1. Povabilo k oddaji ponudbe -

Številka: 416-03/13-41/2

Datum: 27. 2. 2013

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, XXXXXXXX XXXXX 0, 0000 XXXXXXXXX

Predmet: Izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora

V S E B I N A:

1. Povabilo k oddaji ponudbe

2. Predmet javnega naročila

3. Navodila ponudnikom za izdelavo, predložitev in obravnavo ponudbe

4. Pogoji in ostale zahteve naročnika za priznanje sposobnosti ponudniku

5. Merila

6. Obrazci

7. Vzorec pogodbe

8. Finančna zavarovanja

9. Obrazec ponudbe

Število strani razpisne dokumentacije: 57 + PRILOGE popisane na zadnji strani

- 1. Povabilo k oddaji ponudbe -

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA

DRŽAVNI ZBOR

XXXXXXXX XXXXX 0

1000 LJUBLJANA

na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13, ZJN-2-UPB5) vabi ponudnike, da podajo svoje pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo javnega naročila gradenj po odprtem postopku za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora.

Ponudbo lahko predloži vsaka pravna in/ali fizična oseba (v nadaljevanju: ponudnik), ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje in zahteve, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje posameznega pogoja oz. zahtev naročnika dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoju.

Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. Ponudnik lahko vključi tudi podizvajalce.

Ponudnik lahko ponudi izvedbo razpisanega naročila v celoti oziroma se ne more prijaviti za izvedbo posameznih delov razpisa.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila.

Rok za oddajo ponudb: 20. 3. 2013 do 10.00 ure

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

Javno odpiranje ponudb: 20. 3. 2013 ob 13.00 uri (v prostorih Državnega zbora)

Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

- 2. Predmet javnega naročila -

Predmet javnega naročila je izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora (obod stavbe na Šubičevi in Tomšičevi ulici) na način, določen v razpisni dokumentaciji z vsemi pripadajočimi prilogami, v skladu s tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi in normativi.

Obseg predmeta javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških in strojno inštalacijskih del je natančneje določen v popisu del - predračunu in z naslednjo projektno dokumentacijo, kar je vse skupaj sestavni del in priloga te razpisne dokumentacije:

1. Elaborat o opravljenem pregledu kanalizacije in vlage v kletnih prostorih zgradbe Državnega zbora RS, Xxxxxxxx xxxxx 0 v Ljubljani s projektnimi rešitvami (faza PZI) za izvedbo nujnih sanacijsko ojačitvenih del, ki ga je izdelal GI ZRMK d.o.o.;

2. Kulturno-varstveno soglasje štev.: 80194-MRK z dne 6. 6. 2012, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pri naročilu izvedbe hidroizolacije in meteorne kanalizacije gre za sanacijska dela na poškodovanem oziroma dotrajanem kanalizacijskem omrežju ter hkrati s tem tudi za sanacijo kapilarnega vlaženja kletnega zidovja stavbe Državnega zbora. Vse rešitve so podane na nivoju projekta PZI s tipičnimi detajli in projektantskim popisom del.

Izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora bo potekala v obdobju od začetka junija do konca avgusta 2013, v skladu z naslednjim faznim načrtom gradnje naročnika:

• predvideni rok pričetka del - vzhodna, severna in zahodna fasada: 1. 6. 2013;

• izvedba del na južni fasadi: pričetek: 1. 8. 2013 – dokončanje: 31. 8. 2013;

• rok za izvedbo del v kletnih prostorih: pričetek: 20. 7. 2013 – dokončanje: 31. 8. 2013;

• vsa dela v notranjosti zgradbe se izvajajo v času parlamentarnih počitnic;

• dokončanje vseh pogodbenih del: 31. 8. 2013.

Pred začetkom izvedbe pogodbenih del bo moral izbrani izvajalec v skladu s faznim načrtom gradnje pripraviti natančen terminski plan, ki ga bo potrdil pooblaščeni nadzornik naročnika.

- 3. Navodila ponudnikom za izdelavo, predložitev in obravnavo ponudbe -

3.1. Javno naročilo se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju, ZJN-2-UPB5 (Ur. l. RS, št. 12/13), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB-4, 110/2011- ZDIU12), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ZIPRS1314 (Ur. l. RS, št. 104/12), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB-2), Obligacijskega zakonika, OZ (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB1), Zakona o graditvi objektov, ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04, 14/05, 126/07, 108/09 in 57/12) in vseh ostalih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje razpisanega predmeta naročila.

3.2. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner oz. podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo izločene pred postopkom ocenjevanja ponudb.

3.3. Da bo ponudba pravilna, mora vsebovati najmanj naslednje potrjene (podpisane in žigosane) dokumente in priloge:

- izpolnjene obrazce prijave in obrazce za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in ostalih zahtev naročnika iz poglavja 6, z vsemi zahtevanimi dokazili navedenimi v poglavju 4,

- izpolnjen vzorec pogodbe,

- originalno finančno zavarovanje - bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,

- izjavo ponudnika o predložitvi zahtevanih finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,

- izpolnjen obrazec ponudbe z obveznima prilogama: v celoti izpolnjen predračun

- popis del in priložen cenik kalkulativnih elementov, s čimer ponudniki potrjujejo skladnost del, materialov in opreme ter njihove kakovosti z zahtevami iz razpisa; v ponudbi naj bo poleg izpolnjenega in potrjenega predračuna - popisa del, predložen njegov identični zapis na CD ali DVD mediju,

- izpolnjen obrazec za oddajo ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na zaprto ovojnico predložene ponudbe,

- pravni akt o skupni izvedbi naročila (samo v primeru skupne ponudbe) in/ali pisni dogovor o razpoložljivosti (virov) sredstev potrebnih za izvedbo naročila (samo v primeru ponudbe s podizvajalci) in

- pisni sklep o poslovni skrivnosti (samo če so nekateri deli ponudbe označeni kot poslovna skrivnost).

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Če za izpolnjevanje pogoja naročnika iz razpisne dokumentacije ni v naprej pripravljenega obrazca oz. izjave, jo mora ponudnik sam pripraviti. Ponudnik vsebine in oblike obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati.

Ponudnik pri izpolnjevanju obrazcev iz razpisne dokumentacije izpolni vsa prazna mesta, še zlasti vse cenovne postavke v obrazcu ponudbe in predračunu - popisu del, sicer bo naročnik razumel, da postavke, kjer ni navedene cene na enoto mere, ponudnik ne ponuja in bo tako ponudbo izločil.

Vsi zahtevani dokumenti morajo biti izpolnjeni z neizbrisljivo pisavo, potrjeni (podpisani in žigosani), da se bo ponudba štela za pravilno. Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge odgovorne osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Prav tako vsako morebitno popravljanje napak v ponudbeni dokumentaciji.

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

3.4. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovi spletni strani xxxx://xxx.xx-xx.xx/.

Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje osem (8) dni pred potekom roka za oddajo ponudb, izključno preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na pravilno in pravočasno prejete zahteve ponudnikov odgovoril najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Po tem roku naročnik pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne bo več dajal. Vsa prispela vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in odgovore bo naročnik sprotno objavljal na Portalu javnih naročil in se bodo šteli za sestavni del razpisne dokumentacije in razpisne pogoje, ki so oziroma bi morali biti ponudnikom v naprej znani.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje sedem dni pred rokom za predložitev ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

V času razpisa naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe.

3.5. Ponudnik mora pred izdelavo ponudbe dobiti celosten vpogled v vso projektno dokumentacijo ter načrte in popise del, v pogoje soglasodajalcev, predstavo o lokaciji gradnje in predvidenem končnem izgledu izgrajenega objekta, morebitna neskladja ali odstopanja pa obvezno uskladiti z naročnikom pred oddajo ponudbe na način kot je določen v točki 3.4.

Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled lokacije gradnje in obstoječega stanja objekta dne 6. 3. 2013, z začetkom ob 10.00 uri. Zainteresirani ponudniki se pravočasno zberejo na recepciji Državnega zbora, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx.

Izbrani izvajalec bo moral s podpisom pogodbe izrecno potrditi, da mu je projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal v celoti poznana, prav tako posebni pogoji za izvajanje del na lokaciji in objektu oz. v stavbi Državnega zbora, zato je udeležitev ogleda, po mnenju naročnika, ključnega pomena. Vsa tveganja in pomanjkljivosti ponudbe zaradi neudeležbe na ogledu nosi ponudnik sam.

3.6. Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 00. 3. 2013 do 10.00 ure. Ponudbe so na isti naslov naročnika, do istega roka lahko tudi osebno vročene.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na ovojnico ponudnik prilepi izpolnjen obrazec za oddajo ponudbe - zadnja stran razpisne dokumentacije.

Nepravilno označene ponudbe (tiste ponudbe iz katerih zunanje strani ovojnice ne bo moč razbrati na katero naročilo se ponudniki prijavljajo oz. ne bodo opremljene z navedbo "NE ODPIRAJ!") in ponudbe, ki bodo prispele po zgoraj navedenem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom, razen če ne bodo opremljeni vsaj z navedbo "NE ODPIRAJ!", v tem primeru naročnik ne odgovarja za odprto ovojnico.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 2013 ob 13.00 uri v prostorih Državnega zbora, Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, se pred odpiranjem izkažejo s pisnim pooblastilom ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

3.7. Skupna ponudba:

Če skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo:

− mora vsak od vključenih ponudnikov v skupno ponudbo samostojno dokumentirati izpolnjevanje splošnih pogojev oziroma pogojev osnovne sposobnosti, sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne sposobnosti, ostale pogoje pa lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno;

− mora skupina ponudnikov podpisati in priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

o imenovanje poslovodečega ponudnika za izvedbo javnega naročila,

o pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi poslovodečega za podpis ponudbe,

o izjava ponudnikov v skupni ponudbi, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred oddajo ponudbe ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

o izjava, da so vsi udeleženi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter ostalimi zahtevami naročnika ter merili za dodelitev razpisanega javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

o vrsta, način in lokacija del, ki jih bo opravljal posamezni ponudnik iz skupne ponudbe,

o izjava, da so seznanjeni s specifikacijo razpisanega naročila, z izvedbenimi in plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

o navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Če pravni akt ne vsebuje vseh zgoraj navedenih elementov, se taka ponudba lahko izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo vse dokumente naslavljal na poslovodečega izvajalca, ki ga bo skupina izvajalcev določila in navedla v svoji prijavi za skupno ponudbo.

3.8. Podizvajalci:

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika, nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom

izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V razmerju do naročnika ponudnik, kot glavni ponudnik, v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v obrazcu prijave podizvajalcev navedeni vsi podizvajalci. V obrazcu podatki o podizvajalcu in njegovih delih mora biti navedeno, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci. Vsak podizvajalec mora samostojno izpolnjevati pogoj za priznanje osnovne sposobnosti iz tretjega odstavka

42. člena ZJN-2 in pogoje poklicne sposobnosti. Priznanje ostale sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za glavnega ponudnika in podizvajalca/podizvajalce skupaj (3. in 4. odstavek 45. člena ZJN-2), pri čemer mora ponudnik v svoji ponudbi predložiti dokazilo - pisni dogovor sodelujočih subjektov, da bo imel na voljo vsa sredstva, potrebna za izvedbo naročila.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom tudi od njega lahko zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.

Če ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci:

− mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

− mora podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto

ponudnika (glavnega izvajalca) poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (glavnega izvajalca),

− je obvezna sestavina pogodbe:

o vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

o podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

− so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna, pri čemer se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,

− mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali v primeru, če je ponudnik nastopal sam, tekom izvajanja del pa želi vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora glavni ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, temu v petih (5) dneh po spremembi predložiti predhodno soglasje naročnika in naročniku predložiti:

− sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ki ima vse elemente iz te točke razpisne dokumentacije,

− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, za katerega mora navesti vse podatke, ki so kot obvezna sestavina pogodbe opredeljeni zgoraj,

− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. Če podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. Če to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalca(-e) navede v okviru obrazca prijave podizvajalcev, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna. Do začetka uporabe nove uredbe, s katero bo Vlada RS natančneje določila pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem, se skladno s 56. členom ZJN-2B uporablja Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcem pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/2007).

3.9. Naročnik zagotavlja javnost in varstvo podatkov iz ponudbe v skladu z določili 22. člena ZJN-2. Ponudnik v svoji ponudbi označi le tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2 in 39. ter 40. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. L. RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12) in ponudbi priložiti sklep o določitvi poslovne skrivnosti. Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo ustrezno in utemeljeno označeni.

Ponudnik kot poslovno skrivnost ali kot zaupno ne sme označiti podatkov, ki so kot javni podatki opredeljeni v drugem odstavku 22. člena ZJN-2: količine, cene na enoto, vrednost posamezne postavke iz popisa del - predračuna in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru meril ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru meril.

V primeru, da bodo kot poslovna skrivnost ali kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti oz. zaupno umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše

»PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče poslovne skrivnosti oz. zaupnosti, naročnik njegovo ponudbo v celotni zavrne oz. izloči iz nadaljnjega postopka oddaje naročila.

3.10. Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti tako, da vanj zapiše skupno ponudbeno vrednost v EUR brez in z DDV iz rekapitulacije popisa del - predračuna, ko bo le ta v celoti izpolnjen s cenami na enoto mere. Poleg tega mora ponudnik podati še ostale zahtevane podatke glede izvedbenih pogojev, kot so: veljavnosti ponudbe, roka za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti in garancijskih rokov.

Ponudnik mora v popisu del - predračunu izpolniti vse celice, ki so predvidene za določitev cene na enoto mere v EUR brez DDV oziroma mora podati ceno na enoto mere v EUR brez DDV za vsako posamezno postavko del in/ali materialov. Ponudnik mora za istovrstna dela iz popisa del - predračuna ponuditi isto ceno na enoto mere. Skupne vrednosti se avtomatično izračunavajo s pomočjo vnesenih formul. Spreminjanje, brisanje ali dopolnjevanje postavk popisa del - predračuna ni

dovoljeno in ima za posledico izločitev take ponudbe. Prav tako se izloči ponudba, ki ne bo vsebovala popisa del - predračuna izpolnjenega v celoti, t.j. cena na enoto mere podana za vsako in vse posamične postavke.

V končni skupni ponudbeni ceni mora biti upoštevana izvedba razpisanega obsega del kot izhaja iz popisa del – predračuna, tehničnega poročila, soglasja in ostalih projektnih podlag ter zahtevnosti del v skladu s pogodbenimi določili po sistemu ''cena na enoto mere''. V cenah na enoto mere mora biti upoštevana vrednost vseh kalkulativnih elementov ali stroškov ter popustov povezanih z izvedbo razpisanih gradbeno obrtniških in instalacijskih del (kot so npr.: organizacija in koordinacija izvedbe del, pripravljalna dela, predhodne izmere in uskladitev neskladij popisov z naročnikom, uporaba vseh pomožnih gradbenih strojev, naprav in orodja, dobava in montaža materiala in elementov v skladu z zahtevami iz popisov, stroški zavarovanja, varnosti pri delu, stroški izdelave prometne ureditve gradbišča, stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale,stroški rednega čiščenja javnih cest oz. javnih površin in odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oz. javnih površinah, stroški izdelave tehnične dokumentacije za izdelavo PID a in navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta, stroški varovanja gradbišča in v času med obratovanjem gradbišča in ko gradbišče ne obratuje do prevzema objekta s strani naročnika,stroški izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,zaključna dela, atesti in certifikati za vse vgrajene materiale, vsi transporti na gradbišče in iz gradbišča z vsemi potrebnimi dajatvami, preizkus instalacij in ostalega brezhibnega delovanja vgrajenih elementov, čiščenje, odprava morebitno povzročenih poškodb, ki bi nastale v času gradnje na obstoječem objektu ali napravah ob objektu, vsa potrebna režija in vsi bruto stroški dela vključenih kadrov, vključno z morebitnimi izrednim ali nadurnim delom, potrebnim za zagotovitev pravočasnosti ali kakovosti izvedbe, ipd.).

Obvezni sestavni del ponudbe je tudi predložen cenik kalkulativnih elementov.

Vse cene na enoto mere iz ponudbe, t.j. popisa del - predračuna in cenika kalkulativnih elementov, so fiksne do dokončanja pogodbenih del, obseg del oziroma količine pa so ocenjene s strani naročnika. Končna pogodbena cena se določi na podlagi dejansko izvedenih del in količinah, ki izhajajo iz nespornih podatkov izvajalca v gradbenem dnevniku oziroma knjigi obračunskih izmer, ki morata biti v vsakem trenutku na vpogled naročniku ter njegovemu pooblaščenemu nadzorniku del, da ju sprotno potrjuje.

Cene v vseh obrazcih te razpisne dokumentacije morajo biti izražene v evrih in zaokrožene na dve (2) decimalni mesti.

3.11. Ponudnik mora v ponudbi računati s tem, da bo dela (če bo izbran za izvajalca) izvajal v obdobju od začetka junija do konca avgusta 2013, pri čemer je rok za izvršitev vseh pogodbenih del največ 90 koledarskih dni, šteto od dneva uvedbe v delo, ne glede na morebitne posebne pogoje izvajanja del na lokaciji in objektu Državnega zbora, za katera so podana opozorila v tehnični dokumentaciji oziroma v pogodbi (npr.: vremenski pogoji, sestava tal terena, možne prekinitve zaradi motenja procesa dela Državnega zbora, ipd.).

Izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora bo potekala v skladu z naslednjim faznim načrtom gradnje naročnika:

• predvideni rok pričetka del - vzhodna, severna in zahodna fasada: 1. 6. 2013;

• izvedba del na južni fasadi: pričetek: 1. 8. 2013 – dokončanje: 31. 8. 2013;

• rok za izvedbo del v kletnih prostorih: pričetek: 20. 7. 2013 – dokončanje: 31. 8. 2013;

• vsa dela v notranjosti zgradbe se izvajajo v času parlamentarnih počitnic;

• dokončanje vseh pogodbenih del: 31. 8. 2013.

V 8 dneh od uvedbe v delo bo moral izbrani izvajalec v skladu s faznim načrtom gradnje pripraviti natančen terminski plan, ki ga bo potrdil pooblaščeni nadzornik naročnika.

3.12. Izvršena dela se bodo obračunavala po dejansko izvršenih količinah in enotnih cenah iz popisa del - predračuna ter cenika kalkulativnih elementov, po predhodni potrditvi uspešno opravljenih pogodbenih del v knjigi obračunskih izmer s strani pooblaščenega nadzornika na strani naročnika.

Obračunavanje uspešno izvedenih pogodbenih del bo potekalo na podlagi začasnih mesečnih situacij in končnega obračuna oz. računa, ki morajo biti pred potrditvijo naročnika usklajeni med izvajalcem in pooblaščenim nadzornikom del.

Mesečne situacije bo izvajalec izstavljal do vsakega 5. v tekočem mesecu za opravljena dela v predhodnem mesecu. Naročnik bo znesek potrdil v roku 15 dni od prejema pravilno izstavljene mesečne situacije oz. računa in plačal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljene mesečne situacije ali računa.

Mesečne situacije oz. račune, bo izvajalec izstavil do višine 80 % pogodbene vrednosti. Končni obračun oz. račun pa bo izvajalec izstavil po izvršeni primopredaji del, odpravi napak ugotovljenih pri primopredaji del, ter po predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v splošni garancijski dobi.

Končni obračun in primopredajo pogodbenih del bosta naročnik in izvajalec izdelala najkasneje v roku 15 dni od pisnega prejema obvestila izvajalca, da so pogodbena dela končana.

3.13. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

3.14. Če bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2, v kolikor določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo taka ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

3.15. Naročnik si pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti katerokoli ponudbo. Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja, v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb pa lahko zavrne vse ponudbe z obrazložitvijo o vzrokih take odločitve, ne da bi pri tem imel kakršnekoli obveznosti do ponudnikov.

V skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2 lahko naročnik tudi še po pregledu in ocenjevanju ponudb pozove ponudnike, da dopolnijo svojo ponudbo z dokazili, če bo to potrebno.

Kadar naročnik preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prvim odstavkom 49. člena ZJN-2 preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe, pri čemer od ponudnika lahko naknadno pisno zahteva podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Kadarkoli se bo pri naročniku v postopku oddaje javnega naročila pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik (ne glede na razvrstitev njegove ponudbe) predložil

neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

3.16. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

3.17. Naročnik si v skladu z 80. členom ZJN-2 pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti katerokoli ponudbo. Prav tako lahko naročnik kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja, v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb pa lahko zavrne vse ponudbe z obrazložitvijo o vzrokih take odločitve, ne da bi pri tem imel kakršnekoli obveznosti do ponudnikov.

V primeru, da naročnik, zaradi ukrepov v zvezi z izvajanjem državnega proračuna za leto 2013, ne bo imel več zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo javnega naročila bo, ne glede na to, v kateri fazi bo postopek oddaje javnega naročila, le-tega ustavil oziroma odstopil od izvedbe javnega naročila v skladu z drugim oziroma petim odstavkom 80. člena ZJN-2.

Pri zavrnitvi vseh ponudb, ustavitvi ali odstopu od izvedbe javnega naročila naročnik nima kakršnekoli obveznosti do ponudnikov (med te sodijo tudi stroški ponudnikov za pripravo ponudbe).

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

3.18. Po pregledu in ocenjevanju popolnih ponudb bo naročnik skladno z določenim merilom iz 5. poglavja izbral najugodnejšega ponudnika, sprejel odločitev o oddaji naročila in o njej pisno obvestil vse ponudnike. Obvestilo bo vsebovalo ugotovitve in razloge za naročnikovo odločitev.

3.19. Izbrani ponudnik bo moral v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK za namen zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pred sklenitvijo pogodbe naročniku obvezno pisno predložiti vse podatke o:

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

3.20. Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati pogodbo v roku osem (8) dni od poziva naročnika k podpisu, ki ga predhodno podpiše naročnik. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta naročnik in izvajalec in je sklenjena z odložnim pogojem, veljavna postane šele s predložitvijo zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

3.21. Naročnik in ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

3.22. Na podlagi 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih nabav blaga, storitev oz. gradenj, v skladu in na način, kot ga določa ta člen.

3.23. Pravica do zahtevka za revizijo:

Pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja; v nadaljevanju: ZPVPJN (Uradni list. RS, št. 43/2011), s katerim je pravno varstvo zagotovljeno v:

− predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom,

− revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo,

− sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem, ki ga kot izključno pristojnega določa zakon, ki ureja sodišča.

Zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

− objave obvestila o javnem naročilu ali

− obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

− prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B ter kadar naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico in na elektronski naslov xx@xx-xx.xx. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz ZPVPJN:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. očitane kršitve,

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

8. potrdilo o vplačilu takse, ki v skladu s tretjim odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša 1.500 eurov.

Taksa za predrevizijski in revizijski postopek se plača na ustrezen predračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

- 4. Pogoji in ostale zahteve naročnika za priznanje sposobnosti ponudniku -

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo poleg vseh specifikacij in zahtev storitev in blaga izpolnjevali v tem poglavju navedene pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in sposobnosti, morajo ponudniki izpolniti in potrditi v ta namen pripravljene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in priložiti zahtevana dokazila. Ponudniki, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije, dokazujejo izpolnjevanje pogojev v skladu s predpisi v svoji državi.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik (podizvajalec) svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov zahtevanega s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik (podizvajalec) predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika (podizvajalca) mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik (podizvajalec) svoj sedež.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in zahtev naročnika za priznanje sposobnosti, od ponudnika zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, da v določenem roku naročniku dostavi izbrane listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in ostalih zahtev. Če pozvani ponudnik listin oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika ali pomanjkljivo, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno izločil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in zahtev naročnika so sicer v ponudbi lahko predložene v fotokopiji, razen tam, kjer je izrecno zahtevan original. Vse listine morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo.

Naročnik bo vse oblikovne pomanjkljivosti presojal iz vsebinskega vidika. Pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na vsebino ponudbe kot npr. parafiranje, številčenje strani, neizpolnjen prazen prostor v posameznem obrazcu, ki ne vpliva na vsebino in ceno ter druge podobne formalne pomanjkljivosti bo naročnik dopustil in omogočil ponudniku dopolnitev take ponudbe.

Vsa morebitno navedena komercialna imena oziroma nazivi materialov in izdelkov in/ali njihovih proizvajalcev v popisu del - predračunu je potrebno obravnavati s pripisom »kot na primer« (četudi ta ni izrecno pripisan) in predstavljajo minimalni standard glede tehničnih karakteristik, kakovosti in nivoja ponujenega blaga, storitev oziroma gradenj. Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi vsaj enakovredne elemente zahtevanim (breme dokazovanja glede enakovrednosti po funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih lastnostih, načinu rabe in/ali uporabe ter videzu je na strani ponudnika). Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudnike, ki ne bodo ponudili zahtevanih (v primeru zahtevane kompatibilnosti z že obstoječimi napravami) ali najmanj enakovrednih elementov navedenega blaga, storitev oz. gradenj.

Naročnik bo iz postopka javnega naročila prav tako izločil ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali naročnikovih pogojev in definiranih minimalnih stopenj sposobnosti ter ostalih zahtev naročnika (tudi zahtev glede predložitve finančnih zavarovanj). Ponudbe tako izločenih ponudnikov se ne bodo uvrstile v fazo ocenjevanja ponudb.

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA:

4.1. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011, 60/2011 in 69/2011-UPB-2).

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja / podizvajalca), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

OSNOVNA SPOSOBNOST:

4.2. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS št. 50/12) in določena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

DOKAZILA: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da pravna oseba in zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Izjava vsebuje soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

Zaželjeno je, da ponudnik (partner) potrdila iz Kazenske evidence ponudbi sam predloži. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri mesece, šteto od izteka roka za predložitev ponudb. V primeru, da navedenih potrdil ponudnik (partner) ne bo predložil v svoji ponudbi, si naročnik pridržuje pravico do pridobitve dodatnih soglasij izbranega ponudnika (sodelujočih pravnih oseb oz. njihovih zakonitih zastopnikov), da bo naročnik ta podatek iz uradnih evidenc lahko pridobil sam.

4.3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.4. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja / podizvajalca) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.5. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oziroma sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.6. Ponudnik ni v stečajnem postopku oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.7. Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.8. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.9. Ponudniku naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.10. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oziroma je zahtevane informacije vedno zagotovil.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu osnovna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:

4.11. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in sicer mora biti le-ta v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registriral.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja / podizvajalca) na obrazcu sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti ustrezno potrdilo; če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

4.12. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev ali gradnjo.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja / podizvajalca) na obrazcu sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST:

4.13. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu ekonomska in finančna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

4.14. Gospodarski subjekt (ponudnik) v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe za razpisano javno naročilo ni imel blokiranega transakcijskega računa.

DOKAZILO: Pisna izjava ponudnika (partnerja) na obrazcu ekonomska in finančna sposobnost, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego.

TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST:

4.15. Ponudnik mora zaposlovati oziroma pogodbeno sodelovati z zadostnim številom ustrezno usposobljenega strokovnega kadra in razpolagati z zadostnim obsegom potrebne strojne mehanizacije tako, da bo kadrovsko in tehnično sposoben izvesti razpisano javno naročilo skladno z zahtevami naročnika, na pogodbeno dogovorjen način in pogodbenih rokih.

DOKAZILO: Xxxxx izjava ponudnika na obrazcu tehnična in/ali kadrovska sposobnost, ki velja kot pisna izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego. Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti izjave ponudnika tudi s pozivom ponudniku k predložitvi dodatne obrazložitve, dokazil, potrdil, ipd.

4.16. Ponudnik mora za izvedbo razpisane gradnje zagotavljati najmanj enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje najmanj predpisane pogoje iz prvega odstavka 77. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1).

DOKAZILO: Izpolnjeni zahtevani podatki o odgovornem vodji del na obrazcu tehnična in/ali kadrovska sposobnost in potrjen obrazec, kar velja kot pisna izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego. Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti izjave ponudnika tudi s pozivom ponudniku k predložitvi dodatne obrazložitve, dokazil, potrdil, ipd.

4.17. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti oz. imeti zavarovano odgovornost dela, ki so predmet tega javnega naročila v skladu z določili 33. člena ZGO-1-UPB1.

DOKAZILO: Xxxxx izjava ponudnika na obrazcu tehnična in/ali kadrovska sposobnost, ki velja kot pisna izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego. Najkasneje ob podpisu pogodbe bo moral izvajalec ta pogoj izkazati s kopijo zavarovalne police, ki bo kot priloga sestavni del pogodbe.

4.18. Ponudnik mora izkazati najmanj en (1) kvalitetno in pravočasno opravljen istovrstni posel (izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije na podobnem objektu, z vključeno hidrofobno zaščito - injektiranjem), zaključen v zadnjih petih letih pred oddajo ponudb najmanj v vrednosti 70.000,00 EUR z DDV, ki je po vsebini in zahtevnosti primerljiv s predmetom tega razpisa. Upoštevane

bodo reference za zaključene posle v zadnjih petih letih, šteto od datuma oddaje ponudbe.

DOKAZILO: Vsaj ena po vsebini ter obsegu ustrezna referenca zaključena v zadnjih petih letih vpisana v seznamu referenc na obrazcu tehnična in/ali kadrovska sposobnost, ki ga ponudnik potrdi in velja kot pisna izjava dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego. Obrazcu tehnična in/ali kadrovska sposobnost mora biti obvezno priložena originalna izjava oz. potrdilo naročnika (investitorja) posla za vsaj eno od vpisanih referenc v seznamu referenc, ki dokazuje, da so bila istovrstna pogodbena dela strokovno, kakovostno in pravočasno izvedena. Ponudnik ne more predložiti reference za naročila ali posle, kjer je bil udeležen kot investitor in / ali naročnik (lastna referenca). Reference lahko potrjujejo le naročniki, ki so hkrati tudi investitorji oddanih naročil ali sklenjenih poslov.

OPOMBA: Pri skupni ponudbi in ponudbi s podizvajalci se tehnična in/ali kadrovska sposobnost (pogoji iz točk od 4.15 do 4.18.) sodelujočih po ponudbi lahko upoštevajo kumulativno. V tem primeru mora sodelujoči gospodarski subjekt naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva (tehnična, kadrovska ipd.) potrebna za izvedbo naročila v predvidenem času izvedbe naročila - kot dokazilo lahko npr. šteje pisni dogovor sodelujočih subjektov, sklenjen v ta namen. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo lahko izloči.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazila o lastništvu, pogodbe o najemu, sodelovanju, podjemne pogodbe ali druga dokazila o zagotovitvi priglašenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti.

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

4.19. Ponudnik mora biti plačilno sposoben, da bo lahko predložil naslednja zahtevana nepreklicna in brezpogojna finančna zavarovanja, unovčljiva na prvi poziv, ki bodo izstavljena skladno z vzorci iz razpisne dokumentacije in razpisnimi pogoji (poglavje 8):

o finančno zavarovanje - originalna bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR, ki mora biti veljavna do izteka roka veljavnosti ponudbe (to je najmanj do 18. 6. 2013);

o finančno zavarovanje - bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 (deset) odstotkov pogodbene vrednosti z DDV; finančno zavarovanje bo izbrani izvajalec moral predložiti v roku 10 (desetih) dni od uvedbe v delo in bo moralo biti veljavno še najmanj 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje del;

o finančno zavarovanje – bančna garancija (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 (deset) odstotkov od končne pogodbene vrednosti z DDV; finančno zavarovanje bo moral izbrani izvajalec predložiti najkasneje v 10 (desetih) dneh po količinskem in kakovostnem prevzemu izvedenih del in bo moralo biti veljavno najmanj še 1 (en) dan po preteku 3 (tri) letne splošne garancijske dobe, šteto od datuma uspešno izvedene primopredaje del.

DOKAZILO: Original bančne garancije (ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici) za resnost ponudbe, izstavljen v skladu z vzorcem in razpisnimi pogoji (točka 8.1.) in izjava ponudnika o predložitvi zahtevanih finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z vzorcema finančnih zavarovanj iz te razpisne dokumentacije in razpisnimi pogoji (točka 8.2.).

4.20. Rok izvedbe pogodbenih del je največ 90 koledarskih dni od dneva uvedbe izbranega izvajalca v delo.

DOKAZILO: Xxxxx izjava ponudnika na obrazcu ponudbe.

4.21. Garancijski roki po uspešno opravljenem prevzemu del, ki jih mora jamčiti ponudnik so:

• 10 let za solidnost in kakovost gradnje in konstrukcijskih elementov,

• 3 leta splošna garancijska doba.

DOKAZILO: Xxxxx izjava ponudnika na obrazcu ponudbe.

4.22. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od dneva, določenega za predložitev ponudb, x.x. xxxxxxx do 18. 6. 2013.

DOKAZILO: Xxxxx izjava ponudnika na obrazcu ponudbe.

4.23. Ponudnik mora ponudbi priložiti v celoti izpolnjen in potrjen popis del - predračun in cenik kalkulativnih elementov (ceniki materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativnih osnov za plače).

DOKAZILO: Xxxxx izjava ponudnika na obrazcu ponudbe z zahtevanima prilogama k obrazcu ponudbe: popis del – predračun (v papirni obliki ter zapisan na enem od elektronskih medijev DVD ali CD) in cenik kalkulativnih elementov.

4.24. V zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev pogodbe na strani izvajalca oziroma zahtev iz razpisne dokumentacije, mora ponudnik že z oddajo ponudbe zagotavljati:

- da je seznanjen s pogoji te razpisne dokumentacije ter z njimi v celoti soglaša,

- da mu je razpisna dokumentacija povsem jasna in nedvoumna, ter jo je v celoti razumel,

- da bo opozarjal na morebitne ovire pri izvrševanju obveznosti po pogodbi in bo naročnika sprotno opozarjal na pomanjkljivosti v njegovem predračunu - popisu del ter na druge okoliščine, za katere bo vedel ali bi morali vedeti in bi bile lahko pomembne za naročeno delo ali za njegovo pravočasno izvršitev,

- da bo obveznosti po pogodbi izvrševal v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, s skrbnostjo dobrega gospodarja, učinkovitostjo in prizadevnostjo ter znotraj pogodbeno dogovorjenega roka,

- da bo pisno obvestil naročnika in ZVKDS, OE Ljubljana o pričetku del,

- da bo med gradbenimi deli zagotovil, da se na območju gradbišča skladišči najmanjše količine nevarnih snovi, oz. kemikalij, ki se bodo pri gradnji uporabljale čim krajši čas,

- da bo ustrezno opremil mesto za skladiščenje teh snovi, po potrebi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,

- da bo upošteval strokovne ocene in pripombe naročnika in nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpravljal napake in pomanjkljivosti,

- da bo za vsako spremembo pri izvajanju del, ki pomenijo odstopanje od razpisnih ali pogodbenih pogojev, predhodno zagotovil soglasje naročnika,

- da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke in v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter s strani naročnika potrjenim terminskim planom izvajanja v skladu z navodili nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo prevzemnega pregleda,

- da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila,

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeli za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa bo prevzel polno odgovornost;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali sanirali neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljila pravila stroke,

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave; če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil sam, sicer pa naročnik,

- da bo vodil gradbeno knjigo, knjigo obračunskih izmer,

- da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču,

- da bo poskrbel za ustrezno zaščito objekta in okolice pred morebitnimi poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja del, pri čemer bo morebitno nastalo škodo iz te točke odpravil, popravil oz. poravnal na lastne stroške,

- da bo po končanih delih odstranil z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo, ter ostale pomožne objekte,

- da bo takoj po zaključku vsakokratnih del, oziroma na poziv naročnika odstranil z objekta ves odpadni in nevgrajeni material, ter zapustil gradbišče popolnoma očiščeno,

- da je dolžen na svoje stroške upoštevati sanitarne normative na gradbišču,

- da bo ščitil interese naročnika.

DOKAZILO: Xxxxx izjava ponudnika na obrazcu iz točke 6.2.6., s katerim izkazuje sposobnost izvajanja naročila v skladu z ostalimi splošnimi pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije oz. pogodbe.

- 5. Merila -

Edino merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora (ob izpolnjevanju minimalne stopnje sposobnosti, vseh ostalih pogojev in zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije) je cena iz obrazca ponudbe, in sicer:

najnižja SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR z DDV

- 6. Obrazci -

6.1. PRIJAVA

6.1.1. PRIJAVA PONUDNIKA

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Matična številka podjetja:

Identifikacijska številka za DDV podjetja: SI Transakcijski račun podjetja:

Podpisnik pogodbe:

Zastopnik podjetja oziroma firme:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

S podpisom te prijave tudi izjavljamo in potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora,

- da smo korektno in pravilno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila in nam v tem času ni bila na kateri koli način dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil, npr. prekinitev pogodbe zaradi nepravilnega, nepravočasnega ali nekakovostnega izvajanja pogodbe oz. unovčenje finančnega zavarovanja.

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

6.1.2. IZJAVA SAMOSTOJNEGA PONUDNIKA

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika:

Zakoniti zastopniki:                        

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim naročilom za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora

IZJAVLJAMO,

DA NE NASTOPAMO S PODIZVAJALC-EM(-I).

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik za izvedbo naročila ne nastopa s podizvajalcem.

6.1.3. PRIJAVA ZA SKUPNO PONUDBO

Pri razpisanem javnem naročilu za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora št. 416-03/13-41, bomo sodelovali naslednji ponudniki (partnerji):

1. Naziv podjetja oziroma firme:

2. Naziv podjetja oziroma firme:

3. Naziv podjetja oziroma firme:

Naročnik naj dokumente naslavlja na:

- poslovodečega ponudnika iz skupne ponudbe v skladu z določili medsebojnega sporazuma, pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki je predložen v ponudbi, in sicer:

Vsak ponudnik (partner), ki sodeluje pri skupni ponudbi mora izpolniti tudi spodnji obrazec:

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Matična številka podjetja:

Identifikacijska številka za DDV podjetja: SI Transakcijski račun podjetja:

Zastopnik podjetja oziroma firme:

Podpisnik pogodbe:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Datum: Ponudnik (partner):

(žig in podpis)

Opomba:

Za vsakega partnerja v skupni ponudbi je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce: protikorupcijska izjava, osnovna sposobnost, sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomska in finančna sposobnost.

6.1.4. PRIJAVA PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora bo ponudnik sodeloval z naslednjim/i podizvajalcem/ci s katerim/i bo za izvedbo predmetnega naročila sklenil podizvajalsko pogodbo:

Zap. Naziv podizvajalca / firma / sedež št.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Za vsakega zgoraj vpisanega podizvajalca, s katerim bo skladno s podatki in pisnim dogovorom sodelujočih subjektov iz naše ponudbe najkasneje do podpisa pogodbe o izvajanju predmetnega naročila sklenjena podizvajalska pogodba, v svoji ponudbi prilagamo OBRAZEC: Podatki o podizvajalcu in njegovem delu, ki poleg podatkov o statusu in vrsti ter vrednosti del/storitev ali dobav blaga posameznega podizvajalca vsebuje še izjavo o izdaji soglasja, na podlagi katerega sme naročnik namesto ponudnika neposredno poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Datum:

Ponudnik: (žig in podpis)

Opomba:

Za vsakega vpisanega podizvajalca je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce: protikorupcijska izjava, osnovna sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

6.1.5. PODATKI O PODIZVAJALCU IN NJEGOVIH DELIH

Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2 in podatki, ki jih ponudnik za podizvajalca navede v nadaljevanju tega obrazca, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna.

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Matična številka
ID številka za DDV	SI
Številka transakcijskega računa
Zastopnik podizvajalca
Podpisnik pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon / Mobilni telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Podizvajalec bo izvajal naslednja dela (vrsta del – predmet)
Količina del, ki jih bo izvajal podizvajalec in vrednost del (v EUR z DDV)
Kraj in rok izvedbe del, ki jih bo izvajal podizvajalec

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

PODAJAMO SOGLASJE, da sme naročnik, namesto ponudnika, poravnati obveznosti ponudnika, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora in

IZJAVLJAMO, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi naročila z izvedbo gradbenih del / storitev / dobave blaga/, ki jih bomo izvajali/dobavili v vrednosti

              EUR. (skladno z navedenimi podatki ponudnika v OBRAZCU: Podatki o podizvajalcu in njegovih delih).

Datum: Podizvajalec:

(žig in podpis)

Opomba:

Ponudnik izpolni obrazec za vsakega podizvajalca prijavljenega v obrazcu Prijava podizvajalcev in od vsakega od njih pridobi soglasje za neposredno plačevanje (soglasje je ponudbi lahko priloženo tudi kot samostojen dokument, vendar vsebinsko ne sme odstopati od soglasja na tem obrazcu).

6.2. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

6.2.1. PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

(v skladu s pogojem 4.1.)

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika (partnerja / podizvajalca):

Zakoniti zastopniki:                         

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011, 60/2011 in 69/2011-UPB-2) in da v celoti spoštujemo izjavo v protikorupcijskem določilu kot sledi:

Protikorupcijsko določilo:

1. Omejitve poslovanja:

Naročnik ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj pri subjektih, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Enaka prepoved velja za postopke podeljevanja koncesij in druge oblike javno-zasebnega partnerstva.

Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prepoved poslovanja v obsegu, ki izhaja iz prvega in prejšnjega odstavka, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku, pod pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe tega ali drugega zakona o nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Če funkcionar oziroma njegov družinski član v tem primeru krši določbe o izogibanju nasprotju interesov oziroma o dolžni izločitvi, nastopijo posledice kot v primeru prepovedi poslovanja.

Prepoved poslovanja iz prvega odstavka in prepoved iz prejšnjega odstavka veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.

Omejitve po določbah iz 35. člena ZIntPK ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

2. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sekt- orja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

3. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

4. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

5. V primeru ustavitve postopka naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali ki bi vplivala na nepristranskost revizijske komisije.

6. Če je v zakonu in razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Datum: Ponudnik (partner/podizvajalec):

(žig in podpis)

Opomba:

Obrazec izpolni vsak ponudnik in vsak od vključenih partnerjev v skupni ponudbi in vsak od podizvajalcev.

6.2.2. OSNOVNA SPOSOBNOST

(v skladu s pogoji 4.2.-4.10.)

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika (partnerja / podizvajalca):

Zakoniti zastopniki:                         

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje osnovne sposobnosti:

- ponudnik (partner) in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo), niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS št. 50/12) in določena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

- ponudnik (partner) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz

77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

- ponudnik (partner/podizvajalec*) na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več;

- ponudnik (partner) ni v postopku prisilne poravnave oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oziroma sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ponudnik (partner) ni v stečajnem postopku oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ponudnik (partner) ni v postopku prisilnega prenehanja oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;

- ponudnik (partner) ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- ponudniku (partnerju) naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

- ponudnik (partner) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oziroma je zahtevane informacije vedno zagotovil.

* Podizvajalec s podpisom te izjave zagotavlja, da izpolnjuje najmanj pogoj osnovne sposobnosti iz tretje alineje tega obrazca.

DOKAZILO: Poleg obveznega podpisa te izjave, izpolnjevanje osnovnih pogojev iz prve in tretje alineje te izjave ter četrte do osme alineje te izjave ponudnik (partner/podizvajalec) lahko sam izkaže s predloženimi dokazili iz uradnih evidenc k ponudbi. Tako predloženo potrdilo mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa izpis iz uradne evidence ne sme biti starejše od štirih mesecev, šteto od izteka roka za predložitev ponudb. V primeru, da teh dokazil ponudnik (partner/podizvajalec) ne predloži k svoji ponudbi sam, lahko v svoji ponudbi navede v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente. Xxxxxx s svojim podpisom izjavljamo:

- da lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- da bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Naročniku dajemo SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV:

Soglašamo, da Republika Slovenija, Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora« skladno s šestim odstavkom 41. člena oz. petega in šestega odstavka 42. člena ZJN-2 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/04, 67/07 in 94/07- UPB1) pridobi vse podatke in dokazila o kandidatu oz. ponudniku (partnerju/podizvajalcu) ali njihovih zakonitih zastopnikih (če gre za pravno osebo) iz vseh uradnih evidenc, ki jih mora vsebovati ponudba oz. naročnik zanje meni, da so potrebna za dokazovanje izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum: Ponudnik (partner / podizvajalec):

(žig in podpis)

Opomba:

Obrazec izpolni vsak ponudnik in vsak od vključenih partnerjev v skupni ponudbi in vsak od podizvajalcev.

6.2.3. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

(v skladu s pogoji 4.11.-4.12.)

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika / partnerja / podizvajalca :

Zakoniti zastopnik:                          

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje poklicne sposobnosti oz. dejavnosti:

• Ponudnik (partner/podizvajalec) mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in sicer mora biti le-ta v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registriral.

• Ponudnik (partner/podizvajalec) ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali to dejavnost.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: Pri

(organ, pri katerem je ponudnik / partner registriran)

smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

Na poziv naročnika bomo v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev glede registracije za opravljanje dejavnosti.

Datum: Ponudnik (partner / podizvajalec):

(žig in podpis)

Opomba:

Obrazec izpolni ponudnik in vsak od vključenih partnerjev v skupni ponudbi in vsak od podizvajalcev.

6.2.4. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

(v skladu s pogoji 4.13.-4.14.)

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika (partnerja):

Zakoniti zastopnik:                          

Izjavljamo, da:

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe za razpisano javno naročilo nismo imeli blokiranega transakcijskega računa (nobenega od njih).

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo, kot izjavo pod prisego.

Datum: Ponudnik (partner):

(žig in podpis)

Opomba:

Pogoj za izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti morajo ponudniki v skupni ponudbi izpolnjevati samostojno, kar pomeni, da vsak od partnerjev v skupni ponudbi poda svojo lastno izjavo oziroma obrazec o izpolnjevanju tega pogoja.

6.2.5. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST

(v skladu s pogoji 4.15.- 4.18.)

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika:

Zastopnik:                            

Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO:

− da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z zadostnim številom ustrezno usposobljenega strokovnega kadra in razpolagamo z zadostnim obsegom potrebne strojne mehanizacije, s čimer smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti hidroizolacijo in meteorno kanalizacijo stavbe Državnega zbora skladno z zahtevami naročnika, na pogodbeno dogovorjen način in v pogodbenih rokih;

− da za izvedbo razpisane gradnje zagotavljamo naslednjega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje najmanj predpisane pogoje iz prvega odstavka 77. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1):

(navedite ime in priimek odgovornega vodje del ter razmerje do ponudnika - npr. zaposlen pri ponudniku, zaposlen pri podizvajalcu, podjemna pogodba s ponudnikom, ipd.)

Podatki o strokovni usposobljenosti odgovornega vodja del v skladu s pogoji iz prvega odstavka 77. člena ZGO-1-UPB1:

• IZOBRAZBA:                 

• PODATKI O POTRDILU opravljenega strokovnega izpita za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici:

- izdajatelj:                  

- številka potrdila:                

- datum izdaje:                 

• ŠT. LET DELOVNIH IZKUŠENJ PRI GRADNJAH:         

− da imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti oz. imamo zavarovano odgovornost za dela, ki so predmet tega javnega naročila v skladu z določili 33. člena ZGO-1-UPB1, kar bomo izkazali s predložitvijo kopije zavarovalne police najkasneje ob podpisu pogodbe;

− da razpolagamo z najmanj enim (1) kvalitetno in pravočasno opravljenim istovrstnim poslom (izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije na podobnem objektu, z vključeno hidrofobno zaščito - injektiranjem), zaključenim v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe najmanj v vrednosti 70.000,00 EUR z DDV, ki je po vsebini in zahtevnosti primerljiv s predmetom tega razpisa, kot je

razvidno iz naslednjega seznama referenc in potrjeno s strani naročnika posla (investitorja):

Zap. št.	Naročnik (investitor)	Vrsta del (predmet pogodbe in vrsta gradbenih del)	Datum realizacije pogodbe (mesec, leto)	Pogodbeni znesek v EUR z DDV
1

Upoštevane bodo reference za zaključene posle v zadnjih petih letih, šteto od datuma oddaje ponudbe. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle - pogodbe ni dovoljeno.

Seznamu referenc mora biti obvezno priložena originalna izjava oziroma potrdilo reference, ki je na naslednji strani, in sicer za vsaj eno od zgoraj vpisanih referenc, ki dokazuje, da so bila istovrstna pogodbena dela strokovno, kakovostno in pravočasno izvedena.

Ponudnik ne more preložiti reference za posle, kjer je bil udeležen kot investitor in / ali naročnik (lastna referenca). Reference lahko potrjujejo le naročniki, ki so hkrati tudi investitorji sklenjenih poslov.

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti vsake posamezne izjave ponudnika na obrazcu tehnične in/ali kadrovske sposobnosti, tudi s pozivom ponudniku k predložitvi dodatne obrazložitve, dokazil, potrdil, ipd.

Naziv in naslov izdajatelja reference:

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt / podjetje / fizična oseba:                                       opravilo / izvedlo gradbena dela po pogodbi št.      , z dne           , del katere je bila izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe z vključeno hidrofobno zaščito - injektiranjem:                          

(navedite predmet pogodbe in vsebino gradnje oz. pogodbenih del)

v višini oz. pogodbeni vrednosti           EUR z DDV, v obdobju od         do           (mesec, leto).

Vsa dela so bila izvedena strokovno, kakovostno in pravočasno, v skladu z določili pogodbe.

Ime in telefonski kontakt spodaj podpisane osebe odgovorne za potrditev reference:

Kraj in datum: Žig potrjevalca reference: Podpis odgovorne osebe

potrjevalca reference:

Opomba: Investitor / naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi gospodarski subjekt - ponudnik sam sebi.

Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle (naročilnice, pogodbe, ipd.) ni dovoljeno. Naročnik upošteva izključno zaključeno izgradnjo referenčnega objekta.

Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti izjave oziroma potrdila reference pri izdajatelju oz. podpisniku le-tega.

6.2.6. SPOSOBNOST IZVAJANJA NAROČILA V SKLADU Z OSTALIMI SPLOŠNIMI POGOJI IN ZAHTEVAMI IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE OZ. POGODBE (v skladu s pogoji iz točke 4.24.)

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika :

Zakoniti zastopnik:                          

IZJAVLJAMO,

- da smo seznanjeni s pogoji te razpisne dokumentacije ter z njimi v celoti soglašamo,

- da nam je razpisna dokumentacija povsem jasna in nedvoumna, ter smo jo v celoti razumeli,

- da bomo opozarjali na morebitne ovire pri izvrševanju obveznosti po pogodbi in bomo naročnika sprotno opozarjal na pomanjkljivosti v njegovem predračunu - popisu del ter na druge okoliščine, za katere bomo vedeli ali bi morali vedeti in bi bile lahko pomembne za naročeno delo ali za njegovo pravočasno izvršitev,

- da bomo obveznosti po pogodbi izvrševali v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, s skrbnostjo dobrega gospodarja, učinkovitostjo in prizadevnostjo ter znotraj pogodbeno dogovorjenega roka,

- da bomo pisno obvestil naročnika in ZVKDS, OE Ljubljana o pričetku del,

- da bomo med gradbenimi deli zagotovil, da se na območju gradbišča skladišči najmanjše količine nevarnih snovi, oz. kemikalij, ki se bodo pri gradnji uporabljale čim krajši čas,

- da bomo ustrezno opremili mesto za skladiščenje teh snovi, po potrebi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,

- da bomo upoštevali strokovne ocene in pripombe naročnika in nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpravljali napake in pomanjkljivosti,

- da bomo za vsako spremembo pri izvajanju del, ki pomenijo odstopanje od razpisnih ali pogodbenih pogojev, predhodno zagotovili soglasje naročnika,

- da bomo pogodbena dela opravili pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke in v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter s strani naročnika potrjenim terminskim planom izvajanja v skladu z navodili nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo prevzemnega pregleda,

- da bomo dela po potrebi izvajali tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahtevali posebna denarna nadomestila,

- da bomo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeli za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa bomo prevzeli polno odgovornost;

- da bomo vgrajevali samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bomo takoj odstranili z gradbišča neustrezen material in/ali sanirali neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljila pravila stroke,

- da bomo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročili posebne preiskave; če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bomo stroške takih preiskav nosili sami, sicer pa naročnik,

- da bomo vodil xxxxxxxx xxxxxx, knjigo obračunskih izmer,

- da bomo izvršili zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču,

- da bomo poskrbeli za ustrezno zaščito objekta in okolice pred morebitnimi poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja del, pri čemer bomo morebitno nastalo škodo iz te točke odpravili, popravili oz. poravnali na lastne stroške,

- da bomo po končanih delih odstranili z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo, ter ostale pomožne objekte,

- da bomo takoj po zaključku vsakokratnih del, oziroma na poziv naročnika odstraniti z objekta ves odpadni in nevgrajeni material, ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno,

- da smo dolžni na svoje stroške upoštevati sanitarne normative na gradbišču,

- da bomo ščitili interese naročnika.

Ponudnik:

Datum: (žig in podpis)

- 7. Vzorec pogodbe -

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki ga zastopa generalna sekretarka Xxxxx Xxxxxxxxx

Matična številka: 5022924 Davčna številka: SI21881677

Transakcijski račun: 01100-0000000000

in

                               (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki ga zastopa                 

Matična številka:

Davčna številka:

Transakcijski račun:

POGODBO - Evidenčna štev.: C1211-13-000054

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil za izvedbo javnega naročila, ki je predmet te pogodbe izvajalec izbran po odprtem postopku, številka objave na Portalu javnega naročanja JN    /2013, pod oznako 416-03/13-41, na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013, ZJN-2-UPB5).

Predmet pogodbe

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa se z njo zavezuje, da bo izvedel hidroizolacijo in meteorno kanalizacijo stavbe Državnega zbora (obod stavbe na Šubičevi in Tomšičevi ulici) na način določen v razpisni dokumentaciji z vsemi pripadajočimi prilogami, v skladu s tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi in normativi ter s ponudbo izvajalca z dne          , ki je sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe obsega izvedbo vseh gradbeno obrtniških in strojno inštalacijskih del po popisu del - predračunu, ki je skupaj s cenikom kalkulativnih elementov sestavni del izvajalčeve ponudbe in priloga te pogodbe, na podlagi naslednje projektne dokumentacije:

3. Elaborat o opravljenem pregledu kanalizacije in vlage v kletnih prostorih zgradbe Državnega zbora RS, Xxxxxxxx xxxxx 0 v Ljubljani s projektnimi rešitvami (faza PZI) za izvedbo nujnih sanacijsko ojačitvenih del, ki ga je izdelal GI ZRMK d.o.o.,

4. kulturno-varstveno soglasje štev.: 80194-MRK z dne 6. 6. 2012, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Poleg del iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan še:

- prijaviti gradbišče inšpekciji za delo,

- izdelati načrt organizacije gradbišča v roku 8 dni od dneva uvedbe v delo, gradbiščno tablo pred pričetkom gradnje in obrazložitveno tablo po zaključku,

- izdelati podroben terminski plan v roku 8 dni od dneva uvedbe v delo, ki ga potrdi naročnik oz. od njega pooblaščeni nadzornik del in ga izvajati,

- izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje za vse vrste pogodbenih del in

predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa pogodbena dela,

- prevzeti odgovornost za varnost in zdravje pri delu in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja

del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku, in sicer pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- tekoče voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo, ki ju potrjuje s strani naročnika pooblaščeni nadzornik del,

- pridobiti vsa potrebna dovoljenja za zapore prometa, postaviti, vzdrževati in po koncu gradnje odstraniti začasno prometno signalizacijo za zapore in obvoze prometa.

3. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen:

- z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del,

- z lokacijo in obstoječim objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala,

- z možnostjo dostopa do objekta in priključitve na energetske vode ter

- s pogoji za ureditev gradbišča.

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je v celoti poznana projektna dokumentacija. Izvajalec mora delo organizirati, koordinirati in izvajati tako, da bo predmet te pogodbe izveden najkasneje v pogodbeno določenem roku. Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati vsa dokazila o kakovosti vgrajenega materiala, kakor tudi vsa potrebna dokazila o kakovosti izvedenih del.

Pogodbena vrednost del

4. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po sistemu “cena na enoto mere” in določena na osnovi ponudbe izvajalca številka       z dne      za predvideno količino potrebnih del, v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki ob upoštevanju morebitno danega popusta na cene na enoto mere znaša:

             EUR z DDV oziroma         _     EUR brez DDV.

Cene na enoto mere iz popisa del - predračuna in cenika kalkulativnih elementov, ki sta v prilogi te pogodbe, so fiksne vse do dokončanja pogodbenih del, obseg del oziroma količine pa so ocenjene s strani naročnika. Končna pogodbena cena se določi na podlagi dejansko izvedenih del in količinah, ki izhajajo iz nespornih podatkov v gradbenem dnevniku oz. gradbeni knjigi, ki mora biti v vsakem trenutku na voljo za vpogled naročniku oz. njegovemu pooblaščenemu nadzorniku del, da jo lahko sprotno potrjuje.

V cenah na enoto mere mora biti upoštevana vrednost vseh kalkulativnih elementov ali stroškov ter popustov povezanih z izvedbo razpisanih gradbeno obrtniških in instalacijskih del (kot so npr.: organizacija in koordinacija izvedbe del, pripravljalna dela, predhodne izmere in uskladitev neskladij popisov z naročnikom, uporaba vseh

pomožnih gradbenih strojev, naprav in orodja, dobava in montaža materiala in elementov v skladu z zahtevami iz popisov, stroški zavarovanja, varnosti pri delu, stroški izdelave prometne ureditve gradbišča, stroški taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale,stroški rednega čiščenja javnih cest oz. javnih površin in odprava morebitnih popravil poškodb na cestah oz. javnih površinah, stroški izdelave tehnične dokumentacije za izdelavo PID a in navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta, stroški varovanja gradbišča in v času med obratovanjem gradbišča in ko gradbišče ne obratuje do prevzema objekta s strani naročnika,stroški izdelave poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,zaključna dela, atesti in certifikati za vse vgrajene materiale, vsi transporti na gradbišče in iz gradbišča z vsemi potrebnimi dajatvami, preizkus instalacij in ostalega brezhibnega delovanja vgrajenih elementov, čiščenje, odprava morebitno povzročenih poškodb, ki bi nastale v času gradnje na obstoječem objektu ali napravah ob objektu, vsa potrebna režija in vsi bruto stroški dela vključenih kadrov, vključno z morebitnimi izrednim ali nadurnim delom, potrebnim za zagotovitev pravočasnosti ali kakovosti izvedbe, ipd.)

5. člen

Za morebitne spremembe, dopolnitve oz. odstopanja od projektne dokumentacije mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje pooblaščenega nadzornika del in naročnika.

Izvajalec se obveže izvršiti tudi vsa morebitna dodatna in/ali nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi, se pa pri izvedbi pokažejo kot nujno potrebna in mu jih bo pisno naročil naročnik z aneksom k tej pogodbi, po predhodno izvedenem postopku pogajanj skladno z določili 29. člena ZJN-2, v katerem se ugotovi obseg teh del in cena za ta dela.

Izvajalec lahko izvede nujna nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega pisnega naročila, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti, vendar največ do 10% osnovne pogodbene vrednosti.

Predstavnik naročnika lahko kadar gre za izvajanje dodatnih in/ali nepredvidenih del, pisno dovoli izvajalcu začetek opravljanja teh del, istočasno z začetkom postopka pogajanj, če bi lahko zaradi izvedbe postopka prišlo do večjega zamika izvedbe del ali dodatnih stroškov pri naročniku, pri čemer pa vrednost teh del ne sme presegati 10 % osnovne pogodbene vrednosti.

Dodatna in/ali nepredvidena dela bo izvajalec izvrševal po enotnih cenah za enoto mere in na podlagi cenika kalkulativnih elementov iz osnovne ponudbe z upoštevanjem popusta. Če določitev cen na tak način ni mogoča, se cena določi v postopku pogajanj, pri katerih so izhodišče ostale cene iz ponudbe oz. cene povprečnih gradbenih norm, povprečnih prodajnih cen prevozov, strojev in materialov, ki jih objavlja GZS – Zbornica gradbeništva in IGM ali drugih povprečnih cen, ki so dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na osnovi pregleda njegovega pooblaščenega nadzornika del. Vsa dodatna in nepredvidena dela se zapisniško evidentirajo in vpišejo v gradbeni dnevnik oz. knjigo obračunskih izmer ter potrdijo s strani naročnikovega pooblaščenega nadzornika del.

Izvedba del s podizvajalci

6. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

V primeru izvedbe del s podizvajalci se prvi odstavek tega člena črta in se besedilo tega člena glasi:

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del ali celoto s pogodbo prevzetih obveznosti odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za izvajalca dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom te pogodbe. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti določene v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec, ki v izvedbo pogodbenih obveznosti vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Naročnik si s tem v zvezi pridržuje pravico, da ob podpisu pogodbe z izvajalcem od njega ali/in njegovih podizvajalcev zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci, v obsegu in na način, kot je opredeljeno v obrazcih prijava podizvajalcev in podatki o podizvajalcu in njegovih dobavah blaga/opravljanja storitev, ki sta priloga te pogodbe:

- <naziv podizvajalca / firma>, <sedež / naslov>

- <naziv podizvajalca / firma>, <sedež / naslov>

- <naziv podizvajalca / firma>, <sedež / naslov>

- <naziv podizvajalca / firma>, <sedež / naslov>

Sestavni del te pogodbe je tudi soglasje vsakega od vključenih podizvajalcev, da naročnik namesto ponudnika (izvajalca po tej pogodbi) poravna podizvajalčeve terjatve do ponudnika (izvajalca po tej pogodbi).

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

S podpisom te pogodbe izvajalec naročnika izrecno pooblašča, da lahko le-ta na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem njihove terjatve do izvajalca po tej pogodbi. Izvajalec mora računu, ki ga predloži naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Rok plačila in plačilni pogoji podizvajalcev so enaki, kot so določeni za izvajalca po tej pogodbi in tečejo od prejema pravilno izstavljenega računa, ki ga izda izvajalec.

Do začetka uporabe nove uredbe, s katero bo Vlada RS natančneje določila pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem, se skladno s 56. členom ZJN- 2B uporablja Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcem pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/2007).

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali v primeru, če je izvajalec nastopal sam, tekom dobav blaga/opravljanja storitev pa želi vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, temu v petih (5) dneh po spremembi za to pridobiti predhodno soglasje naročnika in naročniku predložiti:

- sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem,

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev in prevzetih dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri

izpolnjevanje navedenih pogojev. Če podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih izvajalec ne sme angažirati. Če to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Vsi delavci v/na objektu naročnika so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev.

V primeru kršitve katerekoli obveznosti iz tega člena, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v znesku 10 % od celotne pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo lahko naročnik obračuna (pobota) ob plačilu denarnih obveznosti, ki zanj izvirajo iz te pogodbe ali, če je potrebno, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 14. člena te pogodbe.

Obračun in plačilni pogoji

7. člen

Izvršena dela se bodo obračunavala po dejansko izvršenih količinah in enotnih cenah iz popisa del - predračuna ter cenika kalkulativnih elementov, po predhodni potrditvi uspešno opravljenih pogodbenih del v knjigi obračunskih izmer s strani pooblaščenega nadzornika na strani naročnika.

Obračunavanje uspešno izvedenih pogodbenih del bo potekalo na podlagi začasnih mesečnih situacij in končnega obračuna oz. računa, ki morajo biti pred potrditvijo naročnika usklajeni med izvajalcem in pooblaščenim nadzornikom del.

Mesečne situacije bo izvajalec izstavljal do vsakega 5. v tekočem mesecu za opravljena dela v predhodnem mesecu. Naročnik bo znesek potrdil v roku 15 dni od prejema pravilno izstavljene mesečne situacije oz. računa in plačal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljene mesečne situacije ali računa.

Mesečne situacije oz. račune, bo izvajalec izstavil do višine 80 % pogodbene vrednosti. Končni obračun oz. račun pa bo izvajalec izstavil po izvršeni primopredaji del, odpravi napak ugotovljenih pri primopredaji del, ter po predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v splošni garancijski dobi.

Končni obračun in primopredajo pogodbenih del bosta naročnik in izvajalec izdelala najkasneje v roku 15 dni od pisnega prejema obvestila izvajalca, da so pogodbena dela končana.

Osnovo za izvršitev plačil predstavljata s strani obeh pogodbenih strank podpisana začasna mesečna situacija in končni obračun oz. račun. Rok plačila je 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljene situacije oz. računa.

Plačila se bodo realizirala na transakcijski račun številka                 pri banki                 .

Izvajalec bo situacije oz. račun izstavil na naslov:

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx. Na vsaki situaciji in/ali računu je potrebno navesti evidenčno številko pogodbe.

Gradnje, ki so predmet te pogodbe, naročamo za našo neobdavčljivo dejavnost, za katero po 5/5 ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV.

V primeru zamude plačila lahko izvajalec obračuna zakonsko določene zamudne obresti.

Izvedbeni in prevzemni pogoji

8. člen

Pogodbena dela bo izvajalec izvajal vestno, pošteno in skladno z veljavno zakonodajo, uveljavljenimi tehničnimi standardi in normativi ter organizacijskimi potrebami naročnika.

9. člen

Izvajalec mora vsaj en dan pred začetkom izvajanja del obvestiti kontaktno osebo naročnika o številu ter imenih in priimkih delavcev, ki bodo dela izvajali.

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo z deli začel takoj po izdelanem zapisniku o uvedbi v delo. Skupni končni rok za izvedbo pogodbenih del je      (največ 90) koledarskih dni, šteto od dneva uvedbe v delo.

Izvedba bo potekala v skladu z naslednjim faznim načrtom gradnje naročnika:

• predvideni rok pričetka del: 1. 6. 2013 (vzhodna, severna in zahodna fasada),

• izvedba del na južni fasadi: pričetek: 1. 8. 2013 – dokončanje : 31. 8. 2013,

• rok za izvedbo del v kletnih prostorih: 20. 7. 2013 – dokončanje: 31. 8. 2013,

• vsa dela v notranjosti zgradbe se izvajajo v času parlamentarnih počitnic,

• dokončanje vseh pogodbenih del: 31. 8. 2013.

Izvajalec se zavezuje, da bo v 8 dneh od uvedbe v delo pripravil natančen - detajlni terminski plan in ga predložil v potrditev pooblaščenemu nadzorniku del. V terminskem planu bo izvajalec posebej opozoril na kritične roke. Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga pisno opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10-ih dneh uskladi izvajanje del s terminskim planom. Če izvajalec ne sledi pozivu, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pri upoštevanju končnega roka za izvedbo vseh del mora izvajalec upoštevati posebne pogoje izvajanja del v objektih Državnega zbora, s katerimi je izvajalec seznanjen najkasneje pred podpisom pogodbe (najprej pa z udeležitvijo na ogledu v času trajanja razpisa).

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedbo del prilagodil delovnemu času Državnega zbora tako, da delovni proces v stavbi ne bo moten. Dela, ki povzročajo hrup oz. motijo delovni proces Državnega zbora, bo po potrebi izvajal izven delovnega časa tudi ob sobotah in nedeljah, po predhodni uskladitvi s strani naročnika pooblaščenim nadzornikom del.

Izvajalec pravočasno izpolni svojo obveznost, če do roka, določenega v tem členu, v celoti izpolni pogodbena določila in posel izroči naročniku.

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o dokončanju del.

Po dokončanju vseh pogodbeno dogovorjenih del se izvede prevzem in izročitev del, ki obsega kvantitativni in kakovostni prevzem del s strani pooblaščenega nadzornika naročnika. Prevzem del se opravi v obliki primopredajnega zapisnika, podpisanega s strani izvajalca in pooblaščenega nadzornika naročnika, najkasneje v roku 5 (petih)

delovnih dneh po prejemu obvestila izvajalca o zaključku del. Ves čas izvajanja del do zapisniško izvedene primopredaje objektov je izvajalec dolžan skrbeti za objekte oziroma lokacije in okolico kot dober gospodar.

Če je s primopredajnim zapisnikom ugotovljeno, da mora izvajalec določena dela še dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku, določenem v primopredajnem zapisniku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki potrebna dela izvede na izvajalčev račun.

11. člen

Rok dokončanja del iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe se lahko spremeni samo zaradi okoliščin, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

Med okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca, ravnanja tretjih, s katerimi je izvajalec v poslovnem razmerju, naravni dogodki, ki bi jih izvajalec moral predvideti oziroma bi moral obvladati njihove negativne posledice.

Pogodbena kazen

12. člen

Če izvajalec pogodbenih del ne dokonča v pogodbeno določenem roku po svoji krivdi, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,2 % od pogodbene cene, vendar ne več kot 10 % od pogodbene cene.

Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo - računom, oz. unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode, bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

13. člen

Če izvajalec ne izpolnjuje oziroma ne spoštuje pogodbenih pogojev, ima naročnik pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitne nastale škode v skladu z določili Obligacijskega zakonika in/ali unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

14. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 (desetih) dni od uvedbe v delo, kot pogoj za veljavnost pogodbe, nepreklicno, brezpogojno finančno zavarovanje, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (desetih odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, določene v 4. členu te pogodbe, pri čemer mora biti trajanje garancije še najmanj 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje del.

Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena predloženo finančno zavarovanje ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno. Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži

ustreznega in pravilno izstavljenega finančnega zavarovanja, se šteje, da pogodba ni veljavna.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bi pravočasno in pravilno izpolnjeval obveznosti po tej pogodbi.

Garancijski roki in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

15. člen

Garancijski roki za izvedena dela po uspešno opravljenem prevzemu del so:

• 10 let za solidnost in kakovost gradnje in konstrukcijskih elementov

• 3 leta splošna garancijska doba Garancijski roki začnejo teči od primopredaje del.

Izvajalec se obvezuje, da bo v 10 (desetih) dneh po količinskem in kakovostnem prevzemu izvedenih del naročniku izročil nepreklicno, brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak za celotna izvedena dela v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv in sicer v višini 10 % (desetih odstotkov) končne pogodbene vrednosti z DDV. Trajanje garancije je najmanj še 1 (en) dan po preteku 3 (tri) letne splošne garancijske dobe, šteto od datuma uspešno izvedene primopredaje del.

Garancija pokriva stroške za nadomestne dele in opremo ter delo, ki je potrebno za popravilo oziroma odpravo napak. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema in vgraditve nadomestne opreme. Ob podpisu prevzemnega zapisnika mora izvajalec naročniku izročiti garancijske liste.

Izvajalec se zaveže ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti takoj in v času, ki mu ga določi naročnik. Če izvajalec prekorači določeni rok, je naročnik upravičen do nadomestne izpolnitve ali opreme, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, za uporabo v času odprave napak. V primeru, da se enaka napaka pojavi na isti opremi dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik od izvajalca zahteva zamenjavo okvarjene opreme z ekvivalentno novo opremo.

Vsi stroški, ki nastanejo v času garancijskega roka, bremenijo izvajalca.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe ter primerno in strokovno vzdrževanje.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01, 40/07).

Obveznosti pogodbenih strank

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške izvajal tudi sledeče aktivnosti in naloge:

- da xx xxxxxxxxx opozarjal na morebitne ovire pri izvrševanju obveznosti po pogodbi in ga sprotno opozarjal na pomanjkljivosti v njegovem predračunu - popisu

del, ter na druge okoliščine, za katere je vedel, ali bi morali vedeti in bi bile lahko pomembne za naročeno delo ali za njegovo pravočasno izvršitev,

- da bo obveznosti po pogodbi izvrševal v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, s skrbnostjo dobrega gospodarja, učinkovitostjo in prizadevnostjo ter znotraj pogodbeno dogovorjenega roka,

- da bo pisno obvestil naročnika in ZVKDS, OE Ljubljana o pričetku del,

- da bo med gradbenimi deli zagotovil, da bo na območju gradbišča skladiščil najmanjše količine nevarnih snovi, oz., kemikalij, ki se bodo pri gradnji uporabljale čim krajši čas,

- da bo ustrezno opremil mesto za skladiščenje teh snovi, po potrebi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,

- da bo upošteval strokovne ocene in pripombe naročnika in nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpravljal napake in pomanjkljivosti, na katere bo opozorjen,

- da bo za vsako spremembo pri izvajanju del, ki pomenijo odstopanje od razpisnih ali pogodbenih pogojev, predhodno zagotovil soglasje naročnika,

- da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke in v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter s strani naročnika potrjenim terminskim planom izvajanja v skladu z navodili nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo prevzemnega pregleda,

- da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila,

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa bo prevzel polno odgovornost,

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljila pravila stroke,

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave; če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik,

- da bo vodil gradbeno knjigo, knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvršenih del,

- da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del,

- da bo poskrbel za ustrezno zaščito objekta in okolice pred morebitnimi poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja del, pri čemer bo morebitno nastalo škodo iz te točke odpravil, popravil oz. poravnal na lastne stroške,

- da bo po končanih delih odstranil z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter ostale pomožne objekte, ki jih je izvajalec uporabljal v času izvajanja pogodbenih del,

- da je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del, oziroma na poziv naročnika odstraniti z objekta ves odpadni in nevgrajeni material, ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno - če tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na račun izvajalca po tej pogodbi; enako obveznosti ima izvajalec ob zaključku del,

- da je dolžan na svoje stroške upoštevati sanitarne normative na gradbišču,

- da bo ščitil interese naročnika.

Naročnik se zavezuje:

- da bo predal izvajalcu potrjeno tehnično dokumentacijo PZI in Kulturno varstveno soglasje v enem izvodu, ob uvedbi v delo;

- da bo dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se dela po pogodbi izvršijo pravilno in pravočasno;

- da bo sprotno obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- z izvajalcem skleniti pisni dogovor o izvedbi ukrepov protipožarnega varovanja v času izvajanja del, v katerem bo določen način zagotavljanja požarne varnosti, ukrepi v primeru vročih del, požarna straža...

- v dogovoru iz prejšnje alineje določiti tudi način električnega napajanja, oskrba z vodo (preveriti možnost), dostopov v objekt, vnašanja materialov (gorljivih snovi), upoštevanja hišnega reda. Stroški porabe vode in električne energije gredo v breme izvajalca.

- da bo redno vršil plačila po tej pogodbi

Odgovorne osebe

17. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je: g. Xxxxx Xxxxxx.

Za naročnika izvaja nadzor:In-CO Invest d.o.o., Tbilisijska 85, 100 Ljubljana, odgovorni nadzornik: Xxxxxxxx Xxxxxx inž. gr.

Pooblaščeni nadzornik na strani naročnika ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad pogodbenimi deli ter ima vse pravice in pooblastila, kot so navedena v zakonu o graditvi objektov in v pogodbi, sklenjeni z naročnikom.

Odgovorni vodja del izvajalca je                        . Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naročnika.

Odgovorni osebi za usklajevanje pogodbenih določil sta:

pooblaščena oseba s strani naročnika: xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx; pooblaščena oseba s strani izvajalca:                    .

Protikorupcijska klavzula

18. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Reševanje sporov

19. člen

Vse nesporazume, ki bi se morebiti pojavili med realizacijo pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti po mirni poti, z medsebojnimi razgovori med pooblaščenimi zastopniki obeh pogodbenih strank.

20. člen

Morebitne spore, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli sporazumno rešiti, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost pogodbe

21. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta naročnik in izvajalec, uporablja pa se od datuma podpisanega zapisnika o uvedbi izvajalca v delo.

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, veljavna postane šele s predložitvijo ustrezne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 14. člena. Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku 14. člena ne predloži bančne garancije, se šteje, da pogodba ni sklenjena.

Ostale določbe

22. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne     , dne       

N A R O Č N I K : I Z V A J A L E C :

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

generalna sekretarka Xxxxx Xxxxxxxxx

Priloga:

- Popis del - predračun

- Cenik kalkulativnih elementov

- 8. Finančna zavarovanja -

8.1. Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

(finančno zavarovanje mora biti izdano v skladu s tem vzorcem, brez posebnih pogojev in pripisov banke oz. zavarovalnice - ponudnik predloži original v ponudbi)

Naziv banke (zavarovalnice): .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: .......................................

Garancija št. .......................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu JN dne .........................., štev.

objave......................, za izvedbo javnega naročila: »Izvedba hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora«, je ponudnik           dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku nepreklicno, brezpogojno garancijo v višini 5.000,00 EUR, plačljivo na prvi poziv.

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:

• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,

• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka oziroma poziva plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez ugovora in kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj navedenem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe, t.j. (najmanj) do 18. 6. 2013.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do

..................................... ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Banka (zavarovalnica): (žig in podpis)

8.2. Izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem

roku (ponudnik mora izjavo predložiti v ponudbi)

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika:

Zakoniti zastopnik:                         

Izjavljamo, da smo seznanjeni, da bo pogodba za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora sklenjena z odložnim pogojem, veljavna bo postala s predložitvijo zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora in pozvani k sklenitvi pogodbe, pridobili (v skladu z vzorcem v točki 8.2.1.) nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 (deset) odstotkov pogodbene vrednosti z DDV, vnovčljivo na prvi poziv, ki jo bomo naročniku predložili najkasneje v 10 (desetih) dneh od uvedbe v delo in bo veljavna še najmanj 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje del.

Izjavljamo, da bomo za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora pridobili (v skladu z vzorcem v točki 8.2.2.) nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 (deset) odstotkov od končne pogodbene vrednosti z DDV, vnovčljivo na prvi poziv, ki jo bomo naročniku predložili najkasneje v 10 (desetih) dneh po količinskem in kakovostnem prevzemu izvedenih del in bo veljavna najmanj še 1 (en) dan po preteku 3 (tri) letne splošne garancijske dobe, šteto od datuma uspešno izvedene primopredaje del.

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

8.2.1. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (finančno zavarovanje mora biti izdano v skladu s tem vzorcem, brez posebnih pogojev in pripisov banke oz. zavarovalnice – original se

predloži najkasneje v 10 dneh po od uvedbe v delo)

Naziv banke (zavarovalnice): .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: .......................................

Garancija št. .......................

V skladu s pogodbo za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora, sklenjene med upravičencem Državni zbor in

                     (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti naslednja pogodbena dela:

1.             

2.             

3.             

v skupni pogodbeni vrednosti   EUR z DDV (z besedo

                       ), v roku         (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali

           EUR, to je 10 % pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še najmanj 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje del, t.j. do dne Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in

naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka (zavarovalnica) sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Banka (zavarovalnica): (žig in podpis)

8.2.2. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (finančno zavarovanje bo moralo biti izdano v skladu s tem vzorcem, brez posebnih pogojev in pripisov banke oz. zavarovalnice – original se predloži najkasneje v 10 dneh po količinskem in kakovostnem prevzemu izvedenih del)

Naziv banke (zavarovalnice): .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: .......................................

Garancija št. .......................

V skladu s pogodbo za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora, sklenjene med upravičencem Državni zbor in

                   (naziv izvajalca), v končni pogodbeni vrednosti

        EUR je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek           EUR, to je 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.         /     

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še vsaj en dan po preteku splošnega garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do       . Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka (zavarovalnica): (žig in podpis)

- 9. Obrazec ponudbe -

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

Xxxxxxxx xxxxx 0

1000 Ljubljana

PONUDBA za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Matična številka podjetja:

Identifikacijska številka za DDV podjetja:

Transakcijski račun podjetja:

Zastopnik podjetja oziroma firme:

Kontaktna oseba:

Telefaks številka kontaktne osebe in e-mail naslov:

Podpisnik pogodbe:

Za izvedbo hidroizolacije in meteorne kanalizacije stavbe Državnega zbora podajamo naslednjo ponudbo, ki je skladna z rekapitulacijo popisa del - predračuna:

HIDROIZOLACIJA IN METEORNA KANALIZACIJA

STAVBE DRŽAVNEGA ZBORA

Skupaj v EUR brez DDV =

DDV 20 % =

SKUPAJ PONUDBENA CENA V EUR z DDV =

Ponudba velja do            (najmanj 90) dni od dneva, določenega za predložitev ponudb, x.x. xxxxxxx do 18. 6. 2013.

Rok za dokončanje pogodbenih obveznosti je      (največ 90) koledarskih dni od dneva uvedbe izbranega izvajalca v delo.

Rok plačila je 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljene situacije oz. računa.

Garancijski roki:

Za izvedena dela po uspešno opravljenem prevzemu del jamčimo naslednje garancijske roke:

• 10 let za solidnost in kakovost gradnje in konstrukcijskih elementov in

• 3 leta splošne garancijske dobe.

Obrazcu ponudbe prilagamo v celoti izpolnjen in potrjen popis del - predračun (v papirni obliki ter zapisan na enem od elektronskih medijev DVD ali CD) in cenik kalkulativnih elementov (ceniki materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativnih osnov za plače).

Kraj:   Ponudnik (podpis):

Datum:          

Žig:

Pošiljatelj:	Vrsta vloge:
	ponudba sprememba umik

Republika Slovenija Državni zbor Xxxxxxxx 0

1000 Ljubljana

Prejemnik:

NE ODPIRAJ – PONUDBA

JAVNO NAROČILO

416-03/13-41/

IZVEDBA HIDROIZOLACIJE IN METEORNE KANALIZACIJE STAVBE DRŽAVNEGA ZBORA

Izpolni Državni zbor
Izvedba naročila:	Operativno tehnični sektor
Datum prispetja:
Ura prispetja:
Zaporedna št. ponudbe:

- P R I L O G E -

SEZNAM PRILOG:

PRILOGA 1_Hidroizolacija, dve mapi:

1 Tehnično poročilo_soglasje (2 datoteki v pdf formatu):

• Elaborat_tehnično poročilo

• ZVKDS_soglasje

2 Grafične priloge (9 datotek v pdf formatu):

• 0_Geodetski_posnetek

• 1_Pregledna_situacija

• 2_Situacija_kan_klet

• 3_Tlorisi_obodnih_tlakov

• 4_J_in_S_fasada

• 5_Vzhodna_fasada

• 6_Detajli_ob_fasadi

• 7_Vzdolžni_profili

• 8_Detajl_jaška

PRILOGA 2_Popis del predračun (1 datoteka v xls formatu), 2 lista:

• List 1 REKAPITULACIJA

• List 2 HID. IN MET. KANALIZACIJA