SPLOŠNA BOLNIŠNICA

JN: 16-09/13

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO



Št.: 16-09/13




RAZPISNA DOKUMENTACIJA






ZA OPRAVLJANJE DEL PO POSTOPKU S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI



Predmet javnega naročila:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

SKLOP 1: ZIDARSKA DELA

SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA

SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA

SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA

SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA

SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV

SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA

SKLOP 8: TALNE OBLOGE

SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA

SKLOP 10: STEKLARSKA DELA






v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11 in 90/12)




Novo mesto, april 2013




VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE




A) Povabilo k oddaji prijave (OBR-5)

B) Navodila za izdelavo prijave (OBR-6)

C) Specifikacija strokovnih zahtev naročnika (Priloga 1)

D) Dokumentacija za ocenjevanje sposobnosti kandidata (OBR-8)

E) Ostali razpisni obrazci:

  • Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9)

  • Izjava o nezavajajočih podatkih (OBR-10)

  • Prijava (OBR-11)

  • Obrazec - podatki o podizvajalcih (OBR-11a)

  • Obrazec - podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)

  • Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c)

  • Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-12)

  • Vzorec pogodbe (OBR-13) s prilogo 2;

  • Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-14)

  • Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a)

  • Seznam referenc kandidata ali izvajalca v zadnjih treh letih (OBR-14b)

  • Referenčna izjava naročnika, ki potrjuje referenco (OBR-14c)

  • Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14d)

  • Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14e)

  • Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-14f)

  • Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-14g)

  • Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo kandidata (OBR-15a)

  • Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike kandidata (OBR-15b)

  • Obrazec naslovne strani ovitka (OBR-16)


F) Priloga št. 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe (iz Uredbe o zelenem

javnem naročanju (samostojna PDF dat.))

















OBR-5

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO


Štev. JN: 16-09/13

Datum: 2.4.2013




A.) POVABILO K ODDAJI PONUDBE




V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11 in 90/12)


Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 XXXX XXXXX


vabi zainteresirane kandidate, da v skladu z Navodili te razpisne dokumentacije predložijo svojo prijavo za izvedbo javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (v skladu s 26. členom ZJN-2) za izbiro kandidatov za izvajanje del:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

SKLOP 1: ZIDARSKA DELA

SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA

SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA

SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA

SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA

SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV

SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA

SKLOP 8: TALNE OBLOGE

SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA

SKLOP 10: STEKLARSKA DELA

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu poslal v objavo na Portal javnih naročil. Številke objave javnega naročila pridobijo kandidati na spletni strani naročnika: xxxx://xxx.xx-xx.xx/, v meniju Javna naročila, v podmeniju: Aktualna javna naročila, za predmetno javno naročilo, v vrstici: Drugi podatki.


Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Prijave je potrebno oddati osebno (v pisarno nabavne službe naročnika) ali po pošti najkasneje 07.05.2013 do 9.00 ure na naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Nabavna služba, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 XXXX XXXXX.


Javno odpiranje prijav bo dne 07.05.2013 ob 11.00 uri v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx.


Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxxx Xxxxx,

  • tel.: 00 00 00 000



Direktorica:

Xxxx Xxxxxx





































OBR-6



Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO

Predmet javnega naročila:

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

B.) NAVODILA KANDIDATOM ZA IZDELAVO PRIJAVE

I. SPLOŠNO


1.1 Naročnik

Splošna bolnišnica Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: naročnik).

1.2 Vrsta postopka

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: naročnik) bo v skladu s 26. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11 in 90/12 v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) izvedel javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, v katerem bo naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloženih prijav priznal sposobnost kandidatom, ki jih bo po podpisu okvirnega sporazuma, ko se bo pri naročniku pojavila potreba po predmetnih delih, povabil k oddaji ponudb.

1.2.1 Predmet naročila


Predmet javnega naročila je sukcesivno izvajanje:

GRADBENO, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL

(v nadaljevanju: GOI vzdrževalna dela)


Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:


SKLOP 1: ZIDARSKA DELA

SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA

SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA

SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA

SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA

SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV

SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA

SKLOP 8: TALNE OBLOGE

SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA

SKLOP 10: STEKLARSKA DELA

Vsi sklopi so zaprti. Pri zaprtih sklopih morajo kandidati zagotavljati izvedbo za vse razpisne vrste del znotraj posameznega sklopa.


Kandidati lahko podajo prijavo za eden več ali vse sklope.


1.2.2 Trajanje javnega naročila - obdobje priznanja sposobnosti


Naročnik bo kandidatom, ki bodo izpolnili vse pogoje te razpisne dokumentacije priznal sposobnost in z vsemi sklenil okvirni sporazum za obdobje 4 (štirih) let od oddaje javnega naročila. Naročnik bo znotraj tega obdobja odpiral konkurenco med kandidati - strankami okvirnega sporazuma v skladu z dejanskimi potrebami in v skladu s finančnim načrtom.


1.2.3 Razpisane vrste in količine


Naročnik je v predmetu javnega naročila navedel zgolj okvirne vrste predmetnih del, za katere ocenjuje, da jih bo v pogodbenem obdobju potreboval. Natančne popise in količine predmetnih del bo naročnik predložil vsem kandidatom/strankam okvirnega sporazuma, v posameznih povabilih k oddaji ponudb za konkretna javna naročila. Popisi aktualnih predmetnih del bodo izdelani v obliki Popisov del - Predračunov – Seznamov razpisanih del/blaga.


1.3 Sodelovanje


Kot kandidat lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.


Kandidati s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot kandidati s sedežem v Republiki Sloveniji. Tuji kandidati morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji kandidati predložiti k ponudbi.


Če se v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja dokumentov, zahtevanih v točkah 2.2 teh navodil, lahko kandidat predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika kandidata. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež.


Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci je možna ob izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. odstavka 44. člena ZJN-2.


Ponudba s podizvajalci


Kandidat lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse podizvajalce in dele naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec, kot je to predvideno na obrazcih OBR-11a in OBR-11b.


Kandidat mora v okviru ponudbene dokumentacije obvezno predložiti soglasja vseh svojih podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika (OBR-11b) in izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-11c).


Kadar namerava kandidat izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:

  • kandidat v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

  • podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del ter kopije sklenjenih pogodbe izvajalca s podizvajalci.


Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna.


Kandidat, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (kandidatom), v petih dneh od sklenitve pogodbe med dobaviteljem/izvajalcem in naročnikom po tem javnem naročilu.


V primeru nastopa s podizvajalci bo moral kandidat k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.


Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če kandidat sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora kandidat, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

  • svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

  • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

  • kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.


Kandidat prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem!

V primeru, da kandidat nastopa s podizvajalcem in dokazuje izpolnjevanje katerega izmed obveznih pogojev za priznanje sposobnosti skupaj s prijavljenimi podizvajalci, bo moral kasneje, po izbiri in podpisu okvirnega sporazuma, ob konkuriranju za dodelitev posameznih naročil na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, v primeru zamenjave katerega izmed podizvajalcev, naročniku dokazati, da tudi z novim podizvajalcem izpolnjuje pogoje po tem razpisu.

Izbrani kandidat bo moral naročniku, v kolikor bi ga le – ta pozval, v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.


Skupna ponudba


Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/kandidatov – skupna ponudba. Skupina partnerjev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

  • imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila;

  • pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe;

  • vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti;

  • izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom

naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti

do njih;

  • izjava, da so seznanjeni z navodili kandidatom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

  • izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

  • navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in

  • pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom.


V primeru sklenitve pogodbe bodo isti partnerji tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim partnerjem.


Izpolnjevanje obveznih pogojev (pogoji št. 1-7) mora biti za vse partnerje dokumentirano - predloženo na isti način, kot se zahteva za kandidata. Izpolnjevanje pogojev finančne bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno. Ponudbi je potrebno predložiti tudi Soglasja za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-15a in OBR-15b) za vsakega partnerja posebej.


1.4 Pojasnila razpisne dokumentacije


Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme kandidat zahtevati preko portala javnih naročil.


Naročnik bo preko portala javnih naročil odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo prejel pravočasno, to je najmanj 6 dni pred potekom roka za oddajo prijav, in sicer do 9.00 ure.


Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala javnih naročil najpozneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo prijav, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

1.5 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije


Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev prijav spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo spremembe ali dopolnitve posredoval preko portala javnih naročil.


Po poteku roka za prejem prijav naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.


V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 4 dni pred rokom, določenim za predložitev prijav, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev prijav.


S premaknitvijo roka za prejem prijav se pravice in obveznosti naročnika in kandidata vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.


1.6 Xxxxxxxx s kandidati

Xxxxxxxx s kandidati ne bo.


1.7 Pravna podlaga


To javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, del in gradenj.


Kandidate predvsem opozarjamo na sledeče predpise:


  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D)



- Uredbo o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,

64/2012, 2/2013







II. PRIJAVA


2.1 Jezik


Kandidat mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku razen, če naročnik v posameznih

delih razpisne dokumentacije dopušča drugače.


Naročnik lahko v delu razpisne dokumentacije posebej navede, da kandidat lahko poda prijavo ali del prijave tudi v tujem jeziku in na kateri del prijave se to nanaša (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, …).


Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju prijav menil, da je treba del prijave, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil kandidatu na njegove stroške.


Za presojo spornih vprašanj bo naročnik vedno uporabljal tekst prijave v slovenskem jeziku.



2.2 Popolnost prijave


Popolna bo tista prijava, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Da bo prijava štela za formalno popolno, mora kandidat v prijavi predložiti izpolnjene obrazce, in sicer:


  1. Izjavo kandidata o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9);

  2. Izjavo kandidata, da so v ponudbi predloženi podatki resnični in nezavajajoči (OBR - 10);

  3. Prijavo (obrazec prijave: OBR-11);

  4. Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a; obrazec priložijo zgolj kandidati, ki nastopajo s podizvajalci);

  5. Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b; obrazec priložijo zgolj kandidati, ki nastopajo s podizvajalci);

  6. Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c)

(obrazec priložijo zgolj kandidati, ki nastopajo s podizvajalci);

  1. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-12);

  2. Vzorec pogodbe (OBR-13) s prilogo 2;

  3. Parafirana Priloga 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika za predmet javnega naročila

  4. Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 3. 2 teh navodil (OBR-14) s prilogami;

  5. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo kandidata (OBR-15a)

  6. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike kandidata (OBR-15b)


Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto prijavo, ki ne bo ustrezala vsem strokovnim zahtevam naročnika razvidnih iz razpisne dokumentacije.


Kandidat naj pri pripravi prijave upošteva navedeni vrstni red obrazcev.


Obrazci iz točk 1-12 te točke so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).


2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne prijave in oblika prijave


Celotna dokumentacija za prijavo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.


Kandidat mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil.


Zaželeno je, da so vsi listi prijave zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati.


Oblika prijave


Kandidat mora naročniku prijavo predložiti v 1 izvodu.


2.4 Listine v prijavi


Dokumenti, ki jih mora kandidat priložiti prijavi, so lahko v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le listine tujih kandidatov (točka 2.2 teh navodil), ki morajo biti predloženi izključno v originalu.


Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje kandidata na dan, določen za predložitev prijav.


2.5 Predložitev prijave


Kandidat predloži prijavo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Kandidat na ovitek nalepi izpolnjen obrazec (OBR-16), v primeru neuporabe obrazca pa kandidat na ovitku navede naslednje podatke:


1. naročnikov naslov:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Nabavna služba

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 Novo mesto


2. oznake:

  • "NE ODPIRAJ – PRIJAVA";

  • številka javnega naročila;

  • predmet javnega naročila.




3. naslov pošiljatelja (na hrbtni strani)


Kandidati lahko prijave v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti priporočeno s povratnico (na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »nabavne službe«, soba številka 110.


Prijava, ki bo poslana po telefaksu ali elektronsko, ne bo upoštevana.


Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu in bodo pravilno označene.


2.6 Rok za predložitev prijave


Prijave je treba predložiti do 07.05.2013 do 9.00 ure na naslov naročnika iz točke 2.5.


Pravočasna je tista prijava, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo prijava predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako prijavo bo naročnik po končanem postopku odpiranja prijav neodprto vrnil kandidatu z navedbo, da je prepozna.


Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev prijav, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna prijava in bo po javnem odpiranju prijav neodprta vrnjena kandidatu z navedbo, da je prepozna.


2.7 Dopolnitev, sprememba in umik prijave


Kandidat lahko dopolni, spremeni ali umakne prijavo pred rokom za predložitev prijave.


Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora kandidat opremiti z oznakami: »SPREMEMBA PRIJAVE« ali »DOPOLNITEV PRIJAVE« ali »UMIK PRIJAVE«, navesti predmet naročila, številko objave javnega naročila, naslov naročnika in na hrbtni strani kandidatev naslov.


Po roku za predložitev prijav navedena dejanja niso možna.


2.8 Popravljanje napak


Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo prijavo.


2.9 Dopustne dopolnitve prijave


V kolikor naročnik sam ali na predlog kandidata ugotovi, da je prijava formalno nepopolna, se lahko prijavo dopolni. Če kandidat v roku, ki ga določi naročnik, prijave ustrezno ne dopolni z dokazili, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna prijava izloči.


Pri tem ni dovoljeno spreminjati prijave v okviru postavljenih meril za sklenitev okvirnega sporazuma ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila.


2.10 Navedba zavajajočih podatkov


V primeru, da bo naročnik v skladu z zakonskimi določili in določili te razpisne dokumentacije ugotovil, da so dokazila v prijavi neresnična in zavajajoča, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.


2.11 Stroški priprave prijave


Kandidati nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave, vključno s stroški morebitnih prevodov ter prospektnega materiala, katalogov, vzorcev, in morebitnega ogleda, v primeru, da bi jih naročnik zahteval.


2.12 Obvezni pogoji


Kandidat mora v času oddaje prijave izpolnjevati pogoje, določene v tej točki , da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost kandidatov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:


Osnovna sposobnost


  1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju KZ-1) v členih 157, 211, 225 - 250, 260 – 264 in 294.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo kandidata (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike kandidata (OBR-15b).

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež.


  1. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali del.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) in podatki v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu (OBR-14).

Gospodarski subjekti - kandidati, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež.


  1. Da proti kandidatu ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje kandidatovega poslovanja; da poslovanje kandidata ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).


  1. Da na dan oddaje prijave v skladu s predpisi države v kateri ima svoj sedež ali predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).


  1. Da na dan, ko poteče rok za oddajo prijav ni na seznamu kandidatov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do­ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oz. ni zagotovil zahtevanih informacij.
    Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši kandidat ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14).


Poslovna in finančna sposobnost


  1. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da je finančno in poslovno sposoben.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 30 dni po prejemu računa, ki se izstavi po opravljenih delih in po podpisu primopredajnega zapisnika.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).



Tehnična in kadrovska sposobnost


  1. Da bo v primeru izbire zagotovil 100% izvedbo razpisanih vrst predmetnih del sklopa oz. sklopov na katere se prijavlja;

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da ima izkušnje s področja predmetnega javnega naročila, ki jih potrjuje s predložitvijo najmanj 2 referenc o opravljenih predmetnih storitvah za vsak prijavljeni sklop v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe v vrednosti nad 20.000,00 € z DDV.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Seznam referenc (OBR-14b) z referenčnimi izjavami naročnikov/investitorjev o opravljenih delih s področja predmeta javnega naročila v zadnjih treh letih (OBR-14c), za vsak prijavljeni sklop posebej.

Kandidat lahko predloži referenco skupaj s prijavljenimi podizvajalci.


  1. Da bo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovil strokovno usposobljene delavce, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila za sklope na katere se prijavlja;

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


14. Da razpolaga z ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo posla in sicer za izvajanje:

  • zidarskih, keramičarskih in pleskarskih del (za sklope št: 1, 4, 9): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in 5 zaposlenih KV delavcev gradbene smeri,

  • ključavničarskih, kleparskih in inštalaterskih del ter inštalacij medicinskih plinov (za sklope št: 2, 3, 5, 6): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe strojne smeri in 3 zaposlene KV delavce kovinarske stroke,

  • elektroinštalaterskih del (za sklop št: 7): 1 zaposlen z minimalno VI. stopnjo izobrazbe elektro smeri in 5 zaposlenih KV delavcev elektro smeri,

  • talne obloge in steklarska dela (za sklopa št: 8, 10): 3 zaposlene KV delavce, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje del.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov (ločeno po

sklopih), ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a) in dokazila o izobrazbi.


  1. Da zagotavlja, da bo za potrebe zahtevnejših gradbenih del v primeru posameznih naročil na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zagotovil odgovorne vodje del/ odgovorne vodje posameznih del na gradbišču, ki bodo izpolnjevali pogoje za odgovorne vodje del / odgovorne vodje del posameznih del, v skladu ZGO-UPB 1

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da je kadrovsko sposoben in usposobljen izvajati dela inštalacij šibkega in jakega

toka, velja za sklop 7: Elektroinštalaterska dela.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo

sodelovali pri izvedbi naročila za sklop 7 (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili o usposobljenosti za izvajanje del na področju inštalacij šibkega in jakega toka (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


  1. Da je kadrovsko sposoben in usposobljen izvajati dela na področju vodovodnih inštalacij, klimatizacije, inštalacij centralnega ogrevanja in pare, velja za Sklop 5: inštalaterska dela.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo

sodelovali pri izvedbi naročila za sklop 5 (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi

dokazili o usposobljenosti za izvajanje del na področju vodovodnih inštalacij, klimatizacije, inštalacij centralnega ogrevanja in pare (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


  1. Da je usposobljen izvajati dela na področju medicinskih in tehničnih plinov, velja za Sklop 6: inštalacije medicinskih plinov.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo

sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili o usposobljenosti za izvajanje del na področju medicinskih in tehničnih plinov (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


  1. Da je usposobljen izvajati dela na področju meritev za Sklop 5: inštalaterska dela.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo

sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili: potrdila o usposobljenosti varilcev iz sklopov 5 (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdano od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


  1. Da je za Sklop 7: elektroinštalaterska dela usposobljen izvajati dela na področju meritev, pri čemer izvaja meritve z merilno opremo, ki je potrjena in certificirana s strani akreditirane ustanove.

Dokazila: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami:

    • spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a)

    • veljavna dokazila: potrdila o usposobljenosti merilcev (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila)

    • certifikati o testiranju merilne opreme iz sklopa 7 (certifikati izdani od akreditiranih inštitucij).


  1. Da se zavezuje, da bo pred podpisom pogodbe za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, naročniku predložil poimenski seznam

delavcev, ki bodo opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji naročnika.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da bo upošteval vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske

akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, da bodo delavci z njimi seznanjeni in da odgovarja za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogo za tuje kandidate

Tuji kandidati morajo poleg vseh ostalih dokazil predložiti še izjavo pooblaščene osebe kandidata, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

  1. Da je seznanjen z vsebino Priloge 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe Uredbe o

zelenem javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,

64/2012, 2/2013), in zagotavlja, da bo v primeru izbire zagotavljal izpolnjevanje

temeljnih okoljskih zahtev za stavbe v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju,

skladno z vsakokratnim Povabilom k oddaji javnega naročila, specifikacijo

konkretnega javnega naročila, pogoji in merili.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da se zavezuje, da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem ali nočnem času.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14)


  1. Da ima sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogo: kopija zavarovalne police kandidata za zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.


  1. Da bo na poziv naročnika, v okviru posameznih naročil, na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, v roku 4 dni, brezplačno predložil vzorce vgradnih materialov/blaga in se udeležil predstavitve ponujenih del/blaga v primeru, da bo naročnik to zahteval.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da bo zagotavljal rok izvedbe predmetnih del v razumnem roku, ki ga bo naročnik

navedel v povabilu k oddaji ponudb za posamezno predmetno naročilo na osnovi

sklenjenega okvirnega sporazuma.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da soglaša z določili Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega

varstva pri izvajanju del po pogodbi – Priloga 2.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da bo v primeru izbire, v okviru posameznega naročila na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.16 navodil za pripravo prijave.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


  1. Da zagotavlja, da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za

odpravo napak v garancijski dobi v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki

2.16 navodil za pripravo prijave.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


Opomba: kandidati, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokumente na način, določen v 1.3 točki teh navodil.


V primeru, da kandidat (glavni izvajalec) nastopa s podizvajalci je treba upoštevati naslednje:

  • pogoj iz točke 4 morata izpolnjevati glavni izvajalec in vsi njegovi podizvajalci, zato izvajalec predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-11c) za prijavljene podizvajalce;

  • za izpolnjevanje ostalih pogojev zadostuje, da jih izpolnjuje le glavni izvajalec.


V primeru, da kandidat nastopa s podizvajalcem in dokazuje izpolnjevanje katerega izmed obveznih pogojev za priznanje sposobnosti skupaj s prijavljenimi podizvajalci, bo moral kasneje, po izbiri in podpisu okvirnega sporazuma, ob konkuriranju za dodelitev posameznih naročil na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, v primeru zamenjave katerega izmed podizvajalcev, naročniku dokazati, da tudi z novim podizvajalcem izpolnjuje pogoje po tem razpisu.


Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v prijavi.


Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše prijave oziroma drugih navedb iz prijave.


Obrazca za ocenjevanje sposobnosti kandidata (OBR-8) kandidat ni dolžan priložiti prijavi.


2.13 Veljavnost prijave


Prijava za predmet javnega naročila mora veljati do 01.09.2013.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da kandidati podaljšajo čas veljavnosti prijav za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori kandidatov morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Kandidat lahko zavrne zahtevo. Od kandidata, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti prijave, kakorkoli drugače spreminja prijavo.


2.14 Variantne prijave


Variantne prijave niso dopustne.


2.15 Merila


2.15.1 Xxxxxx za izbor strank okvirnega sporazuma


Naročnik bo priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo v celoti izpolnjevali vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije in vseh njenih prilog. Naročnik bo z vsemi kandidati sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih (4) let, v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma (OBR-12) iz teh navodil.


2.15.2 Merila za izbor najugodnejših ponudnikov za posamezna naročila, ki se bodo

oddajala na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma (na osnovi posameznih Povabil k oddaji ponudb)


Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma lahko uporabljal naslednja merila:


1. Merilo: najnižja cena

2. Merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba


V primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejša ponudba bo naročnik poleg cene uporabil še druga merila, kot so npr.: tehnične prednosti, garancijski rok, rok izvedbe ipd.


Naročnik bo merila natančneje opredelil v vsakokratnem povabilu k oddaji ponudb za posamezno javno naročilo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.


2.16. Finančna zavarovanja


Kandidati bodo morali v prijavi predložiti lastno izjavo na OBR-14, da bodo v primeru izbire za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma ob podpisu pogodbe predložili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika, ob primopredaji del pa zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka.


Ob podpisu pogodbe bodo morali izbrani ponudniki, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika, in sicer:

  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV oz.

  • bančno garancijo v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika bodo morali izbrani izvajalci, za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku naročniku predložiti zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka:

  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV oz.

  • bančno garancijo v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV.


III. JAVNO ODPIRANJE PRIJAV


Odpiranje prijav bo dne 07.05.2013 ob 11.00 uri v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.


Odpiranje prijav je javno (75. člen ZJN-2).


V skladu z 22. členom ZJN-2 bo naročnik ves čas postopka pazil, da ne razkrije kandidatovih poslovnih skrivnosti. Podatki, ki jih bo kandidat upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju prijav, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.


Naročnik bo vodil zapisnik o odpiranju prijav, v katerega bo vnesel zakonsko zahtevane podatke in informacije (76. člen ZJN-2).


Komentar na zapisnik bodo lahko podali le predstavniki kandidatov, ki bodo predložili pisno pooblastilo.


Naročnik bo vsem kandidatom, ki bodo oddali prijave, zapisnik o odpiranju prijav poslal po pošti, v roku treh dni po javnem odpiranju prijav.


IV. OBRAVNAVA PREJETIH PRIJAV

4.1 Izločitev prijav


Naročnik bo izločil:

  1. nepravočasne prijave (prijave, ki bodo vložene po roku za predložitev prijav iz točke 2.3 teh navodil);

  2. prijave, ki ne bodo pravilno označene (prijave, ki ne bodo označene v skladu s točko 2.3 teh navodil);

  3. prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 teh navodil;

  4. prijave, ki ne bodo pravilno dostavljene; prijava z vso potrebno dokumentacijo bo morala prispeti priporočeno po pošti v zaprti ovojnici ali biti oddana osebno v pisarno nabavne službe Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.


4.2 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prijav, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje prijav ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. V primeru javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz 2. odstavka 12. člena ZJN-2, bo naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestil o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje prijav zavrne vse ponudbe. Naročnik bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene prijave, in o svoji odločitvi oz. ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil kandidate, ki so predložili prijavo, in svoj nadzorni organ. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh prijav objavil na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve okvirnega sporazuma/ pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. Naročnik bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

4.3 Priznavanje sposobnosti


Naročnik bo priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo v celoti izpolnjevali vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije in vseh njenih prilog.


V. ODLOČITEV


Naročnik bo po pregledu ponudb v roku 60 dni sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (izbor strank okvirnega sporazuma). O svoji odločitvi bo naročnik pisno – s povratnico obvestil vse ponudnike.


Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila in/ali od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, v primeru, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila vložena v skladu 3. odstavkom 79. člena ZJN-2, teče rok za vložitev zahtevka za revizijo.


VI. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA


Naročnik bo z vsemi kandidati, ki bodo v celoti izpolnjevali vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije in vseh njenih prilog sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih (4) let, v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma (OBR-12) iz teh navodil.


Okvirni sporazum bodo morali kandidati podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu sporazuma.


VII. IZVAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA


Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma, ko se bo pojavila konkretna potreba po predmetnih delih, pisno pozval k predložitvi ponudbe. Naročnik bo predmetna dela naročal na podlagi načrtovanih potreb oziroma, ko bo imel na razpolago sredstva in pripravljeno tehnično dokumentacijo - specifikacije za konkretna naročila.

Ponudbe bodo morale stranke okvirnega sporazuma posredovati v 15 dneh po naročnikovem povabilu k predložitvi ponudbe.


Povabilo k oddaji ponudbe za posamezna naročila


V pisnem povabilu za posamezno naročilo, ki ga bo naročnik posredoval vsem strankam okvirnega sporazuma, bo podrobno opredeljeno:


  • Specifikacije – vrste in količine razpisanih predmetnih del;

  • Rok izvedbe predmetnih del;

  • Strokovne zahteve naročnika oz. opise del in morebitne druge zahteve z opredelitvijo temeljnih okoljskih zahtev;

  • Način dostave ponudb;

  • Rok za predložitev ponudb;

  • Kraj in čas javnega odpiranja ponudb.


Naročnik bo v pisnem povabilu za pripravo ponudbe za posamezno naročilo, priložil naslednjo dokumentacijo:


  • Ponudbo - obrazec ponudbe;

  • Popise del ali Predračun - Seznam razpisanih del za vnos končnih cen na enoto mere in vrednosti;

  • Strokovne zahteve naročnika - navedene na Prilogi 1 (v primeru, če bo to potrebno) in morebitne druge zahteve;

  • Vzorec pogodbe.


Opomba: naročnik bo vsakokrat povabilu k oddaji ponudb za posamezno javno naročilo priložil tudi vzorec pogodbe, ki ga bo prilagodil konkretnemu predmetu javnega naročila.


Ponudbena dokumentacija

Stranke okvirnega sporazuma bodo morale za popolnost ponudb predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano naslednjo dokumentacijo:


  • Ponudbo - obrazec ponudbe;

  • Popis del ali Predračun - Seznam razpisanih del, pisno in na CD-ju.

  • Vzorec pogodbe s prilogami;

  • V primeru nastopanja s podizvajalci, seznam podizvajalcev;

  • Seznam delavcev, ki bodo opravljali predmetna dela na lokaciji naročnika;

  • Druga dokazila za preverjanje izpolnjevanja pogojev, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, če bo naročnik le-te zahteval.


Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.


Obravnava prejetih ponudb


Naročnik bo izločil:


1. Nepravočasne ponudbe; za nepravočasne se štejejo ponudbe, ki jih bo naročnik

prejel po preteku roka za oddajo ponudb.

  1. Ponudbe, ki ne bodo pravilno dostavljene; ponudba z vso potrebno dokumentacijo bo morala prispeti priporočeno po pošti v zaprti ovojnici ali biti oddana osebno v

pisarno nabavne službe Splošne bolnišnice Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0,

8000 Novo mesto.

Ponudba, ki bo poslana po telefaksu ali elektronsko, ne bo upoštevana.

  1. Ponudbe, ki tudi po dopolnjevanju ponudb ne bodo vsebovale vse dokumentacije, ki

jo je naročnik opredelil v pisnem vabilu k oddaji ponudb.

4. Ponudbe kandidatov, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ne bodo pravilne glede

strokovnih zahtev naročnika, temeljnih okoljskih zahtev, davčne stopnje itd…).







Ocenjevanje ponudb


Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma lahko uporabljal merila, opredeljena v tč. 2.15.2 teh navodil, in sicer:


1. Merilo: najnižja cena ali

2. Merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba


Javno odpiranje ponudb


Odpiranje ponudb bo javno. O postopku odpiranja ponudb se bo vodil zapisnik. Pripombe na zapisnik bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili na odpiranju ponudb pisno pooblastilo.


Sklenitev pogodbe


Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom – stranko okvirnega sporazuma, izbranim po merilu iz točke 2.15.2 teh navodil, sklenil kupoprodajno pogodbo po določilih vzorca pogodbe (OBR-13), pri čemer si naročnik pridržuje pravico, vzorec pogodbe prilagoditi (v nebistvenih določilih) glede na predmet posameznega naročila.


Izbrani ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 10 dni od prejema pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti. Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, opredeljeno v tč. 2.16 teh navodil.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika bodo morali izbrani kandidati, za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi naročniku predložiti zavarovanje, opredeljeno v tč. 2.16 teh navodil.


VIII. KONČNA DOLOČILA


Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz vzorcev pogodb in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-2, Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS 43/11) in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in 40/07).


IX. PRAVNO VARSTVO


Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.


Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN ne določata drugače.


Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 8 delovnih dni od :

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega kandidata iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji prijav.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.


Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, vložen neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu za finance.


Taksa za revizijski zahtevek znaša:

  • 750 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti, v postopku zbiranja prijav po predhodni objavi, pri oddaji javnega naročila del iz Seznama storitev B ali pri oddaji posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu,

  • 1.500 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu, javnem natečaju,

  • en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane prijave za sklop, javno naročilo ali posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.

Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ali v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.


Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s

pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih

sredstev in iz katerega sklada.
9. potrdilo o plačilu takse.


Naročnik o vloženem zahtevku v 3 delovnih dneh od prejema zahtevka obvesti vse kandidate, ki so v postopku oddali prijavo, izbranemu kandidatu pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka posreduje tudi kopijo zahtevka za revizijo.

Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.


Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri delovne dni od dne, ko je vlagatelj prejel poziv za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh delovnih dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.


Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx SWIFT koda: BS LJ SI 2X

IBAN: XX00000000000000000

Sklic: 11 16110 -7111290-(xxxxxxLL * )


*Op. : iksi pomenijo št. javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil, LL pa pomenita zadnji številki leta objave – Število znakov sklica navedenega v oklepaju mora biti osemmestno.

Natančnejše navodilo za izpolnitev teksta pravnega pouka se nahaja na spletni strani ministrstva za finance.


Direktorica:

Xxxx Xxxxxx, xxxx.xxxx.xxx.

















Priloga 1


C) SPECIFIKACIJA STROKOVNIH ZAHTEV NAROČNIKA:


Predmet javnega naročila:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


SKLOP 1: ZIDARSKA DELA

  • izvajanje zemeljskih del (odkopi, nasipi,planiranje…),

  • rušitvena dela z odvozom na deponijo,

  • zidarska dela,

  • izdelava grobih in finih notranjih ometov

  • betonska in armiranobetonska dela,

  • adaptacije prostorov,

  • fasaderska dela,

  • izdelava tlakov, sten in stropov,

  • obdelava tlakov, sten in stropov,

  • polaganje robnikov in tlakovcev,

  • asfaltiranje zunanjih površin,

  • dela iz mavčnih plošč,

  • zamenjava stavbnega pohištva,

  • vsa ostala zidarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA


  • demontaža obstoječih kovinskih konstrukcij in odvoz na odlagališče,

  • izdelava, dobava in montaža ter antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij srednje masivne konstrukcije skupne mase od 400 do 2.000 kg,

  • izdelava, dobava in montaža ter antikorozijska zaščita lahke konstrukcije iz profilnih cevi in drugih lahkih profilov skupne mase do 400 kg,

  • izdelava, dobava in montaža kovinskih ograj s polnilom iz valovitega pletiva, ki se vari v nosilne okvirje z antikorozijsko zaščito,

  • izdelava, dobava in montaža kovinskih ograj s polnilom iz profilnih ali okroglih cevi – enostavne izvedbe,

  • izdelava, dobava in montaža kovinskih elementov iz ravnih površin, profilnih ali okroglih cevi po prejeti dokumentaciji,

  • izdelava, dobava in montaža plinotesnih pokrovov odtočnih in ostalih jaškov iz nerjavnega materiala z vgrajeno armaturno mrežo ter navojnimi pušami za dvig pokrovov in priloženim dvižnim ključem,

  • servisno vzdrževalne storitve,

  • vsa ostala ključavničarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA


  • popravila streh z dobavo nadomestnih elementov obstoječe kritine in spravilo na ustrezno deponijo,

  • popravila ostrešji,

  • odkrivanje pločevinastih elementov streh in spravilo na ustrezno deponijo,

  • demontaža strešnih žlebov in kljuk ter odvoz na odlagališče,

  • demontaža snegobranov,

  • dobava in montaža pločevinastih elementov streh,

  • dobava in montaža visečih žlebov ter kljuk,

  • dobava in montaža odtočnih cevi,

  • dobava in montaža žlot,

  • izdelava zračnikov in pripadajočih obrob,

  • izdelava in montaža snegobranov,

  • izvedba izolacije različnih energetskih vodov – razen električnih,

  • dobava in polaganje poc. valjanca 25 x 4 – strelovod,

  • dobava in montaža vodnika položenega na fasadnih nosilcih – strelovod,

  • demontaža stare dotrajane strelovodne inštalacije,

  • vsa ostala kleparska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA


  • odstranitev stenskih in talnih obloge, vključno z deponiranjem odpadnega materiala na ustrezno deponijo,

  • priprava podlage za polaganje keramike,

  • polaganje stenskih in talnih keramičnih oblog,

  • polaganje keramičnih okrasnih letev,

  • obnova in polaganje kamnitih oblog,

  • izdelava in popravila teraca tlakov,

  • izdelava epoksi zaključnega sloja,

  • dobava in vgradnja keramične opreme,

  • vsa ostala keramičarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA


  • demontaža obstoječih inštalacij in odvoz na ustrezno deponijo,

  • izvajanje rekonstrukcijskih in večjih vzdrževalnih del na: vodovodnem omrežju, toplovodnem omrežju, parnem omrežju, razvodih kanalizacije, prezračevalnih sistemov z ogrevanjem in hlajenjem - klimati,

  • dobava in montaža lokalnih klima naprav – split sistemov,

  • izvajanje rekonstrukcijskih in večjih vzdrževalnih del v toplotnih postajah: obnovitve agregatov za dvig tlakov, obnova toplotnih izmenjevalcev, uparjevalcev s pripadajočo regulacijsko opremo,

  • dobava in montaža standardnih vmesnih in zaključnih elementov inštalacij,

  • vsa ostala inštalaterska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV


  • izdelava inštalacij tehničnih in medicinskih plinov,

  • rekonstrukcija razvodov tehničnih in medicinskih plinov s pripadajočimi razdelilnimi postajami,

  • dobava in montaža priključkov medicinskih plinov,

  • vsa ostala dela na inštalacijah tehničnih in medicinskih plinov po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA


  • izvedba energetskih instalacij za razsvetljavo, za direktno napajanje potrošnikov, napajanje potrošnikov preko vtičnic, direktni priklopi močnejših potrošnikov (vključno z vso dobavo materiala, potrebnimi zemeljskimi in gradbenimi deli, izdelavo potrebnih prebojev….),

  • izvedba instalacij IT sistem,

  • izvedba telefonskih instalacij, instalacij za požarno javljanje, nadzornih in računalniških linij (ves potreben material, izdelava prebojev in morebitna zemeljska dela),

  • demontaža in odvoz starih razdelilcev,

  • dobava in montaža novih razdelilcev z vsemi potrebnimi elementi (glavna stikala, instalacijskimi odklopniki, sponkami, releji, kontaktorji, ločilnimi transformatorji, kontrolniki izolacije …),

  • zamenjava dotrajanih posameznih delov razdelilcev (kontaktorjev, merilnih transformatorjev, kontrolnikov izolacije, stikal ….),

  • izvajanje električnih meritev,

  • dobava in montaža novih komunikacijskih razdelilcev z vsemi potrebnimi elementi,

  • zamenjava posameznih delov komunikacijskih razdelilcev,

  • periodične meritve na elektroinštalacijah v TN-C, TN-C-S in v IT sistemu instalacij,

  • vsa ostala elektroinštalaterska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 8: TALNE OBLOGE


  • odstranjevanje obstoječih talnih oblog z odstranitvijo odpadnega materiala na ustrezno deponijo,

  • dobava in polaganje izravnalne mase z brušenjem,

  • priprava podlage za polaganje talne obloge,

  • dobava in polaganje PVC talne obloge,

  • dobava in polaganje PVC kotnikov z zaokrožitvami,

  • dobava in polaganje raznih PVC zaključnih elementov,

  • dobava in polaganje antistatičnih talnih oblog,

  • dobava in polaganje elektroprevodnih talnih oblog

  • vsa ostala dela na talnih oblogah po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA


  • mehansko odstranjevanje stare barve, odstranjevanje tapet in ostalih stenskih oblog z odvozom na ustrezno deponijo,

  • kemijsko odstranjevanje stare barve ali ostalih stenskih oblog,

  • glajenje sten in stropov,

  • priprava površin pred pleskanjem,

  • pleskanje v jupol barvi,

  • pleskanje v lateks izvedbi,

  • obnovitev opleska notranjih zidov, fasad zgradb, lesa, kovine,

  • pleskanje stavbnega pohištva,

  • vsa ostala slikopleskarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.




SKLOP 10: STEKLARSKA DELA


  • odstranitev poškodovanih steklenih površin s prevzemom uničenega stekla,

  • zasteklitev s prozornim ravnim steklom do debeline 4mm,

  • zasteklitev z mat steklom do debeline 4mm,

  • zasteklitev z termopan steklom,

  • dobava raznih steklenih ploskovnih oblik po šablonah do debeline 4mm,

  • vsa ostala steklarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.










































(OBR -8)

D) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Predmet javnega naročila:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


Kandidat:_____________________________________________________________


Zap.

št.

Dokumenti:

Priložen -

ustreznost


u

1

Izjava kandidata o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9)

DA

NE

2

Izjava kandidata o nezavajajočih podatkih (OBR-10)

DA

NE

3

Obrazec prijave (OBR-11)

DA

NE

4

Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a)

DA

NE

5

Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)

DA

NE

6

Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca (OBR-11c)

DA

NE

7

Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-12)

DA

NE

8

Parafirana Priloga 1 Specifikacija strokovnih zahtev naročnika za predmet javnega naročila

DA

NE

9

Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-13) s prilogo 2

DA

NE

10

Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-14) s prilogami

DA

s prilogami

NE

11

Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo kandidata (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike kandidata (OBR-15b).

DA

NE


Opomba: Tega obrazca kandidati niso dolžni prilagati v okviru prijavne dokumentacije za popolnost prijave.




























E.) OSTALI RAZPISNI OBRAZCI:


































(OBR-9)


KANDIDAT

_________________________


_________________________


_________________________





IZJAVA O SPREJEMANJU

POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE





Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje te razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del prijave, s katero se prijavljamo za javno naročilo po postopku zbiranja prijav po predhodni objavi za izvedbo del:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..





Datum: __________


Žig in podpis kandidata:

___________________













(OBR-10)


KANDIDAT


_________________________


_________________________


_________________________






IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH





Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši prijavi resnični in nezavajajoči.



Ta izjava je sestavni del prijave, s katero se prijavljamo za javno naročilo po postopku zbiranja prijav po predhodni objavi za izvedbo del:



GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA



Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..




Datum: __________


Žig in podpis kandidata:


___________________










KANDIDAT (OBR-11)

_____________________

P R I J A V A



Na podlagi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………., podajamo ponudbo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


01. Predmet javnega naročila:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


Ponudbo podajamo za naslednje sklop/e (ponujeni sklop nedvoumno označite):


SKLOP 1: ZIDARSKA DELA

SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA

SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA

SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA

SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA

SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV

SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA

SKLOP 8: TALNE OBLOGE

SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA

SKLOP 10: STEKLARSKA DELA




02. Podatki o kandidatu:




Firma oziroma ime:




Sedež podjetja:




Občina sedeža podjetja:




Številka vpisa v sodni register (št. vložka):




Zakoniti zastopniki:

1 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

2 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

3 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…




Davčna številka:




Številka transakcijskega računa: odprt pri banki:




Matična številka:




Naslov:




Številka telefona:




Številka telefaxa:




Elektronska pošta za obveščanje kandidata:


Kontaktna oseba kandidata za obveščanje:


Odgovorna oseba za podpis pogodbe:



03. Podatki o partnerjih v primeru skupne prijave (tč 3. se izpolnjuje le v primeru skupne prijave):


Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:


Partner v skupni izvedbi naročila (firma in sedež)

Vrsta del, ki jih bo izvajal
















Obvezna priloga: pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila in zahtevana dokazila za vse partnerje!



04. Nastop s podizvajalci (ustrezno obkrožiti)


V okviru predmetnega javnega naročila bomo nastopali:


  1. SAMOSTOJNO


  1. S PODIZVAJALCI (podatki o podizvajalcih so razvidni iz prilog OBR-11a in OBR-11b)



Prijava velja do 01.09.2013.




Datum:______________________ Žig Podpis:





KANDIDAT (OBR-11a)

_____________________

_____________________

PODATKI O PODIZVAJALCIH

(izpolni kandidat!)


Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA, izvajali z naslednjimi podizvajalci:


PODIZVAJALEC

(naziv in sedež podjetja)

Vrsta del v okviru predmetnega javnega naročila, ki jih bo opravil podizvajalec

Dela se uvrščajo v sklop

Odgovorne osebe podizvajalca za izvedbo predmetnih del





























OBVEZNE PRILOGE: soglasja podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika (OBR-11b) in izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca!

V primeru, da kandidat nastopa s podizvajalcem in dokazuje izpolnjevanje katerega izmed obveznih pogojev za priznanje sposobnosti skupaj s prijavljenimi podizvajalci, bo moral kasneje, po izbiri in podpisu okvirnega sporazuma, ob konkuriranju za dodelitev posameznih naročil na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, v primeru zamenjave katerega izmed podizvajalcev, naročniku dokazati, da tudi z novim podizvajalcem izpolnjuje pogoje po tem razpisu.

Ta izjava je sestavni del prijave, s katero se prijavljamo za javno naročilo po postopku zbiranja prijav po predhodni objavi za izvedbo del:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..


Datum: __________


Žig in podpis kandidata:


___________________


(OBR-11b)

PODATKI O PODIZVAJALCU IN

SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM NAROČNIKA

(izpolni podizvajalec!)


Firma oziroma ime:


Sedež podjetja:


Zakoniti zastopniki:

1 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

2 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

3 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…


Davčna številka:

Številka transakcijskega računa: odprt pri banki:

Matična številka:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje:


Kontaktna oseba za obveščanje:


  • Izjavljamo, da bomo kot podizvajalec kandidata_________________________, v primeru, da bo le-ta izbran, sodelovali pri javnem naročilu: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA.

_________________________________________________________

(navesti vrste del, ki jih boste izvajali kot podizvajalec).


  • Izjavljamo, da nam je kandidat pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.


  • Izjavljamo, da bomo najkasneje v roku 5-ih dni od dneva, ko bo kandidat sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom ( izbranim kandidatom). Naročniku bomo predložili tudi podatke o predmetu, količini, vrednostih del ter kraju in roku izvedbe del, ki jih bomo izvajali kot podizvajalec po vsaki pogodbi.


  • S podpisom te izjave tudi podajamo soglasje k neposrednim plačilom naročnika.


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..


Datum: ___________________

Žig in podpis podizvajalca:

____________________


(opomba: v primeru nastopanja kandidata z več podizvajalci obrazec kopirati po potrebi!




(OBR-11c)

PODIZVAJALEC

_____________________

_____________________




IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

(izpolni podizvajalec!)



S to izjavo podizvajalec dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo prijave, ki jih morajo v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2, izpolnjevati tudi podizvajalci kandidata.



Zap. št.

Izjavljamo, da:

Izpolnjujemo

(ustrezno obkrožite)







4


na dan oddaje prijave kandidata v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več.

Dokazilo: Izjava poodizvajalca (OBR-11c) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. navedba podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc podatek pridobi sam:


Naročnik lahko pridobi podatke iz uradne evidence pri:


Davčni urad _____________,naslov:_____________________________


DA

NE

Ta izjava je sestavni del prijave kandidata za javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, za:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..



Datum: ___________________

Žig in podpis podizvajalca:

____________________


(opomba: v primeru nastopanja kandidata z več podizvajalci obrazec kopirati po potrebi!)




OBR-12


VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA


sklenjen med


SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx,

ki jo zastopa direktorica Xxxx XXXXXX, xxxx.xxxx.xxx.

(v nadaljevanju: naročnik)


ID številka za DDV: SI82657106

Matična številka: 5054621


in gospodarskim subjektom:

_________________________________________________________________



ki ga/xx zastopa direktor/ica_________________________________________

(v nadaljevanju: stranka sporazuma)


ID številka za DDV: SI____________________

Matična številka: _______________



I. SPLOŠNE DOLOČBE



  1. člen


Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednje stranke okvirnega sporazuma:


1………………………………………………….

2………………………………………………….


N…………………………………………………


Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za izvajanje del: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA (v nadaljevanju: GOI vzdrževalna dela) objavljen na portalu javnih naročil, datum objave……………, pod številko objave ………………. in v Uradnem listu EU dne ………………..…, pod številko objave …………….………., po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti v skladu s 26. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št. 314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11 in 90/12), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma.





  1. člen


S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.


  1. člen


Ta sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let.

II. PREDMET SPORAZUMA


  1. člen


Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje:


GRADBENO, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL


Predmet javnega razpisa je razdeljen v naslednje sklope:


SKLOP 1: ZIDARSKA DELA

  • izvajanje zemeljskih del (odkopi, nasipi,planiranje…),

  • rušitvena dela z odvozom na deponijo,

  • zidarska dela,

  • izdelava grobih in finih notranjih ometov

  • betonska in armiranobetonska dela,

  • adaptacije prostorov,

  • fasaderska dela,

  • izdelava tlakov, sten in stropov,

  • obdelava tlakov, sten in stropov,

  • polaganje robnikov in tlakovcev,

  • asfaltiranje zunanjih površin,

  • dela iz mavčnih plošč,

  • zamenjava stavbnega pohištva,

  • vsa ostala zidarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA


  • demontaža obstoječih kovinskih konstrukcij in odvoz na odlagališče,

  • izdelava, dobava in montaža ter antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij srednje masivne konstrukcije skupne mase od 400 do 2.000 kg,

  • izdelava, dobava in montaža ter antikorozijska zaščita lahke konstrukcije iz profilnih cevi in drugih lahkih profilov skupne mase do 400 kg,

  • izdelava, dobava in montaža kovinskih ograj s polnilom iz valovitega pletiva, ki se vari v nosilne okvirje z antikorozijsko zaščito,

  • izdelava, dobava in montaža kovinskih ograj s polnilom iz profilnih ali okroglih cevi – enostavne izvedbe,

  • izdelava, dobava in montaža kovinskih elementov iz ravnih površin, profilnih ali okroglih cevi po prejeti dokumentaciji,

  • izdelava, dobava in montaža plinotesnih pokrovov odtočnih in ostalih jaškov iz nerjavnega materiala z vgrajeno armaturno mrežo ter navojnimi pušami za dvig pokrovov in priloženim dvižnim ključem,

  • servisno vzdrževalne storitve,

  • vsa ostala ključavničarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA


  • popravila streh z dobavo nadomestnih elementov obstoječe kritine in spravilo na ustrezno deponijo,

  • popravila ostrešji,

  • odkrivanje pločevinastih elementov streh in spravilo na ustrezno deponijo,

  • demontaža strešnih žlebov in kljuk ter odvoz na odlagališče,

  • demontaža snegobranov,

  • dobava in montaža pločevinastih elementov streh,

  • dobava in montaža visečih žlebov ter kljuk,

  • dobava in montaža odtočnih cevi,

  • dobava in montaža žlot,

  • izdelava zračnikov in pripadajočih obrob,

  • izdelava in montaža snegobranov,

  • izvedba izolacije različnih energetskih vodov – razen električnih,

  • dobava in polaganje poc. valjanca 25 x 4 – strelovod,

  • dobava in montaža vodnika položenega na fasadnih nosilcih – strelovod,

  • demontaža stare dotrajane strelovodne inštalacije,

  • vsa ostala kleparska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA


  • odstranitev stenskih in talnih obloge, vključno z deponiranjem odpadnega materiala na ustrezno deponijo,

  • priprava podlage za polaganje keramike,

  • polaganje stenskih in talnih keramičnih oblog,

  • polaganje keramičnih okrasnih letev,

  • obnova in polaganje kamnitih oblog,

  • izdelava in popravila teraca tlakov,

  • izdelava epoksi zaključnega sloja,

  • dobava in vgradnja keramične opreme,

  • vsa ostala keramičarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA


  • demontaža obstoječih inštalacij in odvoz na ustrezno deponijo,

  • izvajanje rekonstrukcijskih in večjih vzdrževalnih del na: vodovodnem omrežju, toplovodnem omrežju, parnem omrežju, razvodih kanalizacije, prezračevalnih sistemov z ogrevanjem in hlajenjem - klimati,

  • dobava in montaža lokalnih klima naprav – split sistemov,

  • izvajanje rekonstrukcijskih in večjih vzdrževalnih del v toplotnih postajah: obnovitve agregatov za dvig tlakov, obnova toplotnih izmenjevalcev, uparjevalcev s pripadajočo regulacijsko opremo,

  • dobava in montaža standardnih vmesnih in zaključnih elementov inštalacij,

  • vsa ostala inštalaterska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV


  • izdelava inštalacij tehničnih in medicinskih plinov,

  • rekonstrukcija razvodov tehničnih in medicinskih plinov s pripadajočimi razdelilnimi postajami,

  • dobava in montaža priključkov medicinskih plinov,

  • vsa ostala dela na inštalacijah tehničnih in medicinskih plinov po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA


  • izvedba energetskih instalacij za razsvetljavo, za direktno napajanje potrošnikov, napajanje potrošnikov preko vtičnic, direktni priklopi močnejših potrošnikov (vključno z vso dobavo materiala, potrebnimi zemeljskimi in gradbenimi deli, izdelavo potrebnih prebojev….),

  • izvedba instalacij IT sistem,

  • izvedba telefonskih instalacij, instalacij za požarno javljanje, nadzornih in računalniških linij (ves potreben material, izdelava prebojev in morebitna zemeljska dela),

  • demontaža in odvoz starih razdelilcev,

  • dobava in montaža novih razdelilcev z vsemi potrebnimi elementi (glavna stikala, instalacijskimi odklopniki, sponkami, releji, kontaktorji, ločilnimi transformatorji, kontrolniki izolacije …),

  • zamenjava dotrajanih posameznih delov razdelilcev (kontaktorjev, merilnih transformatorjev, kontrolnikov izolacije, stikal ….),

  • izvajanje električnih meritev,

  • dobava in montaža novih komunikacijskih razdelilcev z vsemi potrebnimi elementi,

  • zamenjava posameznih delov komunikacijskih razdelilcev,

  • periodične meritve na elektroinštalacijah v TN-C, TN-C-S in v IT sistemu instalacij,

  • vsa ostala elektroinštalaterska dela po dejanskih specifikacijah naročnika.


SKLOP 8: TALNE OBLOGE


  • odstranjevanje obstoječih talnih oblog z odstranitvijo odpadnega materiala na ustrezno deponijo,

  • dobava in polaganje izravnalne mase z brušenjem,

  • priprava podlage za polaganje talne obloge,

  • dobava in polaganje PVC talne obloge,

  • dobava in polaganje PVC kotnikov z zaokrožitvami,

  • dobava in polaganje raznih PVC zaključnih elementov,

  • dobava in polaganje antistatičnih talnih oblog,

  • dobava in polaganje elektroprevodnih talnih oblog

  • vsa ostala dela na talnih oblogah po dejanskih specifikacijah naročnika.






SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA


  • mehansko odstranjevanje stare barve, odstranjevanje tapet in ostalih stenskih oblog z odvozom na ustrezno deponijo,

  • kemijsko odstranjevanje stare barve ali ostalih stenskih oblog,

  • glajenje sten in stropov,

  • priprava površin pred pleskanjem,

  • pleskanje v jupol barvi,

  • pleskanje v lateks izvedbi,

  • obnovitev opleska notranjih zidov, fasad zgradb, lesa, kovine,

  • pleskanje stavbnega pohištva,

  • vsa ostala slikopleskarska dela po dejanskih specifikacijah naročnika,


Predmet okvirnega sporazuma je izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih vzdrževalnih del z vgrajeno tehnično opremo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tem okvirnem sporazumu in strokovnih zahtevah ali ne.


Obveznost izvajalca po tem okvirnem sporazumu so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ravno tako vse transportne in druge pomožne storitve in materiali, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov v zvezi s predmetom pogodbe, ne glede na to, ali je bilo to izrecno navedeno v predračunih in popisih del ali ne.


Vsa dodatna dela, ki bi se pojavila in ne bodo zajeta v predračunu oziroma projektu, bo izvajalec lahko izvrševal samo na podlagi predhodnega pisnega dogovora - aneksa med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec mora pred pričetkom dodatnih del predložiti naročniku ponudbo.


Naročnik in stranke tega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma naročal le tiste vrste in količine GOI vzdrževalnih del, ki jih bo dejansko potreboval.


III. IZVAJANJE SPORAZUMA


  1. člen


Naročnik bo za posamezna predmetna naročila posredoval strankam okvirnega sporazuma s priznano sposobnostjo (skupno za več sklopov ali posamično po posameznih sklopih) v skladu s potrebami naročila, povabilo k oddaji ponudb z vključenimi natančnimi specifikacijami oziroma popisi in količinami predmetnih razpisanih GOI vzdrževalnih del, izdelanimi v obliki Popisov del (v samostojni Wordovi ali excelovi datoteki) ali v obliki Predračunov – Seznamov razpisanih GOI vzdrževalnih del (v samostojni excelovi datoteki).



Stranke bodo morale izpolnjene Popise del oziroma Predračun - Seznam razpisanih GOI vzdrževalnih del (pisno in elektronsko - na CD-ju) predložiti na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb, najkasneje v 15 dneh po prejemu povabila.


Cene v ponudbi bodo morale biti podane v eurih. Končna cena bo morala vsebovati vse stroške (materiala, izdelave, montaže, prevozne, špediterske, DDV,…), popuste in rabate. Cene na enoto mere bodo morale biti fiksne za čas veljavnosti ponudbe. Ponudbe bodo morale biti veljavne do izteka veljavnosti ponudb.


  1. člen


Odpiranje ponudb za posamezno javno naročilo bo naročnik izvedel v kraju in času, določenem v povabilu k predložitvi ponudb. Odpiranja ponudb se bodo lahko udeležile le stranke tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe.


  1. člen


V primeru, da bo stranka v Popisih del oziroma Predračunu – Seznamu razpisanih GOI vzdrževalnih del podala 0% davčno stopnjo (oz. ne bo podal davčne stopnje) za ponujena dela, ponudba za predmetna dela ne bo pravilna, zato je naročnik ne bo upošteval pri ocenjevanju ponudb.

  1. člen


Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb za posamezno javno naročilo bosta najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba v skladu z določilom iz povabila k oddaji ponudb za posamezno naročilo.


Naročnik bo sklenil gradbeno pogodbo za posamezne razpisane vrste GOI vzdrževalnih del s tistimi kandidati/strankami okvirnega sporazuma, ki bodo glede na merila podali najugodnejše ponudbe.


V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podalo enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo oz. enako najnižjo ceno, bo naročnik izvedel pogajanja med temi ponudniki.


Naročnik bo vsem strankam okvirnega sporazuma, ki bodo predložile ponudbo za posamezno naročilo o odločitvi naročnika posredoval Obvestilo o oddaji javnega naročila.


  1. člen


Naročnik bo z izbrano stranko za vsako posamezno naročilo sklenil gradbeno pogodbo.


IV. CENE

  1. člen


Cene za GOI vzdrževala dela iz kandidatovega Popisa del oziroma Predračuna - Seznama razpisanih GOI vzdrževalnih del bodo fiksne za čas trajanja pogodbe.

Cene iz Predračuna - Seznama razpisanih GOI vzdrževalnih del bodo morale biti izražene v evrih. V ceni bodo morali biti zajeti vsi stroški (izvedbe, dobave, montaže, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene bodo morale veljati ddp lokaciji naročnika, ki bo navedena v posameznem povabilu k oddaji ponudb.


V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste GOI vzdrževalnih del iz ponudbe, v času veljavnosti ponudbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.



V. NAROČANJE GOI VZDRŽEVALNIH DEL IN DOBAVNI ROK


  1. člen

Naročnik bo posamezne vrste razpisanih GOI vzdrževalnih del, ki jih bo potreboval v času trajanja okvirnega sporazuma, kupoval od izbranega kandidata na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, obvestila o oddaji javnega naročila za posamezno predmetno naročilo in gradbene pogodbe.


Stranke se zavezujejo, da bodo v primeru, da bodo izbrane kot najugodnejše, pogodbena GOI vzdrževalna dela izvedle v roku, ki ga bo naročnik določil v Povabilu k oddaji ponudb za vsako posamezno naročilo.


  1. člen


Če stranka po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjen rok v posamezni predmetni pogodbi, bo imel naročnik pravico zaračunati stranki pogodbeno kazen, ki bo znašala 1,5 promila (‰) pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 odstotkov pogodbene vrednosti del.


Stranka soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode

naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.


VI. PRIMOPREDAJA OPREME IN PREHOD RIZIKA


  1. člen


Stranka se zavezuje, da bo pet (5) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestila nabavno službo naročnika na tel 00 00 00 000, ki bo pripravila primopredajni zapisnik in o primopredaji obvestila pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika.


  1. člen


O prevzemu GOI vzdrževalnih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  • ali izvedena GOI vzdrževalna dela ustrezajo določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

  • datum prevzema GOI vzdrževalnih del;

  • morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih GOI vzdrževalnih del;

  • morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

  • ugotovitev o ustreznosti atestov in morebitnih garancijskih listov,

  • ugotovitve o opravljenem kvalitativnem pregledu (odpravi morebitnih pomanjkljivosti),

  • ugotovitve o morebitni zamudi in vzrokih (odgovornosti) zanjo,

  • ugotovitve ali vsa GOI vzdrževalna dela, materiali in vgrajena oprema vključno z vgraditvijo oz. montažo in uspešno opravljenim testnim preizkusom, v celoti izpolnjujejo pogodbena določila.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo dobavitelj naročniku izročil še:


    • tehnično dokumentacijo za vgrajene materiale ali dobavljeno oz. vgrajeno opremo,

    • A-teste,

    • Varnostni list,

    • Navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku,

    • naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS (s kontaktnimi osebami in tel/gsm številkami ter e-mail naslovi)

    • vse potrebne in potrjene garancijske liste proizvajalca ali prodajalca opreme (splošne skupne garancijske izjave in posamične garancijske listine) in

    • zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka.


Če se ugotovijo napake glede izvedbe pogodbe, ki izvirajo s strani izvajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti.


  1. člen


Naročnik se obvezuje prevzeti dela/blago v celoti na podlagi dobavnice. Xxxxxxxxxx prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.


GOI dela/oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali prijavljeni dokumentaciji, ali niso/ni skladna z določili tega okvirnega sporazuma in s specifikacijami, bodo zavrnjena.


  1. člen


Naročnik bo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovčil, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.



  1. člen


Odgovornost za riziko preide od dobavitelja k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake po določilih o garancijskih rokih.


Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev - primopredajo, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.


VII. KAKOVOST DEL

  1. člen


Kakovost GOI vzdrževalnih del mora ustrezati obstoječim standardom za predmetna dela in vso veljavno zakonodajo.


Stranka naročniku jamči:

  • da GOI vzdrževalna dela/vgrajena oprema in blago ne bodo imeli pravnih napak;

  • da bodo izvedena GOI vzdrževalna dela/vgrajena oprema izpolnjevala temeljne okoljske zahteve in vse ostale zahteve naročnika;

  • da bo izvedel GOI vzdrževalna dela, ki popolnoma ustrezajo vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije.


Za kakovost opravljenih GOI vzdrževalnih del bo moral izvajalec predložiti garancijsko izjavo z navedbo garancijske dobe.


VIII. PLAČIILNI POGOJI

  1. člen


Naročnik bo skupno vrednost opravljenih predmetnih GOI vzdrževalnih del, plačal stranki okvirnega sporazuma na osnovi pravilno izstavljenega računa, in sicer v 30 dneh po prejemu računa, ki se izstavi po dokončanju del in podpisu primopredajnega zapisnika na transakcijski račun izvajalca št. ……………………………………….pri …………………………….. in račune vseh morebitnih podizvajalcev.


V primeru zamude s plačilom lahko stranka naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.


IX SKRBNIK SPORAZUMA

  1. člen


Skrbnik okvirnega sporazuma za naročnika __________________________.


Skrbnik okvirnega sporazuma za izvajalca __________________________.


X. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

  1. člen

Izbrane stranke bodo morale v desetih dneh od podpisa gradbene pogodbe za posamezno naročilo, predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika, in sicer:

  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV oz.

  • bančno garancijo v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo moral izvajalec, za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku naročniku predložiti zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka:

  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV oz.

  • bančno garancijo v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV.


V garancijskem roku bo izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.


XI. IZKLJUČITEV IZ SPORAZUMA

  1. člen


Naročnik bo vse pripombe v zvezi z neizpolnjevanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma pri naslednjih dobavah ne bo upoštevala upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik stranko izključi iz tega sporazuma. O izključitvi iz sporazuma bo naročnik pisno obvestil stranko.


Naročnik lahko stranko izključi iz tega sporazuma, če stranka sporazuma več kot 3 krat:

  • neutemeljeno zavrne naročilo, za katerega je bila izbrana kot najugodnejša,

  • xxxxxx z izvedbo naročila,

  • nekvalitetno izvaja naročila.

XII. KONČNE DOLOČBE


  1. člen


Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.


Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke okvirnega sporazuma. Če katera koli od določb okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe okvirnega sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

  1. člen



Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je nična.

  1. člen


Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo ravnale s skrbnostjo dobrega gospodarja.


  1. člen


Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.


  1. člen


Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa strank tega sporazuma, uporablja pa se od____________________do_____________________.



  1. člen



Okvirni sporazum je enak za vse stranke, vendar je za namen skrajšanja postopka podpisovanja pripravljen tako, da ga stranke podpisujejo ločeno – pripravljen je v treh izvodih za vsako stranko, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in vsaka stranka okvirnega sporazuma po en (1) izvod.


Ko okvirni sporazum podpišejo vse stranke, bo naročnik kopije zadnjih strani sporazuma, kjer so razvidni podpisi strank, posredoval vsem strankam.




Številka: Številka: 16-09/13

Datum: Datum:


STRANKA : NAROČNIK:


SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Direktor: Direktorica:

Xxxx XXXXXX, xxxx.xxxx.xxx.










(OBR-13)

VZOREC GRADBENE POGODBE

Sklenjene med:


Splošno bolnišnico NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,

ki jo zastopa direktorica Xxxx XXXXXX, xxxx.xxxx.xxx. (v nadaljevanju: naročnik),


številka za DDV: SI82657106

matična številka kupca: 5054621


in

. .…………………………………………………………………….……………………,

ki ga zastopa direktor/ica…………………………………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec),

številka za DDV: …………………………….,

matična številka izvajalca: …………………


I. SPLOŠNO

  1. člen


Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med izvajalcem in naročnikom sklenjen okvirni sporazum, št. …………. z dne………….., za opravljanje: GRADBENO, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL (v nadaljevanju: GOI vzdrževalna dela), sklenjenim na osnovi javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave……………………….., pod številko objave …………..………. in v Uradnem listu EU datum objave ………………..…, pod številko objave …………….………….. .


Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je naročnik na podlagi izpolnjene prodajalčeve ponudbe št._________________ z dne _______________, in Popisov del / Predračuna - Seznama razpisanih del (Obr-8a) z dne………………….. (v nadaljevanju: ponudba) v skladu z merili za izbiro najugodnejše ponudbe, opredeljenimi v 8. členu Okvirnega sporazuma, št.: 16-09/13 in v Povabilu k oddaji predmetne ponudbe ter specifikacijo strokovnih zahtev naročnika (Priloga št. 1), ki sta v prilogi in sta sestavni del te pogodbe, izbral izvajalca za izvajanje del:


……………………………………………………………. .


Sestavni del pogodbe sta tudi ostala ponudbena in razpisna dokumentacija.


Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja GOI vzdrževalnih del.


Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe. Kakršne koli spremembe so možne le izjemoma s pisnim aneksom, ob soglasju obeh pogodbenih strank.



II. PREDMET POGODBE

  1. člen


Predmet te pogodbe je izvedba:


GRADBENO, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH VZDRŽEVALNIH DEL, in sicer:


___________________________________________________________________________


Predmet te pogodbe je izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih vzdrževalnih del z vgrajeno tehnično opremo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah ali ne.


Obveznost izvajalca po tej pogodbi so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ravno tako vse transportne in druge pomožne storitve in materiali, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov v zvezi s predmetom pogodbe, ne glede na to, ali je bilo to izrecno navedeno v predračunih in popisih del ali ne.


Vsa dodatna dela, ki bi se pojavila in niso zajeta v predračunu oziroma projektu, bo izvajalec lahko izvrševal samo na podlagi predhodnega pisnega dogovora - aneksa med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec mora pred pričetkom dodatnih del predložiti naročniku ponudbo. Vsa dodatna dela po tej pogodbi ne smejo presegati 10.000,00 EUR oziroma 5% pogodbene vrednosti.


III. PODIZVAJALCI

  1. člen



Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel z naslednjimi podizvajalci:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


Izvajalec se zavezuje, da bo poskrbel, da bodo njegovi podizvajalci naročniku najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe med izvajalcem in naročnikom ali pa med njenim izvajanjem – ob zamenjavi podizvajalca, posredovali kopijo pogodbe, ki so jo sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem).


Podrobni podatki o podizvajalcih, predračuni in soglasja k neposrednemu plačilu naročnika ter kopije pogodb med izvajalcem in podizvajalci so v prilogi in so sestavni del te pogodbe. Tako podatki o podizvajalcih, o predmetu, količini in vrednosti del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter podatki o rokih izvedbe in kraju izvedbe, kot tudi kopije pogodb s podizvajalci v skladu z ZJN-2, obvezna sestavina pogodbe.


V primeru, da po sklenitvi pogodbe dobavitelj zamenja katerega izmed svojih podizvajalcev, mora najkasneje v roku 5 dni po zamenjavi naročniku predložiti:

  • svojo izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

  • pooblastilo naročniku za plačilo vseh opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu,

  • vrednosti del in podatke ter soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila naročnika (OBR-11a in OBR-11b za novega podizvajalca),

  • kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.

V primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in je izpolnjeval katerega izmed obveznih pogojev za priznanje sposobnosti skupaj s prvotno prijavljenimi podizvajalci,  mora v primeru zamenjave katerega izmed podizvajalcev, naročniku dokazati, da tudi z novim podizvajalcem izpolnjuje pogoje po tem razpisu.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcem.



IV. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILA


  1. člen


Okvirna vrednost pogodbenih del za celoten predmet pogodbe znaša………………………EUR brez DDV, znesek ……% DDV znaša ………………………… EUR, skupaj …………………………… EUR z DDV.


Cene na enoto mere po predračunu – seznamu razpisanih del (OBR-8a) so fiksne za ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse stroške, popuste in rabate.


Naročnik je davčni zavezanec in je v skladu s 76. a členom ZDDV-1, v primeru naročenih gradbenih del, plačnik DDV.


3a. člen (varianta brez podizvajalcev)



Naročnik se obvezuje dejansko izvedena GOI vzdrževalna dela plačevati v roku 30 dni po prejemu računa, ki bo izstavljen po podpisu primopredajnega zapisnika oz. za sukcesivno izvajanje del ali delo po situacijah v roku 30 dni po prejemu računa za posamezno potrjeno mesečno situacijo izvajalca, za zadnjo, končno situacijo pa v 30 dneh od prejema končne situacije izvajalca, ki se izstavi po podpisu končnega primopredajnega zapisnika, na TRR račun izvajalca št.: _______________________, odprt pri ______________________ banki.


V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.


V primeru zamude s plačilom lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.


3b. člen (varianta s podizvajalci)


Naročnik se obvezuje dejansko izvedena GOI vzdrževalna dela plačevati v roku 30 dni po prejemu računa, ki bo izstavljen po podpisu primopredajnega zapisnika oz. za sukcesivno izvajanje del ali delo po situacijah v roku 30 dni po prejemu računa za posamezno potrjeno mesečno situacijo izvajalca, za zadnjo, končno situacijo pa v 30 dneh od prejema končne situacije izvajalca s prilogami; (s strani izvajalca potrjeni računi vseh podizvajalcev), ki se izstavi po podpisu končnega primopredajnega zapisnika, na TRR račun izvajalca št.: _______________________, odprt pri ______________________ banki in na račune vseh podizvajalcev, ki so razvidni iz prilog te pogodbe (OBR-11a in 11b).


Neposredna plačila podizvajalcem so, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), obvezna.


V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.


V primeru zamude s plačilom lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.


V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA


  1. člen


Izvajalec je dolžan pred izvedbo pogodbenih del proučiti tehnično dokumentacijo in ugotoviti, ali je ta izdelana tako, da bo z njo izvedba pogodbenih del uspela v dogovorjenih rokih, obsegu in kvaliteti.


Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.


Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom ter s pogoji za ureditev gradbišča.


  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v roku_____________________dni po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do_____________________.


Izvajalec se obvezuje izvajati pogodbena dela v skladu s terminskim načrtom naročnika, razvidnim iz Povabila k oddaji predmetne ponudbe in Specifikacije strokovnih zahtev naročnika za predmet naročila.


V kolikor nastopijo opravičeni razlogi za zamudo, lahko izvajalec zahteva podaljšanje roka. Rok se podaljša za čas, ki ustreza vrsti in naravi razlogov, za katerega se stranki sporazumno dogovorita.


Izvajalec se zavezuje, da se bo pri izvajanju del prilagajal delovnim procesom v bolnišnici, ter da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo. Vsa hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces v bolnišnici, mora predhodno najaviti in uskladiti z naročnikom.

  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz 2. člena te pogodbe opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja ter da bodo pogodbena pogodbena dela izdelana oz. izvedena skladno z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in projekti.


Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in naročnikovemu organu nadzora učinkovit nadzor nad kvaliteto in količinami dobavljene opreme in materialov, opravljenih del ter spoštovanja dogovorjenih rokov.


  1. člen


Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca in naročnikovega nadzornika.



  1. člen


V primeru zahtevnejših gradbenih del izvajalec zagotovlja naslednje odgovorne vodje del/ odgovorne vodje posameznih del na gradbišču:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________


Odgovorni vodja vseh del mora biti prisoten na gradbišču dnevno. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje gradbišča brez predhodnega soglasja naročnika.




  1. člen


Izvajalec je dolžan v času izvajanja del delovišče zaščititi v skladu z veljavnimi predpisi. Če tega ne bo storil, bo naročnik zahteval zaustavitev izvajanja del.


Čas zaustavitve izvajanja del šteje v rok za izvedbo izvajanja del.



  1. člen


Če je potrebno opraviti nepredvidena dela, ki so neodložljiva, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika in njegov nadzorni organ, da lahko naročnik za ta dela izvede ustrezen postopek javnega naročanja, v skladu z določili ZJN-2.





  1. člen


Izvajalec se obvezuje tudi zagotoviti sprotno in končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme ter zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja.


Izvajalec del mora skrbeti za red na gradbišču in poskrbeti za odvoz nastalih odpadkov.


Izvajalec je po zaključku del dolžan odstraniti z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo, ki sta ostali po končanih pogodbenih delih ter opraviti sprotno in zaključno čiščenje objekta.


  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo imel za ves čas trajanja te pogodbe sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti, ki jo bo izvajal pri naročniku.


Izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe naročniku predložiti kopijo zavarovalne police izvajalca za zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.



  1. člen


Izvajalec se zavezuje tudi izpolnjevati vsa določila Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del v skladu s Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.


  1. člen


Izvajalec lahko izstavi račun takoj po uspešni primopredaji – po podpisu primopredajnega zapisnika oz. za sukcesivno izvajanje del ali delo po situacijah pa po naročnikovem podpisu posamezne potrjeno mesečne situacije izvajalca, za zadnjo, končno situacijo pa po naročnikovem podpisu končne situacije izvajalca; s prilogami (s strani izvajalca potrjeni računi vseh podizvajalcev).


  1. člen


Izvajalec se zavezuje ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika, in sicer:

  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV oz.

  • bančno garancijo v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV.


Predložitev zavarovanj je pogoj za veljavnost pogodbe.


Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če pogodbene storitve ne bodo izvedene v skladu z določili te pogodbe.


V primeru podaljšanja rokov izvedbe, mora izvajalec naročniku dostaviti tudi ustrezno podaljšano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA


  1. člen


Naročnik se zavezuje, da bo delavcem izvajalca omogočil nemoteno delo, na lokaciji naročnika in izvajalcu zagotoviti nemoten dostop do lokacij, kjer se bo izvajalo delo ter uporabo elektrike in vode za izvedbo prevzetih del.


Naročnik je dolžan v sodelovanju z nadzornikom izvajati nadzor nad izvedbo del.


Naročnik je dolžan prejeti račun izvajalca pregledati in ga v 8 dneh potrditi ali zavrniti ter potrjeni račun plačati izvajalcu v skladu z določili te pogodbe.



VII. GRADBENI NADZOR


  1. člen


Gradbeni nadzor bo za naročnika po potrebi izvajal nadzornik, ki bo pred začetkom izvajanja del določen s strani naročnika.


Nadzornik bo s strani naročnika pooblaščen za:

  • sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo

  • odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih izmer

  • nadzor nad kakovostjo izvedenih del

  • nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo

  • dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave

  • nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje

  • nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov

  • zasledovanje finančnega plana

  • kontrolo in potrjevanje mesečnih obračunskih situacij in končne situacije

  • koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za izvajanje del, med naročnikom, projektantom in izvajalcem

  • pregledovanje in potrjevanje analiz cen za nujna nepredvidena in/ali pozneje naročena dela

  • organizacijo priprave dokumentacije za kvalitetni pregled in sodelovanje pri pregledu

  • nadzor nad odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih z zapisnikom o kvalitetnem pregledu

  • sodelovanje pri primopredaji izvedenih del med naročnikom in izvajalcem ter sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna del

  • nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

V primeru manjših projektov naloge gradbenega nadzora izvaja pooblaščena oseba naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe.


VIII. GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK


  1. člen


Za kakovost vgrajene opreme in izvedena dela daje izvajalec naslednje garancije:


  • SKLOP 1: ZIDARSKA DELA………………… mesecev

  • SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA………………… mesecev

  • SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA………………… mesecev

  • SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA………………… mesecev

  • SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA………………… mesecev

  • SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV………………… mesecev

  • SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA………………… mesecev

  • SKLOP 8: TALNE OBLOGE………………… mesecev

  • SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA………………… mesecev

  • SKLOP 10: STEKLARSKA DELA………………… mesecev


Opomba: Garancijski roki del in vgrajene opreme ne smejo biti krajši o zakonsko določenih.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika izroči izvajalec naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po izteku najdaljšega garancijskega roka, in sicer:


  • menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v primeru, da bo pogodbena vrednost nižja od 125.000,00 EUR brez DDV oz.

  • bančno garancijo v primeru, da bo pogodbena vrednost višja od 125.000,00 EUR brez DDV.


Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika pričnejo teči garancijski roki za izvedena dela.


Če se ugotovijo napake glede izvedbe pogodbe, ki izvirajo s strani izvajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti.


  1. člen


V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti in izdati novo garancijo za popravljeni del, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.


Izvajalec se zavezuje servisirati opremo, ki jo bo vgradil, v garancijskem roku na lastne stroške in pogarancijskem obdobju na stroške naročnika.





IX. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK


  1. člen


Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe je: Xxxxxxx Xxxxxxxx


Skrbnik pogodbe za naročnika je Xxxxxx Xxxxx


Odgovorni nadzornik za naročnika je ……………………………………………..


Pooblaščeni predstavnik izvajalca je:……………………………………………….


Odgovorni vodja del izvajalca je……………………………………………………


Skrbnik pogodbe za izvajalca je ……………………………………………………. .



X. PRIMOPREDAJA

  1. člen


Pogodbeni stranki bosta po dokončanju vseh GOI vzdrževalnih del za sklop/e - ob količinskem in kakovostnem prevzemu opreme in del sestavili končni primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.


V primopredajni zapisnik se navedejo bistvene ugotovitve o opravljenih delih:

    1. da vsa vgrajena oprema in vsa GOI vzdrževalna dela v celoti izpolnjujejo pogodbena določila oz. morebitne pomanjkljivosti,

    2. morebitna zamuda in vzroki ter odgovornost zanjo.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika izroči izvajalec naročniku:

  • vso tehnično dokumentacijo,

  • navodila za varno delo in vzdrževanje vgrajene opreme v slovenskem jeziku,

  • naslov servisa v RS,

  • garancijske liste ali garancijske izjave,

  • zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo oz. menico z menično izjavo, kot je opredeljeno v tč. 2.17. Navodil za pripravo ponudbe) v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po preteku garancijskega roka.


Z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika za sklop/e pričnejo teči garancijski roki za vgrajeno opremo in izvedena GOI vzdrževalna dela.


Izvajalec lahko, v primeru zapisniško ugotovljenih nepravilnosti, izda račun šele po odpravi navedenih pomanjkljivosti oz. po zapisniško prevzetem delu odpravljenih pomanjkljivosti.


Izvajalec lahko, v primeru zapisniško ugotovljenih nepravilnosti ob primopredaji, izda račun oz. končno situacijo šele po odpravi navedenih pomanjkljivosti oz. po zapisniško prevzetem delu odpravljenih pomanjkljivosti.


  1. člen


V kolikor se kasneje, po primopredaji v času garancijskih rokov, pokažejo napake oz. pomanjkljivosti del, ki so predmet te pogodbe, se jih izvajalec obvezuje odpraviti na lastne stroške v roku 8 dni po prejemu obvestila s strani naročnika.


V primeru, da se kasneje - v rokih, ki jih določa Obligacijski zakonik, pokaže kakšna skrita napaka, ki je pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se lahko naročnik vseeno sklicuje nanjo, pod pogojem, da o njej čim prej, v skladu z določili Obligacijskega zakonika obvesti izvajalca.


Naročnik izvajalcu v takšnem primeru določi primeren rok za odpravo napake. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.



XI. VIŠJA SILA, POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA


  1. člen


Izvajalec ima pravico podaljšati skrajni rok za izvedbo vseh GOI del v primeru višje sile. Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko izve za vzrok zaradi katerega se rok lahko podaljša. Naročnik mora v 3 delovnih dneh potrditi ali zavrniti predlog izvajalca.


  1. člen


Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeno dogovorjen roke iz 6. člena te pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 1,5 promila (‰) skupne pogodbene vrednosti, za vsak zamujeni dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 odstotkov skupne pogodbene vrednosti ali pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


XII. PREKINITEV POGODBE

  1. člen



Naročnik ima pravico razveljaviti pogodbo v primerih če:

  • Izvajalec v roku 10 dni po podpisu te pogodbe ne dostavi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 16. člena te pogodbe,

  • Če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

  • če ga nadzor že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

  • če ga nadzor že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec ne dela v skladu s potrjeno tehnično in projektno dokumentacijo ter ponudbo št. _________ z dne______________,

  • če izven pogodbeno dogovorjenih obsegov prepusti izvedbo del podizvajalcem, ali podizvajalce zamenjuje brez predhodnega soglasja naročnika ali brez dostave ustreznih dokazil o podizvajalcih,

  • Pride do spremenjenih okoliščin.


V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca na način, predviden po tej pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru prekinitve iz zgornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, izvajalec pa je dolžan na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 2 dni po razdrtju pogodbe.



XIII. VELJAVNOST POGODBE, REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA


  1. člen


Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov iz te pogodbe se poleg pogodbe s prilogami in projekti ter Obligacijskega zakonika upoštevajo še:

  • razpisna dokumentacija,

  • povabilo k oddaji ponudbe za posamezno javno naročilo,

  • ponudbena dokumentacija,

  • obvestilo o oddaji javnega naročila,

  • terminski načrt,

  • morebitna ostala tehnična dokumentacija.


  1. člen


Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je nična.

  1. člen


Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec kupcu predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



  1. člen


Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.


  1. člen


Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.


Št.: ……………..

V ……………………, dne ………

Št.: 16-09/13

V Novem mestu, dne …………………..

Izvajalec:

Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto


Direktor/ica:


Direktorica:


Xxxx Xxxxxx, univ. dipl. org.






































PRILOGA 2

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA PRI IZVAJANJU GOI DEL PO POGODBI, ŠT. 16-09/13 Z DNE _______________


  1. člen


Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vas dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice.


  1. člen


Izvajalec del je dolžan v skladu s 26. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in nadaljnji) - v nadaljevanju ZVZD, obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.


  1. člen


S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:

  • da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela:

    • ustrezno usposobljeni za izvajanje del,

    • imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu,

    • opravljen zdravniški pregled,

    • seznanjeni z vsebino te Izjave.

  • da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in

podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.


  1. člen


Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila izvajal dela v skladu z 37. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93 in nadaljnji) in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.


  1. člen


Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov in podizvajalcev.


  1. člen


Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti vse pristojne organe, kot to določa 27. člen ZVZD.


  1. člen


Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del po pogodbi št. …………in odgovorna oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.


  1. člen


Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave naročniku kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.


  1. člen


Odgovorna oseba Xxxxxxxxx za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:……………………….

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del: …………………………….


  1. člen


V primeru podrobnejših informacij s področja VPD in PV kontaktirati:

Xxxx Xxxxxxx, dipl.var.inž., tel.: 07/00 00 000.


V primeru podrobnejših informacij s področja higiene dela kontaktirati:

Xxxxxx Xxxxxx, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/00 00 000.



Datum:

Podpis odgovorne osebe naročnika


Podpis odgovorne osebe izvajalca






















(OBR –14)

KANDIDAT


________________________

________________________

________________________


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo prijave, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave (OBR-14).


  1. Zap. št.

Izjavljamo, da:

Izpolnjujemo

(ustrezno obkrožite)





1

Kot kandidat ali naš zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju KZ-1) v členih 157, 211, 225 - 250, 260 – 264 in 294.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo kandidata (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike kandidata (OBR-15b). Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež.


DA

s prilogo

NE




2

Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali del.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) in podatki v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi. Kandidati, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež.


DA

NE


3

Proti nam kot kandidatu ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da našega poslovanja ne vodi izredna uprava oz. da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri imamo sedež;

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi.

DA

s prilogo

NE

4

Na dan oddaje prijave v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi.

DA

s prilogo

NE

5

Izjavljamo, da nismo na seznamu kandidatov z negativnimi referencami, ki ga v odi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14).

DA

NE


6

Pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do­ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage smo zagotovil zahtevane informacije.
Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14).

DA

NE

7

V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši kandidat ali v času izvajanja javnega naročila, bomo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14).

DA

NE

8

Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE


9

Smo finančno in poslovno sposobni.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA


NE


10

Nudimo naslednje plačilne pogoje: 30 dni po prejemu računa, ki se izstavi po opravljenih predmetnih delih in po podpisu primopredajnega zapisnika.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE


11

Bomo v primeru izbire zagotovili 100% izvedbo razpisanih vrst predmetnih del sklopa oz. sklopov na katere se prijavljamo.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE



12

Imamo izkušnje s področja predmetnega javnega naročila, ki jih potrjujemo s predložitvijo najmanj 2 referenc o opravljenih predmetnih storitvah v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe za vsak prijavljeni sklop, v vrednosti nad 20.000,00 € brez DDV.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Seznam referenc z referenčnimi izjavami naročnikov/investitorjev o opravljenih delih s področja predmeta javnega naročila v zadnjih treh letih za vsak prijavljeni sklop (OBR- št: 14a).


DA

s prilogo

NE



13

Na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag bomo zagotovili strokovno usposobljene delavce, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14)


DA

NE












14.

Razpolagamo z ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo posla in sicer za izvajanje:

  • zidarskih, keramičarskih in pleskarskih del (za sklope št: 1, 4, 9): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in 5 zaposlenih KV delavcev gradbene smeri,

  • ključavničarskih, kleparskih in inštalaterskih del ter inštalacij medicinskih plinov (za sklope št: 2, 3, 5, 6): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe strojne smeri in 3 zaposlene KV delavce kovinarske stroke,

  • elektroinštalaterskih del (za sklop št: 7): 1 zaposlen z minimalno VI. stopnjo izobrazbe elektro smeri in 5 zaposlenih KV delavcev elektro smeri,

  • talne obloge in steklarska dela (za sklopa št: 8, 10): 3 zaposlene KV delavce, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje del.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a) in dokazila o izobrazbi.


DA s prilogo

NE




15

Zagotavljamo, da bomo za potrebe zahtevnejših gradbenih del v primeru posameznih naročil na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zagotovili odgovorne vodje del/ odgovorne vodje posameznih del na gradbišču, ki bodo izpolnjevali pogoje za odgovorne vodje del / odgovorne vodje del posameznih del, v skladu ZGO-UPB 1

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE




16

Da smo kadrovsko sposobni in usposobljeni izvajati dela inštalacij šibkega in jakega toka, velja za sklop 7: Elektroinštalaterska dela.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila za sklop 7 (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili o usposobljenosti za izvajanje del na področju inštalacij šibkega in jakega toka (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


DA s prilogo

NE




17

Da smo kadrovsko sposobni in usposobljeni izvajati dela na področju vodovodnih inštalacij, klimatizacije, inštalacij centralnega ogrevanja in pare, velja za Sklop 5: inštalaterska dela.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila za sklop 5 (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili o usposobljenosti za izvajanje del na področju inštalacij šibkega in jakega toka (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


DA s prilogo

NE

18

Da smo usposobljeni izvajati dela na področju medicinskih in tehničnih plinov, velja za Sklop 6: inštalacije medicinskih plinov.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili o usposobljenosti za izvajanje del na področju inštalacij šibkega in jakega toka (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


DA s prilogo


NE

19

Da je usposobljen izvajati dela na področju meritev in sicer za Sklop 5: inštalaterska dela.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili o usposobljenosti (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).


DA s prilogo

NE

20

Da je usposobljen izvajati dela na področju meritev in sicer za Sklop 7: elektroinštalaterska dela.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogami: Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila (OBR-14a) s priloženimi veljavnimi dokazili o usposobljenosti za izvajanje del na področju inštalacij šibkega in jakega toka (potrdila o usposobljenosti, certifikati izdani od akreditiranih inštitucij ali od inštitucij, ki zagotavljajo usposobljenost glede na zakonske zahteve ali pooblastila).

DA s prilogo

NE

21

Da se zavezuje, da bo pred podpisom pogodbe za posamezno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, naročniku predložil poimenski seznam delavcev, ki bodo opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji naročnika.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE

22

Da bo upošteval vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, da bodo delavci z njimi seznanjeni in da odgovarja za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogo za tuje kandidate

Xxxx kandidati morajo poleg vseh ostalih dokazil predložiti še izjavo pooblaščene osebe kandidata, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.


DA s prilogo

NE

23

Da je seznanjen z vsebino Priloge 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe Uredbe o zelenem javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013), in zagotavlja, da bo v primeru izbire zagotavljal izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev za stavbe v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, skladno z vsakokratnim Povabilom k oddaji javnega naročila, specifikacijo konkretnega javnega naročila, pogoji in merili.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE

24

Da se zavezuje, da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem ali nočnem času.

Dokazilo: Izjava kandidata (OBR-14)

DA

NE

25

Da ima sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14) s prilogo: kopija zavarovalne police kandidata za zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.


DA s prilogo

NE

26

Da bo na poziv naročnika, v okviru posameznih naročil, na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, v roku 4 dni, brezplačno predložil vzorce vgradnih materialov/blaga in se udeležil predstavitve ponujenih del/blaga v primeru, da bo naročnik to zahteval.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE

27

Da bo zagotavljal rok izvedbe predmetnih del v razumnem roku, ki ga bo naročnik navedel v povabilu k oddaji ponudb za posamezno predmetno naročilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE

28

Da soglaša z določili Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi iz Priloge 2.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE

29

Da bo v primeru izbire, v okviru posameznega naročila na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.16 navodil za pripravo prijave.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE

30

Da zagotavlja, da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.16 navodil za pripravo prijave.

Dokazilo: izjava kandidata (OBR-14).


DA

NE


Opomba k točki 2 (rubriko je potrebno izpolniti v kolikor kandidat (tudi podizvajalec v primeru nastopa s podizvajalci) sam ne predloži dokazila iz uradne evidence).


Ustrezno izpolnite in obkrožite:


Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o stečajnem in likvidacijskem postopku ali prisilni poravnavi (ustrezno izpolniti):

________________________________________________________________________


Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o plačilu davkov in prispevkov (ustrezno izpolniti):

_______________________________________________________________________

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register pri okrožnem sodišču: ______________, pod vložno številko __________________oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ______________________, pod številko ___________________.


DA

NE

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, potrebujemo posebno dovoljenje.


V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o tem dovoljenju.


DA

NE

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, moramo biti član posebne organizacije.


V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o članstvu v zahtevani organizaciji.


DA

NE


Pogoj iz točke 4 morata izpolnjevati kandidat/izvajalec in vsi njegovi podizvajalci, zato kandidat/izvajalec v prijavi predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca na OBR-11c!


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični.


Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, za izvedbo del:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..



Datum: ___________________

Žig in podpis kandidata:

____________________




















(OBR-14a)


SPISEK STROKOVNJAKOV

ZA IZKAZOVANJE KADROVSKE ZASEDBE ZA IZVEDBO POSLA


KANDIDAT oz. IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kandidat vključno s podizvajalci ali partner v skupnem nastopu mora spodaj navesti delavce, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmetnih GOI del, in sicer za:

  • zidarska, keramičarska in pleskarska dela (za sklope št: 1, 4, 9): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in 5 zaposlenih KV delavcev gradbene smeri,

  • ključavničarska, kleparska in inštalaterska dela ter inštalacije medicinskih plinov (za sklope št: 2, 3, 5, 6): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe strojne smeri in 3 zaposlene KV delavce kovinarske stroke,

  • elektroinštalaterska dela (za sklop št: 7): 1 zaposlen z minimalno VI. stopnjo izobrazbe elektro smeri in 5 zaposlenih KV delavcev elektro smeri,

  • talne obloge in steklarska dela (za sklopa št: 8, 10): 3 zaposlene KV delavce, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje del.


Delavci:

Ime in priimek

Strokovna izobrazba

(KV/V./VI. z navedbo smeri)

Razmerje do kandidata

(zaposlen/podizvajalec)

Področje, kjer bo

sodeloval v tem

javnem naročilu (navesti sklop)






















Ta izjava je podana izključno za potrebe kandidata za javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, za izvedbo del: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..




Datum: Žig: Podpis kandidata:


Opomba: obrazec kopirati po potrebi!


(OBR-14 b)


SEZNAM REFERENC


KANDIDATA ALI IZVAJALCA V SKUPNEM NASTOPU V ZADNJIH TREH LETIH


Vsi kandidati ali partnerji v skupnem nastopu (Joint Venture) morajo izpolniti spodaj navedeni obrazec, kot dokaz, da izpolnjujejo zahtevani pogoj št.:12 iz točke 2.12. te razpisne dokumentacije.


Podatke je potrebno navesti samo za zaključena dela v vrednosti nad 20.000, 00 € z DDV, v zadnjih treh letih, in sicer o opravljenih GOI delih po sklopih za katere se prijavlja (kandidat mora podati po 2 zahtevani referenci za vsak sklop za katerega podaja prijavo).


KANDIDAT oz. IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------



PODAJA SEZNAM REFERENC ZA SKLOP__________

Opomba: kandidat predloži izpolnjen obrazec za vsak sklop, ki ga prijavlja posebej


Naročnik storitve

(naziv in naslov)

Vrsta del

Vrednost opravljenih del

(v 000 EUR)

Leto

zaključka

















Seznamu referenc je potrebno obvezno priložiti referenčne izjave naročnikov (investitorjev) za zgoraj navedene reference!

Ta izjava je podana izključno za potrebe kandidata za javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, za izvedbo del: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..



Datum: Žig: Podpis kandidata:






(OBR-14 c)

IZJAVA


(referenčna izjava naročnika, ki potrjuje referenco)


Naročnik ________________________________________________________________


Izjavljamo, da je družba _____________________________________________________


(skupaj z morebitnimi podizvajalci:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________ _______________________________________________________)

za nas v zadnjih treh letih izvedla dela

(obkrožiti sklop/e za katere potrjujete referenco):


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

SKLOP 1: ZIDARSKA DELA

SKLOP 2: KLJUČAVNIČARSKA DELA

SKLOP 3: KROVSKO KLEPARSKA DELA

SKLOP 4: KERAMIČARSKA DELA

SKLOP 5: INŠTALATERSKA DELA

SKLOP 6: INŠTALACIJE MEDICINSKIH PLINOV

SKLOP 7: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA

SKLOP 8: TALNE OBLOGE

SKLOP 9: SLIKOPLESKARSKA DELA

SKLOP 10: STEKLARSKA DELA


po pogodbi št. _________________z dne ________________________________v višini _____________________________EUR (z vključenim DDV) v obdobju od __________do ____________:


Kontaktna oseba naročnika je:_________________________, tel____________________.


Navedena družba je predmetna dela opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenih rokih.



Ta izjava je podana izključno za potrebe kandidata za javno naročilo po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, za izvedbo del: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..




__________________________ žig _________________________________

Kraj in datum podpis naročnika, ki potrjuje referenco



Opomba: obrazec kopirati po potrebi!


MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE (OBR-14d)

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Kandidat (naziv):______________________________________________

naslov: _____________________________________________________


Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi, št. 16-09/13 (....) z dne _________, za opravljanje del: _________________________________________, sklenjene na podlagi okvirnega sporazuma, št. 16-09/13 za opravljanje del: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA, na osnovi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….., izročamo naročniku: SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini v višini 10 % skupne vrednosti kupoprodajne pogodbe brez DDV, kar znaša _______________ EUR (z besedo: __________________________________________EUR 00/100), z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.


Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov kandidata:


priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________

priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________


Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.


S to izjavo pooblaščamo naročnika: SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica Xxxx Xxxxxx, da izpolni menico ter jo uporabi skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti).


Naročnika pooblaščamo, da v primeru:

  • če se bo izkazalo, da del ne bomo izvedli v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo,

  • če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi naših kršitev določil pogodbe,

menico unovči.


Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.


Splošna bolnišnica Novo mesto lahko predloži menico v izplačilo do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma do izteka veljavnosti pogodbe št. ____________________, to je do vključno ____ .


Menica je plačljiva pri banki ________________________ , ki vodi transakcijski račun

številka

Priloga: menica

kraj: ­___________________ podpis zakonitega zastopnika

datum: ____________________ žig _____________________


navodilo: Izbrani kandidat bo moral ob podpisu posamezne gradbene pogodbe obrazec št. 14a izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika kandidata. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menic.



(OBR-14e)

VZOREC BANČNE GARANCIJE DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec (naročnik javnega naročila):

Garancija številka:


V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)________________________________sklenjene med upravičencem (t.j. naročnikom javnega naročila) SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto in izvajalcem _________________________________________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA, in sicer ____________________________________ (navesti št. in naziv)« v pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV, v roku ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.


Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali 10% pogodbene vrednosti brez DDV: __________ EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.


Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

  1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

  2. original garancijo št._______/______


Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja do končne primopredaje del oz. do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, najkasneje do ______________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se morata naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovoriti za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore, izhajajoče iz te obveznosti, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.


Banka

(žig , podpis)



_______________________

__________________________________________________________________________________

Navodilo: Izbrani ponudnik bo moral v primeru, ko je to določeno z razpisno dokumentacijo predložiti bančno garancijo z enako vsebino, kot je opredeljena v vzorcu bančne garancije (OBR-14d). Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati!



(OBR-14f)

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


Kandidat (naziv):______________________________________________

naslov: _____________________________________________________

Za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku po pogodbi, št. 16-09/13 z dne _________, za opravljanje del: _________________________________________, sklenjene na podlagi okvirnega sporazuma št. 16-09/13 za opravljanje del: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA, na osnovi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………..,, izročamo naročniku: SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša__________ EUR (z besedo: _________________________________________EUR 00/100), z veljavnostjo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka.


Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov kandidata:


priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________

priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________


Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.


S to izjavo pooblaščamo naročnika: SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica Xxxx Xxxxxx, da izpolni menico ter jo uporabi skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti).


Naročnika pooblaščamo, da v primeru:

  • če ne bomo izvajali del vzdrževanja in odprave napak v garancijski dobi v skladu s pogodbenimi določili in v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo,

menico unovči.


Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.


Splošna bolnišnica Novo mesto lahko predloži menico v izplačilo še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka blaga/storitve, to je do vključno ____ .


Menica je plačljiva pri banki ________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.


Priloga: menica

kraj: ­___________________ podpis zakonitega zastopnika

datum: ____________________ žig

_____________________

navodilo: Izbrani kandidat bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika obrazec št. 14b izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika






(OBR-14g)

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec (naročnik javnega naročila):

Garancija številka:


V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum) _____________________________________________________________ sklenjeno med upravičencem (t.j. naročnikom javnega naročila) SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto in izvajalcem _____________________________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA, in sicer _________________________________(navesti št. in naziv)« v pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV, v roku ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.


Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10% pogodbene vrednosti brez DDV: ________________ EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti - odprave napak na opremi in delih v garancijskem roku ni izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.


Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

  1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

  2. original garancijo


Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja še najmanj 1 mesec po poteku najdaljšega garancijskega roka, vendar najkasneje do __________________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se mora naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.


Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore, izhajajoče iz te obveznosti, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.



Banka

(žig, podpis)



____________________________________________________________________________

Navodilo:Izbrani ponudnik bo moral v primeru, ko je to določeno z razpisno dokumentacijo predložiti bančno garancijo z enako vsebino, kot je opredeljena v vzorcu bančne garancije (OBR-14f). Vsebine obrazca ni dovoljeno spreminjati!




(OBR-15a)

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV


ZA PRAVNO OSEBO KANDIDATA



1. Podatki o pravni osebi - kandidatu:



POLNO IME XXXXXX XXXXX (KANDIDATA):

…………………………………………………………………………………………………………..

SEDEŽ PRAVNE OSEBE:

……………………………………………………………………………………………………….…

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:

………..………………………………………………………………………………………………...

ID ZA DDV:

………..………………………………………………………………………………………………...

MATIČNA ŠTEVILKA:

………..………………………………………………………………………………………………...



Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajemo soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11 in 90/12; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….., pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot kandidat nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.





Kraj in datum: …………………… Žig: ……………………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)








(OBR-15b)



SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV FIZIČNE OSEBE -

ZA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA KANDIDATA



Podatki o zakonitem zastopniku kandidata:


EMŠO……………………………………………………………………………..………………………

IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….…….….

DATUM ROJSTVA………………………………………………………………………………………

KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………….……

OBČINA ROJSTVA…………………………………………………………………………………...…

DRŽAVA ROJSTVA…………………………………………………………………………….……….

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA

(ulicam, hišna številka, poštna številka in pošta)…………………………………………………………

DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..………………………………………..

PREJŠNJE OSEBNO IME………………………………………………………………………………...


Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajem soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11 in 90/12; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za:


GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….., nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.


Kraj in datum: ……………………….. …………………………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)

Žig kandidata:


OPOMBA: obrazec kopirati po potrebi - v primeru, da ima kandidat več zakonitih zastopnikov je potrebno predložiti obrazec (OBR-15b) za vsakega izmed njih!



OBR-16

POŠILJATELJ:


-------------------------------------------------



-------------------------------------------------



Prijavo prevzel:

(vpiše vložišče)






SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Nabavna služba

Šmihelska cesta

8000 NOVO MESTO

»NE ODPIRAJ – prijava – 16-09/13«

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA


80


Predmet javnega naročila: GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA




Document Metadata

Filed: March 16th, 2023