SPLOŠNA BOLNIŠNICA


SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO



Štev.:16-31/12






RAZPISNA DOKUMENTACIJA



ZA IZVEDBO GOI DEL





Predmet javnega naročila (GOI dela):



ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM –

ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA


v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11)






Novo mesto, OKTOBER 2012



VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE


  1. A.) Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-5)

  2. B.) Navodila za izdelavo ponudbe (OBR-6)

  3. C.) Specifikacija strokovnih zahtev naročnika (Priloga 1, OBR-7)

  4. D.) Obrazec za ocenjevanje formalne popolnosti ponudbe (OBR-8)

  5. E.) Ostali razpisni obrazci:

Navodila za izpolnitev predračuna - seznama razpisanega blaga /storitev

Predračun seznam razpisanega blaga / storitev (OBR-8a) – samostojna excelova datoteka

Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9)

Izjava o nezavajajočih podatkih (OBR-10)

Obrazec ponudbe (OBR-11)

Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a)

Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)

Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c)

Vzorec pogodbe (OBR-12)

Priloga k pogodbi: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del (OBR-13)

Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-14)

Obrazec reference (obrazec 14a)

Obrazec Potrdilo o opravljenem ogledu (OBR-14 b)

Obrazec Seznam strokovnjakov (OBR-14c)

Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a)

Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b)

Vzorec Menične izjave za resnost ponudbe (OBR-16a)

Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-16b)

Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-16c)

Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-17a)

Vzorec Menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-17b)

Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-18a)

Vzorec Menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-18b)

Obrazec naslovne strani ovitka (OBR-19)


6. D.) Priloge razpisne dokumentacije v elektronski obliki:

  • Popisi za Sklop I Zamenjava stavbnega pohištva:

- popis stavbno pohištvo interna (Sklop I, podsklop1)

  • popis stavbno pohištvo Mostek (Sklop I, podsklop 2)

  • popis stavbno pohištvo Kamen (Sklop I, podsklop 3)


    • Grafične priloge za sklop I zamenjava stavbnega pohištva v pdf datotekah:

- shema fasad Kamen

- xxxxx xxxxx interna

- vzorčni primeri oken (n1, n2, n3, n4)

- vzorčni primeri oken (m1, m2, m3)

- vzorčni primeri oken (k1, k2)

- vzorčni primeri okenskih detajlov (detP1, det P2 , det n1 , det n2, det m1, det m2, k2)

  • Kulturnovarstveni pogoji Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine za Sklop I Zamenjava stavbnega pohištva, pdf datoteka


(elektronske priloge razpisne dokumentacije bodo na voljo v obliki na CD-ju in jo bodo vsi zainteresirani ponudniki prejeli po pošti, na osnovi predhodnega zaprosila, poslanega na e-naslov naročnika: xxxxxxx-xx@xx-xx.xx ) , pri čemer bo potrebno v zaprosilu navesti naslednje podatke:


- naziv podjetja,
- poštni naslov podjetja, kamor naj naročnik posreduje elektronske priloge,
- kontaktno osebo in
- e - naslov.



















OBR-5

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO


Predmet javnega naročila (GOI dela):


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM –

ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN

IZOLACIJA PODSTREŠJA


A.) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11)


Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 XXXX XXXXX


vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju, za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo GOI del:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxxx Xxxxx, univ.dipl.inž..


Ponudbe je potrebno oddati osebno (v pisarno nabavne službe naročnika) ali po pošti najkasneje 05.11.2012 do 9.00 ure na naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Nabavna služba, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 XXXX MESTO.


Javno odpiranje bo 05.11.2012 do 9.00 ure v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx.


Direktorica:

Xxxx Xxxxxx, univ. dipl. org.

OBR-6

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO


Predmet javnega naročila:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA




B.) NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE


I. SPLOŠNO


1.1 Vrsta postopka


Splošna bolnišnica Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: naročnik) bo javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10) oddal po odprtem postopku, v skladu s 25. členom ZJN-2.


1.2 Predmet naročila


Predmet javnega naročila je izvedba GOI del:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA.


Zamenjava stavbnega pohištva, sanacija fasade in izolacija podstrešja na kulturno varstvenih zgradbah bolnišnice, in sicer:


Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva

Podsklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva Interna bolnišnica (Moška bolnica)

Podsklop 2: Zamenjava stavbnega pohištva Xxxxxx Xxxxxx (Gradič Neuhof)

Podsklop 3: Zamenjava stavbnega pohištva Gradič Kamen


Sklop 2: Sanacija fasade

Podsklop 1: Izolacija fasade Pljučna bolnišnica


Sklop 3: Izolacija podstrešja

Podsklop 1: Izolacija podstrešja Interna bolnišnica (Moška bolnica) in Gradič Mostek (Gradič

Neuhof)

Podsklop 2: Izolacija podstrešja Pljučna bolnišnica

Podsklop 3: Izolacija podstrešja Gradič Kamen


V skladu s strokovnimi zahtevami naročnika, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in njenih prilogah (Prilogi 1: Specifikacijo strokovnih zahtev naročnika za predmet javnega naročila, Predračunu seznamu razpisanega blaga in storitev (OBR-8a) in elektronskih prilogah na CD-ju).


Ponudniki lahko podajo ponudbo za eden, dva ali vse tri sklope - oddaja naročila po sklopih. Znotraj posameznega sklopa morajo ponudniki ponuditi vse vrste razpisanih storitev in materialov / opreme (vse razpisane podsklope in posamezne vrste storitev in materialov), v nasprotnem primeru se ponudba izloči kot nepopolna.


Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila, tudi po sklenitvi pogodbe z izbranimi ponudniki, zmanjša obseg pogodbenih del (v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi).


Rok izvedbe del v skladu s terminskim načrtom naročnika, razvidnim iz Priloge 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika za predmet naročila.


Zahtevana garancija za vgrajeno opremo in materiale ter izvedena GOI dela je ravno tako razvidna iz Priloge 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika za predmet naročila.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.


Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85%-ni delež, slovenska udeležba pa 15%-ni delež.


1.3 Naročnik


Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.


Splošna bolnišnica Novo mesto nastopa na področju kohezijske politike v vlogi upravičenca, pri predmetnem javnem naročilu pa v vlogi naročnika javnega naročila in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo naročila.


1.4 Pravna podlaga javnega naročila


Javna naročila Splošne bolnišnice Novo mesto se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.


Pri izvajanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila je naročnik dolžan upoštevati določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. junija 2006, str. 25, Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006, str. 12, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. decembra 2006, str. 1, z vsemi spremembami, in sicer glede:
-        informiranja in obveščanja javnosti skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES;
-        dopolnilnega financiranja skladno z 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 03/10);
-        upravičenosti izdatkov skladno z 11. členom Uredbe 1081/2006/ES;
-        hranjenja dokumentacije 10 let po zaključku operacije;
-        dostopnosti dokumentacije na projektu,
-       ob morebitni reviziji o tem pisno obvestiti organ upravljanja – Službo Vlade RS za lokalno

samoupravo in regionalno politiko;
-        omejitev glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES;
-        prepovedi dvojnega financiranja.
-       omejitev glede prihodkov s 55.členom uredbe 1083/2006/ES

Naročnik je pri izvajanju navedenega postopka oddaje javnega naročila dolžan upoštevati tudi Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 03/10, z vsemi nadaljnimi spremembami).

Naročnik je dolžan pri izvajanju postopka oddaje javnega naročila glede upravičenosti izdatkov upoštevati poleg 11. člena Uredbe 1081/2006/ES tudi Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, Navodila organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013, Navodila Organa Upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 ter Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.


1.5 Sodelovanje


Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo predmetnega javnega naročila.


Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji ponudniki predložiti k

ponudbi.


Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, zahtevanih v točkah 2.2 oz. 2.12 teh navodil, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.


Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci je možna ob izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. odstavka 44. člena ZJN-2.


Ponudba s podizvajalci


Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse podizvajalce in dele naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec, kot je to predvideno na obrazcih OBR-11a in OBR-11b.


Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije obvezno predložiti soglasja vseh svojih podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika (OBR-11b) in izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-11c).


Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:

  • ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

  • podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del ter kopije sklenjenih pogodbe izvajalca s podizvajalci.


Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna.


Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe med dobaviteljem/izvajalcem in naročnikom po tem javnem naročilu.


V primeru nastopa s podizvajalci bo moral ponudnik k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.


Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

  • svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

  • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

  • kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.


Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem!


Izbrani ponudnik bo moral naročniku, v kolikor bi ga le – ta pozval, v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.


Skupna ponudba


Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Skupina partnerjev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

  • imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila;

  • pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe;

  • vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti;

  • izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom

naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti

do njih;

  • izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

  • izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

  • navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in

  • pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom.


V primeru sklenitve pogodbe bodo isti partnerji tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim partnerjem.


Izpolnjevanje obveznih pogojev (pogoji št. 1-7) mora biti za vse partnerje dokumentirano - predloženo na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje pogojev finančne bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno. Ponudbi je potrebno predložiti tudi Soglasja za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-15a in b) za vsakega partnerja posebej


1.6 Pojasnila razpisne dokumentacije


Ponudniki lahko zahtevajo kakršno koli dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe preko portala javnih naročil (pošlje vprašanje naročniku), pravočasno oz. najmanj 10 dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.


1.7 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije


Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo spremembe ali dopolnitve posredoval preko portala javnih naročil.


Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.


V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.


S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.


1.8 Sestanek s ponudniki - ogled


Sestanek s potencialnimi ponudniki in ogled lokacij bo dne 25.10.2012 s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto.


Ogled objektov, na katerem se bodo izvajala razpisana dela, je OBVEZEN zaradi specifičnosti adaptacije in transportnih poti na objektih. Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije priložiti izpolnjen in s strani naročnika potrjen obrazec (OBR-14 b), ki ga vsak ponudnik pridobi od naročnika na samem ogledu. Obrazec je obvezni del razpisne dokumentacije. Brez le-tega je, je v primeru, da se ponudnik ogleda ni udeležil, ponudba nepopolna in se jo avtomatsko izloči.


II. PONUDBA


2.1 Jezik


Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku razen, če naročnik v posameznih

delih razpisne dokumentacije dopušča drugače.


2.2 Popolnost ponudbe


Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Da bo ponudba štela za formalno popolno, mora ponudnik v ponudbi predložiti:


  1. Predračun –seznam razpisanega blaga/storitev (OBR-8a) pisno in elektronsko na CD-ju

  2. Izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9);

  3. Izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR - 10);

  4. Ponudbo (obrazec ponudbe: OBR-11);

  5. Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a)

(Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11b ni potrebno prilagati ponudbi!)

6. Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)

(Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11b ni potrebno prilagati ponudbi!)

7. Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c)

(Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11c ni potrebno prilagati ponudbi!)

  1. Vzorec pogodbe (OBR-12)

  2. Priloga k pogodbi: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in

požarnega varstva pri izvajanju del (OBR-13)

  1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-14) s prilogami:

BON-1/SP in potrdila bank / BON-2,

Podroben opis ponudbe s prospektnim materialom (lastna priloga ponudnika) in potrdili / certifikati

Poimenski seznam strokovnjakov (OBR 14 c) s potrdilo o članstvu v ustrezni poklicni zbornici za vodjo del

Referenčne izjave naročnika (OBR-14a)

Kopija zavarovalne police

  1. Potrdilo o opravljenem ogledu (OBR-14b)

  2. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a)

  3. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b)

  4. Menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-16a)

  5. Izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-16b) če skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR, drugače zadostuje lastna izjava ponudnika na OBR-14

  6. Izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-16c) če skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR, drugače zadostuje lastna izjava ponudnika na OBR-14


Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam naročnika, razvidnih iz Priloge 1 – Specifikacije strokovnih zahtev naročnika in iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.


Obrazci iz točk 1-16 te točke so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).


V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval dodatno predložitev dokazil, prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev, je treba le-te dostaviti v roku štirih (4) dni od vročitve zahtevka, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.


2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe in oblika ponudbe


Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.


Ponudnik mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil.


Zaželeno je, da so vsi listi ponudbe zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati.



Oblika ponudbe


Ponudnik mora naročniku ponudbo predložiti v 2 izvodih: 1 izvirnik in 1 kopijo izvirnika ponudbene dokumentacije. Izvoda morata biti predložena v ločenih ovojnicah, označena z napisom »IZVIRNIK«, »KOPIJA«.


2.4 Listine v ponudbi


Dokumenti, ki jih mora ponudnik priložiti ponudbi, so lahko v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le listine tujih ponudnikov (točka 1.5 teh navodil), ki morajo biti predloženi izključno v originalu.


Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.


2.5 Predložitev ponudbe


Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Ponudnik na ovitek nalepi izpolnjen obrazec (OBR-19), v primeru neuporabe obrazca pa ponudnik na ovitku navede naslednje podatke:


1. naročnikov naslov:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Nabavna služba

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 Novo mesto


2. oznake:

  • "NE ODPIRAJ – PONUDBA";

  • številka javnega naročila;

  • predmet javnega naročila.


3. naslov pošiljatelja (na hrbtni strani)


Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti priporočeno s povratnico (na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »nabavne službe«, soba številka 110.


Ponudba, ki bo poslana po telefaksu ali elektronsko, ne bo upoštevana.


Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu in bodo pravilno označene.


2.6 Rok za predložitev ponudbe


Ponudbe je treba predložiti do 05.11.2012 do 9.00 ure na naslov naročnika iz prve točke 2.5.


Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.


Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.


2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe


Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.


Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik opremiti z oznakami: »SPREMEMBA PONUDBE« ali »DOPOLNITEV PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«, navesti predmet naročila, številko objave javnega naročila, naslov naročnika in na hrbtni strani ponudnikov naslov.


Po roku za predložitev ponudb navedena dejanja niso možna.


2.8 Popravljanje napak


Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.


2.9 Dopustne dopolnitve ponudbe


V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko ponudba dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dokazili, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.


Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudbe, razen v primeru ugotovljenih računskih napak, kjer lahko izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi očitne računske napake (napake v računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.


2.10 Navedba zavajajočih podatkov


V primeru, da bo naročnik v skladu z zakonskimi določili in določili te razpisne dokumentacije ugotovil, da so dokazila v ponudbi neresnična in zavajajoča, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.


2.11 Stroški priprave ponudbe


Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov in/ali vzorcev.


2.12 Obvezni pogoji


Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tem členu, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:


  1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.


Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14)


  1. Da proti ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).


  1. Da ima poravnane vse zapadle davke in prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).


  1. Da ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim

poklicnim ravnanjem.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


  1. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za

samostojne podjetnike) oz. da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih

vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 (velja za pravne

osebe in gospodarske družbe).

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami:

- Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;

- Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.

Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za

predložitev ponudb.


  1. Da nudi naslednje plačilne pogoje: v 30 dneh od datuma prejema računa.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da zagotavlja, 100% izvedbo GOI del na katere se prijavlja;

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da zagotavlja izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Podroben opis ponudbe - ponudnik mora predložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe, tako da izdela lastno prilogo s priloženim prospektnim materialom s katerim bo izkazoval vgradnjo materialov in izvedbo del v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES (Xx.x.XX, št. 93/08, 47/09, 52/10). V prilogi navede materiale, proizvode, proizvajalce, ponujeni nivo kakovosti (v kolikor je v prilogah razpisne dokumentacije le-ta naveden, mora biti ponujeni enakovreden navedenemu/zahtevanemu oz. je lahko višji od navedenega / zahtevanega). Prilogi je potrebno priložiti potrdila / certifikate neodvisnih inštitucij, iz katerih so razvidne kakovost in tehnične karakteristike ponujenega blaga za stavbno pohištvo in izolacijski material (parapropustno vetrno tesno folijo, mineralno toplotno izolacijo, pohodne talne plošče).


  1. Da, v kolikor ponuja Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva, zagotavlja montažo v skladu z RAL smernicami.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago in materiali oznako CE.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da bo na poziv naročnika, v roku 4 dni, brezplačno predložil vzorce ponujenega blaga ali materialov in se udeležil predstavitve ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da bo upošteval vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavlja, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter, da bo odgovarjal za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.


Tuji prijavitelji morajo poleg vseh ostalih dokazil predložiti še izjavo pooblaščene osebe

prijavitelja, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja

razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14) s prilogo za tuje prijavitelje: lastna izjava.


  1. Da bo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovil strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). Ti strokovnjaki morajo izpolnjevati pogoje določene z ZGO-1.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: poimenski seznam strokovnjakov z navedbo izobrazbe (OBR-14c).


  1. Da bo imenoval odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom ZGO-1 – UPB-1.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogama: Poimenski seznam strokovnjakov z navedbo izobrazbe (OBR-14c) in dokazilo o članstvu v pristojni poklicni zbornici.


  1. Da razpolaga z zadostno količino strokovno usposobljenih delavcev za kakovostno in pravočasno izvedbo predmetnih GOI del.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


  1. Da se zavezuje, da bo v primeru, da bo izbran, pred podpisom pogodbe, naročniku predložil poimenski seznam delavcev z navedbo izobrazbe/usposobljenosti, ki bodo opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji naročnika.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14).


  1. Da ima izkušnje s področja predmeta javnega naročila, ki jih potrjuje s predložitvijo 1

reference o opravljenih GOI delih enake ali podobne zahtevnosti na zahtevnih objektih v zadnjih petih letih, v vrednosti najmanj enaki vrednosti ponudbe, in sicer za vsak sklop za katerega podaja ponudbo posebej.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14) s prilogami: referenčnimi izjavami naročnikov - investitorjev (OBR-14a) o opravljenih GOI delih s področja predmeta javnega naročila v zadnjih petih letih za vsak sklop posebej.


  1. Da ponudbi, v kolikor nastopa s podizvajalci, prilaga podatke o vseh svojih podizvajalcih, in njihova soglasja k neposrednim plačilom naročnika ter izjave o izpolnjevanju pogojev za podizvajalce.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: podatki o podizvajalcih OBR-11a

in Soglasja podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika OBR-11b in Izjavo o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca (OBR-11c). Ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci predložijo lastno izjavo, da nastopajo brez podizvajalcev!


  1. Da se zavezuje, da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, ter da bo dela prilagajal delu in delovnim procesom bolnišnice tako, da bodo le –ti čim manj moteni;

Dokazilo: Izjava prijavitelja (OBR-14)


  1. Da soglaša z določili Priloge k pogodbi: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi (OBR-13).

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14).


  1. Da zagotavlja roke izvedbe javnega naročila, v skladu s terminskim planom naročnika, razvidnim iz Priloge 1: Specifikacija strokovnih zahtev naročnika.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da zagotavlja, garancije za vso vgrajeno opremo in za vsa izvedena GOI dela, ki so predmet tega naročila, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi na prilogi 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


  1. Da ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in bo v primeru, da bo izbran imel sklenjeno zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila za celoten čas trajanja pogodbe.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: kopija zavarovalne police ponudnika.


  1. Da mu v zadnjih 12 mesecih pred objavo tega naročila ni bila na kakršenkoli način dokazana

huda strokovna napaka (npr. nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene,…)

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


  1. Da bo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodeloval s pooblaščenimi osebami naročnika in upošteval njihove pripombe.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


  1. Da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca razpisanih del prevzel vse obveznosti za ravnanje

z gradbenimi odpadki, v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri

gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004) in Pravilnikom o obremenjevanju tal z

vnašanjem odpadkom (Ur.l. RS št. 3/2003). Ter da bo Gradbene odpadke s celotnega

gradbišča skladno s pooblastilom in v povezavi z 8. členom Pravilnika o ravnanju z odpadki, s

Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003,

50/2004) oddajal v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnili

evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


  1. Da ponudbi prilaga zavarovanje za resnost ponudbe v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.17 teh navodil.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe po vzorcu (OBR-16a)


  1. Da zagotavlja, da bo v primeru, da bo izbran, ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.17 teh navodil.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) ter v primeru, da skupna ponudbena vrednost presega 125.000,00 EUR brez DDV tudi prilogo: Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu (OBR-16b)


  1. Da zagotavlja, da bo v primeru, da bo izbran, ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.17 teh navodil.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) ter v primeru, da skupna ponudbena vrednost presega 125.000,00 EUR brez DDV pa tudi prilogo: Izjave banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-16c)



Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokumente na način, določen v 1.5 točki teh navodil.


Obrazca za ocenjevanje formalne popolnosti ponudbe (OBR-8) ponudnik ni dolžan priložiti ponudbi.


Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.


Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.


2.13 Izpolnjevanje pogojev v primeru nastopa s podizvajalci


V primeru, da ponudnik (glavni izvajalec) nastopa s podizvajalci je treba upoštevati naslednje:

  • pogoje iz točk 3 in 4 morata izpolnjevati glavni izvajalec in vsi njegovi podizvajalci, zato izvajalec predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-11c) za prijavljene podizvajalce;

  • za izpolnjevanje ostalih pogojev zadostuje, da jih izpolnjuje le glavni izvajalec.



2.14 Ponudbena cena


Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Končna cena mora vsebovati vse stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…), stopnjo popusta in davek na dodano vrednost, pri čemer mora ponudnik DDV posebej prikazati.


V primeru, da ponudnik daje popust na ponujene storitve oz. gradnje, mora le-tega navesti že v Predračunu seznamu razpisanega blaga v stolpcu – stopnja popusta v okviru posameznih postavk tako, da bo ta popust upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni. Skupna ponudbena cena mora biti enaka, kot je seštevek vseh postavk v popisu. Morebitni popust mora biti že upoštevan v cenah v posameznih postavkah in ne kot popust na končno ponudbeno vrednost!


2.15 Merilo


Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb je najnižja cena - najnižja končna ponudbena vrednost za sklop.


2.16 Varstvo podatkov


Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.


2.17 Finančna zavarovanja


Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:


  • Zavarovanje za resnost ponudbe – menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR, z veljavnostjo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem postopku oddaje javnega naročila, vendar največ do 31.12.2012.


Naročnik za resnost ponudbe zahteva menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno do 31.12.2012.


Xxxxxx z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

  • po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,

  • zavrne sklenitev pogodbe,

  • po sklenitvi pogodbe ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Neunovčene menice dane za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne. Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije.


  • Izjavo ponudnika, da bo ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika oz. do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v primeru, da skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR pa tudi izjavo banke, da bo ponudnik dobil nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika oz. do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.


  • Izjavo ponudnika, da bo ob primopredaji predložil za odpravo napak v garancijskem roku

v višini 5 % vrednosti kupoprodajne pogodbe brez DDV, z veljavnostjo še najmanj 1 teden

po preteku najdaljšega garancijskega roka, v primeru, da skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR pa tudi izjavo banke, da bo ponudnik dobil nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku

v višini 5 % vrednosti kupoprodajne pogodbe brez DDV, z veljavnostjo še najmanj 1 teden

po preteku najdaljšega garancijskega roka



Izbrani ponudnik bo moral v desetih dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje:


  • V primeru da pogodbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR: nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu OBR-17a, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti - do podpisa primopredajnega zapisnika oz. do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.


  • V primeru da pogodbena vrednost brez DDV ne presega 125.000,00 EUR: bianco menico z menično izjavo po vzorcu OBR-17b, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti - do podpisa primopredajnega zapisnika oz. do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.


Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:


  • V primeru da pogodbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR: nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo po vzorcu OBR-18a, in sicer v višini 5 % vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo še najmanj 1 teden po preteku najdaljšega garancijskega roka.


  • V primeru da pogodbena vrednost brez DDV ne presega 125.000,00 EUR: bianco menico z menično izjavo po vzorcu OBR-18b, in sicer v višini 5 % vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo še najmanj 1 teden po preteku najdaljšega garancijskega roka.



2.18 Veljavnost ponudbe


Ponudba mora veljati do 31.01.2013.


V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.


2.19 Variantne ponudbe


Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.



III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB


Odpiranje ponudb bo dne 05.11.2011 ob 10.00 uri v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx.


Odpiranje ponudb je javno (75. člen ZJN-2).


V skladu z 22. členom ZJN-2 bo naročnik ves čas postopka pazil, da ne razkrije ponudnikovih poslovnih skrivnosti. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.


Ne glede na zgoraj navedeno je javni podatek cena iz ponudbe in v primeru merila »ekonomsko najugodnejše ponudbe« tisti podatki, ki izkazujejo oceno oziroma uvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.


Naročnik bo vodil zapisnik o odpiranju ponudb, v katerega bo vnesel zakonsko zahtevane podatke in informacije (76. člen ZJN-2).


Komentar na zapisnik bodo lahko podali le predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili pisno pooblastilo.


Naročnik bo vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, zapisnik o odpiranju ponudb poslal po pošti, v roku treh dni po javnem odpiranju ponudb.



IV. OBRAVNAVA PREJETIH PONUDB


4.1 Izločitev ponudb

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb iz točke 2.6 teh navodil);

- ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ponudbe, ki ne bodo označene v skladu s točko 2.5 teh navodil);

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 teh navodil;

- ponudbe ponudnikov, ki se ne bodo udeležili obveznega ogleda.

- ponudbe za Sklop I Zamenjava stavbnega pohištva, ki jih ne bi potrdil in odobril Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna enota NOVO MESTO.


Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga za predmetno javno naročilo.


4.2 Ocenjevanje ponudb


Naročnik bo vse popolne ponudbe ocenjeval – rangiral v skladu z merili iz točke 2.15 te razpisne dokumentacije.


4.3 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. V primeru javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz 2. odstavka 12. člena ZJN-2, bo naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestil o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Naročnik bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo, in svoj nadzorni organ. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. Naročnik bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.



V. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA


Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku 60 dni sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. O svoji odločitvi bo naročnik pisno – s povratnico obvestil vse ponudnike.


Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila in/ali od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, v primeru, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila vložena v skladu 3. odstavkom 79. člena ZJN-2, teče rok za vložitev zahtevka za revizijo.


Če se odprti postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena pravilna ali sprejemljiva ponudba oz. nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe neprimerne pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem, da se Komisiji pošlje poročilo, če slednja to zahteva, si naročnik skladno z zakonom (1. točka 1. odstavka 28. člena in 1. točka 1. odstavka 29. člena ZJN-2) pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.



VI. SKLENITEV POGODBE


Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop, izbranim po merilu iz točke 2.15 teh navodil, sklenil pogodbo po določilih vzorca pogodbe (OBR-12).


Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 10 dni od prejema pogodb, sicer bo naročnik menil, da posla ne želi skleniti. Ponudnik mora v tem roku, dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, kot je to opredeljeno v tč. 2.17.



VII. KONČNA DOLOČILA


Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz vzorcev pogodb in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-2, Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS 43/11) in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in 40/07).



VI. PRAVNO VARSTVO


Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.


Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN ne določata drugače.


Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 8 delovnih dni od :

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.


Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.


Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, vložen neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu za finance.


Taksa za revizijski zahtevek znaša:

  • 750 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti, v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, pri oddaji javnega naročila storitev iz Seznama storitev B ali pri oddaji posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu,

  • 1.500 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu, javnem natečaju,

  • en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop, javno naročilo ali posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.


Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ali v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.


Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.


Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
9. potrdilo o plačilu takse.


Naročnik o vloženem zahtevku v 3 delovnih dneh od prejema zahtevka obvesti vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo, izbranemu ponudniku pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka posreduje tudi kopijo zahtevka za revizijo.


Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.


Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri delovne dni od dne, ko je vlagatelj prejel poziv za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh delovnih dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.


Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx SWIFT koda: BS LJ SI 2X

IBAN: XX00000000000000000

Sklic: 11 16110 -7111290-(xxxxxxLL * )


*Op. : iksi pomenijo št. javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil, LL pa pomenita zadnji številki leta objave – Število znakov sklica navedenega v oklepaju mora biti osemmestno.

Natančnejše navodilo za izpolnitev teksta pravnega pouka se nahaja na spletni strani ministrstva za finance.

Direktorica:

Xxxx Xxxxxx, xxxx.xxxx.xxx.

Priloga 1 (OBR -7)


C) SPECIFIKACIJA STROKOVNIH ZAHTEV NAROČNIKA ZA PREDMET:



ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.


Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85%-ni delež, slovenska udeležba pa 15%-ni delež.



Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva

Podsklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva Interna bolnišnica (Moška bolnica)

Podsklop 2: Zamenjava stavbnega pohištva Xxxxxx Xxxxxx (Gradič Neuhof)

Podsklop 3: Zamenjava stavbnega pohištva Gradič Kamen


Splošno:

Gre za zamenjavo stavbnega pohištva na zgradbah, ki so evidentirane kot kulturna dediščina Slovenije in so v sklopu objektov Splošne bolnišnice Novo mesto. Kot podlaga za izvedbo del služi elaborat Rekonstrukcija stavbnega pohištva Splošna bolnišnica Novo mesto objekti Moška bolnica EID 10847, Gradič Neuhof EID 10839 in Gradič Kamen EID 10838, št. projekta 002/2011, februar 2011, ki ga je v okviru Projekta energetske učinkovitosti izdelala projektant Studio A PLUS Xxxxxxxx Xxxxxxx s.p. in Kulturnovarstveni pogoji za omenjene objekte št.: NM-69/2010-TG z dne 09.07.2010 ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto.


Specifikacija del je definirana v elaboratu »Rekonstrukcija stavbnega pohištva: Splošna bolnišnica Novo mesto objekti Moška bolnica EID 10847, Gradič Neuhof EID 10839 in Gradič Kamen EID 10838, št. projekta 002/2011, februar 2011, ki ga je v okviru Projekta energetske učinkovitosti izdelala projektant Studio A PLUS Xxxxxxxx Xxxxxxx s.p.


Popis del in načrti so na voljo v elektronski obliki, na CD-ju.


Terminski plan:

Pričetek del bo takoj po naročnikovi uvedbi izvajalca v posel (predvidoma takoj po podpisu pogodbe).


Rok za izvedbo po podsklopih:

podsklop1: 45 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop 2: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop 3: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


Garancijska doba: najmanj 5 let.

Garancijski roki tečejo od dneva končne primopredaje za vso opremo in izvedena dela za posamezen podsklop.


Ponudbe mora potrditi in odobriti tudi Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna enota NOVO MESTO.



Sklop 2: Sanacija fasade

Podsklop 1: Izolacija fasade Pljučna bolnišnica


Splošno:

Izolacija fasade se izvede na južni fasadi Pljučne bolnišnice. Kot podlaga za izvedbo del služi popis del, junij 2010, ki ga je v okviru Projekta energetske učinkovitosti izdelala projektantska družba Arhitecta d.o.o. iz Kopra.


Specifikacija del je definirana v popisu del »Energetska sanacija Splošne bolnišnice Novo mesto, junij 2010, ki ga je v okviru Projekta energetske učinkovitosti izdelala projektantska družba Architecta d.o.o. iz Kopra«.


Terminski plan:

Pričetek del po naročnikovi uvedbi izvajalca v posel (cca. 3 tedne po podpisu pogodbe).


Rok za izvedbo:

podsklop1: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


Garancijska doba: najmanj 5 let.



Sklop 3: Izolacija podstrešja

Podsklop 1: Izolacija podstrešja Interna bolnišnica (Moška bolnica) in Gradič Mostek (Gradič Neuhof)

Podsklop 2: Izolacija podstrešja Pljučna bolnišnica

Podsklop 3: Izolacija podstrešja Gradič Kamen


Splošno:

Izolacija podstrešji objektov Interna bolnišnica in Gradič Neuhof (Mostek), Gradič Kamen in Pljučna bolnišnica. Kot podlaga za izvedbo del služi popis del, junij 2010, ki ga je v okviru Projekta energetske učinkovitosti izdelala projektantska družba Arhitecta d.o.o. iz Kopra.


Specifikacija del je definirana v popisu del »Energetska sanacija Splošne bolnišnice Novo mesto, junij 2010, ki ga je v okviru Projekta energetske učinkovitosti izdelala projektantska družba Architecta d.o.o. iz Kopra«.


Terminski plan:

Pričetek del po naročnikovi uvedbi izvajalca v posel (cca. 3 tedne po podpisu pogodbe).


Rok za izvedbo po podsklopih:

podsklop1: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop2: 14 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop3: 14 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


Garancijska doba: najmanj 5 let.



ZAHTEVE ZA VSA GOI DELA - ZA VSE RAZPISANE SKLOPE IN PODSKLOPE:


Izvedba vseh GOI del mora biti skladna s strokovnimi zahtevami naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.


Vsa izvedena dela morajo biti izdelana v skladu z dokumentacijo, veljavno regulativo, tehničnimi predpisi in standardi ter pravili stroke, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU.


Garancijski roki tečejo od dneva končne primopredaje za vso opremo in izvedena dela za posamezen sklop.


Elektronske priloge razpisne dokumentacije na CD-ju:


  • Popisi za Sklop I zamenjava stvbnega pohištva:

- popis stavbno pohištvo interna (Sklop I, podsklop1)

  • popis stavbno pohištvo Mostek (Sklop I, podsklop 2)

  • popis stavbno pohištvo Kamen (Sklop I, podsklop 3)

  • Grafične priloge za sklop I zamenjava stavbnega pohištva v pdf datotekah:

- shema fasad Kamen

- xxxxx xxxxx interna

- vzorčni primeri oken (n1, n2, n3, n4)

- vzorčni primeri oken (m1, m2, m3)

- vzorčni primeri oken (k1, k2)

- vzorčni primeri okenskih detajlov (detP1, det P2 , det n1 , det n2, det m1, det m2, k2)

  • Kulturnovarstveni pogoji Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine za Sklop I Zamenjava stavbnega pohištva, pdf datoteka


Priloge razpisne dokumentacije bodo na voljo v elektronski obliki na CD-ju in jo bodo vsi zainteresirani ponudniki prejeli po pošti, na osnovi predhodnega zaprosila, poslanega na e-naslov naročnika: xxxxxxx-xx@xx-xx.xx ), pri čemer bo potrebno v zaprosilu navesti naslednje podatke:

- naziv podjetja,
- poštni naslov podjetja, kamor naj naročnik posreduje elektronske priloge,
- kontaktno osebo in
- e - naslov.


Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila, tudi po sklenitvi pogodbe z izbranimi ponudniki, zmanjša obseg pogodbenih del (v skladu z razpoložljivimi fin. Sredstvi).



Obračun in plačilo:


Obračun po dejansko izvedenih količinah.


Naročnik bo dejansko izvedena dela poravnal v roku 30 dni od prejema računa za posamezni sklop.


V popisih – predračunih in Predračunu seznamu razpisanega blaga/storitev (OBR-8A), je sicer predvidena 20% DDV in skupna vrednost z DDV, ki pa za ponudnike ni merodajna, saj je naročnik kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je v primeru naročenih gradbenih storitev plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1!


V kolikor so v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah navedeni komercialni nazivi in proizvajalci blaga, je to zgolj zaradi lažje opredelitve zahtevanega nivoja kakovosti, in ne pomeni, da morajo ponudniki nuditi točno to blago. Ponudniki lahko ponudijo materale ali opremo, ki mora biti kakovostno in funkcionalno enakovredena navedenemu/zahtevanemu oz. je lahko nivo kakovosti in funkcionalnosti ponujenih materialov in opreme višji od navedenega / zahtevanega!


POMEMBNO:

Naročnik je dolžan po zaključku snacije stavb SBNM Ministrstvu za zdravje in organom EU sporočati rezultate o prihrankih energije, doseženih z energetsko sanacijo stavb. V primeru nedoseganja zastavljenih kazalnikov (na osnovi katerih je naročnik pridobil pravico do sredstev EU), se bo ugotavljalo kje prihaja do odstopanj. Če bo s strani neodvisne inštitucije ugotovljeno, da je nedoseganje prihrankov energije posledica nekakovostno izvedenih predmetnih GOI del in/ali vgradnje materialov slabše kakovosti od dogovorjene s pogodbo, bo izbrani izvajalec dolžan naročniku plačati ustrezno odškodnino.











(OBR -8)

D) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE FORMALNE POPOLNOSTI PONUDBE


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA

Ponudnik:_____________________________________________________________


Zap.

št.

Dokumenti:

Priložen -

ustreznost


u

1

Izpolnjeni obrazec Predračuna seznama razpisanega blaga / storitev (OBR-8 a) pisno in elektronsko na CD-ju

DA

NE

2

Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9)

DA

NE


Izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-10)

DA

NE


Obrazec ponudbe (OBR-11)

DA

NE


Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a) (Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11a ni potrebno prilagati ponudbi!)

DA

NE/ ne nastopa s podizvaj.


Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b) (Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11b ni potrebno prilagati ponudbi!)

DA

NE/ ne nastopa s podizvaj.


Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca (OBR-11c) (Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11c ni potrebno prilagati ponudbi!)

DA

NE/ ne nastopa s podizvaj.


Vzorec pogodbe (OBR-12);

DA

NE


Priloga k pogodbi: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del (OBR-13);

DA

NE


Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-14) s prilogami:

  • BON-1/SP in potrdila bank / BON-2

  • Referenčne izjave naročnika (OBR-14a) za vsak sklop, ki ga ponuja posebej

  • Podroben opis ponudbe s prospektnim materialom (lastna priloga ponudnika)

  • Certifikati

  • Kopija zavarovalne police

  • Potrdilo o opravljenem ogledu (OBR-14b)

  • Poimenski seznam strokovnjakov (OBR 14 c)

  • Potrdilo o članstvu v ustrezni poklicni zbornici za vodje del

  • Menična izjava in bianco menica za resnost ponudbe OBR-16a

  • Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti OBR-16b, če skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR

  • Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi: OBR-16c, , če skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR

DA

s prilogami

NE


Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b).

DA

NE


Opomba: Tega obrazca ponudniki niso dolžni prilagati v okviru ponudbene dokumentacije za popolnost ponudbe.
















E.) OSTALI RAZPISNI OBRAZCI:




































NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA - SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)

ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA



Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga/del (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni exelovi datoteki izpolniti, natisniti in pisni del podpisati in žigosati.


Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na disketi ali CD-ju.


Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) obvezno vpisati pri vrstah blaga/del, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) naslednje podatke:


    • veljavno ceno brez DDV

    • stopnjo popusta

    • stopnjo DDV

    • proizvajalca blaga oz izvajalca ponujenih del

    • ponudnikov naziv blaga oz. del

    • kataloško številko



Ceno brez DDV, ceno z DDV in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.


Veljavna cena brez DDV

Popust

Stopnja DDV

Cena brez DDV

Cena z DDV

Vrednost z DDV

Proizvajalec

Ponudnikov naziv blaga

Kataloška številka

Opomba





Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.


Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov.





(OBR-9)


PONUDNIK

_________________________


_________________________


_________________________






IZJAVA O SPREJEMANJU

POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE




Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje te razpisne dokumentacije.


Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo GOI del :


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..……….





Datum: __________


Žig in podpis ponudnika:


___________________



(OBR-10)


PONUDNIK


_________________________


_________________________


_________________________




IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH





Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.



Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo GOI del :


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA



Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………. .




Datum: __________


Žig in podpis ponudnika:


___________________


PONUDNIK (OBR-11)

_____________________

_______________________

P O N U D B A




Na podlagi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. podajamo ponudbo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


01. Predmet javnega naročila, ponudbena cena, rok izvedbe in garancija


Predmet javnega naročila: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA


Ponudbo podajamo za (ustrezno označiti):

  • Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva

  • Sklop 2: Sanacija fasade

  • Sklop 3: Izolacija podstrešja


Ponudbene cene:

  • Skupna ponudbena cena za sklop 1: ___________________EUR brez DDV oz. ____________________EUR z DDV


  • Skupna ponudbena cena za sklop 2: ___________________EUR brez DDV oz. ____________________EUR z DDV


  • Skupna ponudbena cena za sklop 3: ___________________EUR brez DDV oz. ____________________EUR z DDV


Ponujeni rok izvedbe:

  • za sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva

podsklop1: _________(max 45) dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop 2: _________(max 30) dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop 3: _________(max 30) dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


  • za sklop 2: Sanacija fasade

podsklop1: ________(max 30) dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

  • za sklop 3: Izolacija podstrešja

podsklop1: ________(max 30) dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop2: ________(max 14) dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop3: ________(max 14) dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


Ponujena garancija:

  • za sklop 1: _____________ (min 60) mesecev

  • za sklop 2: _____________ (min 60) mesecev

  • za sklop 3: _____________ (min 60) mesecev


02. Podatki o ponudniku:


Firma oziroma ime:


Sedež podjetja:


Občina sedeža podjetja:


Številka vpisa v sodni register (št. vložka):


Zakoniti zastopniki:


Davčna številka:


Številka transakcijskega računa:


Matična številka:


Naslov:


Številka telefona:


Številka telefaxa:


Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:


Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:


Odgovorna oseba za podpis pogodbe:



03. Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe (tč 3. se izpolnjuje le v primeru skupne ponudbe):


Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:



Partner v skupni izvedbi naročila (firma in sedež)

Vrsta del, ki jih bodo izvajali

Vrednost del, ki jih bodo izvajali

(v EUR brez DDV)





















Obvezna priloga: pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila in zahtevana dokazila za vse partnerje!



04. Nastop s podizvajalci (ustrezno obkrožiti)


V okviru predmetnega javnega naročila bomo nastopali:


  1. SAMOSTOJNO


  1. S PODIZVAJALCI (podatki o podizvajalcih so razvidni iz prilog OBR-11a in OBR-11b)



Ponudba velja do 31.01.2013.




Datum:_______________ Žig Podpis:___________________






PONUDNIK (OBR-11a)

_____________________

_____________________

PODATKI O PODIZVAJALCIH

(izpolni ponudnik!)


Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani storitve izvajali z naslednjimi podizvajalci:


PODIZVAJALEC

(naziv in sedež podjetja)

Vrsta del v okviru predmetnega javnega naročila, ki jih bo opravil podizvajalec

Dela sodijo v podsklop (1/2/3)


Količina in vrednost del v EUR brez DDV

Odgovorne osebe podizvajalca za izvedbo predmetnih del


Kraj in rok izvedbe del












































OBVEZNE PRILOGE: podatki in soglasja vseh podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika (OBR-11b)!


Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………..


Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:


___________________

(OBR-11b)

PODATKI O PODIZVAJALCU IN

SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM NAROČNIKA

(izpolni podizvajalec!)


Firma oziroma ime:


Sedež podjetja:


Zakoniti zastopniki:


Davčna številka:


Številka transakcijskega računa: odprt pri banki:


Matična številka:


Številka telefona:


Številka telefaxa:


Elektronska pošta za obveščanje:


Kontaktna oseba za obveščanje:


Izjavljamo, da bomo kot podizvajalec ponudnika___________________, v primeru, da bo le-ta izbran, sodelovali pri izvedbi javnega naročila:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, in sicer v okviru (ustrezno označiti):

  • Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva

  • Sklop 2: Sanacija fasade

  • Sklop 3: Izolacija podstrešja

……………………………………………………………………………………………………………………………

(navesti del naročila in vrednost, ki ga boste izvajali kot podizvajalec!)


S podpisom te izjave tudi podajamo soglasje k neposrednim plačilom naročnika.


Datum: ___________________ Žig in podpis podizvajalca:

____________________

(opomba: v primeru nastopanja ponudnika z več podizvajalci obrazec kopirati po potrebi!)


(OBR-11c)

PODIZVAJALEC

_____________________

_____________________




IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

(izpolni podizvajalec!)



S to izjavo podizvajalec dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo ponudbe, ki jih morajo v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2, izpolnjevati tudi podizvajalci ponudnika.



Zap. št.

Izjavljamo, da:

Izpolnjujemo

(ustrezno obkrožite)


3

Proti nam ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da našega poslovanja ne vodi izredna uprava oz. da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri imamo sedež;

DA

NE

4

Imamo poravnane vse zapadle davke in prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež oz. da smo (velja za ponudnike, ki imajo svoj sedež v tujini), poravnali v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.

Naročnik lahko pridobi podatke iz uradne evidence pri:


Davčni urad _____________,naslov:_____________________________


DA

NE


Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se ponudnik ____________ prijavlja za javno naročilo po odprtem postopku za: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA.


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………..


Datum: ___________________ Žig in podpis podizvajalca:

____________________


(opomba: v primeru nastopanja ponudnika z več podizvajalci obrazec kopirati po potrebi!)

OBR-12

VZOREC GRADBENE POGODBE


Sklenjena med:


Splošno bolnišnico NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica Xxxx XXXXXX, xxxx.xxxx.xxx. (v nadaljevanju: naročnik),

številka za DDV: SI82657106

matična številka kupca: 5054621


in

. .…………………………………………………………………….……………………, ki ga zastopa direktor/ica……………………………………………………. (v nadaljevanju: izvajalec),

številka za DDV: …………………………….,

matična številka izvajalca: …………………



I. SPLOŠNO

  1. člen


Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11 v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel javno naročilo za izvedbo GOI del: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, na podlagi odprtega postopka, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………… .


Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku izvedel predmetna GOI dela v skladu s predračunom – seznamom razpisanega blaga (OBR-8a) in ponudbo št._________________ z dne _______________, ter specifikacijo strokovnih zahtev naročnika (Priloga št. 1, OBR-7), ki sta v prilogi in sta sestavni del te pogodbe.


Sestavni del pogodbe sta tudi ostala ponudbena in razpisna dokumentacija.


Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja GOI del.


Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe. Kakršne koli spremembe so možne le izjemoma s pisnim aneksom, ob soglasju obeh pogodbenih strank.





  1. člen


Pravna podlaga za to pogodbo so: veljavni zakon in podzakonski akti, ki urejajo javna naročila, veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih financ, veljavna zakonodaja, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006, Uredba (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006, Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredba (ES) št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. decembra 2006, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/09, 40/09 in 03/10, z vsemi nadaljnimi spremembami), izveden postopek oddaje javnega naročila št. 16-31/12 za ENERGETSKO SANACIJO STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA in Odločitev o oddaji javnega naročila Splošne bolnišnice novo mesto št. _______________ z dne _______________ .



  1. člen


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.


Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85%-ni delež, slovenska udeležba pa 15%-ni delež.



II. PREDMET POGODBE


  1. člen


Predmet te pogodbe je izvedba GOI del:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, in sicer:


  • Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva

  • Sklop 2: Sanacija fasade

  • Sklop 3: Izolacija podstrešja


Predmet te pogodbe je izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z vgrajeno tehnično opremo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah ali ne.


Obveznost izvajalca po tej pogodbi so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ravno tako vse transportne in druge pomožne storitve in materiali, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov v zvezi s predmetom pogodbe, ne glede na to, ali je bilo to izrecno navedeno v predračunih in popisih del ali ne.


Vsa dodatna dela, ki bi se pojavila in niso zajeta v predračunu oziroma projektu, bo izvajalec lahko izvrševal samo na podlagi predhodnega pisnega dogovora - aneksa med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec mora pred pričetkom dodatnih del predložiti naročniku ponudbo.



III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILA


  1. člen


Okvirna vrednost pogodbenih del za celoten predmet pogodbe znaša………………………EUR brez DDV znesek ……% DDV znaša ………………………… EUR, skupaj …………………………… EUR z DDV.


Cene na enoto mere po predračunu – seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) so fiksne za ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse stroške, popuste in rabate.


Naročnik je davčni zavezanec in je v skladu s 76. a členom ZDDV-1, v primeru naročenih gradbenih del, plačnik DDV.



  1. člen


Naročnik se obvezuje dejansko izvedena GOI dela plačati v roku 30 dni od prejema računa izvajalca za posamezni sklop, ki se izstavi po podpisu končnega primopredajnega zapisnika za posamezni sklop, na TRR račun izvajalca št.: _______________________, odprt pri ______________________ banki.


V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.


V primeru zamude s plačilom lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.



6b člen (varianta s podizvajalci)


Naročnik se obvezuje dejansko izvedena GOI dela plačati v roku 30 dni od prejema računa izvajalca za posamezni sklop s prilogami (s strani izvajalca potrjeni računi vseh podizvajalcev), ki se izstavi po podpisu končnega primopredajnega zapisnika za posamezni sklop, na TRR račun izvajalca št.: _______________________, odprt pri ______________________ banki in na račune vseh podizvajalcev, ki so razvidni iz prilog te pogodbe (OBR-11a in 11b).


Neposredna plačila podizvajalcem so, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), obvezna.


V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.


V primeru zamude s plačilom lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.



IV. PODIZVAJALCI

  1. člen


Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel z naslednjimi podizvajalci:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


Izvajalec se zavezuje, da bo poskrbel, da bodo njegovi podizvajalci naročniku najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe med izvajalcem in naročnikom ali pa med njenim izvajanjem – ob zamenjavi podizvajalca, posredovali kopijo pogodbe, ki so jo sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem).


Podrobni podatki o podizvajalcih, predračuni in soglasja k neposrednemu plačilu naročnika ter kopije pogodb med izvajalcem in podizvajalci so v prilogi in so sestavni del te pogodbe. Tako podatki o podizvajalcih, o predmetu, količini in vrednosti del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter podatki o rokih izvedbe in kraju izvedbe, kot tudi kopije pogodb s podizvajalci v skladu z ZJN-2, obvezna sestavina pogodbe.


V primeru, da po sklenitvi pogodbe dobavitelj zamenja katerega izmed svojih podizvajalcev, mora najkasneje v roku 5 dni po zamenjavi naročniku predložiti:

  • svojo izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

  • pooblastilo naročniku za plačilo vseh opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu,

  • vrednosti del in podatke ter soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila naročnika (OBR-11a in OBR-11b za novega podizvajalca),

  • kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcem.



V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  1. člen


Izvajalec je dolžan pred izvedbo pogodbenih del proučiti tehnično dokumentacijo in ugotoviti, ali je ta izdelana tako, da bo z njo izvedba pogodbenih del uspela v dogovorjenih rokih, obsegu in kvaliteti.


Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.


Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom ter s pogoji za ureditev gradbišča.



  1. člen


Izvajalec se obvezuje izvajati pogodbena dela v skladu s terminskim načrtom naročnika, razvidnim iz Specifikacije strokovnih zahtev naročnika za predmet naročila, in sicer:

Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva

podsklop1: 45 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop 2: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop 3: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


Sklop 2: Sanacija fasade

podsklop1: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


Sklop 3: Izolacija podstrešja

podsklop1: 30 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop2: 14 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel

podsklop3: 14 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel


V kolikor nastopijo opravičeni razlogi za zamudo, lahko izvajalec zahteva podaljšanje roka.

Rok se podaljša za čas, ki ustreza vrsti in naravi razlogov, za katerega se stranki sporazumno dogovorita.


Izvajalec se zavezuje, da se bo pri izvajanju del prilagajal delovnim procesom v bolnišnici, ter da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo. Vsa hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces v bolnišnici, mora predhodno najaviti in uskladiti z naročnikom.



  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz 4. člena te pogodbe opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja ter da bodo pogodbena oprema in pogodbena dela izdelana oz. izvedena skladno z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in projekti.


Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in naročnikovemu organu nadzora učinkovit nadzor nad kvaliteto in količinami dobavljene opreme in materialov, opravljenih storitev ter spoštovanja dogovorjenih rokov.


  1. člen


Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca in naročnikovega nadzornika.



  1. člen


Odgovorni vodja vseh del mora biti prisoten na gradbišču dnevno. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje gradbišča brez predhodnega soglasja naročnika.




  1. člen


Izvajalec je dolžan v času izvajanja storitev delovišče zaščititi v skladu z veljavnimi predpisi. Če tega ne bo storil, bo naročnik zahteval zaustavitev izvajanja storitev.


Čas zaustavitve izvajanja storitev šteje v rok za izvedbo izvajanja storitev.



  1. člen


Če je potrebno opraviti nepredvidena dela, ki so neodložljiva, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika in njegov nadzorni organ, da lahko naročnik za ta dela izvede ustrezen postopek javnega naročanja, v skladu z določili ZJN-2.



  1. člen


Izvajalec se obvezuje tudi zagotoviti sprotno in končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme ter zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja.


Izvajalec del mora skrbeti za red na gradbišču in poskrbeti za odvoz nastalih odpadkov.


Izvajalec je po zaključku del dolžan odstraniti z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo, ki sta ostali po končanih pogodbenih delih ter opraviti sprotno in zaključno čiščenje objekta.


  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo imel za ves čas trajanja te pogodbe sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti, ki jo bo izvajal pri naročniku.


Izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe naročniku predložiti kopijo zavarovalne police izvajalca za zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.



  1. člen


Izvajalec se zavezuje tudi izpolnjevati vsa določila Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del (OBR-13), ki je priloga in sestavni del te pogodbe.



  1. člen


Izvajalec lahko izstavi račun takoj po uspešni primopredaji – po podpisu končnega primopredajnega zapisnika za posamezni sklop.


Izvajalec bo moral izstaviti obračun izvedenih del ločeno za upravičene in neupravičene stroške - skladno z NAVODILI Ministrstva za zdravje pri izvajanju operacij energetske sanacije stavb s področja zdravstva in skladno z navodili naročnika.



  1. člen


Izvajalec bo ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja predložil kupcu zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ( bančno garancijo oz. menico, kot je opredeljeno v točki 2.17 Navodil za pripravo ponudbe) v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do primopredaje del oz. do izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.


Predložitev zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe.


Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če pogodbene storitve ne bodo izvedene v skladu z določili te pogodbe.


V primeru podaljšanja rokov izvedbe, mora izvajalec naročniku dostaviti tudi ustrezno podaljšano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



  1. člen


V primeru nedoseganja zastavljenih kazalnikov prihrankov energije (na osnovi katerih je naročnik pridobil pravico do sredstev EU), se bo ugotavljalo kje prihaja do odstopanj. Če bo s strani neodvisne inštitucije ugotovljeno, da je nedoseganje prihrankov energije pri naročniku posledica izvedenih GOI del slabše kakovosti in/ali vgradnje materialov slabše kakovosti od dogovorjene s to pogodbo, bo izvajalec dolžan naročniku plačati ustrezno odškodnino.







VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA


  1. člen


Naročnik se zavezuje, da bo delavcem izvajalca omogočil nemoteno delo, na lokaciji naročnika in izvajalcu zagotoviti nemoten dostop do lokacij, kjer se bo izvajalo delo ter uporabo elektrike in vode za izvedbo prevzetih del.


Naročnik je dolžan v sodelovanju z nadzornikom izvajati nadzor nad izvedbo del.


Naročnik je dolžan prejeti račun izvajalca pregledati in ga v 8 dneh potrditi ali zavrniti ter potrjeni račun plačati izvajalcu v skladu z določili te pogodbe.




VII. GRADBENI NADZOR


  1. člen

Gradbeni nadzor bo za naročnika izvajal nadzornik, ki bo pred začetkom izvajanja del določen s naročnika.


Nadzornik bo s strani naročnika pooblaščen za:

  • sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo

  • odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih izmer

  • nadzor nad kakovostjo izvedenih del

  • nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo

  • dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave

  • nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje

  • nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje

  • zasledovanje finančnega plana

  • kontrolo in potrjevanje mesečnih obračunskih situacij in končne situacije

  • koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje del, med naročnikom, projektantom in izvajalcem

  • pregledovanje in potrjevanje analiz cen za nujna nepredvidena in/ali pozneje naročena dela

  • organizacijo priprave dokumentacije za kvalitetni pregled in sodelovanje pri pregledu

  • nadzor nad odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih z zapisnikom o kvalitetnem pregledu

  • sodelovanje pri primopredaji zgrajenega objekta oz. izvedenih del med naročnikom in izvajalcem ter sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna objekta oz. del

  • nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.



VIII. GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK


  1. člen


Za kakovost vgrajene opreme in izvedena dela daje izvajalec naslednje garancije:


  • za sklop 1: ………………… (min. 60) mesecev

  • za sklop 2: …………………(min. 60) mesecev

  • za sklop 3: ………………….(min. 60) mesecev


V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti in izdati novo garancijo za popravljeni del, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.



IX. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK


  1. člen


Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe je: Xxxxxxx Xxxxxxxx, univ.dipl.inž.el..


Skrbnik pogodbe za naročnika je Xxxxxx Xxxxx, iniv.dipl.inž.živ.teh..


Odgovorni nadzornik za naročnika je ……………………………………………..


Pooblaščeni predstavnik izvajalca je:……………………………………………….


Odgovorni vodja del izvajalca je……………………………………………………


Skrbnik pogodbe za izvajalca je ……………………………………………………. .







X. PRIMOPREDAJA

  1. člen


Pogodbeni stranki bosta po dokončanju vseh GOI del - ob količinskem in kakovostnem prevzemu opreme in del sestavili končni primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.


V primopredajni zapisnik se navedejo bistvene ugotovitve o opravljenih delih:

    • da vsa vgrajena oprema in vsa GOI dela v celoti izpolnjujejo pogodbena določila oz. morebitne pomanjkljivosti,

    • morebitna zamuda in vzroki ter odgovornost zanjo.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika izroči izvajalec naročniku:

  • vso tehnično dokumentacijo,

  • navodila za varno delo in vzdrževanje vgrajene opreme v slovenskem jeziku,

  • naslov servisa v RS,

  • garancijske liste ali garancijske izjave,

  • zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo oz. menico z menično izjavo, kot je opredeljeno v tč. 2.17. Navodil za pripravo ponudbe) v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 teden po preteku garancijskega roka.


Z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika za posamezni sklop pričnejo teči garancijski roki za vgrajeno opremo in izvedena GOI dela.


Izvajalec lahko, v primeru zapisniško ugotovljenih nepravilnosti, izda račun šele po odpravi navedenih pomanjkljivosti oz. po zapisniško prevzetem delu odpravljenih pomanjkljivosti.



  1. člen


V kolikor se kasneje, po primopredaji v času garancijskih rokov, pokažejo napake oz. pomanjkljivosti del, ki so predmet te pogodbe, se jih izvajalec obvezuje odpraviti na lastne stroške v roku 8 dni po prejemu obvestila s strani naročnika.


V primeru, da se kasneje - v rokih, ki jih določa Obligacijski zakonik, pokaže kakšna skrita napaka, ki je pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se lahko naročnik vseeno sklicuje nanjo, pod pogojem, da o njej čim prej, v skladu z določili Obligacijskega zakonika obvesti izvajalca.


Naročnik izvajalcu v takšnem primeru določi primeren rok za odpravo napake. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

XI. VIŠJA SILA, POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA


  1. člen


Izvajalec ima pravico podaljšati skrajni rok za izvedbo vseh GOI del v primeru višje sile. Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko izve za vzrok zaradi katerega se rok lahko podaljša. Naročnik mora v 3 delovnih dneh potrditi ali zavrniti predlog izvajalca.



  1. člen


Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeno dogovorjen roke iz 9. člena te pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 1,5 promila (‰) skupne pogodbene vrednosti, za vsak zamujeni dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 odstotkov skupne pogodbene vrednosti ali pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



XII. PREKINITEV POGODBE

  1. člen


Naročnik ima pravico razveljaviti pogodbo v primerih če:

  • Izvajalec v roku 10 dni po podpisu te pogodbe ne dostavi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti iz 19. člena te pogodbe,

  • Če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

  • če ga nadzorni organ že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

  • če ga nadzorni organ že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec ne dela v skladu s potrjeno tehnično in projektno dokumentacijo ter ponudbo št. _________ z dne______________,

  • če izven pogodbeno dogovorjenih obsegov prepusti izvedbo del podizvajalcem, ali podizvajalce zamenjuje brez predhodnega soglasja naročnika,

  • Pride do spremenjenih okoliščin.


V primeru prekinitve iz zgornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, izvajalec pa je dolžan na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 2 dni po razdrtju pogodbe.



  1. člen


Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbo v primerih če:

  • po krivdi naročnika ne more pričeti ali nadaljevati z deli v dogovorjenem roku,

  • se dela prekinejo po krivdi naročnika ali na njegovo neutemeljeno zahtevo,

  • naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih plačil za več kot 90 dni.



XIII. VELJAVNOST POGODBE, REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA



  1. člen


Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



  1. člen


Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.



Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov iz te pogodbe se poleg pogodbe s prilogami in projekti ter Obligacijskega zakonika upoštevajo še:

  • razpisna dokumentacija,

  • ponudbena dokumentacija,

  • Obvestilo o oddaji javnega naročila,

  • Terminski načrt,

  • Morebitna ostala tehnična dokumentacija.



  1. člen


Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je nična



  1. člen


Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.


Št.: ……………..

V ……………………, dne ………

Št.: 16-31/12

V Novem mestu, dne …………………..



Izvajalec:



Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto


Direktor/ica:


Direktorica:

Xxxx Xxxxxx, univ. dipl. org.





















OBR-13


Priloga k pogodbi: IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA PRI IZVAJANJU DEL PO POGODBI ŠT. 16-31/12 z dne _____________


  1. člen


Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vas dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice.


  1. člen


Izvajalec del je dolžan v skladu s 26. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in nadaljnji) - v nadaljevanju ZVZD, obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.


  1. člen


S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:

  • da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela:

    • ustrezno usposobljeni za izvajanje del,

    • imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu,

    • opravljen zdravniški pregled,

    • seznanjeni z vsebino te Izjave.

  • da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in

podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.


  1. člen


Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila izvajal dela v skladu z 37. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93 in nadaljnji) in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.


  1. člen


Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov in podizvajalcev.





  1. člen


Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti vse pristojne organe, kot to določa 27. člen ZVZD.


  1. člen


Odgovorna oseba izvajalca za izvajanje del po pogodbi št. …………in odgovorna oseba pooblaščenega naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.


  1. člen


Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave pooblaščenega naročnika kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.


  1. člen


Odgovorna oseba izvajalca za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:……………………….

Odgovorna oseba pooblaščenega naročnika za izvajanje del: …………………………….


  1. člen


V primeru podrobnejših informacij s področja VPD in PV kontaktirati:

Xxxx Xxxxxxx, dipl.var.inž., tel.: 07/00 00 000.


V primeru podrobnejših informacij s področja higiene dela kontaktirati:

Xxxxxx Xxxxxx, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/00 00 000.




Datum:

Podpis odgovorne osebe pooblaščenega naročnika


Podpis odgovorne osebe izvajalca











(OBR –14)

PONUDNIK

_____________________

_____________________

_____________________


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV


S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave (OBR-14).



Zap. št.

Izjavljamo, da:

Izpolnjujemo

(ustrezno obkrožite)







  1. 1

Kot ponudnik ali naš zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, st. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b).

DA

NE




2

Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) in podatki v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi.

DA

NE


3

Proti nam kot ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da našega poslovanja ne vodi izredna uprava oz. da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri imamo sedež;

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi.

DA

s prilogo

NE

4

Imamo poravnane vse zapadle davke in prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež oz. da smo (velja za ponudnike, ki imajo svoj sedež v tujini), poravnali v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi.

DA

s prilogo

NE

5

Izjavljamo, da, nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga v odi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).

DA

NE


6

V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, bomo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).

DA

NE


7

Izjavljamo, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


DA

NE


8

Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


DA

NE


9

Naš(i) transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za samostojne podjetnike) oz. je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 (velja za pravne osebe in gospodarske družbe).

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami:

- Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;

- Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.

Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb.


DA

s prilogami


NE


10

Nudimo naslednje plačilne pogoje: v 30 dneh po datumu uradnega prejema računa.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).



DA


NE


11

Zagotavljamo 100% izvedbo GOI del na katere se prijavljamo.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


DA

NE


12

Zagotavljamo izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Podroben opis ponudbe - ponudnik mora predložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe, tako da izdela lastno prilogo s priloženim prospektnim materialom s katerim bo izkazoval vgradnjo materialov in izvedbo del v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES (Xx.x.XX, št. 93/08, 47/09, 52/10). V prilogi navede materiale, proizvode, proizvajalce, ponujeni nivo kakovosti (v kolikor je v prilogah razpisne dokumentacije le ta naveden, mora biti ponujeni enakovreden navedenemu/zahtevanemu oz. je lahko višji od navedenega / zahtevanega). Prilogi je potrebno priložiti potrdila / certifikate neodvisnih inštitucij, iz katerih so razvidne kakovost in tehnične karakteristike ponujenega blaga za stavbno pohištvo in izolacijski material (parapropustno vetrno tesno folijo, mineralno toplotno izolacijo, pohodne talne plošče).


DA

s prilogami

NE


13

Za Sklop 1: Zamenjava stavbnega pohištva zagotavljamo montažo v skladu z RAL smernicami (velja samo za ponudnike za sklop I).

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


DA

NE /

NE, ne nudimo sklopa I


14

Zagotavljamo, da ima vse ponujeno blago in materiali oznako CE.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


DA

NE

15

Zagotavljamo, da bomo na poziv naročnika, v roku 4 dni, brezplačno predložili vzorce ponujenega blaga ali materialov in se udeležili predstavitve ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


DA

NE

16

Zagotavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter, da bomo odgovarjali za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14) s prilogo za tuje prijavitelje: lastna izjava


DA

NE

17

Zagotavljamo, da bomo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovili strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). Ti strokovnjaki izpolnjujejo pogoje določene z ZGO-1.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Poimenski seznam strokovnjakov z navedbo izobrazbe (OBR-14c).


DA

s prilogo

NE

18

Zagotavljamo, da bomo imenovali odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom ZGO-1 – UPB-1.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogama: Poimenski seznam strokovnjakov z navedbo izobrazbe (OBR-14c) in dokazilo o članstvu v pristojni poklicni zbornici.


DA

s prilogama

NE

19

Razpolagamo z zadostno količino strokovno usposobljenh delavcev za kakovostno in pravočasno izvedbo predmetnih GOI del.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14)


DA

NE

20

Zavezujemo se, da bomo v primeru, da bomo izbrani, pred podpisom pogodbe, naročniku predložil poimenski seznam delavcev z navedbo izobrazbe/usposobljenosti, ki bodo opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji naročnika.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14).


DA

NE

21

Imamo izkušnje s področja predmeta javnega naročila, ki jih potrjujemo s predložitvijo 1 reference o opravljenih predmetnih GOI delih enake ali podobne zahtevnosti na zahtevnih objektih v zadnjih 5 letih, v vrednosti najmanj enaki vrednosti ponudbe za vsak , v zadnjih petih letih, za vsak sklop za katerega podajamo ponudbo posebej.

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14) s prilogami: referenčne izjavae naročnikov - investitorjev (OBR-14a)


DA

s prilogami

NE

22

Ponudbi, prilagamo podatke o vseh svojih podizvajalcih, in soglasja k neposrednim plačilom naročnika (velja v primeru nastopa s podizvajalci) oz lastno izjavo, da ne nastopamo s podizvajalci (velja v primeru da ponudnik ne nastopa s podizvajalci).

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: podatki o podizvajalcih OBR-11a in Soglasja podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika OBR-11b in OBR-11c Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca (velja samo za ponudnike, ki nastopajo s podizvajalci, ostali ponudniki predložijo lastno izjavo, da nastopajo brez podizvajalcev!).


DA


s prilogami

NE

/

NE nastopamo s podizvajalci

23

Zavezujemo se, da bomo, v primeru, da bomo izbrani, razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, ter da bomo dela prilagajali delu in delovnim procesom bolnišnice tako, da bodo le –ti čim manj moteni.

Dokazilo: Izjava prijavitelja (OBR-14)


DA

NE

24

Soglašamo z določili Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi (OBR-13).

Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-14).


DA

NE

25

Zagotavljamo roke izvedbe javnega naročila, v skladu s terminskim planom naročnika, razvidnim iz Priloge 1: Specifikacija strokovnih zahtev naročnika.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


DA

NE

26

Zagotavljamo garancije za vso vgrajeno opremo in za vsa izvedena GOI dela, ki so predmet tega naročila, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi na prilogi 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).


DA

NE

27

Imamo sklenjeno zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in bomo imeli v kolikor bomo izbrani sklenjeno zavarovanje za dejavnost, ki je predmet javnega naročila za celoten čas trajanja pogodbe.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: kopija zavarovalne police ponudnika


DA

s prilogo

NE

28

Izjavljamo, da nam v zadnjih 12 mesecih pred objavo tega naročila ni bila na kakršenkoli način dokazana huda strokovna napaka (npr. nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene,…)

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


DA

NE

29

Zagotavljamo, da bomo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovali s pooblaščenimi osebami naročnika in upoštevali njihove pripombe.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


DA

NE

30

Da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca razpisanih del prevzel vse obveznosti za ravnanje z gradbenimi odpadki, v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004) in Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkom (Ur.l. RS št. 3/2003). Ter da bo Gradbene odpadke s celotnega

gradbišča skladno s pooblastilom in v povezavi z 8. členom Pravilnika o ravnanju z odpadki, s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004) oddajal v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnili evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)


DA

NE

31

Ponudbi prilagamo zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer menično izjavo (OBR- 16a)in bianco menico, v vrednosti 10.000,00 EUR z veljavnostjo kot je opredeljeno v tč. 2.17. Navodil za pripravo ponudbe.


DA

NE

32

Zagotavljamo, da bomo ob podpisu pogodb predložili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo kot je opredeljeno v tč. 2.17. Navodil za pripravo ponudbe.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) ter v primeru, da skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR tudi prilogo: Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu (OBR-16b)


DA

s prilogo

NE

33

Zagotavljamo, da bomo ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo kot je opredeljeno v tč. 2.17. Navodil za pripravo ponudbe.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) ter v primeru, da skupna ponudbena vrednost brez DDV presega 125.000,00 EUR tudi prilogo: Izjave banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi po vzorcu (OBR-16c)

DA

s prilogo

NE





Opomba k točki 2 (rubriko je potrebno izpolniti v kolikor ponudnik (tudi podizvajalec v primeru nastopa s podizvajalci) sam ne predloži dokazila iz uradne evidence).


Ustrezno izpolnite in obkrožite:


Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o stečajnem in likvidacijskem postopku ali prisilni poravnavi (ustrezno izpolniti):

________________________________________________________________________


Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o plačilu davkov in prispevkov (ustrezno izpolniti):

_______________________________________________________________________

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register pri okrožnem sodišču: ______________, pod vložno številko __________________oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ______________________, pod številko ___________________.


DA

NE

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, potrebujemo posebno dovoljenje.


V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o tem dovoljenju.


DA

NE

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, moramo biti član posebne organizacije.


V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o članstvu v zahtevani organizaciji.


DA

NE

pogoje iz točk 3 in 4 morata izpolnjevati glavni izvajalec/dobavitelj in vsi njegovi podizvajalci, zato izvajalec/dobavitelj v ponudbi predloži izjavo tudi za podizvajalce!



Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični.


Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za:

ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………..


Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:

____________________



























(OBR-14a)

Referenčna izjava naročnika - investitorja, ki potrjuje referenco ponudniku


Naročnik – investitor ______________________________________________________________________


Izjavljamo, da je podjetje __________________________________________________________________


(skupaj z morebitnimi podizvajalci: _______________________________________________________)

Izvedlo naslednja GOI dela (ustrezno obkrožiti):

  • Zamenjava stavbnega pohištva – vgradnja lesenih oken v stavbe pod spomeniškim varstvom,

  • Sanacija fasade – izvedba kontaktne fasade,

  • Izolacija podstrešja,

in sicer: ___________________________________________________________________________

na objektu, ki v skladu z 2. členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost in 2. členom 1.7 točke ZGO-UPB1 sodi med zahtevne objekte, (navedite objekt): ________________________________________________________________________________________

po pogodbi št. _________________________________________ z dne ______________________v višini _____________________________EUR (z vključenim ______% DDV) v obdobju od __________do ____________.

Končna vrednost izvedenih del je znašala: ___________________________EUR z ______% DDV.

Kontaktna oseba naročnika - investitorja je:_________________________, tel____________________.

Dela je navedeno podjetje opravilo strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenih rokih.



__________________________ žig _________________________________

Kraj in datum Podpis naročnika, ki potrjuje referenco


Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo GOI del: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA.


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………..


Opomba: obrazec kopirati po potrebi!



(OBR-14b)




POTRDILO O OGLEDU


za predmet:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM –

ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN

IZOLACIJA PODSTREŠJA



Naročnik potrjuje, da se je_______________________________(ime in priimek), predstavnik


podjetja_________________________________, dne _______________ ob ______________ uri


udeležil obveznega ogleda lokacije izvedbe del.






Naročnik

(žig in podpis)





Velja za javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo GOI del: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA.


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………..


OPOMBA: Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti s strani naročnika žigosano in podpisano Potrdilo o ogledu.




(OBR-14c)

SPISEK STROKOVNJAKOV,

KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI NAROČILA


PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik ali partner v skupnem nastopu (Joint Venture) je obvezen, da navede seznam vseh strokovnjakov (vključno s podizvajalci), ki bodo sodelovali pri izvajanju naročila.


Odgovorni vodja del:

Ime in priimek

Strokovna

izobrazba

Razmerje do ponudnika

(Zaposlen / podizvajalec)

Področje, kjer bo

sodeloval v tem javnem naročilu


Bo sodeloval v okviru naročila za sklop:1/ 2/ 3 (ustrezno navesti)
















Obvezna priloga: Potrdilo o članstvu v ustrezni poklicni zbornici za vodjo del


Ostali sodelujoči strokovnjaki:

Ime in priimek

Strokovna

izobrazba

Razmerje do ponudnika

(Zaposlen / podizvajalec)

Področje, kjer bo

sodeloval v tem

javnem naročilu

Bo sodeloval v okviru naročila za sklop:1/ 2/ 3 (ustrezno navesti)
































Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo GOI del: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA .


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. .


Datum: Žig: Podpis ponudnika:

_______________________ ___________________

(OBR-15a)

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV


ZA PRAVNO OSEBO PONUDNIKA



1. Podatki o pravni osebi - ponudniku:


POLNO IME PRAVNE OSEBE (PONUDNIKA):

…………………………………………………………………………………………………………..

SEDEŽ PRAVNE OSEBE:

……………………………………………………………………………………………………….…

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:

………..………………………………………………………………………………………………...

ID ZA DDV:

………..………………………………………………………………………………………………...

MATIČNA ŠTEVILKA:

………..………………………………………………………………………………………………...



Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajemo soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila po odprtem postopku za predmet:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA


objavljenega na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………., pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.



Kraj in datum: …………………… Žig: ……………………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)



(OBR-15b)


SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV FIZIČNE OSEBE -

ZA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA


Podatki o zakonitem zastopniku ponudnika:


EMŠO……………………………………………………………………………..………………………

IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….…….….

DATUM ROJSTVA………………………………………………………………………………………

KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………….……

OBČINA ROJSTVA…………………………………………………………………………………...…

DRŽAVA ROJSTVA…………………………………………………………………………….……….

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA

(ulicam, hišna številka, poštna številka in pošta)…………………………………………………………

DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..………………………………………..

PREJŠNJE OSEBNO IME………………………………………………………………………………...


Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajemo soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila po odprtem postopku za predmet:


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA

objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………., pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot zakoniti zastopnik ponudnika ……………………………, nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.


Kraj in datum: ……………………….. …………………………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)

Žig ponudnika:


Obrazec kopirati po potrebi - v primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno predložiti obrazec (OBR-15b) za vsakega izmed njih!

(OBR-16a)

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA RESNOST PONUDBE


Ponudnik (naziv):______________________________________________

naslov: _____________________________________________________


Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za GOI dela: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA , objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………., izročamo naročniku SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini =10.000,00 EUR (z besedo: desetttisoč EUR 00/100).


Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:


priimek in ime ______________________ kot ___________________ podpis ___________________

priimek in ime ______________________ kot ___________________ podpis ___________________


Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.


Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili ustreznega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico unovči.


Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.


Menica se lahko uporabi do vključno 31. januarja 2013.


Menica je plačljiva pri banki ____________________________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.


Priloga: menica


kraj: ­____________________

podpis zakonitega zastopnika

datum: ____________________ žig ________________________






navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 16a izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica.


(OBR-16b)


______________________________

______________________________

(naziv banke)

Kraj in datum: __________________

Upravičenec:

_______________________

_______________________

Na podlagi vloge ponudnika ………………………………………………………… (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javno naročilo za ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne ………………., pod številko objave  ………………..,



I Z J A V L J A M O,

da bomo naročniku garancije izdali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi, in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti - do podpisa končnega primopredajnega zapisnika oz. do izročitve bančne garancije za odpravo napak, v primeru, da mu bo z odločitvijo naročnika predmetno javno naročilo dodeljeno.


Banka

(žig, podpis)

(OBR-16c)

______________________________

______________________________

(naziv banke)

Kraj in datum: __________________

Upravičenec:

_______________________

_______________________

Na podlagi vloge ponudnika ………………………………………………………… (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javno naročilo za ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne ………………., pod številko objave  ………………..,


I Z J A V L J A M O

da bomo naročniku garancije izdali bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo še najmanj en teden po izteku zadnjega garancijskega roka, v primeru, da mu bo z odločitvijo naročnika predmetno javno naročilo dodeljeno.

Banka

(žig, podpis)



(OBR-17a)

VZOREC BANČNE GARANCIJE DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija številka:


V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)________________________________sklenjeno med upravičencem (t.j. naročnikom javnega naročila) SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto in izvajalcem _____________________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, in sicer ____________________________________ (navesti št. in naziv sklopa/ov)« v pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV, v roku ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.


Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 5% pogodbene vrednosti brez DDV: __________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.


Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

  1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

  2. original garancijo


Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja do končne primopredaje del oz. do izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, najkasneje do ______________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se morata naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovoriti za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore, izhajajoče iz te obveznosti, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.


Banka

(žig , podpis)

Izbrani ponudnik bo moral v primeru, ko je to določeno z razpisno dokumentacijo predložiti bančno garancijo z enako vsebino, kot je opredeljena v vzorcu bančne garancije (OBR-17a). Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati!

(OBR-17b)

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


Ponudnik (naziv):______________________________________________

naslov: _____________________________________________________


Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi št. ______________ z dne ___________ za izvedbo GOI del: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, in sicer _____________________________ (navesti št. in naziv sklopa/ov), v okvirni pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV, izročamo naročniku SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša ______________ EUR (z besedo: __________________________________________ EUR 00/100).


Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:


priimek in ime ______________________ kot ___________________ podpis ___________________

priimek in ime ______________________ kot ___________________ podpis ___________________


Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.


Naročnika pooblaščamo, da v primeru:

  • če se bo izkazalo, da del ne izvajamo v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami, ponudbeno dokumentacijo, ali veljavnimi standardi, v roku ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v pogodbi,

  • če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi naših kršitev določil pogodbe,

  • če naročniku ne bomo pravočasno dostavili zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,

menico unovči.


Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.


Menica se lahko uporabi do končne primopredaje del oz. do izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.


Menica je plačljiva pri banki ____________________________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.


Priloga: menica

kraj: ­____________________

podpis zakonitega zastopnika

datum: ____________________ žig ________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 17b izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica.

(OBR-18a)

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija številka:


V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)________________ sklenjeno med upravičencem (t.j. naročnikom javnega naročila) SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto in izvajalcem _____________________________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, in sicer _________________________________(navesti št. in naziv sklopa/ov)« v pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV, v roku ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.


Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 5% pogodbene vrednosti brez DDV: ________________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odprave napak na opremi in delih v garancijskem roku ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.


Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

  1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

  2. original garancijo


Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja še en teden po poteku garancijskega roka, vendar najkasneje do ___________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se mora naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.


Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore, izhajajoče iz te obveznosti, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.


Banka

(žig ,podpis)

Izbrani ponudnik bo moral v primeru, ko je to določeno z razpisno dokumentacijo predložiti bančno garancijo z enako vsebino, kot je opredeljena v vzorcu bančne garancije (OBR-18a). Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati!

(OBR-18b)

MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


Ponudnik (naziv):______________________________________________

naslov: _____________________________________________________


Za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po pogodbi št. ______________ z dne ___________ za izvedbo GOI del: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA, in sicer _________________________ (navesti št. in naziv sklopa/ov), v okvirni pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV, izročamo naročniku SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša ______________ EUR (z besedo: ___________________________ EUR 00/100).


Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:


priimek in ime ______________________ kot ___________________ podpis ___________________

priimek in ime ______________________ kot ___________________ podpis ___________________


Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.


Naročnika pooblaščamo, da v primeru:

  • če se bo izkazalo, da v zvezi z izvedenimi deli ne odpravljamo napak v garancijskem roku v skladu s pogodbenimi določili, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami, ponudbeno dokumentacijo, ali veljavno zakonodajo in standardi,

  • če obveznosti odprave napak na opremi in delih v garancijskem roku ne bomo izpolnil v pogodbeno dogovorjenih kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi,

menico unovči.


Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.


Menica se lahko uporabi še en tede po preteku najdaljšega garancijskega roka to je __________________________.


Menica je plačljiva pri banki ____________________________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.


Priloga: menica

kraj: ­____________________

podpis zakonitega zastopnika

datum: ____________________ žig ________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 18b izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica.

OBR-19


POŠILJATELJ:


-------------------------------------------------


-------------------------------------------------



Ponudbo prevzel:

(vpiše vložišče)




SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Nabavna služba

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO


»NE ODPIRAJ – PONUDBA: 16-31/12«


PREDMET JAVNEGA NAROČILA(GOI dela):


ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA,

SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA

78

Št. javnega naročila: 16-31/12

Predmet javnega naročila: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA



Document Metadata

Filed: March 16th, 2023