VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47.

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 47. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na spletni strani Občine Rogatec, po postopku naročila male vrednosti za predmet javnega naročanja:

OPRAVLJANJE STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI ROGATEC S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE DVEH LET (2019 IN 2020)

Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe z zagotavljanjem prevoznosti cest v zimskem obdobju v letu 2019 in 2020 in zajema pluženje in odmetavanje snega ter posipavanje. Zimsko službo je potrebno opravljati skladno z navedbami v prilogi Seznam relacij s prioritetami izvajanja zimske službe po posameznih sklopih, v kolikor bodo izvajalci izvajali zimsko službo na cesti, ki ni navedena v seznamu, naročnik v tem delu njegove storitve ne bo poravnal.

Pri izvajanju zimske službe je zelo pomemben hiter odzivni čas, v ta namen pa tudi redno spremljanje vremenskih razmer, spremljanje stanja zapadlih padavin, ter pravočasni začetek opravljanja del, pa tudi njihovo dokončanje (prevoznost mora biti zagotovljena vsak čas, v kolikor pa to ni mogoče, pa do ur, v katerih se prebivalci odpravljajo v šolo ter na delo ter iz šole/z dela).

Javno naročilo je razdeljeno na sklope, in sicer:

• Sklop 1: Rogatec, Brezovec

• Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas

• Sklop 3: Naselje Tlake

• Sklop 4: Sveti Jurij, Log

• Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log

• Sklop 6: Florijanski most - Strmec

Vsak od sklopov je zaključena celota, za katero posamezen ponudnik odda svojo ponudbo, pri čemer morajo ponudniki v izvajanje prevzeti vsa dela iz tega sklopa. Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi za več sklopov.

Naročnik ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za več sklopov, opozarja, da bodo morali v primeru, da bodo kot najugodnejši ponudnik izbrani v več sklopih, v vseh sklopih zagotavljati kvalitetno in pravočasno izvajanje zimske službe in da dejstvo, da dela izvajajo v različnih sklopih, ne more biti opravičljiv razlog za nekvalitetno izvajanje storitev.

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral po posameznem sklopu, in sicer tako, da bo skladno z merilom ocenjeval le tiste ponudbe, ki bodo prispele za posamezen sklop. Ponudnik, ki odda ponudbo za en sklop, in ponudnik, ki odda ponudbo za več sklopov, sta glede možnosti, da bosta v posameznem sklopu izbrana kot najugodnejši, v enakovrednem položaju.

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, bo naročnik z izbranimi ponudniki sklenil okvirni sporazum za posamezne sklope. V obdobju trajanja okvirnega sporazuma bodo izvajalci izvajali le storitve, ki jih bo naročnik dejansko potreboval in za katere bo naročnik imel zagotovljena finančna sredstva, saj so predmet javnega naročila storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.

Ponudniki morajo sami najti lokacijo za odlaganje snega ter za to pridobiti vsaj ustno soglasje lastnikov. Za morebitne poškodbe na objektih oziroma drugo škodo, ki jo povzroči izvajalec pri opravljanju zimske službe, odgovarja izvajalec sam.

Naročnik ponudnikom svetuje, da si pred oddajo ponudbe ogledajo teren, saj ponudniki oddajajo ponudbo pod predpostavko, da so seznanjeni z vsemi okoliščinami, pomembni za izvajanje predmeta javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenih storitev in ga prilagoditi dejanskim potrebam, ki so odvisne od vremenskih razmer. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od predvidenega.

Ponudnik s predložitvijo ponudbe v predmetnem postopku javnega naročanja pristaja na pogoj, da ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v navedeni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik, kot skrben strokovnjak moral oziroma lahko predvidel.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in zahtevami glede predmeta javnega

naročila, kot so razvidne iz razpisne dokumentacije in prilog.

Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije!

V tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je v nadaljnjem besedilu za okvirni

sporazum uporabljena beseda pogodba.

2 Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb, odpiranje ponudb, ESPD

Ponudbe morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Rok za oddajo ponudb je 26. 11. 2018 do 10.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xx devaId=5162

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 26. 11. 2018 ob 10:01 uri v informacijskem sistemu e- JN, na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek «Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun – povzetek v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec Predračun-popis del pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbeni predračun - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom-popis del - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek

»Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so

oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku

»Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da

bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na spletnih straneh naročnika: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 19. 11. 2018 do 08:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 20. 11. 2018 do 15:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno v točki 2 te razpisne dokumentacije. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije naj bodo podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Ponudba je popolna tudi, če je podpisana elektronsko.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 15. 1. 2019. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe

se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno

dodatno obdobje. ponudbe.

6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Xxxxxxx za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

• določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

• navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 13. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora

predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma

vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v

podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo

iz katere bo razvidno:

− izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

− izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki

jih je oddal podizvajalcem.

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli oznako »ZAUPNO« ali

»POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost

označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za

zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

10 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

V skladu z 90. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve

vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro

izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v osmih (8) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

11. Merilo za izbor

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno podano v ponudbi za posamezni sklop.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

POGOJI ZA SODELOVANJE

12.8. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

12.9. Tehnična sposobnost

Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, in sicer s predložitvijo ustreznih dogovorov ali drugih zagotovil teh subjektov, iz katerih to dejstvo nedvomno izhaja.

Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti, zlasti mehanizacijo in opremo, za kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo javnega naročila, skladno z zahtevami dokumentacije za izvedbo javnega naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmetnega javnega naročila.

Ponudnik sposobnost za kvalitetno izvedbo izkazuje na naslednji način:

- zagotavlja najmanj naslednje tehnične zmogljivosti: traktor (razen sklop 6), tovornjak (sklop 6), plug za sneg ter vso ostalo potrebno opremo za izvedbo javnega naročila.

V kolikor nastopa s podizvajalcem, lahko ta kriterij izpolnjuje ponudnik sam ali pa njegov podizvajalec. V kolikor nastopa v skupni ponudbi, je dovolj, da pogoj izpolnjuje samo en izmed partnerjev skupne ponudbe.

Izjava gospodarskega subjekta, da izkazuje zahtevane tehnične pogoje. Naročnik si pridržuje pravico, da si stroje in opremo ogleda na licu mesta. Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

12.10. Zavarovanje odgovornosti

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja del po tej pogodbi zavarovano odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Naročnik ima pravico kadarkoli v času trajanja te pogodbe s strani izvajalca zahtevati predložitev kopije veljavne zavarovalne police.

V kolikor izvajalec svoje obveznosti po tej pogodbi izvaja s podizvajalci mora imeti vsebinsko enako zavarovanje tudi vsak izmed podizvajalcev ali pa mora zavarovalna polica izvajalca vključevati tudi odgovornost podizvajalcev. V zadnjem primeru mora biti na zavarovalni polici določeno, da so vključeni tudi vsakokratni podizvajalci zavarovalca.

Izvajalec je v skladu z zakonom neposredno odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom javnih cest in drugim osebam.

Dokazilo: Izbrani ponudnik bo moral predložiti fotokopijo veljavne zavarovalne police.

12.11. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora in naročnika. Ponudnik se zavezuje, da bo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev ter Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD

Pogoj mora izpolniti vsak izmed partnerjev.

12.12. Stanje insolventnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka

in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

Pogoj mora v primeru v primeru skupne ponudbe izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, 14/18 v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju: ZPVPJN);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – XXXXX0000 in 13/18)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019; Uradni list

RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11)

- vsa veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

14. Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji

ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. XX00 0000 0000 0000 000, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN XX00000000000000000 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

15. Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale dokumente zahtevane v Navodilih ponudnikom, vse priloge, izpolnjen predračun v prilogi »Predračun- popis del« ter izpolnjen vzorec pogodbe.

Xxxxxx XXXXXXX, l.r.

župan

PONUDBENI POGOJI:

1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 15. 1. 2019.

2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno.

3. Cena je fiksna in nespremenljiva do končanja vseh pogodbenih obveznosti.

Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek Predračun oddajo le ta obrazec, priloga: predračun - popis del se odda v razdelek Druge priloge

Kraj in datum: Podpis in žig ponudnika:

Obvezna priloga: Izpolnjen predračun-popis del

P O N U D B A, št.

Ponudnik:

Naročnik: OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Predmet naročila: »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«

Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

o Samostojno

o Skupno ponudbo

(Ustrezno obkrožite)

V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

2. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka in pristojna finančna uprava

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:

Št.	Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu

pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).

4. Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)

DA NE

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen:

- obrazec Podizvajalci v ponudbi - podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

- izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

Ponudnik, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži obrazca.

Datum: Žig in podpis ponudnika

Ponudnik:

PODIZVAJALCI V PONUDBI

Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec
Količina del
Vrednost del brez DDV
Okvirni roki in kraj izvedbe del
Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA NE ( ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum:

Žig in

podpis podizvajalca:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA

FIZIČNE OSEBE1

Pooblastitelj(ica)

daje soglasje naročniku Občini Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da skladno 75. členom

ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

»Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

IME IN PRIIMEK
(prejšnji priimek)
EMŠO
DATUM ROJSTVA
KRAJ ROJSTVA
OBČINA ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA
STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE
DRŽAVLJANSTVO

Kraj:	Podpis:
Datum:

1 Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo

pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

Pooblastitelj

daje soglasje naročniku Občini Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da skladno 75. členom

ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE
SEDEŽ PRAVNE OSEBE
OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE
MATIČNA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER

Kraj:	Žig:	Podpis:
Datum:

IZJAVA PO 35. ČLENU ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec

s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«

ponudnik: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju

korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnika:

VZOREC POGODBE

OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC,

ki jo zastopa župan Xxxxxx XXXXXXX,univ.dipl.inž.

(v nadaljevanju naročnik) ID št. za DDV: SI 47348429

matična številka: 5883938 in

, ki jo zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID št. za DDV:

matična številka:

skleneta naslednjo

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 430-0009/2018

za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma

za obdobje dveh let (2019 in 2020), za sklop

Uvodne ugotovitve

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sklepata pogodbo po javnem naročilu za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18: ZJN-3) z namenom sklenitve pogodbe za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec za obdobje dveh let (2019 in 2020), za SKLOP , objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. z dne ;

- da izvajalec naročniku zagotavlja izvedbo vseh dejavnosti potrebnih za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in jamči, da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti ter za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;

- da je izvajalec seznanjen s pogoji za uspešno, pravilno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročanja, in nanje nima nobenih pripomb;

Predmet pogodbe

2. člen

Okvirni sporazum, v nadaljevanju pogodba, se sklene za obdobje od 1.1.2019 do 15.3.2019, od 15.11.2019 do 15.3.2020 ter od 15.11.2020 do 31.12.2020, vendar lahko naročnik v primeru zimskih vremenskih razmer od izvajalca zahteva opravljanje storitev zimske službe tudi izven obdobja redne zimske sezone, torej s pričetkom izvajanja storitev zimske službe že pred 15. novembrom oziroma tudi po 15. marcu.

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:

Predmet javnega naročila so storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.

Izvajalec se tudi obvezuje:

− prevzeta dela rednega zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest opravljati po programu, sestavljenem na podlagi normativov in standardov za redno zimsko vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,

− da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela,

− da izvaja dodatna opravila izven tega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje

javna korist,

− da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzornika o pričetku in lokaciji del,

− da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,

− da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,

− da je zavarovan za odgovornosti za škodo iz dejavnosti zimskega vzdrževanja cest, poti in javnih površin, kar pomeni, da bo imel sklenjene zavarovalne police za obdobje trajanja zimske službe, od 1.1.2019-15.3.2019, ter od 15.11.2019-15.3.2020 in od 15.11.2020-31.12.2020

− za stanje prevoznosti cestne mreže in objektov na cestah je izvajalec odgovoren samo za obseg del iz dogovorjenega programa, ki ga je naročnik potrdil in zagotovil za ta dela tudi finančna sredstva,

− dajati tolmačenje o izvršenih pogodbenih delih ter podati kratko poročilo o opravljenih delih,

− izvajalec bo predstavniku naročnika omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in upošteval njegova navodila.

− pisno in pravočasno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko izvršitev nalog.

− izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za postopek sanacije povzročene škode (npr. škoda na elementih ceste oz. opremi, poškodba ograje, avtomobila na parkirišču,…)

− po koncu izvajanja zimske službe, najkasneje do 1. aprila, je potrebno odstraniti ostanek posipnih materialov.

Pogodbena vrednost

3. člen

Cene, po predračunu številka , z dne , brez DDV so za obdobje trajanja okvirnega sporazuma fiksne. Xxxxx na dodano vrednost mora biti obračunan skladno z vsakokratnimi določili Zakona o davku na dodano vrednost.

Skupna predračunska vrednost po predračunu iz prvega odstavka tega člena znaša

EUR in zajema 9,5 % davek na dodano vrednost v

višini EUR.

Naročnik bo imel sredstva zagotovljena v vsakoletnem proračunu Občine Rogatec, proračunska

postavka/konto: 421331; 421332; 421333/408993, 4025030, 4089930.

Obračun del in način plačila

4. člen

Obračun del se vrši po dejansko izvršenih količinah, ki jih je izvajalec dolžan naročniku dokazati tedensko, s predložitvijo dnevnika izvajanja zimskega vzdrževanja, podpisanega s strani g. Xxxxxx Xxxxxxxx, ki je koordinator del in nadzornik kvalitete in količine opravljenega dela s strani naročnika.

Izvajalec bo naročniku za opravljena dela rednega vzdrževanja izstavljal mesečne račune, do 10. v

mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu

Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta posamezni naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

V primeru, da naročnik ugotovi, da storitev ni opravljena oziroma ni opravljena v dogovorjenem obsegu in kvalitetno in tudi po pozivu naročnika izvajalec teh del ne opravi oziroma jih ne opravi v dogovorjenem obsegu in kvaliteti, izvajalec ni upravičen do plačila za to storitev.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek 30. dan od dneva uradnega prejetja (preko sistema E- računi) potrjene situacije s strani nadzornika z vsemi zahtevanimi prilogami, na transakcijski račun izvajalca, št.: , odprt pri .

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev. ALI

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci.

1. [naziv in polni naslov],

2. Zakoniti zastopnik podizvajalca

Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka],

Predmet del: [opis],

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

3. [naziv in polni naslov]

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije

svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil.

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo izvajalec od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za

izključitev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN- 3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Prepoved cesije

6. člen

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Odgovornost za škodo

7. člen

Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili predpisov, ki urejajo izvajanje zimske službe in skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem pogodbenih del povzroči naročniku ali tretjim osebam. Kot škoda je mišljena predvsem škoda, ki je nastala zaradi nerednega ali nevestnega opravljanja zimske službe ter škoda, ki jo povzročijo pri izvajalcu zaposlene osebe naročniku ali tretjim osebam.

O napakah in/ali pomanjkljivostih, ki jih naročnik opazi, je dolžan brez odlašanja pisno obvestiti izvajalca. Po usklajenih ugotovitvah o posredovanih napakah in/ali pomanjkljivostih stranki pogodbe skupaj določita primeren rok za odpravo le-teh.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki jo izvajalec pri izvajanju storitev po tej pogodbi povzroči drugim osebam pri opravljanju dejavnosti. Zato se izvajalec zavezuje vstopiti v vse pravde in nositi vse stroške, ki iz tega utegnejo izhajati.

Zavarovanje

8. člen

Prekinitev del, razdrtje pogodbe ter odstop od pogodbe

9. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Naročnik lahko enostransko odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli odgovornosti za povrnitev škode, ki je zaradi enostranskega odstopa nastala izvajalcu, v primerih če izvajalec:

- ne izpolnjuje več pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-3,

- neupravičeno prekine, ne izvaja ali ustavi dela,

- ne rešuje reklamacij v skladu z določili te pogodbe,

- ne izstavlja računov v skladu z določili te pogodbe,

- tudi po naročnikovem opozorilu ne izpolnjuje določil te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec povrniti naročniku vso morebitno nastalo škodo. Za morebitno nastalo škodo bo naročnik izstavil račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osmih dni.

O odstopu od pogodbe mora pogodbena stranka drugo stranko pogodbe obvestiti pisno z navedbo razloga ali razlogov zaradi katerih odstopa od pogodbe. Odstop od pogodbe velja z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe.

Pooblaščeni predstavniki strank

10. člen

Predstavnik naročnika in skrbnik sporazuma na strani naročnika je Xxxxx Xxxxxx.

Predstavnik izvajalca in oseba, odgovorna za izvajanje tega sporazuma s strani izvajalca je

, tel: , e-pošta: .

O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki predhodno pisno obvestita.

Protikorupcijska klavzula

11. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu

predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Omejitve poslovanja

12. člen

Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

Socialna klavzula

13. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Končna določila

14. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči

o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

15. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le

če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

16. člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

17. člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

18. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa tri izvode.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s 1.1.2019. Sestavni del pogodbe je:

- ponudba z dne ,

- razpisna dokumentacija,

Številka:

Dne:

Številka:

Dne:

NAROČNIK:

IZVAJALEC:

Ponudnik: ……………………………………

PREDRAČUN-popis del, št.

Javno naročilo je razdeljeno na več zaprtih sklopov2. Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. Ponudnik lahko poda ponudbo za en ali več zaprtih sklopov.

Upoštevane so okvirne letne količine. Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh let, leto 2019 in leto 2020.

Sklop 1: Rogatec, Brezovec

Zap. št.	Opis dela	Xxxxx	Predvidena letna količina	Cena enote v EUR brez DDV	Cena letno v EUR brez DDV
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	pluženje ceste	ura	125
2.	posipavanje ceste	ura	40
3.	pluženje in posipavanje ceste	ura	10
4.	SKUPAJ LETNO BREZ DDV
5.	DDV 9,5%
6.	SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas

Zap. št.	Opis dela	Xxxxx	Predvidena letna količina	Cena enote v EUR brez DDV	Cena letno v EUR brez DDV
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	pluženje ceste	ura	250
2.	posipavanje ceste	ura	70
3.	pluženje in posipavanje ceste	ura	20

2 Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru posameznega sklopa, drugače je izločen

iz izbora za posamezen sklop.

4.	SKUPAJ LETNO BREZ DDV
5.	DDV 9,5%
6.	SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 3: Naselje Tlake

Zap. št.	Opis dela	Xxxxx	Predvidena letna količina	Cena enote v EUR brez DDV	Cena letno v EUR brez DDV
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	pluženje ceste	ura	80
2.	posipavanje ceste	ura	20
3.	pluženje in posipavanje ceste	ura	10
4.	SKUPAJ LETNO BREZ DDV
5.	DDV 9,5%
6.	SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 4: Sveti Jurij, Log

Zap. št.	Opis dela	Xxxxx	Predvidena letna količina	Cena enote v EUR brez DDV	Cena letno v EUR brez DDV
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	pluženje ceste	ura	200
2.	posipavanje ceste	ura	70
3.	pluženje in posipavanje ceste	ura	20
4.	SKUPAJ LETNO BREZ DDV
5.	DDV 9,5%
6.	SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log

Zap. št.	Opis dela	Xxxxx	Predvidena letna količina	Cena enote v EUR brez DDV	Cena letno v EUR brez DDV
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	pluženje ceste	ura	80
2.	posipavanje ceste	ura	130
3.	pluženje in posipavanje ceste	ura	10
4.	SKUPAJ LETNO BREZ DDV
5.	DDV 9,5%
6.	SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 6: Florijanski most - Strmec

Zap. št.	Opis dela	Xxxxx	Predvidena letna količina	Cena enote v EUR brez DDV	Cena letno v EUR brez DDV
1	2	3	4	5	6=5x4
1.	pluženje ceste	ura	5
2.	posipavanje ceste	ura	20
3.	pluženje in posipavanje ceste	ura	5
4.	posipni material - pesek	m3	40
5.	posipni material - sol	m3	20
6.	SKUPAJ LETNO BREZ DDV
7.	DDV 9,5%
8.	SKUPAJ LETNO Z DDV

KRAJ

ŽIG

GOSPODARSKI SUBJEKT

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

SEZNAM RELACIJ S PRIORITETAMI IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE PO

POSAMEZNIH SKLOPIH

1. SKLOP: ROGATEC- BREZOVEC

ZŠ	PRIORITETA I.	PRIORITETA II.	PRIORITETA III.
1.	JP 858790 PEŠPOT KAPELA- ŽERAK	BENCINSKI SERVIS - KURILNICA	JP 858870-KAPELA-LORGER- KUČIŠ-VNUČEC
2.	LZ 858120 VRTEC – STIPLOVŠEK (Strmolska)	OBRTNA CONA	JP 858010 XXXXXXXXX-XXXXX ( Celjska)
3.	ŽELEZNIŠKA POSTAJA	JP 858100 - KOCENOVA UL.GERŠAK-KUNEJ	JP 85808 POT CELJSKIH GROFOV-OSET- SPUDIČ
4.	AVTOBUSNA POSTAJA	LC 858160 - LERCHINGERJEVA UL.	LC 358090 –POKOPALIŠČE – ŠTURBEJ- KRAJEK
5.	LZ 358100-AMBULANTA – OBČINA( Steklarska)	LC 858090 - OBRTNIŠKA UL.	HEBL – VIHER - BREZJE
6.		LC 358090 - SLOMŠKOVA UL.	KRIŽANEC (REZANC)
7.		LC 358090 – KITAK XXXXXX	XXXXX-KITAK
8.		JP 858470 TRŠKE GORCE - NOVA CESTA – R III - 689	LUŽAR – XXXXXXXX - ARTIČ
9.		JP 858080 – SONČNA XX.	PARKIRIŠČA STARA ŠOLA, DVOREC STRMOL, POKOPALIŠČE
10.		JP 858090 – ŠORLIJEVA XX.	POT K RIBNIKU – BOŽAK - POLAJŽER
11.		JP 358140 - ULICA BRATOV ŠANDA
12.		LZ 358110 – MAJSTROVA XX.
13.		JP 858140 -TEPEŠEV GRABEN
14.		JP 858130 – VINSKA POT
15.		JP 858080 – STRMA XX.
16.		JP 858040 – HOFMANOVA XX.
17.		JP 858140 – TEPEŠEV GRABEN
18.		JP 858170 – OB SOTLI
19.		XXXXXXXX - ŠTURBEJ
20.		PLOČNIKI (Rogatec – Gorenje, Rogatec – Brezovec, Trg)

21.

DVOREC STRMOL – OKOLICA - ŠOLMAN

2. SKLOP: DONAČKA GORA-TLAKE, VIČA VAS

ZŠ	PRIORITETA I.	PRIORITETA II.	PRIORITETA III.
1.	LC 358070(FL. MOST – TLAKE) - LUPINŠEKI	LC 358040 – XXXXX XXXXXX	RC II 432 - VANTUR
2.	LC 358040 (RUDIJEV DOM)- GORNJA VAS	LC 358040 KRIŽIŠČE – RUDIJEV DOM	RC II 432 –BREŽNIK
3.	LC 358040 RUDIJEV DOM- KRIŽIŠČE		RC II 432 -ŠMIT
4.			RC II 432 XXXXX, XXXXX
5.			RC II 432 –PINJUŠIČ
6.			RC II 432- LONČARIČ
7.			RC II 432 - STRMEC – ŠTABUS
8.			RC II 432 - KRUŠIČ
9.			RC II 432 - PLAVČAK
10.			RC II 432 – PERKOVIČ
11.			RC II 432 – REBIČ, FRIC
12.			RC II 432 - RORŠEK
13.			LC 358070 - KRIVCI
14.			LC 358070 - FRIC
15.			LC 358070 - VREŠ
16.			LC 358070 - DROVENIK
17.			LC 358070 - FRIC-DEVCE- ČANČALA
18.			DEVCE - KOVAČIČ
19.			LC 358040 – SV. DONAT

3. SKLOP: NASELJE TLAKE

ZŠ	PRIORITETA I.	PRIORITETA II.	PRIORITETA III.
1.	LC 358070 FL. MOST – ŠOLA DONAČKA GORA	LC 358040 GAS. DOM - TLAKE	LC 358070 – 358040 XXXXXXXXX
2.	ŠOLA DONAČKA GORA	RC II 689 - KORAŽIJA (JEŽIŠJE)	LC 358040 PLAVČAKI,PELEKI,TRANSFORMATOR
3.	ŠOLA ROGATEC		RC II 689 – CIGLENCA - ŠKRBADJEK
4.			MUZEJ NA PROSTEM
5.			KONJENIŠKI KLUB IN PARKIRIŠČE

4. SKLOP : SV. XXXXX IN LOG

ZŠ	PRIORITETA I.	PRIORITETA II.	PRIORITETA III.
1.	G2 –107 - 358023 – HUSTIČ – ZG. LOG	RC II 689 – VREŠ (ČAPOZ)	RC II 689 – ŠERCI VRABIČ - DUCMANI
2.	LC 358023 - CERIJE	RC II 689 - RAPASNO	G2 –107 - XXXXXX XXXX
3.	CERIJE – BELE ZORA - SEKUJATEK	RC II 689 – S. XXXXX – BUKŠEK - BELE	G2 –107 - VIDINA – XXXXX - XXXXXXX
4.	CERIJE – SPLUVEK - KORES	RC II 689 – GJAČE –KRIVEC - POLAJŽER	LC 358023 - VIKENDI
5.	CERIJE - VODUŠEK	RC II 689 – VALANT - LINKECI	LC 358023 - CUREKI
6.	VODUŠEK - GUNEJ	LC 358030 – BELE – MIKOLIČ	LC 358023 – PLAVČAK SL.
7.	RC II 689 – 358042 ŽAHENBERC – ZG. LOG	LC 358023 – KUBALE	LC 358042 - KALIŠJE
8.	LC 358041 – ZG.LOG – SV. ROK	LC 358023 - PECIGOS	LC 358042 – LIPEKI
9.	LC 358041 – OSVALDIČ – SV. ROK	LC 358023 - PAVLOVIČ	LC 358042 – FIDERŠEK (BELČKA)
10.	GASILSKI DOM – HALUŽAN – ŠOLA	VODUŠEK – ZAVRŠKI (REZBAR)	LC 358042 – KUBALE (DARINKA)
11.	G2 – 107 - ŽELEZNIŠKA POSTAJA	LC 358042 – SV. ROK - POKOPAKIŠČE	LC 358042 - DOKLČ

12.	G2 – 107- 35808 DOBOVEC- TLIČNO LOG	G2 – 107- MEJNI PREHOD	LC 358042 – KRIŽANEC (ŠKORJANEC)
13.			LC 358042 - PODKRIŽNIK
14.			LC 358042 – POTOČNIK
15.			LC 358042 – JOZLEKI – DOLF
16.			LC 358042 - PILDEKI
17.			LC 358042 – CAJZEK
18.			LC 358042 - ŠKRBINCI
19.			G2 – 107 - ARTIČ MICIKA
20.			G2 – 107 - XXXXX - XXXXXXXXX
21.			G2 – 107 - POLAJŽER - PLEMENITAŠ
22.			G2 – 107 - LINIKA
23.			G2 -107 - ADELA
24.			LC 35808 – XXXXX XXX
25.			LC 35808 – XXXXX - XXXXX
26.			LC 35808 – BLAGOVJEK- POTOČNIK
27.			LC 35808 – LIPOVEC (LD)
28.			LC 35808 – NJIVICE

5. SKLOP: ŽAHENBERC – SP. LOG

ZŠ	PRIORITETA I.	PRIORITETA II.	PRIORITETA III.
1.	LC 358010 – ŽAHENBERC DO G2 - 107	LC 358010 – XXXXXXXX XXXXX	LC 35010 - PEČELEK
2.	LC 358030 – KUTERNIK – ŽAHENBERC	LC 358030 – VIDEKI - KRIŽANEC	LC 358010 - CMOKI, BELE, KUČIŠ
3.		LC 358030 – PLAVČAK - KORES	LC 358010 – POTOČNIK (KOLAREK)
4.		LC 358030 – PLAVČAK - KIDRIČI	LC 358010 – KITAK (GRADNSKI)
5.			LC 358010 - TREBŠE
6.			LC 358 010 – ŠMIT

LC 358 010 – GAJŠEK – BUKŠEK GUST

JP – javna pot

LC – lokalna cesta

LZ – lokalna zbirna cesta

RCIII 689 – regionalna cesta (Kuzminci – Žetale –Rogatec) RCII 438 – regionalna cesta (Rogatec – Majšperk)

G2 107 glavna cesta (Šentjur - Dobovec)

6. SKLOP: FLORJANSKI MOST – STRMEC

Document Metadata

Table of Contents

VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47.

Document Metadata

VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47.

»Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«

VRSTA POSTOPKA:

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47.

ČLENOM ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

OPRAVLJANJE STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI ROGATEC S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE DVEH LET (2019 IN 2020)

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

DOKAZILA:

DOKAZILA:

DOKAZILA:

DOKAZILA:

DOKAZILA:

DOKAZILA:

DOKAZILA:

DOKAZILA:

POGOJI ZA SODELOVANJE

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Dokazilo: Izbrani ponudnik bo moral predložiti fotokopijo veljavne zavarovalne police.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni tabelo za tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.

VSE SKUPAJ: EUR

VSE SKUPAJ: EUR

VSE SKUPAJ: EUR

VSE SKUPAJ: EUR

VSE SKUPAJ: EUR

VSE SKUPAJ: EUR

PONUDBENI POGOJI:

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek Predračun oddajo le ta obrazec, priloga: predračun - popis del se odda v razdelek Druge priloge

2. Podatki o gospodarskem subjektu:

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:

4. Nastopanje s podizvajalci

FIZIČNE OSEBE1

s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«

OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC,

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 430-0009/2018

za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma

za obdobje dveh let (2019 in 2020), za sklop

Uvodne ugotovitve

Predmet pogodbe

Pogodbena vrednost

Obračun del in način plačila

Prepoved cesije

Odgovornost za škodo

Zavarovanje

Prekinitev del, razdrtje pogodbe ter odstop od pogodbe

Pooblaščeni predstavniki strank

Protikorupcijska klavzula

Omejitve poslovanja

Socialna klavzula

Končna določila

Ponudnik: ……………………………………

POSAMEZNIH SKLOPIH

1. SKLOP: ROGATEC- BREZOVEC

2. SKLOP: DONAČKA GORA-TLAKE, VIČA VAS

3. SKLOP: NASELJE TLAKE

4. SKLOP : SV. XXXXX IN LOG

5. SKLOP: ŽAHENBERC – SP. LOG

Dodatne informacije glede relacij za zimsko vzdrževanje lokalnih cest: Xxxxx Xxxxxx, tel: 03/000 00 00.

Document Metadata