Naročnik: SNAGA Javno podjetje, d.o.o. Povšetova ulica 6

Naročnik:

SNAGA Javno podjetje, d.o.o.

Xxxxxxxxx xxxxx 0

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

1000 Ljubljana

Številka: SNAGA-83/17

Zadeva: JHL-214-163/2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Ljubljana, november 2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, na podlagi pooblastila SNAGA Javno podjetje d.o.o., št. SNAGA-83/17 z dne 3. 10. 2017,

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

»Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata«

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Xxxxxx XXXXXX, univ. dipl. prav.

SPLOŠNA DOLOČILA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v poglavju 2. te razpisne dokumentacije.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank in ima rok veljavnosti do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki je na podlagi pooblastila št. SNAGA-83/17 z dne 3. 10. 2017, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx. Pogodbo z izbranim ponudnikom bo podpisal naročnik.

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/13; v nadaljevanju: ZPVPJN),
ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Opredelitev postopka

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil.

Jezik in denarna enota

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode sodnega za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila ali vprašanja o razpisni dokumentaciji lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo samo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do osem (8) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

Variantna ponudba

Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.

Predložitev ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 21. 12. 2017 do 10:00 ure po lokalnem času, ne glede na način dostave, na naslov:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

Ponudba mora biti oddana v zaprtem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti Obrazec k Prilogi 10.

V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v pritličju, v vložišču podjetja.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 2017 ob 11.00 uri v sejni sobi v pritličju, na sedežu JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (Priloga 11). Pooblastila za zastopanje ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.

Pogodba

Pogodbo z izbranim ponudnikom bo podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Obrazec 3 k Prilogi 3). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. Ponudnik lahko Obrazec 3 k Prilogi 3 priloži že v ponudbi.

Vzorec pogodbe je kot Priloga 8 sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino pogodbe s podpisom ESPD (v »Del VI: Xxxxxxx izjave«).

Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 3.500,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora ponuditi storitve skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti podana v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (skupna ponudba) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki morajo predložiti akt o skupni izvedbi naročila (za Prilogo 1). Navedeni akt mora opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,
glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,
določila v primeru izstopa partnerja,
pooblastilo vodilnemu partnerju,
opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti

izpolnjen obrazec ESPD s strani podizvajalca/ev (Priloga 3),
izpolnjen in podpisan Obrazec 1 k Prilogi 3 oz. Obrazec 2 k prilogi 3 in Obrazec 3 k prilogi 3,
izpolnjeno Prilogo 4/1 Udeležba podizvajalcev,
zahtevo za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec le-to zahteva (Priloga 4/2).

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

izpolnjen in podpisan ESPD,
izpolnjen in podpisan Obrazec 1 k Prilogi 3 oz. Obrazec 2 k prilogi 3,
izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/3.

Če ima subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik, sedež izven Republike Slovenije, mora ponudnik zanj namesto izpolnjenega in podpisanega Obrazca 1 k Prilogi 3 oz. Obrazca 2 k prilogi 3 priložiti dokazila v skladu z zahtevami tč. 3.1 razpisne dokumentacije, podtočke A, B in D, ki se nanašajo na gospodarske subjekte s sedežem izven Republike Slovenije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

Ponudbena cena

Ponudbena cena mora biti izražena v evrih, zaokrožena na dve (2) decimalni mesti (Priloga 2/1).

Ponudnik v Prilogo 2/1 vpiše ponudbeno ceno za servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur, ki izhaja iz stroškovnika storitev po Načrtu vzdrževanja. Servis in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata se prične oz. se šteje od dneva prenosa upravljanja objektov Mehanske biološke obdelave (MBO) in primopredaje bioplinskih agregatov na SNAGA Javno podjetje d.o.o. Naročnik bo izbranega ponudnika o prenosu upravljanja bioplinskih agregatov in s tem začetkom veljavnosti pogodbe pisno (po elektronski pošti) obvestil v 15 (petnajst) dnevih pred dejanskim prenosom. Trenutno ima vsak bioplinski agregat okoli 8.800 obratovalnih ur.

Ponudnik v Prilogi 2/1 navede tudi morebitni odstotek pribitka k cenam na enoto mere na uradno veljavni cenik rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca plinskih motorjev GE Jenbacher. Iz uradno veljavnega cenika rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca morajo biti razvidne cene rezervnih delov, servisnih ur, prevoza in morebitnih ostalih stroškov. Navedeni odstotek pribitka k cenam na enoto mere je enoten za vse storitve po uradno veljavnem ceniku rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca in se ne spreminja ves čas veljavnosti pogodbe. Odstotek pribitka k cenam na enoto mere ponudnika ne sme biti višji od pet odstotkov (5 %), sicer bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora za vsako tekoče leto obratovalne dobe bioplinskega agregata za redna (in izredna) servisna vzdrževalna dela po načrtu vzdrževanja proizvajalca bioplinskih motorjev GE Jenbacher naročniku posredovati uradno veljavni cenik rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca bioplinskih motorjev GE Jenbacher. Uradno veljavni cenik rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca mora biti priložen tudi že v ponudbi (Priloga 2/2).

Ponudnik mora kot Prilogo 2/3 priložiti stroškovnik storitev, v katerem časovno prikaže izvedbo rednih vzdrževalnih del v skladu z Načrtom vzdrževanja. Na podlagi načrta vzdrževanja naročnik naroča redna vzdrževalna dela. Ponudnik glede na Načrt vzdrževanja v stroškovniku storitev določi tudi ostala servisna dela (npr. čiščenje zgorevalnih komor, …) ter zamenjavo vseh potrebnih obrabljivih delov (svečke, ..).

Garancija

Garancijska doba za posamezne rezervne dele in vgradnjo (zamenjavo) dobavljenih rezervnih delov, ki jih ponudnik potrebuje za izvedbo servisnih in vzdrževalnih storitev za posamezni bioplinski agregat ter na storitve servisiranja in vzdrževanja posameznega bioplinskega agregata, je najmanj 12 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa delovnega naloga in/ali dobavnice. Ponudnik zagotavlja naročniku tudi vse ostale garancije v skladu s splošnimi garancijskimi roki proizvajalca.

Ponudnik v Prilogi 2 vpiše garancijsko dobo, ki jo nudi na rezervne dele, ki jih bo uporabil za izvedbo servisnih in vzdrževalnih storitev za posamezni bioplinski agregat ter na storitve servisiranja in vzdrževanja posameznega bioplinskega agregata.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj stodvajset (120) koledarskih dni od datuma, določenega za oddajo ponudb.

Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Opis predmeta javnega naročila in tehnične zahteve

Predmet naročila je servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata – BPM1, BPM2 in BPM3 na regijskem centru za obdelavo odpadkov (v nadaljevanju: RCERO) do 59.900 obratovalnih ur na posameznem bioplinskem agregatu. Predmet naročila obsega redna servisno vzdrževalna dela in izredna popravila ter dobavo nadomestnih delov. Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata se prične oz. se šteje od dneva prenosa upravljanja objektov Mehanske biološke obdelave (MBO) in primopredaje bioplinskih agregatov na SNAGA Javno podjetje d.o.o. Naročnik bo izbranega ponudnika o prenosu upravljanja bioplinskih agregatov in s tem začetkom veljavnosti pogodbe pisno (po elektronski pošti) obvestil v 15 (petnajst) dnevih od dejanskega prenosa. Trenutno ima vsak bioplinski agregat okoli 8.800 obratovalnih ur.

Opis obstoječega stanja

Bioplinsko elektrarno na RCERO danes sestavljajo trije ločeni stacionarni agregati na bioplin, vsi proizvajalca GE Jenbacher GmbH & Co, Jenbach Avstrija. Vsi bioplinski agregati so model J 316, katerih skupna nazivna bruto električna moč (na sponkah generatorja) znaša 2553 kW. Instalirana nazivna električna moč posameznega bioplinskega agregata znaša 851 kW. Vsi bioplinski agregati so opremljeni s sinhronskim generatorjem trifaznega toka 400/230V +/-10 %, 50 Hz. Bioplinski motorji porabijo pri obratovanju na polni moči skupno 1.137 Nm³/h bioplina z referenčno kurilno vrednostjo 5 kWh/Nm³, kar ustreza približno 50 % deležu metana v bioplinu. Koncentracija metana se spreminja med 46 in 52 vol. %.Tlak plina na vstopu v motorje znaša med obratovanjem med 60 in 90 mbar, pri zagonu plinskih motorjev pa znaša tlak 110 mbar.

Obremenitev agregatov se regulira glede na količino nastalega plina v digestorjih, ki se ga hrani v plinohramu. Običajno se pri delujoči regulaciji koncentracija metana giblje med 46 in 52 vol. %.

Motor, v katerem zgoreva bioplin, je 4-taktni Xxxxx motor s turbinskim polnilnikom na izgorevalni plin in z vmesnim hlajenjem mešanice goriva in zraka.

Naprave so stacionarnega tipa, kar pomeni, da sta bioplinski motor z generatorjem in pripadajoča nizkonapetostna omara za krmiljenje in sinhronizacijo nameščeni v energetskem objektu oz. strojnici. Vsak od generatorjev ima svoje generatorsko zaščitno stikalo, ki ga krmili elektronska zaščita generatorja. Prav tako ima vsak generator svoj transformator nazivne moči 1.000 kVA. Transformatorji so preko ločilno stičnega mesta priključeni na srednjo napetost 20 kV. Izvedeno je otočno obratovanje.

Opis predmeta naročila

Bioplinski agregati BPM1, BPM2 in BPM3 sestavljata plinski motor in generator s pripadajočo elektro in strojno opremo (izmenjevalniki toplote izgorevalni plini/voda, izmenjevalniki toplote hladilna voda motorja/voda, zasilni hladilnik, plinska proga,…) ter so postavljeni v energetskem objektu oz. strojnici. Bioplinski agregati niso kontejnerske izvedbe. Bioplinski motor, v katerem zgoreva bioplin, je 4-taktni Ottov motor s turbinskim polnilnikom na izgorevalni plin in z vmesnim hlajenjem mešanice goriva in zraka, proizvajalca GE Jenbacher GmbH&Co, Jenbach Avstrija. Bioplinski motor in generator sta medsebojno povezana z elastično sklopko in elastično nameščena na osnovni okvir modula tako, da je preprečeno širjenje vibracij.

V spodnji tabeli so navedeni osnovni tehnični podatki bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3, ki so predmet te razpisne dokumentacije.

BIOPLINSKI AGREGAT št. 1 – BPM1

Parameter	Tehnični podatki
Proizvajalec	GE Jenbacher GmbH & Co OHG, Jenbach Avstrija
Tip agregata	JMS 316 XX-X.XX
Številka agregata	1136895
Verzija motorja	D 25
Številka motorja	1136896
Število valjev	16
Številka naprave	J T108
Mehanska zmogljivost	876 kW
Električna zmogljivost pri cos phi=1 (nazivna moč)	851 kW
Električni izkoristek	40,99%
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna napetost	400 V
Nazivni tok	1228 A
Razred zmogljivosti	G2
Tip generatorja	Sinhroni 400/230V +/- 10 %, 50Hz
Pogonsko gorivo	Bioplin
Število obratovalnih ur	Trenutno okoli 8.800 obr. ur
Leto izdelave	2015

BIOPLINSKI AGREGAT št. 2 – BPM2

Parameter	Tehnični podatki
Proizvajalec	GE Jenbacher GmbH & Co OHG, Jenbach Avstrija
Tip agregata	JMS 316 XX-X.XX
Številka agregata	1136912
Verzija motorja	D 25
Številka motorja	1136913
Število valjev	16
Številka naprave	J T108
Mehanska zmogljivost	876 kW
Električna zmogljivost pri cos phi=1 (nazivna moč)	851 kW
Električni izkoristek	40,99%
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna napetost	400 V
Nazivni tok	1228 A
Razred zmogljivosti	G2
Tip generatorja	Sinhroni 400/230V +/- 10 %, 50Hz
Pogonsko gorivo	Bioplin
Število obratovalnih ur	Trenutno okoli 8.800 obr. ur
Leto izdelave	2015

BIOPLINSKI AGREGAT št. 3 – BPM3

Parameter	Tehnični podatki
Proizvajalec	GE Jenbacher GmbH & Co OHG, Jenbach Avstrija
Tip agregata	JMS 316 XX-X.XX
Številka agregata	1136889
Verzija motorja	D 25
Številka motorja	1136890
Število valjev	16
Številka naprave	J T108
Mehanska zmogljivost	876 kW
Električna zmogljivost pri cos phi=1 (nazivna moč)	851 kW
Električni izkoristek	40,99%
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna napetost	400 V
Nazivni tok	1228 A
Razred zmogljivosti	G2
Tip generatorja	Sinhroni 400/230V +/- 10 %, 50Hz
Pogonsko gorivo	Bioplin
Število obratovalnih ur	Trenutno okoli 8.800 obr. ur
Leto izdelave	2015

V energetskem objektu z agregatom so nameščene naslednje naprave:

xxxxxxx proga s filtri in regulacijskimi elementi za pripravo plinske mešanice,
plinski motor z generatorjem s pripadajočo nizkonapetostno xxxxx,
naprave za hlajenje in prezračevanje,
rezervoarji za olja,
naprave za izkoriščanje oz. odvajanje odpadne toplote,
sinhronizacijska naprava.

Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata (BPM1, BPM2 in BPM3)

Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata obsega naslednja dela:

redni servisni intervali na vsakih 2.000 opravljenih obratovalnih ur agregatov,
večji servisni posegi na BPM1, BPM2 in BPM3 pri doseženih 10.000, 20.000, 30.000 in 40.000 obratovalnih ur,
ostala servisna dela (npr. čiščenje izgorevalnih komor, čiščenje turbopolnilnika, čiščenje hladilnika plinske mešanice – intercooler, čiščenje izmenjevalnika toplote, …),
izredna popravila zaradi nepredvidenih okvar na bioplinskem agregatu BPM1, BPM2 in BPM3,
dobavo vseh nadomestnih delov,
zamenjavo nadomestnih delov, katere zaradi narave dela in storitev ne more izvesti naročnik.

Razpisni dokumentaciji je priložen Načrt vzdrževanja servisnih pregledov posameznega bioplinskega agregata (v nadaljevanju: Načrt vzdrževanja).

V primeru nepredvidenih okvar na bioplinskih agregatih se mora ponudnik odzvati na pisno zahtevo naročnika v zvezi z odpravo okvar in napak najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu poziva s strani naročnika in zagotoviti prisotnost svojih strokovnjakov na stroju in vršiti kontinuirano akcijo za odpravo napake. Ponudnik mora napako ali okvaro odpraviti v roku 72 ur od začetka odpravljanja napake. Odzivni čas se šteje od ure in minute prijave napake do prihoda ponudnikovih strokovnjakov na lokacijo naročnika. Storitve se lahko izvajajo ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka ter izven praznikov in drugih dela prostih dni, ki veljajo v Republiki Sloveniji, med 7.00 in 19.00 uro, na lokaciji MBO RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana.

Naročnik pošlje ponudniku obvestilo o napaki preko SMS sporočila, elektronske pošte ali telefaksa.

Storitve servisiranja in vzdrževanja

Servisne storitve za potrebe rednega obratovanja bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 se bodo izvajale v skladu s Načrtom vzdrževanja.

Dodelitev pooblastil za opravljanje servisnih in vzdrževalnih del

Ponudnik v Prilogi 2/3 naročnika pooblasti za izvajanje vzdrževalnih del za posege ob izpadih in okvarah bioplinskih agregatov BPM1, BPM2 in BPM3 z namenom vzpostavitve normalnega obratovanja stroja – proizvodnja električne energije. Ponudnik v pooblastilu navede vrsto vzdrževalnih del, ki jih lahko opravi naročnik sam, in pogoje, pod katerimi lahko naročnik opravlja vzdrževalna dela na bioplinskih agregatih BPM1, BPM2 in BPM3 v času obratovanja BPM1, BPM2 in BPM3 do 59.900 obratovalnih ur.

Zagotavljanje rezervnih delov za bioplinski agregat (BPM1, BPM2 in BPM3)

Ponudnik mora zagotoviti dobavo originalnih rezervnih delov za minimalno obdobje sedem (7) let. Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izjave pod Prilogo 2/4.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolniti in priložiti ter podpisati natisnjen ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, mora ESPD predložiti tudi zanje. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci (ločen obrazec ESPD zase kot ponudnika in ločene obrazce ESPD za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi). Zaželeno je, da je obrazec ESPD priložen tudi v elektronski obliki v formatu xml.

Ponudnik preko spletne strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ uvozi naročnikov ESPD obrazec, ki je na voljo na naročnikovi spletni strani, na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ter ga ustrezno izpolni, natisne, podpiše in priloži k ponudbi.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).

Razlogi za izključitev

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji v ponudbi priloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor (Obrazec 1 k Prilogi 3; Obrazec 2 k Prilogi 3) ali potrdila iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo iz kazenske evidence zase kot ponudnika in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor pristojnega organa predložiti sam v ponudbi. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke A), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo pristojnega organa predložiti sam. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke B), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo pristojnega organa predložiti sam. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke D), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Tehnična in strokovna sposobnost

Tehnična sposobnost

Predmet ponudbe mora izpolnjevati tehnične zahteve in pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ki je potrebna za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora biti pooblaščeni serviser za servisiranje plinskih/bioplinskih motorjev proizvajalca GE Jenbacher GmbH&Co. Ponudnik lahko zahtevo izpolni samostojno ali skupaj s partnerjem ali skupaj z nominiranim podizvajalcem. V kolikor ponudnik takšnega potrdila ne priloži (niti na naročnikov poziv), bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Izobrazba in strokovna usposobljenost«).
Dokazilo o statusu pooblaščenega serviserja za plinske/bioplinske agregate proizvajalca GE Jenbacher (Priloga 6).

Strokovna sposobnost

Ponudnik mora v Prilogi 7 predložiti poimenski seznam kadra – servisno ekipo za izvajanje servisnih in vzdrževalnih storitev na bioplinskih agregatih BPM1, BPM2 in BPM3 pri naročniku.

Ponudnik lahko pogoj izpolni sam, skupaj s partnerjem v primeru skupne ponudbe ali skupaj z nominiranim podizvajalcem.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«).
Izpolnjena in podpisana Priloga 7 SERVISNA EKIPA.

Referenčni pogoji

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Gospodarskim subjektom se bodo priznale reference le za tista dela/storitve, ki so jih neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedli sami.

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih šteto do datuma, določenega za oddajo ponudb, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, opravljal servisna in vzdrževalna dela na plinskih/bioplinskih agregatih proizvajalca GE Jenbacher za potrebe rednega obratovanja. Ponudnik mora priložiti vsaj tri (3) reference, potrjene s strani različnih (referenčnih) naročnikov.

Zgoraj navedeni referenčni pogoj lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali skupaj s podizvajalci. V kolikor bo ponudnik izkazoval referenčni pogoj skupaj s partnerjem in/ali skupaj s podizvajalcem, mora partner oziroma nominirani podizvajalec sodelovati pri izvedbi del/storitev, za katera izdaja referenco.

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste«).
Izpolnjena in podpisana (potrjen obrazec) Priloga 5 »POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV«. Ponudnik lahko namesto Priloge 5 priloži tudi lasten obrazec, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtev.

Za reference, katerih referenčni naročnik je SNAGA Javno podjetje, d.o.o., ni potrebno predložiti potrjene Priloge 5.

Ostale zahteve in pogoji naročnika

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen/i na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Zavarovanje resnosti ponudbe

Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisano in žigosano bianco menico ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10.000,00 EUR (z besedo: desettisoč evrov in 00/100) in najmanj in najmanj za obdobje veljavnosti ponudbe.

Upravičenec do izplačila iz naslova finančnega zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe, je SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil pogodbe bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika, ter Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec finančnega zavarovanja resnosti ponudbe je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 9/1).

Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo po prejemu pisnega obvestila o prenosu upravljanja na (po elektronski pošti) naročnika, naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od prejema tega pisnega obvestila predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 40.000,00 EUR (z besedo: štiridesettisoč evrov in 00/100) z dobo veljavnosti pogodbe in še trideset (30) koledarskih dni po izteku veljavnosti pogodbe.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo lahko naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika. Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izbrani ponudnik, v roku petnajstih (15) koledarskih dni od prejema pisnega obvestila o prenosu upravljanja in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil zavarovanja dobre izvedbe obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa bo unovčil zavarovanje resnosti ponudbe in Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti je priložen v Prilogi 9/2 razpisne dokumentacije.

V kolikor se ponudnik odloči za predložitev kavcijskega zavarovanja, ni potrebno, da je v besedilo kavcijskega zavarovanja vključena naslednja vsebina: »Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.«.

MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKA

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika so najnižji skupni stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 v EUR brez DDV.

Skupni stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 v EUR brez DDV so navedeni v Prilogi 2/1.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,
je ponudba zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vendar omogoča listanje,
ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.

Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi elektronski medij (CD, USB) a z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, manjkajoče/nepopolne elektronske oblike ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE

Priloga

Ponudnik za to stranjo priloži zgoščenko (CD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (scan celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami).

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru skupne ponudbe morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA

Priloga 2/1

Ponudnik mora obrazec Priloge 2/1 izpolniti, podpisati in žigosati.

URADNO VELJAVNI CENIK REZERVNIH DELOV, SERVISNIH UR IN DRUGIH STROŠKOV

Priloga 2/2

Ponudnik mora za Prilogo priložiti uradno veljavni cenik rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov.

STROŠKOVNIK STORITEV PO NAČRTU VZDRŽEVANJA

Priloga 2/3

Ponudnik mora obrazec Priloge 2/3 izpolniti, podpisati in žigosati.

POOBLASTILO NAROČNIKU ZA IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga 2/4

Ponudnik priloži pooblastilo naročniku za izvajanje vzdrževalnih del za posege ob izpadih in okvarah bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 z namenom vzpostavitve normalnega obratovanja stroja.

IZJAVA O DOBAVI ORIGINALNIH REZERVNIH DELOV ZA BIOPLINSKE AGREGATE BPM1, BPM2 in BPM3

Priloga 2/5

Ponudnik mora obrazec Priloge izpolniti, podpisati in žigosati.

ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Priloga

Ponudnik izpolnjen ESPD natisne, podpiše in priloži ponudbi. Enako velja tudi za ostale gospodarske subjekte (ponudniki – partnerji, podizvajalci), ki sodelujejo pri oddaji ponudbe.

UDELEŽBA PODIZVAJALCA

Priloga

4/1

Podizvajalec izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje. Če ponudnik ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

ZAHTEVA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Priloga

4/2

Podizvajalec izpolni prilogo, v kolikor zahteva neposredna plačila. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA

Priloga

4/3

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV

Priloga

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano (potrjen obrazec) Prilogo 5 »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«.

STATUS POOBLAŠČENEGA SERVISERJA BIOPLINSKIH MOTORJEV GE JENBACHER

Priloga

Ponudnik priloži dokazilo o statusu pooblaščenega serviserja za bioplinske agregate proizvajalca GE Jenbacher.

SERVISNA EKIPA

Priloga

Ponudnik navede seznam predvidenih serviserjev, ki bodo opravljali servisna in vzdrževalna dela na bioplinskih agregatih pri naročniku.

VZOREC POGODBE

Priloga

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pogodbe.

ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Priloga

9/1

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe. Originalno zavarovanje resnosti ponudbe mora biti priloženo ob oddaji ponudbe.

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI

Priloga

9/2

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti.

OBRAZEC ZA KUVERTO

Priloga

Ponudnik nalepi obrazec na kuverto.

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga

Predstavnik ponudnika izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priloži strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.

ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE

Priloga

Ponudnik za to stranjo priloži elektronski medij (CD, USB) z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga

SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Zakoniti zastopnik (podpisnik pogodbe)
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Kontaktna oseba
funkcija
telefon
telefax
e-mail

E-mail za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3

preko Portala javnih naročil:

Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Finančni urad
Matična številka

Ponudnik je MSP* (označi):

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis ponudnika)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe ponudniki za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA

Priloga 2/1

PONUDBA št.: __________________________ za javno naročilo št. SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Ponudbo oddajamo (označi):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

SKUPNI STROŠKI SERVISIRANJA IN VZDRŽEVANJA po stroškovniku storitev po načrtu vzdrževanja

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur agregata BPM1 v EUR brez DDV

EUR

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur agregata BPM2 v EUR brez DDV

EUR

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur agregata BPM3 v EUR brez DDV

EUR

SKUPNI stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 v EUR brez DDV

EUR

DDV _____ %

EUR

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur bioplinskih agregatov z DDV

EUR

ODSTOTEK PRIBITKA K CENAM NA ENOTO MERE

Na uradno veljavni cenik rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca plinskih motorjev GE Jenbacher imamo _____ % pribitek k cenam na enoto mere, ki je enoten za vse storitve po uradno veljavnem ceniku rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca plinskih motorjev GE Jenbacher.

Odstotek pribitka k cenam na enoto mere ponudnika je fiksen in nespremenljiv ves čas veljavnosti pogodbe.

Odstotek pribitka k cenam na enoto mere ponudnika ne sme biti višji od pet odstotkov (5 %), sicer bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.

GARANCIJA

Na posamezne rezervne dele in vgradnjo (zamenjavo) dobavljenih rezervnih delov, ki jih bomo uporabili za izvedbo servisnih in vzdrževalnih storitev za posamezni bioplinski agregat ter na storitve servisiranja in vzdrževanja posameznega bioplinskega agregata uporabi, zagotavljamo _________ mesečno garancijo. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa delovnega naloga in/ali dobavnice.

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je _________ koledarskih dni (minimalno 120 koledarskih dni).

(kraj, datum)

žig

(Naziv in podpis ponudnika)

URADNO VELJAVNI CENIK REZERVNIH DELOV, SERVISNIH UR IN DRUGIH STROŠKOV

Priloga 2/2

SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Ponudnik za to stranjo priloži uradno veljavni cenik rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca plinskih motorjev GE Jenbacher.

STROŠKOVNIK STORITEV PO NAČRTU VZDRŽEVANJA

Priloga 2/3

SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Ponudnik mora časovno prikazati izvedbo rednih vzdrževalnih del v skladu z načrtom vzdrževanja. Na podlagi načrta vzdrževanja naročnik naroča redna vzdrževalna dela.

Ponudnik: ____________________________________________________________________________

Število intervalov	Servisni interval v obratovalnih urah oz. potrebna dela in nadomestni deli:	Cena materiala/ interval (EUR brez DDV)	Delo + potni stroški/interval (EUR brez DDV)	Skupna cena/interval (EUR brez DDV)	Skupaj (EUR brez DDV)













	Čiščenje zgorevalnih komor
	Ostale predvidene servisne aktivnosti
	Izredna popravila – nepredvidene okvare (ocena)
SKUPNA VREDNOST (EUR brez DDV)
DDV
SKUPNA VREDNOST (EUR z DDV)

(kraj, datum)

žig

(Naziv in podpis ponudnika)

POOBLASTILO NAROČNIKU ZA IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga 2/4

Ponudnik za to stranjo priloži pooblastilo naročniku za izvajanje vzdrževalnih del za posege ob izpadih in okvarah bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 z namenom vzpostavitve normalnega obratovanja stroja.

IZJAVA O DOBAVI ORIGINALNIH REZERVNIH DELOV ZA BIOPLINSKE AGREGATE BPM1, BPM2 in BPM3

Priloga 2/5

Ponudnik, ____________________________________________________________________________ , ki oddajamo ponudbo na javno naročilo po odprtem postopku za SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

IZJAVLJAMO,

da bomo dobavljali originalne rezervne dele za bioplinske agregate – BPM1, BPM2 in BPM3 v minimalnem obdobju sedem (7) let od dneva sklenitve pogodbe.


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis ponudnika)

ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Priloga

Ponudnik izpolnjen ESPD natisne, podpiše in priloži ponudbi. Enako velja tudi za partnerje v primeru skupne ponudbe in nominirane podizvajalce, ki sodelujejo pri oddaji ponudbe.

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora potrdilo iz tč. 3.1 Razlogi za izključitev, podtočke A, podtočke B in druge alineje podtočke D priložiti sam v ponudbi. V kolikor potrdila ne bodo priložena, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi manjkajočih potrdil. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prvega in drugega ter b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega ter b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Obrazec 1 k prilogi 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca, subjekta)

Navodilo: Gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji Prilogo (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) izpolnijo in podpišejo ter priložijo ponudbi. Gospodarski subjekti s sedežem izven Republike Slovenije (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ni treba prilagati izpolnjenega Obrazca 1 k Prilogi 3; gospodarski subjekti mora dokazilo o izpolnjevanju pogoja priložiti v ponudbi.

Obrazec 2 k Prilogi 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): ________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: __________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ____________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: __________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ________________________________
(poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: __________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _________________________________________________


(kraj, datum)		(podpis pooblastitelja)

Navodilo: Obrazec pooblastila morajo izpolniti in podpisati osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Osebam, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta s sedežem izven Republike Slovenije (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni treba prilagati Obrazca 2 k Prilogi 3; gospodarski subjekt mora za te osebe priložiti dokazilo/a o izpolnjevanju pogoja v prijavi.

Obrazec 3 k Prilogi 3

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA¹

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________ _____________________________

(Kraj in datum) Žig (Naziv in podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca)

Opomba: Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

UDELEŽBA PODIZVAJALCA

Priloga

4/1

SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Naziv podizvajalca
Polni naslov
V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika	Obkrožite/označite
	DA	NE
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje
Vrednost del v EUR brez DDV

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis podizvajalca)

(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis ponudnika)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Priloga

4/2

Podizvajalec_______________________________________________________________________ (naziv podizvajalca in polni naslov)

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku

______________________________________________________________________

ZAHTEVAM,

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila št. SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis podizvajalca)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. V kolikor podizvajalec neposrednih plačil ne zahteva, te priloge ne izpolni oz. priloge ni treba prilagati ponudbi.

UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA

Priloga

4/3

SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Naziv subjekta

Polni naslov

Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta

Količina/Delež (%) javnega naročila

Datum:......................... Datum:.........................

Naziv in podpis ponudnika Naziv in podpis subjekta

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

Opomba:

Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Navodilo:

Obrazec se po potrebi kopira!

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV

Priloga

Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

Naročnik (Izdajatelj reference):
Naslov:
Izvajalec:
Kontaktna oseba naročnika (izdajatelja reference):
Telefonska številka: E-mail:
Obdobje izvedbe posla (od – do):
Kraj izvajanja:
Opis predmeta naročila, za katerega se izdaja referenca, vključno z navedbo tipa agregata, ki je bil predmet servisiranja in vzdrževanja
Vrednost naročila, ki je predmet reference (v EUR brez DDV)


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis ponudnika)

IZPOLNI PLAČNIK/NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Xxxxxxxx dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev javnega naročila št. SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (Ustrezno obkrožite).


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis izdajatelja reference)

STATUS POOBLAŠČENEGA SERVISERJA BIOPLINSKIH MOTORJEV GE JENBACHER

Priloga

Ponudnik priloži dokazilo o statusu pooblaščenega serviserja za plinske/bioplinske agregate proizvajalca GE Jenbacher.

SERVISNA EKIPA

Priloga

Seznam predvidenih serviserjev, ki bodo opravljali servisna in vzdrževalna dela na bioplinskih agregatih BPM1, BPM2 in BPM3 pri naročniku.

SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

Zap. št.	Ime in priimek	Delovno mesto/funkcija pri izvedbi razpisanih del	Delovna doba/izkušnje (let)

Obrazec se po potrebi fotokopira.


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis ponudnika)

VZOREC POGODBE

Priloga

Št. pogodbe naročnika: SNAGA-83/17

Št. pogodbe izvajalca: ........................

POGODBA

za servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata

ki jo skleneta

NAROČNIK:	SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, xx ga zastopa direktor Xxxxx XXXXXXX, univ.dipl.ekon.

	identifikacijska številka za DDV: SI30543517
	matična številka: 5015545000

	(v nadaljevanju: naročnik),

ter

IZVAJALEC:	____________________________________________________________________ , ki ga zastopa: ________________________________________________________ ,

	številka transakcijskega računa: SI56________________________________
	identifikacijska številka za DDV: SI__________________________________
	matična številka: ___________________________________

	(v nadaljevanju: izvajalec).

I. UVODNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. SNAGA-83/17 po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________ , pod št. objave _______________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave …………………… dne ……………… z namenom sklenitve pogodbe za »Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. SNAGA-83/17.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in prične veljati z dnem prenosa upravljanja objektov Mehanske biološke obdelave in primopredaje bioplinskih agregatov na naročnika, pod pogojem iz 18. člena te pogodbe ter velja do doseženih 59.900 obratovalnih ur na posameznem bioplinskem agregatu. Naročnik bo izvajalca o prenosu upravljanja in s tem o začetku veljavnosti pogodbe, pod pogojem iz 18. člena te pogodbe, pisno (po elektronski pošti) obvestil 15 (petnajst) dni pred dejanskim prenosom.

PREDMET POGODBE

člen

Predmet te pogodbe je servisiranje in vzdrževanje 1. (BPM1), 2. (BPM2) in 3. (BPM3) bioplinskega agregata (v nadaljevanju: servisiranje in vzdrževanje bioplinskega agregata ali tudi storitve) za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur za posamezni bioplinski agregat na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Odlagališče Barje).

Servisiranje in vzdrževanje bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 se prične z dnem prenosa upravljanja objektov Mehanske biološke obdelave (MBO) in primopredaje bioplinskih agregatov na naročnika.

Sestavni del te pogodbe je tudi razpisna dokumentacija št. SNAGA-83/17 in ponudba izvajalca št. ____________________ z dne _________________ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca, Priloga št. 1).

člen

Servisiranje in vzdrževanje posameznega bioplinskega agregata obsega naslednje storitve:

redne servisne intervale na vsakih 2.000 opravljenih obratovalnih ur posameznega bioplinskega agregata,
večje servisne posege na posameznem bioplinskem agregatu pri doseženih 10.000, 20.000, 30.000 in 40.000 obratovalnih urah,
ostala servisna dela (npr. čiščenje izgorevalnih komor, čiščenje turbopolnilnika, čiščenje hladilnika plinske mešanice – intercooler, čiščenje izmenjevalnika toplote, …),
izredna popravila zaradi nepredvidenih okvar na bioplinskih agregatih,
dobavo vseh nadomestnih delov,
zamenjavo nadomestnih delov, katere zaradi narave dela in storitev ne more izvesti naročnik.

V primeru nepredvidenih okvar na bioplinskih agregatih se mora izvajalec odzvati na pisno zahtevo naročnika v zvezi z odpravo okvar in napak najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu zahteve/poziva s strani naročnika ter zagotoviti prisotnost svojih strokovnjakov na stroju in vršiti kontinuirano akcijo za odpravo napake ali okvare. Izvajalec mora napako ali okvaro odpraviti v roku 72 (dvainsedemdeset) ur od začetka odpravljanja napake ali okvare. Odzivni čas se šteje od ure in minute prijave napake oz. okvare do prihoda izvajalčevih strokovnjakov na lokacijo naročnika. Storitve se lahko izvajajo ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka ter izven praznikov in drugih dela prostih dni, ki veljajo v Republiki Sloveniji, med 7.00 in 19.00 uro, na lokaciji MBO RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana.

Naročnik pošlje izvajalcu obvestilo o napaki oz. okvari preko SMS sporočila, elektronske pošte ali telefaksa.

člen

Naročnik bo servisne storitve naročal po načrtu vzdrževanja servisnih pregledov posameznega bioplinskega agregata (v nadaljevanju: Načrt vzdrževanja, Priloga št. 2) v času obratovalne dobe bioplinskih agregatov.

Bioplinski agregati BPM1, BPM2 in BPM3 morajo ob predpisanih standardnih servisnih stroških, navedenih v razpisni dokumentaciji št. SNAGA-83/17, normalno obratovati.

člen

Naročnik sme izvršiti predelave oziroma izvesti tista servisna in vzdrževalna dela ob izpadih in okvarah bioplinskih agregatov do vzpostavitve normalnega obratovanja stroja, ki jih predpisuje oziroma dovoljuje izvajalec v pooblastilu za opravljanje vzdrževalnih del na opremi in instalacijah, ki je kot Priloga št. 3 sestavni del te pogodbe. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do garancije in nosi vso odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi tega v času eksploatacije bioplinskih agregatov.

POGODBENA VREDNOST

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za pogodbeno vrednost servisiranja in vzdrževanja bioplinskih agregatov v obratovalni dobi, ki izhaja iz ponudbe izvajalca in stroškovnika storitev izvajalca ter znaša:

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur agregata BPM1 v EUR brez DDV

EUR

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur agregata BPM2 v EUR brez DDV

EUR

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur agregata BPM3 v EUR brez DDV

EUR

SKUPNI stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3 v EUR brez DDV

EUR

DDV _____ %

EUR

Stroški servisiranja in vzdrževanja za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur bioplinskih agregatov z DDV

EUR

Pogodbena vrednost servisnih in vzdrževalnih storitev, navedena v stroškovniku storitev izvajalca, ki je Priloga št. 4 te pogodbe, je maksimalna vrednost za obratovalni čas do 59.900 obratovalnih ur bioplinskega agregata BPM1, BPM2 in BPM3.

člen

Izvajalec mora za vsako tekoče leto v času obratovalne dobe bioplinskih agregatov za servisne in vzdrževalne storitve po načrtu vzdrževanja naročniku posredovati uradno veljavni cenik rezervnih delov, servisnih ur in drugih stroškov (kilometrina, …) proizvajalca bioplinskih agregatov GE Jenbacher (v nadaljevanju: uradno veljavni cenik proizvajalca), iz katerega morajo biti razvidne cene rezervnih delov, servisnih ur, prevoza in morebitnih ostalih stroškov.

Izvajalec bo na uradno veljavni cenik proizvajalca zaračunal ______ % pribitek k cenam na enoto mere. Navedeni odstotek pribitka k cenam na enoto mere je enoten za vse storitve po uradno veljavnem ceniku proizvajalca in se ne spreminja v času veljavnosti pogodbe.

Vsakokratni uradno veljavni cenik proizvajalca je kot Priloga št. 6 sestavni del te pogodbe.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta servisne storitve obračunavali na podlagi dejansko izvedenih storitev in skladno z cenami na enoto mere iz uradno veljavnega cenika proizvajalca. Iz uradno veljavnega cenika proizvajalca morajo biti razvidne cene rezervnih delov, servisnih ur, prevoza in morebitnih ostalih stroškov.

Izvajalec bo izstavil naročniku račun za opravljene storitve v roku petih (5) dni od podpisa delovnega naloga ali dobavnice v vložišče naročnika, in sicer na naslov SNAGA Javno podjetje d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx. Na računu mora biti specificirana količina in cena opravljenih storitev ter vgrajeni rezervni deli. Račune bo potrdil predstavnik naročnika.

A. V primeru, da ima izvajalec sedež v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izdane v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene dobave ali storitve in dostavljenega v vložišče naročnika.

B. V primeru, da izvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izdane v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena pogodbe, plačal na poslovni račun izvajalca oz. podizvajalca v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene dobave ali storitve v in dostavljenega vložišče naročnika. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo v petih (5) koledarskih dneh od prejema, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih dobav oziroma storitev.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

PODIZVAJALCI

Člen

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)

Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost del
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. SNAGA-83/17. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestit izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tej pogodbi navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil zahtevo za neposredna plačila, na podlagi katere naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalca.

se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval:

Izvajalec mora na zahtevo naročnika najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe, kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval neposrednega plačila.

se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem:

Izvajalec ob predložitvi prijave in končne ponudbe ter ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije št. SNAGA-83/17, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. SNAGA-83/17. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec se obvezuje:

prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji ter ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka),
servisirati in vzdrževati opremo v obratovalni dobi do 59.900 obratovalnih ur za posamezni bioplinski agregat,
svetovati naročniku pri ravnanju z bioplinskimi agregati,
nuditi pomoč pri povrnitvi bioplinskih agregatov v normalno obratovalno stanje,
posredovati naročniku potrebne preventivne informacije,
da bo varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij,
da bo za izvedbo storitev po tej pogodbi zagotovil ustrezen strokovni kader, ki je usposobljen za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe,
takoj obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti,
sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik,
poravnati vso nastalo škodo, ki bi jo povzročil izvajalec sam ali s svojo opremo,
z naročnikom skleniti Pisni sporazum, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, ki jih je potrebno upoštevati na lokaciji RCERO Ljubljana oziroma MBO RCERO Ljubljana, ki je Priloga št. 5 te pogodbe.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal originalne rezervne dele za bioplinske agregate, katerih servis in vzdrževanje je predmet te pogodbe, še najmanj sedem (7) let od dneva sklenitve te pogodbe.

člen

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca ali neustrezne izvedbe predmeta pogodbe, lahko naročnik od pogodbe odstopi in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

V tem primeru bo naročnik izvajalca predhodno opozoril na kršitve in ga pozval k izpolnitvi njegovih obveznosti po pogodbi ter mu določil primeren rok za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Naročnik se obvezuje:

izvajalcu dati vse potrebne podatke in informacije, za katere ga bo izvajalec prosil in za katere meni, da so potrebni in pomembni za izvedbo pogodbenih obveznosti,
sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
z izvajalcem skleniti Pisni sporazum, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, ki jih je potrebno upoštevati na lokaciji RCERO Ljubljana oziroma MBO RCERO Ljubljana, ki je Priloga št. 5 te pogodbe,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
jamčiti za točnost vseh podatkov in informacij, ki jih bo posredoval izvajalcu v ustni ali pisni obliki,
poravnati vse obveznosti do izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dobavljena oprema (nadomestni deli, ipd.) ne ustreza dogovorjeni kakovosti, mora to ugotovitev in zahtevo po odpravi nepravilnosti oziroma spremembi pisno posredovati izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru naročnikove upravičene zahteve po spremembi, pomanjkljivosti nemudoma odpravil na svoje stroške.

KVALITETA MONTAŽE IN OPREME

člen

Vsi materiali, oprema, naprave, sistemi in izdelava morajo ustrezati pogojem iz pogodbe in tehničnim specifikacijam, seznamu opreme, ki se bo zamenjala in navodilom naročnika. Vse servisne in vzdrževalne storitve se morajo opraviti na strokoven način, skladno s tehnično in drugo dokumentacijo, ter skladno s pravili in standardi stroke.

Naročnik ali njegov nadzornik imata pravico, da v času servisiranja in vzdrževanja, kontrolirata in preverjata materiale, naprave, opremo in sisteme, ki so namenjeni za montažo, vendar takšna kontrola ali preveritev z ničemer ne odvezuje izvajalca nobene obveznosti iz pogodbe. Ni potrebno, da je kontrola v naprej napovedana, vendar jo je potrebno opraviti ob primernem času.

GARANCIJA

člen

Izvajalec za posamezne dobavljene rezervne dele in vgradnjo (zamenjavo) dobavljenih rezervnih delov, ki jih potrebuje za izvedbo servisnih in vzdrževalnih storitev za posamezni bioplinski agregat ter na posamezne storitve servisiranja in vzdrževanja posameznega bioplinskega agregata, zagotavlja ___________ mesečno garancijo. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa delovnega naloga in/ali dobavnice.

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti s strani izvajalca. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe in zahtevami razpisne dokumentacije št. SNAGA-83/17, bo naročnik izvajalca pisno (preko elektronske pošte) opozoril na nepravilnosti in določil rok za odpravo teh nepravilnosti. V kolikor izvajalec v tem roku ne odpravi nepravilnosti, lahko naročnik takoj pisno (po pošti priporočeno s povratnico) odstopi od pogodbe in unovči ustrezna finančna zavarovanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

XXXXX XXXX

člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so storitve delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti izvajalcu po 22. členu te pogodbe.

FINANČNA ZAVAROVANJA

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od prejema pisnega obvestila o prenosu upravljanja objektov MBO na naročnika iz drugega odstavka 1. člena te pogodbe, naročniku predložil izvirnik finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 40.000,00 EUR (z besedo: štiridesettisoč evrov in 00/100) z dobo veljavnosti pogodbe in še trideset (30) koledarskih dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka tega člena pogodbe je lahko izdano v obliki bančne garancije oziroma zavarovanja, izdanega s strani zavarovalnice (t.i. kavcijsko zavarovanje).

V kolikor izvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil naročniku finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca in Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja obenem kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v obdobju veljavnosti pogodbe za vse rezervne dele, dobavljene in vgrajene po tej pogodbi, ter za storitve servisiranja in vzdrževanja posameznega bioplinskega agregata.

člen

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

POGODBENA KAZEN

člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti glede na terminski plan iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe, pri čemer zamuda ni posledica okoliščin iz 17. člena te pogodbe, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 0,5 % (nič celih pet odstotkov) od vrednosti posameznega naročila, ki je razvidna iz izvajalčevega računa, za vsak koledarski dan zamude.

V kolikor skupni znesek vseh pogodbenih kazni preseže višino 50 % (petdesetih odstotkov) zneska, navedenega v finančnem zavarovanju dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopi od pogodbe brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

člen

Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvedbe izvajalca na to ni posebej opozoril. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oziroma bo škodo uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

člen

Predstavnik in skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je ……………………………, tel.: ……………………, faks: ……………………………… , e-pošta: ……………………………….

Predstavnik in skrbnik pogodbe s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je …………………………….., telefon: ……………………, faks: …………………………… , e-pošta: …………………….

Predstavnika pogodbenih strank (skrbnika pogodbe) imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe. Ne glede na prvi odstavek 29. člena te pogodbe sprememba predstavnikov/skrbnikov pogodbe velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov/skrbnikov pogodbe obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

SESTAVNI DELI POGODBE

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

razpisna dokumentacija št. SNAGA-83/17,
ponudba izvajalca št. __________________ z dne_____________ (Priloga št. 1) ,
načrt vzdrževanja posameznega bioplinskega agregata (Priloga št. 2),
pooblastilo naročniku za opravljanje vzdrževalnih del na opremi in instalacijah (Priloga št. 3)
stroškovnik storitev po načrtu vzdrževanja proizvajalca (Priloga št. 4),
Pisni sporazum, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, ki jih je potrebno upoštevati na lokaciji RCERO Ljubljana oziroma MBO RCERO Ljubljana (Priloga št. 5),
vsakokratni uradno veljavni cenik proizvajalca bioplinskih agregatov GE Jenbacher (Priloga št. 6),
ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

ODSTOP OD POGODBE IN ODPOVED POGODBE

člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev, ki ne bo daljši od tridesetih (30) dni. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčiti finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če je seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

O odstopu od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo s 60 (šestdeset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodbe ne izraža več prave volje pogodbene stranke in pod pogojem, da so med pogodbenima strankama poravnane vse zapadle obveznosti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe, ki mora biti pogodbeni stranki poslano s priporočeno poštno pošiljko.

Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

REŠEVANJE SPOROV

člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

OSTALE DOLOČBE

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje (odstopi od pogodbe) v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo pogodba, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem prenosa upravljanja objektov MBO na naročnika pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 18. člena te pogodbe. V kolikor izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja v roku, višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 18. člena, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca in Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Glede garancije velja ta pogodba do izteka vseh garancijskih rokov.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) in izvajalec dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne ___________ ______________, dne __________

NAROČNIK: IZVAJALEC:

SNAGA Javno podjetje d.o.o.

Direktor: Direktor:

Xxxxx XXXXXXX

ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Priloga

9/1

Ponudnik:

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi s ponudbo št. ________________ z dne ________________ za javno naročilo št. SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata vam izročamo podpisano in žigosano bianco menico ter to menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 10.000,00 EUR.

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

__________________________________________________________________________

(ime in priimek) (lastnoročni podpis)

V primeru, da:

umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali
ne priložimo naročniku podpisane in žigosane bianko menice z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti ali
zavrnemo sklenitev pogodbe,

pooblaščamo SNAGA Javno podjetje d.o.o., Povšetova xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, da lahko našo bianco menico brez predhodnega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« ter da menico domicilira pri ________________________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujemo menico plačati, ko dospe, v gotovini.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ___________________________ banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek 10.000,00 EUR.

Ta izjava velja do ____________________ .

(kraj, datum)

žig

(Naziv in podpis ponudnika)

Priloga: ena (1) bianko menica

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI

Priloga

9/2

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) VZOREC

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:  (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:  (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:  (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja obenem kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v obdobju veljavnosti pogodbe.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

OBRAZEC ZA KUVERTO

priloga

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:

osebno po pošti

Datum:

Ura:

Xxxxxxxx:

Zaporedna številka:

PREJEMNIK:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 00

1000 LJUBLJANA

»OZNAKA PONUDBE«

»NE ODPIRAJ - PONUDBA: SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata.«

Ta obrazec nalepite na kuverto!

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga

POOBLASTILO

ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

_____________________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: _________________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

____________________________________________________________________________________

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

____________________________________________________________________________________ ,

(razmerje do ponudnika)

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. SNAGA-83/17 – Servisiranje in vzdrževanje 1., 2. in 3. bioplinskega agregata.


(kraj, datum)	žig	(Naziv in podpis ponudnika)

1 Ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci.

Družba je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Document Metadata

Table of Contents

Naročnik: SNAGA Javno podjetje, d.o.o. Povšetova ulica 6

Document Metadata