Contract
3302-4/2021-3 – Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«
KANDIDAT:
|
|
|
3. OBRAZCI
|
Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let
Oddaja naročila po omejenem postopku z ugotavljanjem sposobnosti in
sklenitvijo okvirnega sporazuma
številka 3302-4/2021
MAREC 2021
OBRAZEC 1
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA
IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE
___________________________________
Naziv pooblastitelja (zakonitega zastopnika)
pooblaščamo Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«, pridobi podatek oziroma osebni podatek in ustrezno potrdilo iz uradne evidence, ki jo vodi državni organ (npr. e-dosje), organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, za potrebe tega javnega naročila, in da pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.
Polno ime prijavitelja: |
|
Sedež podjetja: |
|
Občina sedeža podjetja: |
|
Matična številka podjetja: |
|
Davčna številka: |
|
Pristojni finančni urad: |
|
Krajevno pristojno okrožno sodišče: |
|
Datum: |
Žig: |
Podpis pooblastitelja: |
OBRAZEC 1/1
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ
KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let« pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.
EMŠO: |
|
|
Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
|
|
Datum rojstva: |
|
|
Kraj rojstva: |
|
|
Občina rojstva: |
|
|
Država rojstva: |
|
|
Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite): |
|
|
Ulica in hišna številka: |
|
|
Poštna številka in pošta: |
|
|
Državljanstvo: |
|
|
Dekliški priimek se je glasil: |
|
Datum: |
Podpis pooblastitelja: |
Opomba:
Ta obrazec morajo izpolniti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata /sokandidata in osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor v njem.
OBRAZEC 2/1
ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA
Naziv podizvajalca: |
|
|
|
Sedež (naslov) podizvajalca: |
|
S podpisom te izjave zahtevamo, da bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet so »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«, namesto glavnega izvajalca oziroma ponudnika
_________________________________________________
(naziv glavnega izvajalca oziroma ponudnika)
poravnaval naše terjatve do podizvajalca neposredno nam.
Kot podizvajalec hkrati soglašamo, da naročnik namesto izbranemu izvajalcu pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravna našo terjatev do izbranega izvajalca neposredno nam.
Kraj in datum:
|
|
Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:
|
|
|
Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca in žig podizvajalca:
|
OBRAZEC 2/3
KANDIDAT: |
|
I Z J A V A
Kot kandidat v zvezi z javnim naročilom »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let« izjavljamo, da za izvedbo tega javnega naročila ne bomo imeli podizvajalcev.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata:: |
OBRAZEC 3
KANDIDAT:
|
|
IZJAVA KANDIDATA
DA JE EKONOMSKO IN FINANČNO SPOSOBEN IZVESTI JAVNO NAROČILO
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata:: |
OBRAZEC 4
KANDIDAT:
|
|
IZJAVA KANDIDATA O SKUPNEM PROMETU
Za potrebe javnega naročanja »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«
izjavljamo,
da je znašal naš skupni promet v zadnjih treh letih (2020, 2019 in 2018) minimalno
1.500.000,00 EUR.
S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke pridobi sam iz uradnih evidenc.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 5
KANDIDAT:
|
|
IZJAVA PRIJAVITELJA O NEBLOKIRANEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU
Za potrebe javnega naročanja »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«
izjavljamo,
da na dan oddaje prijave nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila pa nismo imel blokiranega nobenega transakcijskega računa več kot 15 zaporednih dni.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 6
KANDIDAT
|
|
IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
Za potrebe javnega naročanja »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:
izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje naročnika in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;
za odgovorno osebo za izvedbo naročila imenujemo: ________________________________ in ga lahko nadomestimo le s pisnim pristankom naročnika.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 7
KANDIDAT
|
|
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJA TEHNIČNE OPREMLJENOSTI
Za potrebe javnega naročanja »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da razpolagamo z naslednjo mehanizacijo in opremo:
1 (en) rezkar za asfalt,
1 (en) kompresor,
2 (dva) poltovorna vozila s kabino z vso opremo za bolj zahtevna dela,
3 (tri) tovorna vozila 9 (devet) – 12 (dvanajst) ton nosilnosti,
1 (en) rovokopač,
3 (tri) bagre,
1(en) greder,
1 (en) finišer,
2 (dve) selitveni prikolici,
1 (eden) valjar teže do 1500 (tisočpetsto) kg,
1 (en) valjar teže do 6000 (šesttisoč) kg,
1 (en) stroj za rezanje asfalta, globine reza do 15 (petnajst) cm,
2 (dve) vibracijski nabijali (žaba ali plošča),
1 (en) agregat za proizvodnjo električne energije,
1 (eno) vrtalno kladivo,
1 (en) hidravlično nabijalno kladivo (priključek),
2 (dve) motorni žagi.
Oprema je ustrezno vzdrževana in uporabljiva.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 8 KANDIDAT:
|
|
IZJAVA KANDIDATA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKEGA POGOJA
v zvezi z javnim naročilom za »vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let« izjavljamo, da izpolnjujemo zahtevani kadrovski pogoj naročnika, tako da bomo zagotavljali naslednje kadre, ki bodo opravljali razpisana dela:
1(en) odgovorni vodja del; inženir gradbeništva XX. xxx XXX. stopnje z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj pet let delovnih izkušenj,
1 (en) vodja gradbišča, V. stopnje strokovne izobrazbe gradbene smeri,
3 (tri) voznike s C licenco,
3 (tri) strojnike z opravljenim izpitom za gradbeno mehanizacijo,
2 (dva) KV ali PK delavca,
5 (pet) gradbenih delavcev.
Ponudbeni dokumentaciji prilagamo ustrezna dokazila, s katerimi izkazujemo resničnost izjave.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 9
KANDIDAT:
|
|
IZJAVA KANDIDATA
v zvezi z javnim razpisom za vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let izjavljamo, da izpolnjujemo spodnje zahteve naročnika:
Imamo na razpolago tehnično bazo s pokritimi skladiščnimi prostori in nadstrešnicami za skladiščenje materiala in strojne opreme ter zunanje deponije za skladiščenje materialov, manipulativne površine in ustrezen zunanji funkcionalni prostor (v lasti ponudnika oziroma, da ima ponudnik sklenjeno najemno pogodbo za obdobje minimalno 3 leta, šteto od dneva oddaje ponudbe).
Imamo na razpolago pisarniške prostore z urejenimi garderobami in sanitarijami za delavce (v lasti ponudnika oziroma, da ima ponudnik sklenjeno najemno pogodbo za obdobje minimalno 3 leta, šteto od dneva oddaje ponudbe).
Imamo na razpolago urejeno deponijo za odlaganje inertnih gradbenih odpadkov, oziroma sklenjen sporazum s pooblaščenim prevzemalcem teh odpadkov.
Ves čas trajanja okvirnega sporazuma bomo imeli na razpolago in na zalogi:
1 tono hladne asfaltne mase
gramozni material 20m3
kamen za skalomet 5 m3
les (morali, plohi, deske) 2 m3
LTŽ pokrovi 5kom dimenzije Ø600mm
LTŽ rešetke 5kom dimenzije400/400mm
pokrovi za peskolove Ø400mm 5kom
xxxxxxx xxxxxxxx 15/25/100 (15m) in 15/25/25 (15m)
zapora popolna 1 komplet
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 10
KANDIDAT:
|
|
____________________________
IZJAVA O REFERENCAH
Izjavljamo, da smo v zadnjih sedmih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, že izvajali dela, ki so zahtevana kot referenca za javno naročilo Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let« in sicer kot izhaja iz spodnje tabele:*
Zap. št. |
Investitor referenčnega dela |
Opis referenčnega potrdila |
Vrednost opravljenih del (brez DDV) |
Leto realizacije |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja potrdilo (OBRAZEC 12/1, 12/2, 12/3, 124 in 12/5)
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI
Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na izgradnjo fekalne ali meteorne kanalizacije profila minimalno 200 mm ali več v dolžini najmanj 100 m v zadnjih sedmih (7) letih.
Naziv in naslov investitorja:
_________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba:__________________________________ Tel. št.________________________
Potrjujemo, da je ___________________________________________________________________
uspešno opravilo dela na naslednjem projektu:
Referenčno delo (naziv projekta):
|
|
Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto do mesec/leto) |
|
INVESTITOR:
|
|
IZVAJALEC:
|
|
Kraj izvedbe projekta:
|
|
Skupna vrednost projekta:
|
|
OPIS DEL:
Vrsta in obseg del, ki jih je izvedel izvajalec morata biti opisana zelo podrobno
|
|
Podpisani naročnik in investitor
(naziv) _____________________________________________________________________
(naslov) _____________________________________________________________________
potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________
v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.
Kraj in datum: |
Žig potrjevalca reference: |
|
OBRAZEC 10/2
POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI
Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na izgradnjo cestnega propusta za odvod meteorne vode iz cevi DN 400 mm ali več, v minimalni dolžini 6 m ALI izgradnjo cestnega škatlastega armirano betonskega propusta za odvod meteorne vode dimenzij minimalno 1,0 x1,0 m, v dolžini minimalno 6 m oboje v zadnjih sedmih (7) letih.
Naziv in naslov investitorja:
_________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba:__________________________________ Tel. št.________________________
Potrjujemo, da je ___________________________________________________________________
uspešno opravilo dela na naslednjem projektu:
Referenčno delo (naziv projekta):
|
|
Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto do mesec/leto) |
|
INVESTITOR:
|
|
IZVAJALEC:
|
|
Kraj izvedbe projekta:
|
|
Skupna vrednost projekta:
|
|
OPIS DEL:
Vrsta in obseg del, ki jih je izvedel izvajalec morata biti opisana zelo podrobno
|
|
Podpisani naročnik in investitor
(naziv) _____________________________________________________________________
(naslov) _____________________________________________________________________
potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________
v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.
Kraj in datum: |
Žig potrjevalca reference: |
Ime in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |
OBRAZEC 10/3
POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI
Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na izgradnjo ceste ali ureditvijo ulice v minimalnem obsegu 500 m2, v zadnjih sedmih (7) letih. Izvedena dela so obsegala ureditev in odvodnjavanje spodnjega zemeljskega ustroja, izgradnjo zgornjega nosilnega ustroja z meritvami nosilnosti ustroja, odvodnjavanje padavinskih voda vključno z izgradnjo peskolovov, položitev robnikov ali podobnih betonskih obrob.
Naziv in naslov investitorja:
_________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba:__________________________________ Tel. št.________________________
Potrjujemo, da je ___________________________________________________________________
uspešno opravilo dela na naslednjem projektu:
Referenčno delo (naziv projekta):
|
|
Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto do mesec/leto) |
|
INVESTITOR:
|
|
IZVAJALEC:
|
|
Kraj izvedbe projekta:
|
|
Skupna vrednost projekta:
|
|
OPIS DEL:
Vrsta in obseg del, ki jih je izvedel izvajalec morata biti opisana zelo podrobno
|
|
Podpisani naročnik in investitor
(naziv) _____________________________________________________________________
(naslov) _____________________________________________________________________
potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________
v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.
Kraj in datum: |
Žig potrjevalca reference: |
Ime in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |
OBRAZEC 10/4
POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI
Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na rekonstrukcijo ali modernizacijo odseka ceste ali ureditvijo ulice z zgornjim ustrojem in asfaltiranjem z dvoslojnim asfaltom (sloj grobega in sloj finega asfalta) v površini minimalno 500 m2 ali več, v zadnjih sedmih (7) letih.
Naziv in naslov investitorja:
_________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba:__________________________________ Tel. št.________________________
Potrjujemo, da je ___________________________________________________________________
uspešno opravilo dela na naslednjem projektu:
Referenčno delo (naziv projekta):
|
|
Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto do mesec/leto) |
|
INVESTITOR:
|
|
IZVAJALEC:
|
|
Kraj izvedbe projekta:
|
|
Skupna vrednost projekta:
|
|
OPIS DEL:
Vrsta in obseg del, ki jih je izvedel izvajalec morata biti opisana zelo podrobno
|
|
Podpisani naročnik in investitor
(naziv) _____________________________________________________________________
(naslov) _____________________________________________________________________
potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________
v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.
Kraj in datum: |
Žig potrjevalca reference: |
Ime in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |
OBRAZEC 10/5
POTRDILO O ZADOVOLJIVI IZVEDBI
Za izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na sanacijo vdora, plazu, posedka... z izgradnjo škarpe, kamnite zložbe/pete, izvedbo AB pilotne stene, izvedbo AB težnostni zid …, v zadnjih sedmih (7) letih. Velikost objekta minimalno 30 m3.
Naziv in naslov investitorja:
_________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba:__________________________________ Tel. št.________________________
Potrjujemo, da je ___________________________________________________________________
uspešno opravilo dela na naslednjem projektu:
Referenčno delo (naziv projekta):
|
|
Čas izvedbe projekta: (od mesec/leto do mesec/leto) |
|
INVESTITOR:
|
|
IZVAJALEC:
|
|
Kraj izvedbe projekta:
|
|
Skupna vrednost projekta:
|
|
OPIS DEL:
Vrsta in obseg del, ki jih je izvedel izvajalec morata biti opisana zelo podrobno
|
|
Podpisani naročnik in investitor
(naziv) _____________________________________________________________________
(naslov) _____________________________________________________________________
potrjujemo, da je ponudnik___________________________________________________________
v tem potrdilu navedeni objekt izvedel zadovoljivo, v zahtevani kvaliteti in roku.
Kraj in datum: |
Žig potrjevalca reference: |
Ime in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |
OBRAZEC 11
IZJAVA KANDIDATA O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV
|
kot kandidat |
i z j a v l j a m o,
da smo seznanjeni z vsebino in vsemi zahtevanimi pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije v postopku javnega naročanja »Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let« z oznako naročila 3302-4/2021 in soglašamo, da so sestavni del naše prijave.
da izpolnjujemo zahtevane pogoje naročnika in imamo ustrezne reference in strokovnost za izvedbo predmeta tega javnega naročila.
da so podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.
da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, sklenili okvirni sporazum v skladu z razpisno dokumentacijo in našo prijavo.
da bomo po končanem odpiranju prijav na zahtevo naročnika najkasneje v roku 3 delovnih dni dostavili naknadno zahtevane informacije ali dokumente.
da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;
da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);
da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
da, če bomo izpolnjevali pogoje razpisa, sklenili okvirni sporazum v skladu z razpisno dokumentacijo in našo prijavo;
da bomo na podlagi prejetih pozivov k oddaji ponudbe v drugi fazi razpisa preučili razmere na ožji in širši lokaciji izvajanja ponudbenih del, da se bomo v celoti seznanili s pogoji dela in da jih bomo upoštevali pri sestavi naše ponudbe, zato se odpovedujemo vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne oziroma neustrezne dokumentacije ter se zavezujemo, da bomo morebitne tovrstne pomanjkljivosti ustrezno sanirali na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvajanja in kvaliteta pogodbenih del.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 12
KANDIDAT
_______________________
_______________________
_______________________
IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV
Izjavljamo,
da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;
da bomo v primeru sprejetja naše ponudbe imeli na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del;
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevamo Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011 ) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1);
da bomo gradbišče pred začetkom del označili v skladu s Pravilnikom o gradbiščih Uradni list (RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ), varnostnim načrtom za področje rednega vzdrževanja javnih cest na območju RS, št. 06/2016 in Pravilnikom o zaporah na cesti, (Ul. RS 4/2016); Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cesti (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19)
da bomo upoštevali obveznosti po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela
da bomo, v kolikor nam bo priznana sposobnost, podpisali pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih (39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu Ur. List RS št. 43/2011 in skladno z ostalimi predpisi o varstvu pri delu).
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
OBRAZEC 13
KANDIDAT
_______________________
_______________________
_______________________
IZJAVA KANDIDAT
Kandidat izjavlja, da ima v skladu s 14. členom veljavnega Gradbeni zakon (GZ) zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
Datum: |
Žig: |
Podpis kandidata: |
DOKAZILO:
fotokopija zavarovalne police
OBRAZEC 14
NAROČNIK:
VODOVOD – KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000
XXXXX, ki ga zastopa direktor xxx. Xxxxx Xxxxx,
Davčna št.: SI45804109
Matična št.: 5914540000
in
PONUDNIK:
__________________________________________,
ki ga zastopa: _______________________________,
Davčna št.: _______________________________,
Matična št.: _______________________________,
Transakcijski račun: _______________________________,
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
»Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let«
UVODNE UGOTVITVE
člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po omejem postopku v skladu z 41. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.; v nadaljevanju ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil z dne ___________________ pod št. objave JN_____________________, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let.
Naročnik sklepa okvirni sporazum s ponudnikom, ki je eden izmed usposobljenih ponudnikov, katerim je bila priznana sposobnost na podlagi Odločitve priznanju sposobnosti z dne _________________, št. zadeve:__________________, za dela, ki obsegajo izvedbo vzdrževalnih del pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje.
Naročnik je v predmetnem postopku javnega naročanja priznal sposobnost _____________ kandidatom, z njimi tudi sklepa okvirni sporazum, in sicer v enaki vsebini, ki pa je podpisan z vsakim posebej.
Predmetni okvirni sporazum se sklepa za obdobje treh let.
2. člen
S tem sporazumom se naročnik in ponudnik dogovorita o splošnih pogojih izvajanja in pravicah ter obveznostih pogodbenih strank okvirnega sporazuma.
Ponudnik se zaveže, da bo naročnika obveščal o vseh morebitnih spremembah kontaktnih podatkov, spremembah glede njegove usposobljenosti ali drugih pomembnih elementih, ki bi lahko vplivale na razmerje iz tega okvirnega sporazuma.
3. člen
Sestavni del tega sporazuma sta razpisna dokumentacija naročnika št. ______________ in prijava ter ponudba prijavitelja za javno naročilo _________________.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
4. člen
Predmet tega okvirnega sporazuma so vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let. Skladno s sprejetim Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 75/2012) je izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest od 01.01.2013 podeljeno naročniku v trajno izvajanje.
Gospodarska javna služba se izvaja v Mestni občini Celje:
na občinskih cestah kamor spadajo:
lokalne ceste (LC) v dolžini 90.840m
glavne mestne ceste (LG) v dolžini 16.029m
zbirne mestne ceste (LZ) v dolžini 14.752m
mestne ceste (LK) v dolžini 10.969m
javne poti (JP) v dolžini 205.493
javne poti za kolesarje (KJ) v dolžini 2.022m
na pločnikih in pešpoteh v dolžini 102.331m
na parkiriščih v površini 57.430 m2
Vzdrževanje javnih cest izvaja izvajalec v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja javnih cest
v Mestni občini Celje.
Vzdrževanje javnih cest obsega:
- redno vzdrževanje prometnih asfaltiranih površin,
- redno vzdrževanje bankin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,
- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje javnih cest.
Pri izvajanju predmeta javnega naročila in tega okvirnega sporazuma je potrebno upoštevati, da bo vzdrževanje cest realizirano glede na dejanske stroške v okviru proračunskih možnosti Mestne občine Celje za posamezno leto.
Vrsta in obseg del ter količine bodo specificirane ob dejanski potrebi naročnika.
IZVAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA
5. člen
Stranki sta sporazumni, da bo naročnik, ko bo prišlo do dejanskih potreb naročnika po gradbenih delih, ki so predmet tega okvirnega sporazuma in so razvidna iz razpisne dokumentacije in projektne naloge, odpiral konkurenco med ponudniki ter pozval vse ponudnike tega okvirnega sporazuma, torej kandidate s priznano sposobnostjo, k oddaji konkretnih ponudb za posamezno naročilo.
Naročnik bo s povabilom k oddaji ponudb natančneje predstavil predmet vsakokratnega naročila, saj v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji.
6. člen
Naročnik bo povabilo k oddaji ponudbe ponudnikom pošiljal v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN.
V povabilu k oddaji ponudbe bo naročnik opredelil rok, do katerega bo moral kandidat oddati ponudbo, način oddaje ponudbe, predmet naročila ter druge zahteve, ki jih ima glede konkretnih del in izvedbe.
Rok za oddajo ponudb bo primeren glede na zapletenost naročila in čas, ki je potreben za pošiljanje ponudb.
Ponudnik mora ponudbo poslati oziroma dostaviti naročniku, prav tako v elektronski obliki preko sistema e-JN do roka za oddajo ponudb. V nasprotnem primeru se šteje, da ponudbe ni oddal. Naročnik ponudb, ki niso oddane preko sistema e-JN ne bo upošteval.
7. člen
Naročnik bo po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbral najugodnejšo ponudbo.
Naročnik bo uporabil merilo najnižja cena ponudbenega predračuna.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ki bo podal najugodnejšo ponudbo, glede na določeno merilo, sklenil pogodbo.
8. člen
Naročnik bo obvestil ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo, o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila z objavo odločitve o oddaji posameznega naročila na Portalu javnih naročil.
Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe najpozneje v 8 dneh od prejema poziva k sklenitvi pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, lahko naročnik sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom ali ponovno odpre konkurenco.
Naročnik si pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe v primeru, če pridobi same nesprejemljive ponudbe (ponudbe, katerih ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva naročnika) ali so pridobljene ponudbe iz kakšnega drugega elementa nedopustne.
V primeru, če naročnik pod pogoji, ki so zajeti v pogodbi med naročnikom in ponudnikom, prekine pogodbo, lahko naročnik naročilo odda glede na merilo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku ali izvede ponovno odpiranje konkurence med vsemi ostalimi usposobljenimi kandidati, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum.
9. člen
Če pride do statusne spremembe pri ponudniku tega sporazuma, pridobi status ponudnika novi subjekt le v primeru, če nov subjekt izpolnjuje vse relevantne pogoje za priznanje usposobljenosti, kot jih je izpolnjeval subjekt pred statusno spremembo in v primeru, ko naročnik s tovrstno spremembo soglaša.
PONUDBENA CENA IN FINANČNI VIR
10. člen
Ponudnik oziroma kandidat mora na podlagi pisnega povabila k oddaji ponudbe predložiti izdelan ponudbeni predračun v EUR.
Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna. Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik pa bo smatral, da je vključena v ceno za drugo enoto v razčlembi zneska ponudbe.
Ponudbena cena je določena na enoto mere.
Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene.
Predmetno javno naročilo se financira iz proračunskih sredstev Mestne občine Celje.
ROK PLAČILA
11. člen
Rok plačila po posamezni pogodbi je trideset (30) dni od prejema potrjene situacije.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
12. člen
Izbrani ponudnik, ki bo izvajal posamezno naročilo, mora imeti v skladu s 14. členom veljavnega Gradbenega zakona (GZ) zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika predložil kopijo zavarovalne police.
JAMSTVO ZA NAPAKE
13. člen
Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezno naročilo, jamči za odpravo vseh vrst napak, skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika in ostalimi veljavnimi predpisi in v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
Naročnik oziroma od njega pooblaščena oseba pa opravlja kontrolo kvalitete opravljenih del in kontrolo nad količinami in kakovostjo porabljenega materiala.
Če naročnik ugotovi nekvalitetno ali nepravilno izvajanje del, ima pravico zahtevati od izvajalca ustavitev takih del do zagotovitve pogojev za pravilno in kvalitetno delo.
Izvajalec mora vsa dela rednega vzdrževanja izvajati na način, ki bo ob upoštevanju prometnih pravil in pogojev za odvijanje prometa zagotavljati, da bodo vsi uporabniki lahko ceste varno uporabljali.
14. člen
Ponudbe za posamezno naročilo morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Vsa dokazila in tiskana literatura s katero prijavitelj opremi ponudbo, so lahko v drugem jeziku, vendar pa mora ponudnik poskrbeti za uradni prevod v slovenski jezik. V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.
V kolikor je originalna tehnična dokumentacija v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tako original kot tudi njegov prevod v slovenski jezik, ki mora biti po vsebini in obliki identičen originalu.
OBVEZNOSTI PONUDNIKA
15. člen
Ponudnik tega okvirnega sporazuma se zavezuje:
razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno ustrezno usposobljenim kadrom;
izvajati obveznosti iz tega sporazuma v dogovorjenih rokih;
varovati kot poslovno skrivnost vse podatke (informacije), pridobljene v zvezi z delom, ki je predmet tega sporazuma, kar velja tudi za čas po dokončanju del in prenehanju tega sporazuma;
da bo aktivno sodeloval in sproti obveščal pooblaščenega predstavnika naročnika o poteku ter o vseh okoliščinah, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na časovno ali vsebinsko izvedbo del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma;
da bo predstavniku naročnika po tem sporazumu omogočil vpogled v izvajanje del, ki so predmet tega sporazuma;
da bo naročniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti v zvezi z deli, ki so predmet tega sporazuma;
gradbena dela izvajati skladno s projektno nalogo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
na podlagi poziva naročniku posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih, podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter podatke o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih (8) dni od prejema poziva;
dosledno upoštevati določbe veljavne Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, saj je nespoštovanje določil razlog za prekinitev sklenjenega sporazuma s posameznim ponudnikom;
sodelovati pri izdelavi varnostnega načrta s vsemi potrebnimi podatki o tehnološkem postopku, uporabljeni opremi, uporabljenih materialih, delavcih, ki bodo zaposleni na gradbišču in podobno, ki ga je naročnik kot investitor izdelati po določilih veljavne Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Naročnik ne bo prevzel iz naslova varstva in zdravja pri delu nobene odgovornosti.
16. člen
Ponudnik se izrecno obvezuje ves čas trajanja okvirnega sporazuma izvajati dela z uporabo:
takšnega števila kadrov kot je določeno v razpisni dokumentaciji,
takšnega števila tehnične opreme kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik se obvezuje ves čas trajanja okvirnega sporazuma razpolagati na svoji deponiji z materialom kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
IZVAJANJE NADZORA
17. člen
Naročnikov pooblaščeni odgovorni predstavnik po tem sporazumu je Xxxxx Xxxx, univ. dipl. inž. grad., ki ga zastopa glede vprašanj, ki so povezana s predmetom pogodbe.
Naročnik za odgovornega predstavnika določa Matjaža Kapitlerja, ki naroča, spremlja izvajanje del in potrjuje izvedene količine. Navedeni pooblaščenec je odgovoren za pravilno in zakonito izvedbo te pogodbe na strani naročnika.
Pooblaščeni predstavnik ponudnika je ________________________________.
Izbrani ponudnik mora v skladu s pogodbo posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno tajnost. Nadzor je stalen in mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja del.
O nadzoru se izdela zapisnik, ki ga podpišeta izvajalec in nadzorni organ. Naročnik lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem del pooblasti tudi druge organizacije ali službe.
Izbrani ponudnik je dolžan pisno poročati naročniku o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje dejavnosti na način določen v tej pogodbi in v razpisni dokumentaciji.
PODIZVAJALCI
18. člen
Naročnik sme za izvajanje pogodbenih del po posamezni pogodbi vključiti podizvajalce v skladu s predloženo ponudbo in razpisno dokumentacijo, oziroma v skladu z naročnikovim predhodnim dovoljenjem. Za aktivnosti in ravnanje podizvajalcev je odgovoren ponudnik.
Ponudnik bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso, z javnim razpisom zahtevano, dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri delavce, kateregakoli podizvajalca, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Ponudnik je dolžan spoštovati pravila vezana na izvajanje pogodbe s podizvajalci, kot jih določa 94. člen ZJN-3.
PRENEHANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA
19. člen
Naročnik lahko prekine okvirni sporazum v relaciji do posameznega ponudnika takoj:
ko ponudnik ne izpolnjuje pogojev, ki so bili osnova za priznanje usposobljenosti,
zaradi krivdnih razlogov na strani ponudnika - izvajalca del (nevestno izvajanje dejavnosti, neizpolnjevanje navodil naročnika, neizpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev ipd.) ali
če naročnik ugotovi, da je izbrani ponudnik svoje delo opravil v nasprotju s pravili stroke oziroma nestrokovno ali da je storil veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.
V obvestilu o izključitvi stranke iz tega sporazuma mora naročnik navesti razloge in dokazila na katera se sklicuje.
V primeru razdrtja okvirnega sporazuma s posameznim ponudnikom ostane okvirni sporazum v veljavi s preostalimi ponudniki.
Naročnik lahko predčasno odpove oziroma razdre ta okvirni sporazum z vsemi ponudniki s primernim odpovednim rokom, in sicer po tem, ko o tem obvesti ponudnike, iz razloga, da naročnik izvede nov postopek javnega naročila z istovrstnega področja ali da naročnik preneha opravljati dejavnost vzdrževanja javnih občinskih cest.
XXXXX XXXX
20. člen
Ponudnik mora v okviru objektivnih možnosti opravljati na podlagi tega okvirnega sporazuma dogovorjena dela tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile.
VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
Okvirni sporazum se s podpisom obeh pogodbenih strank sklene za obdobje treh let.
Okvirni sporazum je sklenjen za določen čas in sicer od ______ do ______.
člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
člen
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ničen.
KONČNE DOLOČBE
člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno. Če spornega vprašanje ne bo mogoče rešiti sporazumno, stranki dogovorita pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Celju.
V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi tega okvirnega sporazuma in niso urejene s tem okvirnim sporazumom, bosta medsebojno razmerje pogodbeni stranki urejali po pravilih obligacijskega prava.
člen
Ta sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma, začne pa se izvajati, ko ga podpišejo vse stranke, katerim je naročnik priznal sposobnost za izvajanje predmeta tega javnega naročila.
Okvirni sporazum med strankama je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejeme naročnik tri (3) izvode in izvajalec en (1) izvod.
Celje, dne: ________________ ___________, dne _______________
Naročnik:
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o. Direktor: xxx. Xxxxx XXXXX
|
Ponudnik:
|
OBRAZEC 15
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, matična št: 5914540000,
davčna št: SI45804109, ki ga zastopa direktor xxx. Xxxxx XXXXX, (v nadaljevanju: naročnik),
in
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
matična št.: ________, davčna št.: ________, ki ga zastopa ______________________________, (v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo
za izvedbo ____________________
UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po omejenem postopku v skladu z 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.: v nadaljevanju ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil z dne ______ pod, št. objave JN ___________/2021_____, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let.
Naročnik je na podlagi pravnomočnega Odločitve o priznanju sposobnosti z dne ________ in odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma z usposobljenimi ponudniki sklenil okvirni sporazum. Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in skladno z določbami razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo je naročnik odprl konkurenco med ponudniki in jim dne _____ posredoval povabilo k oddaji ponudbe preko sistema e-JN.
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji posameznega naročila št. ______ z dne _____, zato naročnik z njim sklepa predmetno pogodbo za izvedbo del v okviru konkretnega posla za _______________________________ .
PREDMET POGODBE
2. člen
Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo __________________________ .
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami naročnika ter da bo upošteval svojo ponudbo št. ______ z dne _______, na podlagi katere je bil izbran in katera je sestavni del te pogodbe.
Predmetna dela so podrobno in količinsko opredeljena v ponudbenem predračunu izvajalca št. ____________ z dne _____________.
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti in da je seznanjen z zahtevami naročnika ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.
Izvajalec bo izvršil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na količine, vendar v skladu z vrsto del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehnična dokumentacija.
Izvajalec jamči, da je pred podpisom pogodbe podrobno in strokovno preučil popis materialov ter na tej podlagi podal svojo ponudbo in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z dogovorom po tej pogodbi.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
3. člen
Naročnikov pooblaščeni predstavnik po tej pogodbi je Xxxxx Xxxx, univ. dipl. inž. grad., ki ga zastopa glede vprašanj, ki so povezana s predmetom pogodbe.
Naročnik določa odgovornega predstavnika: Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxx@xx-xx-xxxxx.xx, tel št. 00 00 00 000 ali GSM 041 367 118, ki naroča, spremlja izvajanje del in potrjuje izvedene količine. Navedena oseba je odgovorna za pravilno in zakonito izvedbo te pogodbe na strani naročnika.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ______________________
Spremembo predstavnikov sporočita pogodbeni stranki pisno druga drugi, najkasneje v 5 dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile. Kot višja sila se štejejo tiste nepredvidljive zunanje okoliščine, katerih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK
4. člen
Obveznosti izvajalca so:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.
5. člen
Obveznosti naročnika so:
Izvajalcu izročiti na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in je nujna za prevzeti obseg del.
Sodelovati z izvajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela opravljena strokovno in pravočasno.
V najkrajšem možnem času odločiti o vprašanjih in predlogih izvajalca, ki so odločilna za napredovanje del.
Interno nadzirati operativno izvedbo pogodbenih del ter sproti razreševati operativno problematiko.
IZVAJANJE POGODBE
6.člen
V kolikor se bo pri naročniku pokazala potreba po izvedbi del, ki so po vsebini enaka, niso pa zajeta v ponudbenem predračunu, se med naročnikom in izvajalci izvedejo pogajanja glede cen za nove postavke. Izhodišče bo predstavljal obstoječi pogodbeni predračun.
7.člen
Če pride do statusne spremembe pri izvajalcu iz tega sporazuma, pridobi status izvajalca novi subjekt le v primeru, če nov subjekt izpolnjuje vse relevantne pogoje za priznanje usposobljenosti, kot jih je izpolnjeval subjekt pred statusno spremembo in v primeru, ko naročnik s tovrstno spremembo soglaša.
POGODBENI ROKI
8. člen
Sopogodbenika za izvedbo del iz te pogodbe določita naslednje roke:
pričetek del najkasneje __________ dni po podpisu pogodbe,
zaključek del najkasneje do ___________.
V primeru prekoračitve pogodbenega roka po krivdi izvajalca je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi takšne zamude.
9. člen
Pogodbeni rok se lahko podaljša za čas zamude ali ovire, če je le-ta nastala:
zaradi višje sile,
zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,
če med izvajanjem del nastopijo nepredvidljivi dogodki in ti zahtevajo zahtevno strokovno razrešitev ali celo dopolnitev projektne dokumentacije,
zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del, ta ravnanja pa niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank,
zaradi ravnanja naročnika, in sicer za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z izpolnitvijo obvez iz poglavja »obveznosti naročnika«.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo roka, mora izvajalec nemudoma pisno opozoriti naročnika. V primeru višje sile se pogodbeni roki podaljšajo samo za čas trajanja višje sile.
V primeru podaljšanja roka pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.
10. člen
Višja sila so izredne nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (kot na primer: poplave, potresi, druge elementarne nezgode, požar, vojna, trgovinska blokada itd.) ter jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti. Investitor in izvajalec se obvezujeta, da se bosta v roku 3 (tri) dni obvestila o nastanku in prenehanju višje sile.
Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi višje sile, mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh, pisno obvestiti drugo stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.
Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile. Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.
POGODBENA KAZEN
11. člen
Sopogodbenika soglašata, da znaša pogodbena kazen za prekoračitev roka iz 8. člena te pogodbe 0,5% za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca.
Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.
POGODBENA CENA
12. člen
Vrednost del po ponudbenem predračunu št. ________ in tej pogodbi je:
Cena brez DDV: |
Skupaj: € |
+ DDV: |
€ |
Skupaj z DDV: |
€ |
Pogodbena cena je določena po predračunskih količinah in po cenah na enoto.
Obračun del se bo vršil po enotnih cenah iz izvajalčeve ponudbe št. _______________ z dne ______________, ki so fiksne ves čas izvajanja del in se obračunavajo po dejanskih količinah.
Količine v predračunu so okvirne in niso obvezujoče za naročnika.
Za morebitna dodatna oziroma več dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna.
FINANČNI VIR
13. člen
Dela, ki so predmet te pogodbe se financirajo iz finančnega vira: proračunska sredstva Mestne občine Celje.
OBRAČUN IN PLAČILO
14. člen
Izvajalec bo zaračunaval, naročnik pa bo izplačeval izvršena dela z mesečnimi situacijami.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so pogodbene cene fiksne in da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del.
Obračun pogodbenih del predloži izvajalec naročniku preko nadzornika (odgovornega predstavnika naročnika) na osnovi obračunskih izmer in enotnih cenah iz pogodbenega predračuna ter obračun mesečnih pogodbenih del.
Situacije izvajalca del se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo. V kolikor se naročnik s situacijo ne strinja, jo je v roku 8 dni od prejema na svoj naslov, dolžan pisno zavrniti.
Naročnik se obvezuje, da bo plačal izvršena dela po potrjenih situacijah s strani naročnika v roku 30 dni od nastanka dolžniško upniškega razmerja na transakcijski račun izvajalca.
Dolžniško upniško razmerje nastane na dan izstavitve situacije. Naročnik bo potrjene račune plačal v 30 dneh od izstavitve računa.
Naročnik Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje izjavlja, da naroča gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.
JAMSTVO
15. člen
Izvajalec odgovarja za strokovno izvedbo del po GZ in v skladu predpisi, ki veljajo za izvajanje predmeta te pogodbe.
GARANCIJSKI ROK
16. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo v garancijskem roku, ki traja dve (2) leti od primopredaje objekta, na lastne stroške odpravil vse morebitne pomanjkljivosti na objektu, ki se pokažejo med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami veljavnega Obligacijskega zakonika.
Garancijske liste proizvajalca vgrajene opreme in materialov preda izvajalec naročniku. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.
Za zamenjane dele vgrajene opreme v garancijski dobi velja nova garancijska doba in sicer od dneva zamenjave.
VELJAVNOST POGODBE
17. člen
Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank.
Izvajalec mora izročiti naročniku ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 delovnih dni po podpisu te pogodbe.
Predložena bančna garancija mora veljati od dneva njene izročitve do dneva prenehanja te pogodbe.
O vseh primerih odstopa od pogodbe se naročnik in izvajalec posebej dogovorita, določita pogoje in posledice.
Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
RAZDRTJE POGODBE
18. člen
Naročnik sme razdreti pogodbo:
če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10-dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
če ga nadzorni organ že v času gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,
če izvajalec kljub pozivu naročniku ne izroči ustrezne bančne garancije.
Pogodbo mora naročnik razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdira. Izvajalec je dolžan v tem primeru izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče na svoje stroške, vse v roku 10 dni po razdrtju pogodbe. Naročnik bo v takšnem primeru dela, ki so predmet te pogodbe, oddal naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, glede na izbrano merilo, ali pa bo ponovno odprl konkurenco med ponudniki, v kolikor bo ocenil, da je zanj to ugodneje.
PODIZVAJALCI
19. člen
V kolikor izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalci, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec (ponudnik) sklene pogodbo z novim podizvajalcem (pogoj za navedeno je soglasje naročnika), mora izvajalec (ponudnik), ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21 .člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
KONČNA DOLOČILA
22. člen
Za vse primere, ki s to pogodbo niso natančno določeni, se uporabljajo Posebne gradbene uzance oziroma Obligacijski zakonik.
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru rešuje spor pristojno sodišče v Celju.
Vse spremembe in dopolnitve pogodbe morajo biti dogovorjene v pisni obliki.
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec pa en (1) izvod pogodbe.
Datum: |
Datum:
|
Naročnik: VODOVOD KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o. Direktor: xxx. Xxxxx XXXXX |
Xxxxxxxxx: |
1