DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA po odprtem postopku

JN11-B/6/21

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov:

1. sklop: Analizator za CDT

2. sklop: Analizator za CRP

3. sklop: Hematološki analizator

4. sklop: Urinski analizator

5. sklop: Centrifuga

6. skop: Mešalec za epruvete

7. sklop: Pipeta za urinski sediment

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza

Poslano na portal javnih naročil: 23. 11. 2021

V S E B I N A

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec: PONUDBA

III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec: VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE – ZA APARATE

III. 5A. Obrazec: VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA – ZA POTROŠNI MATERIAL

III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA

III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA

III.9. Obrazec: POSEBNA PRILOGA PONUDBE

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx

3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov:

1. sklop: Analizator za CDT

2. sklop: Analizator za CRP

3. sklop: Hematološki analizator

4. sklop: Urinski analizator

5. sklop: Centrifuga

6. skop: Mešalec za epruvete

7. sklop: Pipeta za urinski sediment

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza.

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjena bo pogodba-okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu za obdobje dveh let oz. do 28.2.2024.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave: za aparate najkasneje 45 dni od prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke in za potrošni material suksecivna dobava, najkasneje v roku 15 delovnih dni od izdaje naročilnice.

DOSTOP DO DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil IN/ALI spletnih straneh naročnika, na naslovu xxxxx://xxx.xx-xx.xx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxx-xxxxxxxx

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov:

1. sklop: Analizator za CDT

2. sklop: Analizator za CRP

3. sklop: Hematološki analizator

4. sklop: Urinski analizator

5. sklop: Centrifuga

6. skop: Mešalec za epruvete

7. sklop: Pipeta za urinski sediment

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Sklenjena bo pogodba – okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

ponudbo - priloga 1;
podatke o ponudniku - priloga 2;
podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;
izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;
vzorec pogodbe za aparate - priloga 5;
vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma za potrošni material - priloga 5a;
predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;
izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;
izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga - priloga 8;
posebno prilogo ponudbe - priloga 9.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec (ker naročnik potrdila za nazaj ne more pridobiti, bo od ponudnikov, katerim namerava oddati javno naročilo, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, zahteval potrdilo Ministrstva za pravosodje ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca).

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na

podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v skladu z Izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga in Posebno prilogo ponudbe

Dokazilo: Izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga in Posebna priloga ponudbe

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 9. 12. 2021 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 29. 12. 2021 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 29. 12. 2021 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA

Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov:

1. sklop: Analizator za CDT

2. sklop: Analizator za CRP

3. sklop: Hematološki analizator

4. sklop: Urinski analizator

5. sklop: Centrifuga

6. skop: Mešalec za epruvete

7. sklop: Pipeta za urenski sediment

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza.

Naročnik bo sklenil pogodbo – okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

Opis blaga:

Laboratorijska oprema mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve naročnika, in sicer:

1. sklop: Analizator za CDT – 1 kom

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA APARATA - aparat mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

	ANALIZATOR ZA PREISKAVE PLAZEMSKIH PROTEINOV
1.	Metoda kapilarne elektroforeze
2.	Minimalno 2 kapilari
3.	Popolnoma avtomatsko procesiranje vzorca od primarne epruvete do rezultata
4.	Popolna sledljivost in pozitivna identifikacija za vzorce in reagente
5.	Določanje CDT, možnost elektroforezne ločbe serumskih proteinov, glikiranega hemoglobina, elektroforezna ločba visoke ločljivosti
6.	Minimalno 10 testov CDT na uro
7.	Identifikacija črtnih kod s čitalcem črtnih kod
8.	Avtomatsko prepoznavanje in označevanje abnormalnih vrednosti
9.	Grafični prikaz krivulje
10.	Možnost hitre validacije rezultatov iz mozaičnega prikaza krivulj, glede na specifično barvo različnih profilov (normalni, abnormalni, atipični)
11.	Možnost vstavljanja ali brisanja minimumov in frakcij krivulje, sprememba bazne linije krivulje, vstavljanje komentarjev,možnost prekritja krivulje s krivuljo referenčnega, kontrolnega vzorca ali vzorca pacienta
12.	Možen strnjen izpis rezultatov in krivulj
13.	Software mora omogočati neomejeno shranjevanje podatkov za paciente, centralno shranjevanje podatkov, vpogled v podatke lokalno ali na daljavo, oddaljeno validacijo rezultatov
14	Avtomatski priklic podatkov iz pacientove zgodovine, multifunkcijski iskalnik shranjenih podatkov
15	Možnost podpore na daljavo (nadzor serviserja)
16	Reference ponujene opreme v Sloveniji
17	Možnost dvosmerne komunikacije v LIS
18	Aparat naj bo dobavljiv z ustreznim računalnikom in tiskalnikom
19.	Servis in strokovna podpora marata biti zagotovljena lokalno v Sloveniji iz strani za opremo usposobljenega in certificiranega kadra
20.	Rezultati analize odpadne vode iz analizatorja morajo ustrezati zahtevam za iztok v kanalizacijo, določenih v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1 , tabela 1)
21.	Informacija o nastalem volumnu odpadne vode v 8 urah rutinskega dela aparata

Ponudnik mora priložiti rezultate analize reprezentativnega vzorca odpadne vode iz analizatorja, nastale pri rutinskem delu v dovolj dolgem obdobju, da se izvedejo vse običajno predvidene faze dela aparata. Analizo odpadne vode naj izdela laboratorij akreditiran po EN ISO / EIC 17025.

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Storitev zajema: nabava embalaže za zbiranje odpadka, zbiranje in začasno skladiščenje odpadka in odvoz odpadka in zakonsko predpisano ravnanje z njim.

VZDRŽEVANJE:

ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del (shema vzdrževanja) s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje). Prednost ima aparat z minimalnim vzdrževanjem za uporabnika.
ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (število ur, rezervni deli)
ponudba mora vsebovati vse zahteve iz specifikacije predračuna
šolanje uporabnikov se izvede ob sistemu takoj po postavitvi
redni vzdrževalni servisi, popravila in rezervni deli aparata so zajeti v skupni ceni aparata in jih naročnik vsa leta uporabe aparata ne plačuje (merilo).

REAGENTI, KONTROLE, OSTALI PRIPADAJOČI POTROŠNI MATERIAL:

Ponudnik pripravi lasten ponudbeni predračun, iz katerega bodo razvidne količine in cena po posameznih postavkah za obdobje dveh let. Ponudnik naj v lastni ponudbeni predračun vključi vse reagente, potrebne za izvedbo analiz in potrošni material (npr. kontrolni material, kalibracijski material…), določen v splošni tehnični dokumentaciji ponujenega analizatorja. Ponudnik naj upošteva naslednje število vzorcev in posameznih preiskav:

Število preiskav

% CDT letno

Skupaj preiskav

(s kontrolnimi meritvami)

Centralni laboratorij

2000

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobje, korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.

2. sklop: Analizator za CRP – 8 kom

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA APARATA - aparat mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

	ANALIZATOR ZA MERJENJE CRP s čitalcem črtnih kod
1.	Analizator je namenjen kvantitativnemu določanju koncentracije CRP v polni krvi, plazmi ali serumu.
2.	Metoda določanja je imunoturbidimetrična
3.	Za analizo je potrebnih največ 20 μL vzorca
4.	Rezultat analize v največ eni minuti.
5.	Avtomatska korekcija rezultata glede na realno vrednost hematokrita takoj ob analizi
6.	Merilno območje do 500 mg/L pri vzorcu polne krvi in 200 mg/L pri vzorcu plazme oz. seruma
7.	Stabilnost reagentov po odprtju še vsaj 6 mesecev pri shranjevanju pri 2 - 8 °C oziroma 3 mesece pri 18 – 25 °C
8.	Programska oprema v slovenščini
9.	Ponudnik mora zagotavljati šolanje, servisno in tehnično ter aplikativno podporo za čas uporabe merilnikov.

VZDRŽEVANJE:

ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del (shema vzdrževanja) s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje). Prednost ima aparat z minimalnim vzdrževanjem za uporabnika.
ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (število ur, rezervni deli)
ponudba mora vsebovati vse zahteve iz specifikacije predračuna
šolanje uporabnikov se izvede ob sistemu takoj po postavitvi

REAGENTI, KONTROLE, OSTALI PRIPADAJOČI POTROŠNI MATERIAL:

Ponudnik pripravi lasten ponudbeni predračun, iz katerega bodo razvidne količine in cena po posameznih postavkah za obdobje dveh let. Ponudnik naj v lastni ponudbeni predračun vključi vse reagente, potrebne za izvedbo analiz in potrošni material (npr. kontrolni material,…), določen v splošni tehnični dokumentaciji ponujenega analizatorja. Ponudnik naj upošteva naslednje število vzorcev in posameznih preiskav:

Xxxxxxxxx	Xxxxxxx preiskav letno skupaj s kontrolnimi meritvami
CRP na lokacijo	2000

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi analize trga, korigirano skladno s predvidenim trendom porasta/upada posameznih vrst preiskav. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.

3. sklop: Hematološki analizator s pet-delno diferencialno krvno sliko in avtomatskim podajalcem vzorcev – 3 kom

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA HEMATOLOŠKEGA ANALIZATORJA – hematološki analizator mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR s pet-delno diferencialno krvno sliko in z avtomatskim podajalcem vzorcev
1.	KKS mora vsebovati parametre: število levkocitov, število eritrocitov, število trombocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, MPV. Linearnost za levkocite najmanj do 90 x 10⁹/L, eritrocite najmanj do 8,0 x 10¹²/L in trombociti najmanj do 1400 x 10⁹/L
2.	DKS mora vsebovati parametre: absolutno in relativno število nevtrofilnih granulocitov, eozinofilnih granulocitov, bazofilnih granulocitov, limfocitov, monocitov
3.	Štetje WBC, RBC, PLT impedančno in DKS optično
4.	Detekcija atipičnih limfocitov (ALY) in velikih nezrelih celic (LIC) kot opozorilo
5.	Zagotovljen mora biti selektivni izbor testov: KKS ali KKS/DKS
6.	Avtomatiziran podajalnik vzorcev z vsaj 10 nosilci epruvet po vsaj 5 vzorcev
7.	Možnost dela z vzorci iz odprtih epruvet (pediatrični vzorci iz mikro-epruvet)

8.	Minimalen volumen potrebnega vzorca, največ 30 μL za KKS in DKS
9.	Analizatorju mora biti dodan tiskalnik, ki omogoča tiskanje analiziranih vzorcev
10.	Uporaba ne toksičnih reagentov. Največ 3 reagentov za rutinsko delo
11.	Zmogljivost analizatorja: minimalno 40 vzorcev na uro za hemogram in DKS
12.	Kontrolni material stabilen najmanj 7 dni
13.	Dvosmerna povezava analizatorja z LIS
14.	Izpisi in prenos opozoril v LIS
15.	Možnost nastavitev tipov referenčnih vrednosti za vsaj 8 skupin
16.	Analizator mora imeti integrirano validacijsko postajo z ekranom na dotik
17.	Avtomatski »Start up«, »Avtoclean« in »Shutdown«
18.	Za optično metodologijo mora biti izvir svetlobe LED ali laser
19.	Analizator ne sme zahtevati dnevno vzdrževanje
20.	Sistem brez zunanjega kompresorja
21.	Prenos podatkov iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih strežnikih naročnika.

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Storitev zajema: nabava embalaže za zbiranje odpadka, zbiranje in začasno skladiščenje odpadka in odvoz odpadka in zakonsko predpisano ravnanje z njim.

VZDRŽEVANJE:

ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del (shema vzdrževanja) s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje).
ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (število ur, rezervni deli)
ponudba mora vsebovati vse zahteve iz specifikacije predračuna
šolanje uporabnikov se izvede ob sistemu takoj po postavitvi
redni vzdrževalni servisi, popravila in rezervni deli aparata so zajeti v skupni ceni aparata in jih naročnik vsa leta uporabe aparata ne plačuje (merilo)

REAGENTI, KONTROLE, OSTALI PRIPADAJOČI POTROŠNI MATERIAL:

	Št. dni	Dnevne kontrole	KKS letno (brez DKS)	KKS+DKS letno	Skupaj preiskav (s kontrolnimi meritvami)
Število testov na lokacijo	5	1x 3 nivoji	10000	2000	12000

4. sklop: Urinski analizator za osnovno urinsko analizo z ločenim sedimentnim terminalom in ročnim čitalcem črtnih kod – 6 kom

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA URINSKEGA ANALIZATORJA – urinski analizator mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

	URINSKI ANALIZATOR za osnovno urinsko analizo z ločenim sedimentnim terminalom in ročnim čitalcem črtnih kod
1.	Parametri na testnem traku: pH, levkociti, nitriti, proteini, glukoza, ketoni, bilirubin, urobilinogen, eritrociti/kri, relativna gostota
2.	Identifikacija vzorcev s pomočjo črtne kode
3.	Izhod za priklop na interno računalniško mrežo
4.	Testni lističi morajo imeti zaščito pred interferenco askorbinske kisline, tako da askorbinska kislina ne interferira v reakcijah na testnem traku
5.	Možnost javljanja abnormalnosti vzorca, možnost izbire identitete uporabnika, izbira vrstnega reda iztisa, prilagajanje enot, možnost določitve občutljivosti meritev posameznih analitov.
6.	Možnost shranjevanja rezultatov kontrol in njihova obdelava
7.	Možnost vnašanja rezultatov mikroskopskega pregleda urinskega sedimenta preko terminala za sediment
8.	Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku
9.	Odzivni čas servisa znotraj 5 ur po klicu in odprava napake v največ 12 urah od vzpostavitve kontakta
10.	Čitalec nalepk črtnih kod

VZDRŽEVANJE:

ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del (shema vzdrževanja) s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje).
ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (število ur, rezervni deli)
ponudba mora vsebovati vse zahteve iz specifikacije predračuna
šolanje uporabnikov se izvede ob sistemu takoj po postavitvi
redni vzdrževalni servisi, popravila in rezervni deli aparata so zajeti v skupni ceni aparata in jih naročnik vsa leta uporabe aparata ne plačuje (merilo)

REAGENTI, KONTROLE, OSTALI PRIPADAJOČI POTROŠNI MATERIAL:

	Št. dni	Dnevne kontrole	Testni lističi
Število testov na lokacijo / leto	5	1x 2 nivoja	15000

Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobje, korigirano skladno s predvidenim trendom porasta / upada posameznih vrst preiskav. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.

5. sklop: Centrifuga 8 kom

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA APARATA - aparat mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

	CENTRIFUGA
1.	Namizna centrifuga z elektronsko nastavitvijo vrtljajev, časa, zavore in pospeška centrifugiranja
2.	Prepoznavanje rotorja
3.	Maksimalen centrifugalen pospešek 4000 g
4.	Zaznavanje neuravnoteženosti
5.	Zračno hlajenje
6.	Štiri mestni nihajoči rotor
7.	Adapterji za epruvete: 5 – 7 ml (12 x 75 mm) in 10 ml (16 x 120 mm)
8.	Centrifugalni prostor iz nerjavečega materiala (inox)
9.	Zračno hlajenje centrifuge
10.	Motor brez ščetk

6. skop: Mešalec za epruvete

Valjčni mešalec za epruvete z 9 valji, z možnostjo nastavitve hitrosti valjanja – 2 kom
Valjčni mešalec za epruvete s 6 valji, z možnostjo nastavitve hitrosti valjanja – 9 kom

7. sklop: Pipeta za urinski sediment – 8 kom

Pipete za urinski sediment 10 – 100 µL

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza – 1 kom

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA APARATA - aparat mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

APARAT ZA PRIPRAVO KRVNEGA RAZMAZA

omogoča standardizacijo priprave krvnega razmaza

omogoča pripravo krvnega razmaza, ki preprečuje potencialno okužbo uporabnika

Obseg :

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji
ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi meril, in sicer:

1. in 3. sklop:

A. Cena 80 točk

B. Brezplačno vzdrževanje in servisiranje po poteku garancije 10 točk

C. Rezultati analize odpadne tekočine iz analizatorja s strani

akreditiranega laboratorija 10 točk

2. , 4., 5., 6., 7. in 8 sklop:

A. Cena 90 točk

B. Brezplačno vzdrževanje in servisiranje po poteku garancije 10 točk

Merila, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb, so obravnavana v točki XII. teh navodil.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena aparata v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Cena pripadajočega potrošnega materiala, ki predstavlja skupne stroške nabave reagentov, kontrolnega materiala in ostalega pripadajočega materiala, ob upoštevanju števila vzorcev in posameznih preiskav, skupaj z dostavo na posamezno lokacijo naročnika, v ponudbi je fiksna in mora biti izražena v evrih, oblikovana po pariteti fco lokacije naročnika - razloženo. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

znižanje denarnih obveznosti in
spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Nadaljnja povišanja/znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje/znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja/znižanja denarnih obveznosti, vendar ne več kot 80 % povišanja/znižanja prvotnega indeksa cen.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval tudi ostala določila 95. člen ZJN-3.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Načini preračuna cen, kjer je enota mere škatla oz. komplet:

Pri vseh postavkah oz. artiklih, kjer je najmanjša enota mere komad (kos, test , igla), mililiter, gram,… v škatli, bo naročnik enoto mere preračunal na kom, mililiter, gram,...

Pri vseh postavkah oz. artiklih, kjer gre za komplete/škatle, kot npr. komadi in mililitri ali komadi in grami,… ter bo morebiti dodana zahteva za vpis obstojnosti/stabilnosti za artikle (ponudnik bo vpisal obdobje obstojnosti/stabilnosti v mesecih oz. letih), bo naročnik izračunal tako, da bo seštel obe komponenti (= zmes) in ceno kompleta/škatle delil z zmesjo. Naročnik bo pri izračunu upošteval okvirno količino iz predračuna v pogodbenem obdobju.

Naročnik bo končno vrednost predračuna po opravljenem izračunu posredoval posameznemu ponudniku v potrditev.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 60 dni (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi navedenih meril po posameznem sklopu. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo po posameznem sklopu. Način ocenjevanja ponudb je natančno opredeljen pri vsakem merilu.

Maksimalno število točk: 100 točk po posameznem sklopu.

1. sklop: Analizator za CDT

3. sklop: Hematološki analizator

Merila Točke

A. Cena 80 točk

B. Brezplačno vzdrževanje in servisiranje po poteku garancije 10 točk

C. Rezultati analize odpadne tekočine iz analizatorja s strani

akreditiranega laboratorija 10 točk

A. CENA

Maksimalno število točk: 80 točk

Način ocenjevanja:

Ocenjuje se končna vrednost ponudbe (seštevek vrednosti aparata in potrošnega materiala). Ponudba z minimalno ceno dobi maksimalno število točk. Število točk se izračuna po formuli: najnižja končna vrednost ponudbe z DDV/končna vrednost ponudbe z DDV X 80.

B. BREZPLAČNO VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE PO POTEKU GARANCIJE

Maksimalno število točk: 10 točk

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje je Izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, v kateri ponudnik navede število let brezplačnega vzdrževanja in servisiranja po poteku garancije. Brezplačno vzdrževanje in servisiranje pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom. Ponudba z najdaljšim številom let dobi maksimalno število točk.

Število točk se izračuna po formuli: število let brezplačnega vzdrževanja in servisiranja/najdaljše število let brezplačnega vzdrževanja in servisiranja X 10.

Podano število let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

C. REZULTATI ANALIZE ODPADNE TEKOČINE IZ ANALIZATORJA S STRANI AKREDITIRANEGA LABORATORIJA

Maksimalno število točk: 10 točk

Način ocenjevanja:

Osnova za ocenjevanje je Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD, v kateri ponudnik označi ali izpolnjuje zahtevo naročnika. Ponudba, ki izpolnjuje zahtevo dobi 10 točk, ponudba, ki ne izpolnjuje zahteve dobi 0 točk.

2. sklop: Analizator za CRP

4. sklop: Urinski analizator

5. sklop: Centrifuga

6. skop: Mešalec za epruvete

7. sklop: Pipeta za urenski sediment

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza.

Merila Točke

A. Cena 90 točk

B. Brezplačno vzdrževanje in servisiranje po poteku garancije 10 točk

A. CENA

Maksimalno število točk: 90 točk

Način ocenjevanja:

B. BREZPLAČNO VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE PO POTEKU GARANCIJE

Maksimalno število točk: 10 točk

Način ocenjevanja:

Število točk se izračuna po formuli: število let brezplačnega vzdrževanja in servisiranja/najdaljše število let brezplačnega vzdrževanja in servisiranja X 10.

Podano število let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva ekonomsko najugodnejšo ponudbo po posameznem sklopu. Naročnik ni dolžan upoštevati najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo, saj se pri končnem ocenjevanju upoštevajo navedena merila.

V primeru, da pride pri končnem ocenjevanju do enakega števila točk, bo naročnik izbral ponudbo z najnižjo ceno.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,
če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 29. 5. 2022.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19 v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

objave obvestila o naročilu
objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika
prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

Priloga:

izjave, 9x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………………………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujen sklop posebej)

Blago: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov:

1. sklop: Analizator za CDT

2. sklop: Analizator za CRP

3. sklop: Hematološki analizator

4. sklop: Urinski analizator

5. sklop: Centrifuga

6. skop: Mešalec za epruvete

7. sklop: Pipeta za urenski sediment

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza

(Obkroži ponujeni sklop)

Končna vrednost ponudbe po posameznem sklopu: ............................ € z DDV

Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev): ……………….. € z DDV

Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev

……………………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov:

………………………………………..……………………….

Veljavnost ponudbe: 29. 5. 2022

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila:

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba:

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Skrbnik pogodbe:

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži

DA NE

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila:

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje)

DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

I z j a v l j a m o ,

da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

Naziv in sedež podizv./partn.	Vrsta, opis dela podizv./partn.	Količina (delež v %)	Rok izvedbe del	Vrednost v € brez DDV

da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

Ponudnik pogodbo izpolni z manjkajočimi podatki

III.5. VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

o dobavi aparatov

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov:

1. sklop: Analizator za CDT

2. sklop: Analizator za CRP

3. sklop: Hematološki analizator

4. sklop: Urinski analizator

5. sklop: Centrifuga

6. skop: Mešalec za epruvete

7. sklop: Pipeta za urenski sediment

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika v roku …… dni oz. najkasneje v roku 45 dni od pisnega naročila, na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke (v primeru različnih rokov dobave se le-ti vpišejo za vsak sklop posebej).

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico.

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

8. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

9. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov po predračunu za 1. sklop v skupni vrednosti ……………...€ z DDV, za 2. sklop v skupni vrednosti ……………...€ z DDV, za 3. sklop v skupni vrednosti ……………...€ z DDV, za 4. sklop v skupni vrednosti ……………...€ z DDV, za 5. sklop v skupni vrednosti ……………...€ z DDV, za 6. sklop v skupni vrednosti ……………...€ z DDV, za 7. sklop v skupni vrednosti ……………...€ z DDV in za 8. sklop v skupni vrednosti ………………. € z DDV, , ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve na Laboratorijski informacijski sistem, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja in servisiranja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval tudi ostala določila 95. člen ZJN-3.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

10. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 60 dni (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

11. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

12. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
da bo priučil delavce naročnika za delo z aparati na licu mesta;
da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;
da bo odstranil embalažo;
da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;
da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;
da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;
da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje:

prevzeti naročeno blago,
poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

14. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Garancija za aparat ……………………….je …………mesecev.

^{(po posameznih postavkah)}

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 2 uri od prejema obvestila o napaki.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.

Prodajalec zagotavlja še …….. let brezplačnega vzdrževanja in servisiranja po poteku garancije. Brezplačno vzdrževanje in servisiranje pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XI. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

XII. VELJAVNOST POGODBE

17. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

XIII. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun

20. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

21. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

PRILOGA 5A - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

Ponudnik pogodbo izpolni z manjkajočimi podatki

III.5A. VZOREC

POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM

o dobavi laboratorijskega potrošnega materiala

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: Reagenti, kontrole in ostali pripadajoči potrošni material za obdobje dveh let za aparat…….…….………………………………………………………………………………...

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe – okvirnega sporazuma in zajema naročnikove potrebe za celotno pogodbeno obdobje do 28. 2 2024.

Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto blaga, ki jo bo dejansko potreboval.

V kolikor gre za odstopanja od okvirne vrste blaga, lahko naročnik od prodajalca zahteva, da mu le-ta zagotovi nadomestno dobavo istovrstnega oz. podobnega blaga enake kvalitete oz. željenega blaga.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Dobava blaga mora biti opravljena kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi predpisi, standardi, normativi, atesti in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka ter v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj 12 mesecev: - za reagente

- za kalibratorje

- za kontrole.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil posamezno blago v roku ……… dni, oz. najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacije naročnika – direktne dobave v Mariborski regiji.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico s točno navedbo lokacije.

8. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi dobavnice.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročnik reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

VI. CENA

10. člen

Stranki se dogovorita za cene po predračunu v skupni ocenjeni vrednosti …… sklopa …………….. € z DDV, ki izhajajo iz ponudbe in so sestavni del te pogodbe. (ločeno po sklopih)

Cena potrošnega materiala, ki predstavlja skupne stroške nabave reagentov, kontrolnega materiala in ostalega pripadajočega materiala, ob upoštevanju števila vzorcev in posameznih preiskav, skupaj z dostavo na posamezno lokacijo naročnika, v ponudbi je fiksna in mora biti izražena v evrih, oblikovana po pariteti fco lokacije naročnika - razloženo. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

znižanje denarnih obveznosti in
spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval tudi ostala določila 95. člen ZJN-3.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

O morebitnih akcijskih popustih je dolžan prodajalec sproti obveščati naročnika in jih zaračunavati po akcijskih cenah.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

VIII. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

12. člen

Prodajalec se obvezuje da:

da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;
da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje:

prevzeti naročeno blago,
poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XI. ZAUPNOST PODATKOV

15. člen

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

XII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

XIII. VELJAVNOST POGODBE

17. člen

Pogodba se sklepa za obdobje do 28. 2. 2024. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

XIV. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………
ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............
predračun

20. člen

21. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV), proizvajalca in tip ponujene opreme po posamezni postavki.
Na osnovi gornjih podatkov iz specifikacije predračuna ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posamezni postavki.
OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)
V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.
Naročnik bo pri vseh postavkah, kjer je enota mere škatla ali komplet, opravil preračun na najmanjšo enoto mere, kot je opisano v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in specifikaciji predračuna.
Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

1. sklop: Analizator za CDT

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

1. sklop: Analizator za CDT

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

pri čemer pomeni, da bomo vzdrževanje in servis v označenem obdobju opravljali brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom.

Merilo C: Rezultati analize odpadne tekočine iz analizatorja s strani akreditiranega laboratorija

DA NE

^{(ustrezno obkroži)}

2. sklop: Analizator za CRP

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

2. sklop: Analizator za CRP

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

3. sklop: Hematološki analizator

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

3. sklop: Hematološki analizator

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

Merilo C: Rezultati analize odpadne tekočine iz analizatorja s strani akreditiranega laboratorija

DA NE

^{(ustrezno
obkroži)}

4. sklop: Urinski analizator

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

4. sklop: Urinski analizator

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

5. sklop: Centrifuga

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

5. sklop: Centrifuga

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

6. skop: Mešalec za epruvete

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

6. skop: Mešalec za epruvete

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

7. sklop: Pipeta za urenski sediment

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

7. sklop: Pipeta za urenski sediment

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza

LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom, razdeljeni v 8 sklopov

KONČNA VREDNOST v €

(z DDV in popustom)

seštevek vrednosti aparata, potrošnega materiala in servisno uro

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza

Merilo B: brezplačno vzdrževanje in servisni pregledi po poteku garancije:

2 leti brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
3 leta brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov
5 let brezplačnega vzdrževanja in vseh servisnih pregledov

^{(ustrezno obkroži)}

Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži excell tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

Specifikacija predračuna
predračun potrošnega materiala in vitalnih rezervnih delov

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

I z j a v l j a m o , d a

izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

bomo aparate dostavili naročniku v …………….... dneh, oz. najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

bomo potrošni material, ki bo naročen suksecivno na osnovi pisnega naročila, dostavili fco lokacije naročnika – direktne dobave v laboratorije v Mariborski regiji, v roku ………… dni oz. najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema pisnega naročila;

zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

bomo na zahtevo naročnika omogočili demonstracijo oz. testiranje ponujenih aparatov;

bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

bomo, v primeru zahteve, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, podali potrdilo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca.

(Ponudnik bo lahko priložil potrdilo ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo oz. potrdilo pridobljeno s strani Ministrstva za pravosodje).

bomo, na osnovi naročnikove zahteve, podali podpisano izjavo oz. podatke v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK.

i n p r i l a g a m o

obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml.

fotokopija AJPES, kot npr. XXX, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

rezultate analize reprezentativnega vzorca odpadne vode iz analizatorja, nastale pri rutinskem delu v dovolj dolgem obdobju, da se izvedejo vse običajno predvidene faze dela aparata. Analizo odpadne vode naj izdela laboratorij akreditiran po EN ISO / EIC 17025 – velja za 1. in 3. sklop.

veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz. Storitev zajema: nabava embalaže za zbiranje odpadka, zbiranje in začasno skladiščenje odpadka in odvoz odpadka in zakonsko predpisano ravnanje z njim – velja za 1. in 3. sklop.

Ponudnik naloži zahtevana potrdila v .pdf obliki.

Priloge:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.8. IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

Sklop:______________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji

Naslov servisa in skladišče rezervnih delov: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

4. Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 2 uri od naročnikovega obvestila o napaki

5. Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): ………….…………………………………………….

- maksimalno (večja, obsežnejša popravila) ………………, vendar ne več kot 3 delovne

dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile

6. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

7. Čas garancije: ………. mesecev.

8. Obdobje vzdrževanja in zagotovitev rezervnih delov po poteku garancijske dobe:

najmanj 10 let.

i n p r i l a g a m o :

seznam vzdrževalnih del (shema vzdrževanja) s strani uporabnika v skladu s tehničnim opisom in navodili proizvajalca,

količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (število ur, rezervni deli, …)

Priloge:

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN11-B/21 OBRAZEC

III.9. POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: LABORATORIJSKI APARATI s pripadajočim potrošnim materialom za obdobje dveh let, razdeljeni v 8 sklopov

P r i l a g a m o

tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v excell tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

i n i z j a v l j a m o

da je iz spodnje tabele in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika po posameznem sklopu (ponudnik mora označiti v katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu v dokumentu je priloga za posamezno točko zahteve. V prilogi je potrebno natančno navesti dokazila in kje v priloženi tehnični dokumentaciji (npr. v prospektu, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so zabeleženi podatki. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati, ipd.)

Priloga:

tabela
prospekti

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

1. sklop: Analizator za CDT – 1 kom

	ANALIZATOR ZA PREISKAVE PLAZEMSKIH PROTEINOV	Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih)	Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku)	USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1.	Metoda kapilarne elektroforeze
2.	Minimalno 2 kapilari
3.	Popolnoma avtomatsko procesiranje vzorca od primarne epruvete do rezultata
4.	Popolna sledljivost in pozitivna identifikacija za vzorce in reagente
5.	Določanje CDT, možnost elektroforezne ločbe serumskih proteinov, glikiranega hemoglobina, elektroforezna ločba visoke ločljivosti
6.	Minimalno 10 testov CDT na uro
7.	Identifikacija črtnih kod s čitalcem črtnih kod
8.	Avtomatsko prepoznavanje in označevanje abnormalnih vrednosti
9.	Grafični prikaz krivulje
10.	Možnost hitre validacije rezultatov iz mozaičnega prikaza krivulj, glede na specifičnobarvo različnih profilov (normalni, abnormalni, atipični)
11.	Možnost vstavljanja ali brisanja minimumov in frakcij krivulje, sprememba bazne linije krivulje, vstavljanje komentarjev,možnost prekritja krivulje s krivuljo referenčnega, kontrolnega vzorca ali vzorca pacienta
12.	Možen strnjen izpis rezultatov in krivulj
13.	Software mora omogočati neomejeno shranjevanje podatkov za paciente, centralno shranjevanje podatkov, vpogled v podatke lokalno ali na daljavo, oddaljeno validacijo rezultatov
14	Avtomatski priklic podatkov iz pacientove zgodovine, multi funkcijski iskalnik shranjenih podatkov
15	Možnost podpore na daljavo (nadzor serviserja)
16	Reference ponujene opreme v Sloveniji
17	Možnost dvosmerne komunikacije v LIS
18	Aparat naj bo dobavljiv z ustreznim računalnikom in tiskalnikom
19.	Servis in strokovna podpora marata biti zagotovljena lokalno v Sloveniji iz strani za opremo usposobljenega in certificiranega kadra

20.	Rezultati analize odpadne vode iz analizatorja morajo ustrezati zahtevam za iztok v kanalizacijo, določenih v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1 , tabela 1)
21.	Informacija o nastalem volumnu odpadne vode v 8 urah rutinskega dela aparata

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Storitev zajema: nabava embalaže za zbiranje odpadka, zbiranje in začasno skladiščenje odpadka in odvoz odpadka in zakonsko predpisano ravnanje z njim.

2. sklop: Analizator za CRP – 8 kom

	ANALIZATOR ZA MERJENJE CRP s čitalcem črtnih kod	Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih)	Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku)	USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1.	Analizator je namenjen kvantitativnemu določanju koncentracije CRP v polni krvi, plazmi ali serumu
2.	Metoda določanja je imunoturbidimetrična
3.	Za analizo je potrebnih največ 20 μL vzorca
4.	Rezultat analize v največ eni minuti
5.	Avtomatska korekcija rezultata glede na realno vrednost hematokrita takoj ob analizi
6.	Merilno območje do 500 mg/L pri vzorcu polne krvi in 200 mg/L pri vzorcu plazme oz. seruma
7.	Stabilnost reagentov po odprtju še vsaj 6 mesecev pri shranjevanju pri 2 - 8 °C oziroma 3 mesece pri 18 – 25 °C
8.	Programska oprema v slovenščini
9.	Ponudnik mora zagotavljati šolanje, servisno in tehnično ter aplikativno podporo za čas uporabe merilnikov

3. sklop: Hematološki analizator s pet-delno diferencialno krvno sliko in avtomatskim podajalcem vzorcev – 3 kom

	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR s pet-delno diferencialno krvno sliko z avtomatskim podajalcem vzorcev	Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih)	Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku)	USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1.	KKS mora vsebovati parametre: število levkocitov, število eritrocitov, število trombocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, MPV. Linearnost za levkocite najmanj do 90 x 10⁹/L, eritrocite najmanj do 8,0 x 10¹²/L in trombociti najmanj do 1400 x 10⁹/L
2.	DKS mora vsebovati parametre: absolutno in relativno število nevtrofilnih granulocitov, eozinofilnih granulocitov, bazofilnih granulocitov, limfocitov, monocitov
3.	Štetje WBC, RBC, PLT impedančno in DKS optično
4.	Detekcija atipičnih limfocitov (ALY) in velikih nezrelih celic (LIC) kot opozorilo
5.	Zagotovljen mora biti selektivni izbor testov: KKS ali KKS/DKS
6.	Avtomatiziran podajalnik vzorcev z vsaj 10 nosilci epruvet po vsaj 5 vzorcev
7.	Možnost dela z vzorci iz odprtih epruvet (pediatrični vzorci iz mikro-epruvet)
8.	Minimalen volumen potrebnega vzorca, največ 30 μL za KKS in DKS
9.	Analizatorju mora biti dodan tiskalnik, ki omogoča tiskanje analiziranih vzorcev
10.	Uporaba ne toksičnih reagentov. Največ 3 reagentov za rutinsko delo
11.	Zmogljivost analizatorja: minimalno 40 vzorcev na uro za hemogram in DKS
12.	Kontrolni material stabilen najmanj 7 dni
13.	Dvosmerna povezava analizatorja z LIS
14.	Izpisi in prenos opozoril v LIS
15.	Možnost nastavitev tipov referenčnih vrednosti za vsaj 8 skupin
16.	Analizator mora imeti integrirano validacijsko postajo z ekranom na dotik
17.	Avtomatski »Start up«, »Avtoclean« in »Shutdown«
18.	Za optično metodologijo mora biti izvir svetlobe LED ali laser
19.	Analizator ne sme zahtevati dnevno vzdrževanje
20.	Sistem brez zunanjega kompresorja

21.	Prenos podatkov iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih strežnikih naročnika.
22.	Rezultati analize odpadne vode iz analizatorja morajo ustrezati zahtevam za iztok v kanalizacijo, določenih v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti ( UL RS 10/1999, priloga 1 , tabela 1)
23.	Informacija o nastalem volumnu odpadne vode v 8 urah rutinskega dela aparata

Ponudnik mora priložiti veljavne varnostne liste vseh reagentov potrebnih za izvajanje analiz.

Storitev zajema: nabava embalaže za zbiranje odpadka, zbiranje in začasno skladiščenje odpadka in odvoz odpadka in zakonsko predpisano ravnanje z njim.

4. sklop: Urinski analizator za osnovno urinsko analizo z ločenim sedimentnim terminalom in ročnim čitalcem črtnih kod – 6 kom

	URINSKI ANALIZATOR za osnovno urinsko analizo z ločenim sedimentnim terminalom in ročnim čitalcem črtnih kod	Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih)	Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku)	USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1.	Parametri na testnem traku: pH, levkociti, nitriti, proteini, glukoza, ketoni, bilirubin, urobilinogen, eritrociti/kri, relativna gostota
2.	Identifikacija vzorcev s pomočjo črtne kode
3.	Izhod za priklop na interno računalniško mrežo
4.	Testni lističi morajo imeti zaščito pred interferenco askorbinske kisline, tako da askorbinska kislina ne interferira v reakcijah na testnem traku
5.	Možnost javljanja abnormalnosti vzorca, možnost izbire identitete uporabnika, izbira vrstnega reda iztisa, prilagajanje enot, možnost določitve občutljivosti meritev posameznih analitov.

6.	Možnost shranjevanja rezultatov kontrol in njihova obdelava
7.	Možnost vnašanja rezultatov mikroskopskega pregleda urinskega sedimenta preko terminala za sediment
8.	Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku
9.	Odzivni čas servisa znotraj 5 ur po klicu in odprava napake v največ 12 urah od vzpostavitve kontakta
10.	Čitalec nalepk črtnih kod

5. sklop: Centrifuga - 8 kom

	CENTRIFUGA	Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih)	Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku)	USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1.	Namizna centrifuga z elektronsko nastavitvijo vrtljajev, časa, zavore in pospeška centrifugiranja
2.	Prepoznavanje rotorja
3.	Maksimalen centrifugalen pospešek 4000 g
4.	Zaznavanje neuravnoteženosti
5.	Zračno hlajenje
6.	Štiri mestni nihajoči rotor
7.	Adapterji za epruvete: 5 – 7 ml (12 x 75 mm) in 10 ml (16 x 120 mm)
8.	Centrifugalni prostor iz nerjavečega materiala (inox)
9.	Zračno hlajenje centrifuge
10.	Motor brez ščetk

8. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza – 1 kom

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA APARATA - aparat mora v celoti izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve, in sicer:

APARAT ZA PRIPRAVO KRVNEGA RAZMAZA

Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti

(ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih)

Sledljivost

(označba v katalogu ter stran v prospeku)

USTREZA DA/NE

(izpolni naročnik)

omogoča standardizacijo priprave krvnega razmaza

omogoča pripravo krvnega razmaza, ki preprečuje potencialno okužbo uporabnika

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

2/2

p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA po odprtem postopku

Document Metadata