Contract
B) OBRAZCI
Na osnovi javnega razpisa »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020, dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka ponudbe: |
|
Datum: |
|
XXXXXXX XXXXXXXX (ponudnik ustrezno obkroži):
Samostojno |
v skupnem nastopu* |
s podizvajalci* |
*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 2.
PONUDNIK1:
Naziv: |
|
Naslov: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
PONUDBO ODDAJAMO ZA (obkrožite):
Sklop 1: ŽIRI CENTER |
Sklop 2: MELCOVA GRAPA |
Sklop 3: RAČEVA |
Sklop 4: ŠTRAJTOVA GRAPA |
Sklop 5: MRZLI VRH |
Sklop 6: BREZNICA ŽIRI |
Sklop 7: GOROPEKE |
Sklop 8: JARČJA DOLINA - KOPRIVNIK |
Sklop 9: PLOČNIKI |
Sklop 10: PARKIRIŠČE – AVTOBUSNE POSTAJE |
SKLOP 1:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 2:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 3:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 4:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 5:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 6:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 7:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 8:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 9:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Snežna rolba – po dogovoru z naročnikom – nad 10 cm snega (vključena uporaba kamiona) |
km |
|
|
|
Snežna rolba – po dogovoru z naročnikom – nad 10 cm snega (brez uporabe kamiona) |
km |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
SKLOP 10
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje parkirišč (EUR/komplet – 9.590 m2) |
komplet |
|
|
|
Posipanje parkirišč mešanica sol/pesek (EUR/komplet – 9.590 m2) |
komplet |
|
|
|
Odstranitev snega iz avtobusne postaje in pločnika ob postaji (10 kom avtobusnih postaj) |
komplet |
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ: |
|
PONUDBENI POGOJI:
Veljavnost ponudbe je najmanj do 30.11.2020.
Ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
KRAJ
|
ŽIG |
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
Na osnovi javnega razpisa »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020, dajemo ponudbo, kot sledi:
SKLOP 1:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 2:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 3:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 4:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 5:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 6:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 7:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 8:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje |
km |
|
|
|
Pluženje – po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material pesek |
km |
|
|
|
Sočasno pluženje in posipanje ceste z mešanico sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 9:
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje – do 10 cm snega |
km |
|
|
|
Snežna rolba – po dogovoru z naročnikom – nad 10 cm snega (vključena uporaba kamiona) |
km |
|
|
|
Snežna rolba – po dogovoru z naročnikom – nad 10 cm snega (brez uporabe kamiona) |
km |
|
|
|
Strojno posipanje – material mešanica sol/pesek |
km |
|
|
|
SKLOP 10
Vrsta del |
em |
Cena em brez DDV |
DDV (22 %) |
Cena em z DDV |
Pluženje parkirišč (EUR/komplet – 10.530 m2) |
komplet |
|
|
|
Posipanje parkirišč mešanica sol/pesek (EUR/komplet – 10.530 m2) |
komplet |
|
|
|
Odstranjevanje snega – čelni nakladač - po predhodnem dogovoru z naročnikom |
h |
|
|
|
Odstranitev snega iz avtobusne postaje in pločnika ob postaji (10 kom avtobusnih postaj) |
komplet |
|
|
|
KRAJ
|
ŽIG |
GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH2
naziv gospodarskega subjekta: |
|
||||||
naslov gospodarskega subjekta: |
|
||||||
kontaktna oseba: |
|
||||||
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
||||||
telefon: |
|
||||||
telefax: |
|
||||||
ID za DDV: |
|
||||||
matična številka gospodarskega subjekta: |
|
||||||
št. transakcijskega računa: |
|
||||||
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |
|
||||||
|
|
||||||
pooblaščena oseba za podpis ponudbe in okvirnega sporazuma: |
|
OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.
VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)
Ponudnik |
Partner v skupnem nastopu |
podizvajalec |
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):
naziv pooblaščenca za vročanje: |
|
naslov pooblaščenca za vročanje: |
|
kontaktna oseba: |
|
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
telefon: |
|
telefax: |
|
KRAJ
|
ŽIG |
GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
(ustrezno obkrožite A ali B)
izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:
PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, |
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: |
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Izjavljamo,
da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene okvirnega sporazuma s podizvajalci,
da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,
da xxxx v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v okvirnem sporazumu pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,
da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.
izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.
KRAJ
|
ŽIG |
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
IZJAVA PODIZVAJALCA3
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
izjavljamo, da
bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: |
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
|
|
zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,
smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.
KRAJ
|
ŽIG |
PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
izjavljamo, da
da smo, med drugim, registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer:
ŠIFRA dejavnosti |
NAZIV dejavnosti |
|
|
|
|
KRAJ
|
ŽIG |
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
izjavljamo, da OBČINI ŽIRI, Loška cesta 1, 4226 Žiri kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3 in nam ni bil izrečen prekršek iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
PONUDNIK (POLNO IME):
|
|
Sedež: |
|
Poštna številka in kraj: |
|
Občina sedeža ponudnika: |
|
Davčna številka: |
|
Matična številka: |
|
Številka vpisa v sodni register: |
|
KRAJ
|
ŽIG |
GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
izjavljamo, da OBČINI ŽIRI, Loška cesta 1, 4226 Žiri kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
IME IN PRIIMEK: |
|
EMŠO: |
|
Datum rojstva: |
|
Kraj rojstva: |
|
Občina rojstva: |
|
Država rojstva: |
|
Ulica (naslov stalnega prebivališča): |
|
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |
|
Državljanstvo: |
|
Prejšnji priimek: |
|
OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.
KRAJ
|
|
ime in priimek fizične osebe in podpis |
DATUM |
Ponudnik predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.
SEZNAM REFERENČNIH POSLOV (VELJA ZA SKLOP 1 DO SKLOP 8)
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
PONUDNIK, KI PONUDBO ODDAJA ZA EN SKLOP (od sklopa 1 do sklopa 8):
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco za istovrstna dela, kot so predmet javnega naročila. Za istovrstna dela se šteje izvajanje zimske službe pri istemu naročniku v obdobju trajanja najmanj enega leta (najmanj ena zimska sezona) v skupni letni vrednosti najmanj 6.000,00 EUR (brez DDV) letno, zaključene v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb.
PONUDNIK, KI PONUDBO ODDAJA ZA DVA ALI VEČ SKLOPOV (od sklopa 1 do sklopa 8):
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco za istovrstna dela, kot so predmet javnega naročila. Za istovrstna dela se šteje izvajanje zimske službe istemu naročniku v obdobju trajanja najmanj enega leta (najmanj ena zimska sezona), ki je obsegalo najmanj 10 km cest in pločnikov v skupni letni vrednosti najmanj 20.000,00 EUR (brez DDV) letno, zaključene v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb.
Zap. Št. |
Referenčni naročnik (t.j. investitor) |
Vrsta storitev / Naziv projekta in opis |
Čas realizacije |
Skupna letna vrednost del
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
* V primeru več referenc, se obrazec kopira.
KRAJ
|
ŽIG |
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU
Naziv in naslov potrjevalca reference:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedla____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,
v obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)
Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.
Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.
Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:
IME IN PRIIMEK:
naziv pri referenčnem naročniku:
e-mail:
telefon:
OPOMBA:
- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.
KRAJ
|
ŽIG |
REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKEGA POGOJA
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
PONUDNIK, KI PONUDBO ODDAJA ZA EN SKLOP (od sklopa 1 do sklopa 8):
Ponudnik jamči, da je zanesljiv, ima izkušnje in kadre, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, in sicer z:
najmanj 1 traktorjem najmanj 75 KS ali drug ustrezen delovni stroj, s snežnim plugom širine najmanj 2,5 m in posipalnikom soli in peska s širino posipa najmanj 1,5 m;
najmanj 1 voznikom kategorije F, ki zna rokovati tudi z vso opremo, ki se uporablja za izvajanje storitev.
PONUDNIK, KI ODDAJA PONUDBO ZA SKLOP 9:
Ponudnik jamči, da je zanesljiv, ima izkušnje in kadre, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, in sicer z:
najmanj 1 snežno rolbo, priključeno na traktor (ali drug delovni stroj) z vsaj 75 KS za čiščenje pločnikov in pešpoti
najmanj 1 kamion ali drugo ustrezno vozilo za odvoz snega (s prostornino prikolice najmanj 6 m3)
PONUDNIK, KI ODDAJA PONUDBO ZA SKLOP 10:
Ponudnik jamči, da je zanesljiv, ima izkušnje in kadre, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, in sicer z:
najmanj 1 čelnim nakladačem ali rovokopačem za čiščenje parkirišč in
najmanj 1 desko za pluženje.
PONUDNIK, KI ODDAJA PONUDBO ZA DVA ALI VEČ SKLOPOV:
Ponudnik mora izpolnjevati pogoj za sklop za katerega ponudbo oddaja in če oddaja ponudbo za več sklopov (od sklopa 1 do sklopa 8) mora imeti na razpolago stroje in kadre, ki so zahtevani pri sklopu od 1 do 8 ampak v številu, za kolikor sklopov oddaja ponudbo, če pa oddaja ponudbo še za sklop 9 oz. 10 pa mora imeti na razpolago še stroje, ki so zahtevani v sklopu 9 oz. 10.
Izjavljamo, da imamo za izvajanje javnega naročila na voljo naslednjo/i:
TRAKTOR/ji:
Traktor / drugo ustrezno vozilo |
Proizvajalec, tip, letnik |
Moč |
Lastništvo |
Vrsta dokazila |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPREMA:
Vrsta opreme |
Proizvajalec, tip, letnik |
Moč |
Lastništvo |
Vrsta dokazila |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KADER:
Ime in priimek voznika |
Leto vozniškega izpita |
Kategorija vozniškega izpita |
Zaposlen (DA/NE) pri ponudniku |
Vrsta dokazila |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOKAZILA:
Za vsako vozilo in zahtevano opremo vozila (plug, posipalnik) je dolžan ponudnik predložiti dokazilo o lastništvu ali drugo dokazilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ima na voljo navedene stroje in opremo. Kot ustrezno dokazilo štejejo: za vozila kopija prometnega dovoljenja, za ostalo opremo kopije računov, fotografije, ipd. V kolikor ponudnik vozila in/ali opremo vzame v najem pri drugem subjektu, mora z njim skleniti pogodbo o najemu, iz katere bo razvidno najmanj: da je najemodajalec seznanjen s pogoji izvajanja storitev zimske službe, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji; kateri stroj/oprema se daje v najem; da so stroji/oprema njegove proste kapacitete, ki jih bo najemnik lahko za izvajanje zimske službe brezpogojno uporabil; trajanja najema je najmanj za obdobje trajanja naročila.
** Obrazec se v primeru, da ponudnik ponudbo oddaja za več sklopov in je potrebna navedba več strojev in kadrov, kot je predvideno v obrazcu, se obrazec fotokopira.
KRAJ
|
ŽIG |
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
Ponudnik predloži za vsakega gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja ESPD obrazec.
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO (velja če ponudnik podaja ponudbo za štiri ali več sklopov)
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri« objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ______/2020,
se zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po podpisu okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri« naročniku predložil originalno bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.
Kraj in datum: |
Ponudnik:
Žig in podpis: |
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL št.____________
Naziv banke (izdajatelja garancije):
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št....................
V skladu z okvirnim sporazumom za izvedbo javnega naročila »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri«, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) OBČINA ŽIRI, Xxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx in izvajalcem ……………………........................................................... (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan sukcesivno izvajati storitev zimske službe v skupni vrednosti....................................... EUR (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, mesecev) v xxxxxxxx in kvaliteti, opredeljeni v citiranem okvirnem sporazumu.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... ………………. EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št....................
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do ................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
To garancijo lahko uveljavlja naročnik, OBČINA ŽIRI, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.
Banka
(žig, podpis)
NAROČNIK:
Naziv: |
OBČINA XXXX Xxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx |
ki ga zastopa: |
Xxx. Xxxxx Xxxxxx, župan |
Matična številka: |
5883202000 |
Identifikacijska številka za DDV: |
SI69533768 |
Transakcijski račun: |
XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri UJP |
(v nadaljevanju: naročnik)
in
IZVAJALEC:
Naziv in naslov:
|
|
ki ga zastopa: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
Transakcijski račun: |
|
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje javnega naročila
»Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri«
ŠT. _________________
ZA SKLOP ________
UVODNE UGOTOVITVE
člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Žiri« po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma v skladu s 40. in 48. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne ________ pod, št. objave _______.
Sklep o oddaji javnega naročila je za sklop _____ postal pravnomočen dne ___________ .
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne __.__.2020 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______, vključno s ponudbenim predračunom izvajalca, so sestavni del tega okvirnega sporazuma, zato so sestavni del tega okvirnega sporazuma tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tem okvirnem sporazumu.
V primeru nasprotja med tem okvirnim sporazumom, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe tega okvirnega sporazuma, nato določbe razpisne dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tem okvirnem sporazumu izrecno navedeno drugače.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
S tem sporazumom naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji izvajanje zimske službe za obdobje od sezone 2020/2021 do vključno sezone 2023/2024, skladno s potrebami naročnika v sklopu ___ na relaciji _______________.
člen
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.
VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
Ker dejanske vrednosti ni mogoče določiti, naročnik podaja ocenjeno vrednost okvirnega sporazuma, v skladu s ponudbo izvajalca št._________ z dne _________, ki za sklop ____ znaša:
ocenjena vrednost brez DDV |
|
Znesek DDV |
|
ocenjena vrednost z DDV |
|
CENA
člen
Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajal po cenah, ki so navedene v ponudbi izvajalca št. ____ z dne _____.
Cene so fiksne in nespremenljive za obdobje enega leta, za nadaljnji čas veljavnosti okvirnega sporazuma pa se cene lahko spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). V primeru spremembe cene na enoto zaradi valorizacije, se sklene aneks k temu sporazumu.
Valorizacija, ki se nanaša tako na zvišanje kot na znižanje cen se izvede na podlagi pisnega predloga ene izmed pogodbenih strank. V primeru izpolnjevanja navedenih pogojev za valorizacijo cen naročnik in izvajalec skleneta aneks k temu sporazumu.
člen
Cene na enoto vključujejo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi storitev, vključno s stroškom dobave materiala, materialnimi, potnimi in drugimi stroški, ki jih ima izvajalec pri izvajanju zimske službe.
NAČIN OBRAČUNAVANJA
člen
Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po fiksnih cenah, po enoti mere na podlagi dejansko izvršenih količin, na osnovi izmer, evidentiranih v dnevniku zimske službe, ki jih morata potrditi pristojna oseba naročnika in odgovorna oseba izvajalca.
Za vsa izvedena dela zimske službe mora izvajalec voditi poseben dnevnik, v katerega se vpisuje čas pripravljenosti, dežurstev, pregledovanja, čas in ure pluženja, strojev za pluženje, porabljen material za posipanje, itd.. Preglednik ali delovodja prinese dnevnike v pregled in podpis pristojnemu delavcu občinske uprave, naslednji delovni dan po opravljenem delu. Na podlagi podpisanih dnevnikov izvajalec za vsak minuli mesec izstavi račun oz. situacija za opravljeni obseg zimske službe.
člen
Izvajalec bo za izvršena dela izstavljal mesečne račune oz. situacije. Izvajalec se obvezuje dostaviti e-račune oziroma situacije naročniku najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Sestavni del računa oz. situacije mora biti specifikacija, ki mora vsebovati naslednje podatke: število km, poraba materiala, relacije cest - sklop, navedbo delavca izvajalca. Naročnik pregleda in potrdi začasno situacijo v roku 10 dni od prejema. Če ji ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.
Rok za plačilo e-računa je 30 dni in začne teči naslednji dan po prejemu e-računa v UJP.
Naročnik bo izvajalcu plačal e-račun v roku do 30 dni od datuma prejema vsakega e-računa, na transakcijski račun izvajalca številka SI56 _______________________ pri ____________________.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Pravice in obveznosti izvajalca
člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
pluženje snega iz glavnih pešpoti, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin (v primeru sklopa 9),
odvoz snega iz avtobusnih postajališč in parkirišč (v primeru sklopa 10),
nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter v varovalnem cestnem pasu;
zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov (v dogovoru z RO občine),
po zaključku vsake zimske sezone najkasneje do 15.4. s cestišč odstraniti ves odvečni posipni material (pomesti ceste in druge javne površine) ter ga odpeljati na ustrezno deponijo,
druge naloge, ki v zimskem času omogočajo promet na cestah.
člen
Pravice in obveznosti izvajalca so, da:
zagotovi nemoteno, zanesljivo in strokovno-kvalitetno izvajanje del zimske službe;
izvaja zimsko službo po potrjenem programu zimske službe (seznam cest in karte pluženja) – po prioritetnem vrstnem redu izvedbe del in le tega prilagaja sprotnim meteorološkim napovedim,
dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje te dejavnosti, predvsem pa zgoraj naveden program izvajanja zimske službe,
spoštuje določila Zakona o cestah in druge veljavne predpise in standarde,
upošteva naročnikova pisna navodila in po potrebi ustna navodila pristojne osebe občinske uprave, ki jih ta da preko telefonske številke dežurne službe ali v nujnih primerih neposredno plužaču,
za vsa izvedena dela zimske službe vodi poseben dnevnik, v katerega vpisuje čas pripravljenosti, dežurstev, pregledovanja, čas in ure pluženja, strojev za pluženje, porabljen material za posipanje, itd. Preglednik ali delovodja prinese dnevnike v pregled in podpis pristojnemu delavcu občinske uprave naslednji delovni dan po opravljenem delu. Na podlagi podpisanih dnevnikov izvajalec za vsak minuli mesec izstavi račun za opravljeni obseg storitev,
skrbi za pravočasnost izvedbe zimske službe, in da je vedno dosegljiv preko mobilne telefonske linije, tel. št.___________________,
kontrolira tehnično in materialno izpopolnjenost opreme,
ima skozi celotno zimsko vzdrževanje nabavljeno in pripravljeno deponijo posipnega materiala (sol, pesek) na centralni deponiji in sicer v količini, da lahko zimsko vzdrževanje poteka nemoteno in ne glede na vremenske razmere;
vsakemu računu oziroma situaciji priloži potrjene dnevnike oziroma specifikacije za opravljena dela,
dela, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa in dela, ki preprečujejo škodo ali nevarnost, opravi nemudoma in o tem obvesti naročnika v najkrajšem možnem času,
izvaja tudi dodatna dela, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist, po cenah iz ponudbe,
naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izvajanjem del in izpolnjevanjem te pogodbe,
zagotavlja, da bo vsa javna ali zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del po tej pogodbi poškodovana ali uničena, vrnjena v prvotno stanje, oziroma, da bo vsa nastala škoda poravnana,
v celoti odgovarja za škodo nastalo pri opravljanju del, ki so predmet te pogodbe in škodo, nastalo tretjim osebam zaradi slabega zimskega vzdrževanja cest,
odgovarja za pravilno zavarovanje svojih vozil in odgovornosti iz opravljanja dejavnosti.
člen
Izvajalec je dolžan zagotavljati stalno prevoznost lokalnih cest in povezovalnih javnih poti z zimsko opremo.
Izvajalec je dolžan zagotoviti prevoznost ostalih prometnih gozdnih in javnih poti z zimsko opremo v roku 3 ur po prenehanju padavin.
Posipanje cest iz drugega prioritetnega razreda se izvaja občasno – po potrebi.
Za posipanje cest iz tretjega prioritetnega razreda je dolžan izvajalec pridobiti predhodno soglasje naročnika.
Pravice in obveznosti naročnika
člen
Pravice in obveznosti naročnika so:
da opravlja strokovni in finančni nadzor,
da zagotovi potrebna finančna sredstva v skladu s potrjenim letnim programom,
da izpolnjuje plačilne obveznosti,
da zagotovi pogoje za izvajanje zimske službe,
naročiti odpravo pomanjkljivosti pri drugemu izvajalcu ter unovčiti finančno zavarovanje, če izvajalec ne izvaja pogodbenih del v skladu s to pogodbo in ponudbo, ali jih ta izvaja nepravilno in v nasprotju s pravili stroke in ne reagira na pisno zahtevo naročnika, da odpravi pomanjkljivosti.
ROKI IZVEDBE
člen
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Izvajalec se obvezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe izvajal od podpisa pogodbe do 15.03.2024, oziroma dalje, v kolikor bo glede na vremenske razmere to potrebno.
člen
Izvajalec prične z odstranjevanjem snega praviloma takrat, ko ga zapade 10 cm oziroma že prej, kadar je napovedano intenzivno sneženje z možnostjo zapadlosti snega, v višini več kot 10 cm in se intenzivno sneženje nadaljuje.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, mora izvajalec takoj pričeti z odstranjevanjem snega takrat, ko mu to pisno ali telefonsko preko dežurne službe ali neposredno plužaču, naroči pristojna oseba občinske uprave.
POGODBENA KAZEN
člen
Kadar izvajalec po svoji krivdi:
ne zagotovi ustreznih kapacitet delavcev in delovnih strojev,
ne začne izvajati javne službe pravočasno,
ne upošteva zahtev naročnika o pričetku izvajanja zimske službe,
ne upošteva prioritetnega vrstnega reda pluženja po lokacijah in časovno,
po koncu vsake sezone ne pomete cestišč in ne odstrani na ustrezno deponijo odvečni posipni material s cestišč,
ne predloži finančnega zavarovanja iz 16. člena te pogodbe,
sme naročnik za vsako kršitev navedenih storitev zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 10 % (odstotkov) od letne vrednosti pogodbe z DDV.
Pogodbena kazen v višini 10 % od mesečne situacije oz. računa z DDV se lahko izreče tudi v primeru, da izvajalec:
vseh naročenih del ni izvršil v predpisanih rokih;
v dnevniku izvršenih del ni navedel vseh zahtevanih podatkov.
Naročnik izvajalca pisno obvesti o ugotovljenih kršitvah iz tega člena.
Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih del nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.
FINANČNO ZAVAROVANJE
člen
Izvajalec je dolžan najkasneje ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznost (op. če so istemu ponudniku oddani štirje ali več sklopov), ki bo skladno z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
Ta pogodba preneha po preteku časa za katerega je bila sklenjena ali odpovedjo pogodbe.
Naročnik lahko enostransko odpove pogodbo takoj, ko izve za enega izmed naslednjih razlogov:
če ugotovi, da je izvajalec dal v svoji ponudbi zavajujoče in neresnične podatke in zaradi tega pride do nepravočasnega izvajanja del, ki so predmet te pogodbe,
če izvajalec gre v stečaj ali prisilno poravnavo,
če izvajalec več ni finančno sposoben za nabavo materialnih sredstev za izvajanje zimske službe, ali več ne izpolnjuje tehničnih in kadrovskih pogojev, ki so bili pogoj za sklenitev pogodbe,
če izvajalec najkasneje v roku 3 (treh) ur po pozivu naročnika, ne začne izvajati zimske službe.
Naročnik v primerih odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka unovči predloženo finančno zavarovanje in naroči izvedbo del pri drugem izvajalcu.
Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu odpove pogodbo tudi v naslednjih primerih:
če izvajalec pri izvajanju del ne upošteva določb predpisov, zlasti pa predpisov iz 2. točke te pogodbe
če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke in s takšnim početjem kljub opozorilom nadaljuje,
če brez soglasja naročnika prepusti izvedbo del podizvajalcem.
člen
Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa.
Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa.
Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom.
SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA
člen
Skrbnik okvirnega sporazuma za naročnika je:
………………………………………………………………………….
Tel …….. fax …… e-pošta: …..
Skrbnik okvirnega sporazuma za izvajalca je:
…………………………..
Tel……………… fax ……………… e-pošta: ……………………
KONČNE DOLOČBE
člen
Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.
Veljavnost okvirnega sporazuma
člen
Stranki okvirnega sporazuma, sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma, pod pogojem, da izvajalec naročniku v desetih(10) dneh od podpisa izroči finančno zavarovanje iz tega okvirnega sporazuma.
člen
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.
Reševanje sporov
člen
Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.
SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ŠTEVILO IZVODOV
člen
Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.
člen
Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva (2) izvoda.
Razvezni pogoj
člen
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
Protikorupcijska klavzula
člen
Stranki okvirnega sporazuma in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja tega okvirnega sporazuma ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja tega okvirnega sporazuma ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetni okvirni sporazum za ničen in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.
Kraj in datum: _____________ |
Kraj in datum: Žiri, _________ |
Izvajalec: |
Naročnik: |
|
Občina Žiri
|
Direktor: __________________ |
Župan Xxx. Xxxxx Xxxxxx |
1 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.
2 Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.
3 Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.