Contract


































II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA



OBR – 1


PONUDNIK: _______________________________________________________________


PONUDBA ŠT. ______ ZA:

»SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)«





1. PONUDNIK


PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):


Naziv oz. popolna firma ponudnika


Sedež ponudnika


Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe)


Kontaktna oseba


Telefon


Elektronski naslov


Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN)


Matična številka


Identifikacijska številka za DDV



Kraj in datum: ___________________________



Žig in podpis ponudnika:



2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI


To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi 1. točko tega obrazca.


Zap. št.

Nazivi oz. popolne firme podizvajalcev

1.


2.


3.




Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.


Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:


Skrajšana firma podizvajalca:


Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:


Količina:


Vrednost:




Kraj in datum: ___________________________



Žig in podpis ponudnika:






OPOMBA: ZA NAVEDBO VEČ PODIZVAJALCEV SE OBRAZEC KOPIRA.

3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI


To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati pa vsak od so-ponudnikov izpolni tudi 1. točko tega obrazca.


Zap. št.

Nazivi oz. popolne firme so-ponudnikov

1.


2.


3.




Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.


Izjavljamo, da:

  • bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

  • xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri

  • tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

  • se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

  • smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

  • smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

  • ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

  • smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.



Kraj in datum: ___________________________



Žig in podpis ponudnika:





OPOMBA: ZA NAVEDBO VEČ SO-PONUDNIKOV SE OBRAZEC KOPIRA.





OBR – 2



PONUDNIK: _______________________________________________________________



PREDRAČUN ŠT.___________


PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)



Št.

Opis

Skupaj v EUR brez DDV

DDV 22%

Skupaj v EUR z 22 % DDV

1.

PREDDELA




2.

ZEMELJSKA IN GEOTEHNIČNA DELA




3.

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA




4.

ODVODNJAVANJE




5.

VOZIŠČE




6.

TUJE STORITVE




7.

NEPREDVIDENA DELA 5%






SKUPAJ





Opombe:


  • Obrazcu obvezno priložite izpolnjen, podpisan in požigosan popis del.


Kraj in datum: ___________________________




Žig in podpis ponudnika:






OBR – 3


PONUDNIK: _______________________________________________________________



SEZNAM REFERENC PONUDNIKA V ZADNJIH PETIH LETIH za

»SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)«



Naročnik

(naslov, odgovorna oseba naročnika, kontaktni podatki)

Številka in datum sklenjene pogodbe

Vrsta del (rekonstrukcija, obnova, novogradnja, …)

Vrednost del v EUR z DDV

Datum zaključka del

















Opombe:


  • Za navedbo več referenc je potrebno obrazec kopirati.

  • V primeru, da bo naročnik podvomil v resničnost navedb, bo ustreznost referenc preveril.



Kraj in datum: ___________________________




Žig in podpis ponudnika:











OBR – 4


PONUDNIK: _______________________________________________________________



SEZNAM REFERENC ZA KADER - odgovorni vodja del vpisan v IZS

»SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)«


Ime in priimek odgovornega vodje del : ………………………………….


Identifikacijska številka: ……………………………………………………



Naročnik

(naslov, odgovorna oseba naročnika, kontaktni podatki)

Številka in datum sklenjene pogodbe

Vrsta del (rekonstrukcija, obnova, novogradnja, …)

Vrednost del v EUR z DDV

Datum zaključka del


















Opombe:

  • Za navedbo več referenc je potrebno obrazec kopirati.

  • V primeru, da bo naročnik podvomil v resničnost navedb, bo ustreznost referenc preveril.

  • Potrdilo o vpisu v register IZS (dodajte kot prilogo)



Kraj in datum: ___________________________



Žig in podpis ponudnika:





OBR – 5



OBČINA ŠENTILJ, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx v Slov. goricah, matična številka: 5884209000, davčna številka: 38253283, ki jo zastopa župan xxx. Xxxxxx Xxxx (v nadaljevanju: naročnik)



in


.......................................................................................................... (naziv in naslov izvajalca), xxxxxxx xxxxxxxx ......................................, davčna številka ..................................., ki ga zastopa ................................................................................  (v nadaljevanju: izvajalec),

se dogovorita in skleneta naslednjo



POGODBO



UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:

  • je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za SANACIJO PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica), objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave ....................................... , z dne ...................................., v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3);

  • je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka......................................, z dne ............................................., izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje.

  • da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

2. člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.


3. člen

V primeru dodatnih del, naročnik sme po tej pogodbi oddati po postopku s pogajanji brez predhodne objave naročilo izvajalcu za storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in se oddajo izvajalcu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove storitve v skladu z osnovnim projektom in da je bilo prvotno naročilo oddano v postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju.


PREDMET POGODBE


4. člen


(1) Predmet pogodbe je storitev; SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica).


(2) Dela se bodo obračunavala po sistemu »dejanske količine in fiksne cene po enoti mere«, obračun po mesečnih situacijah.


(3) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, katere del je tudi specifikacija aktivnosti naročila, sta sestavni del te pogodbe.


OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA


5. člen


S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določena dela v skladu s popisi del in izvedbenimi načrti, ki so priloga te pogodbe, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno na podlagi podanih cen in izmerjenih količin.


6. člen


(1) Naročnik se obvezuje, da bo:


  • pred pričetkom izvajanja del izvajalcu predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku 5 delovnih dni po začetku veljavnosti pogodbe in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi (o uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku);

  • imenoval nadzornika za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbišču, dajanje neposrednih navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo spremembe projektne dokumentacije ali pogodbenih obveznosti ter usklajevanje poteka del (v nadaljevanju: »nadzornik«), za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik, ni pa upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika (ime in kontaktni podatki odgovornega nadzornika bodo izvajalcu sporočeni ob podpisu te pogodbe);

  • zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

  • sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

  • obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;

  • plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.


(2) Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

(3) Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

7. člen


Izvajalec izjavlja, da se je seznanil z obsegom storitve pred oddajo ponudbe in pred podpisom te pogodbe in se obvezuje, da bo:

  • izvajal storitev v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske

  • unije, ki urejajo predmet te pogodbe ter načelih stroke; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

  • izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika;

  • pred pričetkom del naročnika opozoril na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehnične dokumentacije, načrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteval navodila;

  • pred začetkom del naročniku predložil varnostni načrt gradbišča in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom;

  • upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;

  • prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je le-ta potrebna glede na veljavno zakonodajo;

  • označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika;

  • takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

  • omogočal ustrezen nadzor naročniku;

  • v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo, obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika;

  • uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

  • na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

  • sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na gradbišču;

  • strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

  • spoštoval predpisane in dogovorjene ukrepe s področja požarne varnosti in nepravilnosti zavedel v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču oziroma objektu, lahko pa nespoštovanje dokumentira vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomočjo fotodokumentacije ali drugega nespornega načina dokazovanja.



8. člen

(1) Če naročnik naroči storitev, za katero izvajalec meni, da bi bili kršeni predpisi ali povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi kršil določila pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

(2) Izvajalčeva neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, pri čemer mora predhodno s pisnim opominom izvajalca opozoriti na kršitve

POOBLAŠČENE OSEBE


9. člen


(1) Kontaktna oseba na strani naročnika, je:

Ime in priimek: Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Tel. št.: 00 0000 000

E-pošta: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

(2) Odgovorni vodja del in kontaktna oseba na strani izvajalca je:

Ime in priimek: ………………………………………...

Tel. št.: …………………………………………………

E-pošta: ……………………………………………….

(3) Nadzornik na strani naročnika, je:

Ime in priimek: ………………………………………...

Tel. št.: …………………………………………………

E-pošta: ……………………………………………….

(4) Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) dni po zamenjavi.

(5) Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki imajo za posledico spremembo gradnje, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona ali na elektronski način. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.







POGODBENA CENA


10. člen


(1) Skupna pogodbena vrednost znaša .................................... EUR brez DDV oziroma .................................... EUR z DDV, kot izhaja iz izvajalčeve ponudbe št. ………………., z dne ………………………….

(2) Pogodbena cena vsebuje vse stroške, popuste in rabate in velja za opremo, material in dela našteta v popisih del in načrtih. V ceni morajo biti upoštevani vsi manipulativni stroški in drugi stroški, ki so potrebni za realizacijo projekta.

(3) Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena vrednost iz prvega odstavka tega člena ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

(4) Izvajalec potrjuje in jamči, da je seznanjen z vsemi podatki, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.


PLAČILNI POGOJI


11. člen


(1) Izvajalec bo za opravljena dela po tej pogodbi naročniku po potrjenem začasnem in končnem obračunu izstavil račun skladno s ponujenimi cenami in količinsko opravljenimi deli.

(2) Naročnik xx xxxxxxxxx izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te pogodbe ter nadzornik s strani naročnika, plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ................................... odprt pri............................................................

(3) Če je zadnji dan za plačilo dela xxxxx dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(4) Na podlagi 32. člena ZIPRS 1819 (Ur.l. RS, št. 71/2017, 13/2018 – ZJF-H, 83/2018 in 19/2019) je plačilni rok lahko krajši od 30 dni, v kolikor izvajalec s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost.



Opomba: V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, dodati še naslednji odstavek:

(5) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca, št. SI56 ....................................................................... odprt pri .......................................... d.d. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena.

12. člen

Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od

dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.


IZVEDBENI POGOJI


13. člen


(1) Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, ter zaključiti vsa dela po tej pogodbi najkasneje do 20.11.2019.

(2) Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji izvajanja del na lokaciji naročnika in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

(3) Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

  • dogodki, ki so posledica višje sile;

  • prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

  • vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

  • če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 6. člena te pogodbe;

  • če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami.

(4) Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

(5) Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.



ZAVAROVANJE

14. člen

(1) Izvajalec mora imeti v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

(2) Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugimi poškodbami. Izvajalec je dolžan pri zavarovalnici zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren.

(3) V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

(4) Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.

(5) Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.


ZAŠČITA OKOLJA


15. člen

(1) Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v ponudbeni ceni.

(2) Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

  • se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;

  • za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo gradbeni stroji;

  • bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

  • bo sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdilo o tem;

  • bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;

  • ne bo odlagal odvečnega izkopanega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

16. člen

(1) Izvajalec mora ustrezno zavarovati dele objekta oziroma prostore naročnika, ki jih bo uporabljal pri izvajanju del.

(2) Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:

  • zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

  • promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

  • če bi vplivala izvedba del na prometno ureditev državnih cest, se rešitev predhodno uskladi z njihovim upravljavcem.

(3) Izvajalec mora pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo.

(4) Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov.

(5) Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse poti, ceste in dele objekta oziroma prostore naročnika, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

(6) Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

  • zagotoviti nemoteno komunalno - energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

  • zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;

  • z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

  • v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

  • sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

(7) Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno - energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov, bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.


IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

17. člen

(1) Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku petih (5) dni po prejemu izvajalčevega obvestila.

(2) O dokončanju in prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  • ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

  • datume začetka in končanja del in datum prevzema del;

  • kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;

  • opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;

  • morebitna odprta in sporna vprašanja tehnične narave;

  • ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

(3) Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

(4) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu vseh del, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v petnajstih (15) dneh od dneva predaje in sprejema del.

(5) Potrjen končni obračun je podlaga za izplačilo.

POGODBENA KAZEN

18. člen

(1) Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih oziroma sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od pogodbene vrednosti del v EUR brez DDV, vendar ne več kot 5% pogodbene vrednosti. Naročnik sme pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del.

(2) Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.


JAMSTVA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

19. člen

(1) Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

(2) Za pomanjkljivosti in napake vgrajenega blaga, opreme, materialov v konstrukciji in izvedbi gradbenih del, daje izvajalec garancijo za dobo 5 let.

(3) Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

(4) Garancijski rok začne teči z dnem, ko bodo dela končana, tehnično pregledana, pod pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob prevzemu.




ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

20. člen

(1) Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli oziroma materiali, ki so predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

(2) Napake v zvezi z gradbenimi deli ali vgrajenimi materiali bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta pogodbeni stranki ob ugotovitvi napake sporazumno pisno določili. V kolikor napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s funkcionalno enakovrednim delom opreme.

(3) Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba gradnje ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku 7 dni od prijave napake. Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu ponovi trikrat zaporedoma, je izvajalec dolžan element zamenjati.

(4) Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

(5) V kolikor se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijskem vzdrževanju, se naročnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

(6) Če izvajalec v dogovorjenem roku iz drugega odstavka tega člena ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.


XXXXX XXXX

21. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

(3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.



ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

22. člen

(1) Izvajalec mora najkasneje v 10-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne vrednosti pogodbe z DDV, v vrednosti ........................ EUR, z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev, z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi. Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji:


  • če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

  • če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

  • če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

  • če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

  • če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.


(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.


ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

23. člen

(1) Izvajalec mora najkasneje v 10-ih dneh od PREDAJE s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, v vrednosti ........................ EUR, z veljavnostjo 5 let od datuma izvedenega končnega prevzema. Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči bančno garancijo pod naslednjimi pogoji:

  • če ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo življenje, zdravje, povzročajo škodo tretjim ali se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na sprejemljiv način ali same ali njihova odprava povzroča naročniku škodo, ki se kaže kot motnja v delovanju trajajoča več kot en mesec ali v obsegu, ki presega 5% vrednosti te pogodbe;

  • če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi.

(2) Predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je pogoj za plačilo obveznosti po tej pogodbi.


POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

24. člen

(1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

(2) Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

(3) Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

(4) Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

(5) Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

(6) Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost.


REŠEVANJE SPOROV

25. člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

  • ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;

  • ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da  bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;

  • ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;

  • ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.


V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.


KONČNE DOLOČBE

27. člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem:

Izvajalec  mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 10 (deset dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico), če izvajalec ne bo izpolnil te obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.


(2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

(3) Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

(4) Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

(5) Naročnik lahko prekine to pogodbo v roku 15 dni od dneva, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe, v naslednjih primerih:

  • zamuda izvajalca ali napaka v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla,

  • izvajalec ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

  • izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,

  • izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

  • izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

  • izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi xxxx in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

V primerih iz druge do šeste alineje je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti.

(6) Naročnik lahko prekine to pogodbo z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe v primeru ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje ali v primeru, ko je dosežena maksimalna višina pogodbene kazni.

(7) Izvajalec lahko prekine to pogodbo po preteku 30 dni od dneva, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe, v naslednjih primerih:

  • če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

  • če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

(8) Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik/izvajalec uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec/naročnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu/naročniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. V primeru elektronskega načina se sporočilo potrdi tudi v pisni obliki.

(9) Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

(10) Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih (8) dni po razdrtju pogodbe.

28. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

29. člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

30. člen

Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

Številka:

Datum:


Naročnik:

Občina Šentilj Izvajalec:

xxx. Xxxxxx Xxxx, župan

OBR – 6


VZOREC MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


Ponudnik: ……………………………………………………………………………………………….

(naziv in naslov)


Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: …………………………………………………..


nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo za »SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)«, objavljeno na Portalu JN pod št. objave ............................................, z dne ............................ skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV:


………………… EUR.


Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz veljavne pogodbe za izvedbo javnega naročila »SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)«.


Menični znesek se nakaže na račun naročnika, št. 01318-0100009155 , odprt pri Upravi za javno finančne prihodke.


Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo:


»BREZ PROTESTA«.


Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika: Občina Šentilj, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.




Kraj in datum : Podpis odgovorne osebe

OBR – 7


IZJAVA PONUDNIKA DOSTAVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI





NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA:


……………………………………………………………………………………………………………




Na podlagi razpisnih pogojev razpisa za javno naročilo:

»SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Xxxxx – Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil xxx.x-xxxxxxxxx.xx , štev. ……………………………..….., z dne …………..………………………….



IZJAVLJAMO


da bomo kot izbrani najugodnejši ponudnik dostavili menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ……………. EUR naj kasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika.





Kraj in datum : Podpis odgovorne osebe






OBR – 8


VZOREC MENIČNE IZJAVE

S POOBLASTILOM ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI


Za odpravo napak v garancijskem roku po pogodbi št. ………………….., za …………………………, objavljeno na Portalu JN pod št. objave  ........................ z dne ............................... izročamo Občini Šentilj, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx v Slovenskih goricah eno (1) bianco menico, na katerih je pooblaščena oseba za zastopanje:


…………………………………………… ……………………………………….

(podpis pooblaščene osebe)


S to izjavo pooblaščamo Občino Šentilj, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx v Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan xxx. Xxxxxx Xxxx, da izpolni bianco menico v višini 5% od pogodbene vrednosti del …………………..…………….………., kar skupaj znaša ………………………………………. EUR Z DDV. Obenem pooblaščamo Občino Šentilj, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno s/z …………….. členom pogodbe in z namenom zaradi katerega je bila izdana, to je odprava napak v garancijskem roku.


Občina Šentilj menice ne sme trasirati.


Pooblaščamo Občino Šentilj, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx v Slovenskih goricah, da menico domicilira pri ………………………………………………., ki vodi naš transakcijski račun, številka ………………………………………………………………………………………………… (navesti vse banke, pri katerih je odprt račun).


V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.


Menični znesek se nakaže na račun naročnika, št. XX00 0000 0000 0000 000 odprt pri UJP. Izdajatelj menice izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.


Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe.


Občina Šentilj lahko predloži menico v izplačilo do …………………………. (en dan več, kot je garancijski rok).



Kraj in datum: Izdajatelj menice:




OBR – 9



STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT (ESPD) V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca: Obrazec ESPD, ki je objavljen pri tem javnem naročilu na spletni strani xxx.xxxxxxx.xx, si gospodarski subjekt naloži in shrani na svoj računalnik (v takšni obliki, kot je objavljen v obliki XML).


Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.


Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).


Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.


Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OBR - 10



PISNO SOGLASJE PONUDNIKA

za odpravo računskih napak v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3




Ponudnik: ………………………………………………………………………………………………,


s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje, da popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.



Kraj in datum:



Žig in podpis ponudnika
















Opomba: Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe preveriti vse že vnesene formule iz popisa del za izračun ponudbene cene.



Document Metadata

Filed: March 16th, 2023