki izdaja dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo…), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; če se zahteva, mora gospodarski subjekt za tak dostop priložiti ustrezno soglasje, listine oz. dokumente itd.), ali

b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Za to lokacijo mora biti na bencinskem servisu omogočeno tudi točenje LPG avtoplina.

Podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) pridobi dostop do dokazil v zvezi z oddajo javnega naročila »Pogonsko gorivo za vozila in stroje«, JN 003/2020.

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) v zvezi z oddajo javnega naročila »Pogonsko gorivo za vozila in stroje«, JN 003/2020, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

	KRAJ	ŽIG		GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek podpisnika in podpis
	DATUM

OBRAZEC 6

Pogodbeni stranki:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 MARIBOR

ki jih zastopa Xxxxxx Xxxxxx, direktor

Matična številka: 5044286

Identifikacijska številka za DDV: SI96254459

(v nadaljevanju naročnik)

in

_____________________(naziv podjetja)

________________________________ (naslov podjetja)

ki jo zastopa ___________________________

Matična številka: ______________

Identifikacijska številka za DDV: SI____________

(v nadaljevanju dobavitelj)

sklepata

pogodbo št. _____________________

o izvedbi javnega naročila

Pogonsko gorivo za vozila in stroje

1. SPLOŠNO

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015); v nadaljevanju ZJN-3, za Pogonsko gorivo za vozila in stroje.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..……….. pod št.ob. ……….……….….

2. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je nakup in sukcesivna dobava pogonskega goriva za obdobje 3 (treh) let v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo dobavitelja št. ……………….... z dne ………….……., ki sta priloga in sestavni del te pogodbe.

V primeru, da je v prilogah k tej pogodbi določeno drugače, veljajo določila iz pogodbe.

Obseg dobave:

• dizelsko gorivo,

• neosvinčen motorni bencin 95 oktanski,

• LPG avtoplin ter

• potrošni material.

Podrobna specifikacija blaga z navedbo količin za posamezno blago je navedena v predračunu oz. ponudbi izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

Vse količine iz predračuna so ocenjene na letni ravni in lahko odstopajo navzgor ali navzdol, namreč naročnik jih po obsegu in časovno ne more vnaprej točno določiti.

Naročnik se s to pogodbo ne zavezuje, da bo kupil oz. naročil določeno količino blaga, saj sta količina in vrsta blaga zanj v trenutku sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljiva.

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja te pogodbe kupoval le tiste vrste in količine blaga iz pogodbe, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva, in si tako pridržuje pravico naročiti oz. kupovati gorivo v manjšem ali večjem obsegu od predvidenega.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo dobavitelj izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. POGODBENA CENA IN POGODBENI OBSEG

Skupna pogodbena vrednost za izvedbo pogodbenega predmeta je ocenjena za obdobje veljavnosti pogodbe in znaša:

Letna ocenjena pogodbena vrednost brez DDV: ………………………………….. EUR

+ 22 % DDV: ………………………………….. EUR

___________________________________________________________

Letna ocenjena vrednost z DDV: ………………………………….. EUR

Skupaj 3 (tri) letna ocenjena pogodbena vrednost z DDV: ………………………….. EUR

(z besedami: ..................................................................... evrov .… /100)

V pogodbenem obdobju se drobnoprodajna cena na enoto goriva oblikuje na osnovi cene, kot jo določi Vlada Republike Slovenije v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ob upoštevanju popustov za:

• liter neosvinčenega motornega bencina 95 xxxxxxx v višini …………….%

• liter dizelskega goriva v višini …………….%

ki so v času izvajanja pogodbe fiksni.

V primeru prenehanja veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se razume, da je primerljiva cena, od katere se računa popust, drobnoprodajna cena na lokaciji, kjer bo naročnik kupil gorivo (bencinski servis dobavitelja).

V pogodbenem obdobju se drobnoprodajna cena na enoto goriva oblikuje ob upoštevanju popusta za:

• liter LPG avtoplina v višini …………….%

ki je v času izvajanja pogodbe fiksen.

V ceno goriva je vključena prodajna cena, trošarina, vse ostale predpisane dajatve, strošek izdaje plačilne kartice za vsako posamezno vozilo naročnika, stroški zagotavljanja podatkov v elektronski obliki in stroški brezgotovinskega plačila.

Dobavitelj naročniku za potrošni material prizna …………….% popust na cene po cenikih, veljavnih v času dobave blaga.

Pri strošku za dobavljeno oz. kupljeno blago, ki ga naročnik poravna s kartico poslovanja, dobavitelj transakcij oziroma dodatnih stroškov (npr. poslovne storitve, kartice poslovanja, …) ne bo dodatno zaračunaval.

Naročnik dobavitelju ne bo dovoljeval dodatnega zaračunavanja.

4. NAČIN PLAČILA IN OBRAČUNA

Pogodbeno ceno bo naročnik poravnal s plačilom delnih računov, ki jih bo dobavitelj izstavil na osnovi dejansko dobavljenega oz. kupljenega blaga.

Iz računa mora biti razvidna vrednost dobavljenega blaga po artiklih in po posameznih dobavah na objekte naročnika.

Računi morajo biti izdani v skladu z določili 82. člena Zakona o DDV.

Dobavitelj mora naročniku dostaviti račun v 5 (petih) dneh po posamezni dobavi blaga na objekt naročnika.

Račun bo naročnik poravnal s plačilom v roku 45 dni od datuma prejema le-tega oz. svoje obveznosti poravnal s kompenzacijo, cesijo ali na drug sporazumno dogovorjen način.

Na računu je dobavitelj dolžan navesti številko pogodbe: ……………………….

Če ima naročnik pripombe na izstavljen račun, ga je dolžan v 7. dneh od datuma prejema zavrniti ter dobavitelja pozvati, da izstavi nov račun. V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu s točko 14. te pogodbe.

5. DOBAVNI ROKI IN NAČIN NAROČANJA

Oskrba s pogonskim gorivom in potrošnim materialom se izvaja na bencinskih servisih dobavitelja. Oskrbo z gorivom bo dobavitelj zagotavljal dnevno, po potrebi naročnika.

Naročnik bo nakup goriva in ostalega blaga izvedel s predložitvijo plačilne kartice, ki jo izda dobavitelj in se glasi na uporabnika naročnika. Kot uporabnik je navedeno službeno vozilo z določeno-znano registrsko številko.

Kartica ima obvezno varnostno zaščito in lasten PIN. Dobavitelj je dolžan strogo spoštovati in nadzorovati rabo kartice za točenje goriva za vozilo, na katerega se kartica nanaša. Xxxxxxx izdaje in zamenjave kartic bremeni dobavitelja.

Oskrbo z dizelskim gorivom na objekte naročnika bo dobavitelj izvajal po potrebi naročnika, obseg posameznih naročil dizelskega goriva, bo naročnik določal s posameznimi naročili preko telefona ali elektronske pošte.

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročeno blago dostavil na naročnikove lokacije v času med 7.00 in 15.00 uro.

Dobavitelj bo na lokacije naročnika dobavil dizelsko gorivo:

• ki je na zalogi: najkasneje v 24. urah po prejemu naročila,

• ki ni na zalogi: najkasneje v roku 5 dni od prejema naročila.

Lokacije naročnika in kontaktne osebe:

Poslovna stavba DEM d.o.o., Xxxxxxx xxxxx 000, 0000 Xxxxxxx

kontaktna oseba: Xxxx Xxxxx, tel.št.: 00 0000 000,

HE Vuzenica, Livarska cesta 24, 2367 Vuzenica

kontaktna oseba: Xxxxx Xxxxxx, tel.št.: 00 0000 000,

HE Fala, Fala 24, 2352 Selnica ob Dravi

kontaktna oseba: Xxxxx Xxxxxxx, tel.št.: 00 0000 000,

HE Zlatoličje, Zlatoličje 5 B, 2205 Starše

kontaktna oseba: Xxxxxx Xxxxxxxx, tel.št.: 00 0000 000.

V kolikor bi se ocenilo v času izvajanja pogodbenega razmerja za potrebno, lahko naročnik in dobavitelj dogovorita tudi drugačne termine dobav.

6. DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

• omogočil brezgotovinsko plačilo blaga in storitev,

• zagotavljal časovni pregled opravljenega prometa v elektronski obliki po posamezni plačilni kartici in sicer količinsko in vrednostno po skupinah blaga (artiklih),

• pogodbeno obveznost opravil kvalitetno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

• določil osebo, ki bo pooblaščena za zagotavljanje strokovne in pravočasne izvedbe naročila ter reševanje morebitnih reklamacij s strani naročnika,

• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

• pri izvedbi dobav opredeljenih v pogodbi in predmetu razpisne dokumentacije upoštevati okoljske predpise.

Naročnik se obvezuje:

• dobavitelja sproti obveščati o vseh spremembah, ki bi vplivale na potek izvajanja del navedenih v pogodbi. Obveščanje se vrši pisno ali elektronska pošta.

7. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Naročnikov pogodbeni predstavnik za izvedbo dobav po tej pogodbi je:

Skrbnik naročnika: Xxxx Xxxxxx

e-naslov: xxxx.xxxxxx@xxx.xx

Telefon: 00 0000 000

Kontrolor kakovosti: Xxxx Xxxxx

e-naslov: xxxx.xxxxx@xxx.xx

Telefon: 00 0000 000

Naročnikov predstavnik je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Xxxxxxxxxxxx odgovorni predstavnik za izvedbo dobav po tej pogodbi je:

_________________.

e-naslov:…

GSM:…

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

8. KVALITETA BLAGA IN REKLAMACIJE

Kupljeno in dobavljeno gorivo ter potrošni material mora biti ustrezne kvalitete.

Zahtevane vrednosti za filtrirnost dizelskega goriva po posameznih obdobjih presegajo standard SIST EN 590, kot sledi:

časovno obdobje temperatura filtrirnosti (CFPP - Cold Filter Pluging Point):

- od 15. aprila do 20. septembra do 0°C

- od 21. septembra do 31. oktobra do -10°C

- od 1. novembra do 28/29. februarja do -20°C

- od 1. marca do 14. aprila do -10°C

V primeru, da dobavitelj ne bi dobavil goriva ali potrošnega materiala ustrezne kvalitete, bo naročnik zavrnil blago z očitno napako takoj ob prevzemu blaga ali storitve. Skrite napake na blagu bo naročnik sporočil dobavitelju takoj, ko jih opazi, vendar najkasneje v sedmih (7) dneh od ugotovljene napake na blagu. V primeru dobave blaga ali oprave storitve, ki ni ustrezne kvalitete, bo naročnik blago oz. storitev zavrnil.

Če dobavitelj blaga ne bi nadomestil s kakovostnim, lahko naročnik zahteva ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oz. pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. Pri ugotovljenih nepravilnostih stroške pregleda krije dobavitelj.

Dobavitelj je dolžan odpraviti pomanjkljivost takoj oz. najkasneje v roku osem (8) dni od prejema reklamacije.

9. ZAUPNOST PODATKOV

Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda.

Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja. 

Dobavitelj je naročniku odškodninsko odgovoren  za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje  podatkov in informacij tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja naročnika. Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu.

10. ODSTOP OD POGODBE

Pogodbeni stranki lahko sporazumno prekineta pogodbo pred potekom pogodbenega roka.

Odpovedni rok prične teči od dneva, ko nasprotna stranka sprejme pisno odpoved pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko sporazumno prekineta pogodbo pred potekom pogodbenega roka. Vsaka pogodbena stranka lahko iz utemeljenih razlogov odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 3 mesece.

V primeru kršitve pogodbenih določil lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe s pisno izjavo nasprotni stranki. V tem primeru odstop prične veljati 8. dan od dneva, ko je nasprotna stranka prejela pisno izjavo o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik plačal dobavitelju le tiste dobave, ki so bile dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje dobav s strani drugega dobavitelja. Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil dobavitelja in bo primoran poiskati novega dobavitelja, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo dobavitelja.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih dobav, če dobavitelj naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih dobav in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega dobavitelja.

11. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

12. RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca

ali

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

13. XXXXX XXXX

Dobavitelj je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih dobavitelj ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka te točke, je dobavitelj dolžan o nastopu in prenehanju navedenih okoliščin nemudoma, vendar najkasneje v 3 dneh pisno obvestiti naročnika.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki je nastala zaradi delovanja višje sile.

14. IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV

1. Dobavitelj bo izvedel dobave, prevzete s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

2. Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi dobav tudi podizvajalci.

Vrsta blaga, ki ga bo dobavil Naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR Predmet, količina, cena dobav Zahtevano neposredno plačilo DA/NE

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

• glavni dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,

• glavni dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju.

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z ZJN-3, mora glavni dobavitelj najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper dobavitelja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

15. REŠEVANJE SPOROV

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore, ki bi izvirali ali bili v zvezi s to pogodbo, reševati sporazumno.

V primeru, da po mirni poti ne razrešita nastalih nesoglasij, pa je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

16. POSEBNA DOLOČILA

Vsa sporazumevanja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo opravljena v slovenskem jeziku.

Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tej točki. Dokumente, ki sestavljajo

pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

• Pogodba

• Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k njej

• Predračun

• Ponudba dobavitelja

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

17. KONČNE DOLOČBE

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati s 1.8.2020, z veljavnostjo do 31.7.2023. Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo zakoniti zastopniki obeh pogodbenih strank.

V primeru sprememb in dopolnitev pogodbe stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

Maribor,………………………. …………………..…, dne ……….…………

Podpis Podpis

za in v imenu xxxxxxxxx: za in v imenu dobavitelja:

………………………… …………………………

Xxxxxx Xxxxxx, (ime in priimek),

direktor (naziv)

OBRAZEC 7

PREDRAČUN

ZAP. ŠT.	NAZIV BLAGA	LETNA OCENJENA VREDNOST	POPUST V %
1.	dizelsko gorivo	100.000 L
2.	Neosvinčen motorni bencin 95 oktanski	14.000 L
3.	LPG avtoplin	1.000 L
4.	Potrošni material

Ponujeni popust je stalni popust, ki bo obračunan pri vsakem nakupu pogonskega goriva v navedeni višini (%) od drobnoprodajne cene goriva.

Ponujeni popust za potrošni material je stalni popust, ki bo obračunan pri vsakem nakupu potrošnega materiala v navedeni višini (%) od cene po ceniku prodajalca na dan nakupa.

Prevzamemo vse stroške izdaje plačilnih kartic naročnika oz. obstoječe kartice veljajo po podpisu pogodbe, v kolikor bo izbran tisti ponudnik, ki je izdajatelj obstoječih kartic.

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo lastne izjave.

_________________________

*Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

†Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.

27