PODATKI O PONUDNIKU


Shape2 Shape1

obr-1 - Priloga: 1

PODATKI O PONUDNIKU


Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca v javnem naročilu »VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV)«, št. 401-2EJN/2023-UL PEF vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:


Gospodarski subjekt

(popolna firma / sedež / telefon / faks)


Naziv zakonitega zastopnika ter njegovo ime in priimek

(navedite vse zakonite zastopnike)


Davčna številka


Zavezanec za DDV


Matična številka


Številka transakcijskega računa ter naziv banke (navedite številke vseh odprtih TRR)

TRR:

pri banki:

Podpisnik pogodbe



Kontaktna oseba za ponudbo

(ime in priimek / telefon / faks / e-pošta)

ime in priimek:

telefon:

e-pošta:

faks:

Skrbnik pogodbe

(ime in priimek / telefon / faks / e-pošta)

ime in priimek:

telefon:

e-pošta:

faks:



Kraj in datum: Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:


____________________ _______________________________

podpis in žig:






obr-1a - Priloga 2


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV



Ponudnik izpolni predmetno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev, izjavi pa priloži ustrezna zahtevana dokazila.


Ponudnik ______________________________________________, ki ga zastopa zakoniti


zastopnik ________________________________________, pod kazensko in materialno odgovornostjo za pravilnost in resničnost spodnjih izjav izjavljamo sledeče:


IZJAVA


PRILOGA

Izjavljamo, da smo pri pristojnem registrskem sodišču ali drugem organu registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega postopka.

DA NE

Dokazilo o posedovanju dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila (izpis dejavnosti iz sodnega registra, iz obrtnega registra ali drugo podobno dokazilo)

Izjavljamo, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; zavedamo se, da bi vsak začetek insolvenčnega postopka nad nami pomenil, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnje obravnave.

DA NE

Ni potrebna

Izjavljamo, da našega poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež

DA NE

Ni potrebna

Izjavljamo, da imamo poravnane vse obvezne davke, prispevke in druge obvezne dajatve.

DA NE

Ni potrebna

Izjavljamo, da smo finančno in poslovno sposobni – da ponudnikov/i transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo niso bili blokirani

DA NE

Ni potrebna



Navodilo za izpolnjevanje: Ponudnik pri posamezni izjavi obkroži ustrezno.


Datum

Žig

Podpis odgovorne osebe:




________________


________________







obr-2 vključno z delom PRILOGA - C/1 - Priloga 3


ponudba


v postopku javnega naročila »VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME - SERVISIRANJE PC-jev in STREŽNIKOV«, z oznako 401-2EJN/2023-UL PEF (se označi z X):


☐ Samostojna ponudba

☐ Ponudba s podizvajalci

☐ Skupna ponudba


    1. Xxxxxxx podatki o ponudniku


Popolna firma ponudnika:

     

Naslov ponudnika:

     

Matična številka:

     

Identifikacijska številka za DDV:

     

Telefonska številka:

     

E-pošta:

     

MSP1

DA NE


    1. Ponudba s podizvajalci

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

     


     


     

Naslov podizvajalca:

     

Matična številka:

     

Identifikacijska številka za DDV:

     

MSP

DA NE

TRR


Telefonska številka:

     

E-pošta:

     

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec (skrajšana firma podizvajalca, predmet, količina in delež v %, vrednost, kraj in rok izvedbe):

     


     


     


     
obr-2









V ponudbi imenovan podizvajalec ____________________________ zahtevam/ne zahtevam (ustrezno obkrožiti) neposredno plačilo za storitve, opravljene na podlagi javnega naročila na TRR št.____________________________. (v kolikor je več podizvajalcev, se ta odstavek tolikokrat kopira)


Ponudnik pooblaščam/ne pooblaščam (ustrezno obkrožiti) naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.


    1. Skupna ponudba


Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji ponudniki (skupna ponudba):

     


     


     

MSP

      DA NE


      DA NE


      DA NE



Naročnik naj do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja (se označi z X):

A ☐ na enega ponudnika iz skupne ponudbe in sicer:       (navesti firmo in naslov ponudnika)

B ☐ na vse ponudnike iz skupne ponudbe.



    1. Št.

      Naziv banke

      Naslov

      Telefon

      1.

           

           

           
      Banka, kjer ima ponudnik odprt TRR (namen: plačilo storitev)







    1. Oseba, pooblaščena za podpis pogodbe


1.

     

2.

     

3.

     





obr-2


    1. Skrbnik pogodbe na strani ponudnika in kontaktni podatki za podajanje naročil


Skrbnik pogodbe na strani ponudnika:

     

Številka stacionarnega telefona:

     

Številka mobilnega telefona:

     

E-pošta:

     


    1. Ponudbena cena za predmet javnega naročila PRILOGA - C/1

SERVISIRANJE PC-jev in STREŽNIKOV


Ponudbena vrednost

Cena

brez DDV

Cena z DDV (zaokroženo na dve decimalni mesti)

Cena rednih mesečnih

opravil




Cena 2 mesečni uri enostavnega dela (ponudnik vpiše v polje »brez DDV« ceno za 1 uro, v ceno z DDV pa skupno ceno za obe 2 uri skupaj)



* 2


Cena 2 mesečni uri zahtevnega dela

(ponudnik vpiše v polje »brez DDV« ceno za 1 uro, v ceno z DDV pa skupno ceno za obe 2 uri skupaj)




* 2


Cena servisnega materiala (vnesti 8,33 % cene (*) iz točke E Seznama I)

/


Cena dodatnih storitev (vnesti 8,33 % cene (*) iz točke F Seznama I)

/


SKUPAJ:




Morebiten popust: ____________________%



Skupna končna ponudbena cena (z DDV) s popustom:

_______________________________________



Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:


_______________________________

podpis in žig:





obr-2

Ponudbeni pogoji:

  1. Veljavnost ponudbe (najmanj 60 dni) je ________ dni od roka za oddajo ponudb.

  2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno.

  3. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, vključno s stroškom prihoda vzdrževalcev na lokacijo naročnika v kolikor potrebno, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so navzgor (v smeri povečanja) fiksne in navzgor nespremenljive za obdobje povpraševanja – to je od sklenitve okvirnega sporazuma do veljavnosti novega seznama kandidatov po ponovnem odpiranju konkurence. Zavedamo se, da naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene.

  4. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljene fakture v skladu z okvirnim sporazumom.

  5. Ponudnik izjavljam, da ponudbo oddajam pod pogoji iz razpisne dokumentacije in vsemi njenimi določbami.


Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti ponudbe, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Izjavljamo, da:

  • bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

  • xxxx naročniku na njegovo zahtevo poslali poročilo o vseh naročilih;

  • se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev;

  • smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in z njo soglašamo;

  • smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti razpisane količine v celoti in v roku, kot ga zahteva naročnik;

  • ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

  • smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.



Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:







Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo in vsi podizvajalci.






OBR-3 - Priloga 4

SEZNAM REFERENC V ZADNJIH 3 LETIH PRED OBJAVO JAVNEGA NAROČILA NA PORTALU



PONUDNIK:____________________________


a.) storitve servisiranja PCjev in strežnikov


Zap. št.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Obdobje izvajanja

Kontaktna oseba

Vrednost pogodbe v EUR z DDV

1.






2.






3.






4.









Izjavljamo, da so navedene reference v celoti skladne z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije za javno naročilo »VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV)«, z oznako 401-2EJN/2023-UL PEF.


Po pozivu naročnika se ponudnik zaveže k temu obrazcu priložiti potrdila naročnikov (potrjevalca reference), in sicer za vsak posamezni referenčni posel, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (OBR-3a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku preverjanja ponudb od posameznega gospodarskega subjekta kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled pogodbe oz. druge dokumente, s katerimi lahko nedvoumno dokazuje navedene reference.



Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:















OBR-3a - Priloga 5

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

REFERENČNO POTRDILO

v postopku oddaje ponudbe na javno naročilo VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV), št. 401-2EJN/2023-UL PEF


  • (Potrjevalec reference) ___________________________________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik v obdobju od ­­­­­­___________________ do ________________, na katerega se referenca nanaša, pri nas vzdrževal in servisiral _______PC-jev (vnesti število PC-jev) in ________strežnikov (vnesti število strežnikov)

  • da je ponudnik

_________________________________________________________________ (ime oz. firma in naslov ponudnika), v tem obdobju zagotavljal vzdrževanje te opreme, vključno z mrežo.


Ponudnik je izvajal naslednje storitve (obkrožite opis storitev, ki ustreza dejanskemu izvajanju):

Opomba: za veljavnost reference mora biti obkroženih vsaj 5 navedenih storitev


Enostavna dela

1.) definiranje in odprava napak v programskem okolju odjemalcev;

2.) nadgradnja strojne opreme, sprememba sistemskih nastavitev) po naročilu;

3.) letni pregled delovnih postaj (strojne opreme) – čiščenje in razpihovanje po naročilu naročnika;

4.) izvajanje manjših posegov na podlagi zahtev naročnika za delovanje strojne in programske opreme;

5.) izvajanje korektivnih posegov na strojni opreme na osnovi naročnikove prijave napake;

6.) manjša pogarancijska popravila delovnih postaj (računalniki, prenosniki), tiskalnikov, monitorjev in

ostale računalniške opreme.

7.) po naročilu pregled vtičnic in povezav do vozlišča ter menjava okvarjenih vtičnic


Ponudnik je izvajal naslednje storitve (obkrožite opis storitev, ki ustreza dejanskemu izvajanju):

Opomba: za veljavnost reference mora biti obkroženih vsaj 14 navedenih storitev, pri čemer morajo biti obvezno obkrožene številke od 10 do 16


Zahtevna dela

1.) vgradnja, konfiguracija in test delovanja dodatne strojne opreme v vzdrževani sistem,

2.) priprava izrednih poročil o kritičnih dogodkih (abend, zmanjšanje performance-a, vdori v sistem),

3.) namestitev programske opreme za vzdrževanje delovnih postaj (postavitev strežnika za posodabljanje delovnih postaj)

4.) svetovanje pri implementaciji sistemskih rešitev na zahtevo naročnika.

5.) konfiguracija preklopnikov (switch-ev) po naročilu naročnika,

6.) vzdrževanje enotne distribucije popravkov za Microsoft operacijske sisteme in aplikacije za delovne postaje,

OBR-3a


7.) po predhodnih ugotovitvah predlog in izvedba namestitve novitet in dodatnih storitev, ki

pripomorejo k izboljšanju poslovnih procesov naročnika,

8.) selitev strežnika, prenos strežnika na drug računalnik skupaj s prenosom podatkov,

9.) dodatne storitve na strežniku z vzpostavitvijo dodatnih servisov drugih proizvajalcev,

10.) povečanje funkcionalnosti sistema z dodatnim delom na operacijskem sistemu ali strežniku (skripti, servisi, agenti),

11.) vzdrževanje Windows strežnikov

12.) vzdrževanje Virtualnih strežnikov VMware

13.) vzdrževanje varnostnih politik (Fsecure, AD)

14.) vzdrževanje in vgradnja novih usmerjevalnikov in preklopnikov

15.) vzdrževanje in reorganizacija lokalnega omrežja (ožičenje, optika, vozlišča, napeljava)

16.) vpeljava novih in prirejanje že obstoječih domenskih pravil (Group Policy)

17.) posodobitve na Acronis Managmentu


Kot podajalec reference izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili kopijo pogodbe oziroma omogočili naročniku vpogled v račune, ki bodo dokazovali verodostojnost podane reference.


Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,


tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.


Področje dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________

žig



_________________________________

Kraj in datum: ………………………………. (podpis potrjevalca reference)

Opomba:

  • referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami;

  • ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni formi, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki;

  • ponudnik ta obrazec kopira in predloži samo za reference, ki jih je navedel v obrazcu OBR-3, točka a;

  • Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.





OBR-4 - Priloga 6


IZJAVA OZIROMA PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (LASTNIŠKA STRUKTURA) na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije


Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za javno naročilo »VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV)«, št. 401-2EJN/2023-UL PEF, vam v nadaljevanju posredujemo podatke:


Podatki o ponudniku:

Firma oziroma naziv:


Sedež:


Matična številka:


Davčna številka:



Lastniki in lastniški deleži (navedite lastnike in njihove lastniške deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):


Ustanovitelji:


Družbeniki:


Delničarji:


Komanditisti:


Drugi lastniki:



Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:





Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

  • vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

  • vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.


S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.


S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.


Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:


OBR-5 - Priloga 7

IZJAVA O USPOSOBLJENOSTI SERVISERJEV

PONUDNIK

____________________________


____________________________


izjavljam, da imajo spodaj navedeni, pri ponudniku zaposleni vzdrževalci oz. serviserji, navedeno izobrazbo, delovne izkušnje in dokazila o strokovnih znanjih.


IME IN PRIIMEK VZDRŽEVALCA

DOSEŽENA IZOBRAZBA

Prisotnost dokazil o strokovnih znanjih (ustrezno obkrožiti-vsi vzdrževalci skupaj morajo imeti vse navedene certifikate/znanja)

1.


a) Microsoft (MCITP, MCTS);

b) Microsoft Silver Competence Level

c) Server Administrator on Windows server;

d) Windows Server® Network Infrastructure, Configuration;

e) Windows Server® Active Directory, Configuring;

f) Windows Server® Server Virtualization;

g) Windows® Configuration;

h) F-Secure Certificate Policy Manager and Client Security;

i) F-Secure Rapid Detection And Response, Technical Certification

j) Firewall Network Administrator

k) Virtual Platform Education Completion

l) Backup and recovery Tehnical Sales Profesional

m) Acronis Certified Engineer

n) Vade Academy : Certification Partner Presales


Praktično:

a) poznavanje VMware ESXi orodij;

b) znanje upravljanja z orodjem Acronis.

2.


a) Microsoft (MCITP, MCTS);

b) Microsoft Silver Competence Level

c) Server Administrator on Windows server;

d) Windows Server® Network Infrastructure, Configuration;

e) Windows Server® Active Directory, Configuring;

f) Windows Server® Server Virtualization;

g) Windows® Configuration;

h) F-Secure Certificate Policy Manager and Client Security;

i) F-Secure Rapid Detection And Response, Technical Certification

j) Firewall Network Administrator

k) Virtual Platform Education Completion

l) Backup and recovery Tehnical Sales Profesional

m) Acronis Certified Engineer

n) Vade Academy : Certification Partner Presales


Praktično:

a) poznavanje VMware ESXi orodij;

b) znanje upravljanja z orodjem Acronis




OBR-5

3.


a) Microsoft (MCITP, MCTS);

b) Microsoft Silver Competence Level

c) Server Administrator on Windows server;

d) Windows Server® Network Infrastructure, Configuration;

e) Windows Server® Active Directory, Configuring;

f) Windows Server® Server Virtualization;

g) Windows® Configuration;

h) F-Secure Certificate Policy Manager and Client Security;

i) F-Secure Rapid Detection And Response, Technical Certification

j) Firewall Network Administrator

k) Virtual Platform Education Completion

l) Backup and recovery Tehnical Sales Profesional

m) Acronis Certified Engineer

n) Vade Academy : Certification Partner Presales


Praktično:

a) poznavanje VMware ESXi orodij;

b) znanje upravljanja z orodjem Acronis.


Vzdrževalec (ime in priimek)____________________ima 3 leta delovnih izkušenj pri servisiranju avdio/vizualne in projektorske opreme v zadnjih 5 letih (šteto od dneva za predložitev ponudb nazaj), pri naslednjih referenčnih naročnikih (ime, priimek, firma, naslov, kontaktna oseba in telefonska številka kontaktne osebe in obdobje dela pri vsakem v mesecih od-do):

1. referenčni naročnik:

2. referenčni naročnik:


3. referenčni naročnik:

Vzdrževalec (ime in priimek)____________________ima 3 leta delovnih izkušenj pri servisiranju avdio/vizualne in projektorske opreme v zadnjih 5 letih (šteto od dneva za predložitev ponudb nazaj), pri naslednjih referenčnih naročnikih (ime, priimek, firma, naslov, kontaktna oseba in telefonska številka kontaktne osebe in obdobje dela pri vsakem v mesecih od-do):

1. referenčni naročnik:


2. referenčni naročnik:


3. referenčni naročnik:

OBR-5


Vzdrževalec (ime in priimek)____________________ima 3 leta delovnih izkušenj pri servisiranju avdio/vizualne in projektorske opreme v zadnjih 5 letih (šteto od dneva za predložitev ponudb nazaj), pri naslednjih referenčnih naročnikih (ime, priimek, firma, naslov, kontaktna oseba in telefonska številka kontaktne osebe in obdobje dela pri vsakem v mesecih od-do):

1. referenčni naročnik:

2. referenčni naročnik:

3. referenčni naročnik:


Navodila za izpolnjevanje:

- vpišite ime in priimek serviserja;

  • pod doseženo izobrazbo navedite stopnjo in smer formalne izobrazbe, ki je dokazljiva z uradnimi

potrdili;

  • prisotnost dokazil o strokovnih znanjih: obkrožite ustrezen certifikat oziroma dokazilo, ki ga ima

vzdrževalec, ki ga prijavljate;

- v drugo tabelo delovne izkušnje – vpišite pri kom je navedeni vzdrževalec izpolnil navedena leta

delovnih izkušenj: - na delovno - pravni ali obligacijsko - pravni osnovi (v primeru dvoma bo naročnik

pozval ponudnika k predložitvi dokumentov, ki izkazujejo verodostojnost podanih izjav)

Kot ponudnik izjavljamo, da navedeni kader obvlada slovenski jezik.

Naročnik zahteva, da imajo vzdrževalci funkcionalna znanja za vzdrževanje potrebne opreme pri naročniku. Ponudnik s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da potrebna znanja zagotavlja z vsemi zgoraj navedenimi vzdrževalci.


To dokazilo oddajam v postopku oddaje ponudbe na javno naročilo VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV), št. 401-2EJN/2023-UL PEF.



Opomba: obrazec se po potrebi fotokopira

Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:




OBR-6 - Priloga 8


IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI

PONUDNIK


____________________________


____________________________


v postopku oddaje ponudbe na javno naročilo VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV), št. 401-2EJN/2023-UL PEF,

izjavljam, da izpolnjujem formalne, delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imam ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke ter zaposlene, ki bodo sposobni kvalitetno in v skladu z zahtevami tega javnega naročila izvesti razpisana dela.

Izjavljamo, da so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisane storitve.

Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:


























OBR-7 - Priloga 9


IZJAVA O USTREZNOSTI REZERVNIH DELOV



PONUDNIK


____________________________


____________________________


v postopku oddaje ponudbe na javno naročilo VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV), št. 401-2EJN/2023-UL PEF,

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so rezervni deli (originalni ali enakovredni nadomestni in kompatibilni), ki jih ponujam v svoji ponudbi,

ustrezni in zagotavljajo nemoteno delovanje naprav, v katere se vgrajujejo in ki so predmet tega javnega naročila.


Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:



Priloga:

Seznam I




















OBR-8 - Priloga 10



IZJAVA O SPOŠTOVANJU AVTORSKIH IN PATENTNIH PRAVIC


PONUDNIK


____________________________


____________________________



v postopku oddaje ponudbe na javno naročilo VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME (SERVIS OSEBNIH RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKOV), št. 401-2EJN/2023-UL PEF,

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudnik

- pri predmetnem naročilu z vsemi ponujenimi storitvami in opreme ter rezervnih delov zagotavlja

in se zavezuje, da ne krši avtorskih in/ali patentnih pravic na geografskem območju Republike

Slovenije v skladu z Zakonom o industrijski lastnini (Ur. l. RS 45/01, 96/02, 37/04, 20/06, 100/13)


in


Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995, št. 9/2001, 30/2001, 85/2001

Xxx.XX: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Xxx.XX: U-I-200/0212, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006- UPB2, 139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Xxx.XX: U-I-191/09-7, Up-916/09-16, 110/13, 56/15, 63/16 - ZKUASP).


Kraj in datum: _________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:















OBR-9 - Priloga 11

Vzorec

V vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ni potrebno prilagati!


NAROČNIK

Firma ali ime

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Identifikacijska št. za DDV

SI61412198

Matična št.

1627082000

Poslovni račun



in


IZVAJALEC

Firma ali ime


Identifikacijska št. za DDV


Matična št.


Poslovni račun




POGODBA

O VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME -

SERVISIRANJE OSEBNIH RAČUNALNIKOV in STREŽNIKOV

št. 401-2EJN/2023-UL PEF



I. PREDMET POGODBE

  1. člen


Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega evidenčnega javnega naročila za oddajo naročila storitev »SERVISIRANJE RAČUNALNIŠKE OPREME - SERVISIRANJE OSEBNIH RAČUNALNIKOV in STREŽNIKOV«, št. objave 401-2EJN/2023-UL PEF z dne 24. 01. 2023, na katerem je naročnik, na podlagi pogojev in meril objavljenih v razpisni dokumentaciji, izbral izvajalca za:


  • VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME - SERVISIRANJE OSEBNIH RAČUNALNIKOV in STREŽNIKOV


(v nadaljevanju storitve).


Stranki soglašata, da je predmet te pogodbe izvedba storitev »servisiranje računalniške opreme - servisiranje osebnih računalnikov in strežnikov« pri naročniku Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, kar je razvidno tudi iz ponudbe. Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v tehničnih specifikacijah, ki so priloga te pogodbe (razpisna dokumentacija) in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določen v tej prilogi in tej pogodbi.


Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami ter določili, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo z dne ..........................., na podlagi katere je bil izbran. Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca sta sestavni del pogodbe.


Stranki soglašata, da se pogodba sklepa z namenom določitve načina izvajanja posameznih sukcesivnih storitev za potrebe naročnika.




2. člen


Vse zahtevane storitve se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, uredbo o zelenem javnem naročanju, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji naročnika.

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.


Vsa ponujena oprema in zahtevani rezervni deli morajo biti opremljeni s črtno kodo, z deklaracijami v slovenskem jeziku, kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno.



II. ČAS VELJAVNOSTI POGODBE


3. člen


Stranki soglašata, da se ta pogodba predvidoma sklepa za obdobje 13 mesecev, od dne podpisa oz. do izžrpanja vrednosti pogodbe (od ………2023 do ……….. 2024). V primeru, da pogodbena vrednost po izteku 13 mesecev od podpisa pogodbe ni izčrpana v celoti, lahko stranki pogodbe skleneta aneks za podaljšanje veljavnosti pogodbe, za čas do izčrpanja vseh sredstev vrednosti pogodbe (v kolikor to ne bo v nasprotju z določbami ZJN-3).


Pogodba se izteče in preneha veljati predčasno, če znesek nabav po tej pogodbi, pred njenim rednim iztekom, doseže vrednost 39.900 € brez DDV.



III. VREDNOST POGODBE

4. člen


Skupna okvirna vrednost pogodbe znaša za čas njenega trajanja (13. mesecev):


OCENJENA VREDNOST POGODBE ZA REDNO POSLOVANJE brez DDV

……………… EUR

DDV:

……………… EUR

OCENJENA VREDNOST POGODBE ZA REDNO POSLOVANJE z DDV:

……………… EUR

Z besedo:

(…………………………………………. 00/100)



Izvajalec se obvezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe iz njegove ponudbe, pri naročniku izvajal po cenah, ki jih je navedel v ponudbi, upoštevaje zahtevan obseg storitev (opredeljen v razpisni dokumentaciji).


Navedene cene/enoto so fiksne za prvih šest mesecev trajanja pogodbe.


Cene vsebujejo vse stroške in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in všteti v ceno za enoto. V ceno so všteti tudi potni stroški izvajalca.


Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cene se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS št. 1/04), pri čemer se uporablja indeks cene iz 1. točke prvega odstavka 5. člena navedenega pravilnika, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Povišanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca se lahko, v skladu z navedenim pravilnikom, prvič izvede po preteku šest mesecev od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje »Indeksa cen storitev pri proizvajalcih, za dejavnosti (po SKD): področje S Druge dejavnosti, 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije preseže 10 (deset) odstotkov vrednosti, šteto od sklenitve pogodbe.


Vsako povišanje cen lahko znaša največ 80 % (osemdeset odstotkov) povečanja s pogodbo po tem postopku javnega naročila dogovorjenega indeksa cen.


Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cen, bosta stranki pogodbe cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.


V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca.


Obračun za izvedene storitve se bo izvajal na osnovi dejansko izvedenih mesečnih količin na osnovi ponudbene cene / enoto.



IV. IZVAJANJE POGODBE

5. člen


Ta pogodba naročnika ne zavezuje v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da istovrstne storitve oz. blago (rezervni oziroma nadomestni deli) pod enakimi pogoji na prostem trgu lahko dobi pod ugodnejšimi pogoji, ker je naročnik zavezan načelu gospodarne rabe javnih sredstev in lahko s preverjanjem cen na trgu preveri konkurenčnost ponujenih cen izvajalcev po tem sporazumu.


6. člen


Obseg storitev in vrste blaga (potrebnih rezervnih delov) so okvirne za ves čas trajanja te pogodbe in se v času izvajanja pogodbe lahko spremenijo. Naročnik bo storitve in blago naročal glede na dejanske potrebe.


Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja navedene vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste blaga, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja potrebe iz objektivnih razlogov.


7. člen


Stranki pogodbe soglašata, da bo izvajalec naročniku izstavljal račun enkrat mesečno in sicer do petega delovnega dne v mesecu, za vse storitve in morebitno blago dobavljeno v preteklem mesecu.


Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljene storitve mesečno izvedenih storitev in dobave blaga šteje zadnji delovni dan tekočega meseca v katerem so bile storitve in dobava blaga izvedene.


K računu morajo biti priloženi dokumenti (specifikacija), ki omogočajo nadzor nad izvedenimi storitvami, in sicer navedba opravljenih del v okviru mesečnega pavšala in del opravljenih v okviru urnih postavk (upoštevaje točko 5 razpisne dokumentacije - Zahtevan obseg zagotavljanja storitev) ter morebitnih dobav rezervnih delov in so podlaga izstavitvi računa.


Izvajalec mora o vsakem dnevno opravljenem delu pisno (po elektronski pošti, Gdocs) obvestiti pooblaščenega skrbnika te pogodbe na strani naročnika (iz člena 11. te pogodbe), najkasneje do 10. ure naslednjega dne po opravljenem posegu, z navedbo učilnice in del v njej. V nasprotnem primeru opravljeno delo, čeprav javljeno v zbirnem poročilu petega dne v mesecu za pretekli mesec, ne bo upoštevano in naročnik je v tem delu prost plačila do izvajalca.


8. člen


Naročnik bo izvajalcu plačal račun v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljene fakture, na transakcijski račun izvajalca številka ...........................................................


V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.


9. člen


V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom. To ne velja v primeru, ko do plačila ni prišlo zaradi reklamacije naročnika in za čas, v katerem je izvajalec reševal reklamacijski zahtevek naročnika)

10. člen


Izvajalec zagotavlja odzivne čase in odpravo napak v roku in na način, kot je to določeno v Zahtevanem obsegu opravljanja storitev (tč. 5 razpisne dokumentacije).


11. člen


V kolikor izvajalec pri naročniku ne opravi prevzetih oz. ponujenih storitev v skladu s svojo ponudbo št. _____________________ z dne ­­­­­­­­­­­­­­__________2023 in razpisno dokumentacijo št. _______________ v dogovorjenih rokih, ima naročnik pravico, da brez kakršnihkoli odgovornosti do izvajalca, naroči izvedbo posameznih izostalih storitev pri drugem izvajalcu, pri čemer je izvajalec odgovoren za škodo oziroma povečane stroške, ki jih je imel naročnik pri angažiranju drugega izvajalca. Naročnik mu za to izstavi račun. Za škodo oziroma povečane stroške šteje višje plačana cena pri izvedbi posamezne storitve, izgubljen dohodek zaradi izvedbe posamezne storitve pri drugem izvajalcu ter škoda iz morebitnih drugih odškodninskih zahtevkov.


12. člen


Potne stroške za izvedbo predmeta te pogodbe je izvajalec upošteval v svoji ponudbi št. ________________, z dne ____________2023, zato niso predmet posebnega plačila po tej pogodbi.

13. člen


Izvajalec je dolžan redno in brezplačno odvažati vso odpadno embalažo, ki bi nastala pri opravljanju storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.



V. UGOVOR, REKLAMACIJA

14. člen


Naročnik morebitne reklamacije oziroma pripombe na opravljeno storitev reklamira takoj ali najkasneje v 8 (osmih) dneh od odkritja okvare (velja tako za očitne, kot za skrite okvare), izvajalec pa jih je dolžan rešiti oz. odpraviti na lastne stroške najkasneje v roku, ki je definiran pri času trajanja odprave napake, in sicer tako, da čas odprave ne sme biti daljši od maksimalnega dopustnega časa neoperativnosti ključne opreme, ki znaša:


  • ključni strežniki………………….. do 24 ur

  • ostala oprema……………………. do 48 ur.


V kolikor izvajalec, v predhodno navedenih rokih, ne reši reklamacije, si naročnik pridružuje pravico storitev, ki je predmet reklamacije, zagotoviti pri drugem izvajalcu, pri čemer je izvajalec odgovoren za škodo oziroma povečane stroške rešitve navedene reklamacije oziroma jih je imel naročnik pri angažiranju drugega izvajalca. Naročnik mu za to izstavi račun. Za škodo oziroma povečane stroške šteje višje plačana cena in povečani stroški rešitve reklamacije, izgubljen dohodek zaradi reklamacije, ter škoda iz morebitnih drugih odškodninskih zahtevkov.


Če izvajalec v času trajanja pogodbe trikrat ne bo rešil reklamacijo naročnika v predhodno navedenih rokih, lahko naročnik, prost vseh obveznosti do izvajalca, odstopi od pogodbe.


V primeru, da bo zaradi morebitne uporabe neustreznih rezervnih delov, prišlo do kakršne koli okvare strežnikov, mreže, računalniške, avdio/vizualne, projektorske opreme ter opreme multimedijskih učilnic, pri katerih se ta rezervni del namesti, je izvajalec naročniku dolžan brez ugovora povrniti vse stroške popravila oziroma stroške vzpostavitve strežnikov, mreže, računalniške, avdio/vizualne, projektorske opreme ter opreme multimedijskih učilnic v delujoče stanje.


Stroške reklamacije nosi izvajalec.



15. člen


Izvajalec naročniku jamči:


  • da za opremo oz. rezervne dele, ki jih ponuja (bodisi hardware ali software), zagotavlja 1 letno garancijo za brezhibno delovanje,

  • da v primeru, da bo zaradi uporabe navedene opreme ali kakršnegakoli nadomestnega dela, ki ga izvajalec pri naročniku namesti, prišlo do kakršne koli okvare naročnikove opreme, pri katerih se nadomestni del uporablja, kril oziroma povrnil vse stroške popravila oziroma stroške vzpostavite naprav v stanje pred okvaro;

  • da so vsi rezervni deli ustrezni (upoštevaje točko 21 razpisne dokumeantcije),

  • da izvajalec pri izvedbi storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma ne posega oziroma krši pravic tretjih oseb;

  • da dosledno izpolnjuje vse izjave, ki jih je podal v okviru svoje ponudbe,

  • da so vsi podatki in dokumenti iz ponudbe ter priloženi dokumenti in podatki v času izvajanja pogodbenih obveznosti resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru izvajalec naročniku, odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala;

  • da bo brezplačno na naročnikov poziv poskrbel za odvoz in ekološko odstranitev izrabljenega potrošnega materiala, ki bo nastal pri opravljanju storitev, ki so predmet te pogodbe.


Če naročnik ugotovi, da izvajalec noče vzpostaviti stanja pred okvaro in povrniti vseh stroškov, ki so s tem nastali oziroma, da naročilo ni bilo realizirano v dogovorjenem roku, ima pravico odpovedati to pogodbo. Šteje se, da izvajalec noče vzpostaviti stanja pred okvaro ali povrniti vseh stroškov tudi, če se ne odzove na pisni poziv naročnika v roku 5 delovnih dni.


Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za do tedaj, kvalitetno opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, določil nov izvajalec.


Povzročena škoda je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

16. člen


Naročnik lahko od izvajalca zahteva dokazila o izpolnjevanju tehničnih lastnostih skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.



PODIZVAJALCI /členi ostanejo v pogodbi v primeru, da bo izvajalec nastopal s podizvajalcem(-i) 18 – 20. člen/


17. člen


Izvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje s podizvajalci.


  1. člen


Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.


Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izbranim ponudnikom (svojim naročnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.


  1. člen


Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene za izvajanje predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti:


  • svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

  • soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila.


Novi podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izbranim ponudnikom (svojim naročnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.



VI. ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN POGODBENA KAZEN




  1. člen


Če izvajalec storitev po svoji krivdi ne dokonča v ponudbi določenih rokih, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 50 EUR na posamezen dan zamude pri izvedbi posamezne storitve.


V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca pri izvedbi storitev (neupoštevanja v ponudbi določenih rokov vezanih na opravo posamezne storitve, ki je predmet te pogodbe) stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po izvedbi sicer zamujene storitve.



  1. člen


Izvajalec naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitve pravic tretjih oseb in drugo škodo, ki bi jo naročnik imel zaradi protipravnih ravnanj izvajalca.


  1. člen


Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:


  • neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,

  • prenehanje poslovanja ponudnika,

  • neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,

  • izvajanje storitev, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,

  • neupoštevanje reklamacij,

  • neupoštevanje dogovorjenih cen storitev in rokov izvedbe le-teh oziroma samovoljno povečanje cen storitev.

Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 60 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.


V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvedenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 90 dni pred prekinitvijo.


Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka pogodbe, ki od nje odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.



VII. POOBLAŠČENE OSEBE ZA IZVRŠEVANJE POGODBE IN SKRBNIŠTVO POGODBE

  1. člen


Na strani naročnika so pooblaščene osebe za izvrševanje tega sporazuma, ki so tudi skrbniki te pogodbe:

  • Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx in Xxxxxxx Xxxxxx, elektronski naslov xx@xxx.xxx-xx.xx , tel. številka 01/0000000


Na strani izvajalca je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe __________________________, elektronski naslov _____________________________________, tel. številka _________________.

Na strani naročnika je skrbnik te pogodbe: __________________________, elektronski naslov

_____________________________________, tel. številka _________________.

VIII. POSLOVNA SKRIVNOST

24. člen


Pogodbeni stranki se obvežeta, da bosta v času trajanja te pogodbe in tudi ves čas po prenehanju, kot poslovno skrivnost varovali vse zaupne informacije ali poslovne skrivnosti, oz. ostale podatke, s katerimi sta se seznanili v času izvajanja te pogodbe.



IX. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen


Stranki te pogodbe bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.




25. člen


V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki te pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.


Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.


26. člen


Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.


27. člen


Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe podpisnici te pogodbe. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.


Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.


28. člen


Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka stranka pogodbe prejme po dva (2) izvoda.


Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, ter velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.


29. člen


Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba izvajalca v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bi izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje dobave blaga oz. storitev iz te pogodbe.


  1. člen


Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.


  1. člen


Priloge in sestavni del te pogodbe:

- priloga 1: razpisna dokumentacija Povabilo številka 401-2EJN/2023-UL PEF z dne …....... 2023,

- priloga 2: ponudba izvajalca številka ………………………… z dne ……………………


Štev.: 401-2EJN/2023-UL PEF




_____________ (kraj), dne _________


Izvajalec:

___________________________

___________________________




_______________

(podpis in žig)

Ljubljana, dne ______________


Naročnik:

Univerza v Ljubljani

Pedagoška fakulteta







_______________

prof. xx. Xxxxx Xxxxxxx

dekan fakultete



























Vročeno:

  • izvajalec 2x

  • FRS UL PEF, Xxxxxx Xxxxx 1x

  • UL PEF tajništvo arhiv

  • spis sken 1x










  • SEZNAM I - Priloga 1


(zaradi varstva poslovne tajnosti naročnika ni javno objavljen, na voljo je ponudnikom v tajništvu dekanata UL PEF, soba 030, ob predhodni telefonski najavi pri xx. Xxxxx Xxxxxx, telefonska številka 01/589-23-01)



1 Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.


Document Metadata

Filed: January 23rd, 2023