IZVEDBA GRADNJE:

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA GRADNJE:

»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne 29.03.2018

št. objave: JN002072/2018-W01

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

KAZALO PONUDBE

Kazalo ponudbe
OBR 1 - Ponudba
OBR- 2 - Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov
OBR- 2a – Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje
OBR- 3 (ali ESPD) – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
BON 2 oz. BON-1/SP in potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprte transakcijske račune
OBR- 4 - Izpolnjen, podpisan in žigosan predračun,
OBR- 4/1- Specifikacija - izpolnjen popis del, v fizični obliki in na CD,
OBR- 5 (xxx XXXX) – Izjava o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje
OBR- 6 (ali ESPD)– Izjavo za pridobitev osebnih podatkov – pravna oseba,
OBR -6/1 (xxx XXXX)– Izjava za pridobitev osebnih podatkov,
OBR- 7 (ali ESPD)– Izjavo o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev s prilogami,
OBR- 8 –Izjava o posredovanju podatkov,
OBR- 9 –Izjava o izpolnjevanju pogojev javnega naročila,
OBR- 9/1 (ali ESPD) – Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev
OBR-10 (xxx XXXX) – Izjava o referencah
OBR-10a – Referenčno potrdilo
OBR- 11 (ali ESPD)–Izjava o tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila
OBR- 12 – Podatki o tehničnem osebju
OBR- 12a – Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del
OBR- 13 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
OBR- 13/1 – Podatki o podizvajalcu
OBR- 14 - Izjava, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci,
OBR-15 – Zavarovanje za resnost ponudbe – menična izjava s pooblastilom za izpolnitev,
OBR-16 – Izjava o izročitvi finančnih zavarovanj,
OBR-18 –Pogodba o izvedbi del (vzorec)
OBR-19 –Terminski plan

Vzorec kazala ponudnikom služi ponudnikom kot kontrolnik kompletnosti ponudbe, lahko pa ga uporabijo tudi kot sestavni del ponudbe.

PONUDNIK

______________________________ OBR-1

______________________________

P O N U D B A št.____________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka JN002072/2018-W01 z dne 29.03.2018 in razpisne dokumentacije naročnika dajemo ponudbo

01. Opis predmeta naročila

Predmet naročila: »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«

02. Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime:

______________________________________________________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik:

______________________________________________________________________________________________

ID za DDV: SI

______________________________________________________________________________________________

Matična številka:

______________________________________________________________________________________________

Št. vpisa v sodni register – številka vložka:

______________________________________________________________________________________________

Št. transakcijskega računa:

______________________________________________________________________________________________

Številka telefona:

______________________________________________________________________________________________

E-naslov:

______________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba:

______________________________________________________________________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

________________________________________________________________________________________________

03. Ponudbena cena

V skladu z razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti razpisana dela po predračunu oziroma rekapitulaciji:

V skladu z razpisno dokumentacijo smo pripravljeni sprejeti vse pogoje in po njih izvesti vsa razpisana dela po predračunu za skupno končno ponudbeno ceno:

SKLOP 1: PONUDBENA CENA brez DDV: _____________________ EUR

- ___% popust: _____________________ EUR

SKUPAJ brez DDV: _____________________ EUR

+22% DDV: ______________________EUR

SKLOP 1 SKUPAJ: ______________________EUR

SKLOP 2: PONUDBENA CENA brez DDV: _____________________ EUR

- ___% popust: _____________________ EUR

SKUPAJ brez DDV: _____________________ EUR

+22% DDV: ______________________EUR

SKLOP 2 SKUPAJ: ______________________EUR

Izjavljamo, da smo pri izračunu ponudbene cene upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Cene po postavkah ponudbenega predračuna so fiksne.

04. Veljavnost ponudbe

Naša ponudba ostaja v veljavi najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb oz. vključno do ________________2018 (navesti datum !!).

05. Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;

- Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

06. Plačilni roki

Naročniku izjavljamo, da:

nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki teče z dne prejema pravilno izstavljenega računa,
bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, če podizvajalec to zahteva, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, neposredno podizvajalcem,
bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, pri čemer bodo upoštevane določbe v zvezi z izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun),
v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci in da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila,
se strinjamo, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja investicije ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb

07 Garancija za kvaliteto del

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli takoj po uvedbi izvajalca v delo.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, SKLOP ____ izvedli in jih dokončali v naslednjih predvidenih rokih:

začetek takoj po uvedbi izvajalca v delo,
in predviden zaključek vseh del – 60 koledarskih dni po uvedbi v delo.

Obvezujemo se, da bomo za prevzem pripravili vso potrebno predpisano dokumentacijo.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu izvedli in jih dokončali v roku, ki ga zahteva naročnik.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del izjemoma lahko spremeni izključno samo na podlagi odločitve naročnika in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.

08 Garancija za kvaliteto del

Naročniku, izjavljamo, da dajemo garancijo za kvaliteto del:

a) za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo 5 let od dneva končne primopredaje;

b) za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB1, to je 10 let od dneva končne primopredaje.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________

OBR-2

P O O B L A S T I L O

za podpis SKUPNE PONUDBE

Podpisani_______________________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

naziv__________________________________iz_______________________________________________________

(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

Datum:_______________ žig podpis_______________________________

Podpisani______________________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

naziv__________________________________iz________________________________________________________

(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

Datum:_______________ žig podpis_______________________________

Potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajemo skupno ponudbo in s tem dokumentom določamo vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe)
z nazivom (funkcija)
podpis
parafa

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila, »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno z Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov iz skupine, dokumentacijo iz razpisne dokumentacije:

OBR-2a – Podatki o soponudniku,
OBR-5 – Izjava o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, za navedenim obrazcem tudi finančna dokazila:
Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
OBR-3 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum, kraj: ime in priimek pooblastitelja:

_______________________________________ ______________________________________

Žig podpis pooblastitelja:

______________________________________

Datum, kraj: ime in priimek pooblastitelja:

_______________________________________ ______________________________________

Žig podpis pooblastitelja:

______________________________________

OPOMBA: Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe !

OBR-2a

PODATKI O SOPONUDNIKU / SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Vrsta del, ki jih bo izvedel gospodarski subjekt

Količina del gospodarskega subjekta

Vrednost del gospodarskega subjekta (v eur brez DDV)

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

Datum, kraj: Žig in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta:

___________________________________ _________________________________________

NAVODILO:

OBR-2a mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi, vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

________________________________

OBR-3

I Z J A V A

o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije

Naročniku OBČINI MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo, da:

smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter obsegom del, ki se nanaša na javno naročilo za katerega dajemo ponudbo,
se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo,
smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju ter da so kopije vseh dokumentov verodostojne; da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,
dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči,
xxxx pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ;
smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe o izvedbi del, da smo jih v celoti razumeli in z določili pogodbe soglašamo,
morebitne fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,
brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki.
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.
s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________

OBR- 4

PREDRAČUN ŠT. ______

Predmet javnega naročila:

»MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«

Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda lokacijo objekta in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del.

Cene skupaj mora vključevati vse stroške, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas gradnje.

Izpolnitev popisa del:

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. Postavke, ki jih ponudnik ne izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da so cenovno in količinsko zajete v drugih postavkah popisa. V kolikor ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo sprejemljiva oziroma primerna in tako izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudbeni predračun mora vsebovati rekapitulacijo del, skupno ceno, davek na dodano vrednost in ceno z davkom na dodano vrednost. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti vsebovati v količinah in cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del tako, da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se daje na ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost, v skladu z veljavno zakonodajo. Xxxxx se doda k ponudbeni vrednosti s popustom.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________

OBR- 4/1

S P E C I F I K A C I J A

POPIS DEL

Ponudnik predloži izpolnjen popis del v pisni in elektronski obliki (na CD-ju) pri čemer posameznih postavk ne sme spreminjati, vpisuje le ceno/enoto. Elektronska oblika popisa del je le informativne narave.

OPOZORILO!

Formule v popisih so zgolj v pomoč ponudnikom, ki so dolžni preverjati njihovo pravilnost in količinsko ustreznost elementov.

Za pravilnost formul, seštevkov in količin odgovarjajo ponudniki.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

________________________________

OBR-5

I Z J A V E

a.) da ne obstajajo razlogi za izključitev

Odgovorna oseba ponudnika/podizvajalca/partnerja v skupni ponudbi:

Ime in priimek:

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da smo kot ponudnik/podizvajalec/partner pri skupni ponudbi, seznanjeni s pogoji, xxxxxx, navodili, pogodbo in ostalimi zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo ter da za izvedbo javnega naročila »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, SKLOP______ ne obstajajo razloči za izključitev po 75. členu ZJN-3:

gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):terorizem (108. člen KZ-1); financiranje terorizma (109. člen KZ-1); ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1); novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1); spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1); trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1); sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1); kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1); goljufija (211. člen KZ-1); protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1); povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1); oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1); poslovna goljufija (228. člen KZ-1); goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1); preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1); preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1); preslepitev kupcev (232. člen KZ-1); neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1); neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1); ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1); izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1); zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1); zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1); zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1); zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1); nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1); nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1); ponarejanje denarja (243. člen KZ-1); ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1); pranje denarja (245. člen KZ-1); zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1); uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1); izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1); davčna zatajitev (249. člen KZ-1); tihotapstvo (250. člen KZ-1); zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1); oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1); izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1); jemanje podkupnine (261. člen KZ-1); dajanje podkupnine (262. člen KZ-1); sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1); dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1); hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
na dan, ko oddajamo ponudbo, izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti znaša 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe ali prijave imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
v zadnjih petih letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajane njegova integriteta.

b. del o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje

Vpisani smo v ustrezen poklicni register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR-6

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

________________________________

I Z J A V A

za pridobitev osebnih podatkov – pravna oseba

Izjavljamo, da soglašamo in dovoljujemo, da lahko naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog za namene javnega razpisa »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, objavljenega na portalu javnih naročil, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih nosilcev javnega pooblastila.

1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PONUDNIKA

_______________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Mokronog-Trebelno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila v Kazenski evidenci RS / /pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe: ____________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________

Občina sedeža pravne osebe: _________________________________

Matična številka pravne osebe: _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe: ____________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________

Občina sedeža pravne osebe: _________________________________

Matična številka pravne osebe: _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Za tem obrazcem:

(obkrožite)

prilagamo dokazila v originalu ali kopije za navedbe pod točke:

(navedite)_____________________________________________________ xxx

izpolnjujemo pooblastilo za pridobitev podatkov:

opomba: vpisati je potrebno podatke za vse osebe (osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa), ki se morajo tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je oseb več morajo vsi izpolniti in podpisati pooblastilo; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila; ponudniku ni potrebno vpisati podatke edino v primeru, če ponudbi za vsakega od teh ponudbi priloži potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis zakonitega zastopnika:

OBR-6/1

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

________________________________

I Z J A V A

za pridobitev osebnih podatkov – fizične osebe

Podatki o fizični osebi:

IME IN PRIIMEK: ____________________________________

EMŠO: __________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ___________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: _______________________

OBČINA ROJSTVA: _______________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ____________________________________________
(poštna številka in pošta) ___________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _______________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Podatki o fizični osebi:

IME IN PRIIMEK: ____________________________________

EMŠO: __________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ___________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: _______________________

OBČINA ROJSTVA: _______________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ____________________________________________
(poštna številka in pošta) ___________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _______________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

OBR- 7

_______________________________

________________________________

I Z J A V E

o izpolnjevanju poslovnih in finančnih pogojev

Naročniku OBČINI MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo

Da nimamo neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred datumom za oddajo ponudb;

Da imamo pravočasno poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;

Da imamo sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo izvajalca, skladno s 33. členom ZGO-1.

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

PRILOGA 1: Fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police (Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti v skladu s 33. členom ZGO-1.
PRILOGA 2: Obrazec BON- 2 ali Xxxxxxxx o plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprt račun, iz katerega mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih obveznosti.
Obrazec S.BON 1, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od datuma predložitve ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR- 8

PONUDNIK

________________________________

I Z J A V A

za posredovanju podatkov

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________

OBR- 9

I Z J A V A

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo naročila

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik naročila:

da upoštevamo in bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali vse veljavne predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
da bomo izdelali varnostni načrt v imenu naročnika in en izvod predložili naročniku,
kot ponudnik v postopku naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik naročila pri izvrševanju naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev.
da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;
bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala;
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 57/03, 83/05);
da bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
da bomo gradbišče pred začetkom del označili z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, SKLOP _____, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________ OBR- 9/1

________________________________

I Z J A V A

o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev

Kot ponudnik izjavljamo,

da bomo pri izvedbi predmeta javnega naročanja, izpolnili okoljske zahteve, ki so zajete v prilogi 7.2. Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/14);

da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);

da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču;

da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja (če je izdano), na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008);

da zagotavljamo organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

OBR - 10

________________________________

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerji v skupni ponudbi uspešno in po predpisih stroke uspešno izvedli:

en (1) istovrstni posel za sklop 1 (hodnik za pešce na Trebelnem), v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV-ja,
en (1) istovrstni posel za sklop 2 (asfaltiranje dveh odsekov JP), v vrednosti najmanj 30.000,00 EUR brez DDV-ja,

in bili kot izvajalec pozitivno ocenjeni.

zap.

št.

naročnik

vrsta gradenj

čas realizacije

pogodbeni znesek v € brez DDV

OPOMBE:

Pri navedbi posameznih opravljenih gradenj, mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno.

Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju.

Dokazila v obliki priloženih izjav za vsak posel - pogodbo posebej, izdana s strani ponudnika, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge.

Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki izjave (PRILOGA OBR-10), ki bodo z izjavo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PRILOGA - OBR- 10 a

I Z J A V A

naročnika o sodelovanju s ponudnikom

(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno gradnjo, ki je navedena med referenčnimi storitvami v ponudbi).

Naročnik: _________________________________________________________________________________

(Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Izvajalec __________________________________________________________________________

(ponudnik): (Navedite svoj naziv – naziv podjetja, ki se prijavlja na razpis)

Naziv naročila: _________________________________________________________________________

(Navedite ime oz. naziv projekta)

Obdobje trajanja naročila: ________________________________________________________________________

(Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Opis naročila: __________________________________________________________________________________

(Na kratko opišite vsebino naročila)

_______________________________________________________________________________________________

Skupna vrednost naročila: ___________________________EUR (brez DDV)

___________________________EUR (z DDV)

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

da smo bili naročnik navedenih gradenj;
da je naveden izvajalec dejansko izvajal dela;
da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih gradenj;
da smo kot naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del;
da izvajalca brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: _______________________________tel._____________________________

Kraj in datum:

Naročnik oz. investitor:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________ OBR- 11

________________________________

I Z J A V A

o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev

(zagotovljene tehnične zmogljivosti)

Odgovorna oseba ponudnika,______________________________________________________, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe)

da smo,

glede na tehnične zahteve investicije, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, in sicer: za SKLOP 1 , SKLOP 2 (prečrta se sklop, ki se ga ne ponuja) za katerega dajemo ponudbo, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.

Izjavljamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

Naročnik oz. investitor:

Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK

________________________________ OBR- 12

________________________________

PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU

Odgovorna oseba ponudnika, _____________________________________________________,

(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da

zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo:

da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču,
da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih.

1. ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba ponudnika za izvajanje pogodbe in skrbnik pogodbe s strani ponudnika (izvajalca):

ime in priimek: __________________________________________________________________

funkcija pri naročniku: ____________________________________________________________

telefon: _______________________________________________________________________

telefaks: _______________________________________________________________________

elektronski naslov: _______________________________________________________________

2. ODGOVORNI VODJA DEL:

(opomba: odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov)

ime in priimek: __________________________________________________________________

izobrazba: _____________________________________________________________________

število let delovnih izkušenj (opomba: vpisati število let): ___________________________________

telefon: _______________________________________________________________________

telefaks: ______________________________________________________________________

elektronski naslov: ______________________________________________________________

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: ________________________________ oz. bo vpis izkazal najkasneje do podpisa pogodbe (predložitve ustreznega potrdila).

1/2. REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL:

Izjavljamo, da _______________________________, ki bo odgovorni vodja del pri izvedbi javnega naročila (opomba: ustrezno obkrožiti):

je pri nas v rednem delovnem razmerju,
z nami pogodbeno sodelujemo in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku dokument, s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo.

Reference, ki se nanašajo na izgradnjo objektov nizkih gradenj – gradnje objektov.

Zap. št.	Referenčni objekt	Čas trajanja del	Vrsta opravlja del na referenčnem objektu

2/1 SEZNAM OSTALEGA STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL

VODJA KONTROLE KAKOVOSTI IZVEDBE DEL PRI PONUDNIKU:

ime in priimek: __________________________________________________________________

izobrazba: _____________________________________________________________________

funkcija pri izvedbi naročila: _______________________________________________________

število let delovnih izkušenj (opomba: vpisati število let): _________________________________

telefon: _______________________________________________________________________

telefaks: _______________________________________________________________________

elektronski naslov: _______________________________________________________________

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: _________________________________

ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRI DELU:

ime in priimek: __________________________________________________________________

izobrazba: _____________________________________________________________________

funkcija: _______________________________________________________________________

leta delovnih izkušenj pri gradnjah, primerljivih razpisanim (vpisati število let): ________________

telefon: _______________________________________________________________________

telefaks: _______________________________________________________________________

elektronski naslov: _______________________________________________________________

ZA VODJA POSAMEZNIH DEL / VODJA GRADBIŠČA, BOMO IMENOVALI NASLEDNJE DELAVCE:

vodja del – za: gradbena dela

ime in priimek: __________________________________________________________________

izobrazba: _____________________________________________________________________

funkcija: _______________________________________________________________________

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: _________________________________

leta delovnih izkušenj pri gradnjah, primerljivih razpisanim (vpisati število let): ________________

Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v našem podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila:

skupine delavcev vrsta izobrazbe:___________________________________________________

število delavcev: ________________________________________________________________

redno zaposleni: ________________________________________________________________

pogodbeni sodelavci: ____________________________________________________________

SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV

* opomba: vpisati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, administrativno osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK)

kraj: ______________________

žig

___________________________

podpis odgovorne osebe

datum: ____________________

PRILOGA OBR – 12a

P O T R D I L O

za odgovornega vodjo del

Podpisani izdajatelj potrdila

Naziv_________________________________________

Naslov________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je odgovorni vodja del

Ime in priimek _________________________________________

Naziv ________________________________________

za nas izvajal

projekt_________________________________________________________________________

kraj opravljanja gradenj/storitve ________________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV v obdobju

od ______________________ do _______________________ .

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega delavca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu

z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________ Žig in podpis izdajatelja potrdila

PONUDNIK

OBR- 13

________________________________

Izjava o sodelovanju s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, objavljenim na portalu javnih naročil, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

Št.	NAZIV	% delež v poslu	Dela, ki jih bo	Reference podizvajalca
	PODIZVAJALCA	in vrednost	izvajal podizvajalec	objekt, projekt, investitor
1	2	3	4	5

Izjavljamo,

da bomo v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (UL RS, št.: 66/07), imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

in prostovoljno dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščam naročnika, Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR- 13/1

PONUDNIK

________________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma oz. ime podizvajalca:
Naslov:
Zakoniti zastopnik podizvajalca:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Telefax:
E - mail:
Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del:
Število redno zaposlenih delavcev:
Število pog. zaposlenih delavcev:
Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal:

Vrednost del:

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V kolikor bomo izbrani kot podizvajalci, v skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje

podizvajalcu:

(naziv in naslov podizvajalca)

Soglašamo, da naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi pogodbe št._______________________________ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

_______________________________________________________________________________poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Opomba: Obrazec 13/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

OBR- 14

PONUDNIK

________________________________

Naročnik: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO

POD GRADOM 2

8230 MOKRONOG

I Z J A V A

da ponudnik ne nastopa s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, objavljenim na portalu javnih naročil,

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci!

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR- 15

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik (naziv):__________________________________________________

naslov: _____________________________________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku: »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko: JN002072/2018-W01, z dne 29.03.2018, izročamo naročniku Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog (to je upravičencu te menice), v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV za posamezni sklop. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe v plačilo.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:

priimek in ime _________________________ kot _______________________________________ podpis ___________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili ustreznega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali da ne izpolnili drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen, če je razlog na strani naročnika, menico unovči.

Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno ______________________.

Menica je plačljiva pri banki ____________________________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.

Priloga: menica

kraj: ____________________

podpis zakonitega zastopnika

datum: ____________________ žig ________________________

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 18 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica.

PONUDNIK OBR- 16

________________________________

IZJAVA

O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ

Naročniku, Občini Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku malih vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil: »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«

po prevzemu del s strani naročnika, to je po uspešnem komisijskem pregledu, za investicijo »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, ki je predmet javnega naročila, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % kumulativne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavnostjo pet (5) let + 30 dni od datuma primopredajnega zapisnika; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku dokončen prevzem izvršenih del s strani naročnika ni izvršen, naročnik pa ima pravico brezobrestno zadržati 15% kumulativne vrednosti končne situacije za garancijski rok.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: ______________________

žig

___________________________

podpis odgovorne osebe

datum: ____________________

OBR-17 - vzorec

OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:  (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:  (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:  (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:  (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

OBR- 18

Opomba: Vzorec pogodbe je potrebno izpolniti, žigosati ter parafirati vsako stran

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8210 Mokronog, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx, (v nadaljevanju: naročnik),

ID za DDV: SI28624777
matična številka: 2241170000
transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 pri Banki Slovenije

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov izvajalca), ki ga zastopa _________________________, (v nadaljevanju: izvajalec)

ID za DDV številka: SI_______________
matična številka: ________________
številka transakcijskega računa:________________________
odprt pri ______________________________

sklepata naslednjo

P O G O D B O št.___________

za izvedbo »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«

I. UVODNA DOLOČBA

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po naročilu male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 29.03.2018, številka objave JN002072/2018-W01,

je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka 430-0003/2018, z dne ______________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«, in sicer za 1. SKLOP: Hodnik za pešce na Trebelnem ali

2. SKLOP: Asfaltiranje dveh odsekov JP

II. PREDMET POGODBE

člen

Predmet javnega naročila je »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018«. Namen investicije je izboljšanje prevoznosti, povezanosti, prometne varnosti, komunalne urejenosti občine ter splošnih pogojev bivanja z rekonstrukcijo naslednjih sklopov: (se prilagodi glede na sklop)

1. SKLOP: Hodnik za pešce na Trebelnem

Na Trebelnem, v nevarnem ovinku, se zgradi hodnik za pešce širine 1,20 m ter ustrezna razširitev krivin, ki bo omogočila nemoteno srečanje merodajnih vozi, kamnito zložbo in ureditev cestišča, v skladu s projektom št. 0048/051 (Inženiring IBT Ljubljana d.d.).

2. SKLOP: Asfaltiranje dveh odsekov JP

Izvede se asfaltiranje odseka JP v Martinji vasi pri Mokronogu v dolžini 90 m in 320 m odseka v naselju Mirna vas, na že pripravljen teren.

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene cene, da pridobi oziroma izdela vse potrjene listine (certifikate ipd.) oziroma soglasja, mnenja, ekspertize, veljavne v Republiki Sloveniji, potrebne ter garancijske listine in druge listine, ki pripadajo objektu, oziroma delom objekta vključno z napravami in napeljavami, ter drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela potrebna za izvedbo projekta izvajal:

po projektni dokumentaciji navedeni v tehničnem poročilu in popisu del,

skladno s ponudbo št._________, z dne ___________ in
po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Vse te sestavine naročnik in izvajalec štejeta za bistveno sestavino te pogodbe.

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znana dokumentacija, lega in gradbeno stanje ter ostali pogoji, po katerih bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku, ki bi bil posledica pomanjkljive oz. nezadostne proučitve dokumentov, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi javnega naročila ter se zavezuje, da bo tovrstno pomanjkljivost ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

II. ROKI

člen

Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi izvajalca v delo in jih izvajati v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe, najkasneje do ______________________________.

Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik preda:

projektno dokumentacijo,
zemljišče, mikrolokacijo.

Izvajalec del in podizvajalci posameznih del, se morajo medsebojno usklajevati s ciljem pravočasnega in kvalitetnega dokončanja vseh del, vse to pa v dogovoru z nadzorom. Izvajalci zaradi navedenega ali zaradi organizacije del niso upravičeni do povišanja cen.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko so kumulativno izpolnjeni sledeči pogoji:

dokončanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter dokončanje dobave in montaže inštalacijske opreme,
uspešno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo navedenih del,
opravljen dokončni obračun,
odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,
predana vsa zahtevana projektna dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancije,
uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom,
izvedeno usposabljanje in izobraževanje naročnikovega osebja ter naročniku predana projektna dokumentacija in priročniki za obratovanje in vzdrževanje objekta,
izvedene vse tiste meritve, ki jih je potrebno izvesti zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt ter za pridobitev vseh poročil in atestov, ki se nanašajo na opravljene meritve ter dokončana dela.

Šteje se, da izvajalec izpolnil vse obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi, takrat, ko je izvedel vsa dela iz prejšnjega člena, pridobil uporabna dovoljenja (če je zahtevano) ter ko je izvajalec odpravil vse morebitne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na komisijskem pregledu gradnje pri naročniku.

Izvajalec je za morebitno zamudo pri izvedbi del naročniku odškodninsko odgovoren.

člen

VREDNOST POGODBE

Vrednost pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne __.__.2018 in dogovorjena po načelu »obračun po dejanskih količinah, prikazanih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani nadzornega organa« in znaša:

Ponudbena cena (EUR) brez DDV z vključenim morebitnim popustom

Znesek DDV

Ponudbena cena (EUR) z DDV z vključenim morebitnim popustom

Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), drugimi davki, taksami, prispevki oziroma dajatvami.

Cene na enoto dela so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V pogodbeno ceno je vključena tudi cena za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela idr.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Za morebitna dodatna dela je izvajalec dolžan izdelati analizo cene na enoto dela in jo uskladiti z nadzornim organom. Naročnik in izvajalec bosta v primeru morebitnih dodatnih del ravnala skladno z določili 29. člena ZJN-3. Naročnik in izvajalec bosta v takem primeru sklenila dodatek k tej pogodbi.

V primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.

V kolikor je potrebno zaradi sprememb ali napak, izvršenih s strani izvajalca, opraviti dodatno projektantsko delo, je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastali strošek. Tako nastali strošek se obračuna od kumulativne mesečne situacije, ki jo izvajalec izstavi naročniku.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

člen

Naročnik se zaveže:

	predati izvajalcu tehnično dokumentacijo, ki jo ima na razpolago;
	uvesti izvajalca v delo. Nadzorni organ in izvajalec vpišeta uvedbo v delo v gradbeni dnevnik, ki ga pripravi izvajalec;
	dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
	tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
	urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;
	tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in odločati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki so usklajene s projektantom in nadzorom;
	zagotoviti gradbeni nadzor nad izvajanjem del;
	sodelovanje pri primopredaji izvedenih del naročniku.

člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

v roku 5 dni po podpisu pogodbe predložil podroben terminski plan za izvajanje pogodbenega dela, ki ne bo odstopal od okvirnega terminskega plana, ki ga je izvajalec priložil svoji ponudbi,
pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke, skrbeti za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse v skladu z nacionalnimi standardi, ki so privzeti harmonizirani standardi (prva alineja 2. odstavka 6. člena Zakona o gradbenih proizvodih);
pred pričetkom gradnje pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo na podlagi pooblastila naročnika vložil pri pristojnem organu ter preko nadzornika posredoval naročniku kopijo prijave in jo na gradbišču tudi namestil na vidno mesto, skladno s predpisi, in pri tem tudi navedel, da je investicija sofinancirana iz sredstev EU,
pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča v skladu s pogoji upravnega dovoljenja,
xxxxxxxxx pred pričetkom del na svoje stroške predložil varnostni načrt v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
izvršil dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
pred pričetkom del naročil in na svoje stroške zagotovil vsa pripravljalna dela z ureditvijo dovoznih poti in potrebne začasne gradbene infrastrukturne priključke,
organiziral in plačal finalno čiščenje objekta in okolice po končanih delih,
redno, mesečno vodil gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvršenih del, ki morajo biti podpisane s strani nadzornika in izvajalca,
med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,
z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del in poskrbel za označitev gradbišča s tablo, v skladu z veljavnimi predpisi,
izvršil zavarovanje objekta, delavcev, škodo povzročeno tretjim osebam ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt; Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku,
priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, proizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga;
da bo naročniku predal očiščene objekte, ki so predmet pogodbe,
da bo gradbišče opremil z gradbiščno tablo z vsemi potrebnimi elementi,
izvajalec je dolžan zagotoviti stalno prisotnost delovodja na gradbišču. Njegova stalna prisotnost mora biti vključena v enotnih ponudbenih cenah;
več čas izvajanja pogodbenih del omogočil naročniku vpogled v celotno dokumentacijo in mu jo na njegovo zahtevo tudi nemudoma posredoval;
naročniku predložiti v soglasje nove podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, ki niso bili navedeni v ponudbi;
pred morebitno menjavo podizvajalcev pridobiti pisno soglasje naročnika;
naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila;
za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobiti pisno soglasje nadzornika in naročnika;
ob dokončanju del naročniku predati vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi, ...),
na zahtevo naročnika in nadzornika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo preiskava pokazala neustreznost materiala ali izvedenih del, nosi stroške takih preiskav izvajalec, sicer pa naročnik,
med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.

V. PODIZVAJALCI

člen

Z izvajalcem bodo pri izvedbi del sodelovali naslednji podizvajalci:

PODIZVAJALEC:
naziv:
naslov:
matična št.					davčna št.
TRR
VRSTA DEL (predmet, količina, vrednost):




kraj izvedbe:
rok izvedbe:

(Navesti le v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se ta odstavek prečrta Če je podizvajalcev več, je treba z vsemi podatki navesti vsakega posebej!)

Izvajalec sme imenovane podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in pisnem soglasju naročnika. V kolikor izvajalec zamenja posameznega podizvajalca brez predhodnega obvestila oz. pisnega soglasja naročnika in za zamenjavo podizvajalca ne obstojijo opravičljivi razlogi, sme naročnik unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, za katerega mora navesti vse podatke, ki so kot obvezna sestavina pogodbe opredeljeni zgoraj,
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec naročnika pooblašča, da lahko le-ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Glavni izvajalec mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

člen

Ob uspešni primopredaji mora izvajalec izročiti naročniku nepreklicno bančno garancijo brezpogojno unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % vrednosti pogodbeno izvedenih del po projektu kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije za odpravo napak mora biti 30 dni daljša kot znaša garancija za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo (5 let+30 dni) po tej pogodbi, od dneva primopredajnega zapisnika.

Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.

člen

Izvajalec in njegovi delavci morajo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi.

člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoštevati Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora zapustiti objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca.

člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne gradnje za izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v projektu oz. naročilu, bo dodatna dela oddal istemu izvajalcu, v primeru izpolnjenih pogojev po 29. členu ZJN-3.

DINAMIKA PLAČILA IN OBRAČUN
člen

Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Naročnik je dolžan prejete račune pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računov le-teh niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so računi potrjeni.

Naročnik bo pogodbena dela plačal po izvedenih delih, v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v 30. dneh po pogojih sofinanciranja s strani ministrstva in po prejemu s strani nadzora potrjene končne obračunske situacije, pri čemer bo naročnik zadržal 15 % vrednost končne situacije do predložitve celotne dokumentacije po končani investiciji (vključuje tudi bančno garancijo za odpravo napak).

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v Proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2018:

proračunska postavka 13405, konto 420402.

Končno situacijo bo naročnik potrdil izvajalcu po tem, ko bo ta izpolnil vse obveznosti, ki jih je prevzel s podpisom te pogodbe. V primeru, da pa bo izvajalec v zamudil z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik najpozneje od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.

člen

Rok za plačilo za izstavljeno situacijo, je 30. dan po uradnem datumu prejema vsake potrjene, s strani nadzora končne situacije.

Naročnik bo končno situacijo, skladno z določili te pogodbe plačal izvajalcu na transakcijski račun številka _______________________________, pri ___________________________.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

VII. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL

člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del.

člen

Primopredaja objekta se izvrši po odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Izjavo o odpravi pomanjkljivosti pripravi izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ naročnika.

O dokončanju del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
datume začetka in končanja del,
kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave,
ugotovitev o sprejemu atestov in garancijskih listov.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun.

člen

Končni obračun izvedenih del se opravi takoj po uspešni primopredaji objekta. Končni obračun mora vsebovati naslednje elemente:

vrednost izvedenih del,
do sedaj izvršena plačila izvajalcu,
končni znesek, katerega izvajalec mora še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,
eventualno zadržani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,
podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank
podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

VIII. PREPOVED PRENOSA XXXXXXXX

člen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa ter je naročnik izstavljeni račun potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 10 % od vrednosti pogodbenih del, to je …. EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

IX. POGODBENA KAZEN

člen

Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil v skladu s terminskim planom in določili iz te pogodbe.

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po terminskem planu, ki je sprejet (velja za vmesne in končne roke), ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 (pet) promilov od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od posamezne mesečne situacije odbil celotni strošek nadzora za tekoče obračunsko obdobje.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

X. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Xxxxx Xxxxxx.

Izvajalec pa določa za svojega odgovornega predstavnika: _________________________.

člen

Nadzorni organ naročnika (vodja nadzora) je ______________________________.

Izvajalec imenuje za odgovornega vodjo del_______________________________________, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu ZGO-1.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja posameznih del brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru morebitne zamenjave v ponudbi priglašenih kadrov mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam strokovnega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati naročnikove kadrovske pogoje iz razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da pri razpisnih delih ne sodeluje kader, ki ga je izvajalec navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, kateri strokovni kader opravlja delo po tej pogodbi.

XI. GARANCIJA ZA KAKOVOST IN KVALITETO DEL

člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo 5 let od dneva končne primopredaje;

b) za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB1, to je 10 let od dneva končne primopredaje.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

Solidnost objekta po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga naročnik vzdržuje v skladu s projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst (15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

člen

Izvajalec je dolžan v garancijskem roku na prvi poziv naročnika pristopiti k reševanju pomanjkljivosti in odpravi napak, ki so posledica slabe kvalitete izvedenih del. Izvajalec mora v garancijskem obdobju na poziv naročnika odpraviti napake kot sledi:

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode – takoj,

- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

Izvajalec je dolžan ne glede na garancijski rok popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta.

člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

XII. OSTALA DOLOČILA

člen

V primeru, da:

izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
izvajalec zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom;
izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi xxxx in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
nadzor odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del, pa odredba ni preklicana v 21 dneh;
nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor;
izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti;
izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi,
izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,
naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (brez DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in celotne škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če je pogodba odpovedana, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi delovišče ter ga zapustiti v petih dneh.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA

člen

Pogodba, preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o poizvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XIV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

člen

Z razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni ter ponudbeni dokumentaciji, ki sta sestavni del pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

člen

Obseg del in vrsta storitev ter časovni roki izvedbe storitev ter plačilni pogoji se med izvajanjem lahko spremenijo, vendar ne tako, da bi ogrozili rok za dokončanje del. Naročnik in izvajalec uredita spremembe z dodatkom k tej pogodbi, kjer dogovorita ceno, rok in plačilne pogoje.

Spremembe in dopolnitev te pogodbe so veljavne samo, če so sklenjene v obliki pisnega dodatka k tej pogodbi in s katerimi soglašata obe pogodbeni stranki.

Če se pokaže potreba za spremembo ali dopolnitev predmeta pogodbe iz kakršnihkoli razlogov, morata izvajalec in naročnik pisno ugotoviti razloge za nastale spremembe ter soglasno uskladiti besedilo dodatka k tej pogodbi iz prejšnjega odstavka.

člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče.

člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter s predložitvijo usklajenega terminskega plana.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

Štev.: Štev.: 430-0003/2018

___________, dne .......... Mokronog, dne .........

IZVAJALEC: NAROČNIK:

župan

_________________ Občine Mokronog-Trebelno

DIREKTOR Xxxxx XXXXX

OBR – 19

OKVIRNI TERMINSKI PLAN

TERMINSKI PLAN DEL IN OBRAČUNOV

AKTIVNOST

začetek in konec aktivnosti

datum od - do:

Datum:_______________________ Žig _____________________

(podpis odgovorne osebe)

Ponudnik priloži terminski plan izvedbe del !

(izpolni ponudnik in nalepi na zaprto kuverto)

PONUDNIK:

___________________________________________________________

__________________________________________________________

Kontaktna oseba:_________________________________

Telefon:___________________________________________

Telefaks:__________________________________________

E-naslov:_________________________________________

prijava

sprememba

umik

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA«

(JAVNO NAROČILO za »MODERNIZACIJA CEST V LETU 2018), po postopku NMV.

(izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja:________________________________________

Ura prispetja:___________________

Zaporedna št. prijave:_________________________________

Podpis odgovorne osebe: _______________________

NASLOVNIK:

OBČINA

MOKRONOG-TREBELNO

Pod Gradom 2

8230 Mokronog

Document Metadata

Table of Contents

IZVEDBA GRADNJE:

Document Metadata