PONUDBA ŠT.

OBR-1


PONUDBA ŠT.



Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 30.07.2019, pod številko objave JN00xxxx/2019-W01 prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za pripravo ponudb.


Ponudbo oddajamo (ustrezno označi):

  • SAMOSTOJNO – kot samostojen ponudnik

  • S PODIZVAJALCI – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

  • XXXXXX XXXXXXX – kot vodilni partner v skupini ponudnikov

  • XXXXXX XXXXXXX – kot partner v skupini ponudnikov


Podatki o gospodarskem subjektu:

Naziv: Naslov: Davčna številka: Finančni urad: Matična številka: Številka transakcijskega računa / odprt pri banki: Številka telefona: Številka telefaxa: Gospodarski subjekt je MSP (ustrezno označi): DA NE


Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe:

  • funkcija:

  • telefon:

  • telefax:

  • e-mail:


Kontaktna oseba za obveščanje:

  • funkcija:

  • telefon:

  • telefax:

  • e-mail:


Veljavnost ponudbe do: _. .201 oz. najmanj 90 koledarskih dni po datumu določenem za prejem ponudb.



Shape1

Kraj in datum:


Žig


Podpis odgovorne osebe ponudnika:



V primeru skupne ponudbe obrazec OBR-1 izpolnijo vsi ponudniki – partnerji. Za tem obrazcem se priložijo izpolnjeni ESPD-ji vseh ponudnikov oz. partnerjev ter pravni akt o skupni izvedbi naročila, v kolikor ponudniki oddajo skupno ponudbo.

OBR-2




IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI



Ponudnik izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. NMV-14-2019-INTENZIVA sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1


DA NE

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2


DA NE

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3


DA NE

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. …


DA NE



in dajemo


POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM



Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.


Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe (OBR-3) prilagamo njihove podatke.




Shape2

Kraj in datum:


Žig


Podpis odgovorne osebe ponudnika:













Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne) - zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti.

OBR-3



SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM


Podatki o podizvajalcu:

Naziv: Naslov: Davčna številka: Finančni urad: Matična številka: Številka transakcijskega računa / odprt pri banki: Številka telefona: Številka telefaxa: Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca:

Shape3

Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje:

  • funkcija:

  • telefon:

  • e-mail:


V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo: DA NE


Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):

Shape5
Shape4


Količina / delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje: Vrednost del brez DDV: Kraj izvedbe: Rok izvedbe:



SOGLAŠAM, da naročnik naše terjatve do ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.


Shape6

Kraj in datum:


Žig


Podpis odgovorne osebe podizvajalca:





Obrazec se po potrebi kopira! Za tem obrazcem se priložijo izpolnjeni ESPD-ji vseh nominiranih podizvajalcev!






















OBR-4



PONUDNIK:



POVZETEK PREDRAČUNA


NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA SISTEM ANACONDA TER PLINSKEGA MONITORJA DRAGER VAMOS


Vrednost skupaj z DDV

A: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV)


B: VREDNOST IZVAJANJA SERVISNEGA VZDRŽEVANJA


C: VREDNOST SUKCESIVNE DOBAVE POTROŠNEGA MATERIALA


KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV




V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:


  • popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,


  • lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,


  • napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.


Kraj in datum:



Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:


OBR-4/1


PREDRAČUN

A: VREDNOST OPREME (skladno s tehničnimi zahtevami naročnika)


EM

Okvirna 3 letna količina

Cena na EM brez DDV

Cena na EM z DDV

Vrednost z DDV

(količina X cena na EM z DDV)

PERFUZOR

12




INFUZIJSKE ČRPALKE

9




ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV

4




A: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV)



Ponudnik predloži še lasten predračun iz katerega bo jasno razviden proizvajalec in tip ter posamezne količine ponujene opreme!


B: VREDNOST IZVAJANJA SERVISNEGA VZDRŽEVANJA


EM

Količina

Cena na EM brez DDV

Cena na EM z DDV

Vrednost z DDV

(količina X cena na EM z DDV)

Preventivni letni pregledi

36*




efektivna servisna delovna ura

1




B: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV)



*Opomba: času garancijske dobe - prvih 24 mesecev po uspešni primopredaji opreme mora ponudnik zagotavljati servisno vzdrževanje brezplačno! V okviru izvajanje servisnega vzdrževanja je vključena tudi dobava vseh rezervnih delov ter vsega ostalega materiala potrebnega za izvajanje storitev!


C: VREDNOST SUKCESIVNE DOBAVE POTROŠNEGA MATERIALA


Predmet

5 - letna Količina

Cena na EM brez DDV

Cena na EM z DDV

Vrednost z DDV

(količina X cena na EM z DDV)

SISTEMI ZA INFUZISJKE ČRPALKE

15000




C: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV)




ROK DOBAVE:


Rok dobave in montaže nove opreme ter izvedba poskusnega obratovanja z usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika za delo z opremo v roku največ 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe.


Naročnik bo opremo naročal predvidoma na naslednji način:

  • po podpisu pogodbe bo naročnik naročil 8 KOM PERFUZORJEV, 5 KOM INFUZIJSKIH ČRPALK TER 2 KOM ORGANIZATORJEV ČRPALK IN PERFUZORJEV

  • v letu 2020 naročnik pričakuje, da bo dodatno naročil še 2 KOM PERFUZORJEV, 2 KOM INFUZIJSKIH ČRPALK TER 1 ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV

  • V letu 2021 naročnik pričakuje, da bo dodatno naročil še 2 KOM PERFUZORJEV, 2 KOM INFUZIJSKIH ČRPALK TER 1 ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV.

Nakupa opreme v letu 2020 ter 2021 sta odvisna od sprejetih finančnih načrtov naročnika.


Ponudba je veljavna 90 dni od skrajnega dneva za oddajo ponudb.


Shape8

Kraj in datum:

Žig


Podpis odgovorne osebe ponudnika:













OBR-5/1

Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,

ki xx xxxxxxx direktor: doc. xx. Xxxx Xxxxxx, dr. med., spec., (v nadaljevanju naročnik).

Identifikacijska številka za DDV: SI66719585

Matična številka: 1190997000


in


ki ga zastopa direktor/ -ica: (v nadaljevanju: dobavitelj).

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:



sklepata naslednji



OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV


  1. SPLOŠNE DOLOČBE

    1. člen


Naročnik in prodajalec ugotavljata, da je naročnik v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje javnega naročila z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 za nabavo blaga: » NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave..........................., xxxxxxxx objave ..............

    1. člen


S tem sporazumom se stranki sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja sporazuma.

  1. PREDMET SPORAZUMA

  1. člen


Predmet tega sporazuma so stalne nabave perfuzorjev, infuzijskih črpalk ter organizatorjev črpalk in perfuzorjev (v nadaljevanju: oprema), opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v ponudbi prodajalca, št.

, z dne (v nadaljevanju: ponudba), ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.


Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od prodajalca kupoval le tiste vrste in količine opreme, ki jo bo potreboval v tem obdobju.


Količine opreme so okvirne. Naročnik se ne obvezuje prodajalcu oddati določene količine opreme.


Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del tega sporazuma.


Naročnik bo opremo naročal predvidoma na naslednji način:

  • po podpisu pogodbe bo naročnik naročil 8 KOM PERFUZORJEV, 5 KOM INFUZIJSKIH ČRPALK TER 2 KOM ORGANIZATORJEV ČRPALK IN PERFUZORJEV

  • v letu 2020 naročnik pričakuje, da bo dodatno naročil še 2 KOM PERFUZORJEV, 2 KOM INFUZIJSKIH ČRPALK TER 1 ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV

  • V letu 2021 naročnik pričakuje, da bo dodatno naročil še 2 KOM PERFUZORJEV, 2 KOM INFUZIJSKIH ČRPALK TER 1 ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV.

Nakupa opreme v letu 2020 ter 2021 sta odvisna od sprejetih finančnih načrtov naročnika.


  1. člen


Predmet tega sporazuma je tudi:

  • montaža opreme,

  • zagon opreme,

  • šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja naročnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih naročnika,

  • izvedba šolanja za vzdrževanje opreme po navodilu proizvajalca, in sicer za 1 osebo naročnika, ki mora biti izvedeno v garancijskem času prve dobave opreme, pri čemer mora stroške šolanja ter vse ostale stroške v zvezi s šolanjem, vključno z morebitnimi stroški prevozov in bivanja, kriti prodajalec,

  • brezplačno vzdrževanje in izvedba kontrolnih pregledov na ponujeni opremi (v kolikor je to v skladu z navodili proizvajalca zahtevano) v času garancijske dobe,

  • odprava napak oz. zagotavljanje brezhibnega delovanje opreme v času garancijske dobe.


Prodajalec se zavezuje po posameznem naročilu dobaviti vse na naročilu navedene količine opreme in izvesti vsa dela, ki so predmet tega sporazuma na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje opreme.


  1. CENE

  1. člen


Okvirna vrednost tega okvirnega sporazuma je _______________ EUR z DDV. Naročnik bo blago kupoval po cenah iz ponudbe. Cene so fiksne za celotno obdobje sklenitve okvirnega sporazuma. Priloga okvirnega sporazuma je tudi ponudbeni predračun.


V ceni posamezne opreme so zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, montaže, zagona, stroški šolanja, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati.


Cene veljajo ddp Klinika Golnik – razloženo v prostore oddelkov Klinike Golnik.


V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste opreme iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

  1. NAROČANJE IN DOBAVNI ROK

  1. člen


Naročnik bo posamezne vrste opreme, ki jo bo potreboval v času trajanja tega sporazuma, kupoval od prodajalca na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine opreme.


Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je potrebno dostaviti v prostore oddelkov Klinike Golnik.


Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dostave blaga.


Prodajalec bo naročniku po posamezni naročilnici predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena tega sporazuma v roku 30 dni od prejema posamezne naročilnice.


  1. PREVZEM BLAGA

  1. člen


O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika prodajalca in naročnika.


Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………………………….

Pooblaščeni predstavnik prodajalca je ……………………………. .


Za dobavljeno in montirano opremo iz tega sporazuma zagotavlja prodajalec 24 mesečno garancijo.


Garancijski roki za posamezno opremo začno teči z dnem podpisov primopredajnih zapisnikov obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov.


Količinski prevzem opreme se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.


  1. člen


Ob primopredaji opreme mora prodajalec naročniku izročiti še:


  1. tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;

  2. navodila za uporabo in ravnanje za vso dobavljeno in montirano opremo v slovenskem jeziku;

  3. garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme za obdobje 24-ih mesecev od datuma podpisa primopredajnega zapisnika iz 7. člena tega sporazuma.


  1. PLAČILNI POGOJI

    1. člen


Naročnik bo skupno vrednost prevzete opreme plačal prodajalcu na transakcijski račun št. v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika.


Z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta.


Skupna vrednost posamezne vrste opreme se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s številom dobavljene opreme.


Skupna vrednost dobavljene opreme se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti vse dobavljene opreme, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena.


Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).


V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.


VII ODPRAVA NAPAK

    1. člen


Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma pisno sporočiti prodajalcu (po faksu, po pošti ali po elektronski pošti).


S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake, najkasneje v roku 24-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti najkasneje v 72-ih urah. Za popravila daljša od 72 ur zagotavlja prodajalec naročniku v brezplačno uporabo nadomestno opremo do odprave napak.


Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v specifikaciji ponudbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustila naročniku v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za naročnika odmontirala kasneje na svoje stroške.


V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.


    1. člen


Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj sedem (7) let po izteku garancijske dobe za opremo, dobavljeno po posameznem naročilu.


  1. SKRBNIK SPORAZUMA

    1. člen


S strani naročnika je skrbnik te pogodbe:

  • (ime in priimek),

  • (elektronski naslov),

  • (telefonska številka).


S strani dobavitelja je skrbnik te pogodbe:

  • (ime in priimek),

  • (elektronski naslov),

  • (telefonska številka).


  1. FINANČNA ZAVAROVANJA

    1. člen


Prodajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa sporazuma, kot pogoj za veljavnost sporazuma, naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV, ki ga lahko naročnik uvnovči v naslednjih primerih, če prodajalec:

  • ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega sporazuma ali

  • ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega sporazuma ali

  • pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega sporazuma ali

  • pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega sporazuma ali

  • preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjenega sporazuma.


Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni od poteka veljavnosti okvirnega sporazuma za dobavo opreme. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in prodajalca.


X POGODBENA KAZEN


    1. člen


V primeru, da prodajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik prodajalcu za vsak koledarski dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % vrednosti posameznega naročila. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbenih obveznosti.


Ne glede na prejšnji odstavek tega člena prodajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.


Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI TRAJANJE SPORAZUMA

    1. člen


Ta sporazum se sklepa za obdobje treh (3) let in prične veljati, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma ter ko prodajalec predloži naročniku finančno zavarovanje iz 13. člena tega sporazuma.


Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

    • plačilom za delo,

    • delovnim časom,

      • počitki,

      • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je sporazum razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil prodajalca.


Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


XII ODSTOP OD SPORAZUMA

    1. člen


Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi, o čemer bo naročnik pisno obvestil prodajalca.


Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če prodajalec:

  • neutemeljeno zavrne naročilo,

  • xxxxxx z izvedbo naročila,

  • nekvalitetno izvaja naročilo.


V primeru prekinitve sporazuma iz predhodno navedenih razlogov, prodajalec od naročnika ne bo uveljavljala kakršnihkoli zahtevkov zaradi predčasne prekinitve tega sporazuma.


XIII KONČNE DOLOČBE

    1. člen


Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.


Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma, vendar spremembe ali dopolnitve ne smejo biti v nasprotju z določili ZJN-3, ZJN-3A in OZ. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.


    1. člen


V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.


    1. člen


Okvirni sporazum v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od stranke sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko- statusnih ter lastninskih sprememb.


    1. člen


Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.


    1. člen


Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.



Št. pogodbe: Št. pogodbe:

, dne: ___.___.2019 Golnik, dne: ___.___.2019


Dobavitelj: Naročnik:

KLINIKA GOLNIK

Golnik 36, 4204 Golnik


Direktor: Direktor:

doc. xx. Xxxx Xxxxxx, dr. med., spec.

5/2

Vzorec pogodbe!

Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,

ki xx xxxxxxx direktor: doc. xx. Xxxx Xxxxxx, dr. med., spec., (v nadaljevanju naročnik).

Identifikacijska številka za DDV: SI66719585

Matična številka: 1190997000


in


ki ga zastopa direktor/ -ica: (v nadaljevanju: dobavitelj).

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:



sklepata naslednjo



POGODBO

O NAKUPU POTROŠNEGA MATERIALA ZA PERFUZORJE, INFUZIJSKE ČRPALKE IN ORGANIZATORJE



I. Podlaga za sklenitev pogodbe


1. člen


Podlaga za sklenitev pogodbe je:

  • naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju, po postopku naročila male vrednosti za » NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM « številka objave na PJN________,

  • ponudba ponudnika, z dne _______________,

  • Da je bil ponudnik izbran za dobavo potrošnega materiala,

  • dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.



II. Predmet pogodbe


2. člen


Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da kupcu za določeno kupnino zagotovi dobavo vsega potrebnega potrošnega materiala za perfuztorje, infuzijske črpalke ter organizatorje (v nadaljevnaju blago), ki je naveden v tehničnih specifikacijah naročnika ter ponudbenem predračunu, za obdobje petih (5) let.


Tehnične specifikacije in ponudbeni predračun za potrošni material so priloga in sestavni del te pogodbe.


Naročnik dobav po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. Ocenjene količine blaga so okvirne in so izražene glede na nabavljeno količino v preteklem obdobju ter ob predvidevanju naročnika o porabi blaga. Dobavitelj bo v pogodbenem obdobju, dobavljal količine blaga, ki jih bo naročnik v tem obdobju dejansko potreboval.


3. člen


Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da priskrbi primerno embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami.




4. člen


Dobavitelj se zavezuje, da bo:

  • naročniku dobavljal blago na podlagi pisno izstavljenih naročilnic, po predhodnem elektronskem naročilu (el. naslov: _______________) oz. v nujnih primerih tudi s strani naročnika po telefonskem dogovoru (tel. številka: _____________________). Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga;

  • blago dobavil najkasneje v roku dveh (2) delovnih dneh oziroma v nujnih primerih naslednji delovni dan po prejemu nedvoumnega naročila s strani naročnika ter da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga, razen v primeru zahteve naročnika, da bo enkratno naročilo potreboval dostavljeno v dveh delih, zaradi organizacije skladišča ali delovnega procesa,

  • dostava naročenega blaga ddp Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, razloženo v prostore skladišča Lekarne, v času od 8.00 do 14.00 ure;

  • po prejemu naročila, v primeru težav pri realizaciji dostave, o razlogih zanje nemudoma obvestil naročnika. Obvestilo o nezmožnosti dobave mora nujno posredovati v roku 60 minut po prejemu naročilnice, na elektronski naslov naročnika:

  • dobavljeno blago ustrezalo dogovorjeni kvaliteti, kot je določeno v tehničnih specifikacijah naročnika.


5. člen


Naročnik se obvezuje, da bo:

  • prevzel naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice;

  • obveščal dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

  • plačeval pogodbeno blago v dogovorjenih rokih;

  • o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovanem prevzetem blagu, sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil dobavitelja o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika. Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema. Dobavitelj mora blago nadomestiti z novim takoj oz. najkasneje v roku 24 ur dni po prejemu pisnega obvestila o reklamaciji. Če dobavitelj ne zamenja blaga v roku 24 ur od prejema obvestila o reklamaciji, to lahko naročnik stori na stroške dobavitelja. V primeru ugotovljene neustrezne kakovosti naročnik takega blaga ni dolžan plačati. Če bo naročnik več kot trikrat ugotovil neustreznost dobavljenega blaga, preneha njegova zaveza, da blago kupuje pri dobavitelju.



6. člen


Prevzem blaga se opravi z dobavnico, ki jo skupaj z naročenimi artikli prevzame naročnik. S podpisom na dobavnici naročnik potrdi količinski prevzem transportne embalaže. Točen količinski prevzem posameznega artikla se vrši naknadno. O morebitnih odstopanjih bo dobavitelj obveščen elektronsko ali po telefonu.


Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati naslednje podatke: številka dobavnice, številka naročila oz. vezni dokument naročnika, podatki o dobavitelju, podatki o naročniku, naziv blaga, enota mere, cena /enoto mere brez DDV, popust dobavitelja, odstotek DDV, končna vrednost izdelka s popusti in DDV, rekapitulacija DDV, rekapitulacija popustov in vrednost za izplačilo.


Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, neustrezni kvaliteti prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil dobavitelja o reklamaciji, najkasneje v roku 8 koledarskih dni po prevzemu blaga. Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30. koledarskih dneh od prevzema. Dobavitelj mora blago nadomestiti z novim takoj oz. najkasneje v roku 7 koledarskih dni po prejemu pisnega obvestila o reklamaciji. Če dobavitelj ne zamenja blaga v roku 7 koledarskih dni od prejema obvestila o reklamaciji, to lahko naročnik stori na stroške dobavitelj. V primeru ugotovljene neustrezne kakovosti naročnik takega blaga ni dolžan plačati. Če bo naročnik več kot trikrat ugotovil neustreznost dobavljenega blaga ali bo dobavitelj več kot trikrat zamujal z dobavami, preneha njegova zaveza, da blago kupuje pri dobavitelju. O reklamaciji bo naročnik pisno obvesti dobavitelja.




III. Pogodbena cena, plačilni pogoji, obračuni


7. člen


CENA POTROŠNEGA MATERIALA:


Predvidena (ocenjena) vrednost vsega potrebnega potrošnega materiala za obdobje petih (5) let znaša ______________EUR z DDV in vsebuje vse elemente cene. Ves potrebni potrošni material se naroča sukcesivno po potrebi naročnika.


Cene so določene in razvidne iz obrazca št. 4/1: Ponudbeni predračun, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.


Cena / EM potrošnega materiala je fiksna za obdobje petih (5) let po podpisu te pogodbe.


Za naročnika je poraba potrošnega materiala v trenutku sklenitve te pogodbe objektivno neugotovljiva, zato za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.


8. člen


Vse cene se spremenijo le v primeru, če se do dne izdaje računa v skladu z zakonom, ki določa DDV, spremeni stopnja DDV.


9. člen


Naročnik se zavezuje dobavljeno blago plačati na podlagi potrjenih naročil, in sicer v roku 30 dni od datuma uradnega prejema pravilno izstavljenega zbirnega mesečnega računa, na transakcijski račun dobavitelja št.:……………………., odprt pri banki ……………………………. .


Dobavitelj bo zbirni mesečni račun izstavil najkasneje do desetega (10) koledarskega dne v mesecu za dobavljeno blago v prejšnjem mesecu. Vsak izstavljen račun bo vseboval podatke o številki pogodbe, naročilnic in dobavnic. Če naročnik zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.


Za storitve pogarancijskega vzdrževanja bo dobavitelj po sklenitvi pogodbe izstavil račun skladno z določili pogodbe, ki bo urejala vzdrževanje opreme. Plačilni rok je 30. dan od dneva prejetega računa s strani izvajalca.


10. člen


V primeru zamude plačila je kupec dolžan prodajalcu na njegovo pisno zahtevo plačati zakonite zamudne obresti za čas zamude.


V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 111/2013) lahko naročnik, kot proračunski uporabniki od 01.01.2015 prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki. Navedeno pomeni obvezo dobavitelja, da mu mora izdane račune, posredovati v e-obliki.

11.člen


V primeru, da dobavitelj zamuja z dobavo iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo ali višjo silo, je dobavitelj dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti posameznega naročila brez DDV za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 10% vrednosti posameznega naročila brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri izdanem zbirnem mesečnem računu.


V primeru zamude roka dobave za več kot 21 koledarskih dni ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in razdrl pogodbo brez odpovednega roka.




IV. Rok za izvedbo, podizvajalci


12. člen


Dobavitelj bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi)

    1. podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

    2. podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)


Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.



V. Zavarovanje pogodbe


13. člen


Dobavitelj predloži kupcu najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za potrošne materiale, in sicer v višini 5% okvirne pogodbene vrednosti z DDV za obdobje 5 let. Predložitev bianco menice z menično izjavo je pogoj za veljavnost pogodbe. Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe. Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.


Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti unovčljiva na prvi poziv. Garancija mora biti podana v obliki, kot je predpisana v razpisni dokumentaciji.



VI. Sodelovanje, višja sila, pooblaščene osebe


14. člen


Kupec se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti prodajalca zagotovil takoj po podpisu pogodbe sodelovanje oseb, ki bodo v stiku s prodajalcem.


15. člen


Dobavitelj bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil kupcu in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Kupec se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.


16. člen


V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta kupec in dobavitelj sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.


17. člen


S strani naročnika je skrbnik te pogodbe:

  • (ime in priimek),

  • (elektronski naslov),

  • (telefonska številka).


S strani dobavitelja je skrbnik te pogodbe:

  • (ime in priimek),

  • (elektronski naslov),

  • (telefonska številka).



VII. Protikorupcijska klavzula, reševanje sporov, dokumentacija


18. člen


Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.


Dobavitelj se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba še ni bila sklenjena.


Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.


19. člen


Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.


20. člen


Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega upoštevajo kot sestavni deli pogodbe tudi:

  • razpisna dokumentacija,

  • ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji.


VII. Varovanje zaupnih podatkov


21. člen


Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.


22. člen


Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.


Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.


Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.



IX. Odstop od pogodbe in razvezni pogoj


23. člen


Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 30-ih dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.


Naročnik si pridržuje pravico, da lahko predčasno odpove pogodbo brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do dobavitelja, če ne bo imel zagotovljenih sredstev, namenjenih za izvajanje predmeta te pogodbe.


Naročnik lahko razdre pogodbo brez odpovednega roka v primeru:

  • da je uveljavljeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

  • če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika;

  • če naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev.


24. člen


XXXXX XXXX


Pod višjo silo se smatrajo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.


V primeru, da katera od pogodbenih strank ne more izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je dolžna pisno obvestiti nasprotno stranko čim-prej po nastanku le-te oz. od trenutka, ko je to izvedela. V obvestilu se mora opisati višja sila ter določiti naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti.


Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Dokazno breme nosi pogodbena stranka, ki zatrjuje nezmožnost izpolnitve zaradi višje sile.

25. člen


Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  • plačilom za delo,

  • delovnim časom,

  • počitki,

  • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.


Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


X. Veljavnost pogodbe, končne določbe


26. člen


Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko ponudnik dostavi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja pet (5) let od podpisa pogodbe.


Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku ali kadar bo to za naročnika oz. uporabnika sprejemljivo, tudi v angleškem jeziku.


Če v dokumentih pride do dvoumnosti, mora dobavitelj, naročnik oz. uporabnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.


Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju za ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.


Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko ostane brez ničnega določila in če nično določilo ni bil ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.


Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.


Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki, vedno ob soglasju obeh pogodbenih strank.



27. člen


Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.


Priloge:

  • Ponudbeni predračun (obrazec št. 4/1)

  • Tehnične specifikacije (OBR-6/1)


Št. pogodbe: Št. pogodbe:

, dne: ___.___.2019 Golnik, dne: ___.___.2019




Dobavitelj: Naročnik:

KLINIKA GOLNIK

Golnik 36, 4204 Golnik




Direktor: Direktor:

doc. xx. Xxxx Xxxxxx, dr. med., spec.




OBR-5/3

NAROČNIK

Naziv in sedež: Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

ID št. za DDV: SI 66719585

Matična številka: 1190997000

Poslovni račun: XX00 0000 0000 0000 000 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)

Skrbnik pogodbe: Podpisnik pogodbe: direktor: doc. xx. Xxxx Xxxxxx, dr. med., spec.


in


IZVAJALEC

Naziv in sedež: ID št. za DDV: Matična številka: Poslovni račun: Skrbnik pogodbe: Podpisnik pogodbe:


sklepata naslednjo



POGODBO ZA POGARANCIJSKO SERVISNO VZDRŽEVANJE PERFUZORJEV IN INFUZIJSKIH ČRPALK



UVODNA DOLOČILA

  1. člen

Pogodbeni stranki (naročnik in izvajalec) uvodoma ugotavljata, da je:

  • naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju, po postopku naročila male vrednosti;

  • predmet je pogarancijsko servisno vzdrževanje medicinske opreme – perfuzorjev in infuzijskih črpalk (v nadaljevanju oprema);

  • bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave ______________ dne ______________;

  • izvajalec pooblaščen in usposobljen serviser predmetne opreme.


  1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo št. z dne .


PREDMET POGODBE

  1. člen

Predmet te pogodbe je pogarancijsko servisno vzdrževanje medicinske opreme – perfuzorjev in infuzijskih črpalk proizvajalca: __________________________ ter druge aktivnosti skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potrebne za nemoteno delo z opremo.

  1. člen

Servisno vzdrževanje opreme (v nadaljevanju storitve) predstavlja:

  • preventivno oz. redno vzdrževanje predvidoma en-krat na leto (vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme - kontrola stanja in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, posodobitve in nadgradnje programske in strojne opreme, ki izboljšujejo varnost in zanesljivost delovanja v okviru izvirne funkcionalnosti opreme, kontrola in čiščenje, testiranje in kalibracija, on-line pomoč in podpora, …),

  • kurativno vzdrževanje (vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme ter ga naročnik zahteva od izvajalca in, ki je namenjeno vzpostavitvi takega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo);

  • pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabniku preko telefona in delo, ki je potrebno za odpravo napak;

  • zamenjava oz. vgradnja originalnih rezervnih delov za odpravo napak ter ves ostali servisno potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela;

  • brezplačno zagotovitev ustrezne nadomestne opreme enakih oz. boljših karakteristik v primeru prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka servisnega vzdrževanja (vključno z dostavo, montažo ter šolanjem uporabnikov).

  • vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.


  1. člen

Servis bodo izvajali naslednji usposobljeni serviserji:

Shape10
Shape11


(ime in priimek serviserjev, telefon, e-naslov)


  1. člen

Izvajalec oz. njegov pooblaščeni serviser se zavezuje:

  • na dan prejema pisno potrditi prejem opreme (če ne, potem se šteje za dan prejema opreme naslednji delovni dan od dne ko mu je opremo v servisno vzdrževanje poslal naročnik);

  • storitve servisnega vzdrževanje opreme izvajati najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od prejema opreme – kot dan dokončanja storitve se upošteva datum odpošiljanja oprema nazaj naročniku;

  • v primeru, da storitve ne bodo opravljene v pogodbeno dogovorjenem roku, za čas, ki bo daljši od pogodbeno dogovorjenega, brezplačno zagotoviti ustrezno nadomestno opremo istih ali boljših karakteristik na lastne stroške;

  • bodo pogodbene storitve izvajali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca opreme (vsakokratne osvežitve certifikatov o usposobljenosti, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca ponujene opreme za serviserje mora izvajalec predložiti naročniku);

  • bo o opravljenih storitvah redno obveščal naročnikovega skrbnika pogodbe, s sprotno predložitvijo servisnih zapisnikov, z natančnim opisom izvedenih storitev, o eventualni zamenjavi rezervnih delov, porabljenem materialu ter seznamom predvidenih opravil v bodoče in potrebnih priporočil, ki jih sopodpiše naročnikov skrbnik pogodbe. Vsak servisni zapisnik se mora sklicevati na številko te pogodbe ter mora vsebovati naziv / model / tip, serijsko in inventarno številko vzdrževane opreme.


  1. člen

V kolikor zaradi različnih okoliščin izvajalec ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku. V kolikor se izvajalec ne odzove v tem času in o opravičljivih razlogih za zamudo ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico naročiti servisiranje pri drugem pooblaščenem serviserju na stroške izvajalca. Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala v obdobju dvanajst mesecev po zaključeni storitvi. Storitve se praviloma opravljajo pri izvajalcu.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA


Naročnik se obvezuje:


  1. člen

  • najkasneje naslednji delovni dan po nastopu okvare ali nezadovoljivega delovanja opreme, le to poslati po pošti v popravilo na naslov izvajalca;

  • opravljati kontrolo opravljenih storitev s strani izvajalca ter jih po njihovem dokončanju potrditi na njegov servisni zapisnik ter prevzeti servisno dokumentacijo, ki mu jo je izvajalec dolžan predložiti;

  • sodelovati s skrbnikom pogodbe izvajalca;

  • poravnati svojo finančno obveznost do izvajalca.


  1. člen

Naročnik bo vsako opaženo okvaro ali nepravilnost v delovanju opreme, kot tudi naročilo preventivnega pregleda, sporočil izvajalcu po telefonu na št.: ali na e-naslov: .


Pri prijavi okvare ali nepravilnosti delovanja bo naročnik izvajalcu sporočil:

  • ime naročnika ter osebe, ki xxxxxx xx. nepravilnost delovanja prijavlja ter

  • identifikacijske podatke (model/tip, serijska in inventarna številka) opreme v okvari,

  • opis okvare oz. nepravilnost delovanja opreme;

  • datum odpošiljanja opreme v popravilo na naslov izvajalca.


SKRBNIKI POGODBE

  1. člen

Pooblaščena predstavnika naročnika, ki sta hkrati tudi skrbnika pogodbe naročnika sta:

    • Ime in priimek:

    • Telefon:

    • e-naslov:

in

    • Ime in priimek:

    • Telefon:

    • e-naslov:


Pooblaščeni predstavnik izvajalca, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe izvajalca je:

    • Ime in priimek:

    • Telefon:

    • e-naslov:


PRIPOMBE Z IZVRŠEVANJEM POGODBE

  1. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni elektronski obliki na naslov:

.


OCENJENA VREDNOST POGODBE

  1. člen

Skupna ocenjena vrednost javnega naročila, na podlagi katerega naročnik sklepa to pogodbo je EUR brez DDV oz. EUR z DDV.


Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja pogodbe pri izvajalcu naročal le tiste storitve in količine storitev, ki jih bo dejansko potreboval v tem obdobju, predvidoma do ocenjene vrednosti pogodbe, ki je zgolj ocena predvidene porabe in ni ugotovitveni faktor za trajanje pogodbe.

POGODBENE CENE

  1. člen

Cene storitev določene v izvajalčevi ponudbi so fiksne za čas trajanja pogodbe in vsebujejo vse morebitne materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za realizacijo naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za storitve iz te pogodbe, lahko izvajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.


Cene dogovorjene s to pogodbo so sledeče:

  • preventivni letni pregled: EUR brez DDV oz. EUR z DDV

  • efektivna servisna delovna ura: EUR brez DDV oz. EUR z DDV


V ceno efektivne servisne delovne ure (dejanski čas, porabljen za popravilo) so vključeni stroški dela, manjši potrošni material, stroški vračila oz. dostave servisirane opreme na naslov naročnika ter ostali morebitni materialni in nematerialni stroški ponudnika, ki niso posebej opredeljeni in bi nastali do dokončanja izvedbe storitev pri naročniku.


Potrošni material in rezervni deli se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku, ki je v prilogi te pogodbe, na katerega se obračuna popust v višini %. Vsa servisna popravila se izvajajo le na podlagi predhodnega soglasja naročnika oz. potrditve z naročilnico, na osnovi predračuna stroškov (urne postavke in porabljenega potrošnega materiala in rezervnih delov). Izvajalec je dolžan naročnika za vsa servisna popravila pred izvedbo seznaniti z okvirno vrednostjo predvidenih stroškov in mu v predhodno potrditev poslati ponudbo.


PLAČILNI POGOJI

  1. člen

Izvajalec bo zbirni mesečni račun izstavil najkasneje do desetega (10) koledarskega dne v mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu. Izvajalec se obvezuje k vsakemu izstavljenemu računu priložiti potrjeno in podpisano specifikacijo opravljenih storitev (servisni zapisniki) s strani predstavnika naročnika, ki bo služila kot osnova za izstavitev računa in ki bo omogočala naročniku kontrolo nad opravljenimi storitvami. V kolikor izvajalec ne bo priložil specifikacijo opravljenih storitev, bo naročnik račun zavrnil. V primeru, da je storitev, ki je navedena na računa izvajalca, nekvalitetno ali delno izvedena in je to pisno dokumentirano, naročnik račun za takšne storitve delno ali v celoti zavrne oziroma ga poravna le v vrednosti nespornih storitev.


  1. člen

Naročnik se zavezuje opravljene storitve plačati na transakcijski račun izvajalca št. ……………………………… odprt pri banki ……………………………….., v roku tridesetih (30) koledarskih dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa z zahtevanimi prilogami - servisnimi zapisniki prejšnjega meseca. Izvajalec bo račun izstavil najkasneje do desetega (10) koledarskega dne v mesecu za opravljene storitve v prejšnjem mesecu. Vsak izstavljen račun izvajalca se mora sklicevati na številko te pogodbe ter mora vsebovati naziv oz. model/tip, serijsko in inventarno številko, interno lokacijo pri naročniku vzdrževane opreme ter datum prejema opreme . Seznam priskrbi naročnik.


  1. člen

Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.


V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 111/2013) lahko naročnik prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki.

POGODBENA KAZEN

  1. člen

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo ali višjo silo in naročniku za čas prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka servisnega vzdrževanja ni zagotovil ustrezne nadomestne opreme, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 € brez DDV za vsak koledarski dan zamude (oprema za določen koledarski dan ni bila razpoložljiva 12 ali več ur). Naročnik bo izvajalcu izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


FINANČNO ZAVAROVANJE

  1. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu pogodbe, naročniku predložiti finančno zavarovanje - garancijo (banke / zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo garancije najmanj en (1) mesec dlje od pogodbenega obdobja. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.


Naročnik v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) omogoča izvajalcu, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer mora novi instrument nadomestiti prejšnjega.


V primeru zamude roka izvedbe storitev, napake pri izvedbi ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti izvajalca po tej pogodbi, lahko naročnik brez predhodnega opomina unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in razdre pogodbo brez odpovednega roka. Naročnik bo izvajalca pisno po elektronski pošti ali faksu obvestil o tem, da ga je unovčil najkasneje tri delovne dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. Izvajalec je tudi odškodninsko odgovoren naročniku za povzročeno škodo.


PODIZVAJALCI

  1. člen

Izvajalec bo predmet te pogodbe opravil samostojno, brez podizvajalcev.

ali

Izvajalec bo predmet te pogodbe opravil z naslednjim podizvajalcem:

- , s sedežem: ki ga zastopa: , Tel: E-mail: matična številka: , ID DDV: TRR št. , odprt pri banki


Izvajalec bo po tej pogodbi opravil vse razen tistega, kar bo opravil podizvajalec in sicer:

- Podizvajalec bo opravil: Vrsta del: v skupni vrednosti: EUR (z DDV),

ki se po terminskem planu opravijo v roku do količina : , kraj izvedbe:


V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

  • izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  • je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

  • izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.


Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.


Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka

94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.


Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka

  1. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.


Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.


Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne- predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.


Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.


SPREMEMBA POGODBE

    1. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.


ODSTOP OD POGODBE

    1. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 60-ih dni po prejemu obvestila o dostopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne dotedanje obveznosti iz te pogodbe in morebitno nastalo škodo.


Naročnik lahko enostransko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

  • zaradi krivdnih razlogov na strani izvajalca: nevestnega izvajanja storitev, večjih strokovnih napak, neizpolnjevanja navodil naročnika in ostalih zahtev;

  • prenehanja poslovanja izvajalca;

  • neupoštevanja reklamacij glede kvalitete, vrste in pravočasnosti opravljanja storitev ter dogovorjenih cen iz ponudbe.


Naročnik si pridržuje pravico, da lahko predčasno odpove pogodbo brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do izvajalca, če ne bo imel zagotovljenih sredstev, namenjenih za izvajanje predmeta te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

    1. člen

Morebitne spore, k bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.


VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

    1. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da vsi podatki, do katerih bi lahko prišli pri izvajanju te pogodbe in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, predstavljajo poslovno skrivnost. Zato se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

    1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.


    1. člen


Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  • plačilom za delo,

  • delovnim časom,

  • počitki,

  • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.


Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


XXXXX XXXX

    1. člen

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati s to pogodbo dogovorjene storitve tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Pod višjo silo se smatrajo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da katera od pogodbenih strank ne more izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je dolžna pisno obvestiti nasprotno stranko čim-prej po nastanku le-te oz. od trenutka, ko je to izvedela. V obvestilu se mora opisati višja sila ter določiti naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Dokazno breme nosi pogodbena stranka, ki zatrjuje nezmožnost izpolnitve zaradi višje sile.


VELJAVNOST POGODBE

    1. člen

Pogodba se sklepa za obdobje šestintrideset (36) mesecev. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko poteče garancija na posamezno opremo dobavljeno na podlagi tega javnega naročila..

PRENOS POGODBE

    1. člen

Izvajalec ne sme brez naročnikovega soglasja prenesti vse ali del svojih obveznosti iz te pogodbe na drug gospodarski subjekt.


KONČNA DOLOČILA

    1. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali medsebojne pravice po pravilih obligacijskega prava.


    1. člen

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.




Št. pogodbe: Št. pogodbe:

, dne: ___.___.2019 Golnik, dne: ___.___.2019




Dobavitelj: Naročnik:

KLINIKA GOLNIK

Golnik 36, 4204 Golnik




Direktor: Direktor:

doc. xx. Xxxx Xxxxxx, dr. med., spec.

OBR-6/1


TEHNIČNE ZAHTEVE


INFUSOMAT volumska črpalka za infuzijske raztopine (specifikacija)

• Napajanje 220 V.

• Vgrajena stopnja električne zaščite po normativih IEC (International Electrotenical commisssion)

• Vgrajena zaščita pred nihanjem električne napetosti.

• Odpornost proti defibrilaciji.

• Zagotovljena natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5 % in kontinuiran pretok.

• Teža največ 2,5 kg.

• Vnos parametrov s pomočjo tipk.

• Pretok v razponu od 0,1 - do najmanj 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-do najmanj 1200 ml/h v koraku po 1 ml).

• Ima hitrost bolusa nastavljiva med 0,1-do najmanj 999 ml/h.

• Nastavitev VTBI (Volumen to Be infused – totalni volumen)

• Ima funkcija KVO ( nastavitve okluzijskega pritiska)

• Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHg

• Samodejni izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije.

• Samodejni izračun pretok na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine (Dose Rate Calculation).

• Ima možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije.

  • Infuzomat shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)

• Detektor za zrak.

• Kapljični senzor, ki deluje v celotnem območju pretoka.

• Ima Varnostno objemko, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali, ko je črpalka ugasnjena.

• Osvetljen prikazovalnik mora kazati trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije, delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja črpalke, sporočilo o vzroku alarma.

• Pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil)

• Možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje.

• Delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 6 ur

• Alarmi morajo biti zvočni in vizualni.

• Samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru, da ta zazna napako pri doziranju zdravila.

• Prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu za zrak v sistemu

• Obvezna možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk.

• Možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim vmesnikom

• Možnost uporabe kot črpalke za točenje transfuzije

• Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom

• Kompatibilna s ponujenimi organizatorji

• Jezik črpalke Slovenski in/ali Angleški



PERFUZOR za natančno doziranje zdravil (specifikacija)


• Napajanje 220 V

• Zagotovljena stopnja električne zaščite po normativih IEC (International Electrotenical commisssion)

• Vgrajena zaščita pred nihanjem električne napetosti

• Odpornost proti defibrilaciji

• Teža do 2,5 kg.

• Zagotovljena natančnosti pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %, kontinuiran pretok

• Vnos parametrov s pomočjo tipk

• Kontinuiran pretok v razponu 0,01 do najmanj 999,9 ml/h (0,01-99,99 ml/h v koraku po najmanj 0,1 ml; od 100,0-999,9 ml/h.

• Hitrost bolusa nastavljiva med 1-do najmanj 1500 ml/h.

• Knjižica zdravil za najmanj 500 zdravil

• Samodejni izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije.

• Samodejni izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine (Dose Rate Calculation).

• Ima možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije.

• Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, μg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h

• Nastavitev VTBI. (Volumen to Be infused – totalni volumen)

• Ima funkcija KVO.( Nastavitve okluzijskega pritiska)

• Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHg

• Perfusor shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)

• Vgrajen pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil)

• Možnost hitrega zagona - naknadna nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji (urgentni primeri)

• Osvetljen prikazovalnik mora kazati trenutno hitrost pretoka, celotni volumen infundirane tekočine, tlak, s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja perfuzorja, sporočilo o alarmu

• Zagotovljena možnost merjenja vmesnega volumna in časa ter možnostjo resetiranja teh podatkov med trajanjem infuzije.

• Možnost uravnavanja tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje

• Možnost uporabe bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka in možnostjo prednastavitve količine bolusa, časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje

• Uporaba brizgalk od 2-60 ml (različnih proizvajalcev)

• Perfusor samodejno prepozna brizgalko

• Perfuzor ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila

• Samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri doziranju zdravila

• Delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 5 ur

• Alarmi zvočni in vizualni

• Prime funkcija za avtomatsko prebrizganje linije (pred začetkom infuzije in ob alarmu za zrak v sistemu)

• Možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk.

• Možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim vmesnikom.

• Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi).

• TakeOverMode - funkcija, ki se uporablja pri aplikaciji vazoaktivnih zdravil. Na dveh perfuzorjih se iz knjižnice zdravil izbere isto zdravilo z enako koncentracijo. Ob izteku infuzije na prvem perfuzorju, drugi perfuzor samodejno začne infundirati ( s tem se izognemo padcu/dvigu tlaka zaradi neinfundiranja v času menjave brizgalke)

• Ima možnost pritrditve do najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom

• Jezik perfuzorja Slovenski in/ali Angleški


ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV


  • Stopnja električne zaščite po normativih IEC

  • Odpornost proti defibrilaciji.

  • Napajanje 220 V, preko enega električnega kabla.

  • Biti mora skladen z direktivo 2004/108/EC - EMC

  • Imeti mora zvočni in vizualni alarmi.

  • Možnost vstavitve do 4-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov – možne različne kombinacije).

  • Imeti mora možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja.

  • Zagotavljati pritrditev črpalk v sistem z enostavnim »klik« sistemom.

  • Delovanje na akumulatorsko baterijo zagotovljeno najmanj 4 ure

  • Možnost pritrditve na infuzijsko stojalo, tirnico ali stranico bolniške postelje

  • Kompatibilen s ponujenimi črpalkami in perfuzorji


Naročnik zahteva tudi POGARANCIJSKO REDNO/PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE 4 LET PO POTEKU GARANCIJSKE DOBE in mora vključevati:


Redno preventivno vzdrževanje (enako tistemu v času garancijskega roka) pomeni: zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, z vključenimi zakonskimi pregledi (najmanj 1x letno), število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), skladno s priporočili proizvajalca in veljavno zakonodajo. Bolj podrobno bo določeno v pogodbi o vzdrževanju po izteku garancijskega roka.



IZJAVA:


Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami naročnika in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.



Datum: ______________________ Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca: ______________________________


Podpis: ______________________________


























OBR-7/1


SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE



_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila » NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM «, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.



Podatki o pravni osebi:




Polno ime podjetja:






Sedež podjetja:






Občina sedeža podjetja:





Številka vpisa v sodni register (št. vložka):






Matična številka podjetja:







Kraj in datum:

___________________________

Pooblastitelj:

_______________________________

Žig:


Podpis:

_______________________________



OBR-7/2


SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*


Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila » NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM «, po postopku naročila male vrednosti , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.


Moji osebni podatki so naslednji:



EMŠO:






Ime in priimek:






Datum rojstva:






Kraj rojstva:






Občina rojstva:






Država rojstva:





Naslov stalnega/začasnega bivališča:






Ulica in hišna številka:






Pošta in poštna številka:






Državljanstvo:





Moj prejšnji priimek se je glasil:





Kraj in datum:

___________________________

Pooblastitelj:

_______________________________

Žig:


Podpis:

_______________________________

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).





OBR 8


MENIČNA IZJAVA

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)



Ponudnik:



(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)


Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:




nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo » NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM «, z oznako NMV-26-2019-MO-ČRPALKE


skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV.


Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.


Menični znesek se nakaže na račun Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, št. XX00 00000-0000000000, podračun pri UJP.


Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.


Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.


Menica z menično izjavo velja do ____________________.


Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:






V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.



Datum: Podpis in žig:


_________________ ___________________











OBR-9




IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV



S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:


  • naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;


  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.






Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:


Shape13




Document Metadata

Filed: November 28th, 2019