RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: SIMBIO d.o.o. (plačnik in naslovnik po pooblastilu Mestne občine Celje)

Zaporedna številka javnega naročila: 17/JN – 2015/G

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Vrsta postopka: Odprti postopek

Datum: 14. 07. 2015

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju besedila: javno naročilo) po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013 in 19/2014; v nadaljevanju besedila: ZJN-2) za gradnjo: »Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti«.

Vabimo vas, da oddate vašo ponudbo na predmetno javno naročilo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Xxxxxxx podatki o naročilu:

Predmet javnega

naročila:

Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in

kolesarje ob Bežigrajski cesti

Oznaka javnega

naročila:

17/JN-2015/G

Oddaja ponudb

Rok:

Dan: 05. 08. 2015

Ura: 9.00

Kraj:

SIMBIO d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00,

0000 Celje (tajništvo)

Javno odpiranje ponudb:

Čas:

Dan: 05. 08. 2015

Ura: 11.00

Kraj:

SIMBIO d.o.o., RCERO Celje,

Bukovžlak 30, 3221 Teharje (sejna soba)

Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje ter osebnim dokumentom. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.

Nosilec javnega naročila:

SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

(plačnik in naslovnik po pooblastilu Mestne občine Celje)

Kontaktna oseba

naročnika:

Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx

Naročnik je za izvedbo predmeta tega javnega naročila v fazi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč, zato bo podelil izvajanje predmeta tega javnega naročila le v primeru, da bo prejel soglasja vseh lastnikov zemljišč.

Ponudnik prevzame vse stroške, vezane na izdelavo oz. predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na postopek oz. rezultate postopka javnega naročila.

VSEBINA RAZPISNE IN PONUDBENE DOKUMENTACIJE

1. Povabilo k oddaji ponudbe

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

3. Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb

4. Ponudba

4.1 Predračun

5. Izjave

5. 1 Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

5. 2 Izjava ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

5. 3 Izjava ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

5. 4 Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

5. 5 Izjava o posredovanju podatkov

5. 6. Vloga naročnika za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja

5. 7 Izjava o izvajanju del s podizvajalci

5.7.1 Izjava ponudnika, kadar namerava dela izvajati s podizvajalci

5.7.2 Seznam podizvajalcev

5.7.3 Podatki o podizvajalcu

5. 8 Izjava o kakovosti izvedenih del

5. 9 Izjava o referencah

5.9.1 Potrdilo o referenci

5. 10 Soglasje k odpravi računskih napak

5. 11 Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila

6. Vzorec pogodbe

7. Finančna zavarovanja

7. 1 Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje

7. 2 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

7. 3 Vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

8. Priloga: projektna dokumentacija (projekt za izvedbo PZI)

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (plačnik in naslovnik po pooblastilu Mestne občine Celje, v nadaljevanju besedila: naročnik) je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013 in 19/2014; v nadaljevanju besedila: ZJN-2). Predmet javnega naročila je gradnja: »Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti«.

Kot ponudnik lahko na javnem naročilu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudba mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi v slovenskem jeziku.

V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti ustrezno izpolnjeno (kakor izhaja iz razpisnih obrazcev) naslednjo dokumentacijo:

4. Ponudbo

4.1 Predračun

5. Izjave

5. 1 Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

5. 2 Izjavo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

5. 3 Izjavo ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

5. 4 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

5. 5 Izjavo o posredovanju podatkov

5. 6. Vlogo naročnika za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja

5. 7 Izjavo o izvajanju del s podizvajalci

5.7.1 Izjavo ponudnika, kadar namerava dela izvajati s podizvajalci

5.7.2 Seznam podizvajalcev

5.7.3 Podatke o podizvajalcih

5. 8 Izjavo o kakovosti izvedenih del

5. 9 Izjavo o referencah

5.9.1 Potrdilo o referenci

5. 10 Soglasje k odpravi računskih napak

5. 11 Izjavo ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila

6. Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in žigosan)

7. Finančna zavarovanja

7. 1 Menične izjave za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje (3 kom izpolnjenih, podpisanih in žigosanih meničnih izjav s prilogo 3 kom bianco menic – podpisanih in žigosanih)

7. 2 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (podpisan in žigosan vzorec)

7. 3 Vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (podpisan in žigosan vzorec)

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati samo preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo pisno preko Portala za javna naročila odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo naročnik vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljal po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika navedeni v ponudbi ali po pošti na naslov ponudnika.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

SIMBIO d.o.o. (tajništvo) Xxxxxxxx xxxxx 00

3000 Celje

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil ali evidenčne številke javnega naročila naročnika, z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku in bodo pravilno označene. Ponudba mora prispeti na navedeni naslov do 05. 08. 2015 do 9.00 ure, ne glede na način prispetja.

Nepravočasne ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil kandidata ali ponudnika, če:

− je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV;

− je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

− je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

− je v postopku prisilnega prenehanja; je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost oz. je v katerem koli podobnem položaju;

− je s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

− je storil veliko strokovno napako ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;

− je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

− ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

Dokazilo:

Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR – 5.1) in izpolnjena vloga o izpolnjevanju davčnih obveznosti in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost na dan, ko je bila oddana ponudba. V primeru, da bo javno naročilo izvedeno v skupni ponudbi, izpolnijo izjavo in vlogo vsi partnerji v skupni ponudbi. V primeru, da bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, izpolni vlogo tudi podizvajalec. Obrazec vloge za izdajo potrdila o izpolnjevanju davčnih obveznosti (OBR – 5.6) je sestavni del razpisne dokumentacije. Vlogo priložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji mora predložiti potrdilo(-a), o izpolnjevanju davčnih obveznosti in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost na dan oddaje ponudbe v roku, ki ga določi naročnik, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik.

Ponudnik mora posredovati podatke o:

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

Dokazilo:

Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 5.5)

Ponudnik mora podati soglasje, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za zakonitega zastopnika oz. zastopnike. V primeru, da bo javno naročilo izvedeno v skupni ponudbi, izpolnijo izjavo in vlogo vsi partnerji v skupni ponudbi. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo:

Izjava za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (OBR- 5.2)

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji mora predložiti potrdilo(-a), o nekaznovanosti, za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

B. Poklicna sposobnost

Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri ima registrirano dejavnost.

Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali če mora biti član posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo:

Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR – 5.1)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

C. Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti, da v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Ponudnik mora zagotoviti, da nudi minimalno plačilni rok 30 dni. Dokazilo:

Izjava ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR – 5.3)

D. Tehnična sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od datuma dokončanja del do roka za oddajo ponudbe, že zgradil najmanj dva (2) objekta prometne infrastrukture (šifra 21) v skladu z Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) 2012, Ur. l. RS št. 109/11, katerih vsak izmed njiju je bil v vrednosti najmanj 100.000 EUR brez DDV, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči.

Dokazilo:

Izjava in potrdila o referencah (OBR – 5.9 in 5.9.1)

E. Izjave

Ponudnik mora zagotoviti, da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz vseh prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, šteto do roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora zagotoviti, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede izvedbe del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

Dokazilo:

Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR – 5.4)

Ponudnik mora garantirati kakovost izvedenih del s splošno garancijo najmanj pet (5) let od dneva primopredaje.

Ponudnik mora zagotavljati solidnost gradnje v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, to je deset

(10) let od uspešno opravljenega končnega prevzema vseh izvedenih del in primopredaje.

Dokazilo:

Izjava o kakovosti izvedenih del. (OBR – 5.8)

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik v primeru, da bo pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitne računske napake, le-te odpravi v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju.

Dokazilo:

Soglasje k odpravi računskih napak. (OBR – 5.10)

Ponudnik mora zagotoviti, da sprejema pogoje javnega naročila. V primeru, da bo javno naročilo izvedeno v skupni ponudbi, izpolnijo izjavo in vlogo vsi partnerji v skupni ponudbi. V primeru, da bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, izpolni vlogo tudi podizvajalec.

Dokazilo:

Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila. (OBR – 5.11)

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz te točke navodil in predložili ustrezna dokazila oz. izjave.

Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz 7. točke so lahko v kopijah vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini izvirnika.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Predračun se izpolni tako, da se vpiše cene zaokrožene na dve decimalni mesti (0,00) in se jih pomnoži s količinami. Xxxx za posamezno postavko ne sme biti nič.

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Vsak ponudnik nosi polno odgovornost za celovitost, pravilnost in kompletnost svoje ponudbe, ki mora temeljiti na priloženem popisu del. Vsako namerno ali nenamerno spreminjanje, brisanje ali dodajanje postavk in količin se smatra za nepravilno izpolnjeno ponudbo in bo kot taka (tudi če ugotovljeno kasneje) izločena iz nadaljnjega postopka.

Cena je za čas izvedbe gradnje »fiksna po enoti mere«.

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena.

V primeru, da bosta dve popolni in samostojni ponudbi glede na merilo enakovredni, bo naročnik med njima izbral na podlagi javnega žreba. Naročnik bo ponudnika, ki bosta imela glede na merilo enakovredni ponudbi povabil, da žrebu prisostvujeta. Naročnik bo pred izvedbo žreba javno prebral protokol, na podlagi katerega se bo žreb izvajal.

10.

Ponudbi mora ponudnik priložiti tri (3) kom bianco menic in tri (3) kom izpolnjenih in podpisanih meničnih izjav za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 4.000,00 EUR. Menična izjava mora veljati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

− ponudnik umakne ali spremeni ponudbo (nedopustne spremembe ali dopolnitve) v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

− ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe, ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje mora biti izstavljena v skladu z vzorcem menične izjave iz razpisne dokumentacije.

Ponudnikom, ki ne bodo uspešni, bo naročnik po pravnomočni odločitvi na njihovo zahtevo vrnil menične izjave in menice. Izbranemu ponudniku se bodo neunovčene menice na njegovo zahtevo vrnile po prejemu bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menične izjave za unovčitev menic morajo biti v originalu.

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem 7.2 v razpisni dokumentaciji). Zahtevana višina je 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da ponudnik v tem roku predloži bančno garancijo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svoje obveznosti iz pogodbe ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih.

Ponudnik priloži k ponudbi podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR- 7.2).

Kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem

7.3 v razpisni dokumentaciji) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, če bo izbran kot izvajalec.

Ponudnik priloži k ponudbi podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (OBR- 7.3).

11.

Ponudnik mora oddati ponudbo za predmet naročila v celoti. Ponudba mora vključevati izvedbo vseh zahtevanih del v skladu z navodili naročnika, razpisno dokumentacijo ter vzorcem pogodbe.

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, bo naročnik izločil glede vseh ponudb, ki jih je oddal.

12.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana na način, da je ni mogoče izbrisati in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Vse strani ponudbe morajo biti oštevilčene.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. V kolikor ponudba vsebuje takšne spremembe in dodatke se le-ti obravnavajo kot neobstoječi.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.

Ponudnik nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudbe.

13.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

14.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila ipd.), zaradi katerih podpis pogodbe ne bi bil opravljen do tega datuma, mora ponudnik zagotoviti, da se veljavnost ponudbe podaljša.

15.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti vzorec pogodbe, s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

V primeru skupne ponudbe vzorec pogodbe podpiše in žigosa tisti partner, ki je določen v dogovoru o skupnem nastopanju. V primeru ponudbe s podizvajalci vzorec pogodbe podpiše in žigosa glavni izvajalec.

16.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v ponudbi navesti skladno s priloženimi obrazci.

17.

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 7. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

18.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil

oziroma jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev, šteto do dneva oddaje ponudbe.

19.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. a člena ZJN-2.

20.

Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od dneva prejema pogodbe s strani naročnika, v nasprotnem primeru se smatra, da odstopa od naročila.

21.

V primeru ustavitve postopka, nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

22.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/2011 in 63/2013; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu oziroma od obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 7.000,00 EUR ter priložiti potrdilo o njenem plačilu.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290- .

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine po ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh (2) izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno.

3. MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila NAJNIŽJA PONUDBENA CENA (v EUR brez DDV).

Naročnik bo, skladno z določili ZJN-2:

a) razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila,

b) preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najcenejša, popolna.

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

4. P O N U D B A

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

1. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Naziv ponudnika:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Davčna številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

2. Predmet javnega naročila: gradnja – Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

3. Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Predračun se izpolni tako, da se vpiše ceno za posamezno postavko zaokroženo na dve decimalni mesti (0,00) in se jih pomnoži s količinami. Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudnik prepiše ponudbeno vrednost iz obrazca št. 4.1 – predračun.

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)	EUR
Znesek DDV ( %)	EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	EUR

4. OPCIJA PONUDBE

Ponudba velja do: (najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb).

5. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji: dni (najmanj 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa potrjenega s strani odgovornega nadzornika).

6. ROK IZVEDBE

Rok izvedbe: dni (največ 90 dni od uvedbe izvajalca v delo).

Datum:

Žig:

Podpis:

4.1 PREDRAČUN

Ponudnik priloži izpolnjen predračun v skladu z navodili. Razpisno dokumentacijo sestavlja tudi popis del v formatu Excel. Ponudnik izpolni ponudbeni predračun v elektronski obliki in ga natisne, s tem, da mora na ponudbeni račun v papirni obliki napisati datum, ga podpisati, žigosati in priložiti k ponudbi. Ponudniki so za pravilne seštevke in izračune iz popisa del odgovorni sami.

Datoteka »4_1_Predračun.xlsx« je dostopna na spletni strani: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx

5. IZJAVE

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.1 IZJAVA ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

(priložijo tudi podizvajalci oziroma partnerji v skupni ponudbi)

IZJAVLJAMO,

da izpolnjujemo naslednje pogoje:

• da kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

• da nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• da nismo v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali je bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovne dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,

• da na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti petdeset (50) EUR ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika,

• da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

• da nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil,

• da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. in 49. člena Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,

• da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (77. a člen ZJN-2),

• da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko

, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava

številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona

pridobili ustrezno dovoljenje, številka

izdano pri dne in smo člani

naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

D. Ponudniki, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila, si naročnik pridržuje pravico, da od njih zahteva, da predložijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni in resnični.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.2 IZJAVA ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, za namene javnega razpisa: »Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti«, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave JN

/2015, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za ponudnika, zakonitega zastopnika oz. zastopnike:

PODATKI O PRAVNI OSEBI

Polni naziv ponudnika:

Sedež ponudnika:

Občina sedeža ponudnika:

Matična številka ponudnika:

V primeru skupne ponudbe, morajo to izjavo izpolniti in predložiti vsi ponudniki v skupni ponudbi.

Datum:

Žig:

Podpis:

PODATKI O ZASTOPNIKU/ZASTOPNIKIH (fizični osebi) – ponudnik izpolni toliko obrazcev kot ima zakonitih zastopnikov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

Podpis zastopnika

PODATKI O ZASTOPNIKU/ZASTOPNIKIH (fizični osebi)

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

Podpis zastopnika

NAVODILO:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, prosimo, da izpolni obrazec podatki o zastopniku za vsakega zastopnika posebej.

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.3 IZJAVA ponudnika o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

IZJAVLJAMO,

− da v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa,

− da nudimo dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljenega računa. Minimalni plačilni rok je trideset (30) dni.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.4 IZJAVA o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

IZJAVLJAMO,

− da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh (3) letih do roka za oddajo ponudb,

− da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede izvedbe del in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Xxxxxxxxx se, da nas naročnik lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.5 IZJAVA o posredovanju podatkov

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Javno naročilo
Naročnik	SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (plačnik in naslovnik po pooblastilu Mestne občine Celje)
Oznaka javnega naročila	17/JN-2015/G
Naziv javnega naročila	Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti
Podatki o pravni osebi – ponudniku
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni register (št. vložka)
Matična številka podjetja

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

Št.	Naziv	Sedež	Delež v %
1.
2.
3…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

Št.	Ime	Xxxxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež v %
1.
2.
3…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so s ponudnikom povezane družbe naslednje:

Št.	Naziv	Sedež
1.
2.
3...

S podpisom te izjave jamčimo, da v lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični.

Datum:

Žig:

Podpis:

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE

Finančni urad

(navedite davčni urad)

Prejeto dne: Številka:

. .20

5.6 VLOGA naročnika za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja

PODATKI O NAROČNIKU

Naziv: SIMBIO d.o.o.

Naslov: Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Celje

Referenčna številka vloge, pod katero se ta vodi pri naročniku 17/JN – 2015/G. (navedite po potrebi)

Kraj in datum vloge: V/Na: Celju, dne

xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, direktor

Zakoniti zastopnik/pooblaščenec vložnika

PODATKI O KANDIDATIH OZIROMA PONUDNIKIH, ZA KATERE SE PREVERJA IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI

Davčni organ na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) in v zvezi z tretjim odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo), tretjim odstavkom 47. člena ali četrtim odstavkom 48. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 in 90/12) oziroma prvo alinejo četrtega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) za kandidate oziroma ponudnike, navedene v preglednici, ugotavlja, ali imajo na dan, ko so oddali prijavo oziroma ponudbo in ki je naveden v preglednici, evidentirane zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost oziroma davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

IZPOLNI VLOŽNIK					IZPOLNI DAVČNI ORGAN
Zap. št.	Naziv	Sedež	Davčna številka	Datum oddaje prijave / ponudbe	Ima neplačane obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več (DA / NE)

IZPOLNI DAVČNI ORGAN

Podatke preveril: Kraj in datum: . .20

Odgovorna oseba davčnega organa:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.7 IZJAVA o izvajanju del s podizvajalci

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za gradnjo: »Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod materialno in kazensko odgovornostjo,

IZJAVLJAMO,

a) da gradnje, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci, pri čemer se zavedamo, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2 (ni potrebno izpolniti obrazcev št. 5.7.1, 5.7.2., 5.7.3).

b) da BOMO gradnje izvedli s podizvajalci in da bomo izpolnili 5.7.1, 5.7.2., 5.7.3 obrazec.

(Ustrezno obkrožite!)

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.7.1 IZJAVA ponudnika, kadar namerava dela izvajati s podizvajalci

IZJAVLJAMO,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (izrecno soglasje bomo podali tudi v pogodbi ter v drugačni obliki, na zahtevo naročnika) ter smo seznanjeni, da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna;

- da bomo na zahtevo naročnika predložili soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega bo lahko naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.7.2 SEZNAM podizvajalcev

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR, kar znaša % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec

(naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti EUR, kar znaša % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

(navesti del izvedbe)

(v primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec)

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.7.3 PODATKI o podizvajalcu

Ime podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.8 IZJAVA o kakovosti izvedenih del

IZJAVLJAMO,

- da zagotavljamo kakovost izvedenih del s splošno garancijo let (najmanj pet (5) let od dneva primopredaje),

- da zagotavljamo solidnost gradnje v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, to je deset (10) let od uspešno opravljenega končnega prevzema vseh izvedenih del in primopredaje.

Izvajalec se zaveže ob primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku izdano v korist naročnika v višini 5 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.9 IZJAVA o referencah

(obrazec se ustrezno razširi oz. kopira)

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih šteto do roka za oddajo ponudbe že zgradil najmanj dva (2) objekta prometne infrastrukture (šifra 21) v skladu z Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI) 2012, Ur. l. RS št. 109/11, katerih vsak izmed njiju je bil v vrednosti najmanj 100.000 EUR brez DDV.

Zap. št.	Referenčni naročnik	Predmet pogodbe	Datum dokončanja del	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV
1.
2.
3.
4.
5.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj 2 potrdili - (OBR-5.9.1).

Ponudnik obrazec (OBR-5.9.1) ustrezno kopira.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.9.1 POTRDILO o referenci

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)

(naslov) (kontaktna oseba – telefon, e-naslov)

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)

(naslov)

za nas zgradil objekt prometne infrastrukture (šifra 21 v skladu z Enotno klasifikacijo vrst objektov CC-SI 2012)

Kraj izvedbe gradnje:

v vrednosti v EUR brez DDV.

Čas dokončanja del: (v zadnjih petih (5) letih šteto do roka za oddajo ponudb).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila izvedena pravočasno, v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Datum:

Žig:

Podpis izdajatelja potrdila:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.10 SOGLASJE k odpravi računskih napak

SOGLAŠAMO,

- da lahko naročnik v primeru, da bo pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitne računske napake, le-te odpravi v skladu z 78. členom Zakona o javnem naročanju.

Datum:

Žig:

Podpis:

Predmet javnega naročila: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

5.11 IZJAVA ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila

(priložijo tudi podizvajalci oziroma partnerji v skupni ponudbi)

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo;

- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del;

- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- da soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva obseg del skrči oz. ne naroči celotne izvedbe iz predračuna, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi pogodbena vrednost, v zvezi s čimer ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine.

Datum:

Žig:

Podpis:

6. VZOREC POGODBE

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI56012390

/v nadaljevanju naročnik, ki ga po pooblastilu zastopa družba/ SIMBIO d.o.o.,

Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxx,

ki ga zastopa direktor: xxx. Xxxxx Xxxxxxxx ID za DDV: SI 54123135

Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 pri Deželni banki Slovenije in

/v nadaljevanju izvajalec/

ki ga zastopa direktor: ID za DDV:

Transakcijski račun: pri banki

sklepata naslednjo

POGODBO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA št. 17/JN-2015/G

I. UVODNE DOLOČBE

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

1. člen

- da je naročnik izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 in 19/2014; v nadaljevanju besedila: ZJN-2), objavljenem na Portalu javnih naročil z dne 2015, pod številko objave JN /2015 za: »Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti«;

- da je bil izvajalec v postopku iz prejšnje alineje izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi ponudbe št. z dne .

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za izvedbo gradnje: Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti po ponudbi izvajalca št. z dne , ki je sestavni del pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO

3. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi izvajalčevega predračuna št. z dne

in v potrjeni vrednosti znaša:

Vrednost del brez DDV EUR

Vrednost DDV EUR

Skupna pogodbena vrednosti z DDV EUR (z besedo: evrov/100)

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliščin zaradi spremenjenih cen za elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoliščin zaradi presežnih in nepredvidenih del ter vnaprej izključuje uporabo 112. in 656. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe upošteval vsa tveganja v zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliščinami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vključena vsa pripravljalna in pomožna dela, potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalni stroški gradbišča, stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški načrta organizacije gradbišča, stroški sprotne in končne ureditve gradbišča, stroški vrnitve zemljišča v prejšnje stanje, stroški začasnih priključkov za elektriko, vodo, internet, telefon in faks ter njihovo porabo, stroški delovnih odrov za delo na višini, material, transport, pomožni material, orodja, priklopi, demontaža, dobava, postavitev in montaža dobavljene opreme, odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, stroški varnosti pri delu, stroški bančne garancije, stroški zavarovanja del, stroški zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obračun opravljenih del se vrši po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih količinah.

Za morebitna dodatna oziroma več dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna.

4. člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih začasnih situacij in končne situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih in porabljenih količinah

- knjige obračunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega predračuna. Izvajalec bo dostavljal situacije naročniku do 15. v mesecu za pretekli mesec, končno situacijo pa v 15 dneh po opravljenem prevzemu in izročitvi izvedenih del in končnem obračunu.

Situacije potrjuje s strani naročnika pooblaščeni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so fotokopije listov knjige obračunskih izmer za obračunski mesec in kopije gradbenega dnevnika.

V situacijah se upoštevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vključeni v ponudbi izvajalca.

Naročnik zavrne ali potrdi situacijo v nesporni višini, če ne soglaša z njeno višino ali s posameznimi postavkami.

Naročnik si pridržuje pravico do popravka končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Z začasnimi mesečnimi situacijami se izvaja obračun do višine 90 % vrednosti pogodbenih del, s končno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

Naročnik potrjen znesek nakaže na transakcijski račun izvajalca št. , odprt pri banki 30. dan od dneva uradnega prejema računa oziroma potrjene situacije.

Končno situacijo bo izvajalec predložil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspešno opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku komisijskega pregleda. Pogoj za izplačilo končne situacije je predložitev bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

5. člen

Račun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROČILA

6. člen

Izvajalec bo izvršil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na količine, vendar v skladu z vrsto del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehnična dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega zaključka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajočem zemljišču, pri čemer morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in ga bo mogoče po zaključku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inšpekcijski pregled gredo

v tem primeru v breme izvajalca, če se nanašajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamči, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in strokovno preučil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne informacije od pristojnih služb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena še zlasti vsebuje: vse stroške za pripravljalna in izvedbena dela po pogodbi, za material, transport, pomožni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, stroške pridobitve atestov in garancij proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroške finančnih zavarovanj, stroške zavarovanja del, stroške izročitve del, stroške za varnost pri delu, stroške načrta organizacije gradbišča, stroške začasnih priključkov za elektriko, vodo, internet, telefon in faks ter njihovo porabo, stroške končnega priklopa objekta na vsa omrežja in vse stroške sprotne in končne ureditve gradbišča ter vrnitve zemljišča v prejšnje stanje, stroške zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo, tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokončna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo objekta, kjer se bodo dela izvajala;

- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preučil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati in podrobno proučiti okoliški teren ter naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami) in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi ter po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naročniku vpogled v izvajanje del ter upoštevati njegova navodila,

- vse poškodovane površine spraviti v prejšnje stanje,

- da bo na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpravil morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naročnik zapisniško ugotovi med izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroške v roku, ki ga določi naročnik. V nasprotnem primeru je napake upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca s pribitkom vseh stroškov oz. škode, ki jih je utrpel naročnik.

Izvajalec izvrši dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na količine, vendar v skladu z vrsto del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehnična dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega zaključka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajočem zemljišču, pri čemer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogoče objekt po zaključku gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolžan od pričetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati izvršena dela in materiale ter opremo pred poškodbami, propadanjem in uničenjem. Odgovornost za naključne poškodbe, okvare in uničenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih ter opremi nosi do končne primopredaje teh del izvajalec.

8. člen

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del pisno seznaniti naročnika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez takega naročnikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati povečanja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala škoda, povzročila pa jih je nepričakovana težja narava zemljišča, nepričakovana voda ali kakšen drug izreden in nepričakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih nemudoma obvestiti naročnika. Izvajalec ima pravico do pravičnega plačila za nepredvidena dela, ki jih je bilo treba opraviti. Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če bi morala biti zaradi teh del dogovorjena cena precej višja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V primeru odstopa od pogodbe, mora naročnik plačati izvajalcu ustrezen del cene za že opravljena dela, pa tudi pravično povračilo za nujne stroške.

9. člen

Izvajalec se zavezuje:

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;

- ščititi interese naročnika;

- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer oziroma gradbeno knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogočiti sprotno preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naročnikovega nadzornika.

10. člen

Če se po sklenitvi te pogodbe in pred začetkom gradnje bistveno spremenijo okoliščine, ki določajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi. Kot spremenjene okoliščine gradnje se štejejo zlasti spremembe tehničnih predpisov in standardov.

Stroški, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoliščin iz prejšnjega odstavka, bremenijo v celoti izvajalca.

11. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

- izvajalcu pravočasno predati vse razpoložljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala, pravočasno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljišč pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na sosednja zemljišča, če bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrjevanju gradbenega dnevnika in brez zavlačevanja potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 5 dneh odločiti o vprašanjih in predlogih izvajalca, ki so odločilni za pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

12. člen

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obveščati naročnikovega nadzornika ter tedensko s pisnimi poročili.

Obveznost poročanja izvršuje izvajalec s poročili o gradnji in faznimi poročili o gradnji.

Na zahtevo naročnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na dokončanje objekta v roku, določenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na odstopanje od projekta gradnje.

13. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik v skladu s 6. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS št. 34/2008) pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali predelovalcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob predaji vsake pošiljke odpadkov zagotoviti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ki jo bo naročniku dostavljal mesečno skupaj z začasnimi situacijami.

14. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za

odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.

V primeru, da bodo dela na gradbišču izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom del na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta.

Izvajalec je dolžan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe skladno s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in nadaljnje spremembe).

15. člen

Izvajalec je dolžan zaščititi in sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti.

Po končani gradnji mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Izvajalec je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del oziroma na poziv naročnika odstraniti z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naročnik na račun izvajalca brez dodatnega opomina.

16. člen

Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v delavnice, obrate in kraje za uskladiščenje materiala ob navzočnosti pooblaščenih zastopnikov izvajalca.

Naročnik bo sporočil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naročnik je dolžan pismeno sporočiti izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.

Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pismeno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s tehnično dokumentacijo, ki ustrezajo tehnični dokumentaciji ter predpisom, normativom in standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolžan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo vgradnjo pridobiti, naročnik pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev naročnik in Izvajalec predhodno uskladita).

18. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naročnik zapisniško ugotovi med izvajanjem ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu zapisnika in zahteve s strani naročnika oziroma v razumnem roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na račun izvajalca s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

19. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse potrebne dokumentacije (PID, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer, atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu in po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o komisijskem pregledu.

Izvajalec predloži s strani nadzornega organa potrjen končni obračun naročniku najkasneje v roku 7 dni po uspešnem prevzemu del.

20. člen

Če ni v tej pogodbi drugače določeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje ustrezne določbe Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. člen

Vsaka stranka je dolžna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki se tiče izvrševanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvrševanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni izvajalci naročniku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI

22. člen

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem investicijskem vzdrževanju dosegli pričakovano tehnično življenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del doseči, da bo za vse zgrajene objekte zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseči, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno servisiranje, vključno z možnostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za čas, ki ustreza njihovi pričakovani življenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naročnikom in izvajalcem in njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

23. a člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v pogodbo samo, če bo izvajalec opravljal dela brez podizvajalcev)

Izvajalec izjavlja, da dela, ki so predmet te pogodbe ne bo izvajal s podizvajalci, pri čemer se zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjave ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. a člena ZJN-2.

Če bo izvajalec po sklenitvi pogodbe dela izvajal s podizvajalci mora o tem pisno obvestiti naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:

- sklenjene pogodbe s podizvajalci;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcu;

- soglasje podizvajalca za neposredno plačilo.

23. b člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v pogodbo samo, če bo izvajalec opravljal dela skupaj s podizvajalci)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Firma in sedež podizvajalca

Davčna (ID za DDV),

matična številka,

transakcijski

račun

Vrednost del in delež podizvajalca (v % od celotnega naročila)

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec/kraj in čas izvedbe

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter soglasje podizvajalca/ev za neposredno plačilo, so sestavni del te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.

Izvajalec mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot to velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan začetka izvajanje te pogodbe in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalcev mora izvajalec o tem pisno obvestiti naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:

- sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na način določen v tej pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradišču izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje stroške imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom del na gradišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

VII. POGODBENI ROK

24. člen

Izvajalec se zavezuje začeti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokončati v roku 90 koledarskih dni od uvedbe v delo, pri čemer bo izvajalec svoj delovni čas prilagodil delovnemu času in zahtevam naročnika. V ta rok je vštet uspešno opravljen komisijski pregled ter odpravljene morebitne napake, opredeljene v zapisniku o komisijskem pregledu.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost objekta, življenja in zdravja ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretjim osebam iz njegovih dejanj ali iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Brez posledic za izvajalca se lahko pogodbeni rok podaljša za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, ki so navedene v tej pogodbi.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:

- zaradi višje sile, to so pogoji, ki onemogočajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni stranki nanje ne morejo vplivati;

- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec;

- če naročnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

25. člen

Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 3 ‰ (treh promil) od pogodbene vrednosti. Izvajalec pogodbeno kazen plača, čeprav je dela po zamudi končnega roka izvedel do konca.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.

Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višini nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so določeni v tej pogodbi, ne podaljšajo.

Pogodbena kazen se obračuna s potrjeno končno situacijo po izdaji zapisnika o uspešno opravljenem komisijskem pregledu.

IX. JAMSTVA

26. člen

Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let. Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko je uspešno opravljen končni prevzem vseh izvedenih del.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvedeno določeno popravilo ali zamenjan določen material ali del opreme, začne teči garancijski rok znova za celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Če dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jamčijo za daljšo dobo, ta jamstva vežejo tudi izvajalca, ki je dolžan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov v rokih, ki se nanašajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, to je 10 let od uspešno opravljenega končnega prevzema vseh izvedenih del. Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajen objekt, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, razen če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljišče primerno za gradnjo, in se med gradnjo niso pojavile okoliščine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom. Izvajalec po navedenih pogojih jamči za vsa dela, naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi napak, ki jih je dolžan odpraviti, lahko naročnik odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

X. FINANČNA ZAVAROVANJA

27. člen

Izvajalec v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) in z veljavnostjo najmanj še trideset (30) dni po določenem izvedbenem roku oziroma do datuma, ko izvajalec preda naročniku veljavno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

28. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po primopredaji in pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti bančno garancijo za

odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne vrednosti izvedenih del (z DDV) z veljavnostjo let (najmanj pet (5) let od dneva primopredaje) do vključno 30. dan po preteku garancijskega roka. Če izvajalec ne bo predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja garancije.

Šteje se, da dokončen prevzem opravljenih del s strani naročnika ni opravljen, če izvajalec ne izroči naročniku bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Če izvajalec v roku ne izroči bančnih garancij, lahko naročnik zadrži izplačilo dolgovanega zneska za opravljena dela, v višini manjkajoče bančne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

29. člen

Odgovorna oseba naročnika po tej pogodbi je , ki je pooblaščena, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblaščen/a, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolžni sporočiti najkasneje tri dni pred spremembo.

30. člen

Za kršitev te pogodbe se šteje tako opustitev izvrševanja, nepravilno izvrševanje, kot tudi nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej pogodbi.

Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali običajna

Zaradi kršitve ima pogodbena stranka pravico:

- zahtevati izvršitev obveznosti,

- sama izvršiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroške,

- zahtevati odškodnino,

- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi,

- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen če je to neprimerno glede na naravo kršitve oz. opustitve. Pravice iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo v skladu z določili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogoč le, če gre za bistveno kršitev pogodbe. Za bistveno kršitev se šteje

kršitev, ki je kot takšna taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do plačila za svoje do tedaj kvalitetno opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno; , naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev škode, ki je nastala zaradi kršitve druge stranke. Če v primeru prenehanja pogodbe iz razlogov na strani izvajalca škode ni mogoče ugotoviti, se obračuna pavšalna odškodnina v višini 25% pogodbene vrednosti.

31. člen

Poleg kršitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takšne po svoji naravi, se za bistvene vselej štejejo tudi v tej točki navedene kršitve izvajalca, zato ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, če je takšna kršitev posledica višje sile oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naročnika:

- če izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku;

- če izvajalec v nasprotju s to pogodbo prekorači rok gradnje;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane gotovo, da del ne bo mogel končati v roku;

- če izvajalec krši to gradbeno pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;

- če izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik;

- če izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo;

- če obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v pogodbi; ne ohranja v veljavi zavarovanj, kot to določa ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomešča; če iz zaporednih poročil izhaja, da je izvajanje gradnje pomanjkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajočimi prekinitvami.

32. člen

Na obstoj kršitve mora izvajalec pismeno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve

Naročnik mora izvajalcu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik z bistveno kršitvijo pogodbe za daljši čas onemogoči izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, če je izvajalec o nemožnosti izvajanja del podrobno obvestil naročnika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemožnost izvajanja del.

Višja sila izključuje možnost odpovedi pogodbe, razen če je v tej pogodbi drugače določeno.

XII. XXXXX XXXX

33. člen

Višja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge elementarne nezgode, požar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za višjo silo štejejo tudi predpisi, posamični akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge države, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.

34. člen

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo zaradi kršitve druge stranke, če je kršitev nastala zaradi dogodka višje sile.

Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podaljša, in sicer najmanj za čas trajanja višje sile.

Če dogodek višje sile traja več kot 1 leto in je takšne narave, da ogroža finančno izvedljivost projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

35. člen

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi višje sile, mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.

Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

XIII. SPREMENJENE OKOLIŠČINE

36. člen

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Določbe tega poglavja pogodbe ne posegajo v določbe te pogodbe o prenehanju ali podaljšanju pogodbe zaradi višje sile.

Določbe tega poglavja se uporabljajo le, če niso v nasprotju z drugo določbo te pogodbe.

37. člen

V primeru spremenjenih okoliščin iz prejšnjega člena te pogodbe mora stranka, ki jo takšne okoliščine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od nastanka spremenjene okoliščine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

38. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je na podlagi 14. člena ZlntPK (Ur. list RS št. 45/10) obvezna sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka, ali obvestila

Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XV. KONČNE DOLOČBE

39. člen

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izključno uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.

40. člen

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe.

Morebitna nejasna določila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne dajatve v pravičnem razmerju.

Pogodbena določila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen.

41. člen

Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej pogodbi izrecno določeno drugače.

Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je s priporočeno pošto odposlan zadnji dan roka.

42. člen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti sporazumno, s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora, opis kršitve, ki je povzročila spor ter, če je to mogoče, škodo, ki je morda že nastala ali je pričakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor čim prej razreši ta s pogajanji na temelju dobre vere in poštenja.

Če do sporazumne rešitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je za vse

morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno sodišče v Celju.

43. člen

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

44. člen

Sestavni deli te pogodbe so naslednje priloge:

- razpisna dokumentacija naročnika št. ;

- ponudba izvajalca št. z dne in

- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

45. člen

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa začne, ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo.

46. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2).

Celje, ,

Naročnik: Izvajalec:

MESTNA OBČINA CELJE _

po pooblastilu:

SIMBIO d.o.o., _ xxx. Xxxxx Xxxxxxxx,

direktor

7.1 MENIČNA IZJAVA

za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje

Ponudnik:

(firma in sedež ponudnika)

Naročniku, SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila za gradnjo »Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti« – 17/JN-2015/G, izročamo bianco menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom 4.000,00 EUR

in z vsemi ostalimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

− ponudnik umakne ali spremeni ponudbo (nedopustne spremembe ali dopolnitve) v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

Menica je unovčljiva pri:

domiciliat (naziv in naslov banke)

s transakcijskega računa (TRR):

številka transakcijskega računa

Menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

, kot

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija)

(podpis)

Menice naj bodo izpolnjene s klavzulo »brez protesta«.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo poslovno banko , pri kateri ima naša družba odprt transakcijski račun št. , da naročniku SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje pri predložitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici.

Menico se lahko unovči do vključno 03. 11. 2015.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Naročnik je zavezan, da nam vrne menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, po izteku roka.

V primeru, da bo družba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in ga odprla pri katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva na zgoraj navedenem transakcijskem računu družbe ne zadostujejo za pokritje menične vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge poslovne banke, pri kateri ima ali bo družba imela odprt transakcijski račun.

Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči družba z vsem svoji sedanjim in bodočim premoženjem.

Kraj: Datum:

Izdajatelj menice:

(ponudnik)

žig

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

(funkcija)

(podpis)

Menične izjave je potrebno predložiti v treh (3) originalnih izvodih.

Priloga: Tri (3) kom bianco podpisanih in žigosanih menic

7.2 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:	SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Garancija št.:

V skladu s pogodbo

(naziv, številka in datum sklenitve)

sklenjeno med upravičencem SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

(naziv izvajalca)

za izvedbo javnega naročila

»Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti«.

Na zahtevo ponudnika se s to garancijo NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO obvezujemo, da bomo v petnajstih (15) dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) oziroma EUR, če ponudnik ne bo izpolnil katere izmed svojih pogodbenih obveznosti ali jo bo izpolnil, pa le-ta ne bo v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancijo št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do . . (še 30 dni po roku, ki je določen za skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka (žig in podpis)

Pojasnilo: izbrani ponudnik javnega naročila, bo moral naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku petnajst dni (15) po podpisu pogodbe

7.3 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:	SIMBIO d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Celje
Garancija št.:

V skladu s pogodbo (naziv, številka in datum sklenitve), sklenjeno med upravičencem SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje in (naziv izvajalca) za izvedbo javnega naročila »Dovozna cesta na odlagališče - Faza 1 – Dograditev površin za pešce in kolesarje ob Bežigrajski cesti« v

vrednosti EUR (z DDV), je izvajalec zadolžen za odpravo

pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Z garancijo se NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek v višini 5 % od pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, kar znaša EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije,

2. original garancijo št. / .

Ta garancija velja do vključno 30. dan po preteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do . Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka:

(žig in podpis)

8. PRILOGA

Projektna dokumentacija PZI je ponudnikom dosegljiva na spletni strani: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata