RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave Xxxxxxxx xxx 00

2500 Pošta Slovenije, uprava telefon: 00 000 00 00

telefaks: 02 449 23 79 e-pošta: xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:

Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo

EA - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in svetovanje

Številka javnega naročila 0016/2019/0016/JNB/6

Pošta Slovenije d.o.o.

Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: Xxxxxx Xxxxxxxx. Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: 0451 5000 1110 867. TRR: 0510 0801 1026 564. TRR: 0228 0001 6990 351.

Id. številka: SI25028022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo za »EA - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in svetovanje«.

Ponudniki morajo prijave (v 2. fazi pa ponudbe) predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 21.5.2019 do 12:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav ( v 2. fazi ponudb) svojo prijavo oziroma ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Naročnik bo ponudnike, ki bodo predložili dopustne prijave, pisno pozval k predložitvi ponudbe (predvidoma v roku 5 delovnih dni). V povabilu k oddaji ponudbe bo naročnik zapisal natančen datum in uro oddaje ponudb (rok za oddajo ponudb bo predvidoma 5 delovnih dni od poziva k oddaji ponudbe), v povabilu k pogajanjem pa izhodišče in protokol pogajanj.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku

»Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba naročnika: Xxxxxx Xxxxxx, tel. 02/000 0000, xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx

S spoštovanjem,

xx. Xxxxx Xxxx

direktor področja

1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA

1.1 Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »EA - licence za uporabo Microsoft programske opreme in svetovanje « kot celoto. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga (delne ponudbe niso dovoljene).

Postopek bo potekal v dveh fazah. Naročnik bo v prvi fazi po prejemu prijav na podlagi analize prijav za sodelovanje priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega naročila in jih povabil k oddaji ponudbe (Ponudbeni predračun-cene).

V drugi fazi bodo s sposobnimi ponudniki izvedena pogajanja – en ali več krogov. Način in vsebino pogajanj bo naročnik opredelil v povabilu k oddaji ponudb kandidatom, ki jim je priznal sposobnost.

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil pogodbo z enim izvajalcem, to je s prvo uvrščenim ponudnikom v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

1.2 Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.

1.3 Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

1.5 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi:

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila,in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

1.6 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije

V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja.

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema eJN-2. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno.

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

1.9 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

1.10 Plačilni pogoji Način plačila:

Naročnik bo račune plačal v roku 30 dni od prejema.

1. Plačilo za EE in ECI segment se izvede v 3 obrokih, in sicer:

 1 obrok po preteku najmanj 35 dni od obojestranskega podpisa pogodbe (2019) na osnovi prejetega računa,

 2 obrok leta 2020 ob obletnici obojestranskega podpisa pogodbe na osnovi prejetega računa,

 3. obrok leta 2021 ob obletnici obojestranskega podpisa pogodbe na osnovi prejetega računa.

2. Plačilo za CSP segment se izvede v mesečnih obrokih po porabi) v roku 30 dni po prejemu računa.

POGOJNO, v kolikor bodo naročene v sklopu EA storitev:

3. Storitve MAS se plačajo v mesečnih obrokih po porabi. Na računih mora biti označen sklic na pogodbo.

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.

V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora:

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati.

1.11 Cena

Cene po posameznih enotah morajo biti fiksne, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

Cena mora vsebovati vse postavke navedene v tehničnem delu.

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja po enotah.

BREZ VŠTETIH BREZPLAČNIH UGODNOSTI - izpolni ponudnik, ki v ponudbi ne ponudi brezplačnih ugodnosti (odda ponudbo brez brezplačanih ugodnosti):

Pos- tavka	Predmet naročila	ENOTA MERE	Koli- čina	Obroki:	Cena v € brez DDV (na količine ob objavi razpisa)
1	2	4	3	4	5
1.	Enterprise Agreement - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme v skladu s ponudbo	KOMPLET	1	1. OBROK 2019:
				2. OBROK 2020:
				3. OBROK 2021:
				CSP/mesx36:
		SKUPAJ EE, ECI, CSP 2019-2022:

OPCIJA z vštetimi brezplačnimi ugodnostmi - izpolni ponudnik, ki odda ponudbo z brezplačnimi ugodnostmi:

Pos- tavka	Predmet naročila	ENOTA MERE	Koli- čina	Obroki:	Cena v € brez DDV (na količine ob objavi razpisa)
1	2	4	3	4	5
1.	Enterprise Agreement - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in dodatne ugodnosti v skladu s ponudbo	KOMPLET	1	1. OBROK 2019:
				2. OBROK 2020:
				3. OBROK 2021:
				CSP/mesx36::
		SKUPAJ EE, ECI, CSP 2019-2022

POGOJNO - v kolikor bodo MAS storitve naročene v sklopu EA pogodbe:

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Koli- čina	Enota	Enota/ mes	Cena na enoto v € brez DDV	Cena na mesec v € brez DDV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	App Service	1 Core	1	1 Hour	730
2.	Block Blob	Data Stored	1	1 GB/Month	1
3.	Managed Disks	M6 Disks	64	1/Month	1
4.	Managed Disks	M4 Disks	32	1/Month	1
5.	Managed Disks	M20 Disks	512	1/Month	1
6.	Managed Disks	M10 Disks	128	1/Month	1
7.	Managed Disks	Snapshots	1	1 GB/Month	1

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Koli- čina	Enota	Enota/ mes	Cena na enoto v € brez DDV	Cena na mesec v € brez DDV
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Managed Disks	M30 Disks	1024	1/Month	1
9.	Managed Disks	M15 Disks	256	1/Month	1
10.	Queues	Data Stored	1	1 GB/Month	1
11.	Standard Disks	Data Stored	1	1 GB/Month	1
12.	Tables	Data Stored	1	1 GB/Month	1
13.	VM	1 Core	1	1 Hour	730
14.	Windows VM	1 Core	1	1 Hour	730
				SKUPAJ MAS v € brez DDV na mesec

1.12 Merila

Naročnik bo z merili, opisanimi v nadaljevanju, ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo na osnovi meril dosegel največje število točk. Največje možno število doseženih točk je 100.

M 1: Xxxx (utež v skupni oceni: 80%)

Delež, ki ga predstavlja merilo cena v skupni oceni je 80 točk. S tem številom bo točkovana cenovno najnižja ponudba. Ostale ponudbe dobijo ustrezno manj točk (izračunano po naslednji formuli).

Formula za preračun v točke:

T(cena) = Pmin / P(1..X) x T(max)

Pri čemer je:

 T – število točk za merilo cena

 Pmin – najcenejša ponudba

 P(1..x) – vrednost posamezne ponudbe

 T(max) – maksimalno število točk

M 2: Vštete brezplačne ugodnosti (utež v skupni oceni: 10%)

Delež, ki ga predstavlja merilo ugodnosti v skupni oceni je 10 točk. Med upoštevane dodatne ugodnosti se bodo štela brezplačna MOC izobraževanja za sistemske administratorje, kotizacije za strokovne konference Microsoft doma in tujini in svetovalne ure (izračunano po naslednji formuli) Formula za preračun v točke:

T(cena) = Po / P(max) x T(max)

Pri čemer je:

 T – število točk za merilo ugodnosti

 Po – vrednost ocenjevane ugodnosti

 P(max) – največja vrednost ugodnosti

 T(max) – maksimalno število točk

M3: Storitve MAS (utež v skupni oceni: 10%)

Delež, ki ga predstavlja merilo cena v skupni oceni je 10 točk. S tem številom bo točkovana cenovno najnižja ponudba storitev MAS. Ostale ponudbe storitev MAS dobijo ustrezno manj točk (izračunano po naslednji formuli).

Formula za preračun v točke:

T(cena) = Pmin / P(1..X) x T(max)

Pri čemer je:

 T – število točk za merilo cena

 Pmin – najcenejša ponudba storitev MAS

 P(1..x) – vrednost posamezne ponudbe storitev MAS

 T(max) – maksimalno število točk

1.13 Pogodba

Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja “pogodba”, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.

V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:

 spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen, …),

 dodatnih gradenj ali storitev,

 okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,

 če izvajalca zamenja nov izvajalec,

 če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena.

1.14 Varstvo podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

1.15 Ustavitev postopka

Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila pogodbe. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN- 3.

1.17 Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku,po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša 4.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.

Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model 11

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

1.18 Zavarovanja-bančne garancije

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

(v nadaljnjem besedilu veljajo vsa določila za bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje)

Originalno bančno garancijo (v nadaljnjem besedilu veljajo vsa določila za bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini

50.000 EUR.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

 če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pogodbe,

 če izvajalec po zaključku del v določenem roku ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Bančna garancija mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

2 POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka. Za izpolnjevanje pogojev v tej fazi ponudnik predloži ZGOLJ izpolnjen obrazec ESPD za to javno naročilo (v primeru

partnerskih ponudb se predloži ESPD obrazec za vsakega partnerja posebej, prav tako se predloži obrazec ESPD za vsakega prijavljenega podizvajalca).

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e- JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Naročnik bo pred priznanjem sposobnosti posameznega ponudnika le-tega pozval k predložitvi dokazil za izpolnjevanje posameznega pogoja z dokumenti in listinami, kot so naštete za dokazovanje posameznega pogoja ali so predvidene že v ZJN-3, oziroma podatke iz uradnih evidenc sam preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oz. uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče. Po potrebi lahko naročnik v ta namen od ponudnikov zahteva predložitev ustreznih pooblastil za dostop do uradnih evidenc.

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti:

P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Dokazilo:

Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).

Naročnik naproša ponudnike, da v 1. fazi predložijo tudi izpolnjena soglasja, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil ustrezna potrdila o nekaznovanju.

P 2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Dokazilo:

Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje D: Nacionalni razlogi za izključitev).

P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je predviden.

Dokazilo:

Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Xxx XX: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost).

P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

 se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

 postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

 če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

 če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Dokazilo:

Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo:

Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Xxx XX: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj A: Druge ekonomske ali finančne zahteve).

P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo:

Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije).

P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (ESPD obrazec za vsakega podizvajalca).

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, P3 ali P4.

TEHNIČNI POGOJI:

Za vsak tehnični pogoj je potrebno priložiti dokazilo (npr. veljaven certifikat, ustrezno izjavo – kjer je izjava zahtevana, referenco, ki jo mora potrditi izdajatelj reference) in izpolniti ustrezen obrazec.

Kadar se kot dokazilo prilagajo izpisi iz spletnih strani mora biti razviden datum izpisa in veljavnosti dokazil. Iz izpisa mora biti tudi razvidno iz katere spletne strani je bilo dokazilo pridobljeno (npr.

xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx).

Vsak tehnični pogoj mora biti ustrezno dokazan (podprt z dokazili iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja) in označen kot zahtevano s strani naročnika, in sicer:

 v desni zgornji kot dokazila mora ponudik zavesti kateri tehnični pogoj z dokazilom dokazuje – številko dokazila, ki je navedena v obrazcu in v razpisni dokumentaciji (npr. TP4- D1), obenem mora v dokumentu izpolnjevanje pogoja siginirati ter zraven navesti št.

pogoja in dokazila (npr. podeljen je certifikat MCTS:SQL Server, Database Development - TP4-D1, certifikat je veljaven do 31.12.2016 – TP4-D1).

 Ponudnik dokazila zloži po vrstnem redu (kot določen v obrazcu) za obrazcem za ugotavljanje tehnične usposobljenosti – tehnični pogoji.

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale in izkazovale vseh zahtevanih pogojev bodo smatrane kot nesprejemljive ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

nivo – Podjetje

nivo - Podjetje	Opis pogoja	Dokazilo	Št. dokazila
1	2	3	4
Pogoj TP1	Ponudnik mora imeti status Microsoft LSP	Potrdilo oziroma izpis statusa iz spletne strani Microsofta, kopija pogodbe ali drugo ekvivalentno dokazilo ali dokazila, ki izkazujejo navedeni status.	TP 1
Pogoj TP2	Ponudnik mora izkazati še kompetence na področjih: MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER z vrsto kompetence: TP2/1 – Cloud platform TP2/2 – Cloud productivity TP2/3 – Data platform	Potrdilo oziroma izpis statusa iz spletne strani Microsofta, kopija pogodbe ali drugo ekvivalentno dokazilo ali dokazila, ki izkazujejo navedene statuse.	TP2/1
			TP2/2
			TP2/3
Pogoj TP3	Ponujena oprema in storitve morajo biti skladne s tehničnimi zahtevami naročnika.	Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev.	TP 3

3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

V fazi oddaje prijav (1. faza) mora ponudnik oddati vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev in zahtev ter dokumente, podatke o predmetu naročila in tehničnih karakteristikah, razen ponudbenega predračuna (cene), ki ga predloži v fazi oddaje ponudb (2. faza) po prejemu naročnikovega poziva. Ponudnik priloži izpolnjenemu obrazcu

»ponudba« še v svojem sistemu pripravljen predračun.

Ponudnik mora ponudbi priložiti še naslednje obrazce:

 priloga 1: »OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE DOSEGANJA TEHNIČNIH POGOJEV«

predpripravljen obrazec, ki ga ponudnik izpolnjenega priloži ponudbi. Iz obrazca je razvidno katera vsa druga dokazila mora ponudnik priložiti. Le ta se odložijo za obrazcem v vrstnem redu, kot določeno v obrazcu, dokazila morajo biti označena kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji (pogoji) – npr. TP1-D1.

 priloga 2: »OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE DOSEGANJA MERIL« predpripravljen obrazec, ki ga ponudnik izpolnjenega priloži ponudbi (v 2. fazi.

Ponudniki morajo v fazi oddaje ponudb (2. faza) izpolniti obrazec ponudbeni predračun. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec

»Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostale priloge pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenim predračunu - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek

»Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Xxxxxx za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

4.1 Predmet naročila Predmet naročila je:

 pridobitev pravice za uporabo programske opreme Microsoft preko licenčne pogodbe za obdobje treh let (2019 – 2022) v skladu s tehničnimi specifikacijami.

 dodatne ugodnosti (opcijsko)

 cene storitev MAS skladno s specifikacijami po tabeli (pogojno)

Ponudnik mora ponuditi:

1. Enterprise Enrollment, ki predvideva programsko opremo kot navedeno v tehničnih specifikacijah

2. Enrollment for Core Infrastructure, ki predvideva programsko opremo kot navedeno v tehničnih specifikacijah

3. CSP, kot predvideno v tehničnih specifikacijah

OPCIJSKO:

4. svetovanje v obsegu in količini kot določeno v tehničnem delu

5. šolanje in participacije v obsegu in količini kot določeno v tehničnem delu

POGOJNO

6. Cene MAS storitve v skladu s tabelo

Ponudnik mora v sklopu EA storitev ponuditi tudi cene MAS storitev, vendar se naročnik ne obvezuje, da bo MAS storitve po ponujenih cenah v sklopu EA storitev tudi dejansko naročil.

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Količina	Enota	Enota/ mes
1	2	3	4	5	6
1.	App Service	1 Core	1	1 Hour	730
2.	Block Blob	Data Stored	1	1 GB/Month	1
3.	Managed Disks	M6 Disks	64	1/Month	1
4.	Managed Disks	M4 Disks	32	1/Month	1
5.	Managed Disks	M20 Disks	512	1/Month	1
6.	Managed Disks	M10 Disks	128	1/Month	1
7.	Managed Disks	Snapshots	1	1 GB/Month	1
8.	Managed Disks	M30 Disks	1024	1/Month	1
9.	Managed Disks	M15 Disks	256	1/Month	1
10.	Queues	Data Stored	1	1 GB/Month	1
11.	Standard Disks	Data Stored	1	1 GB/Month	1
12.	Tables	Data Stored	1	1 GB/Month	1
13.	VM	1 Core	1	1 Hour	730
14.	Windows VM	1 Core	1	1 Hour	730

Opis trenutnega naročnikovega sistema in namen naročila

Naročnik je zahteven uporabnik Microsoftove programske opreme, ki jo uporablja na skupno več kot 3000 računalnikih in še dodatnih 3000 mobilnih napravah za podporo vsem poslovnim procesom. Naročnik uporablja to opremo tako na nivoju strežnikov, kot tudi na nivoju odjemalcev.

Microsoft programska oprema je v uporabi tako na poslovnem delu, kakor tudi na poštnem okencu (POS) in dostavi.

Pravica uporabe programske opreme Microsoft

Skladno z načrti razvoja informacijskega okolja in zahtevnostjo licenčnih modelov in kombinacij naročnik od ponudnikov pričakuje licenčno optimizacijo s ciljem čim boljše izkoriščenosti pridobljenih licenc.

Svetovanje zajema:

Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, nameščanju in uporabi Microsoft produktov iz naslova morebitno ponujenih svetovalnih ur po količini iz merila M2.

MAS storitve:

Ponudnik mora v sklopu EA storitev ponuditi tudi cene za MAS storitve, vendar se naročnik ne obvezuje, da bo MAS storitve po ponujenih cenah v sklopu EA storitev tudi dejansko naročil. Naročnik bo po pred sklenitvijo pogodbe oz. po odločitvi o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku, sporočil ali bo MAS storitve po ponujenih cenah naročil v sklopu EA storitev.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Opis produktov in predvidene količine

Naročnik je v tabeli pripravil produkte in količine glede na trenutno stanje, ter načrtovane in danes znane spremembe v informacijskem okolju v naslednjih treh letih.

Naročnik dopušča različne (optimizirane) licenčne modele, vključno z oblačnimi storitvami korporacije Microsoft (v skladu s veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov), pri tem pa želi ohraniti možnost uporabe programskih orodij na lokaciji (on-premise) naročnika v celotnem času trajanja pogodbe (Dual Rights), kakor tudi ohraniti avtonomnost odločitve kdaj in katere produkte (storitve) bo uporabljal v oblaku.

Navedene količine po tabelah so trenutno stanje (količine ob objavi razpisa) in se bodo prilagajale (zviševale/zniževale) v skladu z naročnikovimi potrebami:

 za EE in ECI 1 x na leto na način True up

 za CSP in MAS mesečno po porabi.

Predmet razpisa za triletno Microsoftovo licenčno pogodbo Enterprise Agreement okvirno predvideva naslednjo programsko opremo:

1. V okviru včlanitve Enterprise Enrollment sledečo programsko opremo:

Part Number	Item Name	Xxxxxxxx
W06-00021	CoreCAL ALNG SA MVL DvcCAL	1397
395-02504	ExchgSvrEnt ALNG SA MVL	3
269-12442	OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm
H30-00238	PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL	30
H22-00475	PrjctSvr ALNG SA MVL	1
5HU-00216	SfBSvr ALNG SA MVL	2
H04-00268	SharePointSvr ALNG SA MVL	5
7JQ-00343	SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	38
MX3-00117	VSEntwMSDN ALNG SA MVL	17
126-00183	AzureDevOpsServerCAL ALNG SA MVL DvcCAL	17
6VC-01253	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL DvcCAL	500
AAA-10732	EntMobilitySteFull ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	3000
312-02257	ExchgSvrStd ALNG SA MVL	2
228-04433	SQLSvrStd ALNG SA MVL	6
228-04437	SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL	30
9EN-00195	SysCtrStdCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic	51
ENJ-00760	Dyn365ForSales ALNG SA MVL QlfdOffer UsrCAL fromCRMPro	40
AAA-10726	M365 E3 FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (Original)	680

2. V okviru včlanitve Enrollment for Core Infrastructure sledečo programsko opremo:

Part Number	Item Name	Xxxxxxxx
9GS-00130	CISSteDCCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic	16
9GA-00310	CISSteStdCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic	50
9GA-00308	CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic CoreLic	20

3. V okviru CSP programa sledečo programsko opremo:

Part Number	Item Name	Xxxxxxxx
CSP	Microsoft 365 E3	70
CSP	Microsoft 365 F1	280
CSP	Project Online Professional	22
CSP	Visio Online Plan 2	42
CSP	Windows Server Remote Desktop Services CAL - 1 User CAL – 1 year	131

POGOJNO

4. V okviru MAS storitev mora ponuditi cene za sledeče:

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Količina	Enota	Enota/ mes
1	2	3	4	5	6
15.	App Service	1 Core	1	1 Hour1	730
16.	Block Blob	Data Stored	1	1 GB/Month2	1
17.	Managed Disks	M6 Disks	64	1/Month	1
18.	Managed Disks	M4 Disks	32	1/Month	1
19.	Managed Disks	M20 Disks	512	1/Month	1
20.	Managed Disks	M10 Disks	128	1/Month	1
21.	Managed Disks	Snapshots	1	1 GB/Month	1
22.	Managed Disks	M30 Disks	1024	1/Month	1
23.	Managed Disks	M15 Disks	256	1/Month	1
24.	Queues	Data Stored	1	1 GB/Month	1
25.	Standard Disks	Data Stored	1	1 GB/Month	1
26.	Tables	Data Stored	1	1 GB/Month	1
27.	VM	1 Core	1	1 Hour	730
28.	Windows VM	1 Core	1	1 Hour	730

Opomba:

1Hour (angl.) - ura

2Month (angl.) - mesec

Ponudnik mora v sklopu EA storitev ponuditi tudi cene za MAS storitve , vendar se naročnik ne obvezuje, da bo MAS storitve po ponujenih cenah v sklopu EA storitev tudi dejansko naročil.

4.2 Kraj, način in roki izvajanja naročila

 Način izvajanja naročila:

Ponudnik mora v ponudbi v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika ponuditi:

Microsoftovo licenčno pogodbo Enterprise Agreement:

1. Enterprise Enrollment (EE), ki predvideva programsko opremo kot navedeno v trehničnih specifikacijah

2. Enrollment for Core Infrastructure (EC), ki predvideva programsko opremo kot navedeno v tehničnih specifikacijah

3. CSP, kot predvideno v tehničnih specifikacijah OPCIJSKO:

4. svetovanje v obsegu in količini kot določeno v tehničnem delu

5. šolanje in participacije v obsegu in količini kot določeno v tehničnem delu

POGOJNO:

6. MAS storitve

Ponudnik mora v sklopu EA storitev ponuditi tudi cene za MAS storitve ,vendar se naročnik ne obvezuje, da bo MAS storitve po ponujenih cenah v sklopu EA storitev tudi dejansko naročil.

 Naročnik dopušča različne licenčne modele, vključno z oblačnimi storitvami korporacije Microsoft (ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov), pri tem pa želi ohraniti možnost uporabe programskih orodij na lokaciji (on-premise) naročnika v celotnem času trajanja pogodbe (Dual Rights), kakor tudi ohraniti avtonomnost odločitve kdaj in katere produkte (storitve) bo uporabljal v oblaku. Izvajalec se z navedenimi zahtevami naročnika strinja in jih v celoti sprejema.

 Veljavnost in čas trajanja pogodbe: pogodba začne veljati takoj po podpisu in se sklepa za obdobje treh let

 Xxxxxxxx in izbrani ponudnik bosta v postopku sklenitve pogodbe podpisala s korporacijo Microsoft (Irska) protokol o sodelovanju pri izvajanju storitev (pogodbo).

 Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe je: Xxxxxxx Xxxxx, področje informacijske tehnologije.

Ponudnik predloži obrazec Ponudba v 1. in ponovno v 2. fazi v razdelek »Predračun«.

Obrazec

PONUDBA

Na osnovi javnega razpisa »EA - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in svetovanje« po postopku s pogajanji z objavo, dajemo ponudbo, kot sledi:

1. PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Podpis in štampiljka:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v 2. fazi v razdelek »Predračun«.

Obrazec

Ponudniku je znano, da:

 V tabelah navedeni produkti in količine odražajo trenutno stanje ter načrtovane in danes (v času oddaje razpisa) znane spremembe v informacijskem okolju v naslednjih treh letih.

 Naročnik dopušča različne licenčne modele, vključno z oblačnimi storitvami korporacije

Microsoft (ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov), pri tem pa želi ohraniti možnost uporabe programskih orodij na lokaciji (on-premise) naročnika v celotnem času trajanja pogodbe (Dual Rights), kakor tudi ohraniti avtonomnost odločitve kdaj in katere produkte (storitve) bo uporabljal v oblaku.

Ponudnik se z navedenimi zahtevami naročnika strinja in jih v celoti sprejema.

Part Number	Enterprise Enrollment - Item Name	Količina	Cena na licenco v € brez DDV	Cena skupaj v € brez DDV
1	2	3	4	5 = 3x4
W06-00021	CoreCAL ALNG SA MVL DvcCAL	1397
395-02504	ExchgSvrEnt ALNG SA MVL	3
269-12442	OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm
H30-00238	PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL	30
H22-00475	PrjctSvr ALNG SA MVL	1
5HU-00216	SfBSvr ALNG SA MVL	2
H04-00268	SharePointSvr ALNG SA MVL	5
7JQ-00343	SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic	38
MX3-00117	VSEntwMSDN ALNG SA MVL	17
126-00183	AzureDevOpsServerCAL ALNG SA MVL DvcCAL	17
6VC-01253	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL DvcCAL	500
AAA-10732	EntMobilitySteFull ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	3000
312-02257	ExchgSvrStd ALNG SA MVL	2
228-04433	SQLSvrStd ALNG SA MVL	6
228-04437	SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL	30
9EN-00195	SysCtrStdCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic	51
ENJ-00760	Dyn365ForSales ALNG SA MVL QlfdOffer UsrCAL fromCRMPro	40
AAA-10726	M365 E3 FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (Original)	680
		SKUPAJ EE (letno) (na količine ob objavi razpisa)

Part Number	Enrollment for Core Infrastructure - Item Name	Količina	Cena na licenco v € brez DDV	Cena skupaj v € brez DDV
1	2	3	4	5 = 3 x 4
9GS-00130	CISSteDCCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic	16
9GA-00310	CISSteStdCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic	50
9GA-00308	CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic CoreLic	35
		SKUPAJ EC (letno) na količine ob objavi razpisa

Part Number	CSP - Item Name	Količina	Cena na licenco v € brez DDV	Cena skupaj v € brez DDV
1	2	3	4	5 = 3 x 4
CSP	Microsoft 365 E3	70
CSP	Microsoft 365 F1	280
CSP	Project Online Professional	22
CSP	Visio Online Plan 2	42
CSP	Windows Server Remote Desktop Services CAL - 1 User CAL – 1 year	131
		SKUPAJ CSP (letno) na količine ob objavi razpisa

EA	Licence	Cena skupaj v € brez DDV na količine ob objavi razpisa
1	2	3
Enterprise Enrollment (cena na leto)	KOMPLET
Enrollment for Core Infrastructure (cena na leto)	KOMPLET
CSP (cena na leto)	KOMPLET
	SKUPAJ EE, EC, CSP (1 leto)
	SKUPAJ EE, EC, CSP (3 leta)

POGOJNO

Ponudnik mora v sklopu EA storitev ponuditi tudi cene za MAS storitve , vendar se naročnik ne obvezuje, da bo MAS storitve po ponujenihh cenah v sklopu EA storitev tudi dejansko naročil.

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Količi- na	Enota	Enota/ mes	Cena na enoto v € brez DDV	Cena na mesec v € brez DDV
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	App Service	1 Core	1	1 Hour	730
30.	Block Blob	Data Stored	1	1 GB/Month	1
31.	Managed Disks	M6 Disks	64	1/Month	1
32.	Managed Disks	M4 Disks	32	1/Month	1
33.	Managed Disks	M20 Disks	512	1/Month	1
34.	Managed Disks	M10 Disks	128	1/Month	1
35.	Managed Disks	Snapshots	1	1 GB/Month	1
36.	Managed Disks	M30 Disks	1024	1/Month	1
37.	Managed Disks	M15 Disks	256	1/Month	1
38.	Queues	Data Stored	1	1 GB/Month	1
39.	Standard Disks	Data Stored	1	1 GB/Month	1
40.	Tables	Data Stored	1	1 GB/Month	1
41.	VM	1 Core	1	1 Hour	730
42.	Windows VM	1 Core	1	1 Hour	730
					SKUPAJ MAS (mesečno)

OPCIJA:

BREZPLAČNE UGODNOSTI:

Ponudnik ponuja naslednje brezplačne ugodnosti:

Zap. št.	Brezplačne ugodnosti	Xxxxx mere	Količina	Cena na EM v € brez DDV	Cena skupaj v € brez DDV
1	2	3	4	5	6
1.	MOC IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKE ADMINISTRATORJE
	Tri dnevno MOC izobraževanje	OSEBA
	Štiri dnevno MOC izobraževanje	OSEBA
	Pet dnevno MOC izobraževanje	OSEBA
2.	KOTIZACIJA ZA STROKOVNO KONFERENCO "NT KONFERENCA"
	Polna kotizacija	OSEBA
3.	XXXXXXXXXX XXX INŽENIRSKE URE
	Svetovalne ure	URA
	Inženirske ure	URA
VREDNOST VSEH UGODNOSTI SKUPAJ

Ponudnik se obvezuje, da bo:

1. naročilo opravil strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke

 določil kontaktno osebo, ki bo:

 zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo dobave blaga in storitev, ki so predmet te pogodbe,

 reševala morebitne reklamacije s strani naročnika

2. vse informacije in podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

3. pri posredovanju in izmenjavi podatkov v elektronski obliki poskrbel za primerno stopnjo kriptiranja, in sicer:

 v vsakem primeru, če posredovani podatki sodijo v kategorijo poslovne skrivnosti,

 če tako določa zakon ali ga k temu zavezuje pogodba ,

 če se vsebine posreduje preko javnega omrežja in vsebujejo osebne podatke (zakonska določila),

 če se podatki, ki so zaupne narave (niso dostopni javnosti) posredujejo preko javnih omrežij,

4. jamčil da ponujene storitve in oprema popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam iz razpisa oz. naročila

5. bo storitve izvajal v skladu z dogovorjenim,

6. imel ves čas trajanja pogodbenega razmerja status Microsoft LSP,

7. bo s področja licenciranja Microsoft programske opreme ves čas trajanja pogodbenega razmerja imel in vzdrževal naslednji nivo (tip) kompetenc MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER z vrsto kompetence:

7.1. MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER – Cloud Platform;

7.2. MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER – Cloud Productivity;

7.3. MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER – Data Platform;

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 5. 8. 2019.

2.2 Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

V/Na:	Ponudnik:
	Štampiljka in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.

PODATKI O PODIZVAJALCU

Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec

Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Predmet del, ki jih izvede podizvajalec Količina del podizvajalca Vrednost del podizvajalca Kraj izvedbe teh del Rok izvedbe teh del

………………………….....……………………………… kraj in datum

štampiljka

…..………………………….........................

odgovorna oseba

* Obrazec po potrebi kopirati.

Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

i z j a v l j a m o

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:

(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:

(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

(žig in podpis)

Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »EA - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in svetovanje«, po postopku s pogajanji, od Ministrstva za pravosodje, Xxxxxx za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZJN-3.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja:

datum: štampiljka in podpis pooblaščene osebe:

Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a (ime in priimek) skladno s določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004), pooblaščam Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »EA - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in svetovanje«, po postopku s pogajanji, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka)

-

- (poštna številka in pošta)

- DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

podpis pooblastitelja:

(kraj in datum)

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

VZOREC POGODBE

POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447000, ki jo zastopata , v nadaljevanju: naročnik

in

(naziv in naslov ponudnika) …………………………………………………., identifikacijska številka SI……………, matična številka ……………, ki jo zastopa direktor …………………., v nadaljevanju: izvajalec

skleneta

POGODBO št. 6600000…

1. člen

Uvodno določilo

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo in z odločitvijo št. …………….. z dne …………., sprejeto na podlagi poročila o oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo št. ………. z dne …………., izbral izvajalca, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje.

Predmet te pogodbe je:

2. člen

Predmet pogodbe

 pridobitev oz. prenos pravice za uporabo programske opreme Microsoft preko licenčne pogodbe za obdobje treh let,

 in dodatne ugodnosti (opcijsko), in

 cene storitev MAS, skladno s specifikacijami po tabeli (pogojno).

Izvajalec mora ponuditi:

7. Enterprise Enrollment, ki predvideva programsko opremo kot navedeno v tehničnih specifikacijah;

8. Enrollment for Core Infrastructure, ki predvideva programsko opremo kot navedeno v tehničnih specifikacijah;

9. CSP, kot predvideno v tehničnih specifikacijah

OPCIJSKO:

10. svetovanje v obsegu in količini kot določeno v tehničnem delu

11. šolanje in participacije v obsegu in količini kot določeno v tehničnem delu

POGOJNO

12. Cene MAS storitve v skladu s tabelo

Ponudnik mora v sklopu EA storitev ponuditi tudi cene MAS storitev, vendar se naročnik ne obvezuje, da bo MAS storitve po ponujenih cenah v sklopu EA storitev tudi dejansko naročil.

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Količina	Enota	Enota/ mes
1	2	3	4	5	6

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Količina	Enota	Enota/ mes
1	2	3	4	5	6
43.	App Service	1 Core	1	1 Hour	730
44.	Block Blob	Data Stored	1	1 GB/Month	1
45.	Managed Disks	M6 Disks	64	1/Month	1
46.	Managed Disks	M4 Disks	32	1/Month	1
47.	Managed Disks	M20 Disks	512	1/Month	1
48.	Managed Disks	M10 Disks	128	1/Month	1
49.	Managed Disks	Snapshots	1	1 GB/Month	1
50.	Managed Disks	M30 Disks	1024	1/Month	1
51.	Managed Disks	M15 Disks	256	1/Month	1
52.	Queues	Data Stored	1	1 GB/Month	1
53.	Standard Disks	Data Stored	1	1 GB/Month	1
54.	Tables	Data Stored	1	1 GB/Month	1
55.	VM	1 Core	1	1 Hour	730
56.	Windows VM	1 Core	1	1 Hour	730

Vse pa skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami naročnika iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: storitev).

Količine navedene v tabelah (v pogodbi, ponudbi in razpisni dokumentaciji) so stanje in količine ob objavi razpisa in se bodo prilagajale (zviševale/zniževale) v skladu z naročnikovimi potrebami:

 za EE in ECI 1 x na leto na način True up

 za CSP in MAS mesečno po porabi.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje na naročnika prenesti pravico izkoriščanja programske opreme s podelitvijo neizključne licence.

Tehnične specifikacije naročnika in ponudba izvajalca sta prilogi in sestavni del k tej pogodbi.

3. člen

Kraj, način in roki izvajanja naročila

Izvajalec bo storitev izvedel skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije in v skladu s ponudbo takoj po podpisu pogodbe, ki velja za obdobje treh let.

Naročnik in izvajalec bosta v postopku sklenitve pogodbe podpisala s korporacijo Microsoft (Irska) protokol o sodelovanju pri izvajanju storitev (pogodbo).

4. člen

Pogodbena vrednost

Cene po posameznih enotah morajo biti fiksne, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Cena mora vsebovati vse postavke navedene v tehničnem delu.

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja po enotah. Ponudba in ponudbeni predračun sta prilogi in sestavni del pogodbe.

BREZ VŠTETIH BREZPLAČNIH UGODNOSTI - izpolni ponudnik, ki v ponudbi ne ponudbi brezplačnih ugodnosti (odda ponudbo brez brezplačnih ugodnost)i:

Pos- tavka	Predmet naročila	ENOTA MERE	Koli- čina	Obroki:	Cena v € brez DDV (na količine ob objavi razpisa)
1	2	4	3	4	5
1.	Enterprise Agreement - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme v skladu s ponudbo	KOMPLET	1	1. OBROK 2019:
				2. OBROK 2020:
				3. OBROK 2021:
				CSP/mesx36:
		SKUPAJ EE, ECI, CSP 2019-2022:

OPCIJA z vštetimi brezplačnimi ugodnostmi - izpolni ponudnik, ki odda ponudbo z brezplačnimi ugodnostmi:

Pos- tavka	Predmet naročila	ENOTA MERE	Koli- čina	Obroki:	Cena v € brez DDV (na količine ob objavi razpisa)
1	2	4	3	4	5
1.	Enterprise Agreement - licenčnina za uporabo Microsoft programske opreme in dodatne ugodnosti v skladu s ponudbo	KOMPLET	1	1. OBROK 2019:
				2. OBROK 2020:
				3. OBROK 2021:
				CSP/mesx36::
		SKUPAJ EE, ECI, CSP 2019-2022

POGOJNO - v kolikor bodo MAS storitve naročene v sklopu EA pogodbe:

Zap. št.	Kategorija	Storitev	Koli- čina	Enota	Enota/ mes	Cena na enoto v € brez DDV	Cena na mesec v € brez DDV
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	App Service	1 Core	1	1 Hour	730
16.	Block Blob	Data Stored	1	1 GB/Month	1
17.	Managed Disks	M6 Disks	64	1/Month	1
18.	Managed Disks	M4 Disks	32	1/Month	1
19.	Managed Disks	M20 Disks	512	1/Month	1
20.	Managed Disks	M10 Disks	128	1/Month	1
21.	Managed Disks	Snapshots	1	1 GB/Month	1
22.	Managed Disks	M30 Disks	1024	1/Month	1
23.	Managed Disks	M15 Disks	256	1/Month	1
24.	Queues	Data Stored	1	1 GB/Month	1
25.	Standard Disks	Data Stored	1	1 GB/Month	1
26.	Tables	Data Stored	1	1 GB/Month	1
27.	VM	1 Core	1	1 Hour	730
28.	Windows VM	1 Core	1	1 Hour	730
				SKUPAJ MAS v € brez DDV na mesec

5. člen

Plačilni pogoji

Naročnik bo račune plačal v roku 30 dni od prejema le-tega.

4. Plačilo za EE in ECI segment se izvede v 3 obrokih, in sicer:

 1 obrok po preteku najmanj 35 dni od obojestranskega podpisa pogodbe (2019) na osnovi prejetega računa,

 2 obrok leta 2020 ob obletnici obojestranskega podpisa pogodbe na osnovi prejetega računa,

 3. obrok leta 2021 ob obletnici obojestranskega podpisa pogodbe na osnovi prejetega računa.

5. Plačilo za CSP segment se izvede v mesečnih obrokih po porabi) v roku 30 dni po prejemu računa.

POGOJNO, v kolikor bodo naročene v sklopu EA storitev:

6. Storitve MAS se plačajo v mesečnih obrokih po porabi. Na računih mora biti označen sklic na pogodbo.

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati.

6. člen

Garancija

Izvajalec daje garancijo za brezhibno in varno delovanje programske opreme za dobo

……………………. (najmanj 12 mesecev – izpolni ponudnik) mesecev od namestitve v produkciji pri naročniku.

Garancijski roki tečejo od dneva podpisa prevzemnega zapisnika o brezhibnem delovanju.

7. člen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec se obvezuje, da:

 bo storitve opravljal strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

 bo določil kontaktno osebo, ki bo:

 zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

 reševala morebitne reklamacije s strani naročnika,

 bo vse informacije in podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe,

 pri posredovanju in izmenjavi podatkov v elektronski obliki poskrbel za primerno stopnjo kriptiranja, in sicer:

 v vsakem primeru, če posredovani podatki sodijo v kategorijo poslovne skrivnosti,

 če tako določa zakon ali ga k temu zavezuje pogodba ,

 če se vsebine posreduje preko javnega omrežja in vsebujejo osebne podatke (zakonska določila),

 če se podatki, ki so zaupne narave (niso dostopni javnosti) posredujejo preko javnih omrežij,

 jamčil da ponujene storitve in oprema popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam iz razpisa oz. naročila;

 bo storitve izvajal v skladu z dogovorjenim;

 imel ves čas trajanja pogodbenega razmerja status Microsoft LSP,

 bo s področja licenciranja Microsoft programske opreme ves čas trajanja pogodbenega razmerja imel in vzdrževal naslednji nivo (tip) kompetenc MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER z vrsto kompetence:

 MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER – Cloud Platform;

 MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER – Cloud Productivity;

 MICROSOFT GOLD CERTIFIED PARTNER – Data Platform;

 bo sodeloval z naročnikom in ga sproti obveščal o vseh spremembah, poteku storitev ter zahtevah, vezanih na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in mu posredoval vse podatke, ki bi lahko vplivali na izvajanje pogodbe,

 bo izročil naročniku vse listine, ki spremljajo opravljeno storitev,

 bo izvedbo pogodbenih obveznosti varoval kot tajno in jo brez soglasja naročnika ne bo navajal kot referenco.

8. člen

Izvajalec je seznanjen, da:

 V tabelah iz razpisne dokumentacije navedeni produkti in količine odražajo trenutno stanje (v času oddaje razpisa) ter načrtovane in danes (v času oddaje razpisa) znane spremembe v informacijskem okolju v naslednjih treh letih.

 Naročnik dopušča različne licenčne modele, vključno z oblačnimi storitvami korporacije Microsoft (ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov), pri tem pa želi ohraniti možnost uporabe programskih orodij na lokaciji (on-premise) naročnika v celotnem času trajanja pogodbe (Dual Rights), kakor tudi ohraniti avtonomnost odločitve kdaj in katere produkte (storitve) bo uporabljal »on-premise« in katere v oblaku. Z navedenimi zahtevami in željami naročnika se izvajalec strinja in jih v celoti sprejema.

9. člen

Obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje, da bo:

 ravnal v skladu z licenčnimi pravili proizvajalca,

 za opravljeno delo podpisal predloženi izvajalčev zapisnik o opravljenem delu

 poravnal obveznosti v rokih po tej pogodbi.

10. člen

Požarna varnost in zdravje pri delu

Izvajalec je odgovoren za izvajanje ukrepov s področja požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju del po tej pogodbi. Prav tako je dolžan zagotoviti nadzor in vodenje svojih delavcev.

11. člen

Pogodbena kazen

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti ne izpolni v roku, predvidenem s to pogodbo (izpolnitev z zamudo), se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini polovico (0,5 %) procenta pogodbene vrednosti za vsak dan zamude.

Znesek skupaj zaračunanih pogodbenih kazni za zamudo ne sme presegati desetih (10) odstotkov skupne pogodbene vrednosti.

Če bi izvajalec z izpolnitvijo pogodbene obveznosti zamujal, bo naročnik ob sprejemu izpolnitve obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti ne izpolni (neizpolnitev), se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini tridesetih (30) odstotkov skupne vrednosti pogodbe.

Če izvajalec obveznosti ne bi izpolnil, ga bo naročnik obvestil, ali zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene kazni.

Vsota pogodbene kazni se obračuna pri plačilu računa za storitve, opravljene z zamudo. V kolikor storitve ne bodo opravljene, se pogodbena kazen obračuna posebej in se za plačilo izstavi poseben račun.

12. člen

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izvajalec, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini

50.000 EUR.

Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in pogodbe,

- če izvajalec po zaključku del v določenem roku ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Končne določbe

13. člen

Kontaktna oseba naročnika je , telefon: , e-naslov: .

Kontaktna oseba izvajalca je ………………………………………., telefonska številka ali

številka mobilnega telefona …………………………..….., e-naslov ……………………………..…………………....

(Ponudnik vpiše podatke)

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

 če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

 če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o plačilom za delo,

o delovnim časom,

o počitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

15. člen Protikorupcijska klavzula

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku,

njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene koristi.

16. člen

Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od pogodbe, in sicer z odpovednim rokom 2 (dveh) mesecev. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. Izvajalec v primeru odstopa od pogodbe po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

17. člen

Stranki pogodbe se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik Republike Slovenije (Ur. l. RS 97/2007- UBP1).

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče Republike Slovenije v Mariboru in se uporablja procesno pravo Republike Slovenije.

18. člen

Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in se sklepa za obdobje treh let, od sklenitve pogodbe.

Pogodba je napisana v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod.

…………….,	Maribor,
IZVAJALEC: ……………………..	NAROČNIK: POŠTA SLOVENIJE d. o. o.
…………………….