OBČINA PESNICA OBČINSKA UPRAVA Pesnica pri Mariboru 43/a 2211 Pesnica pri Mariboru  02/654 23 09; Fax.: 02/654 23 19; e-mail: obcina.pesnica@pesnica.si;

OBČINA PESNICA OBČINSKA UPRAVA Pesnica pri Mariboru 43/a 2211 Pesnica pri Mariboru  02/000 00 00; Fax.: 02/000 00 00; e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx;

OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, ki jo zastopa župan, Xxxxxxxxx XXXXXXXXX,dipl. inž. (v nadaljnjem besedilu naročnik)

Davčna številka: SI 51503492;

Matična številka: 5884098;

in

________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________. (v nadaljnjem besedilu izvajalec)

ID za DDV: _______________;

Matična številka: __________;

Transakcijski račun št.: _______;

skleneta

GRADBENO POGODBO št. 956-4/2018-12

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

• Da je bil v skladu s 40. členom ZJN-3, v Uradnem listu RS - Portal javnih naročil, z dne 9.7.2018 pod št. objave JN004664/2018-W01, objavljen javni razpis gradenj male vrednosti, po odprtem postopku, za investicijsko vzdrževalna dela na odsekih javnih poti v Jakobskem dolu, vsi odseki v skupni dolžini 2.298 m;

• Da je izvajalec uspešno kandidiral na javnem razpisu z vlogo št. _________ ;

• Da je naročnik priznal sposobnost izvajalcu in izbral njegovo ponudbo kot ekonomsko najugodnejšo ter o tem obvestil ponudnike na portalu javnih naročil z dne ____________ .

2. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik xxxx xxxxxxxxx v izvedbo investicijsko vzdrževalna dela na odsekih javnih poti:

- JP št. 811011 Johanez – Križan od km. 0+425 do km 0+845 v dolžini 420 m,

- JP št. 810751 Šuman – Komperšak od km. 0+185 do km 0+746 v dolžini 561 m,

- JP št. 810752 Dužič – Kraner od km. 0+000 do km 0+420 v dolžini 420 m,

- JP št. 811031 Krajnc – Pučko - Čep od km. 0+585 do km 0+745 v dolžini 160 m,

- JP št. 811032 Maček – Kos od km. 0+000 do km 0+351 v dolžini 351 m in

- JP št. 810811 Fliser – Šumenjak od km. 0+000 do km. 0+386 v skupni dolžini 386 m.

Investicijsko vzdrževalna dela se izvajajo po izvedbenem načrtu za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del št. 352, z datumom junij 2017, ki ga je izdelalo podjetje ING - BIRO d.o.o., Slatinski dol 16, 2201 Zgornja Kungota in izvedbenem načrtu za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del št. 356, z datumom februar 2018, ki ga je izdelalo podjetje ING - BIRO d.o.o., Xxxxxxxxx dol 16, 2201 Zgornja Kungota.

3. člen

Pred pričetkom izvajanja del mora naročnik izvajalcu del izročiti:

- lokacijsko informacijo,

• odobreno projektno dokumentacijo,

• pripravljeno gradbišče – traso z dovoznimi potmi in

• podatke o nadzorniku.

3. OBVEZNOSTI IZVAJALCA DEL

4. člen

Izvajalec del se s podpisom te pogodbe zavezuje:

• Da bo investicijsko vzdrževalna dela iz 2. člena te pogodbe izvajal v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi, v skladu z opisom del iz ponudbe in po določbah te pogodbe;

• Da bo kadar koli omogočil pooblaščenim uslužbencem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Računskega sodišča, naročniku in drugim pristojnim organom dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije vezane na izvedena vzdrževalna dela v javno korist in vpogled vanjo;

• Da bo predpisano dokumentacijo vodil dosledno in pravočasno ter jo hranil najmanj do konca leta 2023;

• Da bo dela izvajal po terminskem planu, ki ga predlaga izvajalec, sprejme in potrdi pa naročnik ter z gradbenimi deli končal najkasneje do 30.09.2018 in odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnem pregledu najkasneje do 15.10.2018;

• Da bo zagotovil ustrezno revizijsko sled; Revizijska sled vključuje podatke o tem kdo in kako izvaja projekt; knjigovodsko evidenco o dejansko nastalih izdatkih; dokazila (npr. računi); tehnične specifikacije; finančni načrt projekta; poročila; izbirne postopke in drugo;

5. člen

Izvajalec del bo pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del iz 2. člena te pogodbe vključil naslednje podizvajalce:

1. ____________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

2. ____________________________________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Izvajalec, mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, v katerih morajo biti urejene obveznosti in pravice vezane na izvedbo te pogodbe. Izvajalec in podizvajalci morajo v podizvajalski pogodbi navesti obveznost podizvajalca, da mora le ta naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, v 5 dneh po spremembi predložiti:

– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

6. člen

Podizvajalec ____________________________________ iz 5. člena te pogodbe bo izvedel naslednja dela: __________________________________________________________________________

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del)

7. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije izvedena dela in dobavljeno blago ali opravljene storitve plačuje neposredno podizvajalcem.

4. POGODBENA CENA DEL

8. člen

Vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena s ponudbo izvajalca štev.: _________, z dne _______, ki je sestavni del te pogodbe. Vrednost del z vključenim DDV po tej pogodbi znaša __________ €, z besedo: ________________________evrov __/100. Cene po enoti mere so nespremenljive do konca gradnje.

Pogodbena vrednost je določena v fiksnem znesku. Po nastanku razlogov bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi za plačilo razlik pogodbene vrednosti. Naročnik bo obračunana dela z mesečnimi situacijami plačal na transakcijski račun izvajalca štev.: ___________________, odprt pri ___________________________.

5. OBRAČUN DEL

9. člen

Izvedena dela bo izvajalec obračunaval z začasnimi mesečnimi in končno obračunsko situacijo po pogodbenih določilih in dejansko vgrajenih količinah zadnjega v mesecu za izvedena dela v tekočem mesecu, oz. v 8 dneh po dokončanju del s končno situacijo.

K obračunski situaciji izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico korekcije priložene situacije, kar pa ne zadrži izplačila za nesporni znesek situacije.

Sporne postavke razčistita pogodbeni stranki in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji. Končni obračun mora izvajalec predati naročniku najkasneje v osmih dneh po dokončanju pogodbenih del. Za presežena dela, več dela in nepredvidena dela sta dolžna naročnik in izvajalec skleniti, pred pričetkom del, dodatek k osnovni pogodbi na podlagi izvedenega postopka opredeljenega v 5. odstavku 46. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Več dela, ki so enaka rednim storitvam in se izvajajo v večjem obsegu, se obračunajo po cenah iz ponudbenega predračuna.

10. člen

Gradnja in vzdrževanje cest spada med oproščene dejavnosti naročnika, od katere nima pravice do odbitka DDV, zato izvajalec obračuna in odvede DDV. Račun se izstavi z obračunanim DDV-jem.

6. ZAVAROVANJE PLAČILA IN PLAČEVANJE DEL

11. člen

Izvajalec del mora naročniku najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po prevzemu odsekov cest iz 2. člena te pogodbe izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini pet odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec ne izroči zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo naročnik zadržal zapadla plačila za izvedena dela, v vrednosti garancije.

Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

12. člen

Naročnik bo nesporne zneske začasnih ali končne obračunske situacije plačal v roku 30 dni po prispetju s strani nadzornika in naročnika potrjene situacije. Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca.

Naročnik lahko, če mu dopuščajo likvidnostne možnosti proračuna, poravna izvajalcu nesporni znesek začasne ali končne situacije pred potekom plačilnega roka. V tem primeru mu izvajalec prizna popust, ki je 1% višji od najugodnejše obrestne mere, ki se doseže z vezavo depozitov od 61 do 90 dni pri banki.

13. člen

V primeru zamude plačila iz 8. člena pogodbe bo izvajalec zaračunal zakonske zamudne obresti. Rok plačila zamudnih obresti je 30 dni od prispetja obračuna.

7. ROKI

14. člen

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem pogodbenih del pričeti takoj po veljavnosti te pogodbe. Izvajalec bo prevzeta dela izvedel najkasneje do 15.10.2018. V primeru prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za končanje del, bo naročnik zadržal vsa zapadla plačila za izvedena dela.

Naročnik opravi popis neizvedenih del in jih lahko naroči pri drugem izvajalcu.

8. KVALITETA DEL

15. člen

Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe po projektni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe, po veljavnih standardih in tehničnih predpisih, v skladu z opisom del iz ponudbe in po določbah te pogodbe.

V slučaju spora o kvaliteti uporabljenega materiala je merodajen izvid pooblaščenega zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij. Stroške zavoda založi predhodno naročnik, definitivno pa jih plača tista pogodbena stranka, katere mnenje je z izvidom zavoda ovrženo.

9. PREDAJA IN PREVZEM DEL

16. člen

Naročnik bo najkasneje v 8 dneh po tem, ko je pisno obveščen o dokončanju del in bo prejel od izvajalca vsa dokazila iz 16. člena Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah izvedel pregled izvedenih del.

Šteje se, da je primopredaja objekta izvedena, ko naročnik izda dovoljenje za izročitev cestnega-ih odseka-kov v neomejeno uporabo.

Če se prične odsek ceste uporabljati pred predajo v neomejeno uporabo, se smatra, da ga je naročnik prevzel z dnem, ko je bil pisno obveščen o dokončanju del in so mu bila predana vsa dokazila iz 16. člena Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah ter od tega dne teče garancijski rok.

10. GARANCIJSKA DOBA

17. člen

Garancijski rok za izvedena dela po tej pogodbi traja ___leta od dneva predaje odseka ceste v neomejeno uporabo. V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti vse hibe, ki bi nastale na objektu iz drugega člena te pogodbe po njegovi krivdi in niso posledica rabe objekta.

11. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev xxxxx xxx

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

12. VARSTVO PRI DELU

19. člen

V primeru skupnega gradbišča, se v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – ZVZD-1) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), izvajalci dogovorijo za skupne varstvene ukrepe v skladu z medsebojnim pisnim dogovorom.

13. REŠEVANJE SPOROV

20. člen

V kolikor kljub prizadevanju pogodbenikov ne pride do sporazumne rešitve spora, se spor rešuje pred skupaj formirano arbitražo. Vsak pogodbenik imenuje enega člana, ta dva pa imenujeta tretjega, ki je obenem predsednik arbitraže.

Za sodno reševanje spora je dogovorjeno pristojno sodišče v Mariboru.

14. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

21. člen

Izvajalec imenuje za skrbnika pogodbe g/ga ___________________________.

Naročnik imenuje za svojega skrbnika pogodbe g. _________________________________.

15. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta za ostala medsebojna razmerja, ki se nanašajo na to pogodbo, uporabljala posebne gradbene uzance.

23. člen

Pogodbenik je dolžan pravočasno pisno obvestiti drugega pogodbenika o vseh njemu znanih oz. dostopnih okoliščinah, ki lahko vplivajo na pravočasno in kvalitetno izpolnitev pogodbe.

24. člen

Pogodba je sestavljena v __ enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda ter začne veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Kraj in datum:	Kraj in datum:
IZVAJALEC:	NAROČNIK:
	OBČINA PESNICA Župan: Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, dipl. inž.

OPOMBA:

Ponudnik v vzorcu pogodbe izpolni vse znane manjkajoče podatke ter vzorec pogodbe na zadnji strani parafira in žigosa!!!

Stran 6 od 6