OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

OBČINA RADOVLJICA

Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

^RAZPIS^N^A
D^O^KUM^E^NTACIJA

Naročnik:

OBČINA RADOVLJICA,

Gorenjska cesta 19

4240 Radovljica

Predmet javnega

naročila:

DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

Vrsta postopka za

oddajo javnega naročila:

Skladno s 40. členom v zvezi s sedmim odstavkom 48. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) bo naročnik oddal javno naročilo po odprtem postopku, s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti z odpiranjem konkurence.

Št.javnega naročila:

Število samostojnih

sklopov:

430-0010/2019

Objava javnega

naročila:

Uradni list EU

Portal javnih naročil

e-JN

Spletna stran Občine Radovljica

Datum:

24.05.2019

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA PRIZNANJE

IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVNIH POGOJEV ...............................................................................21

II. RAZPISNI OBRAZCI.............................................................................................................26

Razpisni obrazec št. 1 – PODATKI O PONUDNIKU ..................................... ................................27

Razpisni obrazec št. 1A - IZRECNA ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA in POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM……………..30

Razpisni obrazec št. 2 - KROVNA IZJAVA PONUDNIKA / ..............31

PODIZVAJALCA .................................................31

Razpisni obrazec št. 3 – ESPD ................................................................................................ 38

^Ra^zp^isⁿⁱ^o^b^ra^z^ec^št.⁴^-
PONUDBA^{.........................................................................................}^.³⁹

Razpisni obrazec št. 5 – SEZNAM STROKOVNJAKOV...................................................................40

Razpisni obrazec št. 6 - XXXXXXXX XXXXXX ..................................................................................41

Razpisni obrazec št. 7 – OKVIRNI SPORAZUM ............................................................................42

Razpisni obrazec št. 8 – MENIČNA IZJAVA KOT GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE ...................... 56

Razpisni obrazec št. 9 - GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ................... 57

Razpisni obrazec št. 10 - SEZNAM ODJEMNIH MEST .................................................................. 60

Razpisni obrazec št. 11 – SEZNAM UPORABNIKOV/XXXXXXXXX................................................... 61

Razpisni obrazec št. 12 – DOKAZILA O FINANČNI SPOSOBNOSTI....................................................62

Razpisni obrazec št. 13 – SEZNAM DOBAV................................................................................. 63

^Ra^zp^isⁿⁱ^o^b^ra^z^ec^št.¹³^A^–^SEZ^N^AM^D^OBAV^P^O^N^U^D^N^IKA^/^{................}^.⁶³

Razpisni obrazec št. 13B – POTRDILO NAROČNIKA O IZVEDENIH DOBAVAH................................... 64

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK:

OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA :

Predmet javnega naročila je dobava zemeljskega plina za potrebe občine Radovljica in objektov v njeni lasti ter posameznih javnih zavodov v občini Radovljica, za obdobje štirih (4) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.

Ponudnik bo dobavljal zemeljski plin za ogrevanje in kogeneracijo na lokacijah naročnika v okvirni letni količini 4.752.000 kWh. Količine so v času veljavnosti okvirnega sporazuma okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika.

Izbrani ponudnik bo dobavljal zemeljski plin za ogrevanje in kogeneracijo na naslednjih

lokacijah naročnika:

UPORABNIK	ŠT. ODJEMNEGA MESTA	OPOMBE
UPORABNIK	ŠT. ODJEMNEGA MESTA
PLAVALNI KLUB RADOVLJICA	5843
XXXXXXXXX XXXXX 00, 00 (OBČINA, UE, LD)	5645	KOGENERACIJA
OŠ A. T. LINHARTA, OŠ XXXXXX XXXXX - SKUPNA KURILNICA	5587	KOGENERACIJA
OŠ A. T. LINHARTA - KUHINJA	5579
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	548354	ČRIC ROŽNA DOLINA LESCE
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE	258400	KOGENERACIJA
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE-PŠ BEGUNJE	141853	KOGENERACIJA
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE-KUHINJA	237214
VRTEC RADOVLJICA, enote:
Kopališka 12	*	*nova št. MM v pridobivanju
Kopališka 12	*	*nova št. MM v pridobivanju
Begunje 25	98228
Alpska 58A	486506
Alpska 58A	910976
XXXXXXXX XXXXX 00, RADOVLJICA	9258
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA	211730
MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE	266890
LINHARTOV TRG 1, GRAŠČINA	107417
XXXXXXXXX XXX 0, XXXXXXXX	165902
XXXXXXXXX XXX 0, XXXXXXXX	000000
XXXXXXXXX XXX 0, MRAKOVA HIŠA	105072
KOMUNALA RADOVLJICA	964775	KOGENERACIJA VRTEC LESCE
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	6320
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	246496

Pravna podlaga za izvedbo javnega naročila:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – XXXXX0000 in 13/18)
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
Energetski zakon (EZ-1)(Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/15)
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenjske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur 3. Ožje območje (Uradni list RS št. 3/13, 17/14-EZ-1 in 105/15)
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter
vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

 Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati vse pogoje v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov.

 Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, s katerimi bo dela opravil v predpisanih rokih in obsegu, pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza in stroški izdelave ponudbene dokumentacije.

 Ponudba se mora nanašati na vsa odjemna mesta naročnikov, ponudnik mora ponuditi dobavo zemeljskega plina v celoti za vsa odjemna mesta. Predviden obseg letne dobave po posameznih odjemnih mestih je podan v tabeli merilnih mest (razpisni obrazec št.10). Količine so v času veljavnosti okvirnega sporazuma okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika. Dobava zemeljskega plina mora potekati neprekinjeno ves čas trajanja pogodbe.

 Kakovost zemeljskega plina mora ustrezati najmanj zahtevam Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15 in 80/17), Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina iz prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04, 8/05, 8/07 in 17/14 – EZ-1).

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati količine dobavljenega blaga v skladu z razpoložljivimi sredstvi brez kakršnegakoli nadomestila in obveznosti do ponudnikov.

Hkrati si naročnik pridržuje pravico zmanjšati količine dobavljenega blaga, v kolikor se naročniku zmanjšajo njegovi viri financiranja brez kakršnegakoli nadomestila in obveznosti do ponudnikov.

Variantne in opcijske ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

3. VRSTA POSTOPKA:

 V skladu s 40. členom v zvezi s sedmim odstavkom 48. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) bo naročnik oddal javno naročilo po odprtem postopku, s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti z odpiranjem konkurence.

 Xxxxxxxx oddaja javno naročilo za obdobje oseminštirideset (48) mesecev od uporabe okvirnega sporazuma, to je za obdobje od dne 01.10.2019 do 30.09.2023 do 23.59 ure.

 Naročnik bo sklenil okvirni sporazum v svojem imenu in imenu vseh posameznih javnih zavodov oz pravnih oseb (navedenimi v prilogi tega razpisa) z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo, v skladu z določili tega razpisa, za obdobje štirih let.

 Naročnik bo po zaključku postopka in sklenitvi okvirnih sporazumov oddal naročilo najugodnejšemu ponudniku za obdobje 12 mesecev, ob ponovnih odpiranjih konkurence bo vabil ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, k predložitvi ponudb, predvidoma za obdobje nadaljnih 12 mesecev.

Ponovno odpiranje konkurence

 Posamezna naročila bo naročnik oddajal s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma, v skladu z devetim odstavkom 48. člena ZJN-3. V povabilu za oddajo ponudb bo naročnik opredelil rok za oddajo ponudb, obdobje dobave, okvirno količino, morebitno vrsto in višino finančnih zavarovanj za dobro izvedbo dobav za posamezno naročilo ter ostale zahteve v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila za posamezno naročilo.

 Naročnik bo v času trajanja okvirnega sporazuma pred potekom dvanajstih mesecev od začetka obdobja, to je 01.10.2019, ponovno odprl konkurenco med kandidati, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum.

 Ponovno odpiranje konkurence se izvaja izključno na način, določen v devetem odstavku 48. člena ZJN-3. Način ponovnega odpiranja konkurence je opisan v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije.

 Ponudbene cene so fiksne za čas uporabe okvirnega sporazuma, to je od 01.10.2019 do poteka 12 mesecev (do 30.09.2020). Pri ponovnem odpiranju konkurence si bodo kandidati okvirnega sporazuma ponovno medsebojno konkurirali. Na podlagi ponudb v ponovnem odpiranju konkurence bodo nove ponudbene cene fiksne.

 Xxxxx xxxxxx za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med ponudniki (sklenitelji okvirnega sporazuma) bo ponudbena cena brez DDV – cena na enoto mere z dajatvami, brez DDV. Cena na enoto mere je v času veljavnosti pogodbe fiksna, razen v kolikor se spremenijo dajatve, takse, trošarine, itd., določene s strani države. Odločitev o izbiri stranke okvirnega sporazuma za izvedbo posameznega naročila oziroma posameznih naročil v določenem obdobju naročnik strankam okvirnega sporazuma, ki so pri odpiranju konkurence predložile ponudbe, vroči z objavo te odločitve na portal javnih naročil (dvanajsti odstavek 90. člena ZJN-3).

 Naročnik bo odpiral konkurenco na eno (1) leto. Naročnik si pridržuje pravico izvesti posamezno povpraševanje tudi za krajše časovno obdobje ali za vnaprej določeno količino.

 Ponudniki bodo o izbiri naročnika, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum predmeta javnega naročila, obveščeni pisno preko portal javnih naročil. Izbrani ponudnik bo k podpisu pogodbe okvirnega sporazuma pozvan pisno.

Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način, kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

4. PREDVIDENI ROKI IZVEDBE:

Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje 48 mesecev od 01.10.2019 do 30.09.2023.

5. KONTAKTNA OSEBA:

Kontaktna oseba: Xxxxxx Xxxxxx

E-poštni naslov: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Telefonska št: 04 537 23 50

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

Roki za izvedbo javnega naročila:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 14.06.2019 do 10:00
Rok za predložitev ponudb	do 26.06.2019 do 10:00
Odpiranje ponudb	26.06.2019 ob 10:01

6. PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

elektronska oddaja na URL: xxxxx://xxx.xxx.xx

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe, vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

7. PREDLOŽITEV ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Ponudnik odda zavarovanje za resnost ponudbe (menično izjavo in bianco menico) do roka za oddajo ponudb na način:

osebno na naslov: OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
po pošti na naslov: OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

Zavarovanje mora v vložišče naročnika prispeti do navedene ure. Zavarovanja, odposlana pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispela po zgoraj navedenem roku, bodo izločena kot nepravočasna in zaprta vrnjena ponudnikom. Prav tako bo v primeru nepravočasne predložitve zavarovanja naročnik zavrnil ponudbo ponudnika, ki ne bo pravočasno predložil zavarovanja.

V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddanem zavarovanju s pravilno navedenim datumom in časom oddaje zavarovanja pri pooblaščeni osebi naročnika.

Ponudnik predloži zavarovanje v zapečateni ali zaprti ovojnici. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje zavarovanja, ki ne bo ustrezno označeno. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, z oznako “NE ODPIRAJ” GARANCIJA - PLIN.

8. ODPIRANJE PONUDB:

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-Oddaja

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko prenesejo zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-Oddaja.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku.

9. VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj do 21. 10. 2019.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

10. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

11. VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

12. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo, morajo vsi izvajalci dokumentirati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, torej priložiti dokazila iz tega razpisa (Dokumenti za preverjanje sposobnosti).

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Ponudniki naj predložijo izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki skupaj s ponudbo kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo del sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

Če bo izbrani ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitne dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je:

da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

13. RAZPISNI POGOJI

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki.

Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1);

V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce in vse subjekte, katerih zmogljivost bo uporabil skladno s priloženimi razpisnimi obrazci.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu imenovani tudi v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati!

Zahteva podizvajalca in pooblastilo ponudniku za neposredno plačilo (Razpisni obrazec št. 1A).

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2);

3. Dokumenti za preverjanje sposobnosti: Ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s:

podpisom Krovne izjave ponudnika (razpisni obrazec št. 2 s prilogami, razpisni obrazec št. 3 ESPD);

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji.

Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.

seznamom strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe (razpisni

obrazec št. 5);

če ponudnik v postopku javnega naročila navaja podizvajalce, mora za te

podizvajalce v ponudbi priložiti/navesti:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (razpisni obrazec št. 1),
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (razpisni obrazec št. 2 s prilogami),
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 (razpisni obrazec št. 3) ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (razpisni obrazec št. 1A).
podizvajalsko pogodbo oziroma dogovor o sodelovanju .

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika

nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci).

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (podatki o ponudniku / partnerju / podizvajalcu). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.

Izbrani ponudnik mora pred podpisom okvirnega sporazuma za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

^-^d^el^ja^vⁿ^egaⁿ^a^r^o^č^ila,^kⁱ^jih^p^ri^p^re^d^m^e^t^u^j^avⁿ^egaⁿ^ar^o^č^ila

prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del),

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del),

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz

razpisne dokumentacije,

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) pridobil pisno soglasje naročnika.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina okvirnega sporazuma o

izvedbi javnega naročila.

Naročnik si pridružuje pravico, da ob podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom od njega zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.

Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil okvirni sporazum z naročnikom, tega obvestiti najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev.

V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo okvirnega sporazuma.

V kolikor v času izvajanja pogodbe nastopi podizvajalec, ki ni bil prijavljen v razpisu, ima to lahko za posledico prekinitev okvirnega sporazuma in unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo del, razen v primeru, da pogodbeni izvajalec pred izvedbo podizvajalčevih del pridobi soglasje naročnika ter predloži zanj vso, v razpisu zahtevano, dokumentacijo in z naročnikom sklene aneks.

d. V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

 morajo vsi izvajalci dokumentirati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, torej priložiti dokazila iz 3. točke (Dokumenti za preverjanje sposobnosti) a., b., c. razpisnih pogojev.

V primeru sklenitve okvirnega sporazuma, bodo isti izvajalci tudi

imenovani v pogodbi med naročnikom in ponudnikom

 mora ta skupina izvajalcev podpisati in priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno

naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in okvirnega sporazuma ter polnopravno zastopanje v pogodbenem poslu;

- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči izvajalec v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne

dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

4. Ponudba (razpisni obrazec št. 4);

5. Plačilni pogoji (razpisni obrazec št.6);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma (razpisni obrazec št. 7);

7. Bianco menica ter menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, v višini 3.000,00 EUR izstavljena skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije kot zavarovanje za resnost ponudbe (razpisni obrazec št. 8) z veljavnostjo do 30.11.2019.

Menico kot garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči v celoti, če ponudnik:

 po izteku roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni ponudbo v

času njene veljavnosti,

 ne izpolni ali zavrne podpis okvirnega sporazuma v roku osmih (8) dni od poziva

naročnika k podpisu okvirnega sporazuma,

 po sklenitvi okvirnega sporazma in v kolikor je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v predpisanem roku in v skladu z zahtevami navedenimi v pogodbi.

8. Originalna izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročniku predal garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10 % vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV, z veljavnostjo do 31.10.2020. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem izjave in garancije (razpisni obrazec št. 9).

Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da mora biti izjava brezpogojna. Če bo ponudnik predal izjavo kot npr., da bo izdal garancijo v skladu s politiko svoje poslovne banke in podobno, predstavlja to pogojno izjavo, za katero bo naročnik štel, da ni ustrezna in bo tako ponudbo izločil.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo prvi s seznama kandidatov moral predložiti občini Radovljica ob podpisu okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma, v višini 10% (deset) odstotkov od skupne okvirne vrednosti z DDV. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči menico za resnost ponudbe.

Po ponovnem odpiranju konkurence in novem seznamu kandidatov bo moral ponudnik, ki je bil pred ponovnim odpiranjem konkurence uvrščen kot prvi na seznamu kandidatov, temu ustrezno predložiti novo zavarovanje oz. spremeniti z dodatkom že predloženo zavarovanje s spremenjeno višino in podaljšano veljavnostjo za ves preostali čas trajanja pogodbenega razmerja in vsaj še 30 (trideset) dni po preteku roka veljavnosti tega okvirnega sporazuma. Predmetno novo ali spremenjeno zavarovanje bo moral ponudnik predložiti najkasneje v roku 10 dni od veljavnosti novega seznama kandidatov.

V primeru, da bo po ponovnem odpiranju konkurence, kot prvi na seznamu kandidatov uvrščen ponudnik, ki pred tem ni bil uvrščen na prvo mesto, mora predložiti najkasneje v roku 10 dni od veljavnosti novega seznama kandidatov zavarovanje v višini 10% (deset) odstotkov od skupne vrednosti z DDV po predloženem novem predračunu, ki bo nova priloga tega okvirnega sporazuma v katerem je po ponovnem odpiranju konkurence uvrščen kot prvi kandidat na seznam kandidatov v okviru podpisanega okvirnega sporazuma z veljavnostjo za preostali čas trajanja pogodbenega razmerja (predvidoma 12 mesecev) in vsaj še 30 (trideset) dni po preteku roka veljavnosti tega okvirnega sporazuma.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, v primeru, da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno ali pravilno izvajane oziroma jih bo dobavitelj prenehal izvajati.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izročeno naročniku Občina

Radovljica, velja za izpolnjevanje obveznosti za vse naročnike po okvirnem sporazumu.

9. Seznam odjemnih mest (obrazec št.10)

10. Dokazila o finančni sposobnosti: (obrazec št. 12)

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik pred objavo javnega naročila izkazuje naslednje finančno stanje:

- da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih 6 mesecih pred objavo

javnega naročila;

Ponudniki morajo predložiti naslednje dokumente (obrazci so lahko tudi kopije):

BON-2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun (račune), iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu – dokumenti ne smejo biti starješi od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Dokazila o tehnični sposobnosti (obrazca 13A, 13B):

Ponudnik je v preteklih treh letih od dneva objave javnega razpisa vsaj trem različnim naročnikom dobavil ali dobavljal zemeljski plin. Da bo posamezna referenca štela za ustrezno, mora biti vrednost posamezne reference (enkratno ali pri sukcesivnih dobavah kumulativno za posameznega naročnika) vsaj 30.000 EUR brez DDV (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupno).

Informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji:

Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred rokom za predložitev ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Spremembe in umik ponudbe:

- ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe.

- po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

- umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji :

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, bo dokazoval svojo osnovno sposobnost v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike, ter v skladu z ZJN-3. Enako velja tudi za partnerja v primeru skupne ponudbe in prijavljene podizvajalce.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogojev za ugotovitev osnovne sposobnosti s strani pristojnega organa države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali

tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Izločitveni faktorji:

Pri odpiranju ponudb:

- če ponudba ni prispela pravočasno.

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb:

- če ponudnik v ponudbi ne priloži enega ali več sestavnih delov ponudbe oz. dokumentov; razen če so formalnega značaja. V tem primeru, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi ponudbe.

- če ponudba ne izpolnjuje v celoti zahtev iz razpisne dokumentacije, to je pogojev, navedenih v obrazcu pod točkama A. in B.

I. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA

PRIZNANJE IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVNIH POGOJEV

Naročnik se bo pri ocenjevanju ponudb posluževal merila iz točke C tega poglavja.

Po razvrstitvi pravočasnih ponudb bo naročnik preveril, ali so ponudbe tudi popolne. Popolnost bo naročnik ugotavljal po tabeli pogojev iz točke A. in B. tega poglavja.

Variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Neobičajno nizka ponudba:

Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Obrazec, po katerem bo naročnik ugotavljal izpolnjevanje pogojev posameznega ponudnika:

(Ponudnik praznih mest ne izpolnjuje)

A. Usposobljenost in sposobnost ponudnika:

			^U^s^t^r^ez^a
	^POGOJ	^d^o^k^az	^DA	^NE
^1.	^P^oⁿ^udn^ik^/^p^o^dⁱ^z^vajal^e^c^/^ima^r^e^gist^rⁱ^r^aⁿ^o dejavnost s področja javnega naročila	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2
^2.	^P^oⁿ^udn^ik^/^p^o^dⁱ^z^vajal^e^c^/^ima^v^e^ljavⁿ^o^o^d^l^o^č^b^o za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2
^3.	^P^oⁿ^udn^ik^/p^o^dⁱ^z^va^j^al^e^c^/ⁿⁱ^v^p^os^t^o^p^k^u^p^risilⁿ^e poravnave, stečaja ali likvidacije in ni prenehal poslovati na osnovi sodne ali druge prisilne odločbe.	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2
^4.	^P^oⁿ^udnⁱ^k^u^/^p^o^dⁱ^z^vajalc^u^/ⁿⁱ^b^ilaⁱ^zd^aⁿ^a pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem in mu ni bila izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2
^5.	^P^oⁿ^udnⁱ^k^ovi^vo^d^s^t^v^eⁿⁱ^d^el^a^v^cⁱⁿ^iso^b^ili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2
6.	Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (kot je navedeno v Krovni izjavi)	Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2
^7.	^P^oⁿ^udn^ikⁱ^ma^p^lačaⁿ^e^vse^z^a^p^a^d^l^e^o^b^ve^zⁿ^os^tⁱ do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2

^8.	^P^oⁿ^udn^ikⁿ^imaⁿ^a^d^aⁿ^,^k^o je^b^ila^o^d^d^aⁿ^a ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s podpisom razpisnega obrazca št. 2
9.	Ponudnik je prijavil izvajalce v skupnem nastopu, ki ustrezajo razpisnim pogojem in priložil pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki vsebuje vse zahtevane elemente	Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo dokumentacije za izvajalce v skupnem nastopu, enako kot zase
^10.	^P^oⁿ^udn^ikⁿⁱⁱ^m^el^b^lokir^aⁿ^ega^t^raⁿ^sa^kc^ijs^k^ega računa v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja s priloženim obrazcem BON-1/p ali BON 1/SP ali BON – 2 oziroma potrdili bank, kjer ima ponudnik odprt TRR
^11.	^P^oⁿ^udn^ikⁱ^z^p^olⁿ^j^u^je^z^a^h^t^e^vaⁿ^e^t^e^hⁿⁱ^čⁿ^e pogoje: Ponudnik je v preteklih treh letih od dneva objave javnega razpisa vsaj trem različnim naročnikom dobavil ali dobavljal zemeljski plin.	^P^oⁿ^udn^ik^p^o^t^r^dⁱ izpolnjevanje pogoja z potrjenimi referenčnimi obrazci

B. Izpolnjevanje ostalih pogojev:

		^U^s^t^r^ez^a
	^POGOJ	^da	^ne
1.	^P^oⁿ^ud^b^eⁿ^e^c^eⁿ^e^so^d^ol^o^č^ljive,^s^k^upn^a^p^oⁿ^u^db^eⁿ^a^c^eⁿ^a^je^eⁿ^a^k^a^c^eⁿⁱⁱ^z predračuna
2.	Ponudbene cene niso neobičajno nizke
3.	Ponudbene cene za enote so nespremenljive na mersko enoto ,
4.	^Vel^j^avⁿ^o^s^t^p^oⁿ^u^d^b^e^j^eⁿ^ajmaⁿ^j^do^21.10.2019.
5.	Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo, ki jo je parafirano in žigosano tudi priložil (poglavja od I. do IV.)
6.	Ponudnik pristaja na plačilne pogoje naročnika

7.	Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal
8.	Ponudnik je priložil ustrezno garancijo za resnost ponudbe
9.	Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo pridobil garancijo za _k_vali_t_e_t_n_o_in_p_ra_v_o_č_as_n_o_i_z_ve_d_b_o del
10.	Ponudnik nudi vsa zahtevana dela v skladu z razpisno dokumentacijo
11.	^V^k^oli^k^or^p^oⁿ^u^dn^ikⁿ^a^s^t^o^p^a^s^p^o^dⁱ^z^vaj^a^l^c^i,^je^p^r^ed^al^vso^p^o^t^r^e^bⁿ^o dokumentacijo tudi za podizvajalce

C. Merilo za ocenjevanje ponudbe:

Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo je najnižja ponudbena cena za enoto zemeljskega plina v EUR/1kWh brez DDV v odprtem postopku oziroma ponovnem odpiranju konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma. V ceni na enoto DDV ni vključen, so pa zajeti tudi vsi morebitni popusti ter vsi ostali stroški dobavitelja v zvezi z dobavo plina ali z zamenjavo dobavitelja za posamezna odjemna mesta na omrežje.

Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med ponudniki (sklenitelji okvirnega sporazuma) bo najnižja ponudbena cena – cena na enoto v EUR/1kWh brez DDV. V ceni na enoto DDV ni vključen, so pa zajeti tudi vsi morebitni popusti ter vsi ostali stroški dobavitelja v zvezi z dobavo plina ali z zamenjavo dobavitelja za posamezna odjemna mesta na omrežje.

OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

1. Naročnik opozarja ponudnika,

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe,

- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti okvirnega sporazuma ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da okvirni sporazum ne bi pričel veljati ali ne bi bil izpolnjen,

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2. Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati okvirni sporazum v roku osem (8) dni od poziva naročnika. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico unovčenja garancije za resnost ponudbe.

3. Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dobav zmanjšati skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

4. Izbrani izvajalec dobav, kot prevzemnik javnega naročila, se bo s pogodbo obvezal:

- da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila,

- da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem xxxxx, proizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

5. Vsak ponudnik, ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, mora za primer vpogleda v ponudbo konkurentov, označiti dokumente, ki se v skladu s pisnim sklepom ponudnika štejejo za poslovno skrivnost, kakor tudi podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Podatke, ki jih ZJN-3 opredeljuje kot javne, bo, kljub morebitni oznaki »poslovna skrivnost«, možno pregledati.

6. Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z ZJN-3 pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka se lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance.

_II._{PONUDBENA
DOKUMENTACIJA}_{,
RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI}

RAZPISNA DOKUMENTACIJA- DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

Razpisni obrazec št. 1 – PODATKI O PONUDNIKU

SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU/PRIJAVITELJU

PONUDNIK/PRIJAVITELJ

Xxxxx

Xxxxxx in sedež

^P^o^o^b^laš^č^eⁿ^ec^z^a^p^o^d^p^is

_p_ogo_d_b_e

Kontaktna oseba

^Tel^e^f^on^{in
mobilni telefon}^k^oⁿ^t^a^k^tn^e
osebe

_ose_b_e

tel. št.: mobilna št.:

E-mail

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

PONUDNIK/PRIJAVITELJ V SKUPNI PONUDBI

Naziv

Naslov in sedež

^P^o^o^b^laš^č^eⁿ^ec^z^a^p^o^d^p^is

_p_ogo_d_b_e

Kontaktna oseba

^Tel^e^f^on^{in
mobilni telefon}^k^oⁿ^t^a^k^tn^e
osebe

tel. št.: mobilna št.:

E-mail

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

PODIZVAJALCI (obkrožite in izpolnite)

A. Ponudnik ne nastopa s podizvajalci.

B. Ponudnik nastopa s sledečimi podizvajalci:

^Š^T^.

Podi zv.

^P^odⁱ^z^vajal^e^c

(ime in priimek ter naslov oz. firma in sedež,

davčna številka, matična številka)

Vrsta del, ki jih bo izvajal

% delež v poslu in

vrednost v EUR

^Za^k^oⁿⁱ^tⁱ

zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje

^2.

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

Opomba:
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI PONUDNIKA

^Regⁱ^s^tr^ski^p^o^d^a^t^kⁱ
Popolna firma
	Številka	Datum	Registrsko sodišče
Prva registracija
^Zad^nj^a sprememba
Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register
Opis
Dejavnosti
^Kl^a^sⁱ^fⁱ^k^a^c^ij^ska oznaka po NACE	Opis dejavnosti

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 1A

IZRECNA ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Podizvajalec ___________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do ponudnika, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila dobave zemeljskega plina za potrebe občine Radovljica in objektov v njeni lasti ter posameznih javnih zavodov in pravnih oseb v občini Radovljica, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:	Žig:	Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

(naziv)

pooblaščam naročnika Občino Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v razpisnem obrazcu 1 in zanje priložili podatke na razpisnem obrazcu 1.

Datum:	Žig:	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

Razpisni obrazec št. 2 - KROVNA IZJAVA

Ponudnik / podizvajalec: (ustrezno obkroži)

Naziv

Naslov in sedež

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika/prijavitelja/podizvajalca (ustrezno obkroži), ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz postopka izbire najugodnejše ponudbe:

 če bomo podali neresnične podatke,

 če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev ali bomo kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo.

Izjavljamo da:

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;
smo bili v času priprave in oddaje ponudbe popolnoma seznanjeni s pogoji in vsebino razpisne dokumentacije za dodelitev javnega naročila in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo;
xxxx glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni

kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;

so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo

resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v ZJN-3 ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo

S podpisom te izjave potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;
gospodarskemu subjektu kot pravni osebi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom tega obrazca in spodnjih soglasij 1, 2 in 3 dovoljujemo, da naročnik preveri vse dane podatke in izjave pri pristojnih institucijah. Obvezujemo se, da bomo v primeru, da bomo izbrani, predložili ustrezna potrdila, ki jih bo zahteval naročnik.

Datum: Žig: Podpis:

OPOMBA: obrazec št.: 2 KROVNA IZJAVA izpolni ponudnik, ki je pravna oseba oziroma vsak prijavljeni podizvajalec.

PRILOGA 1 H KROVNI IZJAVI SOGLASJE št.: 1

IZJAVA, POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA:

PONUDNIK ⁽^f^irma^/^d^r^u^ž^b^a):
Sedež PONUDNIKA (firme/družbe):
Občina sedeža PONUDNIKA (firme/družbe):
Številka vpisa v sodni ^r^e^gist^e^r:
Matična številka ^PO^N^U^DN^IK^A^:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), ______________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika OBČINO RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene

osebe ponudnika:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene

osebe ponudnika:

OPOMBA: obrazec soglasja št.: 1 izpolni ponudnik, ki je pravna oseba oziroma vsak prijavljeni podizvajalec.

PRILOGA 2 H KROVNI IZJAVI SOGLASJE št.: 2

IZJAVA, POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika OBČINO RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

^Imeⁱⁿ^p^riim^e^k^:
^E^M^ŠO:
^D^a^t^u^m^r^o^j^s^t^va:
^Kraj^r^o^j^s^t^va:
^D^r^ž^ava^r^o^js^t^va:
^N^aslov^s^t^a^lⁿ^ega^o^z^.^z^ača^sⁿ^ega ^b^ivališ^č^a:
^D^r^ž^avlj^aⁿ^s^t^vo:

Kraj in datum:

Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki :

Podpis osebe, na katero se zgoraj

navedeni osebni podatki nanašajo:

OPOMBA: obrazec soglasja izpolni ponudnik-fizična oseba oziroma vsak podizvajalec – fizična oseba in vsi zakoniti zastopniki ponudnika (pravne osebe)/ podizvajalca. V primeru, da ima ponudnik, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike.

PRILOGA 3 H KROVNI IZJAVI SOGLASJE št.: 3

PONUDNIK (firma/družba):

(naziv in naslov ponudnika)

^D^av^čⁿ^a^š^t^evil^k^a:

^M^a^tⁱ^čⁿ^a^š^t^evil^k^a^p^o^nu^dⁿⁱ^k^a:

I Z J A V A IN S O G L A S J E,

Izjavljamo, da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več

ter hkrati pooblaščamo naročnika OBČINO RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, da kot pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja javnega razpisa glede plačilne sposobnosti, iz davčne evidence Ministrstva za finance Finančne uprave RS, pridobi potrdilo, da na dan, ko je bila oddana ponudba, nismo imeli neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo svoj sedež.

Kraj in datum:

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene

osebe ponudnika

OPOMBA: obrazec soglasja št.: 3 izpolni ponudnik, ki je pravna oseba oziroma vsak prijavljeni podizvajalec.

Razpisni brazec št: 3 - ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Razpisni obrazec št. 4 – PONUDBA

Ponudnik:

Naziv

Naslov in sedež

SKUPNA OKVIRNA LETNA KOLIČINA

4.752.000 kWh

^E^N^OTA^M^ERE

1 kWh

^CENA^N^A^E^N^OTO^M^ERE^B^REZ^D^AJ^A^T^E^V*,^B^REZ^D^D^V

EUR/ 1 kWh

CENA NA ENOTO ZA TAKSO ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA DIOKSIDA

EUR/ 1 kWh

^TR^O^ŠAR^I^N^A^ZA^Z^E^M^ELJ^S^KI^P^LIN

EUR/ 1 kWh

^CENA^N^A^E^N^OTO^ZA^P^R^I^S^P^E^V^EK^ZA^Z^A^G^O^TA^V^L^JA^N^JE

PODPOR PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE V

^SOPRO^I^Z^V^OD^N^JI^Z^VISOK^I^M
IZKO^R^ISTKOM^IN^IZ^O^VE

EUR/ 1 kWh

% POPUSTA NA FIKSNO CENO NA ENOTO BREZ DAJATEV IN BREZ DDV

SKUPNA CENA NA ENOTO MERE Z DAJATVAMI, S POPUSTOM BREZ DDV

EUR/ 1 kWh

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV (KOLIČINA X CENA NA ENOTO MERE Z DAJATVAMI, S POPUSTOM BREZ DDV)

EUR

^*^D^aja^t^ev:^t^a^k^sa^z^a^o^b^r^e^meⁿ^j^e^v^aⁿ^je^z^raka^z^e^mi^sijo^oglji^k^ovega^d^iok^sⁱ^d^a^,^t^r^o^šariⁿ^a^z^a

zemeljski plin, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE, ter drugi morebitni dodatki, prispevki in davki, ki jih predpisuje država.

CENA NA ENOTO MERE JE LAHKO ZAOKROŽENA NA PET (5) DECIMALNIH MEST

Veljavnost ponudbe: do 21.10.2019.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 5 – SEZNAM STROKOVNJAKOV

SEZNAM STROKOVNJAKOV, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE

Ponudnik:

Xxxxx

Xxxxxx in sedež

Odgovorni nosilec naloge:

Ime in priimek:

Delovne izkušnje:

Pri izvajanju javnega naročila bodo sodelovali naslednji delavci/službe:

IME IN PRIIMEK

TELEFON

E-POŠTA

SKRBNIK POGODBE

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 6 - PLAČILNI POGOJI

PLAČILNI POGOJI IN DINAMIKA PLAČIL

Ponudnik:

Xxxxx

Xxxxxx in sedež

Dobavitelj porabljeno količino zemeljskega plina obračunava na osnovi s strani sistemskega operaterja izmerjenih mesečnih količin dobavljenega zemeljskega plina. Na osnovi podatkov o dobavljenem zemeljskem plinu v preteklem enomesečnem obdobju dobavitelj izstavi ločene račune za vsako odjemno mesto odjemalca.

Dobavitelj mora odjemalcu enkrat mesečno, najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, izstaviti račun in se v računu sklicevati na številko okvirnega sporazuma. Dobavitelj mora posameznemu odjemalcu pošiljati račune na odjemalčev naslov.

Vsak posamezni odjemalec bo za vsa svoja odjemna mesta plačal dobavljeni zemeljski plin 30. dan po prejemu računa. Kot dan prejema računa se šteje dan, ko odjemalec prejme račun. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Odjemalci bodo dobavljen zemeljski plin plačali na dobaviteljev transakcijski račun št.

odprt pri

V primeru plačilne zamude posameznega odjemalca mu dobavitelj lahko obračuna zakonite

zamudne obresti.

Vezano na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih sredstev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 111/2013), bo ponudnik izdane račune naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (e-račun).

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 7 – OKVIRNI SPORAZUM

OKVIRNI SPORAZUM

Ponudnik:

Xxxxx

Xxxxxx in sedež

izjavljamo,

- da smo pregledali okvirni sporazum iz razpisanega javnega naročila ter se strinjamo z vsemi določili, navedenimi v njem

- da smo seznanjeni z dejstvom, da si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg dobav v skladu z razpoložljivimi sredstvi brez kakršnegakoli nadomestila in obveznosti do ponudnikov

Datum: Žig: Podpis:

^V^Z^OREC^OK^V^I^R^N^E^GA^SPO^RAZ^UMA

DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA

ki ga skleneta

NAROČNIK: OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx, XX za DDV: SI67759076,

matična številka: 5883466000,

ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxxxxx (v nadaljevanju: naročnik),

DOBAVITELJ:

ID za DDV:

matična številka: ,

ki ga zastopa (v nadaljevanju: dobavitel j)

1. člen

PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica je izvedel postopek oddaje javnega naročila št. 430-0010/2019 po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne , št. objave

in v Uradnem listu Evropske Unije dne

objave_ .

številka

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za javno naročilo »Dobava zemeljskega plina«, v katerem je naročnik izbral dobavitelja na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. 430-0010/2019.

Sestavni del tega okvirnega sporazuma sta razpisna dokumentacija št. 430-0010/2019 in ponudba dobavitelja št. , z dne ,

Podlaga za sklenitev okvirnega sporazuma so tudi pooblastila posameznih naročnikov za izvedbo javnega naročila, kot izhaja iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Naročnik sklepa ta okvirni sporazum v enaki vsebini še z naslednjimi dobavitelji (v nadaljevanju: sklenitelji okvirnega sporazuma):

	 ,
	^^,
	^^,

2. člen

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa s strani obeh strank okvirnega sporazuma in

prične veljati 01.10.2019, pod pogojem iz 32. člena tega okvirnega sporazuma.

Okvirni sporazum ima rok veljavnosti štiri (4) leta od začetka dneva veljavnosti, to je do

30.09.2023.

Okvirni sporazum ima naročnik pravico predčasno odpovedati, v kolikor organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnike.

3. Člen

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava zemeljskega plina za ogrevanje, kuhanje in kogeneracijo.

Okvirna letna količina dobave blaga znaša 4.752.000 kWh. Količine blaga, ki jih bo naročnik naročil, so okvirne in se naročnik ne zavezuje, da bo naročil celotno predvideno količino blaga, saj bodo količine natančneje opredeljene v vsakokratnem posameznem naročilu.

Naročnik bo posamezna naročila, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, oddal cenovno najugodnejšemu dobavitelju na podlagi pogojev, opredeljenih v povabilu k oddaji ponudbe in na podlagi pogojev, ki so določeni v tem okvirnem sporazumu.

4. člen

POGOJI ODPIRANJA KONKURENCE

Naročnik se s podpisom tega okvirnega sporazuma zavezuje, da bo na podlagi tega okvirnega sporazuma, vse sklenitelje okvirnega sporazuma, s katerimi je bil sklenjen okvirni sporazum, vabil k oddaji ponudb za posamezne dobave blaga, pred iztekom veljavnosti prejšnje cenovno najugodnejše ponudbe.

Posamezna naročila za dobavo blaga za vsako obdobje dobav blaga, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, bo naročnik oddal cenovno najugodnejšemu dobavitelju pod pogoji, ki so določeni v tem okvirnem sporazumu in na podlagi pogojev, navedenih v ponovnemu povabilu k oddaji ponudbe za vsako novo obdobje dobav.

5. člen

V vsakokratnem povabilu za oddajo ponudb za posamezno naročilo, bo naročnik opredelil okvirno količino blaga, rok za oddajo ponudb, obdobje dobave ter ostale zahteve v zvezi z izvedbo predmeta posameznega naročila.

V primeru, da Uredba o zelenem javnem naročanju v času veljavnosti okvirnih sporazumov zajame tudi zemeljski plin, bo naročnik upošteval takšna določila in po potrebi tudi ob posameznem povpraševanju oddal posel skladno z merili, ki bodo opredeljeni v takrat veljavni zakonodaji.

Xxxxx xxxxxx za izbiro cenovno najugodnejšega dobavitelja za posamezno naročilo (v posameznem obdobju dobav) je ponudbena cena brez DDV – cena na enoto mere v EUR/ 1 kWhin vsebuje trošarino za zemeljski plin, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE, ter drugi morebitni dodatki in prispevki, ki jih predpisuje država. Odpiranje ponudb za posamezno obdobje dobav je javno in se ga lahko udeležijo predstavniki vseh skleniteljev okvirnega sporazuma.

6. člen

Naročnik bo povabilo k oddaji ponudbe skleniteljem okvirnega sporazuma posredoval pisno po pošti ali preko elektronske pošte. V povabilu bo naročnik opredelil rok, do katerega je treba oddati ponudbo, način oddaje ponudbe, predmet posameznega naročila ter druge zahteve, ki jih ima glede dobave.

7. člen

Naročnik bo posamezna naročila, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, oddajal na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma, v skladu s sedmim odstavkom 48. člena ZJN-3 oziroma naslednjim postopkom:

 za vsako posamezno naročilo, ki ga namerava oddati, se bo naročnik v pisni obliki

posvetoval s sklenitelji okvirnega sporazuma,

 naročnik bo za vsako posamezno naročilo določil ustrezen, dovolj dolg rok za oddajo ponudbe, upoštevajoč dejavnike, kot so zapletenost predmeta posameznega naročila in čas, ki je potreben za pošiljanje ponudb,

 ponudbe se predložijo v pisni obliki, pri čemer bo njihova vsebina zaupna do poteka roka, določenega za oddajo ponudbe,

 za vsako posamezno naročilo bo naročnik sklenitelje okvirnega sporazuma, po prejemu pravočasnih, formalno popolnih, pravilnih in primerih ponudb, povabil k sodelovanju;

 naročnik bo posamezno naročilo oddal dobavitelju – sklenitelju okvirnega sporazuma, ki bo predložil cenovno najugodnejšo ponudbo, ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in povabila k oddaji ponudbe za posamezno naročilo,

 naročnik bo pisno obvestil dobavitelje – sklenitelje okvirnega sporazuma, ki bodo oddali ponudbo za posamezno naročilo, o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.

Naročnik od dobavitelja, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V primeru da se dobavitelj ne odziva na povpraševanja (se zaporedoma vsaj dvakrat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen) lahko naročnik šteje, da ponudnik nima interesa za sklenjen sporazum in lahko z obvestilom prekine sporazum, ne da bi zahteval odškodnino zaradi pasivnosti ponudnika.

Vsem dobaviteljem – skleniteljem okvirnega sporazuma, ki bodo oddali ponudbo za posamezno naročilo za novo obdobje dobav, bo naročnik omogočil pravno varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje možnost uporabe elektronske dražbe za izbiro najugodnejšega ponudnika, skladno s 50. členom ZJN-3.

8. člen

Naročnik in posamezne pravne osebe, katere zastopa naročnik po pooblastilu, bodo s cenovno najugodnejšim dobaviteljem sklenile pogodbo o dobavi plina za predvideno časovno obdobje enega (1) leta.

9. člen

V kolikor bo okvirni sporazum sklenjen samo z enim dobaviteljem, bo naročnik s tem dobaviteljem sklenil pogodbo o dobavi blaga za dobo enega (1) leta, in sicer od 1.10.2019 do 30.9.2020.

Pred iztekom enoletnega obdobja bo naročnik v skladu z ZJN-3 izvedel nov postopek javnega naročila, v katerem bo izbral dobavitelja blaga.

10. člen

CENA

Ocenjena vrednost predmeta okvirnega sporazuma za štiriletno obdobje je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil in na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma znašala:

460.000,00 EUR brez DDV

(z besedo: štiristošestdesettisoč evrov in 00 /100).

/navedba ocenjene vrednosti za dobavo blaga, za katerega se sklepa okvirni sporazum z izbranim ponudnikom/

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma ne vključuje DDV. DDV bo dobavitelj zaračunal na

podlagi veljavne zakonodaje

Cena na enoto mere za dobavo blaga bo razvidna iz vsakokratne ponudbe skleniteljev okvirnega sporazuma za vsako obdobje dobav posebej.

V ceno na enoto mere so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki jih bo dobavitelj imel z realizacijo okvirnega sporazuma.

11. člen

Cena na enoto mere brez dajatev, brez DDV (neto cena), navedena v vsaki posamični ponudbi dobavitelja za posamezno obdobje dobav, je fiksna v času posameznega obdobja dobav, za katerega so sklenjene posamezne pogodbe o dobavi plina.

Kot dajatev se šteje taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, trošarina za zemeljski plin, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE ter drugi morebitni dodatki, prispevki in davki, ki jih predpisuje država. Vse takse, trošarine, davki in ostali dodatki ter prispevki se obračunajo v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. V ceno na enoto mere so vključeni vsi stroški v zvezi z dobavo plina ali z zamenjavo dobavitelja za posamezna odjemna mesta na omrežje in vsi stroški zemeljskega plina do odjemnih mest naročnika. Cena na enoto mere ne vključuje davka na dodano vrednost.

12. člen

Naročniku se opravlja odčitek merilnih naprav in obračun dobavljenega blaga po dejanski porabi. Za obračun dobavljenega blaga se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah pripadajočega odjemnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja sistemski operater. Porabljeno količino blaga se obračunava na osnovi s strani sistemskega operaterja izmerjenih mesečnih količin dobavljenega blaga. V primeru, da dobavitelj s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: SODO) ne dobi potrebnih podatkov za obračun dobavljenega blaga, lahko izda račun na podlagi porabe preteklega meseca, dejansko porabo pa obračuna/poračuna pri prvem naslednjem računu.

^N^a^r^o^čⁿⁱ^k^ima^v^p^rim^e^ruⁿ^e^s^t^riⁿ^j^aⁿ^ja^z^o^d^čⁱ^t^k^om^me^rⁱ^lⁿⁱ^hⁿ^a^p^ra^v^p^ra^vi^c^o^p^r^e^v^eri^tⁱ^o^d^čⁱ^t^aⁿ^oⁱⁿ

dejansko stanje merilne naprave na svoje stroške.

13. člen

ROK IN NAČIN PLAČILA

Dobavitelj izstavi račun do osmega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec po posameznih merilnih mestih naročnika.

Dobavitelj mora na računu, ki ga izstavi, specificirati posamezne elemente cene, ki sestavljajo

končno ceno, in sicer:

prodajno ceno zemeljskega plina brez DDV,

znesek trošarin, taks in drugih dajatev, ki jih predpisuje država (ločeno po namenu),

stopnjo in znesek DDV-ja.

Naročniku se bo račun za uporabo omrežij (omrežnina in dodatki k omrežnini) izstavljal ločeno.

14. člen

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga bo v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen.

V primeru zamude s plačilom je dobavitelj upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne

obresti.

15. člen

PODIZVAJALCI (če ponudnik nastopa s podizvajalci)

Dobavitelj bo pogodbena dela opravil skupaj z naslednjimi podizvajalci (podatke se navede za vsakega podizvajalca posebej):

…………………………………. ……………………………………………………………………………………….(naziv),

……………………………………………………………………………………………………………………………(polni naslov),

matična številka. ………………………………….,

……………………………………………………………………davčna številka/identifikacijska številka za DDV, transakcijski račun ………………………………………………………………………………………………………………., bo izvedel …………….…………………………….. (navesti vsako vrsto in količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel ……………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do …………/ v roku ……….. dni od ……………… .

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik dolžan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

16. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenim podizvajalcem.

Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti v skladu z ZJN-3 in z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se sklene aneks k okvirnemu sporazumu.

Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih dobavitelj v času sklenitve okvirnega sporazuma ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi okvirnega sporazuma in ki jih mora dobavitelj naročniku predhodno dokazati.

17. člen

ODJEMNA MESTA

Dobavitelj bo dobavljal plin na lokacijo naročnika, in sicer na naslednja odjemna (merilna)

mesta:

UPORABNIK	ŠT. ODJEMNEGA MESTA
PLAVALNI KLUB RADOVLJICA	5843
XXXXXXXXX XXXXX 00, 00 (OBČINA, UE, LD)	5645
OŠ A. T. XXXXXXXX, OŠ XXXXXX XXXXX - SKUPNA KURILNICA	5587
OŠ A. T. LINHARTA - KUHINJA	5579
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	548354
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE	258400
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE-PŠ BEGUNJE	141853
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE-KUHINJA	237214
VRTEC RADOVLJICA, enote:
Kopališka 12	*nova št. MM v pridobivanju
Kopališka 12	*nova št. MM v pridobivanju
Begunje 25	98228
Alpska 58A	486506
Alpska 58A	910976
XXXXXXXX XXXXX 00, RADOVLJICA	9258
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA	211730
MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE	266890
LINHARTOV TRG 1, GRAŠČINA	107417
XXXXXXXXX XXX 0, XXXXXXXX	165902
XXXXXXXXX XXX 0, XXXXXXXX	000000
XXXXXXXXX XXX 0, MRAKOVA HIŠA	105072
KOMUNALA RADOVLJICA	964775
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	6320
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	246496

V primeru povečanja števila odjemnih mest, se bodo za ta mesta za dobavo zemeljskega plina upoštevale enake cene, kot bodo opredeljene v ponudbi najugodnejšega ponudnika za posamezno obdobje.

18. člen

Dobava se šteje za izvršeno, ko blago preteče skozi merilne naprave za ugotavljanje prevzetih količin zemeljskega plina. Določanje in merjenje prevzetih količin se izvaja v skladu z veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 55/15 in 80/17; v nadaljevanju: Sistemska obratovalna navodila).

19. člen

Naročnik se strinja, da SODO posreduje dobavitelju podatke o naročnikovi porabi zemeljskega plina za zadnjih 12 (dvanajst) mesecev ter omogoči dobavitelju dostop do merilnih in obračunskih podatkov za posamezna merilna mesta naročnika. Naročnik dobavitelja pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o naročniku in njegovem/ih merilnem mestu/ih, ki jo vodi SODO.

Naročnik pooblašča dobavitelja:

– da v njegovem imenu in na stroške dobavitelja ureja in vodi postopek menjave prejšnjega dobavitelja pri SODO in uvrstitve v bilančne skupine ali podskupine,

– za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje tega okvirnega sporazuma pri SODO, vključno s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v okvirnem sporazumu, pripravo, izpolnitvijo in podpis izjav in drugo, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na naročnika.

20. člen

OBVEZE STRANK

Naročnik se obvezuje, da bo:

 prevzemal blago na način in pod pogoji, določenimi s tem okvirnim sporazumom (razen v primerih višje sile) in redno plačeval dobavljeno blago skupaj z DDV, trošarino,

prispevek za učinkovito rabo energije, morebitne druge dodatke, prispevke, davke, ki

jih bo predpisal pooblaščen državni organ v dogovorjenih rokih;

 dobaviteljem pisno sporočal vsako spremembo lastništva, imena, naziva in prebivališča (sedeža), uvedbo in začetek postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka ali postopka likvidacije ter vse spremembe na merilnih mestih, najkasneje v 8-ih dneh po nastali spremembi.

 V primeru izključitve oziroma ukinitve odjemnega mesta oziroma spremembe na odjemnem mestu mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v osmih (8) dneh po spremembi. V primeru priključitve novih odjemnih mest mora naročnik upoštevati določila veljavnih Sistemskih obratovalnih navodil.

21. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

 dobavljal naročniku blago na način in pod pogoji, določenimi s tem okvirnim sporazumom, razen v primerih višje sile in v ostalih primerih, navedenih v Energetskem

zakonu ter na podlagi zakona sprejetimi podzakonskimi predpisi;

 arhiviral podatke o obračunskih vrednostih (v elektronski obliki), katerega dostavi naročniku za obdobje preteklega koledarskega leta za vsa merilna mesta,

 svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

 izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

 omogočal ustrezen nadzor naročniku. Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre okvirni sporazum, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

Dobavitelj ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile. Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dobave delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile. Nastop višje sile odvezuje naročnika in dobavitelja izpolnitve obveznosti iz tega okvirnega sporazuma za čas trajanja višje sile, prav tako ju odvezuje obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega okvirnega sporazuma v času trajanja višje sile.

Dobavitelj mora naročniku dobavljati zemeljski plin v skladu z lastnostmi in v kakovosti, določenimi v Sistemskih obratovalnih navodilih.

22. člen

ZAVAROVANJA

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku predal garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10 % vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV, z veljavnostjo do 31.10.2020.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo prvi najugodnejši ponudnik moral predložiti občini Radovljica ob podpisu okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči menico za resnost ponudbe.

Po vsakokratnem ponovnem odpiranju konkurence bo moral najugodnejši ponudnik naročniku v roku 10 dni od sklenitve aneksa k okvirnemu sporazumu predložiti novo zavarovanje v višini 10 % vrednosti nove najugodnejše ponudbe z vključenim DDV, z veljavnostjo za čas trajanja novega obdobja dobave in vsaj še 30 (trideset) dni po preteku tega obdobja.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, v primeru, da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno ali pravilno izvajane oziroma jih bo dobavitelj prenehal izvajati.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izročeno naročniku Občini Radovljica, velja za izpolnjevanje obveznosti za vse naročnike po okvirnem sporazumu, katere po pooblastilu zastopa Občina Radovljica.

V kolikor dobavitelj ob sklenitvi okvirnega sporazuma ali naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil garancije za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

23. člen

V kolikor dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, lahko naročnik unovči garancijo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja. Naročnik bo pred unovčenjem garancije dobavitelja pisno pozval k izpolnitvi obveznosti iz okvirnega sporazuma in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje dobavitelja od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz okvirnega sporazuma dobavitelja utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

24. člen

PREDSTAVNIKI

Predstavnik naročnika za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: Xxxxx Xxxxxx

Predstavnik dobavitelja za izvajanje tega okvirnega sporazuma je:

Predstavnika strank okvirnega sporazuma (skrbnika okvirnega sporazuma) imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili tega okvirnega sporazuma.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga

drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.

25. člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznosti ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če dobavitelj ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in brez obveznosti do dobavitelja ter unovčiti finančno zavarovanje.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do dobavitelja v primeru, kadar dobavitelj svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.

O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik dobavitelja pisno obvestil. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

26. člen

Vsaka stranka lahko odpove okvirni sporazum. Odpovedni rok je dva (2) meseca in začne teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno poštno pošiljko.

Dobavitelj se v času odpovednega roka obvezuje izvajati predmet tega okvirnega sporazuma, do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in dobavitelj lahko pisno sporazumeta za drugačen, tj. daljši odpovedni rok.

27. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

28. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti po okvirnem sporazumu ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

29. člen

SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

30. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v

primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki tega okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet tega okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

31. člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

32. člen

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in prične veljati s 01.10.2019, pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 22. člena tega okvirnega sporazuma. V kolikor dobavitelj ne predloži pravočasno zgoraj navedenega finančnega zavarovanja, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank tega okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

33. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme

vsaka od pogodbenih strank dva (2) izvoda.

Radovljica, dne

, dne

NAROČNIK: DOBAVITELJ:

Občina Radovljica

Župan: Direktor:

Razpisni obrazec št. 8 – MENIČNA IZJAVA KOT GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE VZOREC MENIČNE IZJAVE

Naročniku OBČINI RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, kot garancijo za resnost

naše ponudbe za izbor dobavitelja plina

izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika, OBČINO RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, nepreklicno

pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini:

3.000,00 EUR

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

 po izteku roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti,

 ne izpolnimo ali zavrnemo podpis okvirnega sporazuma v roku osmih (8) dni od poziva naročnika k podpisu okvirnega sporazuma,

 po sklenitvi okvirnega sporazuma ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti v predpisanem roku in v skladu z zahtevami navedenimi v okvirnem sporazumu

Menica je unovčljiva pri:

s transakcijskega računa (TRR):

domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) (številka transakcijskega računa)

Veljavnost menične izjave: do 30.11.2019.

Kraj: Izdajatelj menice:

_(po_n_u_d_n_i_k₎

^D^a^t^u^m:

(ime in priimek zakonitega zastopnika) (funkcija)

(podpis)

Priloga: bianco menica

Razpisni obrazec št. 9 - GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:

naslov:

odgovorna

oseba:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

Skladno s pogoji javnega razpisa za izbor dobavitelja plina, ki je objavljen na Portalu javnih

naročil pod št. JN /2019 dne

IZJAVLJAMO

da bomo, v primeru, da bomo pri javnem naročilu izbrani kot najugodnejši ponudnik, pridobili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV, brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv, in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe, veljavno še 30 dni po preteku roka za izpolnitev obveznosti.

Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije.

Ponudnik:

Odgovorna oseba:

podpis odgovorne osebe in žig

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758

Za……………………………………………………………….. (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: ……………………………………………………… (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ……………………………… (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: …………………………………………... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ……………………………………………. (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju

izdaje)

NAROČNIK:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega

ponudnika)

UPRAVIČENEC:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ……………………. z dne

………………………. (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za …………………………………….. (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: 10 % ponudbene vrednosti v EUR z vključenim DDV

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ……………………………..

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ………………………………………………………………. (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ……………………………………………. (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 30 dni po preteku roka za izpolnitev obveznosti (vpiše se datum

zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ponudnik v postopku javnega naročanja (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(- ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti najkasneje na datum veljavnosti zavarovanja ali pred tem datumom, v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po

slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010,

izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 10 - SEZNAM ODJEMNIH MEST

Seznam odjemnih mest in poraba po posameznih odjemnih mestih v letu 2018.

UPORABNIK	ŠT. ODJEMNEGA MESTA	PORABA V kWh 2018	OPOMBE
UPORABNIK	ŠT. ODJEMNEGA MESTA	PORABA V kWh 2018
PLAVALNI KLUB RADOVLJICA	5843	1.934.155 KWH
XXXXXXXXX XXXXX 00, 00 (OBČINA, UE, LD)	5645	138.382 KWH	KOGENERACIJA
OŠ A. T. LINHARTA, OŠ XXXXXX XXXXX - SKUPNA KURILNICA	5587	857.688 KWH	KOGENERACIJA
OŠ A. T. LINHARTA - KUHINJA	5579	148.078 KWH
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	548354	42.493 KWH	ČRIC ROŽNA DOLINA LESCE
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE	258400	123.144 KWH	KOGENERACIJA
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE-PŠ BEGUNJE	141853	20.787 KWH	KOGENERACIJA
OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE-KUHINJA	237214	13.426 KWH
VRTEC RADOVLJICA, ENOTE:
Kopališka 12	*	321.317 KWH	*nova št. MM v pridobivanju
Kopališka 12 - KUHINJA	*	17.253 KWH	*nova št. MM v pridobivanju
Begunje 25	98228	157.663 KWH
Alpska 58A	486506	109.939 KWH
Alpska 58A	910976	30.220 KWH
KRANJSKA CESTA 13, RADOVLJICA	9258	143.397 KWH
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA	211730	97.718 KWH
MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE	266890	16.386 KWH
LINHARTOV TRG 1, GRAŠČINA	107417	25.186 KWH
XXXXXXXXX XXX 0, XXXXXXXX	165902	42.423 KWH
LINHARTOV TRG 1, GRAŠČINA	109157	70.086 KWH
LINHARTOV TRG 9, MRAKOVA HIŠA	105072	21.085 KWH
KOMUNALA RADOVLJICA	964775	269.188 KWH	KOGENERACIJA VRTEC LESCE
KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	6320	118.826 KWH
KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	246496	33.154 KWH
SKUPAJ		4.751.994 KWH

Okvirna letna količina: 4.752.000 kWh

Ponudnik:

Odgovorna oseba:

podpis odgovorne osebe in žig

Razpisni obrazec št. 11 - SEZNAM UPORABNIKOV/PLAČNIKOV

Uporabniki/plačniki so poleg Občine Radovljica še naslednje pravne osebe, ki jih vse po pooblastilih zastopa OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ID številka za DDV: SI 67759076:

PLAVALNI KLUB RADOVLJICA, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 11377836

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 10017399

OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA RADOVLJICA, Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 18782400

OŠ A. XXXXX XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 65346785

VRTEC RADOVLJICA, Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 24132497

MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE, Xxxxxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 37713922

OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE, Begunjska cesta 7, 4248 Lesce

Davčna številka: 61563455

GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, Linhartov xxx 0, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 28776950

KOMUNALA RADOVLJICA d.o.o., Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx

Davčna številka: 98605275

KRAJEVNA SKUPNOST LESCE, Alpska cesta 58, 4248 Lesce

Davčna številka: 28776950

KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE, Begunje 15c, 4275 Begunje

Davčna številka: 28776950

Razpisni obrazec št. 12 – DOKAZILA O FINANČNI SPOSOBNOSTI

Ponudnik priloži obrazec za to stranjo.

Razpisni obrazec št. 13 – SEZNAM DOBAV

Razpisni obrazec št. 13A – SEZNAM DOBAV PONUDNIKA _/

PODIZVAJALCA __

Ponudnik:

Xxxxx

Xxxxxx in sedež

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH DOBAV PONUDNIKA /PODIZVAJALCA

Document Metadata

Table of Contents

OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

Document Metadata