Contract
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, davčna številka 96331151, matična številka 5024234000, ki ga zastopa generalni sekretar, xx. Xxxxxxxxx Xxxxx, (v nadaljevanju: naročnik)
in
, , davčna številka , matična številka , TRR št , odprt pri , ki ga zastopa
(v nadaljevanju: izvajalec) skleneta naslednjo
POGODBO
O VZDRŽEVANJU SISTEMA ZA OBJAVO ODLOČITEV
USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je pri naročniku že implementirana programska oprema sistema za objavo odločitev Ustavnega sodišča (ODLUS), za katero je treba zagotoviti storitve osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja.
Ta pogodba se sklepa na podlagi oddanega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (šesta točka prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 12/13-uradno prečiščeno besedilo), z oznako Su-X-9/13, obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil pod oznako , , obvestilo o oddaji naročila na Portalu javnih naročil pod oznako .
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je osnovno in dopolnilno vzdrževanje:
- iskalnika po odločitvah US RS,
- sistema za obdelavo odločitev in prenosa v zunanjo podatkovno bazo,
- gostovanje spletnih strani za iskanje in zunanje podatkovne baze,
- e-obveščanja o odločitvah Ustavnega sodišča,
- aplikacij za iskanje in e-obveščanje za operacijska sistema IOS in Android, v nadaljevanju vzdrževanje ODLUS.
3. člen
Pogodbene storitve osnovnega (fiksnega) in dopolnilnega vzdrževanja ODLUS so podrobneje specificirane v tehničnih specifikacijah.
Fiksni del vzdrževanja:
• gostovanje podatkovne baze z odločitvami in spletnih strani za iskanje na strežnikih pod domeno xxxxxxxxx.xx-xx.xx ali pogojno na strežniku drugega ponudnika, ki ponuja enake storitve,
• vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom,
• odzivnost ob pojavu tehničnih težav,
• nadzor nad pravilnostjo delovanja programske opreme in spletnih strani,
• nadzor nad delovanjem časovno vezanih obdelav,
• nadzor nad izdelavo varnostnih kopij,
• nadgradnja obstoječe sistemske in strežniške programske opreme (varnostni popravki),
• spremljanje tehnoloških novosti, povezanih s sistemom ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja, ki jih bo realiziral izvajalec v okviru dopolnilnega vzdrževanja,
• nadzor nad varnostjo sistema,
• dodatno opravljena dela po naročilu naročnika v obsegu do 2 uri mesečno,
• kontrolni preventivni pregledi in nadzor nad delovanjem v dogovoru z naročnikom ter manjše optimizacije delovanja sistema.
Dopolnilno vzdrževanje:
• izdelava sprememb in dopolnitev sistema,
• odprava napak, ki niso predmet garancije,
• vzpostavitev delovanja programske opreme v primeru izpada sistema, ki ni nastal po krivdi izvajalca,
• izdelava morebitnih statistik, analiz in poročil,
• nameščanje nove različice sistema oziroma sprememb in dopolnitev, ki niso predmet garancije,
• uporabniško pomoč in svetovanje na lokaciji v dogovoru z naročnikom,
• druge vzdrževalne aktivnosti po naročilu naročnika.
4. člen
Storitve osnovnega vzdrževanja se izvajajo kontinuirano.
Storitve dopolnilnega vzdrževanja se izvajajo po izrecnem predhodnem pisnem naročilu naročnika, ki je lahko tudi elektronsko sporočilo. Naročnik in izvajalec se predhodno dogovorita za vsebino, obseg in roke posamezne aktivnosti, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom. Če izvajalec oceni, da je za posamezno aktivnost predviden obseg del večji kot 4 ure dopolnilnega vzdrževanja, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika.
Vzdrževanje po tej pogodbi se opravlja v rednem delovnem času naročnika vsak delovni dan od 8.00 ure do 16.00 ure, razen, če je zaradi narave problema ali storitve treba drugače.
CENA IN POGODBENA VREDNOST
5. člen
Storitve osnovnega vzdrževanja se plačujejo kot mesečni pavšal, in sicer po ceni EUR brez DDV, kar za predvideno obdobje 60 mesecev znaša EUR brez DDV oziroma z vključenim 22 % DDV EUR.
Storitve dopolnilnega vzdrževanja se plačujejo po ceni EUR brez DDV za uro, kar za predvideni obseg 350 ur znaša EUR brez DDV oziroma z vključenim 22 % DDV
EUR. Naročnik v času trajanja pogodbe ni dolžan naročiti storitve v predvidenem obsegu ur.
Skupna ocenjena pogodbena vrednost za čas trajanja pogodbe znaša EUR brez DDV oziroma z vključenim 22 % DDV EUR.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
6. člen
Za opravljanje storitev po tej pogodbi je izvajalec dolžan:
- svoje pogodbene obveznosti opravljati strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,
- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih,
- zagotavljati, da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami,
- omogočati ustrezen nadzor naročniku,
- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode,
- tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe sodelovati z naročnikom v zvezi s predmetom te pogodbe,
- upoštevati zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito,
katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,
- naročnika pisno opozoriti na okoliščine, ki bi lahko kakorkoli otežile ali onemogočile
izvedbo svojih obveznosti, in sicer nemudoma po nastanku takšnih okoliščin,
- voditi ustrezno dokumentacijo o izvedbi del in o sistemu, ki je predmet te pogodbe.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
7. člen
Za opravljanje storitev po tej pogodbi je naročnik dolžan:
- zagotoviti primerne delovne in tehnične pogoje za delo izvajalca,
- za izvajanje osnovnega vzdrževanja zagotoviti oddaljen dostop do vzdrževanega sistema,
- zagotoviti nemoten dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili varovanja in zaščite podatkov, dostopa do sistema in organa,
- priskrbeti potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu, uporabniška imena in gesla,
- na upravičeno zahtevo izvajalca omogočiti sodelovanje kontaktne osebe in drugega
naročnikovega osebja,
- na upravičeno zahtevo izvajalca v času posega v sistem zagotoviti prisotnost administratorja naročnikovega računalniškega sistema,
- zagotoviti morebitna dovoljenja, če je potrebno, da ima izvajalec vpogled ali da mora uporabiti računalniško programsko ali strojno opremo tretje osebe, če si izvajalec ne more sam zagotoviti potrebnih dovoljenj ali če bi sam težje priskrbel potrebna dovoljenja kot pa naročnik storitve,
- na upravičeno zahtevo izvajalca poskrbeti za koordinacijo del s podjetji, ki nastopajo kot poslovni partner naročnika pri zagotavljanju izpolnitve predmeta pogodbe s strani izvajalca.
8. člen
Naročnik mora poskrbeti za nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme ter drugih naprav, ki lahko vplivajo na delovanje vzdrževane aplikativne programske opreme po tej pogodbi in niso predmet te pogodbe. Če katera od komponent sistema povzroča motnje ali obstaja sum za moteno delovanje, bo naročnik sam poskrbel za pravočasno odpravo težav.
ODZIVNI ČAS IN PRIJAVA PROBLEMA
9. člen
Odzivni čas na prijavo problema je tisti čas, ki preteče od prejema naročnikove zahteve za pomoč do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem problema. Odzivni čas je odvisen od resnosti problema.
Čas, v katerem mora izvajalec problem odpraviti, teče od začetka reševanja problema s strani izvajalca.
Resnost problemov in odzivni čas ter čas v katerem mora izvajalec odpraviti napako, ki sodi v storitev osnovnega vzdrževanja, se določi po naslednji tabeli:
Resnost problema | Opis problema | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako |
Kritičen | poslovni proces uporabnika je onemogočen | do 2 uri | 4 ure |
Resen | poslovni proces uporabnika je močno oviran | do 4 ure | 8 ur |
Manjši | zmanjšana produktivnost uporabnika | do 6 ur | 18 ur |
Če izvajalec oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v zahtevanem času, to nemudoma oziroma najkasneje v času, ki je določen za odpravo napake, pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom v kolikšnem času je napako možno odpraviti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Zavrnjeni predlog mora naročnik obrazložiti.
Izvajalec mora odpravljati napako ali problem neprekinjeno do rešitve.
10. člen
Izvajalec bo naročnika po podpisu pogodbe pisno obvestil o naslovu, e-naslovu in telefonski številki za sprejem zahtevkov in ga obveščal o vseh spremembah.
11. člen
V prijavi problema oziroma zahtevku za pomoč naročnik praviloma navede naslednje podatke:
- ime in priimek kontaktne osebe oziroma prijavitelja,
- datum in čas prijave,
- kratek opis problema,
- resnost problema (kritičen / resen / manjši).
Kot eno (1) reševanje problema je po tej pogodbi vsako posamezno vprašanje oziroma problem, ki predstavlja funkcionalno zaključeno celoto.
NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME IN PREVZEM
12. člen
Če bo kot rezultat izvajanja pogodbenih storitev dopolnilnega vzdrževanja izdelana večja nadgradnja programske opreme, naročnik in izvajalec ob končanju posameznega naročila podpišeta prevzemni zapisnik.
V prevzemni zapisnik pogodbeni stranki vneseta vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter določita rok za njihovo odpravo. Ugotovljene pomanjkljivosti je dolžan izvajalec odpraviti na lastne stroške. Naročnik ima pravico izključiti tek garancijskega roka do dokončne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, če odpravljanje pomanjkljivosti traja več kot 10 (deset) dni. V primeru, da izvajalec ne bi odpravil pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, lahko naročnik po predhodnem pisnem obvestilu, odpravi pomanjkljivosti na račun izvajalca.
Ob vsakokratnem prevzemu mora izvajalec naročniku izročiti tudi vso tehnično
dokumentacijo, uporabniško dokumentacijo in navodila za namestitev.
Izvorna koda mora biti dokumentirana v skladu s standardi in z dobro prakso, ki velja na tem
področju.
13. člen
Izvajalec jamči, da bodo nadgradnje in prilagoditve programske opreme delovale v skladu z
naročnikovimi zahtevami.
GARANCIJSKI ROK
14. člen
Za nadgradnje programske opreme daje izvajalec 12 (dvanajst) mesečno garancijo. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno popraviti vse morebitne napake v delovanju sistema in odstopanja delovanja sistema glede na predmetne specifikacije naročnika oziroma če to ni možno, izdelati funkcionalno nadomestno rešitev. Naročnik ne more brezplačno zahtevati dodatnih sprememb v sklopu garancije.
15. člen
Za napake se štejejo vsa odstopanja od zahtev, ki so potrjene v specifikaciji za izvedbo posamezne funkcionalnosti, odstopanja od ponujenega v ponudnikovi ponudbi in odstopanja od zahtev, za katere sta se naročnik in izvajalec pisno dogovorila ali skrite napake, če posamezni izdelki (nadgradnje) nimajo lastnosti, ki bi jih morali imeti po naravi stvari.
POGODBENA KAZEN
16. člen
Če izvajalec ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi, ima naročnik pravico vztrajati pri izpolnitvi obveznosti ali pravico do pogodbene kazni. Naročnik je dolžan izvajalcu svojo namero o obračunu pogodbene kazni pisno sporočiti.
Če je izvajalec v zamudi pri odzivnem času na prijavo napake in roku za odpravo napake oziroma s strani naročnika že potrjenega daljšega roka za odpravo napake, lahko naročnik izvajalcu za vsako zamujeno uro obračuna pogodbeno kazen v višini ene ure dopolnilnega vzdrževanja brez DDV iz te pogodbe. Pogodbena kazen ne more preseči 10 % skupne ocenjene pogodbene vrednosti brez DDV iz tretjega odstavka 5. člena te pogodbe.
V primeru izvajalčeve zamude predhodno dogovorjenih rokov (drugi odstavek 4. člena), lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan v višini ene ure dopolnilnega vzdrževanja brez DDV iz te pogodbe, vendar pogodbena kazen ne more preseči 10 % vrednosti posamičnega naročila brez DDV.
Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev iz 2. člena toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik po predhodnem obvestilu nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca ter lahko zahteva povrnitev nastalih stroškov in dejanske škode.
Terjatev, ki jo ima naročnik nasproti izvajalcu iz naslova pogodbene kazni se lahko pobota s terjatvijo, ki jo ima izvajalec nasproti naročniku iz naslova plačila po tej pogodbi.
Stranki soglašata, da pogodbena kazen, določena v tem členu, glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti ni previsoka, zaradi česar se izvajalec odreka uveljavljanju zmanjšanja pogodbene kazni.
Če je škoda, ki bi naročniku nastala, zaradi kršitve pogodbenih obveznosti izvajalca večja od zneska pogodbene kazni, lahko naročnik poleg celotnega zneska pogodbene kazni zahteva tudi razliko do popolne odškodnine.
FINANČNO ZAVAROVANJE
17. člen
Izvajalec mora hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe, najkasneje pa v 8 (osmih) delovnih dneh po podpisu pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje/garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne ocenjene pogodbene vrednosti brez DDV iz tretjega odstavka 5. člena te pogodbe.
Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov:
- izvajalec ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo; ali
- izvajalec ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo; ali
- izvajalec ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo; ali
- izvajalec ni pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo; ali
- je izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo.
Zavarovanje/garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 (trideset) dni po prenehanju veljavnosti te pogodbe.
Če se bodo med trajanjem izvedbe te pogodbe morebiti spremenili končni roki za izvedbo posla, storitve, kvaliteta in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje/garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost.
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
18. člen
Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ustvari programsko ali drugo stvaritev, ki ima značaj avtorskega dela, avtor obdrži na njej moralne avtorske pravice, vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve,
pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve v celoti prenesejo na naročnika.
Na programski opremi, ki je ne razvije izvajalec sam, mora izvajalec na naročnika prenesti neizključno licenco, ki omogoča reproduciranje v okviru zahtev razpisne dokumentacije glede na število uporabnikov sistema.
Izvajalec zagotavlja, da ne obstajajo pravice tretjih oseb, ki bi lahko ovirale izvrševanje pravic, ki bodo prenesene na podlagi te pogodbe.
VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV
19. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo:
− upošteval zakonske določbe in veljavna pravila za varovanje in zaščito osebnih in drugih podatkov, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe;
− zagotovil, da bodo vsi njegovi partnerji ali podizvajalci ter vse fizične osebe, ki bodo na kakršnikoli pravni podlagi zanj, njegovega partnerja ali za njegovega podizvajalca opravljali delo, ki je predmet te pogodbe, spoštovali zakonske določbe in veljavna pravila za varovanje in zaščito osebnih in drugih podatkov;
− kot zaupne varoval vse vrste podatkov in informacij, s katerimi se bo seznanil pri
opravljanju dela pri naročniku;
− kot zaupno varoval vse, kar bo v okviru svojega dela izvedel o zaposlenih ali o udeležencih v postopkih in njihovih pravnih in dejanskih razmerjih;
− nepooblaščenim osebam onemogočil dostop do podatkov in opreme;
− izvajal postopke in ukrepe za varstvo in zavarovanje podatkov ter da bo podatke obdeloval samo za namen izvršitve dela;
− kot zaupne varoval vse podatke za katere je izvedel na podlagi izvajanja storitev po tej pogodbi tudi po prenehanju opravljanja dela pri naročniku.
V primeru, da izvajalec informacije, ki jih je pridobil pri izvajanju te pogodbe, posreduje brez dovoljenja tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso zaradi tega nastalo škodo.
OBRAČUN IN PLAČILO
20. člen
Izvajalec bo za pogodbene storitve osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja izstavljal
naročniku račune mesečno, in sicer za storitve, opravljene v preteklem mesecu.
Podlaga za izstavitev računa za storitve osnovnega vzdrževanja je s strani naročnika
potrjeno poročilo o opravljenih storitvah osnovnega vzdrževanja.
Podlaga za izstavitev računa za storitve dopolnilnega vzdrževanja je s strani naročnika potrjeno poročilo o dejansko opravljenih storitvah dopolnilnega vzdrževanja (v okviru specifikacij) s specifikacijo in opisom opravljenih storitev ter opredelitvijo porabe časa za posamezno storitev.
Plačilni rok je 30. (trideseti) dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. Naročnik bo znesek računa, izdanega skladno s pogodbo, plačal na izvajalčev račun
, odprt pri .
Izvajalec je od 1. 1. 2015 dalje v skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) dolžan naročniku izstavljati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki.
21. člen
Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2015, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe nemudoma obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice, ki bodo nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.
22. člen
Cene v tej pogodbi se lahko valorizirajo pod pogoji in na način, ki je predpisan v Pravilniku o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) skladno z indeksom življenjskih stroškov, kot ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
23. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi, katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov,
glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
SKRBNIKI POGODBE
24. člen
Pogodbeni stranki za nemoteno in pravilno izvrševanje te pogodbe ter urejanje medsebojnih odnosov v času veljavnosti pogodbe imenujeta skrbnika pogodbe.
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je , na strani izvajalca pa .
Pogodbeni stranki svojega skrbnika lahko kadarkoli zamenjata. Za drugo stranko ima takšna zamenjava učinek od trenutka, ko je o njej pisno obveščena.
PREDČASNO PRENEHANJE POGODBE
25. člen
Veljavnost pogodbe lahko preneha predčasno, če:
– se pogodbeni stranki o tem sporazumno odločita ali
– izvajalec pride v stečaj ali v prisilno poravnavo ali
– ena od pogodbenih strank odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga.
Odpoved pogodbe mora biti podana v pisni obliki in podpisana s strani zakonitega zastopnika.
Če preneha veljavnost pogodbe sporazumno, pogodbeni stranki sporazumno določita rok prenehanja.
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe.
Odpovedni rok znaša 3 (tri) mesece in šteje od prejema obvestila. Če naročnik v odpovednem roku iz objektivnih razlogov ne pridobi usposobljenega izvajalca, se odpovedni rok naročniku podaljša, vendar lahko traja največ do 6 (šest) mesecev.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe, ki so nastale do dneva poravnave teh obveznosti, in morebitno nastalo škodo.
Ob odpovedi oziroma predčasnem prenehanju pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti
vso dokumentacijo, morebitne podatkovne baze in izvorno kodo.
KONČNE DOLOČBE
26. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot dodatek k tej pogodbi.
Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna.
27. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
28. člen
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje/garancijo iz 17. člena te pogodbe in velja do izteka garancijskih rokov.
Pogodba je sklenjena za obdobje 60 mesecev od dneva veljavnosti pogodbe.
Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.
Številka: Su-X- Številka:
Ljubljana,
Ljubljana,
Naročnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE
po pooblastilu: Xxxx Xxxxxx direktor službe
Izvajalec:
zakoniti zastopnik