RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

Zap. št. javnega naročila: 430-6/2016-3

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: naročilo male vrednosti – gradnje Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil dne: 27. 7. 2016

Številka objave: JN004149/2016-W01

Cirkulane, julij 2016

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE« 1 od 58

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo, v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

Projekt za izvedbo (PZI) je na vpogled na sedežu naročnika, obseg navedenih del pa je razviden iz popisa del, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Za pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov:

OBČINA CIRKULANE (oddaja v tajništvu), Cirkulane 58,

2282 Cirkulane,

do 22. 8. 2016 do 12:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo isti dan ob 13:00 uri v prostorih naročnika.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«. Na ovojnici mora biti jasno označen naslov ponudnika. Ponudnik lahko uporabi obrazec OBR 1, ki ga nalepi na ovojnico.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno označene.

Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura), določenem v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Naročnik na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. Prepozno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna.

Župan Xxxxx Xxxxxx

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

2.1. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov s področja javnega naročanja, javnih financ in področja, ki je predmet javnega naročila, to je zlasti (vendar ne izključno):

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015)

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I);

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13

- popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – XXXXX0000);

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);

• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15);

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16);

• Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2015);

• Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14, 27/16);

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo);

• Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkirence, varstva okolja in držanih pomoči;

• vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

2.2. JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi s strani pooblaščenega prevajalca prevedeni dokumenti.

V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo ponudnike

2.3. IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE

Ponudnik predloži izpolnjeno razpisno dokumentacijo. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije. Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani odgovorne osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce in druge zahtevane dokumente.

Ponudnik mora predložiti ponudbo na priloženih obrazcih, zloženih v naslednjem vrstnem redu:

OBR-1 Ovojnica, nalepljena na zunanjo ovojnico ponudbe; OBR-2 Prijava-Prijava ponudnika;

OBR-2A Seznam partnerjev pri skupnem nastopanju (v primeru skupnega nastopanja partnerjev) z obvezno prilogo;

OBR-3P Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca in o neposrednih plačilih podizvajalcu (v primeru nastopanja s podizvajalci), na kateri se obvezno označi, ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo; predložiti za vsakega podizvajalca!

OBR-4 Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov; OBR-5 Predračun / Ponudba;

OBR-5A Način oblikovanja ponudbene cene; OBR-5BTerminski plan;

OBR-6 Izjava o izvajanju podobnih del, z obveznimi prilogami (zahtevano število OBR-6A); OBR-7 Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del;

OBR-7A Potrdilo o referencah odgovornega vodje del; OBR-7B Izjava o kadrih in razpoložljivi opremi;

OBR-8 Izjava ponudnika o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

OBR-8A S strani ponudnika parafiran in žigosan vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorcu);

OBR-9 Izjava ponudnika o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi;

OBR-9A S strani ponudnika parafiran in žigosan vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorcu);

OBR-10 Obrazec izjave ponudnika v zvezi z zavarovanjem odgovornosti za nastalo škodo); OBR-11 Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb;

Parafiran in žigosan vzorec pogodbe; Obvezne priloge:

- CD scan celotne ponudbene dokumentacije s predračunom (excel dokument).

Ponudnik lahko priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev tudi v obliki fotokopije dokazil oz. potrdil, vendar mora ponudnik v tem primeru fotokopijo parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja s fotokopijo, predloženo v ponudbi oziroma zahteva predložitev dokazila, ki ni starejše od 30 dni pred dnevom odpiranja ponudb oziroma od drugega roka, posebej določenega v tej razpisni dokumentaciji.

Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih pridobi oziroma jih predloži ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradnih evidenc ni starejši od štirih mesecev. Če za pridobivanje teh podatkov naročnik potrebuje pooblastila, jih je ponudnik dolžan posredovati naročniku v roku, ki ga v pozivu navede naročnik.

Če kandidat ali ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami, na katerih so navedeni naslovi ali številke posameznih poglavij.

Variantne ali alternativne ponudbe niso dovoljene.

Predviden pričetek del je 15.9.2016 oz. po uvedbi v delo. Vsa dela morajo biti končana in sposobna za kvalitetno primopredajo del najkasneje do 30.10.2016. Ponudnik izpolni obrazec OBR-5B.

2.4. IZBOR PONUDBE

Naročnik bo izbral ponudnika po merilu, ki je opredeljeno v tem razpisu.

Naročnik si ob izpolnjenih pogojih iz 90. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila, in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

2.5. NAKNADNE PODRAŽITVE

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

2.6. STROŠKI, POVEZANI S PRIPRAVO IN PREDLOŽITVIJO PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.7. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Naročnik ne bo razkril informacij, ki jih gospodarski subjekti predložijo in označijo kot poslovno skrivnost. Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po

39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB in 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US).

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in

količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni ti podatki, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

2.8. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki vprašanja v zvezi z javnim naročilom postavljajo preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje šest dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Na vprašanja, ki bodo prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni ali spremeni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev ali sprememba bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb le v primerih, ki jih izrecno predvideva določba 3. odstavka 74. člena ZJN-3. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice roka za oddajo ponudb.

Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, vključno z dokumentacijo, ki je na vpogled, in morebitnimi dodatki ali spremembami razpisne dokumentacije, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.

2.9. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 22.08.2016, ob 13.00 uri v prostorih občine Cirkulane. Odpiranje ponudb bo javno.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.(OBR 11)

Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov so lahko prisotni, ne morejo pa opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.

2.10. PONUDBENA CENA

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

»Cena na enoto mere« za dela je nespremenljiva do konca veljavnosti pogodbe. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s popisom del, pa tudi dela, ki s popisom niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v popisu del, obrazec parafirati in žigosati ter ga priložiti v tiskani obliki. V ceni na enoto mora ponudnik ponuditi vsaj tak ali boljši element kot to določajo popisi del in upoštevati način oblikovanja cene OBR – 5.

Naročnik ponudnike posebej opozarja, da morajo biti izpolnjena vsa mesta v popisih. V kolikor ne bodo izpolnjena vsa mesta v obrazcu popisi, bo naročnik smatral, da ponudnik tega dela ne ponuja, zato se bo takšna ponudba izločila kot nedopustna!

Ponudnik ne sme samovoljno spreminjati oz. dopolnjevati popisov, ker bo takšno ponudbo naročnik izločil kot nedopustno !

Naročnik posebej opozarja ponudnike, da mora ponujena cena na enoto v popisih t er k ončna ponujena cena zajemati vse morebitne popuste!

V obrazcu popisi del ponujene cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Ponudbene cene/enoto iz popisov del so fiksne ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

2.11. SPREMEMBE, DOPOLNITEV IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe.

Ponudnikovo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto, označeno in dostavljeno kot oddaja ponudbe (OBR 1), na ovojnici pa mora biti dodatno označeno

»SPREMEMBA« oziroma »DOPOLNITEV« oziroma »UMIK«.

V primeru umika bo naročnik ponudbo izločil iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnil ponudniku.

3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

3.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

1. Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih prvem odstavku prve točke 75 . členu ZJN-3.

2. Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma na dan oddaje ponudbe ali prijave nima neplačanih zapadlih teh obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Ponudnik izpolnjuje veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

6. Nad ponudnikom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ter njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako, v skladu s predpisi druge države, nad njim ni začet postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

7. Ponudnik ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

8. Ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti ni sklenil dogovor, katerega cilj ali

učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

9. Ponudnik ni predhodno sodeloval z naročnikom pri pripravi postopka javnega naročila ali bil kako drugače vključen v pripravo postopka javnega naročila.

10. Ponudniku morebitna prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila ali prejšnja koncesijska pogodba, sklenjena z naročnikom, ni bila predčasno odpovedana oziroma naročnik ni uveljavljal odškodnine ali druge primerljive sankcije.

11. Ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, oziroma razkrije te informacije, za kar lahko nemudoma predloži dokazila.

12. Ponudnik ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO:

OBR-3

3.2 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Ponudnik mora biti pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO:

OBR-3

3.3 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

1. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila.

DOKAZILO:

Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

Ponudnik lahko namesto potrdil poslovnih bank predloži obrazec BON, ki ni starejši od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov.

V primeru tujega ponudnika mora le-ta predložiti podatke, ki jih vodi država, v kateri je

registriran, ki prikazujejo enake podatke kot so navedeni na zahtevanem dokazilu, kar mora biti jasno in nedvoumno razvidno iz dokazil. Takšno potrdilo mora biti izdano najkasneje 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

3.4 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

⮚ Ponudnik mora izkazati usposobljenost za izvedbo posla s predložitvijo referenčnega seznama in dokazil v obliki potrjenih referenc. Naročnik za veljavnost ponudbe zahteva od ponudnikov 2 referenčni dokazila, ki morata dokazati, da je ponudnik v zadnjih petih letih izvedel primerljiva istovrstna dela. Vrednost posameznega referenčnega posla mora biti vsaj 70.000,00 EUR brez DDV.

DOKAZILA:

OBR-6 in OBR 6a.

⮚ Ponudnik mora navesti odgovornega vodja del za izvedbo javnega naročila, z navedbo kvalifikacije v skladu s predpisi o graditvi objektov. Odgovorni vodja del ima ustrezno izobrazbo ter licenco odgovornega vodja del in je v zadnjih petih letih vodil vsaj 1 (en) projekt, kjer so se izvajala gradbena dela, ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (kanalizacija), v vrednosti pogodbenih del najmanj 70.000 evrov brez DDV za objekt.

DOKAZILA:

OBR-7 in OBR 7A.

⮚ Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila.

DOKAZILA:

Izjava ponudnika, seznam strokovnega kadra in seznam razpoložljive opreme (OBR 7B).

4. SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter poslovodeči partner. Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas trajanja ponudbe in v primeru izbire, tudi časa trajanja pogodbe in garancijskega roka.

Iz akta o skupnem nastopanju mora nedvoumno biti razvidno najmanj naslednje:

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

• obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

• navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovo osnovno sposobnostjo, pravnim statusom, sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika iz teh navodil (to pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila za vsakega od ponudnikov iz skupne ponudbe, kot so zahtevani pod točkami 3.1, 3.2, 3.3). Zahteve in pogoje za priznanje za tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Kadar ponudnik nastopa kot skupina, mora izpolniti OBR 2A.

5. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

– navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz tretjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje tretjega odstavka. Poleg navedenega pa mora predložiti še:

• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora takšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Glavni izvajalec mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na

podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Izbrani ponudnik, ki bo izvajal naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh po sklenitvi pogodbe.

Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveril ali ta vsebuje vse zahteve in ali je podizvajalec zahteval neposredno plačilo. Če je podizvajalec neposredno plačilo zahteval, mora biti priloženo še soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

V primeru izvedbe naročila s podizvajalci je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:

– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

– podatki o podizvajalcu/ih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

– ter pozitivno referenco, če je v zadnjih petih letih izvajal dela v kateri koli organizacijski enoti naročnika in

– če so podizvajalci zahtevali neposredno plačilo, tudi pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, mora izpolniti obrazec OBR-2B in OBR-3P.

6. VELJAVNOST PONUDBE

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do vključno 30.11.2016.

7. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB S PODIZVAJALCI

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili

89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in

količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

8. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo ponudil izvedbo naročila po najnižji skupni ceni.

Št.	Merilo	Udeležba (%)
1.	najnižja cena	100

9. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora svoje obveznosti v postopku javnega naročila zavarovati z naslednjimi bančnimi garancijami:

1. Pravočasna in kakovostna izvedba pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, da bo v primeru izbora na javnem naročilu zagotovil ustrezno obliko zavarovanja (OBR-8).

Ponudnik, ki bo uspel na naročilu, bo moral ob podpisu oziroma v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV. Veljavnost bančne garancije mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo, ki jo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

• če se bo izkazalo, da predmet pogodbe ni izveden v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, popisom del ali drugimi specifikacijami naročnika;

• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi napak pri izvedbi predmeta pogodbe;

• če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi ponudnikove neupravičene zamude pri izvedbi del za več kot 10 delovnih dni;

• če bo ponudnik (izvajalec) postal insolventen;

• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi drugih razlogov, predvidenih v pogodbi;

• če ponudnik ne predloži, ali zavrne predložitev garancije za odpravo napak v garancijski dobi, v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancija za pravočasno in kakovostno izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati do predložitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi, najmanj pa za čas trajanja pogodbe + trideset (30) dni.

2. Odprava napak v garancijskem roku

Ponudnik mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, da bo zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja za čas garancijske dobe (OBR-9).

Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) dneh po primopredaji moral naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še trideset (30) dni po preteku garancijskega roka (5 let). Brez predaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da primopredaja del ni bila opravljena.

Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijski dobi unovči, če ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijske dobe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

3. Zavarovanje odgovornosti pred škodo

Ponudnik (v primeru skupne ponudbe poslovodeči partner) mora dokazati z izjavo (OBR- 10), da ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo (skladno s 33. členom ZGO- 1), ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti na gradbišču.

10. OBVESTILO O ODDAJI JN

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV

Naročnik mora v skladu z 91. členom ZJN-3 zagotoviti učinkovito preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja, da se prepreči kakršno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna obravnava vseh gospodarskih subjektov.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

12. SKLENITEV POGODBE IN SPREMEMBA POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

a) če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

b) za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če

so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:

• ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

• bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

c) če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

d) če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

• nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;

• drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

e) če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

• sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

• sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

• zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

13. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO

V skladu z določilom 14. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) se aktivna legitimacija za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopkih javnega naročila prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 8 delovnih dni od:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

V primeru postopka oddaje naročila male vrednosti se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, poslan po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila (Ministrstvu za javno upravo).

Taksa za revizijski zahtevek znaša 2.500,00 EUR. Taksa se plača na račun, št. XX00 0000 0000 0000 000, s sklicem 11 16110-7111290-000296516.

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

OBR-2

OBRAZEC PONUDNIKA

NAZIV PONUDNIKA

Sedež

MATIČNA ŠTEVILKA

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA in BANKA

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe

Telefonska številka

Kontaktna oseba ponudnika in številka mobilnega telefona kontaktne osebe ponudnika

Elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika

ROK IZVEDBE DEL:

Če bo naša ponudba za »SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

sprejeta, smo pripravljeni z deli začeti takoj po sklenitvi pogodbe ter jih dokončati do 30.10.2016.

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE (ustrezno obkroži): Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojen ponudnik,

- s podizvajalci – kot samostojni ponudnik s podizvajalci,

- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-2A

SKUPNA PONUDBA

VODILNI PARTNER:

1. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba:

Skrbnik pogodbe:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Transakcijski račun podjetja: , voden pri banki:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

PARTNERJI V SKUPINI:

2. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

3. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

Naročnik naj v fazi do morebitnega podpisa pogodbe vse dokumente naslavlja na vodilnega partnerja.

Obvezna priloga: akt o skupni izvedbi naročila

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-2B

PONUDBA S PODIZVAJALCI

GLAVNI IZVAJALEC:

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba:

Skrbnik pogodbe:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Transakcijski račun podjetja: , voden pri banki:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

PODIZVAJALCI:

1. Popolno ime ali firma podizvajalca:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

v znesku (brez DDV):

2. Popolno ime ali firma podizvajalca:

Matična številka podjetja:

Davčna številka podjetja:

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

v znesku (brez DDV):

Kot ponudnik izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije ter prevzemamo odgovornost za resničnost in verodostojnost vseh podatkov in dokumentov v ponudbeni dokumentaciji z vsemi možnimi posledicami.

Obvezna priloga:

- dogovor o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila in

- OBR – 3P

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-3

Ponudnik/partner

Zakoniti

zastopnik

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Izrecno izjavljamo, da:

- soglašamo z vsemi določili navodil za pripravo ponudbe ter pogoji v postopku oddaje javnega naročila,

- so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi odškodninsko) odgovornost,

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,

- da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu,

- se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov in da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila,

- soglašamo z morebitnimi popravki računskih napak, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe in z popravki računskih napak, ki so posledica nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer na način, da naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Prav tako soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno,

- je znesek, usklajen na način, določen v prejšnji alineji ter v skladu z 89. členom ZJN- 3, za obvezujoč ter da izjava iz prejšnje alineje šteje kot soglasje, opredeljeno v sedmem odstavku 89. člena ZJN-3,

- pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke (velja samo v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki je na OBR-3P) označil, da želi prejemati neposredno plačilo),

- soglašamo, da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,

- da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo nemoteno in kakovostno izvajanje storitev,

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji,

- bomo vsa dela, ki so predmet tega naročila, izvedli v skladu z veljavnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika,

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu,

- v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.

Prav tako potrjujemo, da za nas ne obstajajo sledeči razlogi za izključitev gospodarskega subjekta:

A. Osnovna sposobnost:

- kot gospodarskemu subjektu ali katerikoli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, nam ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- na dan oddaje ponudbe izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe smo imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila vsaj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

- nad nami kot gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti

niso začasno ustavljene, nad nami se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta,

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

- nismo krivi dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali nerazkritja teh informacij,

- izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava,

- nismo predhodno sodelovali z naročnikom pri pripravi postopka javnega naročila ali bil kako drugače vključen v pripravo postopka javnega naročila,

- prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila ali prejšnja koncesijska pogodba, sklenjena z naročnikom, ni bila predčasno odpovedana oziroma naročnik ni uveljavljal odškodnine ali druge primerljive sankcije.

- nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

B. Poklicna sposobnost

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona

pridobili ustrezno dovoljenje, številka

izdano pri dne .

Smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

1. Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranega transakcijskega računa ali računov.

D. Tehnična in kadrovska sposobnost

1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.

2. Izjavljamo, da bomo zagotavljali stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del. Za odgovornega vodjo del na gradbišču imenujemo

in ga lahko nadomestimo le s pisnim pristankom naročnika, in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu ZGO-1B.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

o da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila,

o da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti podana oziroma potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež).

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR 3P

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA

IN O NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCU

Izjavljamo:

- da soglašamo z vsemi določili navodil za pripravo ponudbe ter pogoji v postopku oddaje javnega naročila,

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,

- da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je/so predmet tega naročila v delu, ki ga prevzemamo v izvedbo v okviru te ponudbe.

Potrjujemo, da za nas ne obstajajo sledeči razlogi za izključitev gospodarskega subjekta:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali prekodrugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi tega javnega naročila, pri kateri nastopamo kot podizvajalec (ustrezno označite):

a. zahtevamo neposredno plačilo ter kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec),

b. ne zahtevamo neposrednega plačila.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca)

OBR-4

Ponudnik:

IZJAVA

ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Naročniku, Občini Cirkulane, dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa,

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE« št. objave JN004149/2016-

W01, z dne 27. 7. 2016, pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje, in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblaščene osebe za zastopanje:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Naslov stalnega / začasnega bivališča:
Datum in kraj rojstva:
Država rojstva:
EMŠO:
Državljanstvo:
Prejšnje osebno ime se je glasilo:
Funkcija pri ponudniku partnerju/podizvajalcu:
Podpis:

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

(v primeru več zastopnikov ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej).

Kraj in datum:

PONUDNIK/PARTNER/XXXXXXXXXXXX:

(žig in podpis odgovorne osebe)

OBR 5

Ponudnik:

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na popis del in materiala, ki je naveden v obrazcu predračuna (popisa del) in opisa predmeta javnega naročila, tj. izvedba javnega naročila »SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«, znaša skupna končna vrednost naše ponudbe:

PONUDBA št.

Cena
Popust
Xxxx z vključenim popustom
Xxxxx na dodano vrednost 22%
SKUPAJ V EUR
(CENA Z VKLJUČENIM POPUSTOM IN 22% DDV)
Z BESEDO:
	evrov in /100

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«.

VELJAVNOST PONUDBE:

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 30.11.2016.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije.

Priloga:

- Popis del

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-5A

NAČIN OBLIKOVANJA PONUDBENE CENE

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati naslednja dela, ker gredo le-ta v njegovo breme:

− zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov in stroške vseh začasnih prestavitev in prevezav,

− vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),

− pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,

− zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

− vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča po ZGO-1, ureditvijo gradbišča in stroške deponije odvečnega gradbenega materiala,

− stroške vseh potrebnih preusmeritev prometa, zapore ceste, novih prečkanj ceste, semaforiziranja gradbišča v času obnove,

− zavarovanje gradbišča za čas od začetka do primopredaje objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni družbi,

− strošek vseh pomožnih del – postavitev zidarskih odrov, premostitev in podobno,

− strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno,

− strošek vseh pomožnih gradbenih del za izvedbo montažnih del strojnih in elektro instalacij,

− strošek geomehanika in statika,

− sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim čiščenjem) in odvoz odvečnega materiala ter vzpostavitev terena v prvotno stanje,

− strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, potrebnih meritev in atestov po pogojih geomehanskega izvora, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljeno primopredajo,

− ponudnik mora proučiti način izvajanja izkopov in opredeliti tehnologijo izkopov skladno z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,

− zagotavljanje nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira,

− kontrola kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost, …),

− vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,

− vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le-teh, po določilih veljavnega predpisa o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.

Izpolnitev popisa del

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. Postavke, ki jih ponudnik ne izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da so cenovno in količinsko zajete v drugih postavkah popisa. V kolikor ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo sprejemljiva oziroma primerna in tako izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudbeni predračun mora vsebovati skupno ceno, davek na dodano vrednost in ceno z davkom na dodano vrednost. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti vsebovani v količinah in cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del tako, da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (napake pri seštevanju, množenju), bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena računska napaka, pisno pozvan k podaji soglasja za popravo računske napake (le-ta se bo upoštevala kot komercialni popust). V kolikor ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Popravek računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se daje na ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost, v skladu z veljavno zakonodajo. Xxxxx se doda k ponudbeni vrednosti s popustom.

Popust priznan v osnovni ponudbi ponudnika se upošteva tudi pri morebitnih dodatnih, spremenjenih in več delih.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas gradnje.

V kolikor ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo sprejemljiva oziroma primerna in tako izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora preučiti popis del in ob ugotovitvi, da so potrebna dodatna dela ali več dela, na to opozoriti naročnika v ločeni ponudbi oziroma v ločenem predračunu. V kolikor tega ne bo storil, bo naročnik štel, da nima pripomb na projektno dokumentacijo.

Ponudnik:

izjavljam, da se strinjam z navedenim načinom oblikovanja ponudbene cene.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

OBR-5B

Ponudnik:

TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL

Prilagamo terminski plan izvedbe del s podrobno členitvijo na posamezne aktivnosti na koledarski skali. Pri tem smo upoštevali naslednje zahteve:

- vsa dela morajo biti končana in sposobna za kvalitetno primopredajo del najkasneje do 30.10.2016.

Datum:

Žig

Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

Ponudnik:

IZJAVA O IZVAJANJU PODOBNIH DEL REFERENCE PONUDNIKA:

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH IZVRŠENIH GRADENJ

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvedli gradbena dela, ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (kanalizacija) na najmanj DVEH objektih. Vsak posamezni referenčni objekt v vrednosti najmanj 70.000,00 EUR brez DDV.

št.	naročnik	kraj opravljenih gradenj	vrsta gradnje	leto	vrednost investicije (brez DDV)
1.
2.
3.
4.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-6A

REFERENČNO POTRDILO

Naročnik:

Odgovorna oseba naročnika:

Telefon odgovorne osebe naročnika:

Potrjujemo, da je izvajalec

v letu izvajal dela na objektu

v višini EUR.

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec (ustrezno obkroži):

a) izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku,

b) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok.

Naročnik JE – NI zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del.

(ustrezno obkroži)

KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI

Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti:

a) zelo dobro,

b) dobro,

c) slabo.

(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:

NAROČNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe)

OBR-7

Ponudnik:

IZJAVA

O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Odgovorna oseba ponudnika, (ime in

xxxxxxx), izjavljam, da bo odgovorni vodja del

(ime in priimek), ki ima naslednjo izobrazbo izpolnjuje vse pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.

ter

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih vodil vsaj 1 (en) projekt, kjer so se izvajala gradbena dela, ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim (kanalizacija), v vrednosti pogodbenih del najmanj 70.000 evrov brez DDV za objekt.

Zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV	Leto realizacije
1.
2.
3.

Opomba: Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-7A).

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-7A

POTRDILO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Naročnik:

Odgovorna oseba naročnika:

Telefon odgovorne osebe naročnika:

Potrjujemo, da je odgovorni vodja del

v letu za nas izvajal dela na objektu

v višini EUR brez DDV.

NAŠE MNENJE O IZVRŠENEM DELU:

Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena:

a) zelo dobro,

b) dobro,

c) slabo.

(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:

NAROČNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika referenčnega dela)

Za tem obrazcem je potrebno priložiti:

Fotokopijo ustreznega potrdila o zaposlitvi, izobrazbi, strokovnem izpitu in vpisu v imenik poklicne zbornice za odgovornega vodjo del.

Obvezno je vsaj eno (1) pozitivno referenčno potrdilo.

OBR-7B

IZJAVA O KADRIH IN RAZPOLOŽLJIVI OPREMI

Izjavljamo, da razpolagamo z naslednjimi strokovnimi kadri, ki so usposobljeni za izvedbo razpisane gradnje in vgradnje opreme in da razpolagamo s tehnično opremo za izvedbo javnega naročila.

Navedba strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in bodo opravljali dela, predvsem odgovorni za nadzor kakovosti in navedbo tistih, od katerih bo naročnik zahteval, da izvedejo gradnjo

Zap. Št.	Ime in priimek	Xxxx zaposlitve	Strokovna izobrazba
1.
2.
3.

Seznam razpoložljive tehnične opreme za gradnjo in za zagotovitev kakovosti:

Zap. Št.	Opis razpoložljive opreme za izvedbo gradenj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE, objavljen na portalu javnih naročil, z dne 27. 7. 2016, pod št. JN004149/2016-W01.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-8

IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, da bomo v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV. Veljavnost bančne garancije mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Bančna garancija ne bo bistveno odstopala/o od vsebine garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR-8A.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-8A

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH DEL

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz pogodbe št. z dne

(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN004149/2016-W01, z dne 27. 7. 2016) za »SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

ZNESEK V EUR: 10 % pogodbene vrednosti, kar znaša (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto) plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejema zahteve v skladu z 20. členom EPGP iz leta 2010

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerakoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega kandidata)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika garancije upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče na Ptuju po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

OBR-9

IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo po zaključku pogodbenih obveznosti naročniku predložili bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi 5 let, v višini 5% (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV. Veljavnost bančne garancije mora biti še trideset dni po preteku garancijske dobe. Bančna garancija ne bo bistveno odstopala/o od vsebine garancije za odpravo napak v garancijski dobi – OBR-9A.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-9A

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN004149/2016-W01, z dne 27. 7. 2016) za »SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE« .

ZNESEK V EUR: 5 % pogodbene vrednosti, kar znaša (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerakoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega kandidata)

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče na Ptuju po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

OBR-10

OBRAZEC IZJAVE PONUDNIKA V ZVEZI Z ZAVAROVANJEM ODGOVORNOSTI ZA NASTALO ŠKODO

PONUDNIK: ,

Izjavljamo:

1. da imamo sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti. Zavarovanje imamo sklenjeno pri zavarovalnici

za obdobje od do

, v vrednosti EUR.

2. V primeru, da bomo kot izvajalec izbrani na javnem razpisu, bomo pred sklenitvijo pogodbe dostavili fotokopijo dokazila o zavarovanju.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-11

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Opomba: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb

Naročnik	OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Oznaka JN
Predmet javnega naročila

Pooblastitelj/naziv ponudnika
Naslov
Zakoniti zastopnik

Pooblaščenec
Razmerje do ponudnika

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:

1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb in

2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

VZOREC POGODBE

OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxx, (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

ID za DDV: SI52739813

matična številka: 2242770000 in

, s sedežem v , ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),

ID za DDV: SI

matična številka:

številka transakcijskega računa:

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO ZA

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE.

Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil RS. Izvajalec bo pogodbena dela izvajal:

− po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe,

− skladno s ponudbo št. z dne .

Zgoraj navedeni dokument so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru neusklajenosti in razlik med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo in se tolmačijo po zgornjem vrstnem redu.

Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca sta sestavna dela te pogodbe.

II. CENA

2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne , ki je, tako kot razpisna dokumentacija, sestavni del pogodbe in znaša:

EUR

(z besedo 00/100 evrov).

V ceni je upoštevan 22 % davek na dodano vrednost.

Občina Cirkulane naroča izvedbo del za potrebe opravljanja svoje redne dejavnosti, zato bo izbrani izvajalec, v skladu s 127.a členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, izstavil račun z obračunanim davkom na dodano vrednost.

3. člen

Pogodbena vrednost iz prejšnjega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, ograje, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže in stroške vezane na odvoz odpadkov.

III. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev in realizacijo investicije,

- izvesti plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Obligacijskim zakonikom ter drugo veljavno zakonodajo ter standardi stroke,

- voditi vso z zakonom predpisano gradbeno dokumentacijo in jo ob primopredaji predati naročniku,

- pred pričetkom del podrobno preučiti prejeto dokumentacijo in objekt ter naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila,

- izvršiti pogodbena dela v korist naročnika,

- pogodbena dela opraviti sam ali s svojimi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbeni dokumentaciji in naročnik z njimi soglaša,

- zagotoviti strokovno vodstvo objekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti,

- ustrezno označiti gradbišče (gradbiščna tabla),

- sprejeti vso materialno in moralno odgovornost za nastale poškodbe na delu objekta ali okolici, ki ni predmet pogodbenih del, ter se obvezuje, da jih bo v pogodbenem roku odpravil na svoje stroške,

- zavarovati opremo in izvajanje del na lastne stroške,

- po končanih delih dostaviti naročniku vso potrebno dokumentacijo.

5. člen

Izvajalec in njegovi delavci morajo pri gradnji ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi.

6. člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoštevati veljavni predpis o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora zapustiti objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

7. člen

Izvajalec se zaveže, da bo takoj po podpisu pogodbe oziroma najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10 % pogodbene vrednosti z naročnikom, z rokom trajanja vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo del. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).

Ob uspešni primopredaji mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije za odpravo napak mora biti 30 dni daljša kot znaša maksimalna garancijska doba po tej pogodbi.

8. člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne gradnje za izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v projektu oz. javnem naročilu, bo dodatna dela oddal istemu izvajalcu, v primeru izpolnjenih pogojev 46. člena ZJN-3.

IV. ROKI

9. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli po uvedbi v delo in jih končati do 30.10.2016.

Prekoračenje dogovorjenega roka opravičujejo naslednje okoliščine:

- višja sila (potres, poplave, požar...),

- neugodne vremenske razmere, ki ne dopuščajo kvalitetne izvedbe del. Kot neugodne vremenske razmere za podaljšanje roka se šteje samo odstopanje od desetletnega povprečja v času izvajanja del, po podatkih najbližje meteorološke postaje.

Povečan obseg del ni razlog za podaljšanje roka, niti za uveljavljanje dodatnih stroškov.

V. PLAČILA IN OBRAČUN

10. člen

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko vgrajenih količin in izmer«. Cene za posamezne postavke morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas gradnje, tako da izvajalec ni upravičen do podražitev.

Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z ločenimi začasnimi mesečnimi situacijami za naročnika - Občino Cirkulane v višini, izraženi v EUR, v skladu z dejanskim napredovanjem del, ter s končno situacijo.

Izvajalec je dolžan dostaviti potrjeno situacijo s strani nadzornega organa v roku petih (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je le-ta potrjena. Plačilni rok je 30. dan in začne teči naslednji dan po uradno evidentiranem prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

11. člen

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu skladno ZJN-3, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije.

VI. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL

12. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati naj opravi pregled objekta.

13. člen

Primopredaja objekta se izvrši po odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Izjavo o odpravi pomanjkljivosti pripravi izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ naročnika.

O dokončanju del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave,

- ugotovitev o sprejemu atestov in garancijskih listov.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun.

14. člen

Končni obračun izvedenih del se opravi po uspešni primopredaji objekta. Končni obračun mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, katerega izvajalec mora še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,

- eventuelno zadržani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,

- podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank,

- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

VII. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

15. člen

Naročnik določa za odgovornega predstavnika po tej pogodbi Xxxxxx Xxxxxxx. Predstavnik naročnika na objektu je Xxxxxx Xxxxxxxx.

Izvajalec določa za svojega odgovornega predstavnika: .

16. člen

Nadzorni organ naročnika (vodja nadzora) je .

Izvajalec imenuje za odgovornega vodjo del , ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 76. in 77. členu ZGO-1B.

Izvajalec lahko nadomesti odgovornega vodjo del le s pristankom naročnika, in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 76. in 77. členu ZGO-1B. Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani odgovorni vodja del stalno prisoten na gradbišču v času izvajanja del.

VIII. PODIZVAJALCI

17. člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

− glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

− je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

− glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma gradenj neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter

- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca.

IX. SOCIALNA KLAVZULA:

18. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

IX. POGODBENA KAZEN

19. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja z dokončanjem del na objektu, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.

Če izvajalec neopravičeno zamuja z izvajanjem del glede na terminski plan, je naročnik upravičen za ugotovljeno mesečno zamudo, pri mesečni situaciji zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil. Višino neopravičene zamude pri izvajanju del določi nadzornik gradnje.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od mesečne situacije oziroma računa odbil celotni strošek nadzora za tekoči mesec.

20. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

X. GARANCIJA

21. člen

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del po uspešnem prevzemu del. Izvajalec daje petletno (5) garancijo za izvedena dela; garancijski rok začne teči od izročitve in prevzema objekta.

Izvajalec ob primopredaji kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavi investitorju bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 30 dni in v višini 5 % od vrednosti izvedenih del (z DDV) po tej pogodbi.

22. člen

Izvajalec je dolžan v garancijskem roku na prvi poziv naročnika pristopiti k reševanju pomanjkljivosti in odpravi napak, ki so posledica slabe kvalitete izvedenih del. Izvajalec mora v garancijskem obdobju na poziv naročnika odpraviti napake kot sledi:

a. napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta in/ali škodo – takoj,

b. napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode, pa v tehnično najkrajšem času, najkasneje v 10 delovnih dneh.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

Izvajalec je dolžan ne glede na garancijski rok popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta.

XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Z razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni ter ponudbeni dokumentaciji, ki sta sestavni del pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

24. člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

25. člen

Ponudnik se obvezuje, da on sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

26. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči bančno garancijo za dobro izvedbo del, navedeno v razpisni dokumentaciji.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

NAROČNIK	IZVAJALEC
Občina Cirkulane Cirkulane 58 2282 Cirkulane
Številka: 430-6/2016-3
Številka javnega naročila: JN004149/2016-W01

OBR-1

PONUDNIK:

…………………………………………………………..

Ponudbo prevzel:

Datum in čas prejema kuverte:

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

Document Metadata

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

PONUDBA št.

VZOREC POGODBE

GRADBENO POGODBO ZA

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

NE ODPIRAJ - PONUDBA!

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»SEKUNDARNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI DOLANE«

Številka objave: JN004149/2016-W01

430-6/2016

OBČINA CIRKULANE CIRKULANE 58

2282 CIRKULANE

Document Metadata