DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela«OBRAZEC...
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: |
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela« OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI, DODATKI A, B IN C |
Naročnik: | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Xxxxxxxxxx xxxxx 00x 0000 Xxxxxxxxx |
Predmet javnega naročila: | Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela« |
Vrsta javnega naročila: | Javno naročilo storitev |
Postopek: | Odprti postopek (40. člen ZJN-3) |
Oznaka javnega naročila: | 43018-9/2020 |
Datum: | 26. 08. 2020 |
P O G O D B A
za izvedbo Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela« št.
ki jo dogovorita in skleneta:
Naročnik: | Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx, ki jo zastopa g. Xxxxx Xxxxxx, v.d. direktorja Matična št.: 2516152000 Identifikacijska št. za DDV: 34921567 |
in | |
Izvajalec: | ..................................................….............................................................................................. |
ki ga zastopa (v xxxxxxxxxx besedilu: izvajalec) | |
ID za DDV: ……………..…………………. | |
Matična številka: ……………..…………………. | |
TRR: ……………..…………………. | |
(v primeru samostojne ponudbe) | |
J.V. | |
…………………………………………………………………………………………………………… | |
(v primeru skupine ponudnikov) združeni po sporazumu o enotnem nastopu z | |
dne… , po katerem je: | |
Vodilni | |
partner: | ..................................................…............................................................................................... |
ki ga zastopa (v xxxxxxxxxx besedilu vodilni partner) | |
ID za DDV: ……………..…………………. | |
Matična številka: ……………..…………………. | |
TRR: ……………..…………………. | |
Partner: | |
..................................................…............................................................................................... ki ga zastopa (v xxxxxxxxxx besedilu partner) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka: ……………..…………………. TRR: ……………..…………………. |
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik dne na Portalu javnih naročil pod št.:
………….. objavil javno naročilo za izbor izvajalca po odprtem postopku na osnovi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni Izvajalec.
Pogodba se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. ........ z dne ter naročnikove "Odločitve o oddaji
javnega naročila" št. …...., z dne ……..
Ponudba Izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo Ponudbo, so sestavni del te Pogodbe.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to Pogodbo Xxxxxxxx oddaja, Xxxxxxxxx pa prevzema v izvedbo naslednja dela:
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela«
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe, in dodatkov k pogodbi - Dodatka A, B in C ter v skladu s splošnimi in posebnimi »Pogoji gradbenih pogodb za gradbeno in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik« (FIDIC rdeča knjiga, splošni in posebni pogoji pogodb), na podlagi katerih javno naročilo izvaja izvajalec gradenj, ki so predmet storitev inženirja in nadzornika po tej pogodbi.
III. POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen
Pogodbena vrednost brez DDV | EUR |
vrednost DDV | EUR |
Skupna vrednost z DDV znaša | EUR |
Z besedo (cena z DDV): |
Vrednost DDV se obračunana po 22 % stopnji. od tega:
delež EU (PP 170286) | EUR |
delež SLO (PP 170287) | EUR |
4. člen
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja
»Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer prispevek Evropske unije znaša 80%, prispevek Republike Slovenije pa znaša 20%.
Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, št. NRP 2555- 18-0003 z nazivom Poplavna varnost Drava – območje Meže z Mislinjo, na proračunskih postavkah:
- PP 170286 PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam – poplavna varnost Drava - Meža - ESRR 14-20 (80%),
- PP 170287: PN5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam – poplavna varnost Drava - Meža - ESRR 14- 20 (20%).
5. člen
Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh Pogodbenih obveznosti.
IV. POGODBENI ROK
6. člen
Rok za izvedbo pogodbenih storitev je 15 mesecev od pričetka izvajanja gradbenih del izvajalca gradnje oz. 3 mesece po izdaji potrdila o izvedbi del izvajalcu gradnje. Izvajanje gradbenih del se bo pričelo v letu 2021.
Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša, v kolikor se bo podaljšal rok izvedbe gradnje. Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje Inženirju pravice do dodatnega plačila
Do podaljšanja končnega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:
če pride do zamika pri pričetku izvajanja gradbenih del,
če pride do podaljšanja roka za izvedbo del izvajalca gradnje,
če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;
če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila,
če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,
če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih,
v soglasju z naročnikom.
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.
V. PODIZVAJALCI
7. člen
Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci: 1.
Naziv: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
TRR: | |
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo / da-ne | |
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
Predmet, količina, vrednost z in brez DDV, kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec: | |
2.
Naziv: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Davčna številka: | |
TRR: | |
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo / da-ne |
8. člen
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, količina in vrednost prevzetih del, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.
9. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.
Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.
Če podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.
Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.
Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka
75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.
Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
10.člen
V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.
VI. PREDSTAVNIKA IZVAJALCA IN NAROČNIKA
11.člen
Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki kot svoja pooblaščena predstavnika določata:
Pooblaščen predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe:
…………………………………………………………..
Pooblaščen predstavnik izvajalca za izvedbo te pogodbe:
…………………………………………………………..
VII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
12.člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. členu te Pogodbe, sestavni del te Pogodbe naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni:
(1) Pogodba,
(2) Posebni pogoji Pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem,
(3) Dodatki k posebnim pogojem pogodbe:
Dodatek A Obseg storitev,
Dodatek B Osebje, oprema in storitve drugih, ki jih priskrbi naročnik, Dodatek C Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen,
(4) Splošni pogoji Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC Bela knjiga, treta izdaja 1998),
(5) Opis projekta,
(6) Ponudba izvajalca s ponudbenim predračunom,
(7) Drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbeno dokumentacijo.
VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
13. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
IX. SPREMEMBE POGODB O IZVEDBI JAVNIH NAROČIL MED NJIHOVO VELJAVNOSTJO
14. člen
Naročnik si pridružuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji, določenimi v 95.členu ZJN-3.
X. RAZVEZNI POGOJ
15. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
▪ če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
▪ če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da višino škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
XI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:
▪ Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 5% pogodbene vrednosti (z DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;
▪ Odločbe Inženirske zbornice Slovenije za vse zahtevane ključne kadre, v kolikor v času oddaje ponudbe niso bili člani Inženirske zbornice Slovenije;
▪ Dokazila o znanju slovenskega jezika za vodjo nadzora, ki ni državljan Republike Slovenije in zahtevane formalne izobrazbe ni pridobil v Sloveniji;
▪ Zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo ponudbe v primeru, da pri izvedbi naročila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture);
▪ Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi,
▪ Xxxxxxxxx za zavarovanje odgovornosti za škodo za vse gospodarske subjekte v skladu z določili 15.člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZAID).
Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v 20-ih dneh od sklenitve Pogodbe.
17.člen
Pogodbeni stranki se skladno s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme prenesti na drugega.
18. člen
Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.
19. člen
Ta Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 16. člena te Pogodbe. Naročnik prejme tri (3) izvode, izvajalec pa en (1) izvod Pogodbe.
IZVAJALEC: | NAROČNIK: Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode Xxxxx Xxxxxx, v.d. direktorja |
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
SPLOŠNI POGOJI POGODBE IZJAVA
Javno naročilo in izvajanje svetovanja in nadzora del se bo izvajalo v skladu z določili Vzorca pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, FIDIC (Bela knjiga), tretja izdaja 1998, prevedena v slovenski jezik leta 2003, v nadaljevanju (Splošni pogoji pogodbe). Navedeno publikacijo je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) FIDIC bookshop
P.O. Box 311, CH–1215 Geneva 15, Switzerland
Tel: x00 000 000 000
Fax: x00 000 000 000
e-mail: xxxxx.xxx@xxxxx.xxx xxxx://xxx.xxxxx.xxx
Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP Dimičeva ul. 13
1504 Ljubljana
Tel: x000 00 00 00 000
Fax: x000 00 00 00 000
Splošni pogoji v skladu z vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem so podvrženi spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebni pogojih.
Gradbena dela pri projektu se bodo izvajala v skladu s Pogoje gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, 1999).
Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino vseh zgoraj navedenih FIDIC pogodb in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti izvod, podpisan s strani osebe pooblaščene za podpis pogodbe.
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum podpisa:
POSEBNI POGOJI POGODBE SPLOŠNO
Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki so predstavljeni v Poglavju 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (naročnika in izvajalca svetovanja, to je Inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v obsegu razpisanih del v skladu s to pogodbo). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnim delom vzorca pogodbe, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.
Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.
Posebni pogoji k Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, Tretja izdaja 1998, Prevod v slovenski jezik 2003, Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC):
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. Definicije
V 1.členu se zbriše besedilo odstavka (i) in se nadomesti z:
»Projekt« je »Zadrževalnik visokih voda Poljana - pripravljalna dela« Členu 1 se doda naslednja vsebina:
▪ »Svetovalec« ali »Inženir« ali »Xxxxxxxxx« po tej pogodbi je Izvajalec storitev inženirja in nadzornika, ki v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji gradbene pogodbe izvaja »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu« (gospodarski subjekt ali skupina takih subjektov, ki prevzemajo posel).
»
▪ »Naročnik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx, ki jo zastopa v.d. direktorja, Xxxxx Xxxxxx.
▪ »Osebje naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika« pomeni odgovorno osebo naročnika, pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Xxxxxxxxx, za katerega Naročnik pisno obvesti Xxxxxxxxx, da je to osebje Xxxxxxxxx.
▪ »Izvajalec gradnje« je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi izvaja gradnjo. V Gradbenem zakonu in v Pogojih gradbenih pogodb za gradbeno in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC rdeča knjiga) je imenovan »Izvajalec«.
▪ Seznam uporabljenih kratic:
DGD Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DPN Državni prostorski načrt
DRSV Direkcija Republike Slovenije za vode DZO Dokumentacija o zanesljivosti objekta EU Evropska unija
GZ Gradbeni zakon
IZP Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev IDP Idejni projekt
JN Javno naročilo
MOP Ministrstvo za okolje in prostor NUV Načrt upravljanja voda
XXXX Xxxxx zmanjševanja poplavne ogroženosti OPN Občinski prostorski načrt
OPPN Občinski podrobni prostorski načrt OPVP Območje pomembnega vpliva poplav OVD Okoljevarstveno dovoljenje
OVS Okoljevarstveno soglasje
PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PID Projektna dokumentacija izvedenih del
PVO Poročilo o vplivih na okolje
PZI Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje PZR Projekt za razpis
PZR-R Razširjen projekt za razpis
SVRK Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ZJN-3 Zakon o javnem naročanju
ZVV Zadrževalnik visokih voda
2. Razlaga
V 2.členu se zbriše besedilo odstavka (iii) in nadomesti za naslednjo vsebino:
Dokumenti, ki sestavljajo in se razumejo kot del pogodbe so določeni v Pogodbi, prav tako vrstni red tolmačenja.
5. Dolžnost skrbnosti in izvajanje pooblastil
V 5.členu se zbriše besedilo odstavka (i) in nadomesti z naslednjo vsebino:
Svetovalec mora izvajati svoje obveznosti po tej pogodbi s primernim strokovnim znanjem, skrbnostjo in prizadevnostjo.
Strokovno nadzorstvo morajo izvajati pooblaščeni inženirji in člani Inženirske zbornice Slovenije, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi oz. pred začetkom izvajanja del. Spremembo vodje nadzora in imenovanih odgovornih strokovnjakov lahko Inženir izvede samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik.
Vodja nadzora v skladu s 13. členom Gradbenega zakona po tej pogodbi je:
Koordinator za varnost in zdravje pri delu po veljavni Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na pomičnih gradbiščih po tej pogodbi je:
5.členu se dodata novi poglavji z naslednjo vsebino:
(iii)
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke ter v skladu z Gradbenim zakonom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na dela te pogodbe, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe, z angažiranjem strokovno usposobljenih sodelavcev, navedenih v ponudbi Inženirja in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama.
Inženir mora pri svojem delu upoštevati vse zakone, podzakonske akte, tehnična navodila, priporočila, normative in druge predpise, ki veljajo v času sklenjene pogodbe z naročnikom.
Inženir je dolžan svetovati naročniku v celotnem postopku (priprava, izvedba, dokončanje) realizacije projekta.
(iv)
Izvajalec se zavezuje, da bo:
• naročniku pred začetkom izvajanja del predal seznam odgovornih strokovnjakov s kopijami sklepov o imenovanju,
• dela in storitve izvajal z v pogodbi imenovanimi strokovnjaki,
• ves čas trajanja te pogodbe vse podatke v zvezi izvajanjem projektov varoval kot poslovno skrivnost,
• ves časa trajanja te pogodbe varoval interese naročnika ter njegov ugled in dobro ime,
• naročnika vsakokrat pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju storitev, dogovorjenih s to pogodbo,
• naročniku ves čas trajanja te pogodbe podajal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oziroma celotnega projekta,
• pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka iz te pogodbe,
• pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje,
6. Lastnina naročnika
6.člen se v celoti črta.
7. Podatki
7.členu se doda sledeča vsebina:
Naročnik je dolžan uvesti Inženirja v delo, tako da mu izroči:
▪ vso razpoložljivo investicijsko, prostorsko, projektno in okoljsko dokumentacijo, ki je bila izdelana za predmet svetovanja in nadzora vključno z vsemi projektnimi pogoji, soglasji, smernicami in mnenji ter gradbeno dovoljenje za predmet nadzora, če bo/je že pridobljeno,
▪ izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek Del.
9. Pomoč
V 9. členu se zbriše (i), (iii), (iv) in (v) alinea.
10. Oprema in objekti
Vsebina 10. člena se v celoti črta.
11. Osebje naročnika
Vsebina 11. člena se v celoti črta.
12. Storitve drugih
Vsebina 12. člena se v celoti črta.
14. Predstavniki
V 14. členu se na koncu doda sledeča vsebina:
Pogodbena partnerja imenujeta pooblaščena predstavnika, ki skrbita za realizacijo pogodbe. Navedena sta v 12. členu te Pogodbe.
17. Trajanje odgovornosti
17. členu se doda sledeča vsebina:
Rok trajanja odgovornosti se šteje od sklenitve pogodbe do skrajnega roka za izvedbo del to je
15 mesecev od pričetka izvajanja gradbenih del izvajalca gradnje oz. 3 mesece po izdaji zadnjega potrdila o izvedbi del izvajalcu gradnje. Izvajanje gradbenih del se bo pričelo v letu 2021.
18. Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine Podčlenu 18.1 se doda sledeča vsebina:
Pogodbena kazen ali nadomestilo za škodo je maksimalno 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
19. Zavarovanje odgovornosti in odškodnina
Vsebina 19.člena se nadomesti s sledečo vsebino:
19.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Inženir mora na lastne stroške skleniti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje svoje odgovornosti napram tretji osebi.
Inženir mora naročniku najkasneje v dvajsetih (20) dneh od sklenitve pogodbe izročiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če:
▪ se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;
▪ izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja finančnega zavarovanja v skladu s pogodbo;
▪ če obveznosti prevzete s pogodbo niso opravljene pravočasno;
▪ bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
▪ bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
▪ bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
▪ v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;
▪ v kolikor izvajalec ne pridobi ustreznih soglasij za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v kolikor z njimi ne razpolaga ves čas trajanja odgovornosti.
Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V kolikor bo izvajalec javno naročilo izvajal skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro in pravočasno izvedbo kriti tudi obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj 90 dni po roku za izvedbo vseh del.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo posla, kvaliteta in količina, mora svetovalec predložiti v roku deset (10) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, spremembo finančnega zavarovanja z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma spremembo finančnega zavarovanja s spremenjeno višino, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
19.2 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Inženir je dolžan imeti ves čas svojega poslovanja sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
19.3 Stroški zavarovanja
Stroški zavarovanja ali povečanja višine zavarovanja gredo v breme Inženirja.
20. Zavarovanje lastnine naročnika
Zbriše se 20.člen.
21.Datum veljavnosti
Vsebina 21.člena se nadomesti s sledečo vsebino:
Pogodba velja od datuma kot je določeno v Pogodbi.
22. Začetek in dokončanje del
Vsebina 22. člena se nadomesti s sledečo vsebino:
Začetek storitve je z dnem sklenitve pogodbe.
Rok za izvedbo (dokončanje) pogodbenih storitev je od uvedbe inženirja v delo do skrajnega roka za izvedbo del to je 15 mesecev od pričetka izvajanja gradbenih del izvajalca gradnje oz. 3 mesece po izdaji zadnjega potrdila o izvedbi del izvajalcu gradnje. Izvajanje gradbenih del se bo pričelo v letu 2021.
25. Zamude / Spremenjene razmere
Vsebini 25. člena se doda sledečo vsebino:
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.
V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot višja sila ne upošteva epidemija virusa SARS- CoV-2 oz. nalezljive bolezni COVID-19.
27. Odpoved s strani naročnika
Besedilo odstavkov (i) in (ii) podčlena 27.1 se zbriše in se nadomesti z:
27.1. Odpoved s strani naročnika
»(i) Xxxxxxxx lahko opusti vse storitve ali del le-teh ali odstopi od pogodbe s tem, da da svetovalcu odpovedni rok najmanj osemindvajset (28) dni. Svetovalec mora takoj urediti vse potrebno, da ustavi izvajanje storitev in da zmanjša izdatke na minimum.
(ii) Če naročnik oceni, da svetovalec brez upravičenega razloga ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko svetovalcu pošlje obvestilo z navedbo razlogov za odpoved pogodbe. Če naročnik ne prejme zadovoljivega odgovora v sedmih (7) dneh, lahko z nadaljnjim obvestilom odstopi od pogodbe pod pogojem, da pošlje odpoved v roku enaindvajset (21) dni od njegovega prejšnjega obvestila.«.
(iii) Naročnik ima vselej pravico, da odstopi od izvedbe projekta ali od celotne pogodbe iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS), kadar sredstva za izvedbo gradnje iz opisa projektov niso več zagotovljena. V takem primeru izvajalcu del ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih inženirskih storitev.
Na koncu podčlena 27.1 se doda besedilo:
»Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi svetovalec poročilo o do tedaj opravljenem delu, ki ga potrdi naročnikova pooblaščena oseba. Naročnik prizna svetovalcu do tedaj nastale stroške v zvezi z izvajanjem dela, in sicer sorazmerno opravljenem delu in pogodbenem znesku.
V primeru odstopa od pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zahteva povrnitev škode, v primeru da le-ta presega znesek iz unovčenega finančnega zavarovanja.«.
Besedilo odstavkov (i) in (ii) podčlena 27.2 se izbrišeta in se nadomestita z:
27.2. Odpoved s strani svetovalca
»če šestdeset (60) dni po datumu zapadlosti plačila neke fakture ni prejel plačila za tisti del storitev, ki do tistega časa ni bil pisno reklamiran, ali
s členom z naslovom Spremenjene razmere, umeščenim med člen 25 in člen 27«.
31. Rok plačila
Na koncu odstavka (i) odstavka 31. člena se doda besedilo:
Zapadlost plačil je trideseti (30.) dan od prejema računov in poročil, potrjenih s strani pooblaščenega predstavnika naročnika, pri naročniku.
Besedilo odstavka (ii) 31. člena se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
V primeru plačilne zamude pripadajo inženirju zakonske zamudne obresti v skladu s pravom v Republiki Sloveniji.
32. Valuta plačila
Vsebina (i) odstavka 32. člena se nadomesti z:
Valuta plačila je EUR..
Črta se odstavek (ii) 32.člena.
33. Stroški svetovalca v zvezi s tretjimi osebami Vsebina 33. člena se v celoti črta.
34. Sporne fakture
Črta se vsebina drugega stavka člena 34.
36. Jezik in pravo
Jezik pogodbe in vsa korespondenca ter dokumenti v zvezi s pogodbo med izvajalcem in naročnikom morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Veljavno pravo je pravo Republike Slovenije.
37. Spremembe v zakonodaji
Vsebina 37. člena se v celoti črta.
42. Objava
Vsebina 42.člena se nadomesti s sledečo vsebino:
Inženir brez potrditve Naročnika ne sme objavljati gradiva vezanega na predmet pogodbe z izjemo javno dostopnih podatkov iz pogodbe, ki so že objavljeni na spletnem portalu.
43. Mirna rešitev spora
Vsebina 43. člena se v celoti črta.
44. Arbitraža
Vsebina 44. člena se v celoti črta.
DODATKI A, B IN C DODATEK A
1. PODATKI O INVESTICIJI, KI BO PREDMET NADZORA
Predmet del so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela«. Podrobna vsebina projekta, ki je predmet nadzora in svetovanja, je razvidna iz Opisa projekta (Poglavje 3).
Ne glede na spremembe projekta zaradi podrobnejšega proučevanja geoloških, hidroloških, prometnih, geomehanskih in drugih razmer so predmet nadzora in svetovanja vse potrebne ureditve za dosego ciljev – izgradnja pripravljalnih del – Zadrževalnik visokih voda Poljana tako, da bo zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih zahtev v skladu z Gradbenim zakonom in bo mogoče za načrtovane ureditve pridobiti uporabno dovoljenje. Projekt se lahko na podlagi podrobnejšega nadgradi zaradi zagotavlja bistvenih zahtev v skladu z Gradbenim zakonom.
2. OBSEG STORITEV INŽENIRJA
Izvajalec bo v okviru prevzetih nalog opravljal naslednje storitve, ki jih je naročnik razdelil na sklope aktivnosti/faze:
SKLOP AKTIVNOSTI/ FAZA | OPIS INŽENIRSKE STORITVE | |
1. faza PRIPRAVA | 1.1. | Pregled projektne dokumentacije |
1.2 | Sodelovanje v postopku javnega naročanja in ostale aktivnosti v z zvezi z javnimi naročili do pravnomočnosti odločitve za izbiro izvajalca gradnje | |
2. faza IZVEDBA | 2.1 | Uvedba izvajalca gradnje v posel |
2.2. | Nadzor nad gradnjo Svetovanje v skladu z določili FIDIC Delo koordinatorja za varstvo pri delu Druga administrativno tehnična in ostala opravila | |
2.3 | Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje, izdaja Potrdila o izvedbi | |
3. faza DOKONČANJE | 3.1 | Faza zaključka projekta – vpis objektov v potrebne evidence, priprava vsebin za zaključna poročila o realizaciji projekta za potrebe poročanja o porabi sredstev glede na vire financiranja do konca financiranja operacije |
3.2 | Dokončanje vseh pogodbenih obveznosti | |
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji
»Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela« vključujejo vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled projektne dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni
dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge skladno s področnimi predpisi v Republiki Sloveniji, naloge koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu ter druge naloge.
Inženir mora izvajati nadzor objekta opisanega v Opisu projekta izvajati v obsegu in skladno z
▪ veljavno področno zakonodajo v Republiki Sloveniji (Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ter veljavnimi podzakonskimi predpisi),
▪ določili FIDIC Rdeče knjige ter v skladu s spremembami nekaterih določil FIDIC Rdeče knjige, ki se nanašajo na storitve in ravnanje inženirja. Navedene spremembe bodo vključene v pogodbo za izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe),
▪ določili FIDIC Bele knjige,
▪ določili pogodbe,
▪ določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Inženir mora upoštevati pravila in način dela in delovati v skladu z Navodili organa upravljanja za izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter naročnika, če in ko obstajajo. Morebitni tovrstni postopki so zajeti v fiksni ponudbeni ceni za inženirske storitve.
A/ FAZA PRIPRAVE
Pripravljalna faza se nanaša na vse potrebne aktivnosti od podpisa pogodbe z izvajalcem storitve inženirja do zaključka JN za izbor izvajalca za storitve gradnje za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela« (izvajalec gradbene pogodbe).
10 dni pred predvidenim zaključkom sklopa aktivnosti izvajalec naročniku preda poročilo o delu z vsemi prilogami, ki ga naročnik potrdi ali zahteva njegovo dopolnitev in nato potrdi. Faza je zaključena, ko izvajalec naročniku preda predhodno potrjeno poročilo o delu z vsemi prilogami (poročilo o pregledu projektne dokumentacije, terminski plani,… ) in je izdana pravnomočna odločitev naročnika o izboru izvajalca gradnje.
Dela inženirja v sklopu pripravljalne faze obsegajo:
1.1. Pregled projektne dokumentacije
Naročnik je z javnim naročilom JN001754/2020-B01 z dne 16.03.2020 oddal v izdelavo projektno dokumentacijo DGD, PZI in PZR ter pridobitev gradbenega dovoljenja.
Inženir mora v štirinajstih (14) dneh od prejema dokumentacije le to pregledati in izdelati skupno poročilo o pregledu iz katerega mora izhajati ali je izdelana dokumentacija ustrezna in je na podlagi le te mogoče izbrati izvajalca gradnje v skladu z določili javnega naročanja in v nadaljevanju dela tudi izvesti oz. poda pobudo za dopolnitve ali spremembe. Priloga k poročilu morajo biti recenzijska poročila posameznih načrtov, ki naj obsegajo pregled dokumentacije, usklajenost projektnih rešitev z veljavno zakonodajo, pregled pravilnosti rešitev s tehničnega, tehnološkega in ekonomskega vidika.
Recenzijo projektne dokumentacije morajo izvajati pooblaščeni inženirji in člani Inženirske zbornice Slovenije.
1.2. Svetovanje naročniku in sodelovanje na koordinacijah vseh deležnikov pri aktivnostih za pridobitev projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja
1.3. Sodelovanje v postopku javnega naročanja in ostale aktivnosti v z zvezi z javnimi naročili do pravnomočnosti odločitve za izbiro izvajalca gradnje
Inženir sodeluje v postopku javnega naročanja za izbor izvajalca gradnje. Ključne naloge inženirja pri tem so:
▪ sodelovanje pri pripravi tehničnih specifikacij za izvedbo (pregled, dopolnitve in preveritev le teh z veljavno zakonodajo)
▪ sodelovanje pri pripravi projektne naloge (priprava strokovnih podlag za pregled vrst del in ocena obsega dela, pregled in potrditev izhodiščnih cenikov,
▪ sodelovanje pri pripravi terminskega plana gradnje,
▪ sodelovanje z naročnikom v postopku JN (odgovori na vprašanja).
B/ FAZA IZVEDBE
1. STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO
Sklop aktivnosti izvedbe se nanaša na vse potrebne aktivnosti in ukrepe v okviru operacije od začetka gradnje do zaključka gradnje s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.
10 dni pred predvidenim zaključkom skopa izvedbe izvajalec naročniku preda poročilo o delu z vsemi prilogami, ki ga naročnik potrdi ali zahteva njegovo dopolnitev in nato potrdi.
Sklop aktivnosti izvedbe je zaključen, ko izvajalec naročniku preda predhodno potrjeno poročilo o delu z vsemi prilogami (Zapisnik o uvedbi v delo, Obrazci potrditev situacij, …). Vmesna poročila predstavljajo mesečna poročila o delu in zapisniki s koordinacij, na podlagi katerih se izdajo računi. Predhodno potrjevanje mesečnih poročil o delu ni potrebno.
1.1. Splošno
Strokovni nadzor mora biti izvajan v obsegu in v skladu:
▪ z Gradbenim zakonom,
▪ z določili FIDIC in
▪ s terminskim planom gradnje.
Strokovni nadzor je potrebno zagotavljati nad izvedbo vseh del, ki so predmet nadzora, zlasti gradbenih, geomehanskih, strojnih, elektro instalacijskih del in opreme ter geodetskih del.
Naročnik zahteva, da bo vodja nadzora prisoten na gradbišču pri vseh ključnih fazah izvedbo vse od pričetka gradnje do primopredaje objekta naročniku. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti (13. člen GZ).
V času prisotnosti na gradbišču mora Inženir opraviti vse zahtevane aktivnosti, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali so zahtevane v gradbeni zakonodaji.
S strani nadzornikov za posamezno področje je zahtevana obvezna prisotnost v dnevih, ki se izvajajo dela, nad katerimi so zadolženi vršiti nadzor ali jih za izvajanje nadzora angažira vodja nadzora. V času prisotnosti na gradbišču morajo nadzorniki za posamezna področja opraviti
zahtevane aktivnosti, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali so zahtevane v gradbeni zakonodaji.
Strokovno usposobljeni nadzorniki morajo imeti dolžnosti in pooblastila kot izhajajo iz te pogodbe, Gradbenega zakona in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
Inženir bo nadzornikom iz predhodnega odstavka izdal odločbe v skladu z Gradbenim zakonom za konkretna dela, ki jih bo nadzornik opravljal, prav tako za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Inženir sklicuje redne tedenske koordinacijske sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in podajanja navodil Inženirja. Na sestankih je obvezna prisotnost vodje nadzora, vodje gradnje, vodje projekta in delovodje, po potrebi pa tudi prisotnost nadzornikov za posamezno področje. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se potrdi na naslednji seji. Sklepi, sprejeti na koordinacijskih sestankih, so obvezujoči. Inženir mora o terminih sestanka redno obveščati tudi naročnika in mu omogočiti prisotnost na sestankih.
Inženir je naročniku zavezan predložiti tedenska, mesečna in končna poročila, ki vključujejo opis izvedenih del, fotografije, ki izkazujejo napredovanje del in fotografije materiala pred vgradnjo.
Uvedba izvajalca v delo, prijava gradbišča, roki
Inženir mora:
▪ uvesti izvajalca gradnje najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe oziroma skladno s pogodbo o izvedbi gradnje;
▪ vsaj 90 dni pred začetkom del obvestiti (pisno) upravljavce druge gospodarske infrastrukture o začetku gradnje v skladu z določili Zakona o cestah;
▪ posredovati kopije prijave gradbišča ustreznim organom tudi na naslov naročnika;
▪ posredovati kopije dogovora o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču pred pričetkom del na naslov naročnika;
▪ posredovati potrjen programa notranje kontrole kakovosti pred začetkom del na naslov naročnika;
▪ izdelati program preiskav za izvedbo zunanje kontrole kakovosti najkasneje v roku 15 dni od naročila naročnika.
1.2. Nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je izdano gradbeno dovoljenje
Inženir bo ves čas trajanja pogodbe skrbel, da se bodo dela izvajala v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, soglasji/mnenji in gradbenim dovoljenjem ter da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema.
1.3. Varstvo okolja
V sklopu nadzora nad gradnjo inženir izvaja tudi nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov, ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja. Ob tem še zlasti na zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri izvedbi del v skladu s predpisi za ravnaje z odpadki vključno z vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta (mdr.
pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, mesečna in končno poročilo o ravnanju z odpadki,…). Ob koncu gradnje Inženir pregledano in potrjeno poročilo o ravnanju z odpadki posreduje na naslov naročnika (poleg izvoda, ki se oddaja v sklopu dokumentacije za pregled objekta).
1.4. Pregled zavarovanja in označbe gradbišč
Inženir bo pregledal načrt organizacije gradbišč s poudarkom na elaboratu iz varstva pri delu na gradbiščih ter določitvi posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del. V smislu izvajanja del bo potrebno tudi zagotoviti, da bo sklenjen dogovor o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci gradbenih del ter izvedena dokazna proučitev usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih.
Pred začetkom in med izvajanjem gradbenih del bo Inženir sprotno pregledoval in kontroliral celotno zavarovanje gradbišča skupaj z vodjo gradnje, predstavniki soglasodajalcev/mnenjedajalcev in upravljalcev ter naročnikom.
Med zavarovanje gradbišča spada tudi organizacija čuvajske službe in škodno zavarovanje ljudi, del in materialov.
1.5. Nadzor kvalitete izvedenih del
V smislu nadzora kvalitete izvedenih del in prevzemov del je obveznost Inženirja naslednja:
▪ kontrola skladnosti projektnih rešitev z geotehničnimi parametri tal, podanimi v geotehničnem elaboratu in strokovno presojo ustreznosti izbranih rešitev,
▪ kontrola skladnosti geotehničnih razmer na terenu s prognozo po geotehničnem elaboratu in z osvojenimi projektnimi rešitvami,
▪ spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov,
▪ geotehnično svetovanje pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, ki se bo javljala na terenu ob izvajanju zemeljskih del,
▪ izvedba dodatnih kontrolnih meritev na terenu, odvzemov vzorcev in preiskav s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba,
▪ pregled vgrajene armature pred betoniranjem,
▪ spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom betona,
▪ pregled poročil za vse vrste vgrajenih materialov po programu tekoče kontrole kvalitete,
▪ pregled poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti opreme in naprav pred vgraditvijo,
▪ pregled in spremljanje rezultatov tesnostnih in tlačnih preizkušanj kolektorjev, cevovodov in objektov,
▪ pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, pretoki, hrup, …),
▪ pregled končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov,
▪ pregled čiščenja gradbišča po končanih delih v smislu vrnitve v prvotno stanje,
▪ skladnost dobavljene in vgrajene opreme s pogodbeno in projektno dokumentacijo,
▪ kontrolo izvajanja ukrepov v skladu z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.
Pred vgraditvijo materialov, opreme in naprav v objekt mora Inženir dokazno zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, opremo in naprave predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se štejejo vsa poročila in ostala dokazila o ustreznosti in kvaliteti, ki so izdani s strani pooblaščenih institucij v Republiki Sloveniji.
Za prejeto dokumentacijo zagotavljal revizijsko sled, dokumentacijo ustrezno hranil in arhiviral do predaje naročniku.
Prav tako mora Inženir ves čas gradnje sodelovati z naročnikom za izvajanje izredne kontrole izvedenih del ter pri morebitni atestaciji kvalitete vgrajenih materialov na zahtevo Inženirja, naročnika ali njegovega pooblaščenega zastopnika.
1.6. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje
Inženir je zadolžen za nadzor in kontrolo rokov izvajalca gradenj, da bo le-ta v pogodbenem roku izdelal podroben terminski plan izvedbe del, v katerem mora posebej opozoriti na kritične roke izvedbe, jih po predložitvi izvajalca preveriti, po potrebi korigirati in predlagati naročniku v potrditev.
Terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naročnikom, ki ga tudi potrdi.
Inženir tekoče spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in o napredovanju del tedensko obvešča naročnika na koordinacijskih sestankih. Roki se lahko spremenijo le v primeru določenimi v tej pogodbi in v primeru višje sile, ki jo definirajo določila FIDIC
1.7. Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu
Sestavni del izvajanja strokovnega nadzora je tudi ugotavljanje pomanjkljivosti in kontrola odprave le-teh, in sicer:
▪ zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo,
▪ kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo uporabnega dovoljenja,
▪ kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo objekta,
▪ kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacije napak.
Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z odgovornim predstavnikom izvajalca, vodjem gradnje in tekočo kontrolo izvajalca gradbenih del.
Poleg Inženirja ima tudi naročnik možnost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti.
Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikih koordinacijskih sestankov.
V okviru izvajanja nadzora mora biti realizirana odprava ugotovljenih pomanjkljivosti pred primopredajo objekta, tehničnim in kvalitetnim pregledom, pred izdajo uporabnih dovoljenj, pred izdajo potrdil o prevzemu objektov in pred izdajo potrdil o izvedbi projektov.
1.8. Pregled in sodelovanje pri izdelavi projekta izvedenih del
Pri izdelavi projekta izvedenih del (PID) je naloga Inženirja zagotavljati, da se eventuelne spremembe predhodno odobrene s strani Inženirja in naročnika in nato tudi zajete v PID.
Za vse morebitne spremembe bo Inženir poskrbel, da bo izvajalec gradbenih del dokazno vodil dokumentacijo, iz katere bodo sledljivo razvidne vse spremembe projekta.
Inženir izdela poročila o pregledu PID (recenzija projektne dokumentacije), ki naj obsega pregled medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije z izvedenim stanjem s poudarkom na pregledu DZO in geodetskim posnetkom obstoječega stanja ter meritvami in preskusi.
1.9. Organizacija tehničnega in kvalitetnega pregleda objekta
Za izvedbo tehničnega pregleda bo Inženir:
▪ v imenu in za naročnika xxxxxxxx, če je izvajalec pridobil vsa potrebna soglasja soglasodajalcev k uporabnemu dovoljenju,
▪ poskrbel, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled (atesti, certifikati, končna poročila, dnevniki, tabele,…) in izvršil geodetske posnetke vseh objektov in ostalih zgrajenih infrastrukturnih objektov ter naprav,
▪ sodeloval do pridobitve uporabnega dovoljenja vključno z oblikovanjem celotne dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja,
▪ organiziral tehnični pregled za vsak posamezen odsek (funkcionalna celota) ali za celotno investicijo s predložitvijo vse potrebne dokumentacije,
▪ se obvezno udeležil tehničnega pregleda in komisiji tolmačil potek gradnje,
▪ organiziral odpravo ugotovljenih napak ter izvajal nadzor nad odpravo ugotovljenih napak in pomanjkljivosti gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter opreme in organiziral nadzor nad odpravo ugotovljenih napak v času trajanja pogodbe in zagotovil s tem povezano potrebno koordinacijo ter vsa administrativno tehnična strokovna opravila,
▪ organiziral kvalitetni prevzem objekta ob izteku garancijskega roka,
▪ po preteku roka za reklamacijo napak in dejanski odpravi le-teh zagotovil izdajo Xxxxxxxx o izvedbi.
Inženir bo organiziral vse potrebne preglede kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, s projektno dokumentacijo ter s pravili stroke.
1.10. Predaja objekta naročniku
Kot zaključek izvajanja del na objektu bo Inženir organiziral komisijsko primopredajo objekta naročniku in mu predal vso dokumentacijo:
▪ Inženirja: dokazilo o zanesljivosti objekta, gradbeni dnevnik, zapisnike koordinacijskih sestankov in prevzemov glede kvalitete vgrajenih materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev, …,
▪ izvajalca gradbenih del: navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, opreme in naprav, knjiga obračunskih izmer, tabele z vso vpisano dokumentacijo, atesti, končno poročilo,
certifikati, PID, geodetski in video posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne infrastrukture,…,
▪ vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.
Naročniku bodo predloženi tudi vsi potrebni podatki in dokumenti za knjiženje osnovnih sredstev.
2. DELO KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z veljavnim Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
Inženir bo pregledal načrt organizacije gradbišča s poudarkom na elaboratu iz varstva pri delu na gradbišču ter določitvi posebnih nevarnih del (v kolikor obstajajo), ki morajo potekati natančno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del. V smislu izvajanja del bo potrebno zagotoviti, da bo sklenjen dogovor o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci del ter izvedena dokazna proučitev usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih (če le-ta obstajajo).
V fazi priprave in izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:
▪ usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in organizacijskih vidikih, pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno,
▪ usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da tako izvajalci kot delodajalci dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter, da ravnajo po varnostnem načrtu,
▪ naroči Izvajalcu del izdelavo varnostnega načrta,
▪ po potrebi sodeluje pri usklajevanju varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
▪ zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,
▪ preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
▪ zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
3. VSEBINSKI IN FINANČNI NADZOR
3.1. Obveznosti in pooblastila inženirja skladno z določili FIDIC (Pogoji gradbenih pogodb, 1999)
Inženir bo svoje delo opravljal v skladu s Pogoji gradbenih pogodb (FIDIC, 1999), vendar upoštevaje naslednja določila pri tč. 3.1:
3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja
Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:
(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe,
(b) odobril (potrdil) stroške, določene v členu 13,
(c) določil podaljšanje roka po členu 8.4,
(d) odobril spremembe in prilagoditve po členu 13,
(e) določil cene po členu 12.
Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, sme Inženir v primeru, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja, Del ali lastnine (ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi), dati Xxxxxxxxx navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Xxxxxxxxx, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni v zvezi s takšnimi navodili, v skladu s členom 12 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.
3.2. Izvajanje kontrole mesečnih situacij, izdanih s strani izvajalca gradnje, skladno z določili FIDIC (Pogoji gradbenih pogodb)
Izvajalec gradnje izstavlja za opravljena dela mesečne situacije na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer v 4 izvodih. Le-te pošlje Inženirju v pregled in potrditev. Na osnovi finančnega plana, pogodbene vrednosti in dejansko izvršenih del Inženir izvede vsebinsko in računsko kontrolo prejetih situacij in jih, če ustrezajo dejanskemu stanju na gradbišču, potrdi ter posreduje naročniku najkasneje v petih (5) dneh po prejemu situacije s strani izvajalca gradnje. Ta jih preveri in s pomočjo Inženirja pripravi Poročilo o napredku glede na finančne in fizične kazalce za projekt. Potrjene mesečna situacije naročnik skupaj s poročili preda Ministrstvu za okolje in prostor v nadaljnjo obravnavo. Le-ta situacije in poročila pregleda in jih v primeru njihove pravilnosti potrdi, pripravi odredbo za izplačilo ter jih posreduje na Ministrstvo za finance.
3.3. Obračun izvedenih pogodbenih del
Za obračun izvedenih del bo izvajalec gradnje vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, na osnovi katerih bo izvajalec gradnje izstavil mesečno situacijo. Inženir je dolžan vse vpise v gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer redno spremljati in nadzorovati. Potrjevanje situacij in izplačilo poteka po postopku, opisanem v prejšnji točki.
3.4. Pregled in potrditev končnega obračuna
• Pregled končnih situacij in sestava končnega poročila skladno z določili FIDIC
Ko se za dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili na delih izvedeni vsi določeni preizkusi vključujoč preskuse po dokončanju, mora Inženir izvajalcu gradnje potrditi plačilo zadržanega zneska.
V ta namen mora izvajalec gradnje predhodno predložiti bančno garancijo za polovico zadržanega zneska.
Končni obračun del s poravnavo končnih obveznosti se bo vršil skladno s podčleni 14.10.,
14.11. in 14.12. Pogojev gradbenih pogodb za gradbeno inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 (rdeča knjiga).
• Ob zaključku del in izstavitvi končne situacije izdela izvajalec gradnje končno poročilo o
zaključku del. Na podlagi zapisnika o primopredaji ter ob poteku garancijske dobe pa pripravi izvajalec gradnje tudi zaključno poročilo,
• Inženir mora dokument o končni poravnavi in končnega obračuna pregledati in v 14 dneh
naročniku izstaviti Potrdilo o končnem plačilu z navedbo končnega dolžnega zneska in salda
(če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu gradnje ali izvajalec gradnje naročniku.
• Naročnik, posredniški organ, upravni in plačilni organ si pridržujejo pravico, da preko svojih
pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvršijo kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če mislijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna.
3.5. Vpis objektov v vse potrebne evidence
Skladno s 76. členom GZ o evidentiranju objektov in v evidence upravljalca.
3.6. Pregled končnih situacij in sestava končnega poročila skladno z določili FIDIC
Končni obračun del s poravnavo končnih obveznosti se bo vršil skladno s podčleni 14.10.,
14.11. in 14.12. Pogojev gradbenih pogodb za gradbeno inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 (rdeča knjiga).
Izdaja potrdila o končnem plačilu pa se bo vršila na sledeč način:
Inženir mora po prejemu dokumenta o končni poravnavi in končnega obračuna te dokumente pregledati in v 14 dneh naročniku izstaviti Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti navedeno:
a) Končni dolžni znesek in
b) Saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu gradnje ali izvajalec gradnje naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen.
Naročnik, posredniški organ in plačilni organ si pridržujejo pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvršijo kakršnokoli kontrolo oziroma inšpekcijo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če menijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna. V času kontrol je prisotnost Inženirja obvezna (po pozivu naročnika).
C/ FAZA DOKONČANJA
Faza zaključka projekta se nanaša na vse potrebne aktivnosti z vpisom objektov v vse potrebne evidence, pripravo zaključnih poročil in potrdil ter gradiva, potrebnega za poročanje o porabi sredstev za posamezne vire financiranja za izvedbo projekta »»Zadrževalnika visokih voda Poljana - pripravljalna dela«.
10 dni pred predvidenim zaključkom faze izvajalec naročniku preda poročilo o delu z vsemi prilogami, ki ga naročnik potrdi ali zahteva njegovo dopolnitev in nato potrdi. Faza je zaključena, ko izvajalec naročniku preda predhodno potrjeno poročilo o delu z vsemi prilogami za arhiviranje (uporabno dovoljenje, potrdilo o vpisu v uradne evidence, primopredajni zapisnik,...)
DODATNE STORITVE, ki jih Inženir NE opravlja v okviru prevzetih nalog:
1. Nasveti Naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje spora in razlike ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s Projektom ali Deli.
2. Geološko geomehanske raziskave terena.
3. Raziskave onesnaženja na lokaciji.
4. Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI, PID.
5. Pogajanja v zvezi s katerokoli pogodbo sklenjeno izven predmeta tega javnega naročila.
DODATEK B
1. Oprema in objekti naročnika, ki bodo izvajalcu storitve na voljo
Naročnik Inženirju ne zagotavlja opreme in objektov! Naročnik zahteva, da si Inženir za izvedbo storitev sam zagotovi opremo in objekte oz. prostore primerne za hranjenje dokumentacijo in redne koordinacije za celoten čas izvedbe storitev od uvedbe v delo do izdaje potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje.
Inženir mora zagotoviti, da bo v bližini gradbišča ves čas na voljo celotna dokumentacija, ki je predmet nadzora oz. druga dokumentacija, je vezana na izvedbo storitev. Prostor mora biti pod nadzorom, zaprt s ključavnico tako, da bo onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Prostor ne sme biti v souporabi z izvajalcem ali drugimi oz. je lahko v souporabi le z izrecnim dovoljenjem naročnika za potrebe Inženirja za druge projekte pri operaciji Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza.
Inženir mora zagotoviti opremljen prostor v katerem bo mogoče izvajati redne tedenske in druge koordinacije z naročnikom in ostalimi udeleženci gradnje (sejno sobo). Prostor mora biti primeren za koordinacije z minimalno 8 osebami.
V kolikor prostor za koordinacijo (sejna soba) izpolnjuje tudi pogoje za pisarniški prostor (nadzor,..), je lahko sejna soba hkrati tudi prostor za hrambo dokumentacije. Inženir mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo, čiščenje in vzdrževanje prostora do zaključka del ali tako dolgo, dokler to zahteva Naročnik. Prostor Inženir lahko uporablja kot pisarno.
Inženir mora priskrbeti in vzdrževati tudi stranišče na splakovanje in umivalnik za umivanje rok.
Celoten prostor mora biti učinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru morata biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, inštalirani še dve vtičnici. V zimskih mesecih mora biti ogrevanje zadostno za vzdrževanje temperature 20˚C. Prostor mora biti opremljen z ustrezno notranjo opremo in sicer:
▪ eno pisalno xxxx s predali za zaklepanje,
▪ enim vrtljivim pisarniškim stolom,
▪ eno stensko magnetno tablo dimenzij 3,0 m x 1,5 m z magnetki za pritrjevanje papirja,
▪ obešalniki za plašče,
▪ eno kovinsko omaro z zaklepanjem, dimenzij 2,0 m x 0,9 m x 0,45 m s policami,
▪ osmimi pisarniškimi stoli in
▪ konferenčno mizo (samostojno ali sestavljeno) širine vsaj 1,00 m in primerne dolžine, da lahko ob njej sedi vsaj 8 oseb.
Inženir mora zagotoviti prostor v občini Prevalje, na lokaciji kjer je omogočeno parkiranje v neposredni bližini za vsaj 3 avtomobile.
DODATEK C
1. Pogoji plačila
Inženir se obvezuje, da bo dela po tej pogodbi evidentiral dnevno, poročila o izvedenih aktivnostih pa naročniku dostavljal vsak mesec.
Dinamika plačevanja bo sledila napredku izvedbe pogodbenih faz, tako da bo naročnik za posamezno vrsto del plačal sledeči delež pogodbene vrednosti:
SKLOP AKTIVNOSTI | OPIS INŽENIRSKE STORITVE | DELEŽ % | |
1. PRIPRAVA | 1.1. | Pregled projektne dokumentacije | 2% |
1.2 | Sodelovanje v postopku javnega naročanja in ostale aktivnosti v z zvezi z javnimi naročili do pravnomočnosti odločitve za izbiro izvajalca gradnje | 1% | |
2. IZVEDBA | 2.1 | Uvedba izvajalca gradnje v posel | 1% |
2.2. | Nadzor nad gradnjo Svetovanje v skladu z določili FIDIC Delo koordinatorja za varstvo pri delu Druga administrativno tehnična in ostala opravila | 80% | |
2.3 | Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje, izdaja Potrdila o izvedbi | 10% | |
3. DOKONČANJE | 3.1 | Faza zaključka projekta – vpis objektov v potrebne evidence, priprava vsebin za zaključna poročila o realizaciji projekta za potrebe poročanja o porabi sredstev glede na vire financiranja do konca financiranja operacije | 3% |
3.2 | Dokončanje vseh pogodbenih obveznosti | 3% | |
SKUPAJ: | 100% | ||
Račun za 0.xx 3. fazo se izstavi po potrditvi poročila ob zaključku konkretne pogodbene faze. Račun za 2.1 fazo s izstavi po Xxxxxx izvajalca v delo.
Opravljena dela za 2.2 fazo bo Inženir obračunal z izstavitvijo računa, ki ga bo posredoval Naročniku v potrditev do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec skladno z napredovanjem aktivnosti pri gradbeni pogodbi do skupne vrednosti 80% pogodbene vrednosti.
Vrednost računa se določi na podlagi naslednje formule:
Pogodbena vrednost te pogodbe (pogodba Inženirja) x skupna vrednost mesečnih situacij izvajalca gradnje / skupna pogodbena vrednost gradnje
V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naročnik in inženir za izračun zneska upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen če se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače.
Račun za 2.3 fazo se izstavi po izdaji Potrdila o Izvedbi in predaji objektov v upravljanje in vzdrževanje.
Račun se izstavi skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun).
Iz izstavljenega računa mora biti razvidno:
- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo;
- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;
- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV;
- naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev računa.
Pri izstavitvi računa se mora Inženir sklicevati na številko pogodbe.
Priloga vsakega računa mora biti tudi Obračunski list v obliki in vsebini, kot jo opredeli naročnik ob uvedbi v delo..
Inženir mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:
- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.
V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.
Naročnik bo račun pregledal in potrdil obračun v roku 20 dni od prejema. Če naročnik ne pregleda in ne potrdi obračuna v roku 20 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s potekom tega roka.
Naročnik mora račun potrditi in nesporni del plačati na transakcijski račun izvajalca 30. dan po prejemu računa
V primerih spornih računov, si naročnik pridržuje pravico zadržati sporni znesek sporno opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega računa, v katerem bodo sporno opravljena dela sanirana oziroma opravljena.
Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun Xxxxxxxxx, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.
V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine ponudnikov, bodo mesečni računi in končni račun podpisan s strani vodilnega partnerja.
Inženir se obvezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil potrjene račune podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo. Pred plačilom končnega računa pa tudi izjavo podizvajalcev o plačilu celotnega pogodbenega zneska.
Inženir s podpisom pogodbe pooblašča Naročnika, da le-ta na podlagi s strani Inženirja potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki so predložili zahtevo za neposredno plačilo.
Naročnik je dolžan namesto Inženirja poravnati Podizvajalčevo terjatev do Inženirja, za kar Podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.
2. Način plačila
Izvršena dela bo Naročnik Xxxxxxxxx in Podizvajalcu plačeval na podlagi izstavljenih računov. Mesečne situacije morajo slediti in biti sorazmerne z napredovanjem gradbenih del, nad katerimi je nadzor predmet storitev Inženirja in nadzornika po tej pogodbi.
Kadar je kot najugodnejša Ponudba izbrana ponudba Ponudba skupine ponudnikov, bodo plačila izvedena na transakcijski račun vodilnega partnerja, ki je naročnik Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da Xxxxxxxx pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Inženir pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Inženirja do Naročnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane.
Pogodbeni stranki se strinjata, da se Inženir odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
Naročnik bo račune poravnal na transakcijski račun Inženirja
št.……………………………………………………….odprtega pri…………..
oz. na transakcijske račune podizvajalcev kot so navedeni v 12. členu pogodbe.
3. Spremembe cene
Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.
4. Obdavčitev
Davek na dodano vrednost (DDV) se obračunava in plačuje po stopnji 22 %.
V ponudbeno oz. pogodbeno ceno so vključeni vsi stroški vključno s potnimi stroški in davki.
5. Pogodbena kazen
Če Inženir po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če Inženir o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) promilov dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 (deset) odstotkov pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.
Če Inženir po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da Inženir svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10 (deset) odstotkov pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Inženir je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroške.
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Vzorca pogodbe za storitve, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.
Podpis:
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)