DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik: SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA

LJUBLJANA

Xxxxx xxxxx 0

1000 LJUBLJANA

Predmet javnega naročila: Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek naročila male

vrednosti

Zaporedna številka javnega naročila: 1/2016

Javni razpis je bil objavljen na: Portalu javnih naročil

Datum pošiljanja v objavo: 30.5.2016

VSEBINA

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

POVABILO IN NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 3

POGOJI IN MERILA ZA IZBOR 12

PRIPRAVA PONUDBE 16

OBRAZCI IN VZORCI 18

B. OSTALA DOKUMENTACIJA

Tehnična specifikacija

Elaborata stanja vlažnosti - Srednje ekonomske šole v Ljubljani s predlogom sanacije vlažnih zidov v kletnih prostorih – na vpogled pri naročniku.

POVABILO IN NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. PODATKI O NAROČILU IN POSTOPKU:

1.1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter ZJN-3 in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

1.2. PREDMET IN OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.

Predmet javnega naročila je sanacija vlage in ureditev prostorov na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na lokaciji šole, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx. Obseg del zajema zunanjo in notranjo sanacijo prostorov na tem delu stavbe. Zunanja izvedba sanacije predvideva odpravo vzrokov direktnega navlaževanja objekta zaradi poškodb žlebov, cevnih inštalacij in tesnosti jaškov, odvod površinskih voda okoli objekta z ureditvijo padcev in ureditvijo terena in ne nazadnje z odkopom okrog objekta, izvedbo drenaže in vertikalno hidro in termo izolacijo zunaj objekta.

Notranja sanacija pa predvideva izvedbo horizontalne bariere z injektiranjem s hidrofobno maso, odstranitev poškodovanih ometov in barv in naknadno izvedbo sušilnih ometov in paropropustnih barv. Predvideva se še zaščita spodnjega pasu fasadnega oboda s popravkom le-tega in impregnacijo z vodoodbojnimi sredstvi.

Pogodbena dela se izvedejo po načelu »KLJUČ V ROKE«.

Ponudba izdelana po načelu »ključ v roke« pomeni, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, in da je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno. V skupnem znesku določena cena obsega tudi vrednost »nepredvidenih del«, za katere je ponudnik ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da jih je potrebno izvesti.

Predmet javnega naročanja obsega investicijsko vzdrževalna dela. Pri predmetu

javnega naročila se upoštevajo okoljski vidiki.

Vsebina in obseg naročila sta opredeljene v tehničnih specifikacijah (stran 52 in 53 razpisne dokumentacije). Elaborata stanja vlažnosti - Srednje ekonomske šole v Ljubljani s predlogom sanacije vlažnih zidov v kletnih prostorih je na vpogled pri naročniku.

1.3. VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je postopek naročila male vrednosti v skladu s 47.

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3).

1.4. ROKI ZA IZVEDBO:

začetek: takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo (predvidoma 1.7.2016)

zaključek izvedbe del: najkasneje do 30.9.2016

1.5. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “PONUDBA – NE ODPIRAJ”, z navedbo ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmeta javnega naročila »Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx«.

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika oz. poslovodečega

ponudnika.

Če ponudba obsega več ovitkov, morajo biti le ti zaporedno oštevilčeni.

Zapečaten ovitek pomeni, da je ovitek zaprt na tak način, da je pri odpiranju ponudb evidentno, da ponudba še ni bila odprta – bodisi zapečaten z voskom bodisi z nalepkami in žigi pošte ali ponudnika.

Oprema ponudbe:

Zaželeno je, da se ponudba odda v registratorju formata A4, in sicer tako, da so zaradi lažjega pregleda ponudbe, posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij.

Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti zavezana in zapečatena, da listov ni mogoče neopazno odvzemati in dodajati in to na tak način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Če listi ne bodo povezani z vrvico, si naročnik pridržuje pravico do odprave pomanjkljivosti take ponudbe na javnem odpiranju, tako da jo bo sam preluknjal in povezal z vrvico. Če ponudnik ne ob opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne odgovarja za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega razloga, naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrnejo ponudniku.

1.6. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 17.6.2016 do 9:00 ure na naslov

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Xxxxx xxxxx 0, 0000 XXXXXXXXX, x

tajništvo.

1.7. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 17.6.2016 ob 10:00 uri na naslovu SREDNJA EKONOMSKA

ŠOLA LJUBLJANA, Xxxxx xxxxx 0, 0000 XXXXXXXXX, v pisarni ravnateljice.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.

Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila sledeče podatke iz vsake ponudbe: zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika in ponudbeno ceno.

O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju ne bodo prisotni, bo zapisnik o odpiranju posredovan priporočeno po pošti najkasneje v 5 delovnih dneh po odpiranju ponudb.

II. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

2.1. PRAVNE PODLAGE

Naročilo se odda na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje in javne finance v

Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta javnega naročila.

2.2. POMEN IZRAZOV V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Gospodarski subjekt je pravna in fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela, ki so predmet naročila.

Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudb. Izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila.

Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila, kjer

sodelujejo tudi podizvajalci.

2.3. DOSTOPNOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN POJASNILA

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil in na spletni strani

naročnika na naslovu http:// xxx.xxxxx.xx.

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, zastavljenih v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje 8 (osem) dni pred rokom predvidenim za oddajo ponudb (do vključno 9.6.2016 do 12 ure).

Odgovore bo naročnik posredoval najpozneje 6 (šest) dni pred rokom predvidenim za oddajo ponudb na Portal javnih naročil. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku.

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za prejem ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri

pripravi ponudbe

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

2.4. OGLED LOKACIJE

Ogled dela objekta, kjer se bodo izvajala razpisana dela in vpogled v elaborat stanja vlažnosti

- Srednje ekonomske šole v Ljubljani s predlogom sanacije vlažnih zidov v kletnih prostorih, je za ponudnika možen po predhodni najavi na elektronski naslov naročnika xxxxxxxxx@xxxxx.xx v delovnih dneh do 9.6.2016 med 9 in 12 uro.

Ogled objekta ni pogoj za dopustnost ponudbe, vendar naročnik zaradi seznanitve s pogoji izvedbe in posledično priprave ponudbe priporoča predhodni ogled dela objekta, kjer se bodo izvajala razpisana dela.

2.5. OBLIČNOST PONUDBE

2.5.1. Samostojna ponudba

Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

2.5.2. Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema.

V primeru, da ponudbo predloži več partnerjev, morajo predložiti ustrezni pravni akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbo o sodelovanju), iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

− imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

− pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe,

− obseg posla (natančna navedba vrste, obsega in vrednosti storitev), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

− izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

− izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne

dokumentacije

− način plačila (preko vodilnega partnerja ali neposredno vsakemu partnerju posebej)

− navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno

− določila v primeru izstopa posameznega partnerja.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

Naročnik bo plačila partnerjem izvrševal neposredno, na enak način kot podizvajalcem, v

kolikor bodo ti to zahtevali.

2.5.3. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma

gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo) za vsakega podizvajalca (Razpisni obrazec št. 2).

V ponudbi mora biti navedeno, kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni proizvajalec. Vrednost posla posameznega podizvajalca ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema glavni izvajalec oz. posamezni partner v skupni ponudbi.

Glavni izvajalec oz. vodilni partner v primeru skupne ponudbe mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to, ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č), d), g) in h) šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in izbrani izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec oz. partner v skupni ponudbi, ki je podizvajalca nominiral, v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec oz. vodilni partner svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo

podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od izvajalca oz. partnerja, ki je podizvajalca nominiral, zahteval, da mu najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

2.6. VARIANTNE PONUDBE IN OPCIJE

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb.

Opcije niso dovoljene.

2.7. DOPOLNITEV, XXXXXXXXX, POPRAVEK ALI SPREMEMBA PONUDBE

Naročnik bo ravnal v skladu s 89. členom ZJN-3.

2.8. ODLOČITEV O ODDAJI

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na Portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev o oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve ugotavljanja sposobnosti in odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

2.9. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Naročnik bo ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

2.10. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 60 koledarskih dni od datuma oddaje ponudb.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe, mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

2.11. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

2.12. DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega:

- ne obstajajo razlogi za izključitev in

- izpolnjuje pogoje za sodelovanje,

- ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, ki je prispela pravočasno,

- ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno

nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.13. FINANČNA ZAVAROVANJA

2.13.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti menično izjavo z originalno menico za resnost ponudbe, izstavljeno v skladu z vzorcem menične izjave z veljavnostjo 60 dni (Razpisni obrazec št. 8), v višini 1.965,00 EUR.

Menična izjava za unovčitev menice mora biti originalna.

2.13.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 9 in 9a).

2.13.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Ponudnik predloži izjavo ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil ob izstavitvi končne situacije. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 10 in 10a).

2.14. JAMČEVALNI ROKI

Ponudnik predloži pisno izjavo o jamčevalnih rokih (Razpisni obrazec št. 7)

2.15. TERMINSKI PLAN

Ponudnik predloži pisni terminski plan izvedbe (Razpisni obrazec št. 11).

Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem in tehničnem pregledu ter primopredaje.

2.16. PREDRAČUN

Ponudnik predloži Predračun – rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 12)

Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov (priloga št. 1). Ponudbena cena iz predračuna mora biti enaka ponudbeni ceni iz ponudbe (Razpisni obrazec št. 1).

2.17. TEHNIČNA SPECIFIKACIJE

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacij naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

2.18. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

2.18.1. Naročnik opozarja ponudnika:

• da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

• da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,

• da so v skladu z 35. členom ZJN-3 javni podatki specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

• podatke, ki jih ZJN-3 opredeljuje kot javne, bo, kljub morebitni oznaki »poslovna skrivnost«, možno pregledati.

Vsa dokumentacija je v slovenskem jeziku in je naročnik ne prevaja za tuje ponudnike. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij.

Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno pravno-relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (Upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.

Taka dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti

prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

V kolikor ima ponudnik sedež v tujini, mora na razpisnem obrazcu št. 2 – podatki o

gospodarskem subjektu navesti tudi pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.

2.18.2. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom so nične.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe ponudnik predloži k ponudbi (Razpisni

obrazec št. 6).

2.18.3. Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 90. členom ZJN-3 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg predmeta pogodbe ali

ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov

xxxxxxxxxx.

2.18.4. Izbrani ponudnik mora na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva v postopku javnega naročanja in pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

🞄 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

🞄 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Če izbrani ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

2.18.5. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Navodila so objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: xxxx://xxx.xxx.xx.xxx.xx/xxxxxx- javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11– ZTP-D, 63/13 in 90/14– ZDU-1I), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Kot jamstvo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti velja »Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti« (Razpisni obrazec št. 3).

3.1. OSNOVNA SPOSOBNOST (75. člen ZJN-3)

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, mora izpolnjevati naslednje pogoje za priznanje sposobnosti (POGOJI ZA SODELOVANJE):

3.1.1. Gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

3.1.2. Gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

3.1.3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

3.1.4. Gospodarski subjekt v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

3.1.5. Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene in če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Naročnik se lahko odloči, da iz postopka javnega naročanja ne izključi gospodarskega subjekta, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

3.1.6. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo

prevzema v ponudbi.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, ki ne bo imel veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

3.1.7. Gospodarski subjekt ima veljavno dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno in je član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, ki ne bo imel veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje

potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: Izpolnjena izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti (Razpisni

obrazec št. 3).

3.2. EKONOMSKO - FINANČNA SPOSOBNOST (76. člen ZJN-3).

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-

finančne pogoje:

3.2.1. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih do datuma oddaje ponudb ni bil v blokadi.

3.2.2. Prihodki v letu 2015 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV.

3.2.3. Ima bonitetno oceno najmanj SB6 ali boljšo.

Dokazilo: Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo oz. potrdilo ponudnikov poslovne banke, iz katerih je razvidno izpolnjevanje teh pogojev.

- samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo oz. potrdilo ponudnikov poslovne banke, iz katerih je razvidno izpolnjevanje teh pogojev.

- ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb in se predložijo k 2). točki Izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti (Razpisni obrazec št. 3).

3.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

3.3.1. Ponudnik je v zadnjih 5 letih izvedel sanacijo kletnih prostorov zaradi prisotnosti kapilarne vlage na vsaj 3 objektih najmanj v višini ponudbene vrednosti za posamezni objekt.

Dokazilo: Seznam referenc, to je najvažnejših referenc v zadnjih 5 letih, točka 3.1.) Izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti (Razpisni obrazec št. 3).

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih navedel gospodarski subjekt, še dodatno preverjati pri v točki 3.1.). Izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti navedenih naročnikih.

Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti). Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje tega pogoja (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora podizvajalec predložiti svoje reference.

3.3.2. Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki je bil v zadnjih 5 letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal sanacijo prostorov zaradi prisotnosti kapilarne vlage najmanj v višini ponudbene vrednosti za posamezni objekt (Razpisni obrazec št. 5 ).

Dokazilo: Seznam referenc za odgovornega vodjo del, to je najvažnejših referenc v zadnjih 5 letih, točka 3.2.) Izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti (Razpisni obrazec št. 3).

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri v

točki 3.1.). Izjave o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti navedenih naročnikih.

V primeru sklenitve pogodbe, bo isti odgovorni vodja del imenovan v pogodbi z

naročnikom.

3.3.3. Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovno pravno zakonodajo, in sicer najmanj 10 zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev (vključno z odgovornim vodjem del), ki bodo sodelovali pri realizaciji predmeta javnega naročila na objektu naročnika.

Dokazilo: Izpolnjena izjava o ustreznih kadrih ter seznam zaposlenih ali pogodbeno vezanih

delavcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji predmeta javnega naročila (Razpisni obrazec št. 6)

3.3.4. Ponudnik mora izpolnjevati tehnične specifikacije in temeljne okoljske zahteve za stavbo.

Na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju se pri rednem investicijskem vzdrževanju

stavbe upoštevajo okoljski vidiki.

Dokazilo: Izpolnjena izjava o izpolnjevanju tehničnih specifikacij in temeljnih okoljskih zahtev

za stavbo. (Razpisni obrazec št. 7)

Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Dokazila/listine:

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Lahko so predložene v neoverjeni fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izključil oz. izločil.

4. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe - najnižja ponudbena cena.

PRIPRAVA PONUDBE

5. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

- Ponudba

- Podatki o gospodarskem subjektu

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

- Specifikacije in predračun

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju (med »poglavja« v gornjih alineah se vloži »pregradni karton« z naslovom naslednjega poglavja), spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in žigom.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo. Naročnik si pridružuje pravico na stroške ponudnika zahtevati uradni prevod cit. dokumentacije v slovenski jezik v določenem roku, v kolikor bo naročnik ocenil, da je to potrebno.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik) podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev, izjave, menične izjave ter originalne menice.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem ali črnilom, z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena.

5.1. PONUDBA (Razpisni obrazec št. 1)

V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti

izpolnjene naslednje zahteve:

- Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje

- V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR. Popusti na predračunske vrednosti niso dopustni.

- Ponudba mora veljati za celotno naročilo in vsaj 60 dni po roku za oddajo ponudb

- Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega

5.2. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU (Razpisni obrazec št. 2)

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženimi referencami za ta dela.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v tem postopku javnega naročila v skladu Zakonom o upravnem postopku imenovati pooblaščeno osebo za vročanje v Republiki Sloveniji.

5.3. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. Prevzeti posel lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki izkaže zahtevano referenco in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti za izvedbo.

Dokazila se zloži povrsti kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za

ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

5.4. SPECIFIKACIJE IN PREDRAČUN

V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnične specifikacije, tehnični pogoji, izpolnjen popis del s količinami, ...) iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del).

Predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v specifikaciji naročila. Cene v predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR.

Popis del s količinami mora biti izpolnjen s cenami za vse postavke. Cene na enoto se navede z vsemi upoštevanimi decimalkami, vrednost postavke (zmnožek: količina x cena na enoto) pa se zaokroži na dve decimalki.

RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PONUDBA št.:

PONUDNIK:

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo

»Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx« za ceno :

Vrednost del po ponudbenem

predračunu EUR

Popust ........% EUR

Vrednost del s popustom

+ DDV 22 % EUR

PONUDBENA CENA EUR

(z besedo: evrov in /100)

2. Ponudba mora biti izdelana po načelu »ključ v roke«, kjer je končna ponudbena cena enaka končni ponudbeni ceni iz predračuna, cena pa so fiksne do primopredaje del, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Izvajalec ne bo upravičen do dodatnih plačil.

3. Rok izvedbe del je (najkasneje do dne 30.9. 2016).

4. Plačilni pogoji:

Xxxxxxxxx se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

• do 90% pogodbene vrednosti brez DDV na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani naročnika 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij,

• preostalih 10% na osnovi s strani naročnika potrjene končne situacije, ki bo izdana po dokončanju vseh del in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije.

6. Veljavnost ponudbe (najmanj 60) dni po roku za oddajo ponudb.

7. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 2

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

1. V ponudbi nastopam kot

...........................................................................................................

(kot samostojni ponudnik, vodilni partner, podizvajalec)

Osebni podatki:

Polna firma ponudnika:
Skrajšana firma ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika:
Naslov ponudnika:
Matična številka :
Identifikacijska številka za DDV:	SI
Pristojni davčni urad:
Številka transakcijskega računa:
Telefonska številka:
Telefaks številka:
E-pošta:

Izpolniti v kolikor ima gospodarski subjekt oz. ponudnik sedež v tujini. Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji je:

(naziv, ime in priimek, naslov)

2. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:

Št.	Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu

pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).

3. Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)

DA NE

Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec
Količina del
Vrednost del brez DDV
Okvirni roki in kraj izvedbe del
Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila

Tabela se ustrezno kopira glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazec Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži tega obrazca.

Datum: Žig: Podpis:

Priloga: Soglasje za neposredna plačila.

(*priloga je obvezna, če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

Priloga št. 1

PONUDNIK:

SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: DA NE ( ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum:

Žig in podpis podizvajalca:

Razpisni obrazec št. 3

Podpisani: kot zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba za zastopanje ponudnika podajam v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) naslednjo:

IZJAVO

O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

1). V zvezi z našo ponudbo št.: z dne , za izvedbo del »Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana« pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje naslednje pogoje za sodelovanje:

ZAP. ŠT.	POGOJI	ustreza	Ustreza
1.	Izjavljamo, da noben naš zakoniti zastopnik niti naš gospodarski subjekt kot pravna oseba ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).	DA	NE
2.	Izjavljamo, da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da vrednost morebitnih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Izjavljamo, da smo na dan oddaje ponudbe imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.	DA	NE
3.	Izjavljamo, da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami	DA	NE
4.	Izjavljamo, da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila vsaj dvakrat ali večkrat s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.	DA	NE
5.	Izjavljamo, da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.	DA	NE
.6.	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	DA	NE
7.	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.	DA	NE

2). Podatki o ekonomsko – finančni sposobnosti:

Izjavljamo, da izpolnjujemo ekonomsko finančne - pogoje zahtevane v razpisni dokumentaciji točka 3.2., kar dokazujemo s priloženimi dokazili. (priložiti eno od dokazil iz točke 3.2. razpisne dokumentacije).

3). Podatki o tehnični in strokovni sposobnosti

3.1.). Podatki o referenčnem delu ponudnika / gospodarskega subjekta.

SEZNAM REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

Naročnik	Naziv objekta in lokacija	Vrednost del (v EUR brez DDV)	Leto izvedbe

Pogoj: V zadnjih 5 letih je gospodarski subjekt izvedli sanacijo vlage na vsaj 3 objektih najmanj v višini

ponudbene vrednosti za posamezni objekt.

3.2.) Podatki o referencah odgovornega vodje del

SEZNAM REFERENC ODGOVORNEGA VODJE DEL V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

Investitor oz.

naročnik

Naziv objekta

Vrsta del

Leto izvajanja

Vrednost del v EUR

Pogoj: Odgovorni vodja del je bil v zadnjih petih letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal sanacijo prostorov zaradi prisotnosti kapilarne vlage, najmanj v višini za posamezni objekt.

Izjavljamo, da navedeni odgovorni vodja del izpolnjuje predpisane pogoje za odgovornega vodjo del.

3.3.). Podatki o kadrovskih zmogljivostih

Izjavljamo, da so naslednje osebe, ki so pri nas v delovnem razmerju oz. pogodbenem razmerju,

usposobljene izvajati predmet tega javnega naročila.

SEZNAM ZAPOSLENIH ALI POGODBENO VEZANIH DELAVCEV (VKLJUČNO Z ODGOVORNIM VODJEM DEL) ZA CELOTNO TRAJANJE JAVNEGA NAROČILA, KI BODO SODELOVALI PRI REALIZACIJI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Ime in priimek:	Zaposlen pri:	Delovna doba:	Predvidena funkcija pri izvedbi naročila:

Pogoj: Najmanj 10 zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev (vključno z odgovornim vodjem del) za celotno trajanje javnega naročila, ki bodo sodelovali pri realizaciji predmeta javnega naročila.

Seznam se izpolni na stanje zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev na dan oddaje ponudbe. Pri funkciji je potrebno navesti, kakšno funkcijo oz. nalogo bo delavec pri konkretnem naročilu opravljal. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zahteve naročnika predložil na vpogled ustrezna dokazila (pogodbe, prijave, dovoljenja ipd).

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Naročnik bo preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi ponudnika, v kolikor bo dvomil v resničnost ponudnikovih izjav.

Naročniku dovoljujemo in ga pooblaščamo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Na naročnikov poziv bomo v določenem roku predložili posebno pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt kot pravno osebo in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika in posebno pooblastilo za pridobitev potrdila iz evidence prekrškov v zvezi z prekrški povezanimi s plačilom za delo.

Za navedbe, ki jih ni možno oziroma jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah, bomo na njegov poziv v določenem roku predložili zahtevane dodatne informacije oziroma dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 4

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so naslednje osebe, ki so pri nas v delovnem razmerju oz. pogodbenem razmerju, usposobljene izvajati predmet tega javnega naročila.

SEZNAM ZAPOSLENIH ALI POGODBENO VEZANIH DELAVCEV (VKLJUČNO Z ODGOVORNIM VODJEM DEL) ZA CELOTNO TRAJANJE JAVNEGA NAROČILA, KI BODO SODELOVALI PRI REALIZACIJI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Ime in priimek:	Zaposlen pri:	Delovna doba:	Predvidena funkcija pri izvedbi naročila:

Pogoj: Najmanj 10 zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev (vključno z odgovornim vodjem del) za celotno trajanje javnega naročila, ki bodo sodelovali pri realizaciji predmeta javnega naročila.

Obrazec se izpolni na stanje zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev na dan oddaje ponudbe. Pri funkciji je potrebno navesti, kakšno funkcijo oz. nalogo bo delavec pri konkretnem naročilu opravljal. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zahteve naročnika predložil na vpogled ustrezna dokazila (pogodbe, prijave, dovoljenja ipd).

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 5

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

TEHNIČNIH IN TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

PONUDNIK

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2016 pod številko objave NMV ……........

i z j a v l j a m o ,

1.) da pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma

montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:

a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250

°C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja

z 98 % motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m²//l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami.

c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

2.) da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem

standard.

Datum: Žig: Podpis:

Način dokazovanja:

Ponudnik k ponudbi predloži izjavo (Razpisni obrazec št. 5), da bo pri izvajanju gradbenih del zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Razpisni obrazec št. 6

VZOREC POGODBE:

NAROČNIK: SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Roška cesta 2, 1000

Ljubljana, ki jo zastopa,

matična številka: .................................

identifikacijska številka: ...................................

transakcijski račun štev.: ...............................................

IZVAJALEC: .....................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

matična številka: .................................

identifikacijska številka: ...................................

transakcijski račun štev.: ...............................................

skleneta naslednjo

G R A D B E N O P O G O D B O

I. UVODNE DOLOČBE

1.člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. , z dne 2016) je bil za sanacijo kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »ključ v roke«.

II. PREDMET POGODBE

2.člen

Predmet pogodbe je sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na način kot je razvidno iz razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje, pri čemer se pri investicijskem vzdrževanju stavbe upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/2014).

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

• z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

• s tekstualnimi opisi del iz razpisne dokumentacije,

• s ponudbo izvajalca št. , z dne (zajet ponudbeni predračun),

• predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za

tovrstna dela.

III. ROKI

3.člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po sklenitvi pogodbe, in jih končati do (najkasneje do 30. 9. 2016). Za rok dokončanja vseh del po pogodbi se šteje datum, ko so po zapisniku o kvalitetnem pregledu odpravljene vse pomanjkljivosti na delih iz te pogodbe ter je naročniku izročena garancija banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskih rokih in vsi morebitni garancijski listi za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, certifikati in navodila za uporabo in vzdrževanje. Če naročnik oz. odgovorni nadzorni organ ugotovi, da uporabljen material ali oprema ne ustreza razpisnim pogojem, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo. V primeru, da naročnik meni, da oprema oz. material ni skladen/a z zahtevano, je dokazno breme na strani izvajalca.

V roku 5 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ne sme bistveno odstopati od terminskega plana, ki ga je izvajalec predložil v svoji ponudbi, in upošteva zaključek vseh del, ki je fiksen in nespremenljiv, ter ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil menico za resnost ponudbe. Navedeni terminski plan bo po potrditvi s strani naročnika priloga k tej pogodbi.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka. V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz tega člena se sklene pisni dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

IV. CENA

4.člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke«

Vrednost del po predračunu: EUR Popust: EUR

Vrednost del s popustom: EUR

DDV 22 %

EUR

POGODBENA CENA: EUR

(z besedo: EUR in /100)

Xxxxx na dodano vrednost bo obračunal in plačal naročnik v skladu s 76.a členom Zakona o

davku na dodano vrednost.

Skupna pogodbena cena je fiksna do konca izvedbe del po tej pogodbi.

5.člen

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo »ključ v roke« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb

nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni:

− da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje;

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi

nepopolne, pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije;

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški, ki bodo morebiti nastali zaradi vplivov sanacije na sosednje objekte in/ali infrastrukturo.

6.člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt in tehnične specifikacije, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok sanacije, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

V. OBRAČUN IN PLAČILA

7.člen

Za potrjena izvedena dela bo izvajalec naročniku izstavil mesečno situacijo.

Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 dni po prejemu in jo potrditi oz. zavrniti. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v 15 dneh od prejema situacije potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednjega situacije sprejeti končno odločitev.

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in preostalih 10% s strani naročnika potrjeno končno obračunsko situacijo.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.

8.člen

Končni obračun pogodbenih del se izvrši na osnovi s strani izvajalca izdelanega in z naročnikom usklajenega končnega obračuna. Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 5 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitetnem pregledu in predaji garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec mora vse ugotovljene nepravilnosti odpraviti na prvi poziv brez odlašanja ter v najkrajših možnih rokih. Ko so nepravilnosti odpravljene, naročnik ugotovi, ali je kvalitativni pregled oz. odprava vseh pomanjkljivosti dejansko izvedena in potrdi končno situacijo.

V kolikor izvajalec nepravilnosti ne odpravi oz. jih ne odpravi v dogovorjenem roku, to naredi

xxxxxxxx za njegov račun in te stroške odšteje od končne situacije.

Naročnik bo končno situacijo plačal v 30. dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjene končne situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

9.člen

Izvajalec se zaveže:

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke

- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del 10 dni po podpisu pogodbe izročil garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo 30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti, če pogodbena dela ne bodo končana do izteka veljavnosti garancije banke oz. zavarovalnice, bo pred iztekom njene veljavnosti izvajalec predložil drugo garancijo banke oz. zavarovalnice ali podaljšal veljavnost garancije banke oz. zavarovalnice, sicer bo naročnik unovčil prvotno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije ali računa izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja;

- da bo vgradil materiale in opremo, ki ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbel ustrezne ateste, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo dokumentacijo

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov in vsa potrebna zavaraovanja, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- zagotovil varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih;

- upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v tehničnih specifikacijah do nasprotij

(npr. popis – predložen ustrezen vzorec);

- da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem xxxxx, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi;

- da bo naročniku predal očiščen prostor;

- da bo ostanke in odpadke pri delih odlagal na za to predvidene deponije, kar bo

dokazal z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal naročniku;

- dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi partnerji v skupnem nastopu oz. podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer:

Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal:

- da bo sodeloval s pooblaščenim predstavnikom naročnika;

- da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v desetih dneh od prejema predloga;

- da bo predložil terminski plan, ki ga bo potrdil naročnik.

10.člen

Naročnik se zaveže:

- omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje

pogodbenih del

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v

obojestransko zadovoljstvo

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko

imele vpliv na izvršitev prevzetih del

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe

VII. JAMSTVO ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

11.člen Izvajalec jamči za kvaliteto svojih del, in sicer:

a) za izvedena dela sanacije ( min. 2 leti) po uspešno opravljeni primopredaji del,

b) za vgrajene materiale in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 83/01). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

12.člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Čas odprave napake naj ne bi bil daljši od pet delovnih dni od prijave napake.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz

te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

13.člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

• izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

• odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

• predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije s končnim obračunom izvršenih

del ter bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

IX. POGODBENA KAZEN

14.člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del (z DDV) za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Plačilo pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca ne odvezuje odškodninske odgovornosti in

je v polni meri odgovoren za vso škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

15.člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je:

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je .

Odgovorni vodja del po tej pogodbi je .

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščenega predstavnika, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

XI. PARTNERJI/ PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v X. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s

partnerji/podizvajalci)

.....člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i partnerjem/i, podizvajalcem/i:

- (naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR)

za (vrsta, predmet in količina del)

- (naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR)

za (vrsta, predmet in količina del)

- (naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR)

za (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del)

- (naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR)

za (vrsta, predmet in količina del)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca oz. partner, ki je nominiral podizvajalca. Naročnik je dolžan namesto glavnemu izvajalcu poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je kot priloga št sestavni del te pogodbe.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena

ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

• izvajalec oz. partner, ki je nominiral podizvajalca s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• izvajalec oz. partner, ki je nominiral podizvajalca svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti

neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Če izvajalec po sklenitvi te pogodbe odda sprejeto delo novim podizvajalcem ali zamenja podizvajalca, bo naročnik najkasneje v roku 10 dni od dneva prejema predloga (ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) o naznanitvi novega podizvajalca preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil, ali bo novega podizvajalca odobril. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka

75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Sprememba podizvajalcev se sklene z aneksom k tej pogodbi. Ponudnik mora za veljavnost aneksa priložiti tudi sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem.

XII. OSTALA DOLOČILA

V primeru, da izvajalec:

16.člen

• bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

• ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku,

ki mu ga določi naročnik;

• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

• zamuja s kritičnimi faznimi xxxx in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo.

17.člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe

zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

• javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

• v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

• zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan

pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

18.člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

19.člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

20.člen

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

21.člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali

predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

22.člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Sestavljena je v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvod.

V Ljubljani, dne V , dne

Naročnik: Izvajalec:

Srednja ekonomska šola Ljubljana

xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

Razpisni obrazec št. 7

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK

………………………………………………………………………………………………………...

IZJAVLJAMO,

da bomo jamčili za odpravo napak pri svojih delih:

a) za izvedena dela sanacije izvajalec odgovarja ( min. 2 leti),

b) za vgrajene materiale in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom. Za zamenjane

dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 8

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE

(izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do Srednje ekonomske šole Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx (v nadaljevanju: Ekonomska šola) kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po ponudbi za »Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx« na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne …………..2016 pod št.

………….… izročamo eno (1) bianco podpisano menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

kot (ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Pooblaščamo Ekonomsko šolo, da izpolni bianco menico v višini 1.965,00 EUR in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

1) izdajatelj menice umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,

2) izdajatelj v času veljavne ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejetju njegove ponudbe,

3) izdajatelj ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je pozvan k podpisu pogodbe.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Ekonomsko šolo, da menico domicilira pri , ki vodi naš TRR račun št. ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave je vezana na veljavnost ponudbe do (min. 60 dni).

IZDAJATELJ MENICE:

Priloga: originalna bianco menica

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK:

brezpogojno in nepreklicno izjavljamo, da bomo, v kolikor bo naša ponudba izbrana za izvedbo javnega naročila »Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx«, naročniku predložili nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum: Žig: Podpis:

PRILOGA:

− Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec št. 9a Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke/zavarovalnice Kraj in datum

Upravičenec Garancija št................

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe,

datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila)

.........……………..................................... in (naziv

izvajalca) za izvedbo .............................................(predmet pogodbe) v vrednosti

………………………. EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:

»Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx«

v skupni vrednosti EUR

(z besedo ),

v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja/dobava in montaža tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/ zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do .............................. (30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v

Ljubljani.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PONUDNIK:

brezpogojno in nepreklicno izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo podpisali z naročnikom pogodbo, najkasneje ob izstavitvi končne situacije za javno naročilo »Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana« naročniku predložili nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum: Žig: Podpis:

PRILOGA:

− Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

Razpisni obrazec št. 10a

Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke/zavarovalnica Kraj in datum

Upravičenec Garancija št................

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum),

sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) in

................................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca)

za............................................................(predmet pogodbe) v vrednosti

..............................EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti..

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v zgoraj

navedeni pogodbi.

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede

na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša garancijski rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v

Ljubljani.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 11

TERMINSKI PLAN IZVEDBE

(priložite k obrazcu)

Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do zaključka pogodbenih

del.

Razpisni obrazec št. 12

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

Poz.	Opis	Cena
I.	UVODNA DELA	EUR
II.	PRIPRAVLJALNA DELA	EUR
III.	GRADBENA DELA ZUNAJ	EUR
IV.	GRADBENA DELA ZNOTRAJ	EUR
V.	ZAKLJUČNA DELA	EUR
	Vrednost del (I. do V.):	EUR
	- popust %	EUR
	Vrednost del (I. do V.) s popustom:
	+ DDV 22 %:	EUR
	PONUDBENA CENA:	EUR

POMEMBNO!

Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun s popisom del (Priloga št. 1), izpolnjen na popisih del z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi stroški in manipulativni stroški (brez DDV)!

Ponudbenega predračuna ni dovoljeno popravljati, dopolnjevati ali vanj pisati opombe.

V obrazec "Predračun-Rekapitulacija" je dolžan ponudnik vpisati seštevke cen posameznih skupin del iz ponudbenega predračuna s popisom del (brez DDV). V obrazec je dolžan ponudnik vpisati končne cene za posamezne vrste del z vsemi upoštevanimi popusti.

Vse cene v popisu del so brez DDV.

OPOMBA: Za vso opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete.

Datum: Žig: Podpis:

Priloga št.1

PREDRAČUN S POPISOM DEL SANACIJE KLETNIH PROSTOROV - ODPRAVA VLAGE NA JUŽNI STRANI STAVBE, V DELEŽU FOTOATELJEJA TER UREDITEV PRE)RAČEVANJA ) REKUPERACIJO NA SREDNJI EKONOMSKI ŠOLI LJUBLJANA.

	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I.	UVODNA DELA
II.	PRIPRAVLJALNA DELA
III.	GRADBENA DELA ZUNAJ
IV.	GRADBENA DELA ZNOTRAJ
V.	)AKLJUČNA DELA
	S K U P A J GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
	+ DDV
	SKUPAJ Z DDV

	POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL	količiﾐa	enota mere	cena/enoto	znesek
I.	UVODNA DELA
1	Priprava izﾏer poškodovaﾐih delov po segﾏetﾐih za ﾐapravo poročila izvedeﾐih del ふPIDぶ iﾐ priporočil za kasﾐejše vzdrževaﾐje oHjekta.	1	KPL
2	DoHava iﾐ postavitev zaščitﾐe ograje PVC.	66	TM
3	DoHava iﾐ postavitve gradHiščﾐih iﾐ varﾐostﾐih tabel. varnostnih tabel.	1	KPL
4	)aščita teﾏelja iﾐ spodﾐjih delov ograj.	6	KOM
5	)aščita vhodﾐih vrat v stavHo.	2	KOM
6	DoHava iﾐ vgradﾐja zaščitﾐe folije preko izkopa proti zasipaﾐju iﾐ v priﾏeru dežja.	200	M2
7	IzvedHa iﾐ zaščita tal gradHiščﾐe depoﾐije zadaj ﾐa dvorišču.	200	M2
8	DoHava iﾐ izdelava zaščitﾐe ograje PVC okoli deponije.	100	TM
	Skupaj UVODNA DELA

II.	PRIPRAVLJALNA DELA
1	Ogled stanja in priprava plana dela.	1	KOM
2	Naročilo iﾐ izdelava varﾐostﾐega ﾐačrta.	1	KOM

3	Čiščeﾐje ﾏed fazaﾏi za ﾐadaljﾐo fazo za celoteﾐ čas.	84	URA
4	Odvoz sortiranih gradbenih odpadkov z evideﾐčﾐiﾏi listi; les, koviﾐa, sﾏeti oHičajﾐe. Predvideno je sortirno kontejnarsko mesto.	6	KOM
5	Sušeﾐje preﾐapitih oz. preﾐasičeﾐih steﾐ z vlago s sušilci iﾐ turHiﾐaﾏi za ヱﾏesec pred pričetkoﾏ del.	90	M2
6	Čiščeﾐje fuge stika fasade iﾐ asfalta koﾏpletﾐo oH pločﾐiku Roške ceste.	80	TM
7	Čiščeﾐje spodﾐjega roHu fasade oH Roški cesti po ﾐorﾏi stroke, povprečﾐe višiﾐe ヱ,ヵﾏ s pranjem pod visokim pritiskom oz. izpihavanjem površiﾐ z zrakoﾏ da se prepreči poﾐovﾐo zamakanje.	164	TM
8	Popravilo fasade na odbitih mestih za zatesnitev stika in priprava podlage s primerjem.	80	TM
9	)aščita okeﾐ v višiﾐi do 2ﾏ proti prašeﾐju od zunaj, deﾏoﾐtaža iﾐ čiščeﾐje po koﾐčaﾐih delih.	10	KOM
10	)aščita okeﾐ, ﾐotraﾐjih vrat iﾐ radiatorjev proti prašeﾐju, deﾏoﾐtaža iﾐ čiščeﾐje po koﾐčaﾐih delih.	11	KOM
11	Čiščeﾐje vseh ﾏeteorﾐih jaškov iﾐ kiﾐet iﾐ kontrola cevovodov (ugotovitve po potrebi vpisati v poročiloぶ.	4	KOM
12	Čiščeﾐje iﾐ koﾐtrola vseh žleHov ﾐa stavHi ふugotovitve po potreHi vpisati v poročiloぶ.	316	TM
13	Popravilo žleHov ﾐa ﾏestih, kjer puščajo iﾐ je že znano.	24	TM
14	Dostava, ﾐajeﾏ iﾐ odvoz preﾏičﾐega hidravličﾐega dvigala za čas dela ふpredvideﾐo ン delovﾐe tedﾐeぶ.	15	DNI
	Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA

III.

GRADBENA DELA ZUNAJ

Nujﾐa vzdrževalﾐa popravila ﾐa ﾏiﾐiﾏalﾐo odHitih iﾐ poškodovaﾐih ﾏestih vzdolž fasade z KEMASAN ヵΓヰF s predhodﾐiﾏ poHrušeﾐjeﾏ iﾐ

impregniranjem s Kemagrund: voda 1:1.

245

Minimalno popravilo barve na popravljenih

mestih

245

	z mikroarmirano paropropustno silikatno barvo za zuﾐaﾐje površiﾐe ふン-5 dni po sanaciji).
3	)aključﾐa zaščita koﾏplet fasadﾐe površiﾐe ふspodﾐji roH povprečﾐe višiﾐe ヱﾏぶ z vodoodHojﾐo emulzijo: KEMAFOB.	164	M2
4	Saﾐacija tlakovaﾐe površiﾐe oH fasadﾐih steﾐah v oHeh vrtovih oH Roški cesti z očiščeﾐjeﾏ površiﾐe mahu in rastlinja s pranjem.	129	M2
5	PogloHitev iﾐﾐa ﾐovo prefugiraﾐje oHstoječih fug.	129	M2
6	Ureditev ふpopraviloぶ travﾐe površiﾐe po koﾐčaﾐih delih.	275	M2
7	)asaditev ﾐovih grﾏovﾐic višiﾐe cca ヱ,ヵ-2m.	4	KOS
8	Nujﾐa vzdrževalﾐa dela, popravila na poškodovaﾐih delih fasade zaradi zamakanja s strehe ali cevovodov, vzdolž fasade z: KEMASAN ヵΓヰF s predhodﾐiﾏ poHrušeﾐjeﾏ iﾐ iﾏpregﾐiraﾐjeﾏ z Keﾏagruﾐd: voda 1:1.	48	M2
9	Pozidavanje in fixiraﾐje s pociﾐkaﾐo raHic ﾏrežico, na odpadlih mestih.	24	M2
10	Minimalno popravilo barve na popravljenih mestih z mikroarmirano paropropustno silikatno barvo za zuﾐaﾐje površiﾐe.	48	M2
11	Zatesnitev fuge stika fasade in asfalta in stika fasade iﾐ tlakovaﾐe površiﾐe oH Roški cesti iﾐﾐa obnovitvenih delih s specialno bitumensko SIKA maso ali KEMAFLEX PU.	297	TM
12	Deﾏoﾐtaža, čiščeﾐje , ureditev površiﾐe okrog zaščit okeﾐ iﾐ vrat oH asfaltu.	5	KOM
13	DoHava iﾐﾏoﾐtaža ﾐovih pločeviﾐastih zaščit, ﾏoﾐtažﾐo vgrajeﾐih iﾐ zatesﾐjeﾐih proti vdoru vode s ceste, višiﾐe ンヰ cﾏ, vidni del.	4	KOM
14	DoHava iﾐﾐaprava pločeviﾐastega korita za zajeﾏ vode, ki prelije zaščito oH ﾏočﾐeﾏ deževju, koﾏpletﾐo z ﾐapravo odtoka iﾐ odtočﾐe ﾐapeljave po prostoru v meteorno kanalizacijo (po notranji strani prostora in tlaka), v dimenzijah cca (20x100 cm).	4	KOM
15	Deﾏoﾐtaža vertikalﾐih žleHov v spodﾐjeﾏ delu iﾐ poﾐovﾐa ﾏoﾐtaža.	11	KOM
16	Deﾏoﾐtaža oHstoječih jaškov ﾏeteorﾐe	6	KOM

	kanalizacije.
17	Odstraﾐitve oHstoječih utrjeﾐih površiﾐ oH objektu.	40	M2
18	Rušeﾐje AB zidov strojﾐo iﾐ ročﾐo.	3	M3
19	Strojno - ročﾐi odkop okoli oHjekta iﾐ depoﾐiraﾐje ﾐa dvoriščﾐi depoﾐiji.	77	M3
20	Odstraﾐitve utrjeﾐih površiﾐ za dograditev iﾐštalacij v tereﾐu v prejšﾐe staﾐje iﾐ odkop terena.	7	M3
21	Fiﾐi ročﾐi izkop oH saﾏeﾏ zidu stavHe.	34	M2
22	Čiščeﾐje zuﾐaﾐjega teﾏeljﾐega zidu s praﾐjeﾏ pod visokim pritiskoﾏ vključﾐo s čiščeﾐjeﾏ fug.	34	M2
23	Popravilo odbitih in razrahljanih fug z zametavanjem.	34	M2
24	Odbijanje prhkega ometa, spodnji rob lica fasade na stiku s tlemi.	26	M2
25	Odbijanje prhkega ometa v zasutem delu.	34	M2
26	DoHava iﾐ izdelava ceﾏeﾐtﾐega šprica pod nivojem zunanje ureditve. Priprava za hidroizolacijo.	34	M2
27	Dobava in izdelava cementnega ometa pod nivojem zunanje ureditve. Priprava za hidroizolacijo.	34	M2
28	Dobava in vgrajevanje vertikalne hidroizolacije npr.Izotekt V4, polnovarjene na pripravljeno podlago.	34	M2
29	Dobava in vgrajevanje hidroizolacije s posipom v zgornjem delu, kot priprava podlage za izdelavo ometa. ( s posipom).	26	M2
30	Dobava in izdelava popravila fasade z oﾏetavaﾐjeﾏ ročﾐo,špric, groHo iﾐ fiﾐo, z dosego prejšﾐega origiﾐalﾐega izgleda sistem KEMA (špric groHo, fiﾐoぶ.	29	M2
31	Postavitev delovnih odrov s prevozom, najemom in pospravljanjem.	50	M2
32	Vzdrževalﾐo popravilo odstopljeﾐe Harve do višiﾐe 2,ヵﾏ s predhodﾐiﾏ poHrušeﾐjeﾏ iﾐ impregniranjem s KEMAGRUND: voda 1:1	55	M2
33	Minimalno popravilo barve na popravljenih mestih z mikroarmirano parapropustno silikatno Harvo za zuﾐaﾐje površiﾐe.	55	M2
34	Dobava in premaz 2 x fasade s paroprospustno, mikroarmirano silikatno barvo za zunanje površiﾐe. V odteﾐku kot oHstoječa.	93	M2

35	Dobava in vgradnja XPS 5 cm termoizolacije in zaščita hidroizolacije.	40	M2
36	DoHava iﾐ oHdelava XPS z lepiloﾏ iﾐﾏrežico.	40	M2
37	DoHava iﾐ vgradﾐja čepaste folije za zaščito XPS izolacije - stiki lepljeni s Sika lepilom za čepasto folijo.	40	M2
38	Dobava in izdelava delovnega stika po sistemu Kema spodnjega in zgornjega dela.	21	TM
39	Dobava in izdelava hidroizolacijskega detajla ﾐa vseh sestavah iﾐštalacij. Obbetoniranje in izoliranje.	8	KOM
40	Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije izvedene z impregnacijo preseka sten z injektiranjem s hidrofobno maso po sistemu: Kema Puconci, v deHeliﾐi steﾐヱヰヰcﾏ iﾐ križﾐo v višiﾐi ヱヰヰ- 300cm.	103	M3
41	Tesﾐeﾐje z elastičﾐo ﾏaso stika ﾏed XPS iﾐ zunanjo ureditvijo, ter zaključﾐiﾏ fasadﾐiﾏ slojem, tudi pri vseh prebojih, vratih, ograjnih zidovih in stopnicah.	41	TM
42	DoHava iﾐ izdelava dreﾐažﾐe ﾏulde iﾐ vgradﾐja dreﾐažﾐe cevi v padcih po segﾏetﾐih.	21	TM
43	DoHava iﾐ vgradﾐja dreﾐažﾐih revizijskih jaškov fi ヶヰ s Hetoﾐskiﾏ pokrovoﾏ za izvedHo potrebnega naklona.	2	KOM
44	DoHava iﾐ vgradﾐja odtočﾐega dreﾐažﾐega cevovoda do ponikovalnice.	20	TM
45	Dobava in izdelava ponikovalnice fi 80 cm ovite s filcem s kamenjem in globin 2 m.	1	KOM
46	Dobava in vgrajevanje filca za izvedbo dreﾐažﾐega sisteﾏa.	140	M2
47	DoHava iﾐ vgrajevaﾐje dreﾐažﾐega ﾏateriala ter obsipa okoli objekta.	30	M3
48	Nalagaﾐje iﾐ zasip z oHstoječiﾏﾏaterialoﾏ depoﾐiraﾐiﾏﾐa dvorišču s sprotﾐiﾏ utrjevanjem po plasteh 30 cm.	44	M3
49	Odvoz viška depoﾐiraﾐega ﾏateriala ﾐa depoﾐijo s plačiloﾏ takse iﾐ evideﾐčﾐih listov.	40	M3
50	DoHava iﾐ izdelava ﾐovih jaškov preHojev iﾐštalacij . Cev fi Βヰ Hetoﾐski pokrov.	1	KOM
51	Dobava in izdelava novih peskolovov fi 40 cm, gloHiﾐe ヱヰヰ cﾏ za žleHove, obbetoniranje in obdelava.	6	KOM
52	DoHava iﾐ izdelava ﾐovih revizijskih jaškov fi 80 cm za meteorno kanalizacijo,	1	KOM

	obbetonirano, AB pokrov.
53	Dobava in vgradnja nove meteorne kanalizacije iz PVC cevi fi ヱ2ヵﾏﾏ vezaﾐo v oHstoječo meteorno kanalizacijo.	26	TM
54	Dobava in vgradnja peska za obsip 0-4 mm.	10	M3
55	Dobava in vgradnja kolen, odcepov in izdelava priključka.	19	KOM
56	Dobava in vgradnja tampona z uvaljanjem za novo asfaltno podlago.	16	M3
57	Dobava in izdelava fine podlage za nov asfalt. asfalt.	60	M2
58	Dobava in vgrajevanje asfalta debeline 6 cm, kompletno z obdelavo stikov stari - novi asfalt in vsemi potrebnimi nakloni.	60	M2
	Skupaj GRADBENA DELA ZUNAJ

IV.	GRADBENA DELA ZNOTRAJ
1	DoHava iﾐ izvedHa protiprašﾐe zaščite prostorov po segmetih in po hodniku za zgornja nadstropja.	1	KOM
2	Zaris in zarezovanje zidu nad nivojem dviga vlage.	1	KPL
3	Deﾏoﾐtaža luči, čiščeﾐje, depoﾐiraﾐje iﾐ poﾐovﾐa montaža po Heljeﾐju.	1	KPL
4	Odklop iﾐ zaščita požarﾐih seﾐzorjev iﾐ ponovna vzpostavitev po beljenju.	1	KPL
5	Deﾏoﾐtaža radiatorjev, Xxxxxﾐje s priﾏerjeﾏ iﾐ belo Harvo ter poﾐovﾐa ﾏoﾐtaža.	5	KOM
6	)aščita vseh okeﾐskih površiﾐ zﾐotraj proti prahu.	1	KPL
7	Rušeﾐje oﾏeta ﾐa vseh oHodﾐih iﾐ prečﾐih zidovih z vidﾐiﾏi poškodHaﾏi, povprečﾐe deHeliﾐe Α cﾏ do višiﾐe stropa, z izﾐosoﾏ, odvozoﾏ ruševiﾐ iﾐ čiščeﾐjeﾏふﾐa prečﾐih zidovih se odHija oﾏet do ヱヰヰ cﾏﾐad vidﾐiﾏi poškodHaﾏiぶ.	155	M2
8	Priprava zidarskih prebojev za napeljavo cevi za prezračevaﾐje, koﾏpletﾐo z zarisovaﾐjeﾏふpo ﾐačrtuぶ, izvedHo preHojev s šteﾏaﾐjeﾏ (kamniti zidぶ, izﾐosoﾏ iﾐ čiščeﾐjeﾏふpreHoji preﾏera cca. 40cm), debelina stene 100cm.	16	kom
9	Vzidavaﾐje prediﾐštalacijske cevi preﾏera 2ヰcﾏ iﾐンヰcﾏ, iz pociﾐkaﾐe pločeviﾐe, v pripravljeﾐe odprtine, z zametavanjem na grobo in na fino.	16	kom
10	Odvoz viška ruševiﾐふšteﾏaﾐega ﾏaterialaぶ, plačilo takse iﾐ evideﾐčﾐi listi.	19	M3

11	Čiščeﾐje površiﾐ zidu iﾐ pogloHitev fug za cca 2-3 cm, izpihanje podlage z zrakom pod pritiskoﾏふﾐe z vodo proti zaﾏočitviぶ.	155	M2
12	Fiksiraﾐje iﾐštalacij z ceﾏeﾐtﾐo hitrovezﾐo ﾏaso HIDROZONT Kema.	1	KPL
13	DoHava iﾐ izdelava špric oHrizga iz HIDROMENT Kema sušilﾐega oﾏeta.	155	M2
14	Dobava in vgrajevanje kvalitetnega grobega sušilﾐega ometa HIDROMENT Kema (v minimalni debelini 1cm prvi nanos in 2cm drugi nanos z vmesno vgradnjo pocinkaﾐe raHic ﾏrežice v drugeﾏ slojuぶ.	155	M2
15	OHrušeﾐje fiﾐega sloja oﾏeta ﾐa vseh odstopljenih mestih (kjer trka) do stabilnega ometa na vseh ostalih površiﾐah steﾐ iﾐ stropov. (ocena po pregledu cca 30% sten).	155	M2
16	OHrušeﾐje oHstoječe Harve ﾐa vseh ostalih površinah sten in stropov.	276	M2
17	Preﾏaz oHrušeﾐih steﾐ s priﾏerjeﾏ KEMAGRUND: voda 1:1.	431	M2
18	Popravilo odstopljenega finega ometa z : KEMASAN ヵ2ヰ po potreHi ojačaﾐje z raHic ﾏrežico.	155	M2
19	Zaribavanje saniranih sten s finim ometom HIDROMENT Kema fini omet po min 21 dneh po groHi saﾐaciji, koﾏpletﾐa površiﾐa ﾐotraﾐjih sten.	320	M2
20	Barvanje 3x vseh sten in stropov z naravno belo apneno barvo žgaﾐo apﾐo iz Podpeči.	596	M2
21	Koﾏpletﾐa deﾏoﾐtaža zaščite iﾐ zidarsko čiščeﾐje	1	KPL
22	Čiščeﾐje ﾐa fiﾐo pred priﾏopredajo po ﾏoﾐtaži vse opreme.	1	KPL
	Skupaj GRADBENA DELA ZNOTRAJ

ZAKLJUČNA DELA

Odstraﾐitev oHstoječe PVC oHloge ﾐa poškodovaﾐih ﾏestih iﾐ deﾏoﾐtaža koﾏpletﾐo zavihkov PVC ob zidu navzgor 100 cm.

Čiščeﾐje iﾐ priprava površiﾐe s priﾏerjeﾏ, za ﾐovo

polaganje.

3	Dobava in polaganje nove PVC obrobe, okrog oHodﾐih iﾐ vseh prečﾐih zidov ter ostala popravila poškodH.	96	TM
4	Popravilo poškodH z zaﾏeﾐjavo z ﾐovo PVC oblogo v isti barvi.	27	M2
5	Dobava in vgradnja sistemskega sodobnega in kvalitetﾐega prezračevaﾐja oHﾐovljeﾐih prostorov z rekuperacijo eﾐergetske učiﾐkovitosti A+ ali v višji razred eﾐergetske učiﾐkovitosti, za skupﾐo kubaturo 1000 m3 prostora. Izmenjava zraka po standardih za javne objekte. Predvidena je vizualﾐo ﾏoderﾐa iﾐ zaključeﾐa ﾐotraﾐja iﾐštalacija pod stropoﾏ. Rekuperator v stavHi, ﾐa zaprti podkonstrukciji pod stropom (in servisno odprtiﾐoぶ ter iﾐštalacijaﾏi od prostorov do centrale pod stropom.	1	KOM
	Skupaj ZAKLJUČNA DELA

B. Tehnična specifikacija – Sanacija kletnih prostorov – odprava vlage na južni strani stavbe, v deležu fotoateljeja ter ureditev prezračevanja z rekuperacijo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Xxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx«

SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI ZA IZVEDBO DEL

Naročnik razpolaga z elaboratom stanja z meritvami vlage in smernicami za sanacijo obstoječega stanja, to je odpravo kapilarne vlage v kletnih prostorih stavbe.

Upoštevaje smernice je naročnik pripravil popis potrebnih del. S popisom del oz. predračunom, ki je predmet Javnega naročila Srednje ekonomske šole na Roški cesti 2 v Ljubljani želi naročnik izbrati najprimernejšega ponudnika in izvajalca del. Po končani izbiri izvajalca del, naročnik preda dokumentacijo in dela izbranemu izvajalcu, od njega pa pričakuje, da v določenem roku, najkasneje do 30.9.2016 izvede dela po popisu, upoštevaje vse smernice elaborata, sanacije in zakonodaje o izvedbi in s tem zagotovi želeni rezultat, to je obnovljen južni del stavbe šole, kjer bo šola v bodoče lahko nemoteno izvajala svoj program v deležu fotoateljeja, ki bo za predvideno uporabo zagotavljala določeno in zdravju primerno mikroklimo.

SPLOŠNA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA:

1.) Rušitvena dela splošno:

V ceni za enoto posamezne postavke mora biti zajeto:

- vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del

- iznosi iz objekta na začasno deponijo in čiščenjem

- plačilo taks za odlaganje ali predelavo xxxxxxxx

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati omejitve hrupa glede na čas izvedbe in dejavnosti v okolici rušenja. Dela izvršiti v času, ko ni moteče za druge. Prav tako mora skrbeti, da ne pride do onesnaževanje talne vode in okolice.

Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri delu, ki je prilagojen izbrani tehnologiji

rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Dimenzije konstrukcijskih elementov so za izvajalca informativne. Izvajalec dimenzije preveri in jih vključi v enotne cene posameznih postavk. Ruševine je med delom orositi z vodo in sortirati kot to zahteva Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki. Izvajalec mora paziti na to, da ne povzroči škode na objektu in obstoječih instalacijah. Pri rušenju zidov se odprtine ne odbijajo preklade se pa ne obračunavajo posebej.

Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v

soglasju z obveznimi standardi.

Zidanje mora biti čisto s pravilno vezavo opeke, stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Zidane površine morajo biti popolnoma ravne oziroma navpične.

V ceni je potrebno poleg zidarskih del zajeti tudi vsa potrebna pomožna dela za izvedbo

zidarskih del.

Zlasti:

- vsa dela in ukrepi morajo biti skladni z predpisi varstva pri delu

- priprava zidov za ometavanje (močenje opeke in zidov), premeščanje maltark, občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja

- postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov potrebnih za izvedbo zidarskih del

- prenos in označba višinskih točk v objektu

- sprotno čiščenje prostorov, delovnih odrov, delovnih priprav med delom in po izvršenem delu

- v pozicijah zidanja potrebno zajeti vse prenose opeke, pripravo in prenos malte, ter ostala

pomožna dela.

Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo.

V posameznih pozicijah ometavanja je zajeta izdelava vodil, izdelava in transport malte,

ometavanje po opisih posameznih pozicij ter vsa potrebna pomožna dela.

Obračunavanje ometov:

- odprtine s špaletami do 20cm;

- odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej;

- pri odprtinah od 3 - 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, špalete se ne obračunavajo

posebej;

- pri odprtinah nad 5m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, špalete se obračunavajo posebej;

- odprtine s špaletami širine nad 20cm;

- odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej;

- pri odprtinah od 3 - 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, špalete se ne obračunavajo

posebej;

- pri odprtinah nad 5m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, špalete se obračunavajo posebej;

- v vseh primerih se špalete širše od 20 cm obračunavajo tako, da se širina nad 20 cm

obračunava posebej po m2.

Vse talne površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo. Priprava tal za finalno obdelavo (finalni epoksi tlaki, linolej, guma, tekstil, parket) morajo biti obdelani skladno z navodili proizvajalca tlaka.

3.) Splošna določila in pogoji za kanalizacijo

Vsa dela na kanalizaciji se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in

normativov v soglasju z obveznimi standardi.

Vsi uporabljeni materiali za ta dela morajo ustrezati po kvaliteti določilom veljavnih tehničnim

predpisov in standardov.

Standardi za ta dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:

- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala

- pregled izvedenih podlog in fino čiščenje le-teh, pred pričetkom dela;

- čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu;

- prevoz materiala do objekta, razkladanje, skladiščenje z vsemi notranjimi transporti;

4.) Splošna določila in pogoji za zunanjo ureditev

Vsa dela na zunanji ureditvi se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in

normativov v soglasju z obveznimi standardi.

Vsi uporabljeni materiali za ta dela morajo ustrezati po kvaliteti določilom veljavnih tehničnim

predpisov in standardov.

Standardi za ta dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:

- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala

- pregled izvedenih podlog in fino čiščenje le-teh, pred pričetkom dela;

- čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu;

- prevoz materiala do objekta, razkladanje, skladiščenje z vsemi notranjimi transporti;

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata