POGODBO št. 430-0006/2018
VZOREC POGODBE
OBČINA KAMNIK, Xxxxxx xxx 00, 1240 Kamnik, ki jo zastopa Xxxx Xxxxx, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
matična št.: 5874483000, ID za DDV: SI28232801
(v nadaljevanju »naročnik«) ter
.................................................................................................., ki ga zastopa ,
Matična številka: ............................, Davčna številka: ................................, TRR ,
(v nadaljevanju »dobavitelj«) skleneta
POGODBO št. 430-0006/2018
o »Vzpostavitvi avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v Občini Kamnik«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi:
• javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka z dne
in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne pod oznako
in
• xxxxxxxxxxx odločitve o oddaji javnega naročila številka z dne
, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne pod oznako
.
izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo izvedel vzpostavitev avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v Občini Kamnik in dobavil, vgradil in montiral vso opremo in blago zahtevano z razpisno dokumentacijo in njenimi sestavnimi deli.
3. člen
Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:
• Ponudba dobavitelja številka z dne ;
• Razpisno dokumentacijo naročnika za javno naročilo z naslovom:
, vključno z vsemi njenimi prilogami in sestavnimi deli in morebitnimi spremembami in dodatnimi pojasnili.
Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
4. člen
Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Za dodatna nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.
Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
5. člen
Ocenjena pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša: Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): EUR
Davek na dodano vrednost (DDV): EUR
Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): EUR
Zgoraj navedena pogodbena vrednost predstavlja vrednost za celoten obseg javnega naročila, ki že vključuje tudi postajo 3 (Železniška postaja), katere izvedba je predvidena za leto 2019.
Posledično se pogodbena vrednost zniža glede na okoliščino, ali je postaja 3 (Železniška postaja) in s to postajo vezane storitve že v uporabi ali ne.
Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v Proračunu naročnika, na proračunskih postavkah 6202 in 160097 ter 160098.
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1
»Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«
6. člen
Rok plačila je 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa.
III. POGODBENA CENA
7. člen
Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.
Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
Dobavitelj lahko prvi račun izstavi po uspešno izvedeni dobavi in predaji blaga, ki jo bosta naročnik in dobavitelj ugotovila in potrdila z Zapisnikom o prevzemu sistema.
Za obdobje vzdrževanja sistema (pričetek od Zapisnika o prevzemu) dobavitelj izstavi račun po preteku vsakega meseca (mesečni obračun) za storitve, ki so bile opravljene v preteklem mesecu. Dobavitelj mora za opravljene storitve v tekočem mesecu naročniku predložiti tudi specifikacijo, iz katere evidentno izhaja, katere storitve vzdrževanja so bile v preteklem mesecu izvedene. Pri izstavitvi računa se mora dobavitelj sklicevati na številko sklenjene pogodbe.
V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.
Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.
Izvajalec mora enake pogodbene pogoje in cene zagotavljati še pet (5) let po izvedbi
predmetnega naročila (od podpisanega zapisnika o prevzemu), pri čemer se cene na obdobje dveh let usklajujejo skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot to opredeljuje veljavni Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja.
IV. DOBAVNI ROK
8. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno dobavo in montažo blaga izvedel najkasneje v petdesetih
(50) zaporednih koledarskih dneh od podpisa pogodbe. V zvezi s storitvami vzdrževanja in ostalimi spremljajočimi storitvami, ki niso vezane na dobavo blaga v okviru naročila se dobavitelj zavezuje, da jih bo po tej pogodbi izvajal najmanj do 31. 12. 2020.
V zvezi z dobavo blaga zahtevanega v zvezi s postajo 3 (železniška postaja), bosta pogodbeni stranki roke za dobavo dogovorili naknadno.
Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika oziroma na mestih, ki jih za to določi naročnik, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave.
Dobavitelj mora v roku petdesetih (50) zaporednih koledarskih dneh opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja sistema ter predati naročniku delujoč
avtomatiziran sistem izposoje električnih koles v uporabo, t.j. uspešno opravljen prevzem sistema s strani naročnika. Ob predaji morata naročnik in dobavitelj podpisati primopredajni zapisnik.
V kolikor bi se zgodilo, da bi bilo dokončanje del do navedenega roka zaradi neugodnih vremenskih razmer (dolgotrajen dež, sneg, prenizke temperature ipd.), ki onemogočajo kakovostno izvedbo gradbenih in inštalacijskih del po tej pogodbi, onemogočeno, mora izvajalec o tem obvestiti naročnika pravočasno (obvezno pred iztekom roka, določenega za dokončanje del) oziroma takoj,
VZOREC POGODBE
ko izve za vzrok, zaradi katerega zaprosi za podaljšanje roka. Naročnik na podlagi razpoložljivih podatkov presodi o utemeljenosti predloga in v kolikor oceni, da je podaljšanje upravičeno, pripravi aneks k pogodbi. Rok se podaljša največ za toliko časa, kolikor trajajo neugodne vremenske razmere, ki otežujejo ali onemogočajo dokončanje del.
V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku oz. ne bo pravočasno naročnika obvestil o razlogih za zamudo, v skladu s 5. odstavkom tega člena, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.
V. PODIZVAJALCI
9. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
Ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:
Podizvajalec: | |
Naslov podizvajalca: | |
Davčna št.: | |
Matična št.: | |
TRR: | |
Del javnega naročila, ki bo oddan v podizvajanje: | |
Podizvajalec: | |
Naslov podizvajalca: | |
Davčna št.: | |
Matična št.: | |
TRR: | |
Del javnega naročila, ki bo oddan v podizvajanje: | |
Podizvajalec: | |
Naslov podizvajalca: |
VZOREC POGODBE
Davčna št.: | |
Matična št.: | |
TRR: | |
Del javnega naročila, ki bo oddan v podizvajanje: |
10. člen
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:
• glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in
VZOREC POGODBE
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v
roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko
komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
11. člen
Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe.
Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.
VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
12. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
• vse dobave po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
• dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih;
• naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave in delovanju celotnega sistema;
• pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi;
• ščitil interese naročnika.
Prav tako se dobavitelj zavezuje, da se bo glede terminskega načrta dobave blaga in izvedbe drugih storitev v okviru te pogodbe, ves čas veljavnosti te pogodbe, prilagajal in usklajeval z izbranim izvajalcem gradbenih del na projektu Vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v Občini Kamnik. Tako dobavitelj kot tudi izvajalec gradbenih del za potrebe
projekta morata skrbeti, da bodo vse aktivnosti, dela in dobave izvedene v rokih dogovorjenih s to pogodbo in pogodbo za izvedbo gradbenih del.
VII. SKRBNIKI POGODBE
13. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Xxxxxx Xxxxxx.
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo po tej pogodbi.
VIII. POGODBENA KAZEN
14. člen
Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.
Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.
Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
IX. PREVZEM
15. člen
Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično –
tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, dobavitelj in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik.
Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno
in delujočo opremo.
X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA
16. člen
Garancijska doba po tej pogodbi za sistem je najmanj 5 let pričetka uporabe sistema. Garancijska doba po tej pogodbi je za okvir koles najmanj 5 let in za celotno kolo najmanj 3 leta. Garancijska doba za baterijo in motor kolesa je najmanj 2 leti.
Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme.
Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotavljanja in odpravljanja napak tudi med tem časom zagotoviti funkcionalnost opreme.
Če napaka vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi ali malomarnosti dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.
17. člen
Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak.
Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru
VZOREC POGODBE
zaračuna v breme dobavitelja 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
18. člen
Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 5 let po poteku garancijske dobe.
19. člen
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
20. člen
Instrument zavarovanja: Menična izjava in bianco menica Višina zavarovanja:
Čas veljavnosti:
Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru
lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
21. člen
Instrument zavarovanja: Menične izjave in bianco menice Višina zavarovanja:
Čas veljavnosti:
- za avtomatizirani sistem in kolesarske postaje najmanj do
- za okvir kolesa najmanj do
- za celotno kolo najmanj do
- za baterijo in motor najmanj do
- za rezervne dele za kolo najmanj do
Dobavitelj je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti. V kolikor unovčena menica ni unovčena do celotnega zneska zavarovanja, mora dobavitelj naročniku po unovčenju v roku petih (delovnih)
VZOREC POGODBE
dni na naročnikov poziv predložiti novo bianco menico in menično izjavo za preostalo vrednost zavarovanja.
XI. ODSTOP OD POGODBE
22. člen
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
• pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
• izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
• izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov
in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
• javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
• v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
• zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
XII. SOCIALNA KLAVZULA
23. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti
odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
XIII. REVIZIJSKA SLED
24. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.
Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.
Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo
ministrstvu, naročniku , organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.
XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25. člen
V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikuorgana, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je pogodba nična.
VZOREC POGODBE
XV. REŠEVANJE SPOROV
26. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.
XVI. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako
velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.
28. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme dva (2) izvoda in naročnik dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo. |
Datum: Datum: NAROČNIK: IZVAJALEC: OBČINA KAMNIK Xxxx Xxxxx PODŽUPAN V začasnem opravljanju funkcije župana |