OBČINA BOVEC

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

Številka: JN4313-02/2014

Številka javnega naročila na Portalu javnih naročil: NMV2688/2014

Datum: 24. 7. 2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila male vrednosti

- gradnje

Predmet javnega naročila:

»Sanacija podora vlake v ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil RS ter na Portalu Občine Bovec (xxx.xxxxxx.xxxxx.xx)

Bovec, julij 2014

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

Številka: JN 4313-02/2014-RD

Datum: Bovec, 24. 7. 2014

VSEBINA

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ZJN-2-UPB5 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2).

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 4

B.1 SPLOŠNA NAVODILA 5

B.2 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 8

B.2.1 OSNOVNA SPOSOBNOST 8

B.2.2 POKLICNA SPOSOBNOST 10

B.2.3 EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI 10

B.2.4 TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI 11

B.3 MERILO ZA IZBOR 14

B.4 FINANČNA ZAVAROVANJA 15

B.5 SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI 15

B.6 SPREMEMBA IN UMIK PONUDB 17

B.7 PRILOGE K NAVODILOM PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 19

C. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 23

C.1 OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 23

C.2 FINANČNA ZAVAROVANJA 48

C.3 VZOREC POGODBE 53

D. POPISI DEL 63

E. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 64

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

Številka: JN 4313-02/2014-RD

Datum: Bovec, 24. 7. 2014

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila:

»Sanacija podora vlake v ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS. št. 12/2013 ZJN-2-UPB5 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi Sklepa o pričetku oddaje javnega naročila št. 4313-02/2014-1 z dne 24. 7. 2014 je bilo na Portalu javnih naročil dne 24. 7. 2014 pod številko objave NMV2688/2014 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti (v nadaljevanju: javni razpis) v skladu s 30. a členom ZJN-2.

Občina Bovec vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega javnega razpisa.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do četrtka, 7. 8. 2014 do vključno 10.00 ure v sprejemno pisarno Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec.

Kontaktna oseba naročnika je xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, višja svetovalka, telefonska številka 05 3841 912, elektronski naslov: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx .

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 7. 8. 2014, ob 11.00 uri na sedežu naročnika, Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v sejni sobi, pritličje.

Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja.

S spoštovanjem!

Župan Občine Bovec

Xxxxxx Xxxxxxxxx, l.r.

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

Številka: JN 4313-02/2014-RD

Datum: Bovec, 24. 7. 2014

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDE

ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2 UPB5 in 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2).

PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, ZJN-2 UPB5, 19/14; v nadaljevanju ZJN-2)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2011, 60/2011; ZTP-D, 63/2013),
Zakon o javnih financah-uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS št. 11/2011; ZJF-UPB4, 110/11-ZDIU12),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-XXXXX0000, 61/08, 99/09-ZIPRS1011),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05; ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/00-xxx.XX, 120/00-xxx.XX, 126/07, 108/09, 61/10; ZRud-1, 76/10; ZRud-1A, 20/00-xxx.XX; v nadaljevanju ZGO-1)
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB)
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04 in 62/04, 34/2008),
Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08),
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Urad list RS, št. 34/08),
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05),
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06),
Obligacijski zakonik-uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS št. 97/07; OZ-UPB1)
Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 64/01, 126/2007-ZFPPIPP),

drugi zakonski ali podzakonski akti, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo in ostala veljavna zakonodaja.

B. 1 Splošna navodila

I. člen

Na Portalu javnih naročil, dne 24. 7. 2014, pod številko objave NMV2688/2014, je bil objavljen javni razpis po postopku naročila male vrednosti. Predmet javnega razpisa je:

»Sanacija podora vlake v ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«

Tehnična rešitev:

ob robu struge Soče se na celotnem območju podora vlake izdela palisada horizontalno povezanih vertikalnih borovih pilotov do višine 1,8 m nad terenom, za katere se založi do višine pilotov skallne samice, nad tem pa izdela iz enakih skal še kamnomet z naklonom do 1 : 2,5; skupna višina podporne konstrukcije je do 3,2 m nad koto terena, kjer se zabijajo piloti, vezni členi se namestijo v zaledju, obvezno se zagotovi ugreznjene vijake na vodni strani

Izvedbena dela obsegajo:

zemeljska dela (izkop in odstranitev panjev, bagrski izkop in lokalno deponiranje glinastih frakcij melišča, bagrski izkop z vgradnjo v nasip, bagrski izkop (pikiranje) z vgradnjo v nasip, planiranje planuma sp. ustroja s prečnim naklonom, strojno škarpiranje brežin izven objektov, izkop, premik, razgrinjanje vgradljivih frakcij melišča za podporne objekte)
zgornji ustroj (dobava in vgradnja gramoza, profiliranja vozišča, valjanje vozišča)
odvodnjavanje in objekti (borova palisada - dobava in vgradnja, oporni kamnometi, podporni kamnometi skal za palisado, kamnite pete nas. dela cestišča na strminah)
ostala dela (posek trase s spravilom in čiščenjem vej, obsek motečega grmovja, strojno čiščenje poti, ročno popravilo suhozidov, izdelava in odstranitev začasnega prehoda prejo Soče, zavarovanje profilov)

Celoten projekt se bo izvajal na osnovi PZR projekta:

Sanacija podora vlake v ODD144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje, projekt št. 14051, julij 2014, ki ga je izdelalo podjetje GPM Xxxxxx Xxxxx s.p., Xxxxxxxxxxxx 3, 1370 Logatec.

Popisi del – poglavje D kot tudi tehnične specifikacije PZR – poglavje E so sestavni del te razpisne dokumentacije in so dosegljivi na spletni strani Občine Bovec xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx

Predviden rok izvedbe del:

rok pričetka del: takoj po podpisu pogodbe oz. uvedbi v delo,
rok končanja del: 30. 9. 2014.

Okvirni terminski plan izvedbe z natančnim opisom posameznih faz je Priloga 1 k tem Navodilom.

II. člen

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

III. člen

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3) / v primeru skupne ponudbe (OBR-3a);
Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4);
Dokazilo ali lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. odstavka IX. člena Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe,
Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-5);
Izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov (OBR-6);
Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila;
Izjavo o referencah (OBR-7);
Potrdilo (OBR-7a);
Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-8);
Fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje;
V primeru, da odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku, ponudnik predloži fotokopijo dokazila o pogodbenem razmerju;
Potrdilo odgovornega vodje del (OBR-8a);
Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9);
Lastni seznam tehnične opreme;
Izjavo o ravnanju z odpadki (OBR-10);
Izjavo o izvajanju del (OBR-11);
Pooblastilo (OBR-12);
Seznam podizvajalcev (od OBR-13);
Podatki o podizvajalcu (OBR-14);
Izjava o predložitvi menice (OBR-15);
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice (OBR-15a);
Izjava o garanciji (OBR-16);

Parafiran vzorec pogodbe (OBR-17);
Popise del iz poglavja D v fizični obliki;
Kalkulativni elementi.

Resničnost in verodostojnost ponudb

V ponudbi navedene informacije morajo obvezno odražati dejansko stanje in ne smejo biti zavajajoče, sicer bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.

Dejanja v času pred podpisom pogodbe

V času razpisa ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

IV. člen

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Bovec xxx.xxxxxx.xxxxx.xx .

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobil preko Portala javnih naročil v roku iz V. člena teh navodil. Odgovori bodo posredovani preko Portala javnih naročil.

V. člen

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo tri dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje tri dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.

VI. člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

Občina Bovec

Trg golobarskih žrtev 8

5230 Bovec

Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je kot Priloga 2 priloženo k tem Navodilom.

Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

VII. člen

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh del v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

VIII. člen

Odpiranje ponudb bo potekalo javno, in sicer v četrtek, 7. 8. 2014, ob 11. uri na sedežu naročnika, Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v sejni sobi, pritličje.

Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izkazati; komisij morajo izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

IX. člen

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost

Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.-43. člen ZJN-2)

Dokazila in pisne izjave priložijo vsi udeleženi v ponudbi (x.x. xxxxxxxx, morebitni ponudniki v skupnem nastopu in podizvajalci za točko o plačilu zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več).

Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo.

1. Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila in ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.(OBR-4).

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo priložiti ustrezno dokazilo, v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali dejavnost, o vpisu v register dejavnosti. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

2. Xxxxxxxx, da ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše izjavo (OBR-4), dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu s 1. odstavkom 42. člena ZJN-2, da ni bil kaznovan. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso storili. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

3. Potrdilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (OBR-4), dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 4. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

4. Potrdilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (OBR-4), podizvajalec pa izjavo (OBR-11) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 3. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

5. Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (OBR-4) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu 4. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

6. Xxxxxxxx, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

7. Potrdilo, da ponudniku ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

8. Potrdilo, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali da zahtevanih informacij ni zagotovil.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (OBR-4) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik v skladu s 8. odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami, kot so definirane v tem členu.

9. Potrdilo, da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše izjavo (OBR-4) – dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in v skladu z 2. odstavka 42. člena ZJN-2. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Poklicna sposobnost

10. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

11. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

Ekonomske in finančne sposobnosti

12. Ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti oz. da ni imel blokiranega(-ih) poslovnega računa(-ov) v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu.

Dokazilo: potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti potrdilo, da ni imel blokiranega(-ih) poslovnega računa(-ov) v zadnjih šestih (6) mesecih. Potrdilo ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za oddajo ponudb.

13. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.

Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih. (OBR-5)

Tehnične in kadrovske sposobnosti

14. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.

Dokazilo: izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov in priloga: Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. (OBR-6)

15. Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal istovrstna dela sanacije plazov na najmanj enem objektu. Ponudnik predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati v višini najmanj 40.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za objekt oz. posamezno sanacijo plazov.

Dokazilo: izjava ponudnika o referencah in priloga Potrdilo. (OBR-7) in (OBR-7a)

16. Ponudnik mora imeti zaposlenega najmanj enega vodjo del, ki ima ustrezne reference (vodenje vsaj enega objekta, kjer se je izvajala sanacija plazov) v zadnjih treh (3) letih v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za objekt in da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov). V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku, mora z navedeno osebo imeti sklenjeno pogodbeno razmerje, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del.

Dokazilo: izjava o referencah odgovornega vodje del, Potrdilo, fotokopija potrdila o izobrazbi in fotokopija pogodbe v primeru pogodbene zaposlitve. (OBR-8) in (OBR-8a)

17. Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

18. Ponudnik mora imeti na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov in priloga: Lastni seznam tehnične opreme. (OBR-9)

19. Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06).

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

20. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti o zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l .RS, št. 3/02, 57/03 in 83/05).

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

21. Ponudnik mora, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe, skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1.

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

22. Ponudnik mora pred pričetkom del na svoje stroške označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/08), pri čemer mora dodati obvezno besedilo o sofinanciranju EU, natančna navodila o dodatnem besedilu mu posreduje naročnik.

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

23. Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-10)

24. Ponudnik zagotovi, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču.

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-10)

25. Ponudnik zagotavlja organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-10)

26. Ponudnik mora vsaj 40 % vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.

Dokazilo: izjava o izvajanju del. (OBR-11)

27. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Dokazilo: pooblastilo. (OBR-12)

28. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev, s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom.

Dokazilo: seznam podizvajalcev. (od (OBR-13)

29. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcih« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.

Dokazilo: podatki o podizvajalcu. (OBR-14)

Naročnik lahko zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno).

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku po 109.a členu ZJN-2.

X. člen

Ponudniki morajo izjave in popise del predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Vsi dokumenti so lahko predloženi kot fotokopija originala.

XI. člen

Ponudnik, ki v ponudbi nastopa samostojno, predloži obrazec Ponudba (OBR-3), v katerem vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, posebej prikaže DDV in nato ponudbeno ceno (v EUR z DDV). Nadalje ponudnik ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu.

Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-3a).

V primeru skupne ponudbe vodilni partner v skupni ponudbi predloži obrazec Ponudba (OBR-3a), v katerem vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, posebej prikaže DDV in nato ponudbeno ceno (v EUR z DDV). Nadalje ponudnik ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu (vodilnem partnerju) in navede polni naziv, področje dela in % udeležbe ostalih partnerjev v skupni ponudbi. Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-3).

XII. člen

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v III. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Tabela za ugotavljanje popolnosti ponudbe je Priloga 3 k tem Navodilom in jih ponudnik ne izpolnjuje, ampak so namenjeni naročniku za pregled popolnosti najugodnejše ponudbe.

Merilo za izbor

XIII. člen

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena v EUR z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da postopek javnega razpisa ustavi, če bodo ponudbe presegale višino zagotovljenih sredstev.

XIV. člen

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.

Cena je za čas izvedbe gradnje fiksna po enoti mere.

Ponudbena cena je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »obračuna del na podlagi podpisanih stvarno izvršenih količin v gradbeni knjigi izvajalca s strani nadzora ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen na enoto izdelka iz pogodbenega predračuna del«, cene na enoto so fiksne do predaje del naročniku, v njih so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbene cene, ki bodo vpisane v naročnikov obrazec Ponudba (OBR-3) ali (OBR-3a).

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke iz popisa del. Za postavke, ki jih ponudnik ne izpolni, se šteje, da so njihovi stroški za izvedbo zajeti v drugih postavkah ponudbenega predračuna. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti tudi popise del iz poglavja D v fizični obliki in zapisane na CD-rom ali USB ključ ter kalkulativne elemente za obračun po enoti mere.

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena v EUR z DDV.

Finančna zavarovanja

XV. člen

Ponudnik mora predložiti:

1. Izjavo o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-15) in Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice, ki mora biti vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu (OBR-15a) iz razpisne dokumentacije.

2. Izjavo o garanciji, za dobro in kvalitetno izvedbo del …… mesečno garancijo (pogoj: najmanj 24 mesecev), vse reklamacije rešuje na lastne stroške.

Garancija stopi v veljavo z dnem zaključka pogodbenih obveznosti, kar predstavlja uspešno opravljen pregled, opravljen končni obračun in izdano potrdilo o prevzemu.

Izjava o izdaji garancije mora biti vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu (OBR-16) iz razpisne dokumentacije.

Splošni in posebni pogoji

XVI. člen

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVII. člen

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz IX. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

XVIII. člen

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudniki morajo izpolnjene popise del iz poglavja D priložiti v fizični obliki. Vsebina predloženih popisov (v ponudbi) mora biti skladna s popisi iz razpisne dokumentacije.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik mora izpolniti vse priložene obrazce navedene v III. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

XIX. člen

Ponudba mora veljati minimalno do 30. 9. 2014.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

XX. člen

Oblika ponudbe

Ponudba mora biti podana na razpisnih obrazcih (OBR) iz razpisne dokumentacije ali po vsebini

in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Vsi razpisni obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani pooblaščene osebe

ponudnika, banke in/ali drugih.

Razpisni obrazci se zložijo po zaporedju.

Ponudnik predloži popolno ponudbo v zapečateni ali zaprti kuverti tako, da je na odpiranju

možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana.

XXI. člen

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe parafirati na vseh straneh in jo na zadnji strani tudi žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

Obvezna sestavina pogodbe so:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

XXI. člen

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

B. 6 Sprememba in umiki ponudb

XXII. člen

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

XXIII. člen

Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili VII. točke Navodil. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

XXIV. člen

Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb.

Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.

XXV. člen

Pouk o pravnem sredstvu:

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 in 63/13; v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže,da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi revizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-______14.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih (8) dneh od objave o javnem naročilu ali obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Pripravila:

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, l.r.

višja svetovalka

Žig

ŽUPAN OBČINE BOVEC

Xxxxxx Xxxxxxxxx, l.r.

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

Št.: JN 4313-02/2014-RD

Datum: 24. 7. 2014

B.7 Priloge k Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe

PRILOGA 1

GANTOGRAM OKVIRNEGA TERMINSKEGA PLANA IZVEDBE

	LETO 2014
AKTIVNOSTI	J	A	S	O	N	D
objava razpisa na Portalu JN
Predložitev ponudb
Pregled ponudb in izbira izvajalca/-ev
Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika
Podpis pogodbe
Sanacija podora vlake
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku

PRILOGA 2

POŠILJATELJ:

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8

5230 Bovec

Označi:

P onudba

S prememba

U mik

Oznaka javnega razpisa: 4313-02/2014-RD

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«

Za javni razpis za:

»Sanacija podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«

(izpolni naročnik)

Datum in ura prispetja:

Xxxxx prispetja:

Podpis prevzemnika:

PRILOGA 3

TABELA ZA UGOTAVLJANJE POPOLNOSTI PONUDBE po JN št. 4313-02/2014: »Sanacija podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«

Osnovna, poklicna, ekonomska in finančna sposobnost ponudnika in / ali partner(-jev) v skupni ponudbi

		Ustreza / ne ustreza
Zap. št.	Obrazec	Samostojni ponudnik / Vodilni partner v skupni ponudbi		Partner(-ji) v skupni ponudbi
Zap. št.	Obrazec	DA	NE	DA	NE
1	Obrazec Ponudba (OBR-3) / Obrazec Skupna ponudba (OBR-3a)
2	Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
3	Dokazilo ali lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev 1. in 2. odstavka IX. člena Navodil
4	Potrdila bank, kjer ima naročnik TRR račun
5	Izjava o plačilnih pogojih (OBR-5)

Tehnične in kadrovske sposobnosti

Zap. št.	Obrazec	Ustreza / ne ustreza
Zap. št.	Obrazec	DA	NE
8	Izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov (OBR-6)
9	Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila
10	Izjava o referencah (OBR-7)
11	Potrdilo (OBR-7a)
Zap. št.	Obrazec	Ustreza / ne ustreza
Zap. št.	Obrazec	DA	NE
12	Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR-8)
13	Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje
14	V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik predloži fotokopijo dokazila o pogodbenem razmerju
15	Potrdilo (OBR-8a)
16	Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9)
17	Lastni seznam tehnične opreme
18	Izjava o ravnanju z odpadki (OBR-10)
19	Izjava o izvajanju del (OBR-11)
20	Pooblastilo (OBR-12)
21	Seznam podizvajalcev (OBR-13)
22	Podatki o podizvajalcu (OBR-14)
24	Izjava o predložitvi menice (OBR-15)
25	Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice (OBR-15a)
26	Izjavo o garanciji (OBR-16)
27	Parafiran vzorec pogodbe (OBR-17)
29	Popisi del v fizični obliki
30	Kalkulativni elementi

OBČINA BOVEC

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNI RAZPIS:

»Sanacija podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«

C.1 Obrazci za pripravo ponudbe

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-3 ____________________________

P O N U D B A št. ________________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24. 7. 2014 pod številko objave NMV2688/2014, predmet »Sanacija podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnik vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, DDV in ponudbeno ceno v EUR z DDV. Ponudbena cena je fiksna na enoto mere.

ponudbena cena (brez DDV):		EUR
popust:		EUR
ponudbena cena (skupaj s popustom):		EUR
DDV:		EUR
ponudbena cena (skupaj z DDV in popustom):		EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške, rabate, popuste in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Podatki o gospodarskem subjektu

Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Ponudba velja do ____________________________.

Datum:___________

xxx	xxxxxxxx

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Vodilni partner v skupni ponudbi:

____________________________ OBR-3a

____________________________

P O N U D B A št. ________________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24. 7. 2014, pod številko objave NMV2688/2014, predmet »Sanacija podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnik vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, DDV in ponudbeno ceno v EUR z DDV. Ponudbena cena je fiksna na enoto mere.

ponudbena cena (brez DDV):		EUR
popust:		EUR
ponudbena cena (skupaj s popustom):		EUR
DDV:		EUR
ponudbena cena (skupaj z DDV in popustom):		EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške, rabate, popuste in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Ponudba velja do ____________________________.

Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi:

	Polni naziv	Področje dela	% udeležbe
Vodilni partner v skupni ponudbi
Partner v skupni ponudbi
Partner v skupni ponudbi
Partner v skupni ponudbi
			100 %

Datum:___________

xxx	xxxxxxxx

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-4
____________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz IX. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ter da izpolnjujemo pogoje za izvedbo javnega naročila,

imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije,

mi kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

nismo v stečajnem postopku ali proti nam ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več,

nismo v postopku prisilne poravnave ali proti nam ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. in 49. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11), v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,

da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2.

Obenem izjavljamo, da:

naročnik sam lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Obvezna priloga ponudnikov:

dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz te izjave

ali

lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES

izpostava _______________številka__________________ .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

(Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu

ali

lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

S podpisom te izjave tudi s polno odgovornostjo izjavljamo:

	da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
	da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

	da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;
	da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;
	da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;
	da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;
	da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu;
	da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;
	da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
	da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZintPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-5
____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

da nudimo 30 dnevni plačilni rok za posamezno situacijo, ki začne teči po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in uradno predložene naročniku na njegovem sedežu.

Datum:___________

xxx	xxxxxxxx

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-6
____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O

POVPREČNEM LETNEM OBSEGU RAZPOLOŽLJIVE DELOVNE SILE IN ŠTEVILU OSEB, ODGOVORNIH ZA VODENJE PROJEKTOV

Izjavljamo, da imamo na razpolago naslednje število oseb, odgovornih za vodenje projektov ___________________ .

V letu 2013 smo imeli okvirno naslednje število delavcev _____________ .

*Priloga: Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri

izvedbi naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:___________

xxx	xxxxxxxx

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-7
____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih sami ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajali sanacijo plazov na najmanj enem objektu v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR (brez DDV).

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH: ___________________________________

Zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe	Xxxx realizacije	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV
1.
2.
3.
4.
5.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo. (OBR-8a)

Datum:___________

xxx	xxxxxxxx

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

OBR-7a

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) ______________________________________________

(naslov) ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ______________________________________________

(naslov) ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje ____________________________________________

______________________________________________________________________

Kraj opravljanja gradenj _________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________ v EUR brez DDV

v obdobju od _______________ do _________________ .

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:___________

Žig	Izdajatelj potrdila

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-8
____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Odgovorni vodja del bo _____________________________________________________ ,

(ime in priimek)

ki ima naslednjo izobrazbo _____________________________________________________

ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.

Odgovorni vodja del je v zadnjih treh (3) letih vodil sanacijo naslednjih plazov/podorov v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR (brez DDV):

Zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe iz vrsta objekta	Leto realizacije	Vrednost pogodbe EUR brez DDV
1.
2.
3.
4.
5.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo. (OBR-8a)

** Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.

V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik predloži fotokopijo dokazila o pogodbenem razmerju.

Fotokopijo dokazila o vpisu v imenik pri IZS (lahko tudi on-line natisnjen izpis).

Datum:___________

xxx	xxxxxxxx

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

OBR-8a

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) ______________________________________________

(naslov) ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je odgovorni vodja del

(ime in priimek) ______________________________________________

(naziv) ______________________________________________

za nas izvajal naslednja dela ____________________________________________

______________________________________________________________________

Kraj opravljanja gradenj _________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________ v EUR brez DDV

v obdobju od _______________ do _________________ .

(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:___________

Žig	Izdajatelj potrdila

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-9
____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O STROKOVNOSTI,

PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo,

da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;
da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06);
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 57/03, 83/05);
da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe sklenili pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1;
da bomo pred pričetkom del namestili gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/08).

* Priloga: Lastni seznam tehnične opreme.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-10
____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O RAVNANJU Z ODPADKI

Izjavljamo,

da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);
da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču;
da zagotavljamo organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-11
____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O IZVAJANJU DEL

Izjavljamo,

da bomo dela izvajali v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

da bomo vsaj 40% vseh del izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-12
____________________________

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-13) »Seznam podizvajalcev« in zanje priložili podatke (OBR-14).

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-13
____________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom za »Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________________________________________________ .

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)

(navesti del izvedbe)

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Opombi:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Podizvajalec: ____________________________ OBR-14
____________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca

Sedež

Matična številka

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

Številka TRR

Telefonska številka in številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec

________________________ EUR brez DDV

________________________ EUR DDV-ja

________________________ EUR z DDV

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%.

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika

___________________________________________________________________________

izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

IZJAVA PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

Izjavljamo:

da na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

Finančna zavarovanja

OBČINA BOVEC

OBR-15

Ponudnik: ____________________________
____________________________

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo kot najugodnejši ponudnik za naročilo, katerega predmet je »Sanacija podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 8 dni po podpisu pogodbe naročniku predložili podpisano, žigosano in neizpolnjeno bianco menico.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

OBR-15a

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice

Izdajatelj menice:

(polni naziv in sedež izvajalca

ter oseba, ki ga zastopa)

_____________________________________________

____________________________________________

ID št. za DDV: ____________________

ki ga zastopa

____________________________________________

Koordinator

(upnik): OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

ki ga zastopa župan Xxxxxx Xxxxxxxxx,

matična številka: 5881498000 identifikacijska številka za DDV: SI36828866

Med Občino Bovec (v nadaljevanju: upnik) in izvajalcem __________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bila na podlagi razpisne dokumentacije št. 4313-02/2014-RD sklenjena Pogodba št. 4313-02/2014-pog.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi, v višini 25 % končne ponudbene vrednosti brez DDV, izroči upniku bianco podpisano menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

__________________________________________________________________________

_{(ime
in priimek ter funkcija) (podpis zakonitega zastopnika)}

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v primeru neizpolnitve vseh obveznosti določenih v osnovni pogodbi, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menico, predloženo na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menica vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 25 % končne ponudbene vrednosti brez DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 25 % končne ponudbene vrednosti brez DDV.

Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izvajalca in izdajatelja menice iz zgoraj navedene pogodbe vrnil neuporabljeno menico z menično izjavo.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana ter neizpolnjena bianco menica

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika:

OBČINA BOVEC

Ponudnik: ____________________________ OBR-16
____________________________

IZJAVA O GARANCIJI

IZJAVLJAMO,

da ponujamo za dobro in kvalitetno izvedbo del …… mesečno garancijo (pogoj: najmanj 24 mesecev), vse reklamacije rešujemo na lastne stroške.

Garancija stopi v veljavo z dnem zaključka pogodbenih obveznosti kar predstavlja uspešno opravljen pregled, opravljen končni obračun in izdano potrdilo o prevzemu.

Datum:___________

Žig	ponudnik

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

OBČINA BOVEC

C.3 Vzorec pogodbe

OBR-17

VZOREC

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8

5230 Bovec

ki jo zastopa župan Xxxxxx Xxxxxxxxx, univ. dipl. zg. in soc.

(v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: 5881498

identifikacijska številka za DDV: SI36828866

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]

(v nadaljevanju: izvajalec)

matična številka: [številka]

identifikacijska številka za DDV: SI[številka]

bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]

sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO št. 4313 - 02 /2014-pog

	PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 1. člen

	Predmet pogodbe je »Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 7. 2014 pod številko objave NMV2688/2014). Pogodbeno dogovorjena dela obsega vsa dela po predračunu (številka).
	Ta pogodba velja do zaključka del.
	OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 2. člen

2.1.	Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

2.2.	Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:
	projektno tehnično dokumentacijo, ustrezna dovoljenja, popis del oz. specifikacijo potrebnih del.
	Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

2.3.	Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po končanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala.

2.4.	Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča.

	Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled.
2.5.	Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino.

2.6.	Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov.

2.7.	Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

2.8.	Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija ponudnika.

	Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu.

	ROKI IZVEDBE DEL 3. člen

3.1.	Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v roku [rok izvedbe del]. Predvideni rok pričetka del je [datum pričetka del]. Predvideni rok končanja je [datum končanja del].

3.2.	Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku [število] dni od podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe.

3.3.	Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije, zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

3.4	Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

	MATERIAL IN DELOVNA SILA 4. člen

4.1 4.2 4.3 4.4	Izvajalec je dolžan vsaj 40 % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delavnem razmerju in s svojim materialom. Izvajalec lahko zamenja podizvajalce s katerimi je kandidiral na javni razpis, samo ob pisnem soglasju naročnika. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Priloga k izstavljenemu računu bodo tudi potrjeni računi, ki jih je izstavil podizvajalec. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci [naziv in polni naslov], Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka], Predmet del: [opis], Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum], Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe. [naziv in polni naslov] Itd. Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju.
	CENA DEL 5. člen

5.1	Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu št. ___________ z dne _______________ (oziroma ponudbi z dne ____________ ) ___________________ EUR (NETO vrednost), ___________________ EUR DDV kar z vključenim 20 % DDV znese ___________________ EUR z DDV. z besedilom: _________________________ evrov in ___/100.
5.2	Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu [številka] podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

5.2	Cene po enoti mere so fiksne.
5.3	Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

5.4	Naročnik bo izvedena dela plačeval s proračunske postavke 4724: Kolesarske poti - BIMOBIS 30. dan po uradnem prejemu obojestransko potrjene začasne in končne situacije pri naročniku. Naročnik bo posamezne situacije plačal v višini 90 % vrednosti situacije, preostanek pa po zaključku del, predaji objekta in odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri končnem pregledu.
	OBRAČUN IZVEDENIH DEL 6. člen

6.1	Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku.
6.2	Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 8. Dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu.
6.3	Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.
	OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI 7. člen

	V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

	SPREMEMBA CENE DEL 8. člen

8.1.	Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti.

8.2.	V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz ponudbenega predračuna izvajalca.

	POGODBENA KAZEN 9. člen

9.1	Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 ‰ te vrednosti.

9.2	Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

	ŠKODA 10. člen

	Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode, ki presega znesek pogodbene kazni.

	IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 11. člen

11.1.	Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka.

11.2.	O dokončanje del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, datume začetka in končanja del in datum prevzema del, kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del, opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, ugotovitev s sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.
11.3.	Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

11.4.	Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

11.5.	Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku [število] dni od dneva predaje v uporabo in poskusnega obratovanja.

11.6.	Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na stroške izvajalca. Naročnik v tem primeru zadrži tudi izplačilo neizplačanih zneskov po začasnih situacijah.

	RAZDRTJE POGODBE 12. člen

12.1.	Naročnik sme razdreti pogodbo: če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni, če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

12.2.	Izvajalec sme razdreti pogodbo: če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

12.3.	Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

12.4.	Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

12.5.	Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

	GARANCIJA 13. člen
13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3	Izbrani izvajalec mora naročniku v roku 8 dni po podpisu pogodbe predložiti podpisano, žigosano in neizpolnjeno bianco menico za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih s to pogodbo, in sicer največ v višini 25 % ponudbene vrednosti brez DDV. V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 25 % končne vrednosti brez DDV, jo je izvajalec dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 25 % končne vrednosti brez DDV. Finančno zavarovanje velja do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe (vključno z garancijsko dobo), podaljšano za 30 dni. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe ali pogodbenih rokov se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja. 14. člen Izvajalec ponuja ….. letno garancijo (pogoj: najmanj 24 mesecev) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, za vgrajeni material pa garancijo v skladu z garancijo proizvajalca. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v dogovorjenem roku potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Če izvajalec v primernem roku (največ 10 dni) ne odpravi napake in se s koordinatorjem ne dogovori za nov rok odprave napake bo, za kritje stroškov unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Koordinator v tem primeru zaračuna v breme izvajalca tudi 5% pribitek na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Garancija stopi v veljavo z dnem izdaje potrdila o izvedbi

	VARSTVO PRI DELU 15. člen

15.1	Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.

15.2	Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

	POOBLAŠČENCI STRANK 16. člen

	Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba]. Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa]. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je [ime in priimek].

	KONČNA DOLOČILA 17. člen

17.1	Protikorupcijska klavzula

	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

17.2	Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

17.3.	Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/07-UPB1).

17.4 17.5.	Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o zavarovanju odgovornosti. Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Številka pogodbe: 4313-02/2014-pog

Šoštanj, [datum] [Kraj], [datum]

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Občina Bovec [skrajšan naziv izvajalca]

_______________________ _______________________

[podpis župan in žig] [podpis zakonitega zastopnika in žig]

Priloge (po podpisu pogodbe):

- Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov;

- Menica z menično izjavo;

- Popisi del s cenami;

- Ponudbena dokumentacija.

OBČINA BOVEC

D. Popisi del

Popisi del v Excelu so ponudnikom dosegljivi na spletni strani xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx .

OBČINA BOVEC

E. Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije so ponudnikom dosegljive na spletni strani xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx .

Document Metadata

Table of Contents

OBČINA BOVEC

Document Metadata

OBČINA BOVEC

V. člen

IX. člen

X. člen

XI. člen

XII. člen

XIII. člen

XVI. člen

XVII. člen

XVIII. člen

XIX. člen

XX. člen

Oblika ponudbe

XXI. člen

XXI. člen

B. 6 Sprememba in umiki ponudb

B.7 Priloge k Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz IX. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

IZJAVO O

POVPREČNEM LETNEM OBSEGU RAZPOLOŽLJIVE DELOVNE SILE IN ŠTEVILU OSEB, ODGOVORNIH ZA VODENJE PROJEKTOV

IZJAVO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

IZJAVO O STROKOVNOSTI,

PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

IZJAVO O RAVNANJU Z ODPADKI

GRADBENO POGODBO št. 4313 - 02 /2014-pog

PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Document Metadata