DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ŠT. MAP2021/0300
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ŠT. MAP2021/0300
ZA
Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema
NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku za »Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema« se izvaja v skladu z določili:
• Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, ULRS 91/15, 14/18, 69/19- skl. US, ULEU 279/19, ULRS 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP) in podzakonskih aktov,
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 80/16-ZIPRS1718, 60/17, 72/19),
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20).
2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor ponudba ni pripravljena v enem izmed naštetih jezikov, mora biti ustrezno prevedena s strani sodnega tolmača.
Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.
3. Pogoji za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu so:
3.1. REFERENCA:
Ponudnik mora predložiti reference za vsaj 10 uspešnih dobav in namestitev programske opreme za analizo elektroenergetskega sistema v državah članicah EU. Vsaj šest referenc od desetih mora biti od sistemskih operaterjev prenosnega omrežja v EU, ki so polnopravni člani ENTSO-E, na obrazcu A. Ponudnik lahko namesto obrazca A uporabi drugo obliko dokazila, če ta vsebuje enakovredne informacije kot obrazec A.
Ponudnik mora predložiti reference za uspešno izvedeno šolanje končnih uporabnikov programske opreme za statične in dinamične simulacije. Predložiti mora vsaj dve referenci za šolanje končnih uporabnikov za statične simulacije in vsaj dve referenci za dinamične simulacije. Referenca mora biti potrjena s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja na obrazcu
B. Ponudnik lahko namesto obrazca B uporabi drugo obliko dokazila, če ta vsebuje enakovredne informacije kot obrazec B.
Reference ne smejo biti starejše od 1. januarja 2010. Datum reference je določen z datumom formalnega zaključka dobave in namestitve programske opreme. Neizpolnjevanje zgornjih pogojev je razlog za izključitev ponudnika iz postopka javnega naročila.
Naročnik si pridružuje pravico za preverjanje navedenih podatkov s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje navedenih pogojev. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih bo smatral kot nedokazljive in jih ne bo upošteval.
3.2. OSTALE ZAHTEVE:
• Izpolnjevanje tehničnih razpisnih pogojev – Tender specification (priloga 2 pogodbe) in ostalih pogojev iz razpisne dokumentacije.
• Izvajalec je dolžan dobaviti programsko opremo za analizo energetskega sistema najkasneje v roku 1 meseca po sklenitvi pogodbe.
• Izvajalec je dolžan izvesti izobraževanje uporabnikov pri naročniku, najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe.
• Ponudnik mora ponuditi vzdrževanje za obdobje petih let (5 let) po preteku rednega garancijskega vzdrževanja.
• Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na
izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.
• Garancijska doba je najmanj 12 mesecev od zapisniško ugotovljenega prevzema izvršenih del.
4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje v postopku oddaje naročila v naslednjem vrstnem redu:
4.1. Izpolnjen obrazec »Ponudba«.
4.2. Izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec izjave priložen).
4.3. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka
1. odstavka 75. člena ZJN-3.
4.4. Izpolnjeno Soglasje (1) - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-
3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.5. Izpolnjeno Soglasje (2) dano s strani vodilne osebe, ki je pristojna za zastopanje ponudnika - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za pravno osebo izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da ta oseba ni državljan RS, mora ponudnik namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS. Navedena vodilna oseba je dolžna podati izjavo, da tudi za ostale vodilne osebe ponudnika velja izpolnjevanje predhodno navedenih zahtev (obrazec priložen).
4.6. Ponudnik mora v ponudbi predložiti ponudbeni predračun. Cene na enoto so na dve decimalni mesti. Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je dobavitelj dolžan postavko dobaviti v celoti brezplačno. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.
4.7. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti natančno navedena vsaka vrsta del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec, ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.9. (v primeru zahteve po neposrednih plačilih),
4.11. in 4.12.
4.8. V primeru skupne ponudbe morajo predložiti dokumente iz točk 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.,
4.11. in 4.12. vsi soponudniki. Soponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.
4.9. S strani ponudnika in podizvajalca podpisano asignacijo za vsakega podizvajalca, ki je zahteval neposredna plačila (obrazec priložen).
4.10. Potrdila in obrazce, navedene v 3. točki tega navodila.
4.11. Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.12. Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD
– ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče (soponudnik, podizvajalec) ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD
– ostali sodelujoči« priloži (izpolnjen, natisnjen in podpisan) ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. Če naročnik ugotovi, da podatki v ponudbi ne držijo oz. so neresnični, bo ponudbo zavrnil.
5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na razpisno dokumentacijo, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx,
v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
7. Ponudba in morebitna dopolnitev ponudbe (v nadaljevanju te točke: ponudba) se štejeta za pravočasno oddani, če ju naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
8. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku določenega časa skladno za navodili za uporabo e-JN. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe.
9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi meril, ki sta navedeni v 11. točki tega navodila, ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila.
10. Ponudbena cena mora biti izražena v EUR kot je zahtevano na obrazcu ponudba (cena brez DDV). Ponudbena cena mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.
Pogodbena cena vsebuje vse stroške, ki jih ima dobavitelj za izvedbo pogodbenih obveznosti in vključuje tudi zavarovanje odgovornosti.
11. Pri ocenjevanju ponudb bosta upoštevani naslednji merili:
Št. | Merilo | Točke v % |
1. | Ponudbena cena v EUR brez DDV | 90 |
2. | Podaljšan garancijski rok | 10 |
12. Najugodnejša ponudba bo ponudba, ki doseže najvišje število točk. Merila so podrobno opisana v poglavju Xxxxxx. V primeru, da najvišje število točk dosežeta dva ali več ponudnikov, bo naročnik izbral izmed njih tistega, ki ima nižjo ponudbeno ceno. V primeru, ko je tudi ponudbena cena dveh ali več ponudnikov enaka, bo zmagovalna ponudba izbrana na podlagi žreba-vlečenja listkov med tistimi ponudniki, ki so dosegli najvišje enako število točk. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban
13. Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ULRS 69/11 – UPB2, 158/20). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.
14. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV.
Naročnik ima pravico unovčiti inštrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v dogovorjeni višini, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 45 dni po poteku končnega pogodbenega roka. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se podaljša tudi veljavnost zavarovanja.
15. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji programske opreme izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti programske opreme z DDV za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odstranitev napak.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 po poteku garancijskega roka. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (dobavitelj) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti.
16. Vsa zavarovanja morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem priloženim k razpisni dokumentaciji. Bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku morata biti izdani v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758). Izdajatelj bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
17. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika. Ponudbe morajo biti veljavne vse do sklenitve pogodbe V primeru, da se bo postopek zavlekel, so dolžni ponudniki podaljšati veljavnost svojih ponudb.
18. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg naročila in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
19. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.
20. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ima naročnik pravico izločiti ponudnika iz postopka.
21. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
22. Naročnik bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika objavil v skladu z zakonodajo.
23. Izbrani ponudnik mora po poteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe. Naročnik poleg lastnoročnega podpisa pogodbe omogoča tudi elektronski podpis. Način podpisa pogodbe ponudnik označi že v obrazcu Ponudba. Če se izbrani ponudnik odloči za elektronski podpis, mora pogodbo podpisati s kvalificiranim elektronskim podpisom. V ta namen mora pravočasno razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, skladnim z Uredbo eIDAS. Vročanje in podpisovanje pogodbe bo v tem primeru potekalo elektronsko, preko varnega elektronskega predala.
24. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.
25. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. členom ZPVPJN.
26. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z ZPosS. Naročnik opozarja, da morajo biti označbe jasne in nedvoumne in se morajo nahajati na vsaki strani ponudbe, ki jo ponudnik smatra kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik v primeru vpogleda, takšne dele ponudbe razkril. Ne glede na navedeno so javni podatki iz ponudbe, kot to določa 35. člen ZJN-3.
27. Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek. V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno ponudbo.
MERILA
Naročnik bo ponudbe vrednotil na podlagi naslednjih meril:
1. Ponudbena cena (Pc) brez DDV (maksimalno 90,00 točk = Pc točke)
Pt = 90,00 *
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ž𝑗𝑎 𝑃𝑐
𝑃𝑐 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑛𝑖𝑘𝑎 "𝑛"
Pt - Izračun točk ponudnikove cene
2. Podaljšan garancijski rok (maksimalno 10,00 točk)
Obvezen garancijski rok je 12 mesecev. Podaljšanje garancijskega roka prinese naslednje točke:
Garancijski rok | Točke |
12 mesecev | 0 |
14 mesecev | 2 |
16 mesecev | 4 |
18 mesecev | 6 |
21 mesecev | 8 |
24 mesecev | 10 |
Grt – točke za podaljšanje garancijskega roka
3. Izračun končnega številka točk ponudnika
Kšt = Pt + Grt
Kšt – končno število točk ponudnika
Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika
Ponudnik:
Predmet naročila: | Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4.b odstavka 75. člena ZJN- 3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev prijave/ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo;
12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo sodelovali v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum: Ponudnik:
Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca
Podizvajalec:
Predmet naročila: | Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN- 3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo.
10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):
DA NE
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Podizvajalec:
S O G L A S J E 1
Pravna oseba dovoljujem naročniku ELES, d.o.o.,
da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Ponudnik/zakoniti zastopnik: ………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Polno ime podjetja:..................................................................................
Sedež podjetja:........................................................................................
Občina sedeža podjetja:...........................................................................
Številka vpisa v sodni register(št. Vložka).................................................
Matična številka podjetja:........................................................................
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema
S O G L A S J E 2
Spodaj podpisani …………………… ……………………, dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Podpis: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO:…………………………………………………………………….
IME IN PRIIMEK:…………………………………………………………
DATUM ROJSTVA:………………………………………………………
KRAJ ROJSTVA:………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA:……………………………………………………..
DRŽAVA ROJSTVA:……………………………………………………..
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:………………………………………….
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:………………………………………
DRŽAVLJANSTVO:…………………………………………………….
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:………………………………
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema
Izjava
vodilne osebe, ki je pristojna za zastopanje ponudnika/soponudnika/podizvajalca:
Ponudnik/soponudnik/podizvajalec (Naziv in naslov): …………………………...……………………………..
……………………………………………………………………………………………………….………………
Zakoniti zastopnik (Ime, priimek in naslov): ……………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
izjavljam, da ponudnikovim/xxxxxxxxxxxxxx/podizvajalčevim osebam iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 niso bile izrečene pravnomočne sodbe, ki imajo elemente kaznivih dejanj iz istega odstavka istega člena.
Datum: …………………….
zakoniti zastopnik: ………..…………
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ULRS 69/11 – UPB2, 158/20)
IZJAVA
Ponudnik:
(firma družbe, sedež in matična številka)
Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti, za katere se po Zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:
* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: firmo družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)
Kraj in datum: Zakoniti zastopnik ponudnika:
………………………………… ………………………………………
PONUDBA št. ……………………………………….. z dne …………………….
Obrazec ponudba I. del
PODATKI O PONUDNIKU:
1. Naziv (ime) ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
2. Naslov ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
3. Zakoniti zastopnik(i): …………………………………………………
(navesti vse, ki so vpisani v sodni register)
4. Matična številka: …………………………………………………
5. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče: …………………………………………………
6. Odgovorna oseba ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
(podpisnik pogodbe)
- funkcija: …………………………………………………
7. Kontaktni podatki ponudnika oziroma soponudnika:
- kontaktna oseba: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-mail naslov
(enak e-naslov, kot je pri prijavi v sistem e-JN): …………………………………………………
8. Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih
obveznosti: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-pošta: …………………………………………………
9. TRR ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
10. Korespondenčna banka ponudnika/soponudnika: ………………….………………………………
11. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………
12. Naslov pristojnega davčnega urada: .………………………………….…………….
13. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): DA NE
13. Xxx je ponudnik MSP, kot opredeljuje
Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE
14. Pogodba bo podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom: DA NE Elektronski naslov VEP za vročanje pogodbe: ……………………………………………….
15. Skupna ponudbena cena brez DDV EUR
Ponudnik (naziv ponudnika) se
prijavljamo na oddajo javnega naročila za JN »Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema«.
Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
Kraj in datum: ……………… …………………………………….
(žig in podpis odgovorne osebe)
Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcu.
Obrazec ponudba II. del
(*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.
PODATKI O PODIZVAJALCU:
1. Naziv (ime) podizvajalca: …………………………………………………
2. Xxxxxx podizvajalca: …………………………………………………
3. Matična številka podizvajalca: ……………………………………………………
4. TRR podizvajalca: ……………………………………………………
5. Korespondenčna banka podizvajalca: ……………………………………………………
6. Identifikacijska številka za DDV: ……………………………………………………
7. Številka vložka vpisa in
pristojno sodišče: ……………………………………………………
8. Vrednost ponudbe,
ki bo oddana podizvajalcu (v EUR brez DDV): ……………………………………………………
9. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: ……………………………………………………
V primeru vključenih podizvajalcev mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcu.
OBRAZEC A (FORM A)
Software reference installation information
Reference location |
[Provide country of software installation] |
Reference owner (company) |
[Provide name of company purchasing the software] |
Contact data for reference verification |
Full name: Direct phone number: E-mail: Postal address: |
Reference information |
[Provide software and year of installation completion] |
OBRAZEC B (FORM B)
Reference user-training information
Reference location |
[Provide country of training] |
Reference owner (company) |
[Provide name of company receiving training] |
Contact data for reference verification |
Full name: Direct phone number: E-mail: Postal address: |
Reference information |
[Provide training type, steady state simulation or time-domain simulations, and year of training realization] |
P O G O D B A
št. POG 2021/…………………
ki jo sklepata:
NAROČNIK: ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
matična št.: 5427223000 ID št. za DDV: SI20874731
in
IZVAJALEC: …………………………………….
……………………………………. ki ga/jo zastopa …………………
……………………………………. matična št.: ……………………… ID št. za DDV: ……………………
PREDMET: Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema
1. UGOTOVITVE
Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil št. ………………….. z dne , in v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije št.
……………………… z dne …………….. ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. MAP2021/ za dobavo programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema, izvajalec
……………….……….., izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega naročila št. 894/MK/MAP2021/0300 z dne .................., po ponudbi št. ………..………… z dne ....................
2. PREDMET POGODBE
Predmet pogodbe je:
- dobava programske opreme (v nadaljevanju lahko tudi sistema, aplikacije) za analizo energetskega sistema,
- vzdrževanje za obdobje veljavnosti pogodbe,
skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji (priloga 2 k tej pogodbi).
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
3. POGODBENA CENA
a) Cena dobave sistema znaša (postavka 1 specifikacije pogodbene cene – ponudbenega predračuna) EUR (brez DDV).
b) Cena pet letnega vzdrževanja (postavka 2 specifikacije pogodbene cene – ponudbenega predračuna) EUR (brez DDV).
SKUPNA POGODBENA CENA EUR
Z besedo: …………………………………………………………………..
Ceni navedeni pod obema postavkama iz prvega odstavka tega člena sta fiksni in nespremenljivi za celotno obdobje trajanja pogodbe oziroma do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
Pogodbene cene vsebujejo vse stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključujejo pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.
4. OBRAČUN IN PLAČILO
Račun za dobavo sistema bo izvajalec izstavil najkasneje osem (8) koledarskih dni po opravljeni storitvi po pogodbeni ceni iz točke 3.a) te pogodbe.
Račune za letno vzdrževanje iz točke 3.b) bo izvajalec izstavljal enkrat letno (najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po preteku letnega vzdrževalnega obdobja obdobja).
Izstavljenemu računu iz točk 3.a) in 3.b) mora biti priložen zapisnik o opravljenih storitvah. Zapisnik mora biti podpisan s strani izvajalca in naročnika.
Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na
izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.
V primeru vključenega podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo: mora izvajalec svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun/e svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalcu in to priložiti k izdanemu računu naročniku.
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija.
Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje), se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.
V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s petim odstavkom te točke.
Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem soglasju naročnika.
5. ROK IZVEDBE
Izvajalec je dolžan dobaviti programsko opremo za analizo energetskega sistema najkasneje v roku 1 meseca od sklenitve pogodbe.
Izvajalec je dolžan skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji (priloga 2 pogodbe) izvesti izobraževanje uporabnikov pri naročniku, najkasneje v roku treh mesecev po opravljenemu prevzemu programske opreme. Natančen datum izvedbe bosta pogodbeni stranki določili na podlagi medsebojnega dogovora.
Obdobje vzdrževanja skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji (priloga 2 pogodbe) razvite aplikacije bo trajalo še 60 mesecev (5 let) po preteku rednega garancijskega vzdrževanja.
6. DOKUMENTACIJA, LASTNIŠTVO IN PRAVICE, IZHAJAJOČE IZ DOKUMENTACIJE
Dobavljena standardna programska oprema oz. izvorna koda, ki predstavlja jedro dobavljene standardne programske opreme, ostane last izvajalca oz. proizvajalca programske opreme (v nadaljevanju tega člena: izvajalec). Na dobavljeni standardni programski opremi izvajalec zadrži materialne avtorske pravice, na naročnika pa prenese pravice, ki omogočajo nameščanje in trajno uporabo dobavljene programske opreme v informacijskem okolju naročnika.
Vsa programska oprema, ki je izdelana po izrecnem naročilu naročnika in ki jo izvajalec izroči naročniku po tej pogodbi, postane last naročnika in se lahko neomejeno uporablja za različne dejavnosti (posege) naročnika. Izvajalec s tem prenese na naročnika vse avtorske materialne pravice na tem delu predmeta pogodbe. Slednje pomeni, da izvajalec skladno s pravili o naročilu avtorskega dela ter avtorskih pravic na računalniških programih, urejenih v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP), na naročnika izključno, trajno in teritorialno neomejeno prenese vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, vključno z, a ne omejeno zgolj na, pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, dajanja v najem, javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega predvajanja, dajanja na voljo javnosti, in predelave na programskih, vsebinskih in oblikovnih rešitvah, ki so bile ustvarjene na podlagi izrecnega naročila ali za specifične potrebe naročnika. To vključuje vse izvedene funkcionalnosti aplikacije, ki so namenjene podpori tovrstnih funkcionalnosti kot tudi oblikovne rešitve in elemente.
Izvajalec mora ob dobavi programske opreme dostaviti dokumentacijo v skladu z določili razpisne dokumentacije (navodila za uporabo, navodila za administratorja sistema, opis opravljenih prilagoditev na sistemu …). Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo in vsi drugi dokumenti, ki se bodo uporabljali za izpolnitev pogodbe, morajo biti pripravljeni v digitalni obliki, v slovenskem oz. angleškem jeziku (z možnostjo besedilnega urejanja) in v dveh (2) tiskanih izvodih.
Vsa dokumentacija, ki se nanaša na uvedbo programske opreme v Elesu in prilagoditvami zahtevam naročnika in jo izvajalec izroči naročniku na podlagi te pogodbe, postane last naročnika. Izdelane dokumentacije izvajalec ne sme brez soglasja naročnika uporabiti za drugega naročnika.
Izvajalec jamči naročniku, da je izključni nosilec avtorskih pravic na predmetu pogodbe in da le-ta ni omejen v korist tretjega, da nobene od teh pravic pred tem ni prenesel na tretjo osebo ter se hkrati zavezuje, da bo prevzel nase vse morebitne zahtevke tretjih oseb, ki bi jih uveljavljale proti naročniku v zvezi s predmetom pogodbe.
7. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:
• prevzeta pogodbena dela izvršil v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji (priloga 2 k pogodbi), strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, izdanimi soglasji, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca.
• izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,
• storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
• strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbenimi obveznostmi
• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
• varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
• varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov,
• izvršil popravilo napak na osnovi pripomb naročnika ali spremembo rešitev, ki niso v skladu z dogovorjenimi, na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom,
• xxxxxxxx naročniku morebitne nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
• xxxxx sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje,
• se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitna navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
• v 60. dneh od plačila računa poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden del posla (velja za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
• izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Izvajalec je za zagotovitev ustrezne kvalitete storitev iz te pogodbe dolžan vsem svojim zaposlenim in zaposlenim svojih podizvajalcev, ki bodo izvajali storitve iz te pogodbe, prenesti vse potrebne informacije.
Izvajalec izvaja vse potrebne aktivnosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in vzdržuje najvišjo stopnjo odgovornosti, da lahko izvaja storitev čim hitreje in hkrati ohranja kakovost, v vsakem primeru pa jo izvaja znotraj opredeljenih časovnih pogojev in na dogovorjeni ravni.
Izvajalec poskrbi in je sam odgovoren za izvajanje varstva pri delu.
S podpisom te pogodbe se izvajalec obvezuje, da bo naročniku zagotavljal formalno in tehnološko usposobljen kader za strokovno in pravočasno izvedbo dogovorjenih del ter ostalih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Izvajalec bo izvajal vzdrževanje v skladu s postopki, predpisi, pogoji in priporočili proizvajalcev programske opreme.
Poleg tega se izvajalec zaveže, da bo:
− upošteval tehnične pogoje razpisa za dobavo in vzdrževanje programske opreme
− zagotavljal posodobitve, izboljšave in razširitve programske opreme in predložil spremljajočo dokumentacijo v zvezi s temi storitvami;
− odpravil napake na programski opremi, odkrite v času veljavnosti te pogodbe;
− nudil telefonsko in oddaljeno tehnično pomoč pri uporabi programske opreme;
− za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti zagotavljal strokovno usposobljen kader;
V kolikor izvajalec ne uspe rešiti napake po telefonu oz. drugi računalniški komunikaciji, je dolžan priti k naročniku na svoje stroške. Izvajalec je pri vseh posegih na daljavo dolžan spoštovati naročnikova interna pravila za to področje.
Delavci izvajalca vzdrževalnih del bodo o svojem prihodu v prostore naročnika, opravljenem delu in odhodu obveščali pogodbenega predstavnika naročnika.
8. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik zagotovi izvajalcu dostop do opreme in materiala, ki je v lasti oz. pod nadzorom naročnika in ki so potrebni za načrtovano izvajanje opredeljenih storitev vzdrževanja.
Naročnik omogoči izvajalcu dostop do opreme z namenom izvajanja storitev vzdrževanja med dogovorjenim časom.
Naročnik bo okvaro programske opreme prijavljal po telefonu ali pisno po elektronski pošti. Zahteve po nadgradnji, spremembi programa ali po pomoči pri vzdrževanju podatkov, pa bo posredoval izključno v pisni obliki.
Naročnik se obvezuje, da bo:
− skrbel za neoviran pristop izvajalca do opreme v okviru internih varnostnih predpisov;
− skrbel za ustrezne delovne razmere pri opravljanju vzdrževalnih del;
− zagotovil tehnično pomoč in sodelovanje ustreznih strokovnjakov za vse sisteme naročnika, ki niso predmet te pogodbe, a sodelujejo ali vplivajo na delovanje programa, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi;
− dal na razpolago vso literaturo, diagnostične programe in medije, ki so potrebni za vzdrževanje in testiranje opreme;
− uvedel postopek varovanja podatkov obstoječe programske opreme;
− predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
− tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s to pogodbo in v obojestransko zadovoljstvo,
− tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.
9. PREVZEM
Ob vsakokratnem prevzemu posameznih storitev, opravljenih skladno z določili te pogodbe, bosta pogodbena predstavnika podpisala prevzemni zapisnik opravljenih del.
10. PODIZVAJALEC
Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih storitev vključil podizvajalca:
………………………………………………………………………………………………………………...… (naziv, polni naslov, matična št. in davčna št.).
Podizvajalec ………………………………………………………………. bo izvedel naslednjo vrsto del:
……………………………………………………………………………………………… (natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge te pogodbe).
Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisani asignaciji v skladu s 4. členom te pogodbe.
Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil.
Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo
11. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora v roku 10 dni od datuma podpisa pogodbe dostaviti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV kot pogoj za veljavnost te pogodbe.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 45 dni po poteku pogodbenega roka, pri čemer se kot pogodbeni rok smatra skupni rok iz 5. točke te pogodbe .V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi zavarovanje. Unovčen instrument zavarovanja mora dobavitelj nemudoma nadomestiti z novim.
12. GARANCIJSKA DOBA
Garancijska doba za izvedena dela je ………………… (najmanj dvanajst (12) mesecev) od zapisniško ugotovljenega prevzema pozicije 1 iz pogodbene specifikacije.
Izvajalec jamči, da so izvedena dela v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za uporabo, določeno s to pogodbo.
V garancijski dobi mora izvajalec odpraviti vse napake in pomanjkljivosti na svoje stroške. Izvajalec se obveže servisirati in odpraviti morebitne napake in pomanjkljivosti na obstoječi opremi.
13. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % skupne pogodbene cene programske opreme z DDV za celoten čas trajanja garancijske dobe kot jamstvo za za brezhibnost in funkcionalnost izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi.
Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po preteku garancijske dobe. Unovčenje zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Unovčen instrument zavarovanja mora dobavitelj nemudoma nadomestiti z novim.
14. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih obveznosti je:
g/ga (ime in priimek)
tel. .............................., e-pošta: ...............................................
Naročnikov pogodbeni predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Izvajalcev predstavnik za izvedbo pogodbenih obveznosti je:
g./ga (ime in priimek)
tel. .............................., e-pošta: ..............................................
Izvajalcev predstavnik je pooblaščen, da zastopa Izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim pogodbenim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku 3 dni po zamenjavi.
15. POGODBENA KAZEN
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi v zamudi v z izpolnitvijo svojih obveznosti iz prvega odstavka 5. člena te pogodbe, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca za vsak začeti zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) do največ 20 % (dvajset odstotkov) skupne pogodbene cene brez DDV.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V primeru izvajalčeve zamude, si naročnik pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.
Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbeni stranki se strinjata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.
Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve vseh njegovih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.
16. XXXXX XXXX
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.
17. POSLOVNA SKRIVNOST
Vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ in ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.
Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem.
Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
18. RAZVEZA POGODBE
Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.
Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno dobavitelju primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, dobavitelj pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če dobavitelj sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko dobavitelj odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel dobavitelj zaradi prekinitve pogodbe.
Če pride do prekinitve po krivdi dobavitelja, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.
Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. V kolikor naročnik novega postopka javnega naročanja ne začne skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.
19. SPORI
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
20. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
21. KONČNE DOLOČBE
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe dobavitelj predloži ustrezen instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, nasploh in za njeno razlago pa slovensko pravo.
Pogodba je sklenjena in podpisana v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: Specifikacija pogodbene cene po ponudbi št. ………….. z dne …………………..
PRILOGA 2: Tehnični razpisni pogoji
PRILOGA 3: Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: Razpisna dokumentacija št MAP2021/0300 in ponudba št. ……………….
Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.
Ljubljana, dne: ……………… Ljubljana, dne: …………………
IZVAJALEC: NAROČNIK:
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN SKLADNO S PONUDBO ŠT. ......................................................... Z DNE ............................
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
Navodilo ponudnikom:
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, obrazec
»Specifikacija pogodbene cene - predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.
V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Rekapitulaciji - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
Rekapitulacija | |
Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema | Znesek v EUR brez DDV |
Skupna vrednost ponudbe: | |
Xxxxxx, ki se nanaša na garancijski rok:
Zagotavljamo garancijski rok: | ………………. mesecev |
28/35
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN SKLADNO S PONUDBO ŠT. ......................................................... Z DNE ............................
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
29/35
PRILOGA 2
TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI
30/35
PRILOGA 5
POGODBA S PODIZVAJALCEM IN ASIGNACIJA
(v primeru vključenega podizvajalca)
31/35
ASIGNACIJA
št. MAP2021/………………….
Izvajalec (asignant):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv dobavitelja)
Podizvajalec (asignatar):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv podizvajalca)
Naročnik (asignat):
ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
matična številka: 5427223000
v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.
1. člen
………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov
poslovni račun št. …………………………… pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št. POG2021/… za dobavo programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema.
2. člen
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča podizvajalca
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do izvajalca ……………………………………………………
(skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec (skrajšan naziv podizvajalca)
xxxxxxx, da to plačilo sprejme.
3. člen
ELES, d.o.o., Ljubljana bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št. POG2021/… za dobavo programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema. Z nakazilom
za znesek nakazila ugasne obveznost ELES-a, d.o.o. do izvajalca …………………………………………………………
(skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca (skrajšan naziv
izvajalca) do podizvajalca (skrajšan naziv podizvajalca).
4. člen
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
32/35
5. člen
Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
6. člen
Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.
IZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
NAROČNIK:
Datum podpisa: ………………………………
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
33/35
ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Obrazec zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije) GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/ banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/ GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/ garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: ELES, d.o.o. (vpisati še naslov)
OSNOVNI POSEL: obveznosti naročnika zavarovanja/garancije iz …………….. (naziv in št. Pogodbe) za ….. v pogodbeni vrednosti …….. EUR sklenjene dne ……. med naročnikom zavarovanja/garancije in upravičencemm s katero se je naročnik zavarovanja/garancije med drugim zavezal, da bo ….. (dobavil/izvedel,…). Naročnik je skladno s … členom navedene pogodbe upravičencu dolžan predložiti zavarovanje/garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …….
ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO
V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)
ROK VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/ garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem /to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/ garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Garant
(žig in podpis)
34/35
ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Obrazec zavarovanje /garancija za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/ GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX), sklenjene med naročnikom zavarovanja/garancije za (vpiše se predmet javnega naročila). Skladno z zapisnikom o primopredaji, končnem obračunu je/so bilo/-a blago/dela v vrednosti …..EUR prevzeto/-a dne Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s …členom navedene
pogodbe upravičencu dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini (pogodbene)
vrednosti, to je v vrednosti EUR.
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun v kolikor je le-ta izdan/podpisan po izdaji garancije za odpravo napak)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem / to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v garancijskem roku ni izpolnil svojih obveznosti odprave napak iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/ to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Garant
(žig in podpis)
35/35