RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Številka: | 430-14/2013-9 |
Datum: | 12.9.2013 |
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
»IZGRADNJA VODOVODA GRGAR - FOBCA«
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1 5000 Nova Gorica
Predmet javnega naročila: Izgradnja vodovoda Grgar - Fobca
Zap. št. javnega naročila: JN11469/2013 in sprememba 11538/20143
Vrsta postopka za oddajo JN: postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil RS pod št. JN11469/2013 in spremembo
11538/2013 z dne 12.9.2013 in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, xxx.xxxx-xxxxxx.xx.
Razpisno dokumentacijo, potrebno za izdelavo ponudbe, ponudniki pridobijo na spletni strani naročnika.
Številka:430-14/2013-9 Datum: 12.9.2013
1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012; v nadaljevanju: ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi skladno z dno s 30. členom ZJN- 2, Mestna občina Nova Gorica vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Izgradnjo vodovoda Grgar – Fobca.
Predvideni termin izvedbe tega javnega naročila je v obdobju oktober – november 2013.
Naročnik vabi zainteresirane gospodarske subjekte, da oddajo svoje pisne ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo do ponedeljka 23.9.2013, do vključno 12.00 ure, na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica, glavna pisarna 36/I. nadstropje, priporočeno po pošti ali osebno. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prav tako prispeti na naslov naročnika do navedenega datuma in ure.
Javno odpiranje ponudb bo na dan ponedeljka 23. september 2013, ob 13.00 uri, v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica v 1. nadstropju, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, Nova Gorica.
Župan Xxxxx Xxxxx, l.r.
1.1 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
1.1 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 3
2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 5
2.3. Oznaka in predmet javnega naročila 5
2.4. Vrsta postopka in objava 5
2.7. Pogoji kakovosti in izvajanja razpisanih del 8
2.8. Zahtevani garancijski rok za pogodbena dela 8
2.9. Rok izvedbe javnega naročila 8
2.12. Stroški za izdelavo ponudbe 9
2.13. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije 9
2.14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 10
2.15. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 10
2.16. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 10
2.17. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 11
2.18. Zavarovanje odgovornosti 11
2.19. Ponudbena cena in določitev valute 11
2.20. Rok plačila in način obračunavanja del 11
2.24. Oblika in podpisovanje ponudb 12
2.25. Način, kraj in rok za predložitev ponudb 12
2.26. Nepravočasno dostavljene ponudbe 13
2.27. Spremembe, dopolnitve in umik ponudbe 13
2.28. Javno odpiranje ponudb 13
2.29. Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 13
2.31. Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije 14
2.32. Dopustne dopolnitve ponudb 14
2.34. Odločitev o oddaji naročila 14
2.40. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 15
2.41. Pogoji za popolno ponudbo 16
3 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 17
4.1 PARTNER V SKUPNI PONUDBI OBR-1A 23
4.15 VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE OBR-14 53 4.16 OBR-15 54
5 PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 65
2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1. Podatki o naročniku
Naročnik javnega naročila je : MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1 5000 Nova Gorica
2.2. Objekt
Vodovod Grgar - Fobca
2.3. Oznaka in predmet javnega naročila
Številka javnega naročila: JN11469/2013 in JN11538/2013 Predmet javnega naročila je Izgradnja vodovoda Grgar - Fobca.
Predvideni termin izvedbe tega javnega naročila je med oktobrom in novembrom 2013.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primerih iz 28. in 29. člena ZJN-2 postopek oddaje javnega naročila nadaljuje s postopkom s pogajanji.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih naročil javno naročilo odda izbranemu ponudniku po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 29. členom ZJN-2.
Podlaga za določitev vrednosti dodatnih naročil so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti.
2.4. Vrsta postopka in objava
V skladu s 24. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/2010, 18/2011, 43/2012 in 90/2012;v nadaljevanju ZJN-2) se za oddajo predmetnega javnega naročila uporabi POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI.
Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil RS pod oznako JN11469/2013, datum Objave 11.9.2013 ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
2.5. Pravna podlaga
Pravna podlaga za izvedbo postopka je v naslednjih predpisih:
• Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. L. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011, 43/2012 in 90/2012),
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/2011, št. 60/2011-ZTP-D),
• Zakon o javnih financah (ZJF, Ur.l. RS, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12),
• Obligacijski zakonik (OZ-UPB Ur. L. RS, št. 97/2007),
• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 50/2007 in 61/2008),
• Zakon o intergriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Xx.x.XX, št. 69/2011-UPB2),
• Kazenski zakonik (KZ-1, Xx.x.XX št. 55/2008, 66/2008, 39/2009 in 55/2009, Xxx.XX U- I-73/09-19, 56/2011, Xxx.XX: U-I-262/10-18, 91/2011),
• Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja(Xx.x.XX, št. 98/2004 – ZOPOKD-UPB1, 65/2008 – ZOPOKD-B),
• Zakon o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1, Xx.x.XX, št. 94/2007-UPB1),
• Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl. US: U-I-311/11-5), in
• Drugi veljavni predpisi, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo in druga veljavna zakonodaja.
2.6. Način priprave ponudbe
Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci.
Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.
Skupna ponudba je ponudba, v kateri nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki izpolnjujejo pogoje za ponudnika po tem razpisu. V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V primeru, da ponudbo predloži več pogodbenih partnerjev, morajo predložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbo o sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora opredeliti naloge in odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo javnega naročila ter prevzem neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupini izvajalcev do naročnika. Določiti mora tudi vodilnega partnerja, ki skupino zastopa v razmerju do naročnika in ki z naročnikom sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ter predloži ustrezne bančne garancije. Razvidno mora biti, katera dela bo izvajal posamezni partner in vrednost del. Vodilni partner mora biti hkrati pooblaščen za prevzem in prenos navodil v imenu in za račun vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupini izvajalcev. Določi se tudi pooblaščenega zastopnika izvajalca.
V primeru predložitve skupne ponudbe se tehnična in kadrovska sposobnost upošteva kot seštevek partnerjev v skupni ponudbi.
V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo mora predložiti zavezujoč pravni akt, sklenjen za ta namen.
Ponudnik (izvajalec) in podizvajalec lahko kumulativno izpolnjujeta kadrovske in tehnične pogoje.
Naročnik si pridržuje preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih. Reference so pogoj za sodelovanje v postopku Javnega naročila in niso predmet meril.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika kot glavnega izvajalca, nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma montažo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe, v kolikor tega ne stori izvajalec.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi za izgradnjo vodovoda Grgar – Fobca pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, navedenim v gradbeni pogodbi za Izgradnjo vodovoda Grgar - Fobca, podizvajalec pa mora predložiti pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Naročnik bo moral vsakega zamenjanega oziroma novega podizvajalca po podpisu osnovne pogodbe preveriti, ali izpolnjuje predpisane pogoje za podizvajalca in to potrditi izvajalcu. Podizvajalec ne sme pričeti z deli, dokler ne sklene pogodbe s svojim naročnikom (izbranim izvajalcem) in dokler ga ne potrdi naročnik. Podizvajalec mora kopijo pogodbe v roku petih (5) dni od njene sklenitve posredovati Mestni občini Nova Gorica kot naročniku javnega naročila, v kolikor tega ne stori izvajalec.
Za potrebe neposrednih plačil podizvajalcem se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
− se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
− mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja
V primeru navajanja podizvajalcev ponudnik izpolni obrazec (OBR-1B) vključno z navedbo, ali podizvajalec v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Ponudnik mora predložiti tudi izpolnjen obrazec (OBR-4) za vse podizvajalce. V primeru, da gre pri navedenem podizvajalcu za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik za takšnega podizvajalca predložiti izpolnjen OBR-3 in OBR-4A za povezanega podizvajalca, ki bo oddal dela svojim podizvajalcem oz. izjavo (OBR-5), da bo dela izvajal sam in da nima podizvajalcev.
Poleg tega je potrebno za vsakega podizvajalca predložiti še izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za izvedbo naročila OBR-2A z zahtevanimi prilogami.
V kolikor podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v OBR -2A, ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.
V primeru, da ponudnik oziroma povezani podizvajalec na razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo OBR-5, da bo dela izvajal sam in da nima podizvajalcev.
Naročnik bo za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi s podizvajalci (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) preden jih bo potrdil, zahteval predložitev vse dokumentacije, ki se zahteva za podizvajalce (izpolnjevanje pogojev in predložitev dokazil iz OBR-2A). V kolikor podizvajalci pogojev ne bodo izpolnjevali, jih naročnik ne bo potrdil.
2.7. Pogoji kakovosti in izvajanja razpisanih del
Izvajalec mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonski akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom.
2.8. Zahtevani garancijski rok za pogodbena dela
Ponudnik se zaveže, da nudi najmanj 5 letni garancijski rok. Zahtevani garancijski rok začne teči od dneva uspešne primopredaje del.
V primeru, da se izvajalec ne bo odzval na odpravo napak oziroma pomanjkljivosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
2.9. Rok izvedbe javnega naročila
1 | čas od sklenitve pogodbe do veljavnosti pogodbe | v 10 dneh po sklenitvi pogodbe |
2 | uvedbo izvajalca v delo v skladu s 6. členom te pogodbe | v 7 dneh po veljavnosti pogodbe |
3 | izvajanje del od uvedbe izvajalca v delo do izdaje obvestila izvajalca o dokončanju del | 50 dni po uvedbi izvajalca v delo |
4 | zagotovitev dokumentacije po dokončanju del | 5 dni po izdaji obvestila o dokončanju del |
5 | izvedbo internega komisijskega pregleda, tehničnega pregleda in prevzema del s strani naročnika | v 15 dneh po prejemu tehnične dokumentacije |
6 | odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na internem komisijskem pregledu, tehničnem pregledu in prevzemu del in izdajo obvestila izvajalca o odpravljenih pomanjkljivostih | v 30 dneh po internem komisijskem pregledu, tehničnem pregledu in prevzemu del oz. v roku iz zapisnika o internem komisijskem pregledu in prevzemu del in zapisnika o tehničnem pregledu |
7 | izdajo naročnikovega potrdila o prevzemu del | v 7 dneh po prejemu obvestila izvajalca o odpravljenih pomanjkljivostih |
2.10. Jezik v ponudbi
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti obvezno napisana v slovenskem jeziku
2.11. Viri sredstev
Sredstva so rezervirana na proračunski postavki 07.219 – Vodovod Grgar - Fobca.
2.12. Stroški za izdelavo ponudbe
Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker njegova ponudba ni bila sprejeta in v primeru, da naročnik v skladu z ZJN-2 ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopa od predmeta javnega naročanja.
2.13. Projektna dokumentacija
2.14. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije
Skrajni rok do katerega prijavitelj lahko še zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 18. september do 12.00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala javnih naročil najpozneje štiri dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Vsako tako objavljeno pojasnilo postane del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora podpisano in žigosano kopijo vsakega pojasnila predložili k svoji ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.
2.15. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, vendar ne pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo in to objaviti na portalu javnih naročil in svoji spletni strani. Podpisano kopijo vsake spremembe oz. dopolnitve morajo ponudniki priložiti svoji ponudbi kot sestavni del razpisne dokumentacije.
Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
2.16. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Kot garancijo za resnost ponudbe, mora ponudnik ob ponudbi predložiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv v višini 20.000,00 z veljavnostjo do 23.1.2014. V primeru, da se rok oddaje naročila zaradi revizije podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.
2.17. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik mora razpisni dokumentaciji priložiti izjavo (OBR- 15), da bo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti priskrbel finančno zavarovanje.
Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki, glede na vzorec iz razpisne dokumentacije, v višini 10% od pogodbene vrednosti, ki velja še 30 dni od datuma dokončanja pogodbenih del oziroma do predložitve veljavne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da izvajalec ne predloži bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe.
Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja v garanciji za dobro izvedbo del vodilni partner.
2.18. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
Ponudnik mora razpisni dokumentaciji priložiti izjavo (OBR-16), da bo za odpravo napak v garancijski dobi priskrbel bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje.
Izvajalec bo izročil naročniku bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi pred potekom veljavnosti bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ponudbi mora priložiti izjavo, da bo za odpravo napak v garancijski dobi od banke pridobil nepreklicno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje v vrednosti 10% pogodbene cene, unovčljivo na prvi poziv z rokom veljavnosti še 30 dni po pogodbeno dogovorjenem garancijskem roku.
Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja v garanciji za odpravo napak v garancijski dobi vodilni partner.
Dokler naročnik ne prejme bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ne bo izplačal končnega računa.
2.19. Zavarovanje odgovornosti
Izvajalec se zaveže zavarovati predmet te pogodbe zoper vse zavarovalne rizike pri pristojni zavarovalnici za čas izvajanja pogodbenih del do uspešne predaje predmeta te pogodbe naročniku.
2.20. Ponudbena cena in določitev valute
Ponudba mora biti izdelana na podlagi priloženih popisov.
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati elemente, iz katerih so sestavljene. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev.
Cene na enoto ne smejo vključevati DDV-ja.
Pri izgradnji vodovoda se upoštevajo določila 76. a členu ZDDV - 1 (obrnjena davčna obveznost).
Če bo ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, bo naročnik ravnal skladno z določili 49. člena ZJN-2, preden bo takšno ponudbo zavrnil. Kandidati lahko ponudijo le javno naročilo v celoti.
2.21. Rok plačila in način obračunavanja del
Naročnik bo pogodbena dela plačal 30. dan po uradno prejetem in potrjenem računu. Plačilo prične teči naslednji dan po prejemu računa.
Isti plačilni pogoji veljajo tudi za podizvajalce.
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.
Naročnik bo skladno z 71. členom ZJN-2 podizvajalcem sam neposredno izvedel plačila.
Izvajalec bo dela obračunal z dvema vmesnima začasnima situacijama do skupne višine 90% in končno obračunsko situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti.
2.22. Prevzem
Naročnik bo delo prevzel po dokončanju del. Rok dokončanja del pomeni prejem obvestila izvajalca o odpravljenih morebitnih pomanjkljivostih.
2.23. Veljavnost ponudbe
Ponudba brez kakršnihkoli popravkov ponudbenih cen mora veljati do 23. januarja 2014.
V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.
2.24. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dopustne.
2.25. Oblika in podpisovanje ponudb
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z navodili in na obrazcih te razpisne dokumentacije.
Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal celotno razpisno dokumentacijo.
Ponudniku je prepovedano kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru je materialno in kazensko odgovoren.
Ponudnik mora skrbno izpolniti, podpisati in žigosati celotno natisnjeno razpisno dokumentacijo.
Ponudnik natisne razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, v PDF obliki in jo izpolni.
Vsa razpisna dokumentacija mora biti zložena po vrstnem redu, pravilno in čitljivo izpolnjena, parafirana, podpisana in žigosana, kot se zahteva v razpisni dokumentaciji.
2.26. Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Zaprte kuverte je potrebno oddati opremljene z etiketo za naslavljanje ponudbe iz razpisne dokumentacije.
Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov. V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo le-ti biti oštevilčeni.
Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki prispe priporočeno po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica, v I. nadstropje soba 36 - v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica do 23. septembra 2013 do 12.00 ure.
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti zvezana z vrvico v celoto ali zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata, ter da je omogočeno listanje tako opremljene dokumentacije.
Obrazci morajo biti med seboj ločeni z vmesnimi kartoni.
2.27. Nepravočasno dostavljene ponudbe
Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po izteku roka za oddajo ponudb, bo nepravočasna in se bo z navedbo, da je nepravočasna, neodprta vrnila pošiljatelju.
2.28. Spremembe, dopolnitve in umik ponudbe
Ponudnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti ponudbo po predložitvi ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku spremembo, dopolnitev ali umik ponudbe pred skrajnim rokom za predložitev ponudb. Na ovoju, ki mora biti opremljen kot velja za ponudbo, mora biti označeno tudi, da gre za spremembo, dopolnitev ali umik.
V primeru, da ponudnik pravočasno pošlje spremembo ali dopolnitev ponudbe, jo bo strokovna komisija odprla in prebrala pred odprtjem osnovne ponudbe.
V primeru, da ponudnik umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe, kot tudi v primeru, ko ponudnik, kljub pozivu naročnika, ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila.
2.29. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 23. septembra 2013 ob 13.00 uri v poslovnih prostorih naročnika, steklena dvorana v prvem nadstropju Mestne občine Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pooblastila ne potrebujejo. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
2.30. Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila
Naročnik si pridržuje pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila, v skladu z določili 80. člena ZJN-2.
2.31. Zaupnost podatkov
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in ki jih kot takšne opredeljuje veljavna zakonodaja. Javni podatki so količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
2.32. Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije
Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katero koli osebo, ki je pripravljala načrt, specifikacije in drugo dokumentacijo, na katerega se nanaša razpis.
2.33. Dopustne dopolnitve ponudb
Naročnik bo v primeru formalno nepopolne ponudbe, v kolikor določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti, dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe v skladu z določili 78. člena ZJN-2. Ponudnik ne bo smel spreminjati skupne vrednosti ponudbe.
Če ponudnik v roku, ki mu ga bo določil naročnik, ne bo ustrezno dopolnil ponudbe, bo naročnik tako ponudbo izločil.
2.34. Tuji ponudniki
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Vsa dokumentacija je v slovenskem jeziku in je naročnik ne prevaja za tuje ponudnike. Vsi dokumenti tujega ponudnika, ki jih mora predložiti naročniku, morajo biti prevedeni v slovenski jezik in prevodi notarsko overjeni.
V kolikor ima ponudnik sedež v tujini, mora v obrazcu 1 (ponudba) podatki o ponudniku, hkrati navesti tudi pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.
2.35. Odločitev o oddaji naročila
Naročnik bo ponudnikom posredoval pisno odločitev o oddaji naročila z utemeljitvijo za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do neizbranega ponudnika.
2.36. Preveritev ponudbe
Naročnik bo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe.
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka.
2.37. Pogodbena kazen
Naročnik bo v primeru zamude pri izvajanju pogodbenih del izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 2,5‰ pogodbene cene za vsak dan zamude, vendar ne več kot 5% pogodbene cene.
2.38. Sklenitev pogodbe
Pogodba bo pripravljena v skladu z vzorcem pogodbe iz te razpisne dokumentacije.
Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in jo vrniti naročniku najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe v podpis.
Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe.
2.39. Zahtevek za revizijo
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski zahtevek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
2.40. Reference
Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti najmanj eno (1) primerljivo referenco na nizkih gradnjah, ki jih je v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega naročila uspešno izvedel. Vrednost posameznega izvedenega naročila mora biti najmanj 60.000,00 EUR (brez DDV).
Kot obvezni pogoj mora odgovorni vodja del izkazati najmanj eno (1) primerljivo referenco na nizkih gradnjah, kjer je bil imenovan kot odgovorni vodja del v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega naročila. Vrednost posameznega izvedenega naročila mora biti najmanj 60.000,00 EUR (brez DDV).
V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo mora predložiti zavezujoč pravni akt, sklenjen za ta namen
Naročnik si pridržuje preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih. Reference so pogoj za sodelovanje v postopku Javnega naročila in niso predmet meril.
2.41. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja cena. Naročnik bo izbiro najugodnejšega ponudnika opravil na osnovi prejetih ponudb, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev.
V primeru enake ponujene najnižje cene med dvema ali več ponudniki, ki sta oz. so predložili popolno ponudbo, bo naročnik pred odločitvijo o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku, predhodno s tema oz. temi ponudniki izvedel pogajanja glede cene.
2.42. Pogoji za popolno ponudbo
Za formalno popolnost mora ponudnik predložiti:
- Originalno razpisno dokumentacijo, ki je podpisana in žigosana na vsaki strani s strani ponudnika;
- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe z obveznimi prilogami (OBR-1 in OBR-1A),
- Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave oziroma dokazila (OBR-2 do OBR-23, razen OBR-18) ter druga zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
- Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe in originalno izjavo ponudnika, da bo priskrbel dve garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi;
- Originalen sklenjen pravni akt (pogodba) o skupnem nastopanju v primeru skupne ponudbe,
- Vsa parafirana vprašanja in odgovore naročnika, ki so objavljeni na portalu javnih naročil
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je pogoj za sodelovanje na javnem razpisu in ni predmet formalnega dopolnjevanja razpisne dokumentacije.
3 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Naročnik bo priznal sposobnost na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost
• da ponudnik, v kolikor gre za pravno osebo ali njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ( Uradni list RS št. 50/12 – UPB; v nadaljnjem besedilu :KZ-1):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja ali neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti ( 236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov ( 239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ( 240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril ( 241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril ( 242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev ( 244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
V zvezi z navedenim morajo ponudniki priložiti dokazila iz uradne evidence (za ponudnika kot pravno osebo in vse njegove zakonite zastopnike). Namesto dokazila lahko ponudnik v OBR-19 izpolni podatke za ponudnika kot pravno osebo in vse ponudnikove zakonite zastopnike z njihovimi osebnimi podatki in
z natančno navedbo naziva in naslova organa, ki vodi uradno evidenco o teh podatkih.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
• Da kandidat ali ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,
• Da kandidat ali ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
• da kandidat ali ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
• da kandidat ali ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
• da kandidat ali ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju,
• da kandidat ali ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen na prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
• da kandidatu ali ponudniku naročnik ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, (kot večja strokovna napaka se šteje napaka, za katero je naročnik zadevnega postopka javnega naročila ponudniku unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del, v primeru, ko je naročnik ponudniku odpovedal pogodbo zaradi slabe izvedbe del, zamude ali druge kršitve s strani izvajalca)
• da ponudnik ali kandidat ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
• da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe predmetnega javnega naročila, niso uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz. 35. Xxxxx Xxxxxx o integriteti in preprečevanju korupcije (uradni list RS, št. 43/11 – ZintPK-UPB2).
• da ima ponudnik poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
Dokazila pod točko A: Ponudnik predloži podpisano izjavo (OBR-2) z dokazili, ki so zahtevana.
B. Poklicna sposobnost
• Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
• Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev
Dokazila pod točko B: Ponudnik predloži podpisano izjavo (OBR-2) z dokazili, ki so zahtevana.
C. Ekonomska in finančna sposobnost
• Da ponudnik/partner v zadnjih šestih mesecih do datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil RS ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo vseh bank, pri katerih ima ponudnik/partner odprte račune, iz katerih je razvidna morebitna blokada računov v zadnjih 6 (šestih) mesecih do datuma objave tega javnega naročila.
Velja originalno potrdilo banke, ki ga mora predložiti ponudnik skupaj s ponudbo.
Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti dokazilo ali drugo enakovredno potrdilo, da niso imeli blokiranih TRR v zadnjih šestih mesecih do datuma objave tega naročila.
Če bo naročnik ugotovil, da so imeli ponudniki v tem obdobju blokiran katerikoli TRR, jih bo izločil iz postopka oddaje javnega naročila.
D. Tehnična in kadrovska sposobnost
• Ponudnik/partner mora izpolnjevati formalne, kadrovske in tehnične pogoje, imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, licence, reference, opremo in druge pripomočke, izkušnje, ugled ter zaposlene z ustreznimi izkušnjami in strokovnim znanjem, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.
V primeru, da se ponudnik sklicuje na kadrovske in tehnične pogoje partnerjev, mora ponudbi priložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo mora obvezno priložiti pisni dogovor, sklenjen za ta namen.
Če v teh navodilih za posamezne listine oziroma pisna dokazila ni drugače določeno, zadošča predložitev neoverjene fotokopije listine oziroma pisnega dokazila, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik bo lahko pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
4 PONUDBA OBR-1
PONUDBA ŠT. z dne
1) SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU/PRIJAVITELJU
Naziv | ||
Naslov in sedež | ||
Odgovorna oseba za podpis pogodbe | ||
Kontaktna oseba | ||
Telefon in telefax kontaktne osebe | tel. št.: | faks št.: |
Transakcijski računi | ||
Matična številka | ||
Pristojni davčni urad | ||
ID številka za DDV | ||
REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI PONUDNIKA
Registrski podatki | |||
Popolna firma | |||
Številka | Datum | Registrsko sodišče | |
Prva registracija | |||
Zadnja sprememba | |||
Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register | |||
Opis | |||
Dejavnosti | |||
Klasifikacijska oznaka po NACE | Opis dejavnosti | ||
2) PONUDBENA CENA
V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo ponudbeno ceno.
PONUDBENA CENA | ……………………………………………..EUR |
DDV (informativni izračun 76.a člen ZDDV – obrnjena davčna obveznost) | ……………………………………………..EUR |
SKUPAJ | ……………………………………………..EUR |
Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do predaje objekta. Izjavljamo, da bomo prevzete pogodbene obveznosti opravili:
- Samostojno, brez podizvajalcev
- S partnerji v skupni ponudbi – priloga OBR 1-A
- S podizvajalci
- S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah
Izjavljamo, da bomo sami izvedli % pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali
% pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru podizvajalcev)
ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te razpisne dokumentacije pravočasno sklenili
pogodbe s podizvajalci.
3) VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba je veljavna dni od skrajnega roka za oddajo ponudb (najmanj do 23.1.2014).V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.
4) ROK IZVEDBE DEL
S pogodbenimi deli smo pripravljeni pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in jih dokončati v pogodbeno dogovorjenem roku v skladu s potrjenim finančnim in terminskim planom. V kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo naročilo za izvedli v roku 50 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.
Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe. Ime in naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročitve
(izpolni ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije)
Datum: | Žig: | Podpis: |
Priloge:
- Sklenjena pogodba o skupni izvedbi del v primeru skupne ponudbe
Opozorilo:
- Sestavni del tega obrazca so tudi sklenjen pravni akt o skupni izvedbi pogodbenih obveznosti v primeru skupne ponudbe.
- Če podpisnik ponudbe ni ista oseba kot zakoniti zastopnik ponudnika, mora predložiti veljavno pooblastilo /original ali notarsko overjeno/.
4.1 PARTNER V SKUPNI PONUDBI
OBR-1A
1) PODATKI O PARTNERJU
Naziv | ||
Naslov in sedež | ||
Odgovorna oseba za podpis pogodbe | ||
Kontaktna oseba | ||
Telefon in telefax kontaktne osebe | tel. št.: | faks št.: |
Transakcijski računi | ||
Matična številka | ||
ID številka za DDV | ||
2) PREVZETA DELA IN VREDNOST TEH DEL
V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo kot partner v skupni ponudbi izvedli naslednja dela:
, kar predstavlja
% razpisanih del, v vrednosti EUR brez DDV.
ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te razpisne dokumentacije pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.
3) NAČIN IZVAJANJA DEL
Izjavljamo, da bomo kot partner v skupni ponudbi prevzete pogodbene obveznosti opravili:
- Samostojno, brez podizvajalcev
- S podizvajalci
- S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah
Izjavljamo, da bomo sami izvedli % pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali
% pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru podizvajalcev)
ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te razpisne dokumentacije pravočasno sklenili pogodbe s podizvajalci.
4) VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba je veljavna dni od skrajnega roka za oddajo ponudb (najmanj do 23.1.2014).V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.
Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
Datum: | Žig: | Podpis: |
OPOZORILO:
- Vsak partner v skupni ponudbi izpolni obrazec OBR-1A
- Partner v skupni ponudbi mora z vodilnim partnerjem obvezno skleniti pogodbo o skupnem nastopanju kot zavezujoč pravni akt in mora biti priložen k ponudbi kot pogoj za popolno ponudbo.
- Če podpisnik ponudbe ni ista oseba kot zakoniti zastopnik ponudnika, mora predložiti veljavno pooblastilo ( original ali notarsko overjeno)
4.2
OBR-1B
PONUDNIK
Podatki o podizvajalcih, ki jim bo ponudnik oddal posel v podizvajanje
Podizvajalec (naziv, polni naslov) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oz. dobavljenega materiala | Podizvajalec v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah DA / NE | Vrednost del v EUR- brez DDV | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |
V primeru večjega števila podizvajalcev, se izpolni ustrezno število obrazcev.
Vsak navedeni podizvajalec mora izpolniti obrazce OBR-2A, OBR-4, OBR-7, OBR-20.
Podatki bodo sestavni del pogodbe.
Podizvajalec mora tako kot ponudnik izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti, v nasprotnem primeru podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za izpolnjevanje sposobnosti (ekonomsko finančni in kadrovsko tehnični pogoji) se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavljajo za ponudnika in podizvajalca posebej.
Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Ponudnik s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v pogodbi.
Ponudnik se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil račune svojih podizvajalcev,
ki jih je predhodno potrdil.
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse neposredne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.
Podizvajalec mora podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku poravna terjatve neposredno podizvajalcu (OBR-7).
Naročnik bo v pogodbo z izbranim ponudnikom vnesel določilo, da ponudnik pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
Kraj in datum:
Ponudnik
Žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe
4.3
OBR-2
Ločeno izpolnita ponudnik in partner v skupni ponudbi Ponudnik oz. partner
IZJAVA
Ponudnika/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za izvedbo javnega naročila
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
• da nismo bili pravnomočno obsojeni, (ponudnik, v kolikor gre za pravno osebo ali njegov zakoniti zastopnik), zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 – UPB; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja ali neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti ( 236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov ( 239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ( 240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril ( 241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril ( 242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev ( 244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
V zvezi z navedenim morajo ponudniki priložiti dokazila iz uradne evidence (za ponudnika kot pravno osebo in vse njegove zakonite zastopnike). Namesto dokazila lahko ponudnik v OBR-19 izpolni podatke za vse ponudnikove zakonite zastopnike z njihovimi osebnimi podatki in z natančno navedbo naziva in naslova organa, ki vodi uradno evidenco o teh podatkih.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
• da nismo na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV
• da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
• da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
• da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
• da nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju,
• da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni na prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,
• da nam naročnik ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, (kot večja strokovna napaka se šteje napaka, za katero je naročnik zadevnega postopka javnega naročila ponudniku unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del, v primeru, ko je naročnik ponudniku odpovedal pogodbo zaradi slabe izvedbe del, zamude ali druge kršitve s strani izvajalca)
• da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajočih razlag ali teh informacij nismo zagotovili.
• da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe predmetnega javnega naročila, nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz. 35. Xxxxx Xxxxxx o integriteti in preprečevanju korupcije (uradni list RS, št. 43/11 – ZintPK-UPB2).
• da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Naročnik bo preveril zgoraj navedene podatke pred odločitvijo o oddaji naročila in v kolikor bo izpolnjen kateri koli pogoj, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka.
Zavezujemo se, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, v osmih
(8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (OBR-18), v kolikor te izjave ne predložimo s ponudbo.
• da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register,
• da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev,
• da v zadnjih šestih mesecih do datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil RS nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa,
• da izpolnjujemo formalne, kadrovske in tehnične pogoje in da imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, licence, reference, opremo in druge pripomočke, izkušnje, ugled ter zaposlene z ustreznimi izkušnjami in strokovnim znanjem, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela,
• da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe,
• da imamo urejeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 33. členom ZGO-1B,
• da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobno kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila,
• da bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.
IZJAVA o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije
S podpisom te izjave potrjujemo, da smo skrbno preučili razpisno dokumentacijo, da smo seznanjeni z vsemi določili Povabila in Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogoji za udeležbo v postopku javnega naročila, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam subjektov, s katerimi na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 35. člena ZIntPK-A in na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nismo izločeni iz postopkov JN zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
Do naročnika ne bomo uveljavljali nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, kot tudi v primeru, da bo naročnik ustavil postopek, zavrnil vse ponudbe ali odstopil od javnega naročila v skladu z določili ZJN-2.
IZJAVLJAMO,
da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.
Naročnika pooblaščamo, da podatke iz javnih evidenc pridobi sam, v kolikor ne bodo priloženi ponudbi.
Kraj in datum:
PONUDNIK/PARTNER:
(žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe)
4.4 OBR-2A
IZJAVA
podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za izvedbo javnega naročila
Podizvajalec Sedež (točen naslov): Država registracije Matična številka : Davčna številka Vse številke TRR z navedbo bank, pri katerih so odprti:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
A. Osnovna sposobnost:
1.) da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
B. Poklicna sposobnost
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
1. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa:
• v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa pri AJPES-u , številka
(velja za ponudnike iz Republike Slovenije)
• v drug register, v skladu s predpisi države:
(velja za tuje podizvajalce)
2. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi
Zakona pridobili ustrezno dovoljenje, številka , izdano pri dne
.
Smo člani organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije - zbornice, združenja itd.).
3. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri AJPES-u.
C. Tehnična in kadrovska sposobnost
1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne, kadrovske in tehnične pogoje in da imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, reference, licence, opremo in druge pripomočke, izkušnje, ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.
Izjavljamo, da ne bomo pričeli z deli, dokler ne sklenemo pogodbe z izbranim ponudnikom in dokler nas ne odobri naročnik javnega naročila in da bomo Mestni občini Nova Gorica v
roku petih (5) dni od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom posredovali kopijo pogodbe, v kolikor tega ne stori sam izbrani ponudnik.
IZJAVA o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika.
Izjavljamo, da ima ponudnik do nas poravnane vse svoje obveznosti, zapadle do dneva oddaje ponudbe.
IZJAVA o resničnosti navedb podatkov
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki ter ostali podatki navedeni v ponudbeni dokumentaciji točni in resnični ter se obvezujemo, da bomo v primeru zahteve naročnika dostavili ustrezno dokazilo, iz katerega bo izhajala resničnost navedb v ponudbi, oz. pooblaščamo naročnika, da si podatke iz uradnih in drugih evidenc pridobi sam.
Kraj in datum:
PODIZVAJALEC:
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)
4.5 OBR-3
(IZPOLNITI V PRIMERU PODIZVAJALCEV-POVEZANA DRUŽBA)
PODIZVAJALEC
Podizvajalec (naziv, polni naslov) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oz. dobavljenega materiala | Vrednost podizvajalskega dela v EUR brez DDV |
Seznam PODIZVAJALCEV, katerim bo PODIZVAJALEC, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za POVEZANO DRUŽBO po Zakonu o gospodarskih družbah, poveril delno izvedbo naročila
V primeru večjega števila podizvajalcev, se izpolni ustrezno število obrazcev. Kraj in datum:
Podizvajalec(povezana družba)
Žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe
4.6 OBR-4
Podizvajalec: povezana družba: DA NE (označi) PODATKI O PODIZVAJALCU (navedite poln naziv firme, točen naslov sedeža)
Naziv podizvajalca Sedež Matična številka
Davčna številka
Zakoniti zastopniki
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela pri banki Dela, ki jih prevzema podizvajalec:
SKLOP 1: SKLOP 2:
Rok izvedbe del: Kraj izvedbe del: Predviden termin izvajanja
Količina del / v odstotku:
Vrednost podizvajalskega dela v EUR na dan oddaje ponudbe del, ki jih prevzema podizvajalec:
EUR brez DDV
EUR DDV-ja
. EUR z DDV
Datum in kraj:
PODIZVAJALEC
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)
OPOZORILO
Obrazec 4 izpolni vsak podizvajalec posebej, tudi podizvajalci, ki izpolnjujejo kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Tega obrazca ne izpolnjujejo podizvajalci, katerim bo podizvajalec, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za POVEZANO DRUŽBO po Zakonu o gospodarskih družbah, poveril delno izvedbo naročila, ker zanje velja OBR-4A.
Izbrani ponudnik mora z dejanskim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero se uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročanja.
OBR-4A
Podatki o podizvajalcih, katerim bo PODIZVAJALEC, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za POVEZANO DRUŽBO po Zakonu o gospodarskih družbah, poveril delno izvedbo naročila.
PODATKI O PODIZVAJALCU, ki bo izvajal dela za podizvajalca (povezana družba) Naziv podizvajalca Sedež Matična številka (v državi ponudnika) Davčna številka (v državi ponudnika) Zakoniti zastopniki Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela pri banki Dela, ki jih prevzema podizvajalec:
Rok izvedbe del: Kraj izvedbe del: Predviden termin izvajanja Količina del / v odstotku/
Vrednost podizvajalskega dela v EUR na dan oddaje ponudbe del, ki jih prevzema podizvajalec:
EUR brez DDV
EUR DDV-ja
. EUR z DDV
Datum in kraj:
PODIZVAJALEC
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)
OPOZORILO
Obrazec 4/A izpolni vsak podizvajalec posebej, ki bo dejansko izvajal dela za podizvajalca, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Podizvajalec-povezana družba se glede plačil ne šteje za podizvajalca, zato mora skleniti ustrezno pogodbo s svojim podizvajalcem, saj mora naročnik neposredno plačati dejanskemu podizvajalcu.
4.7 OBR-5
Ponudnik/partner
oziroma
Povezani podizvajalec
IZJAVA
Izjavljamo, da bomo predmetno javno naročilo izvajali sami in na razpisanih delih ne bomo angažirali podizvajalcev.
Kraj in datum:
PONUDNIK/PARTNER oz. POVEZANI PODIZVAJALEC
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)
OPOZORILO:
Če naročnik kadarkoli kasneje ugotovi, da izbrani ponudnik ne bo izvajal pogodbenih del kot samostojni ponudnik, to pomeni kršitev razpisnih oziroma pogodbenih določil.
To izjavo izpolnijo ponudniki/partnerji v skupni ponudbi, ki ne bodo angažirali podizvajalcev in povezani podizvajalci, ki ne bodo angažirali podizvajalcev.
Ponudnik označi za kateri sklop velja izjava.
4.8 OBR-6
Ponudnik
P O O B L A S T I L O
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih navedli v OBR 1B in/ali 3 - Podizvajalci in zanje priložil podatke OBR-4 in/ali OBR-4A.
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Izgradnjo vodovoda Grgar - Fobca«
Kraj in datum:
PONUDNIK
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)
4.9 OBR-7
SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajalec
Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika), ki bodo izhajale iz opravljenega dela, plačuje neposredno na naš TRR št. pri banki
na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj in datum:
PODIZVAJALEC:
(žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca
Opozorilo:
Vsak podizvajalec ločeno izpolni ta obrazec.
4.10 OBR-8
REFERENCE PONUDNIKA
Ponudnik:
I Z J A V A
Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih do dneva objave predmetnega naročila izvedli dela, primerljiva z razpisanim, za naslednje naročnike:
Zap.št. | Naročnik izvedbe | Predmet in obseg referenc | Datum dokončanja | Vredno st EUR brez DDV |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti najmanj eno (1) primerljivo referenco na nizkih gradnjah, ki jih je v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega naročila uspešno izvedel. Vrednost posameznega izvedenega naročila mora biti najmanj 60.000,00 EUR (brez DDV).
Reference so pogoj za sodelovanje v postopku JN. Za navedene reference morajo biti priložena original potrdila ali overjene fotokopije naročnikov.
Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)
4.11 OBR-9
REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL
PONUDNIK:
PODATKI O ODGOVORNEM VODJI DEL
Odgovorni vodja del:
Ime: Priimek: EMŠO:
Državljanstvo:
Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oz. pristojne poklicne zbornice
Identifikacijska številka:
Zap.št. | Naročnik izvedbe | Predmet in obseg referenc | Datum dokončanja | Vredno st EUR brez DDV |
1. | ||||
2. |
Kot obvezni pogoj mora odgovorni vodja del izkazati najmanj eno (1) primerljivo referenco na nizkih gradnjah, kjer je bil imenovan kot odgovorni vodja del v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega naročila. Vrednost posameznega izvedenega naročila mora biti najmanj 60.000,00 EUR (brez DDV).
Reference so pogoj za sodelovanje v postopku JN. Za navedene reference morajo biti priložena original potrdila ali overjene fotokopije naročnikov
PONUDNIK:
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. Osebe)
4.12 OBR-10
P O T R D I L O
Naročnik Odgovorna oseba naročnika Telefon odgovorne osebe naročnika Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je
izvajalec v letu na
objektu/projektu izvedel sledeče referenčno delo ( ) v vrednosti
EUR (brez DDV). SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE
Potrjujemo, da je izvajalec izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku v naslednji kvaliteti:
a) Zelo dobro
b) Dobro (ustrezno obkroži)
Datum: | Žig: | Podpis: |
In da nismo zaračunali pogodbene kazni. Kraj in datum:
OPOZORILO:
Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za potrebno.
IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, KOT JE BILO IZVEDENIH DEL
Velja original potrdilo ali overjena fotokopija.
PONUDNIK:
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe
4.13 OBR-11
P O T R D I L O
Naročnik Odgovorna oseba naročnika Telefon odgovorne osebe naročnika Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je odgovorni vodja del
v letu na objektu/projektu
bil imenovan kot odgovorni vodja del v vrednosti EUR (brez DDV).
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE
Potrjujemo, da je odgovorni vodja del delo opravil po predpisih stroke, pravočasno, skladno s pogodbo in v naslednji kvaliteti:
c) Zelo dobro
d) Dobro (ustrezno obkroži)
In da nismo zaračunali pogodbene kazni.
Kraj in datum:
Datum: | Žig: | Podpis: |
OPOZORILO:
Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za potrebno.
IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, KOT JE BILO IZVEDENIH DEL
Velja original potrdilo ali overjena fotokopija
PONUDNIK:
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe
VZOREC POGODBE
NAROČNIK: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa župan Xxxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik)
davčna številka: SI53055730
in
IZVAJALEC: ……………………………………………………….., ki ga zastopa direktor
……………………………………………. (v nadaljevanju: izvajalec)
identifikacijska številka za DDV: ……………………….
davčna številka: .......................................
matična številka:………….…......…………
TRR: ................................................ pri …………………...........
dogovorijo in sklenejo naslednjo
gradbeno pogodbo za Izgradnjo vodovoda Grgar - Fobca št.
1. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo:
Vodovod Grgar - Fobca
na podlagi postopka oddaje javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil št.: JN11469/2013 z dne 11.9.2013 in 11538/2013 z dne 12.9.2013 in na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila,
št.: po projektni dokumentaciji, navedeni v 2. členu te pogodbe in v skladu s ponudbo izvajalca, do funkcionalne dovršitve del.
2. člen PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe so gradbena dela na podlagi naslednje projektne dokumentacije:
- Vodovod Fobca, PGD+PZI, ki jo je izdelala Klima 2000 d.o.o. Nova Gorica, št.načrta 3024K-G/1, november 2012
3. člen POGODBENA VREDNOST
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. z dne , ki je sestavni del te pogodbe.
Vrednost pogodbenih del je fiksna in znaša brez DDV
EUR
(z besedo: EUR /100)
Informativni izračun DDV-ja (22%) EUR
Pri izgradnji vodovoda se upoštevajo določila 76. a členu ZDDV - 1 (obrnjena davčna obveznost).
4. člen
Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z naslednjimi finančnimi zavarovanji:
− z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe, ki jo mora izročiti naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe in mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del iz 8. člena te pogodbe in
− z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora izročiti naročniku ob prevzemu del, sicer se šteje, da prevzem del ni opravljen. Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti posla, za katerega se daje, rok trajanja garancije pa je za 30 dni daljši kot je garancijski rok, ki je določen v 13. členu te pogodbe.
5. člen
Pogodbena vrednost zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, ki jih je potrebno opraviti za usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe.
Morebitna več dela ali nujna nepredvidena dela mora naročnik predhodno potrditi, obračunajo pa se po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po cenah, ki morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika in nadzornika.
Naročnik lahko od izvajalca zahteva, da določenih del, ki so dogovorjena po tej pogodbi in niso nujna za izpolnitev te pogodbe, ne izvede. To so opuščena dela, katerih vrednost se odšteje od pogodbene vsote, po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna.
6. člen
Naročnik se obvezuje:
− izvajalca uvesti v delo v sedmih (7) dneh po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se šteje dan, ko naročnik izpolni tudi svoje obveznosti iz 10. člena te pogodbe,
− interni komisijski pregled in prevzem del opraviti v 15 dneh po prejemu tehnične dokumentacije, ki jo zagotovi izvajalec po dokončanih delih in
− potrdilo o prevzemu del izdati v 7 dneh po prevzemu del oz. v 7 dneh po prejemu obvestila izvajalca o odpravi pomanjkljivosti.
7. člen
Izvajalec se obvezuje:
− v sedmih (7) dneh po uvedbi v delo predložiti naročniku podroben terminski in finančni plan izvedbe (po tednih) za celotno trajanje del,
− v sedmih (7) dneh po uvedbi v delo predložiti naročniku tehnološko-ekonomski elaborat,
− pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo,
− takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana in je objekt pripravljen za pregled oz. prevzem,
− takoj po odpravi morebitnih pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti, ugotovljene na internem komisijskem pregledu, odpravljene.
8. člen
FAZE IN ROKI IZVEDBE DEL
Rok za dokončanje pogodbenih del, opredeljenih v 2. členu pogodbe vključuje:
1 | čas od sklenitve pogodbe do veljavnosti pogodbe | v 10 dneh po sklenitvi pogodbe |
2 | uvedbo izvajalca v delo v skladu s 6. členom te pogodbe | v 7 dneh po veljavnosti pogodbe |
3 | izvajanje del od uvedbe izvajalca v delo do izdaje obvestila izvajalca o dokončanju del | 50 dni po uvedbi izvajalca v delo |
4 | zagotovitev dokumentacije po dokončanju del | 5 dni po izdaji obvestila o dokončanju del |
5 | izvedbo internega komisijskega pregleda, tehničnega pregleda in prevzema del s strani naročnika | v 15 dneh po prejemu tehnične dokumentacije |
6 | odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na internem komisijskem pregledu, tehničnem pregledu in prevzemu del in izdajo obvestila izvajalca o odpravljenih pomanjkljivostih | v 30 dneh po internem komisijskem pregledu, tehničnem pregledu in prevzemu del oz. v roku iz zapisnika o internem komisijskem pregledu in prevzemu del in zapisnika o tehničnem pregledu |
7 | izdajo naročnikovega potrdila o prevzemu del | v 7 dneh po prejemu obvestila izvajalca o odpravljenih pomanjkljivostih |
Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev del.
9. člen
Izvajalec je dolžen v fazi izvedbe del po tej pogodbi na pobudo in način, ki ga v teku izvajanja del določi naročnik, sodelovati z njim kot tudi z drugimi strokovnjaki s področja predmeta pogodbe.
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
− po določilih 42. in 43. člena Posebnih gradbenih uzanc in
− zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.
Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.
V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.
Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz 8. člena te pogodbe. V primeru podaljšanja roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če se pri izvajanju pogodbenih del pokaže, da je manjša sprememba del v korist, sme predstavnik naročnika odobriti takšno spremembo oz. dopolnitev, če se s tem ne poveča finančni obseg del.
10. člen
Naročnik mora pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu naslednje:
− dva izvoda projektne dokumentacije, navedene v 2. členu te pogodbe,
.
11. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
− pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu s pogoji pridobljenih dovoljenj in Pravilnika o gradbiščih,
− pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev, s pisnim sporazumom določil skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo,
− pred pričetkom del, izdelal potrebno uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na delovišču ter zagotovil, da bo delovišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,
− označil delovišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o upravnem dovoljenju,
− izdelal in naročniku pred pričetkom del predložil (s strani nadzornika potrjen) tehnološko- ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi in plan tekoče kontrole kakovosti,
− izvedel zakoličbo objekta,
− vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu z gradbeno zakonodajo, s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo,
− vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi,
− za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,
− od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo – knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,
− zagotavljal vse s predpisi s področja varstva okolja določene naloge,
− naročniku skladno z roki iz 8. člena te pogodbe predal projekt izvedenih del, dokazilo o zanesljivosti objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet, elaborat za vpis v uradne evidence ter navodilo za obratovanje in vzdrževanje,
− če je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje, mora biti navodilu za obratovanje in vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane,
− v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
− po končanih gradbenih delih z delovišča odstranil ves odpadni material, ki bo ostal po izvajanju gradbenih del in počistil delovišče,
− po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku.
12. člen
Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:
− da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predračuna v ceno pogodbenih del, izraženo v skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvršitev pogodbenih obveznosti,
− da je upošteval vse značilnosti delovišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov,
− da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
− da bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,
− da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo določeno drugače.
13. člen
Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih del (garancijski rok) po tej pogodbi 5 let po uspešno opravljenem prevzemu del.
V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžen odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, zapisniško ugotovljene ob pregledu objekta pred iztekom garancijskega roka, upoštevajoč normalno rabo objekta v tem roku.
V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca.
14. člen
Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke vseh pomanjkljivosti in napak. Stroški raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naročnika, razen v primeru, če je očitno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.
V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi določil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroški raziskave vzrokov kot tudi stroški odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak.
15. člen PODIZVAJALCI
(izpolni se v primeru podizvajalcev)
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:
naziv in polni naslov ,
davčna številka: .......................................
matična številka:………….…......…………
TRR: ................................................ pri …………………...........
- in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal:
- ………………………………………………………………………………………………………,
/navesti predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo opravil/
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju kandidata s podizvajalcem pri javnem naročanju.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Zato mora Izvajalec naročniku posredovati dokumentacijo, določeno v 9. točki 71. člena ZJN-2.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.
16. člen
OBRAČUN IN DINAMIKA PLAČIL
Podroben terminski in finančni plan izvedbe (po tednih) za celotno trajanje del, ločeno za izvajalca in podizvajalce, je sestavni del te pogodbe.
Izvajalec se mora pri izstavitvi vsake situacije sklicevati na številko pogodbe in je dolžan izstaviti začasne mesečne situacije v skladu s terminskim in finančnim planom oz. dejanskim napredovanjem del najkasneje zadnji delovni dan za tekoči mesec, končno situacijo pa najkasneje v 5 dneh po prejemu potrdila o prevzemu del.
V primeru, ko izvajalec dela izvaja s podizvajalci, mora svoji situaciji obvezno priložiti
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Podizvajalec se mora pri izstavitvi vsake situacije sklicevati na številko te pogodbe in je dolžen izvajalcu izstaviti začasne mesečne situacije v skladu s terminskim in finančnim planom oz. dejanskim napredovanjem del, končno situacijo pa najkasneje v 5 dneh po prejemu potrdila o prevzemu del.
Izvajalec je dolžan predložiti naročniku po odgovornem nadzorniku potrjene situacije izvajalca in podizvajalcev.
Izvajalec in podizvajalec morata sestaviti začasno mesečno in končno situacijo tako, da prikažeta kumulativno vrednost opravljenih storitev, odštejeta vrednost že plačanih storitev in za razliko zahtevati plačilo.
17. člen
Naročnik bo plačal situacije izvajalca po tej pogodbi, na račun izvajalca št.
30. dan po njihovem uradnem prejemu.
Naročnik bo plačal situacije podizvajalca /navesti ime podizvajalca/ po tej pogodbi, na račun podizvajalca št. trideseti (30) dan po njihovem uradnem prejemu.
18. člen
Situacije po tej pogodbi se izplačajo šele na podlagi potrditve predstavnika naročnika, skladno z dinamiko iz terminskega in finančnega plana, oziroma v skladu z dejanskim napredovanjem del.
Predstavnik naročnika mora potrditi ali zavrniti - delno ali v celoti – situacije v roku petnajstih
(15) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika v petnajstih (15) dneh od prejema, situacije ne potrdi ali ne zavrne, se šteje, da je ta potrjena.
Z začasnimi mesečnimi situacijami se lahko obračuna največ skupno 90% pogodbene vrednosti.
Zadnji del pogodbene vrednosti bo naročnik poravnal izvajalcu šele po izdaji potrdila o prevzemu del.
19. člen
V kolikor naročnik ob pregledu gradbišča ugotovi napake oziroma pomanjkljivosti, o tem nemudoma obvesti izvajalca, ki je dolžan v postavljenem roku napake oz. pomanjkljivosti odpraviti.
Izvajalec se zavezuje na lastne stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki jih ugotovi odgovorni predstavnik naročnika.
20. člen
Odgovorna predstavnica naročnika za izvajanje te pogodbe je g. Xxxx Xxxxxxx.
Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.
Za nadzornika je naročnik s pogodbo št. z dne pooblastil
……………, ki za odgovornega nadzornika imenuje …………………………….
Za koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja projekta je naročnik s pogodbo št.
………………………..… z dne …………… pooblastil …………………………….
Odgovorni nadzornik bo strokovno nadzorstvo nad izvajanjem del po tej pogodbi opravljal skladno z 88. členom Zakona o graditvi objektov.
Odgovorni predstavnik izvajalca (odgovorni vodja del, odgovorni vodja gradbišča) je
.
Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.
21. člen
PREDČASNA ODPOVED/RAZDRTJE POGODBE, POGODBENA KAZEN
Če izvajalec v določenem roku iz 4. člena pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni začela veljati.
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja s pogodbenimi deli glede na pogodbeni rok, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, ki znaša 2,5 ‰ od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan, vendar največ do višine 5 % vrednosti pogodbenih del.
Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del.
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
Če naročnik brez krivde izvajalca ne zagotovi ustreznih pogojev za delo izvajalca, zaradi česar le-ta ne more izpolniti pogodbene obveznosti, ali če naročnik odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, je izvajalec upravičen do plačila izvedenih del.
V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je dolžan naročnika takoj obvestiti, da so nastali razlogi višje sile, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.
22. člen
Pogodba je nična v primeru, da je kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.
23. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. Členu ZlntPK.
24. člen VSEBINA POGODBE
Sestavni deli pogodbe so:
− projektna dokumentacija, navedena v 2. členu pogodbe,
− ponudbeni predračun izvajalca za dela,
− terminski in finančni plan izvajanja del.
25. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore uredili sporazumno. Če v tem ne uspeta, je za spore, ki izvirajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Novi Gorici
26. člen
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi, ko izvajalec naročniku predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, zahtevano v prvi alinei 4. člena pogodbe.
Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2 (dva) izvoda.
Datum: ……………………….…… | Datum: ……………………………… |
Št.pogodbe: ……………………….. | |
Izvajalec: | Naročnik: |
Mestna občina Nova Gorica | |
DIREKTOR | Xxxxx XXXXX ŽUPAN |
P O G O D B A
Ponudnik:
Naziv | |
Naslov in sedež |
Izjavljamo, da smo pregledali pogodbo za prevzem del iz razpisanega javnega naročila ter se strinjamo z vsemi določili, navedenimi v tej pogodbi.
Datum: | Žig: | Podpis: |
4.15 VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
OBR-14
VZOREC MENIČNE IZJAVE
Izdajatelj menice: ……………………………………….......................................
Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do naročnika Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: Mestna občina Nova Gorica), kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po ponudbi št. z dne
za Izgradnja vodovoda Grgar – Fobca na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil RS št. JN 11469/2013 z dne 11.9.2013 in spremembo 11538/2013 z dne 12.9.2013 izročamo Mestni občini Nova Gorica eno (1) bianco podpisano in žigosano menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:
kot
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)
Pooblaščamo Mestno občino Nova Gorica, da izpolni in unovči menico »brez protesta » in plačljivo na prvi poziv v višini 20.000,00 EUR ( z besedo: dvajsettisoč evrov 00/100), da izpolni vse sestavine menice, ki niso izpolnjene ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
- Izdajatelj menice umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- Izdajatelj v času veljavnosti ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejetju njegove ponudbe,
- Izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je pozvan k podpisu pogodbe.
Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.
Pooblaščamo Mestno občino Nova Gorica, da menico domicilira pri
, ki vodi naš TRR račun št. SI56 ali pa pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
Menica je veljavna najmanj do 23.1.2014, po tem datumu prenehata veljat menica in menična izjava, ki jo bo Mestna občina Nova Gorica vrnila izdajatelju. V primeru, da se rok oddaje naročila zaradi revizije podaljša, bomo izročili naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.
Priloga: ena (1) bianco menica
OPOZORILO!
Velja samo menična izjava, identična temu vzorcu
Kraj in datum: .....................................
IZDAJATELJ MENICE
žig in podpis
4.16 OBR-15
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRISKRBEL FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Kraj in datum:
Upravičenec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx Xxxxxx
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu za izbiro izvajalca za Izgradnjo rolkarskega parka, objavljen na Portalu javnih naročil RS pod št. JN11469/2013 z dne 11.9.2013 in spremembo JN11538/2013 z dne 12.9.2013 kot najugodnejši, priskrbeli nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
€ (10 % od pogodbene vrednosti), plačljivo na prvi poziv v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz razpisne dokumentacije.
Datum: | Žig: | Podpis: |
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke oz. zavarovalnice: Kraj in datum:
Upravičenec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx Xxxxxx
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum) , sklenjeno med upravičencem; Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, 5000 Nova Gorica in (naziv izvajalca) v skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 11.9.2013 pod št. JN11469/2013 in spremembo 11538/2013 za izbiro izvajalca za Izgradnjo vodovoda Grgar – Fobca, dajemo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10% končne pogodbene vrednosti, kar znaša EUR.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu prvega pisnega poziva upravičenca in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika plačali 10% pogodbene vrednosti, kar znaša …………….. EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Obveza banke oz. zavarovalnice velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalen pisni poziv upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3.original garancije št. .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 30 dni od datuma dokončanja pogodbenih del oziroma do predložitve veljavne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. izvajalec in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Banka oz. zavarovalnica (žig, podpis)
4.17 OBR-16
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRISKRBEL FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Kraj in datum:
Upravičenec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx Xxxxxx
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu za izbiro izvajalca za Izgradnjo vodovoda Grgar – Fobca, objavljenem na Portalu javnih naročil RS pod št. JN11469/2013 z dne 11.9.2013 in spremembo JN11538/2013 z dne 12.9.2013, kot najugodnejši, priskrbeli nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini € (10 % od pogodbene vrednosti), plačljivo na prvi poziv v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.
Datum: | Žig: | Podpis: |
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke oz. zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx Xxxxxx
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum) , sklenjeno med upravičencem Mestno občino Nova Gorica, Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, Nova Gorica in (naziv izvajalca) v skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil RS dne 11.9.2013 pod št. JN11469/2013 in spremembo JN11538/2013 z dne 12.9.2013 za izbiro izvajalca za Izgradnjo vodovoda Grgar
- Fobca, dajemo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti, kar znaša EUR.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu prvega pisnega poziva upravičenca in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije izplačali znesek največ v višini 10% pogodbene vrednosti, kar znaša EUR, če izvajalec v roku, ki je opredeljen za odpravo napak v garancijskem roku in napak v osnovni pogodbi, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:
- originalen pisni poziv upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
- original Garancije štev. ....................
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 30 dni po pogodbeno dogovorjenem garancijskem roku. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z banko oz. zavarovalnico dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Banka oz. zavarovalnica (žig, podpis)
4.18 OBR-17
Ponudnik:
IZJAVA
o garanciji na izvedena dela Izjavljamo, da nudimo najmanj 5 letni garancijski rok na izvedena dela. Zahtevani garancijski rok začne teči od dneva prevzema del.
To je obvezni pogoj in ni sestavni del meril za izbiro najugodnejše ponudbe.
Ta izjava je sestavni del in priloga naše ponudbe na Javni razpis za izgradnjo vodovoda Grgar – Fobca.
Kraj in datum:
PONUDNIK
(žig in podpis odgovorne oz. pooblaščene osebe)
4.19 OBR-18
IZJAVA
/ime in sedež izbranega ponudnika/ partnerja)
V skladu z določilom 6. odst. 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZlntPK, Ur. list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11)
izjavljamo
da je naša lastniška sestava sledeča (opomba: če ste delniška družba, vpišite samo osebo, ki poseduje vsaj 5-% lastniški delež, v ostalih primerih vpišite vse lastnike):
1. Udeležba fizičnih oseb v lastniški strukturi (vključno s tihimi družbeniki
Ime in priimek | Xxxxxx stalnega prebivališča | Lastniški delež |
2. Udeležba pravnih oseb v lastniški strukturi (vključno s tihimi družbeniki
Ime poslovnega subjekta | Sedež | Davčna št. | Last. del. |
3. Izjavljamo, da se za naslednje gospodarske subjekte šteje, da imajo na relaciji do nas položaj povezane osebe (če takih oseb ni, pustite prazno rubriko):
Ime poslovnega subjekta | Sedež | Davčna št. |
Lažna izjava oziroma neresnični podatki o navedenih dejstvih imajo za posledico ničnost pogodbe.
Datum: Žig in podpis ponudnika/partnerja
Opomba: Izbrani ponudnik lahko dostavi tudi uradne podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.
4.20 OBR-19
Ponudnik oz. Partner
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenim na Portalu RS pod št. JN11469/2013 z dne 11.9.2013 in spremembo JN11538/2013 z dne 12.9.2013 za izbiro izvajalca za izgradnjo vodovoda Grgar
- Fobca, pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika kot pravno osebo in zakonite(ga) zastopnike(a) oziroma partnerja in njegove(ga) zakonite(ga) zastopnike(a), pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
1. | PONUDNIK/PARTNER | |
Xxxxx, številka | ||
Poštna št. in kraj | ||
Davčna številka | ||
Matična številka | ||
Št. vložka- sodni reg. | ||
1. | ZAKONITI ZASTOPNIK 1 Ime in priimek ( tudi prejšnji) | |
Naslov stalnega/začasnega prebivališča (ulica, hišna št., pošta in poštna številka | ||
Datum, kraj in država rojstva | ||
EMŠO | ||
2. | ZAKONITI ZASTOPNIK 2 Ime in priimek (tudi prejšnji) | |
Naslov stalnega/začasnega prebivališča (ulica, hišna št., pošta in poštna številka | ||
Datum, kraj in država rojstva | ||
EMŠO | ||
3. | ZAKONITI ZASTOPNIK 3 Ime in priimek (tudi prejšnji) | |
Naslov stalnega/začasnega prebivališča (ulica, hišna št., pošta in poštna številka | ||
Datum, kraj in država rojstva | ||
EMŠO |
1. Podpis prvega zakonitega zastopnika:
2. Podpis drugega zakonitega zastopnika :
3. Podpis tretjega zakonitega zastopnika :
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik predložiti svoji dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo pa mora ponudnik priložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.
Kraj in datum
PONUDNIK
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca ponudnika/partnerja)
(Če je večje število zakonitih zastopnikov, se ta obrazec kopira)
4.21 OBR-20
Podizvajalec
/navedite točen naziv/
/naslov/
Matična številka:
Davčna številka:
POOBLASTILO
ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH IN DRUGIH EVIDENC
Pooblaščamo naročnika, da lahko za namene javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenem na Portalu JN RS pod št. JN 11469/2013 dne 11.9.2013 in spremembo JN11538/2013 z dne 12.9.2013 za izbiro izvajalca za izgradnjo vodovoda Grgar - Fobca, v primeru, da ne bomo sami dostavili zahtevanih podatkov, pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na podizvajalca.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe ponudnika, s katero se prijavlja na javni razpis. Kraj in datum
PODIZVAJALEC
(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe)
Vsak podizvajalec izpolni to pooblastilo.
Izgradnja vodovoda Grgar - Fobca
4.22 TERMINSKI PLAN OBR-21
V terminskem planu morajo biti prikazane najmanj faze oz. aktivnosti, navedene v 8. členu vzorca pogodbe ob upoštevanju, da je veljavnost pogodbe pogojena s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 dni po sklenitvi pogodbe).
Tekoči mesec po sklenitvi pogodbe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Teden | |||||||||||||||||||||||||||||
Aktivnost | Trajanje dni | ||||||||||||||||||||||||||||
sklenitev pogodbe - veljavnost pogodbe | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
uvedba v delo | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Izjava o dokončanju del | |||||||||||||||||||||||||||||
zagotovitev tehnične dokumentacije | |||||||||||||||||||||||||||||
interni komisijski pregled | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
odprava morebitnih pomanjkljivosti | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
izdaja potrdila o prevzemu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dinamika izvajanja del | % | ||||||||||||||||||||||||||||
Trajanje del: (max 50 ) dni.
4.23 OBR-22
POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
Številka:
Kraj in datum:
POOBLASTITELJ:
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)
ki ga zastopa (npr. direktor)
POOBLAŠČENEC:
(ime, priimek in naziv ter naslov/sedež pooblaščenca)
(razmerje do ponudnika)
Na podlagi tega pooblastila je pooblaščenec upravičen zastopati in predstavljati ponudnika v postopku javnega odpiranja ponudb po javnem razpisu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izbiro izvajalca za Izgradnjo vodovoda Grgar - Fobca na Portalu javnih naročil dne 11.9.2013, št. JN11469/2013 in sprememba JN11538/2013 z dne 12.9.2013.
Datum: Žig in podpis zakonitega zastopnika
Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
5 PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
- POPISI DEL
OZNAČBA PONUDBE
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !
Pošiljatelj: Naziv Naslov | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): OSEBNO PO POŠTI Datum: ……………… Ura: ……………… Zap. št. ……………… Podpis: žig |
Javno naročilo: JN11469/2013 in sprememba JN11538/2013 »Izgradnja vodovoda Grgar - Fobca« Št. zadeve: | Prejemnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Glavna pisarna št. 36, I. nadstr. Trg Xxxxxxx Xxxxxxxx 1 5000 Nova Gorica |
NE ODPIRAJ – PONUDBA | |
V PRIMERU, DA GRE ZA SPREMEMBO ALI DOPOLNITEV PONUDBE, SE TO POSEBEJ DOPIŠE NA KUVERTO POLEG BESEDILA NE ODPIRAJ – PONUDBA – SPREMEMBA OZ. DOPOLNITEV