PRILOGA ŠT. 1: OBRAZEC PONUDBE – PONUDBA ŠT. ____________________




PRILOGA ŠT. 1: OBRAZEC PONUDBE – PONUDBA ŠT. ____________________


Na osnovi Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 351-6/2015/223 oddajamo ponudbo za javno naročilo »izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok«:


  • samostojno

  • kot skupno ponudbo

  • s podizvajalci

(ustrezno obkrožite).



PODATKI O PONUDNIKU


Firma oz. naziv ponudnika


Naslov


Telefon


Telefaks


Mobilni telefon


Elektronski naslov


Matična številka


ID za DDV

Davčna številka

SI

Številka poslovnega računa


Naziv banke


Zakoniti zastopnik


Pooblaščena oseba za podpis pogodbe


Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe – predstavnik ponudnika

Telefon

Elektronski naslov


Rok veljavnosti ponudbe

(najmanj do 31. 1. 2020)





Kraj in datum:

Žig:

Podpis:








PRILOGA ŠT. 2: ZAHTEVE NAROČNIKA + PROJEKTNA DOKUMENTACIJA + POPIS DEL


1. Vse posebne zahteve naročnika so navedene v popisu del (transportne razdalje itd., splošne opombe k popisu del npr. za hidromehansko opremo) in jih je potrebno pri pripravi ponudbenega predračuna v celoti upoštevati.


2. Za gradnjo je izdelana projektna dokumentacija PZI št. 50-1896-00-2016, ki sta jo v aprilu 2019 izdelali projektanski podjejti Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana in iS projekt d.o.o., Ljubljana.

Za gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 35105-52/2018/32 z dne 5. 3. 2019, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

Vsa navedena dokumentacija se nahaja v ločenih prilogah in se smatra kot del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


3. Popis del, ki se izpolni kot predračun, se nahaja v ločeni prilogi, ki se smatra kot del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila – izpolniti je potrebno zneske za vse navedene postavke. V primeru, da pri posamezni postavki znesek ni vnesen, se smatra, da je ponudbena cena 0,00 EUR. V primeru, da je pri posamezni postavki vnesen znesek 0,00 EUR, se smatra, da jo ponudnik ponuja brezplačno.


Ponudnik mora vse zneske zaokrožiti na dve decimalni mesti, upoštevajoč tudi cene na enoto. Dodatna decimalna mesta pri cenah v xls. datotekah bodo namreč privedla do razlik pri zaokroževanju in preverjanju ročnega množenja količine s ceno. V primeru, da kjerkoli v popisih del to ni mogoče, naj ponudnik na to pravočasno opozori naročnika.


V kolikor je kjerkoli v popisu del naveden proizvajalec ali naziv izdelka brez navedbe kot npr. ali enakovredno itd., se upošteva, da velja navedba kot npr. ali enakovredno itd.


Ponudnik v spodnjo tabelo iz rekapitulacije prepiše zahtevane vrednosti – skupna ponudbena vrednost z DDV velja kot merilo za izbiro ponudbe:


Skupna ponudbena vrednost brez DDV


22 % DDV


Skupna ponudbena vrednost z DDV





Kraj in datum:

Žig:

Podpis:








Ponudnik v sistemu v razdelek “Predračun” naloži le to prilogo. Izpolnjen popis del v celoti (vsi zavihki Excelove tabele) se v sistemu naložijo v razdelek “Druge priloge”. V primeru razhajanj med to prilogo in rekapitulacijo v popisu del, kot veljavni štejejo podatki v popisu del. V koliko izpolnjen popis del ne bo priložen v celoti, se bo ponudba obravnavala kot nedopustna.







PRILOGA ŠT. 5: SOGLASJE/POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudniku kot pravni osebi:


___________________________________________________________________________________

(firma ponudnika, naslov in sedež, matična št.)


ter ponudnikovemu upravnemu, vodstvenemu in nadzornemu kadru ter pooblaščencem le-tega:

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Datum in kraj rojstva

EMŠO

Xxxxxx stalnega prebivališča

Podpis






























ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2 (6/16-popr.), 54/15, 38/16 in 27/17), in sicer:

  • terorizem;

  • financiranje terorizma;

  • ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj;

  • novačenje in usposabljanje za terorizem;

  • spravljanje v suženjsko razmerje;

  • trgovina z ljudmi;

  • sprejemanje podkupnine pri volitvah;

  • kršitev temeljnih pravic delavcev;

  • goljufija;

  • protipravno omejevanje konkurence;

  • povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem;

  • oškodovanje upnikov;

  • poslovna goljufija;

  • goljufija na škodo Evropske unije;

  • preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti;

  • preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji;

  • preslepitev kupcev;

  • neupravičena uporaba tuje oznake ali modela;

  • neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije;

  • ponareditev ali uničenje poslovnih listin;

  • izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti;

  • zloraba informacijskega sistema;

  • zloraba notranje informacije;

  • zloraba trga finančnih instrumentov;

  • zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti;

  • nedovoljeno sprejemanje daril;

  • nedovoljeno dajanje daril;

  • ponarejanje denarja;

  • ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev;

  • pranje denarja;

  • zloraba negotovinskega plačilnega sredstva;

  • uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva;

  • izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje;

  • davčna zatajitev;

  • tihotapstvo;

  • zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic;

  • oškodovanje javnih sredstev;

  • izdaja tajnih podatkov;

  • jemanje podkupnine;

  • dajanje podkupnine;

  • sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje;

  • dajanje daril za nezakonito posredovanje;

  • hudodelsko združevanje.


Pooblaščamo naročnika Občino Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, da lahko za namen postopka oddaje javnega naročila ”izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok”, št. 351-6/2015, pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in vse navedene osebe).




Kraj in datum:

Žig:

Podpis:






































PRILOGA ŠT. 6: POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV


Podpisani ___________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)


_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),


____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)


_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),


____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)


_____________________________________ (naziv in naslov podjetja),


____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)


_____________________________________ (naziv in naslov podjetja)



potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja __________________________ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja ________________________________ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila »izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok« izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini (v tem primeru nosilca posla oz. poslovodečega partnerja ni potrebno določiti).




Kraj in datum:

Žig:

Podpis:



























PRILOGA ŠT. 7: IZJAVA O NASTOPANJU S PODIZVAJALCI


Predmet javnega naročila bomo izvedli z naslednjim podizvajalcem (izjava se predloži za vsakega podizvajalca posebej):


Firma oz. naziv podizvajalca


Naslov


Telefon


Telefaks


Mobilni telefon


Elektronski naslov


Matična številka


Davčna številka – ID za DDV

SI

Številka poslovnega računa


Naziv banke


Zakoniti zastopnik


Odgovorna oseba


Dela, ki jih bo izvedel podizvajalec:


Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec :

- brez DDV

- z DDV



S TO IZJAVO INVESTITORJA POOBLAŠČAMO, DA NA PODLAGI POTRJENEGA RAČUNA, KI GA JE IZDAL PODIZVAJALEC, OBVEZNOST PLAČA NEPOSREDNO PODIZVAJALCU, V KOLIKOR JE PODIZVAJALEC TO ZAHTEVAL (PRILOŽENA PRILOGA ŠT. 7A).

Nesporni znesek, ki ga investitor plača neposredno podizvajalcu, bo naveden na vsaki situaciji, izdani s strani izbranega ponudnika.




Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:












PRILOGA ŠT. 7A: SOGLASJE PODIZVAJALCA


Podizvajalec


________________________________________________________________________

(naziv in naslov)


pri izvedbi predmeta javnega naročila »izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok«


soglašamo,


da investitor našo terjatev do izbranega ponudnika, s katerim bomo sodelovali kot podizvajalec, ki bo izhajala iz izvedenih del pri izvedbi predmeta naročila, plača neposredno na naš poslovni račun št. ______________________________, odprt pri ___________________, na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in bo priloga situaciji, ki jo bo predložil naročniku/investitorju izbrani ponudnik.


Izjavljamo, da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 351-6/2015/223.




Kraj in datum:

Žig:

Podpis podizvajalca:



































PRILOGA ŠT. 8: KROVNA IZJAVA


Izjavljamo, da:

  • so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji neresnični, nepopolni ali zavajajoči;

  • nismo spreminjali vsebine obrazcev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

  • bomo, v kolikor bo naročnik to zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev javnega naročila in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;

  • soglašamo s tem, da naročnik popravi morebitne računske napake v naši ponudbeni dokumentaciji v skladu s šestim in sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.




Kraj in datum:

Žig:

Podpis:











































IV. PRILOGA ŠT. 9: VZOREC POGODBE


Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje,

ki jo zastopa župan xx. Xxxxx XXXXXX

Matična številka: 5880734, ID za DDV: SI14067765

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)


in


Republika Slovenija, Direkcija RS za vode,

Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx,

ki jo zastopa direktor Xxxxx XXXXXXXX

Matična številka: 2516152, ID za DDV: SI34921567

(v nadaljnjem besedilu: investitor)


ter


____________________________,

ki ga zastopa direktor _____________________

Matična številka: ___________, ID za DDV: ___________

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)



sklepajo naslednjo



POGODBO ZA JN ŠT. 351-6/2015 (JR-19/__)



Uvodne določbe

  1. člen


Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

  • je bil med naročnikom ter Ministrstvom za okolje in prostor dne 27. 11. 2015 sklenjen Okvirni sporazum št. 0000-00-000000 o sofinanciranju projekta »Ureditev Grosupeljščice za zagotavljanje poplavne varnosti Grosuplja in izgradnja zadrževalnika Veliki potok«, po katerem je bilo določeno, da slednje v celoti financira izvedbo predmeta javnega naročila;

  • sta dne 13. 6. 2019 Ministrstvo za okolje in prostor ter investitor sklenila sporazum št. 0000-00-000000 o prenosu okvirnega sporazuma, s katerim se zaradi prenosa Sklada za vode na Direkcijo RS za vode investitorstvo prenese na investitorja;

  • je naročnik za oddajo javnega naročila “izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok” izvedel odprti postopek, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bil objavljen dne _________ na njegovi spletni strani, dne _________ na portalu javnih naročil pod oznako _________, dne __________ v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije pod oznako ______________ in dne ________ v informacijskem sistemu eJN;

  • je bil izvajalec z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 351-6/2015/__ z dne _______ izbran za izvedbo predmeta javnega naročila po ponudbi št. ___________ z dne _________, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe;

  • sta Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 371-10/2017/29 z dne _______ in ponudbena dokumentacija osnovi za tolmačenje predmetne pogodbe.







Predmet pogodbe

  1. člen


Predmet pogodbe je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja. Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.


Predmet te pogodbe se izvede skladno s ponudbenim predračunom izvajalca (priloga št. 2), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe; projektno dokumentacijo PZI št. 50-1896-00-2016, ki sta jo v aprilu 2019 izdelali projektanski podjejti Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana in iS projekt d.o.o., Ljubljana; določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 (72/17-popr.), v nadaljnjem besedilu: GZ), Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 (54/09-popr.) in 61/17-GZ), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/00-xxx.XX, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1, 64/00-xxx.XX in 20/18-OROZ631, v nadaljnjem besedilu: OZ), Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) ter veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi; dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo.


Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del; z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala; z možnostjo dostopa do lokacije ter pogoji za ureditev gradbišča.



Pogodbena vrednost

  1. člen


Pogodbena vrednost je _______________ EUR brez DDV oz. _________________ EUR z DDV

(z besedo: ____________________________ evrov ___/100).


Sredstva za predmetno naročilo bodo zagotovljena v proračunu investitorja na proračunski postavki 190133 Sklad za vode, NRP 0000-00-0000, skladno s prilivi.


Investitor je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2019, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bosta naročnik in investitor o tem takoj obvestila izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje ta pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice nastale do dne razveze te pogodbe so naročnik in investitor ter izvajalec dolžni medsebojno izpolniti in poravnati.


Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenih količin iz popisa del. Izvedena dela se bodo obračunala po dejanskih količinah, ki bodo evidentirane v knjigi obračunskih izmer in potrjene s strani predstavnika nadzornega organa.









Cene na enoto iz predračuna izvajalca, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, so fiksne za čas trajanja pogodbe. V cenah so vključeni vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo predmeta naročila, predvideni s projektno dokumentacijo, pa tudi stroški del, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Med vključene stroške izvajalca sodijo vsa dela, navedena v predračunu, vključno s pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, in sicer primeroma, ne pa izključno: vsi stroški za organizacijo in označitev gradbišča; vsi stroški zapore cest, meritev, zakoličb objekta, vodov in parcelnih mej; stroški elektrike in vode; stroški transporta, zavarovanja in odvoza odpadkov, razgrinjanja in utrjevanja ter morebitne deponijske takse; stroški ureditve morebitnih dostopnih poti in začasnih deponij; stroški zagotovitve varnostnih in higiensko tehničnih pogojev na gradbišču ter varnosti pri delu; stroški preiskav in atestov; stroški varovanja gradbišča v času, ko gradbišče ne obratuje (v nočnem času, sobote, nedelje in prazniki); stroški čiščenja gradbišča; stroški vseh potrebnih ukrepov za varovanje naravnega in bivalnega okolja ipd.



Spremembe pogodbe

  1. člen


V fazi izvajanja predmeta pogodbe ima naročnik pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena ta pogodba, vendar le zaradi smiselnosti same izvedbe oz. posebnih, izrednih okoliščin, ki v času priprave projektne dokumentacije niso bile predvidene.


Presežna/več dela oz. manjkajoča/manj del (dela, pri katerih količine presegajo ali so nižje od tistih iz popisa del, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe) se obračunajo na osnovi količin iz knjige obračunskih izmer, po cenah na enoto iz predračuna izvajalca, z upoštevanjem morebitnega odobrenega popusta. Sklepanje dodatka k pogodbi v tem primeru ni potrebno, saj je bila pogodbena vrednost določena na podlagi predvidenih količin iz popisa del.


Za dodatne gradnje oz. dodatna/poznejša/posebej naročena dela (dela, ki so nujna za izpolnitev pogodbe in v času sklenitve pogodbe niso bila dogovorjena ali se zaradi njih spremeni popis del) in nepredvidena dela (dela, ki so nastala zaradi okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti, zato niso zajeta s pogodbo, vendar pa se morajo izvesti, da se doseže pogodbeni cilj) mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, pri čemer mora upoštevati kalkulacijske osnove in normative iz svojega ponudbenega predračuna ter pogodbene stranke o tem sklenejo ustrezen dodatek k pogodbi.


V primeru nujnih nepredvidenih del (dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti objekta ali zaradi preprečitve škode) mora izvajalec o pojavih in svojih ukrepih nemudoma obvestiti nadzorni organ, s katerim izvedeta ogled in napišeta zapisnik o evidentiranju, ki ga nadzorni organ, skupaj s predlogom ukrepov, najkasneje v treh dneh predloži naročniku. V primeru nujnih nepredvidenih del se le-ta izvede in naknadno predloži v potrditev ustrezen predračun, pri čemer mora izvajalec upoštevati kalkulacijske osnove in normative iz svojega ponudbenega predračuna ter pogodbene stranke o tem sklenejo ustrezen dodatek k pogodbi.


V primerih iz vseh prejšnjih odstavkov tega člena mora biti vsaka sprememba potrjena tudi s strani predstavnika nadzornega organa.


V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena je potrebno upoštevati določila drugega odstavka 95. člena ZJN-3.



Rok izvedbe del

  1. člen


Predviden začetek izvajanja del je s sklenitvijo pogodbe oziroma po uvedbi izvajalca v delo. Uvedbo v delo potrdita naročnik in izvajalec s podpisom ustreznega zapisnika. Vse pogodbene obveznosti, določene v četrtem odstavku tega člena, razen pridobitve uporabnega dovoljenja, morajo biti izvedene v največ 19 mesecih od uvedbe izvajalca v delo.


Navedeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov ali dogodkov na katere izvajalec nima vpliva, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ter niso krivda izvajalca. Poleg tega ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka izvedbe del zaradi okoliščin iz prejšnjega člena te pogodbe.


Izvajalec mora najkasneje v roku 5 delovnih dni po nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika, v nasprotnem primeru ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka pogodbene stranke dogovorijo z dodatkom k tej pogodbi, po predhodni potrditvi s strani nadzornega organa.


V primeru slabih vremenskih razmer, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, je potrebno z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se morata strinjati naročnik in nadzorni organ, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja pogodbene vrednosti oziroma kakršnegakoli drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe del za čas prekinitve.


V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom s strani pristojnih organov bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi taka prekinitev trajala do 30 dni, izvajalec nima pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti do povračila kakršnekoli škode iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe del za čas prekinitve.


Pogodbena obveznost izvajalca je izpolnjena takrat, ko je uspešno opravljena primopredaja oz. odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri primopredaji in pridobljeno uporabno dovoljenje, skladno s 6. členom te pogodbe, ter naročniku predano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 19. členom te pogodbe.



Predaja in prevzem pogodbenih del

  1. člen


Naročnik se zavezuje izvedena dela prevzeti najkasneje v 10 dneh po prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema naročnik sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu.


Xxxxxxxxxx in kakovostni prevzem pogodbenih del (primopredaja) se opravi s prevzemnim/primopredajnim zapisnikom za izvedena dela. Prevzemni/primopredajni zapisnik, na podlagi kakovostno izvedenih del ter vseh potrebnih priloženih listin, podpišejo predstavnik naročnika, predstavnik izvajalca in predstavnik nadzornega organa. Kakovostni prevzem se izvede po predpisih, strokovnih normah in standardih, veljavnih ob prevzemu.


V prevzemni/primopredajni zapisnik se vpišejo predvsem naslednje ugotovitve prevzema:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in končanja del ter prevzema del (v primeru zamude se navede tudi ta in odgovornost zanjo);

- kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;

- končno vrednost izvedenih del;

- predane listine in dokumenti;

- datum in ura prevzema del.


Morebitne napake se torej vpišejo v prevzemni/primopredajni zapisnik, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.





Izvajalec mora sodelovati tudi pri postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja, kar pomeni, da mora:

- zagotoviti vso potrebno tehnično dokumentacijo, ki bo priloga vloge iz naslednje alineje (izjavo, s katero nadzorni organ potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe, ki so skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem; gradbeni dnevnik; dokazilo o zanesljivosti objekta; projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta; druge podatke in dokazila, če to določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon);

- sodelovati pri tehničnem pregledu z navzočnostjo svojih predstavnikov;

- v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti odpraviti le-te.



Način obračuna in rok plačila

  1. člen


Obračun se bo izvedel na podlagi potrjenih mesečnih situacij, izstavljenih v višini izvedenih del, ugotovljenih s stopnjo gotovosti in potrjenih s strani gradbenega nadzora ter končne situacije/končnega obračuna, ki se izda v največ 30 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja.


Situacije morajo biti predhodno usklajene z dokumentom o dejansko izvršenih količinah-knjigo obračunskih izmer in cenami iz predračuna izvajalca. Situacije morajo biti izstavljene v obliki, kot je predvidena v popisu del, ki je bil izpolnjen kot predračun za predmetno javno naročilo.


Vsako situacijo morata pred izplačilom potrditi naročnik in gradbeni nadzor, in sicer v 8 dneh od evidentiranega prejema pravilno izdanega dokumenta, nato pa se pošlje v izplačilo preko e-računa investitorju. Situacijo, ki ob prejemu ni tako potrjena, lahko investitor brez obrazložitve zavrne. V kolikor naročnik ne bo soglašal z višino situacije ali posameznimi postavkami, jo bo potrdil v nesporni višini, glede spornega zneska pa v roku 8 dni svojo pisno utemeljitev posredoval izvajalcu.


Investitor bo posamezno potrjeno situacijo izplačal v višini 90 % vrednosti le-te, preostalih 10 % vrednosti, ki veljajo kot zadržani znesek, pa na podlagi končne situacije/končnega obračuna, ki se izda po izpolnitvi celotne pogodbene obveznosti izvajalca, skladno s četrtim odstavkom 5. člena te pogodbe.


V kolikor izvajalec nastopa s partnerji ali podizvajalci in v kolikor posamezen partner ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo, morajo biti k vsaki situaciji priloženi:

- specifikacija izvajalčevih stroškov in stroškov partnerjev ali podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo ter

- potrjeni originalni izvodi računov podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo.


Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) je potrebno s proračunskimi uporabniki poslovati izključno v elektronski obliki, kar pomeni, da morajo biti vsi računi/situacije izstavljeni v e-obliki.


Investitor bo posamezno potrjeno situacijo poravnal 30. dan po prejemu pravilno izdanega dokumenta oziroma skladno s plačilnim rokom, opredeljenim v veljavnem zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, z

nakazilom na poslovni račun izvajalca št. ________________________, odprt pri _______________________ in na poslovne račune partnerjev ali podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo. Na vsakem dokumentu mora biti navedena številka te pogodbe.


Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo s priloženo potrjeno situacijo. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plačila prvi naslednji delovni dan, ki sledi roku zapadlosti. V primeru zamude plačila lahko izvajalec oz. partner ali podizvajalec, ki je zahteval neposredno plačilo, zahteva zakonite zamudne obresti.



Nastopanje s podizvajalci

  1. člen


Pri izvedbi obveznosti iz te pogodbe lahko sodelujejo samo podizvajalci, k jih je izvajalec prijavil.


Poleg svoje situacije mora izvajalec, ki nastopa s podizvajalci, v kolikor podizvajalec to zahteva, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. V kolikor podizvajalec to zahteva, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika in sofinancerja, da na podlagi potrjenega računa, ki ga je izdal podizvajalec, obveznost plača neposredno podizvajalcu.


Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom te pogodbe.


V kolikor zahteva podizvajalca ni predložena ob prijavi podizvajalca, je neposredno plačilo mogoče samo še na podlagi 631. člena OZ, po katerem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- pripoznanje izvajalca o obstoju podizvajalčeve terjatve do izvajalca;

- podizvajalčeva terjatev do izvajalca mora biti dospela;

- izvajalčeva terjatev do naročnika in sofinancerja mora biti dospela;

- obe terjatvi se morata nanašati na ista dela (morata biti koneksni);

- podizvajalec mora zahtevati plačilo od naročnika in sofinancerja, pri čemer je ta zahtevek lahko podan šele ob zapadlosti terjatve.


Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec zamenja podizvajalca ali vključi novega, mora naročniku predložiti:

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu, če ta to zahteva

  • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če ta to zahteva ter

  • izpolnjen ESPD, ki ga mora novi podizvajalec podpisati in žigosati.


Naročnik izvajalcu potrdi vključitev novega podizvajalca takoj, ko dobi vse za to potrebne podatke. V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca dodatka k tej pogodbi ni potrebno sklepati.


Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega, če:

- ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali

- bi to lahko vplivalo na nemoteno izvedbo predmeta pogodbe.


Naročnik mora v najkrajšem možnem času o morebitni zavrnitvi obvestiti izvajalca.


V primeru, da izvajalec zamenja podizvajalca, katerega referenca je bila predložena v ponudbi, mora že ob prijavi novega podizvajalca za tega predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela kot zamenjani podizvajalec.



Obveznosti izvajalca

  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da:

- ima v skladu z veljavno zakonodajo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali sofinancerju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti – z zavarovalno polico št. ________________ pri Zavarovalnici ____________, ki krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti gospodarskega subjekta in pri njem zaposlenih ter je veljavna za obdobje, ko se bo izvajal predmet pogodbe;

- bo podajal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo investicije;

- razpolaga z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov za izvajanje pogodbenih del;

- bo pred pričetkom del skrbno in podrobno preučil vso prejeto dokumentacijo in zemljišče, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe ter naročnika opozoril na vse pomanjkljivosti in nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;






- bo izdelal načrt organizacije gradbišča skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 (54/09-popr.) in 61/17-GZ) in pred začetkom del postavil gradbiščno tablo (ta mora biti nameščena na gradbišču na vidnem mestu ves čas trajanja gradnje) ter gradbišče ogradil in zavaroval v skladu z načrtom organizacije gradbišča – varnostni načrt št. _________ z dne ____________, ki ga je izdelalo podjetje _________________ (v nadaljnjem besedilu: varnostni načrt);

- bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov ter s tem povezane težavne okoliščine;

- bo gradbišče uredil v skladu z varnostnim načrtom in pri izvajanju gradnje skrbel za to, da bo zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice;

- bo zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečeval čezmerne obremenitve okolja;

- bo poskrbel za ustrezno zaščito objekta in opreme, novo vgrajenih izdelkov ipd. pred morebitnimi poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja pogodbenih del – nastalo škodo mora poravnati v lastno breme;

- bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva pred požarom, varovanja premoženja, zavarovanja gradbišča in dostopov na gradbišče, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzel popolno odgovornost;

- bo izbiral tehnološke in delovne procese, ki povzoročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte;

- bo med gradnjo izvajal monitoring in delo organiziral tako, da bo upošteval navodila iz aktualne zakonodaje in projektne dokumentacije PZI;

- bo vgrajeval samo gradbene materiale in proizvode, ki so bili dani na trg ali jim je bila omogočena dostopnost na trgu v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- bo za vgrajene materiale in proizvode ter izvedena dela naročniku na njegovo zahtevo predložil predpisane izjave o skladnosti, ateste, certifikate, laboratorijske preiskave vgrajenih materialov in/ali opravil predpisane preizkuse;

- bo nadzornemu organu vsaj 14 dni vsakokrat pred pričetkom posamezne vrste del v potrditev predložil tehnološki elaborat, skladno s splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji (Splošni in posebni tehnični pogoji SCS 1989 z dodatki);

- bo pravočasno obveščal nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;

- bo naročniku v roku 1 meseca po sklenitvi te pogodbe predložil program preiskav notranje in zunanje kontrole kakovosti na osnovi določil tehnične regulative;

- bo k vsaki mesečni situaciji priložil poročilo o napredovanju pogodbenih del;

- bo naročniku omogočil, da lahko kadarkoli preveri, kateri delavci izvajajo pogodbena dela – vsak delavec na gradbišču je dolžan podati naročniku verodostojne podatke;

- bo sproti vodil knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvedenih del tj. za določitev stopnje gotovosti del;

- bo na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel le-te v skladu z veljavnimi predpisi in navodili naročnika;

- bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, in redno odvažal vse gradbene odpadke in ostale material;

- bo naročniku predložil vse potrebne dokaze o hranjenju, oddaji in prevzemu gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja veljavnih predpisov;

- bo sproti odstranjeval z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo;

- bo odpadke hranil ločeno po vrstah, še posebej morajo biti ločeni nevarni odpadki;

- bo po končani gradnji odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstranil in očistil odpadke ter gradbišče ustrezno uredil (finalno čiščenje gradbišča po končanih delih je tako organizacijsko kot finančno skrb izvajalca) – pred pričetkom del je izvajalec dožan evidentirati nulto stanje območja, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe in nato po končanih delih na svoje stroške le-to povrniti v prvotno stanje (zemljišča, dovozne poti, vsi bližnji objekti in druga inrastruktura, na katerih pri izvajanju predmeta pogodbe pride do postranske škode);



- bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje naročnika;

- bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih del;

- bo ščitil interese naročnika;

- bo izvedeni predmet pogodbe izpolnjeval vsa določila od vključno 15. do vključno 24. člena GZ.



Obveznosti naročnika

  1. člen


Naročnik se zavezuje, da:

- bo izvajalcu predal vso potrebno dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del;

- bo z izvajalcem sodeloval s ciljem, da se prevzeta pogodbena dela izvedejo kakovostno in pravočasno;

- bo izvajalca tekoče obveščal o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih pogodbenih del;

- bo ob uveljavitvi finančnega zavarovanja o tem obvestil predstavnika izvajalca po e-pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od uveljavitve.



Kakovost in reklamacije

  1. člen


Izvajalec jamči, da so izvedena dela ob sprejemu in izročitvi v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo oziroma uporabo, določeno s to pogodbo.


Izvajalec mora pogodbena dela izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci. V primeru morebitne menjave posameznih kadrov, navedenih v tej pogodbi, mora izvajalec naročniku predložiti v predhodno potrditev nov predlog, vključno z vsemi dokazili, zahtevanimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki potrjujejo usposobljenost novega kadra.


Vsa dobavljena oprema mora biti nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).


Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.


Reklamacije v zvezi z izvedenimi deli (očitne napake) bo naročnik izvajalcu podal pisno v obliki zapisnika takoj po opravljenem pregledu v navzočnosti obeh pogodbenih strank. Napake, ki jih bodo ob pregledu ugotovili predstavniki pooblaščenih oseb, mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga dogovori z naročnikom.


V kolikor se na predmetu te pogodbe pokažejo napake, ki jih ni bilo mogoče odkriti pri običajnem pregledu (skrite napake) in ki niso take, da bi bilo delo neuporabno, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati, da napako odpravi v primernem roku, pri čemer mora izvajalca obvestiti o napaki najkasneje v 1 mesecu po tem, ko je bila napaka odkrita, najkasneje pa v 2 letih od primopredaje. Če izvajalec v postavljenem roku napake ne odpravi, jo lahko naročnik po lastni izbiri odpravi na njegov račun ali zniža kupnino ali odstopi od pogodbe,

v vsakem primeru pa ima tudi pravico do povračila škode. Naročnik in sofinancer ne moreta odstopiti od pogodbe v primeru neznatne napake.


Dela, za katera se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od navedb v ponudbeni dokumentaciji izvajalca, bodo zavrnjena. Enako velja za katerikoli dokument, ki bi moral biti priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.





Garancijski rok in garancijsko vzdrževanje

  1. člen


Izvajalec odgovarja za napake in pomanjkljivosti pri izvedenih delih v naslednjih garancijskih rokih:

  • za solidnost gradnje in konstrukcije najmanj 10 let (662. člen OZ);

  • za kakovost izvedenih del najmanj 5 let;

  • za kakovost vgrajenih izdelkov, uporabljenega materiala in dobavljene opreme jamči izbrani ponudnik za čas in v obsegu, ki ga nudijo proizvajalci le-teh.

Navedeni garancijski roki začnejo teči z dnem izdaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.


Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pokažejo med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala skladno s to pogodbo.


Rok za odpravo napak je 15 dni od prejema poziva naročnika, razen v primerih, ko to po pravilih stroke ni mogoče, v tem primeru pa je izvajalec dolžan odpraviti napako v primernem roku, o katerem mora naročnika nemudoma obvestiti.


Če izvajalec v postavljenem v roku iz prejšnjega odstavka napake ne odpravi, jo lahko naročnik po lastni izbiri odpravi na njegov račun.


Po zaključenem posegu mora izvajalec naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in morebitna opažanja.


Če je objekt v garancijskem roku bistveno popravljen oziroma uporabljen material zamenjan, začne garancijski rok teči znova in je izvajalec dolžan naročniku predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.



Višja sila

  1. člen


Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni, nepričakovani in izredni dogodki ali okoliščine (udar strele, žled, neurja, povodenj, potres, požar, epidemije, vojno stanje, karantenske omejitve, trgovske blokade in ukrepi oblasti), ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti


Pogodbena stranka je dolžna pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastanku višje sile v največ 2 delovnih dneh po nastanku le-te.


Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti izvajanje minimalnih del za izredne razmere.


Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti, če je razlog višja sila, vendar le za čas trajanja višje sile. Nastop višje sile prav tako oprošča izvajalca obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti v času višje sile.



Veljavnost pogodbe

  1. člen


Ta pogodba je veljavna, dokler gradnja, vključno z vsemi postopki, ni izvedena, torej do izvršitve.






Varovanje podatkov

  1. člen


Pogodbene stranke se zavezujejo, da z morebitnimi osebnimi podatki ne bodo upravljale v nasprotju z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in bodo pri varovanju podatkov ravnale v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas veljavnosti te pogodbe, kot tudi za čas po tem.


Za poslovno skrivnost štejejo podatki in dokumentacija, ki se nanašajo na predmet pogodbe, zato pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi.
Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Poslovna skrivnost se mora varovati tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe do preklica s strani pogodbenih strank oziroma dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni.


Pogodbene stranke so seznanjene, da sta naročnik in investitor zavezanca po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06-ZDavP, 23/14, 50/14, 19/00-xxx.XX, 102/15 in 7/18) in da so lahko ta pogodba ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.


V primeru kršitve zgoraj navedenih določb je kršitelj odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.



Pogodbena kazen

  1. člen


Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v rokih in skladno z določili iz 5. člena te pogodbe, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % od pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji/končnem obračunu.


V primeru, da ima naročnik zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca stroške in/ali škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu pogodbenih obveznosti. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.



Razdrtje pogodbe

  1. člen


V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe, posebej pa v primeru, ko:


- izvajalec odkloni opravljanje dogovorjenih del ali prekine z izvajanjem pogodbenih del brez pisnega soglasja naročnika ali

- naročnik ugotovi, da izvajalec malomarno opravlja pogodbena dela (ne izvaja prevzetih pogodbenih del strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo) ali

- naročnik ugotovi, da izvajalec nepravočasno opravlja pogodbena dela (ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbeno določenem roku, niti v naknadno s strani naročnika določenem primernem roku oz. ne izvaja pogodbenih del skladno s terminskim planom, dogovorjenim z naročnikom) ali

- izvajalec ne sodeluje z naročnikom, ne upošteva njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev ter ne izvršuje pogodbenih del gospodarno, v korist naročnika ali


- izvajalec sproti ne obvešča naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,

lahko naročnik in investitor to pogodbo odpoveta brez odpovednega roka. V teh primerih je naročnik dolžan pisno obvestiti izvajalca.


Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik in investitor ne glede na določbe OZ odstopita od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz pogodbe o EU, pogodbe o delovanju EU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom pogodbe o delovanju EU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.


Izvajalec ima v primeru razdrtja pogodbe pravico do plačila dotlej kakovostno izvedene pogodbene obveznosti, naročniku in investitorju pa je dolžan poravnati vso škodo, ki sta jo zaradi tega utrpela, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje pogodbene obveznosti določil novi izvajalec, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.



Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

  1. člen


Zadržana sredstva, določena v tretjem odstavku 7. člena, se obravnavajo kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Unovčitev finančnega zavarovanja je upravičena v naslednjih primerih in višinah:

Primer

Višina

Če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v pogodbeno določenem roku.

V višini pripadajoče pogodbene kazni.

V kolikor višina ni zadostna, se upoštevajo določbe iz 16. člena te pogodbe.

Unovčitev finančnega zavarovanja v tem primeru ni pogojena s pravočasnim obračunom pogodbene kazni.

Če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v ustrezni kvaliteti.

V višini:

  • stroškov dokončanja po tretji osebi in/ali

  • manjvrednosti izvedenih del in

  • vse škode, ki jo je dodatno utrpel naročnik (odvetniški stroški ipd.).

Če izvajalec pravočasno ne predloži ali sploh ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V višini celotnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

  1. člen


Izvajalec mora naročniku ob primopredaji del oziroma najkasneje v 3 delovnih dneh po primopredaji, kot pogoj za izplačilo zadnjih 10 % vrednosti z DDV, kot izhaja iz končnega obračuna, predložiti originalno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki ga izda banka ali zavarovalnica, in sicer v višini 5 % od končne vrednosti z DDV, kot izhaja iz končnega obračuna.






Finančno zavarovanje se predloži skladno z garancijskim rokom za solidnost gradnje in konstrukcije, in sicer se najprej predloži finančno zavarovanje z veljavnostjo 5 let. Pred iztekom veljavnosti prvotno predloženega finančnega zavarovanja mora izvajalec naročniku predložiti novo finančno zavarovanje ali podaljšanje prvotno predloženega za naslednjih 5 let in 30 dni.


Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj za izpolnitev pogodbene obveznosti.


Finančno zavarovanje lahko naročnik v svojem imenu ali imenu investitorja unovči pod naslednjimi pogoji:

- če izvajalec ne izvršuje garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tej pogodbi oz. če izvajalec v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal uporabnost predmeta naročila v garancijskem roku, ne izvrši svoje obveznosti, in sicer v primeru in v višini:

  • nastale škode, ki jo naročnik lahko izkaže,

  • xxxxxxxx, ki jih je utrpel naročnik,

  • nastanka obveznosti pogodbene kazni ali druge terjatve.

Če naročnik in investitor do izvajalca nimata terjatve ali če sta svojo terjatev že lahko pobotala iz drugih virov, potem unovčenje finančnega zavarovanja ni možno.


Unovčitev finačnega zavarovanja je upravičena v naslednjih primerih in višinah:

Primer

Višina

K odpravi napak ni bilo pristopljeno.

V višini:

  • odprave napak po tretjem ali

  • manjvrednosti izvedenih del in

  • škode, ki jo je utrpel naročnik (odvetniški stroški, manipulativni, materialni stroški ipd.)

K odpravi napak je bilo pristopljeno, napake niso bile v celoti odpravljene.

V višini:

  • odprave napak po tretjem ali

  • manjvrednosti izvedenih del in

  • škode, ki jo je utrpel naročnik (odvetniški stroški, manipulativni, materialni stroški ipd.)



Pooblaščene osebe

  1. člen


Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Xxxxxx XXXXXX, tel.: 01/0000 000, e-naslov: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx, predstavnik naročnika je Xxxx XXXXXX;

predstavnika investitorja po tej pogodbi sta Xxxxx XXXXXXXX in Rok PENEC;

predstavnik/ca izvajalca po tej pogodbi je _______________, tel.: ___________, e-naslov: _____________.


V primeru morebitne menjave katere od oseb iz prejšnjega odstavka tega člena mora pogodbena stranka o tem obvestiti drugo pogodbeno stranko. Sklepanje dodatka k pogodbi v tem primeru ni potrebno, kar pa ne velja za menjavo oseb, navedenih v tretjem in petem odstavku tega člena. V primeru menjave katere od oseb iz naslednjega odstavka tega člena, je potrebno naročniku predložiti vso potrebno dokumentacijo, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bila ta pogodba sklenjena, in počakati na naročnikovo soglasje.


Za vodjo gradnje se imenuje __________________, _________, IZS ID: _______; za pooblaščenega inženirja ali vodjo del za vodenje posameznih del za zahtevne objekte s področja gradbeništva se imenuje ___________, _________, IZS ID: _______.


Tehnično osebje iz prejšnjega odstavka mora biti stalno prisotno:

- na gradbišču v času izvajanja predmeta pogodbe;

- na vseh operativnih sestankih;

- na vseh inšpekcijskih, strokovno tehničnih in tehničnih pregledih ter pri pridobivanju uporabnega dovoljenja.



Za strokovni nadzor nad gradnjo je naročnik pooblastil podjetje ________________, s strani katerega je za vodjo nadzora imenovan ____________, _________, IZS ID: ________; za nadzornika za gradbena dela imenovan ____________, _________, IZS ID: _______, za nadzornika za elektroinstalacijska dela imenovan ____________, __________, IZS ID: ________ in za nadzornika za strojnoinstalacijska dela imenovan _____________, __________, IZS ID: ________.



Protikorupcijska klavzula

  1. člen


Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.


Pogodbene stranke so dolžne spoštovati določbe o omejitvi poslovanja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2).



Socialna klavzula

  1. člen


Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.


Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.



Končne določbe

  1. člen


Pogodbene stranke si bodo prizadevale morebitne nesporazume primarno reševati z medsebojnim dogovarjanjem. Če v takem primeru dogovor ne bi bil mogoč, si bodo prizadevale nesporazum rešiti z mediacijo oziroma drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Šele, če tudi ta dogovor ne bi bil mogoč, se zadeva preda v reševanje stvarno in krajevno pristojnemu sodišču.


Pogodbene stranke so sporazumne, da ima v primeru spora najvišjo moč za presojanje ta pogodba in z njo povezana dokumentacija javnega naročila ter vsa projektna dokumentacija, šele nato pa ostali predpisi.



V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.


Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.


Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank.


Pogodba je podpisana v 5 enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po 1 izvod, investitor pa 3 izvode.



Prilogi: - priloga št. 1: obrazec ponudbe št. _________ z dne ________

- priloga št. 2: popis del (predračun) z dne ___________



Izvajalec: Naročnik:


V __________, dne _________ V Grosupljem, dne ________


___________________________ OBČINA GROSUPLJE


__________ xx. Xxxxx XXXXXX

Direktor Župan


Investitor:


V Ljubljani, dne _________


REPUBLIKA SLOVENIJA

DIREKCIJA RS ZA VODE


Xxxxx XXXXXXXX

Direktor






















Priloga št. 10: VZOREC ZAVAROVANJA



Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758


Glava s podatki o garantu ali SWIFT ključ


Za: Občina Grosuplje, Xxxxxxxx xxxxx 0, 1290 Grosuplje

Datum:       (vpiše se datum izdaje)


VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe


ŠTEVILKA:       (vpiše se številka garancije/zavarovanja)


GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)


NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)


UPRAVIČENEC: Občina Grosuplje, Xxxxxxxx xxxxx 0, 1290 Grosuplje


OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. 351-6/2015, št. objave na portalu javnih naročil: _________ z dne _________, katerega predmet je “izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok”


ZNESEK IN VALUTA: 177.800,00 EUR


LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)


JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski


OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)


KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.


DATUM VELJAVNOSTI:       DD.MM.LL (vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila)


STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)


Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.




Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

  1. xxxxxxxx garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

  2. izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe.


Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.


Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.


Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


garant (žig in podpis)









































Priloga št. 11: VZOREC ZAVAROVANJA



Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758


Glava s podatki o garantu


Za: Občina Grosuplje, Xxxxxxxx xxxxx 0, 1290 Grosuplje

Datum:       (vpiše se datum izdaje)


VRSTA: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku


ŠTEVILKA:       (vpiše se številka garancije/zavarovanja)


GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)


NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije-izbranega ponudnika)


UPRAVIČENEC: Občina Grosuplje, Xxxxxxxx xxxxx 0, 1290 Grosuplje


OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz Pogodbe za JN št. 351-6/2015 (JR-19/_), sklenjene dne _________ za “izgradnjo zadrževalnika visokih voda Veliki potok”


ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)


LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)


JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski


OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)


KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)


DATUM VELJAVNOSTI:       DD.MM.LL (vpiše se datum zapadlosti garancije)


STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)


Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.


Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.


Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.


Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant (žig in podpis)

Document Metadata

Filed: November 4th, 2019