NAROČNIK: JEKO, d.o.o. Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:
NAROČNIK:
JEKO, d.o.o.
Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:
»Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«
|
za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti
NASLOV JAVNEGA NAROČILA |
Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza |
VRSTA JAVNEGA NAROČILA |
Javno naročilo storitev |
ŠTEVILKA POSTOPKA |
V/06-SK-010/2021 |
DATUM |
15.02.2021 |
vsebina:
1. POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU 6
2. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 6
3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 6
4. PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU 7
4.1. Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta 7
4.2.1. Definicija podizvajalca 8
4.2.2. Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje 8
4.2.3. Dokumentacija, povezana s podizvajalci 8
4.2.4. Neposredna plačila podizvajalcem 9
4.3. Način nastopanja istega gospodarskega subjekta 10
5. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA 10
5.1. Opis obstoječega stanja 10
5.2. Obstoječa dokumentacija, s katero razpolaga naročnik 12
5.3. Opis predmeta javnega naročila 13
5.5. Rok izvedbe pogodbenih obveznosti 15
6.1. Komunikacijska sredstva 16
6.2. Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije 16
6.3. Jezik javnega naročanja 17
7. ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB 18
7.1. Način in rok za prejem ponudb 18
7.2. Način in čas odpiranja ponudb 18
7.3. Rok za dodatna pojasnila ponudb 19
9. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 20
9.1. Razlogi za izključitev 20
9.1.1. Razlogi za izključitev 20
9.1.2. Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev 22
9.2.1. Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji 24
9.2.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 24
9.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost 25
9.2.4. Ekonomski in finančni položaj 30
10. INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI 31
10.1. Preverjanje uradno dostopnih podatkov 31
10.2. Dokazovanje pogojev za sodelovanje 31
10.3. Pridobivanje podatkov na druge načine 32
10.5. Dopolnjevanje in spreminjane ponudb 33
11.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 33
11.2. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 34
12. XXXX IN PLAČILNI POGOJI 35
14.3. Podatki o ustanoviteljih 40
14.4. Podpis ponudbene dokumentacije 41
16. ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 42
16.2. Odločitev o oddaji javnega naročila 42
16.3. Zavrnitev vseh ponudb 42
16.5. Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila 42
16.6. Odstop od izvedbe javnega naročila 42
19. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO 44
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH 50
IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV 52
LASTNA IZJAVA (razlogi za izključitev) 55
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA 58
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE 59
SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA 60
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA 62
SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV 63
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA 65
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 66
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK 68
5.3.1.POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU
Xxxxxxxx, JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, ki je javno naročilo storitev. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.
1..1.Variantne ponudbe
Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.
5.3.2.POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3.
5.3.3.PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2013, 60/17 in 72/19);
Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17);
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20);
Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25);
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20);
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – XXXXX0000 in 13/18);
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11–uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15);
Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Uradni list RS št. 73/2007 in ostale spremembe);
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Uradni list RS št. 69/2011);
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1);
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS št. 21/13);
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007);
Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS, Uradni list RS, št. 22/19);
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20);
Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08);
Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16);
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 78/16);
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11);
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08);
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Uradni list RS, št. 96/14);
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – XXXXXXX in 108/20);
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18);
Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12);
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08);
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18);
Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (Uradni list RS, št. 10/19);
Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19);
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);
Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih, Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o odlagališčih odpadkov (št.: 35402-1/2016/6, z dne 30. 6. 2016, ki ga je sprejela Vlada RS);
podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti;
drugi predpisi, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila.
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
5.3.4.PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU
1..2.Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta
Na podlagi definicije sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.
Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.
1..3.Ponudba s podizvajalci
V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Naročnik ponudnike opozarja na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, lahko storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.
Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal.
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
predložiti izpolnjene lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:
navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev,
predložiti izpolnjene lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 1.000 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročniku ni potrebno upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.
1..4.Način nastopanja istega gospodarskega subjekta
Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.
5.3.5.PREDMET JAVNEGA NAROČANJA
1..5.Opis obstoječega stanja
Odlagališče za nenevarne odpadke se nahaja na območju Male Mežakle že od leta 1987 dalje. Na območju odlagališča, ki obsega nepremičnine ID znak 796/204 (ID 4654848), 796/344 (ID 6641650), 796/186 (ID 4990493), 796/345 (ID 6641651), 796/347 (ID 6641876), 796/346 (ID 6641875), 796/187 (ID 1799168), 796/171 (ID 456100), 797/2 (ID 3984192), 796/182 (ID 2975258), 796/181 (ID 1128489), 796/179 (ID 624066), 796/177 (ID 4319233), 796/116 (ID 1900737), 796/212 (ID 1068152), 796/176 (ID 1296296), 796/175 (ID 121007), 796/174 (ID 4386233), 796/159 (ID 624067), 796/171 (ID 456100), 796/160 (ID 1128488), 796/158 (ID 4151877), 796/163 (ID 960561), 796/172 (ID 4990494), 796/169 (ID 4486902), 796/166 (ID 1631678), k.o. 2638 Podmežakla, se nahajata stari del odlagališča (namenjen odlaganju odpadkov v obdobju med letoma 1983 in 1997) in novi, aktivni del odlagališča, kamor se odpadki odlagajo od leta 1997 dalje in katerega kapacitete bodo, ob predpostavki dinamike odlaganja odpadkov v letni količini 22.000 ton in 84% zapolnjenosti prostora na dan 31.12.2019, izčrpane predvidoma v letu 2025. Med navedenima poljema (starim in aktivnim odlagališčem) obstaja še neizkoriščen prostor, ki je od pričetka obratovanja lokacije predviden za izgradnjo polja III. Načrti za izgradnjo tretjega odlagalnega polja so namreč del načrtov, ki so bili izdelani že v letu 1991 s strani projektantskega podjetja VGP Maribor.
Lokacija načrtovanega III. polja se nahaja znotraj obstoječega odlagališča in je prikazana na spodnjem aeroposnetku. Lokacija trenutno služi za transportno pot do tehnološkega platoja, kjer se nahajajo bazen za meteorno vodo z usedalnikom, bazen za izcedno vodo s črpalkami in merilnikom pretoka ter plinska postaja z baklo. Pot do tega platoja je možna tudi po drugi cesti, ki poteka med vzhodnim delom starega odlagališča in zahodnim delom objekta družbe Ekogor d.o.o. (koncesionarja Občine Jesenice za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov)1, zato je ukinitev obstoječe poti možna. Območje ureditve obsega velikost cca. 13.000 m2.
Aeroposnetek: območje odlagališča z vrisom lokacije za polje III
Lokacija polja III predstavlja logično nadaljevanje prostora za odlaganje odpadkov na obstoječem deponijskem območju, pri čemer se ne posega v nove, druge dele prostora in s tem tudi ne povzroča dodatnih obremenitev okolja. Na lokaciji je že zgrajena vsa potrebna infrastruktura za obratovanje odlagališča (dovozna cesta, nov vstopni plato, upravna stavba, plinska postaja z baklo, aktivno polje), ki pa ni dokončno amortizirana.
Na odlagališču se odlagajo obdelani mešani komunalni odpadki, kosovni odpadki, manjše količine gradbenih odpadkov, azbestni odpadki ter industrijski odpadki za katere je izdelana ocena odpadkov za odlaganje in pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.
Na lokaciji obstoječega odlagališča se nahajajo naslednje tehnološke enote:
vstopni plato na katerem se nahajajo upravna stavba, objekt s tehtnico za izvajanje vhodne kontrole pripeljanih odpadkov, ter pralni plato za pranje vozil ob izstopu z območja odlagališča;
stari opuščeni del odlagališča na katerem se nahaja kompostarna za kompostiranje zelenega odreza iz občin Jesenice in Žirovnica;
aktivni del odlagališča, kjer potekajo aktivnosti odlaganja odpadkov ter obdelave kosovnih odpadkov;
ter tehnološki plato, kjer se nahajajo bazen za meteorno vodo z usedalnikom, bazen za izcedno vodo s črpalkami in merilnikom pretoka ter plinska postaja z baklo.
1..6.Obstoječa dokumentacija, s katero razpolaga naročnik
Naročnik ima za objekte na odlagališču oziroma za obstoječe odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla pridobljena naslednja dovoljenja:
xxxxx xxxxxxx – uporabno dovoljenje za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, brez plinske bakle, UE Jesenice, št. 351-179/2004-12 z dne 27.12.2004;
uporabno dovoljenje za plinsko postajo z baklo, UE Jesenice, št. 351-152/2012-10 z dne 5.9.2012;
uporabno dovoljenje za vstopni plato z objekti, UE Jesenice, št. 351-106/2013-10 z dne 10.7.2013;
okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2009-18 z dne 29.11.2011, sprememba št. 35406-1/2014-2 z dne 9.1.2013, sprememba št. 35406-76/2015-13 z dne 1.3.2017, sprememba št. 35406-99/2017-2 z dne 26.10.2017 z veljavnostjo do zapolnjenosti celotne kapacitete.
Naročnik razpolaga z naslednjimi projekti izvedenih del za obstoječe objekte in tehnološke enote:
PID, Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla, ki ga je izdelal Planing biro Kranj d.o.o., št. P-2208, oktober 2004;
PID, Xxxxxxxx starega dela deponije Mala Mežakla, ki ga je izdelal HIS d.o.o., št. PID-D-0013/04 z dne 5.12.2004;
PID, Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti, ki ga je izdelal HIS d.o.o., št. PID-07/09-I, januar 2013;
PID, Xxxxxxx postaja z baklo na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla, ki ga je izdelal HIS d.o.o., št. PID – 02/12, julij 2012 ter
idejnim projektom za izgradnjo polja III:
IDP, Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – dozidava, ki ga je izdelal HIS d.o.o., št. IDP-07/09-3/1, julij 2009.
Naročnik razpolaga tudi z geodetsko izmero stanja odlagališča z dne 16.8.2019, ki je sestavni del tehničnega poročila o topografiji območja odlagališča, ki ga je izdelal Kaliopa informacijske rešitve d.o.o., dne 10.9.2019.
Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom na njihovo zahtevo, v kolikor ponudniki ocenjujejo, da je to potrebno za pripravo ponudbene dokumentacije, omogočil vpogled v zadevno dokumentacijo, z izjemo idejnega projekta (IDP) družbe HIS d.o.o., št. IDP-07/09-3/1, julij 2009, ki je bil objavljen skupaj s to razpisno dokumentacijo in je ponudnikom že na voljo. Zahtevo za vpogled naj ponudniki posredujejo na elektronski naslov: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx
1..7.Opis predmeta javnega naročila
Predmet javnega naročila »Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza« je izdelava projektne dokumentacije, in sicer izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelava projekta za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo gradnje (PZI), izvajanje projektantskega nadzora tekom gradnje dodatnega deponijskega prostora - polja III na obstoječi lokaciji odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla.
V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni (obdelani) vsi sklopi – gradbeni, strojni in tehnološki sklopi.
Ponudnik mora pri izdelavi projektne dokumentacije predvideti, da bo polje III racionalno in funkcionalno povezano z že obstoječimi tehnološkimi enotami. V ta namen je naročnik že pridobil idejni projekt (IDP) »Prilagoditev Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – dozidava«, ki ga je izdelalo podjetje HIS d.o.o. iz Ljubljane, št. IDP-07/09-3/1, julij 2009 (v nadaljevanju: idejni projekt) in je priloga te razpisne dokumentacije.
Idejni projekt se nanaša na izgradnjo in tesnjenje polja III z odvodnjo meteornih in izcednih voda in sistemom odplinjanja. Projekt je bil izdelan v letu 2009, pred izvedbo del »prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla – 1. faza – gradnja vstopnega platoja z objekti«. V sklopu izvedbe teh del so se v letih od 2011 do 2013 že izvedla dela prestavitve vstopnega platoja z objekti – tehtnica, pralni plato in upravna stavba, v letu 2012 se je izvedla tudi menjava xxxxxxx postaje z baklo.
Ob izdelavi projektne dokumentacije, ki je predmet tega javnega naročila, je tako potrebno zgoraj navedena dejstva upoštevati in predvideti tehnološke rešitve na trenutno obstoječe stanje.
V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti izgradnjo nasipa na severni in južni strani polja III, tesnjenje brežine teh nasipov ter tesnjenje obstoječih brežin na vzhodni in zahodni strani polja III. Potrebno je obdelati sistem odvajanja izcedne vode, sistem odvajanja meteorne vode in sistem odplinjanja polja III. Vse sisteme je potrebno priključiti na obstoječe sisteme za odvajanje izcedne in meteorne vode ter sistem plinske postaje z baklo. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati lokacijo postavitve kontejnerja za shranjevanje goriva. V kolikor je potrebna prestavitev kontejnerja je potrebno novo lokacijo izdelati v skladu z veljavno zakonodajo, v primeru, da pa lokacija ostaja nespremenjena, je potrebno predvideti dela za ureditev lokacije v skladu z veljavno zakonodajo in standardi za obratovanje skladiščnega prostora za skladiščenje goriva. Na lokaciji je potrebno predvideti tudi črpalno postajo za pretakanje goriva za delovne stroje, ki se nahajajo na odlagališču. Delovnih strojev, ki obratujejo na odlagališču zaradi gosenic in jeklenih platišč ni možno premeščati z lokacije odlagališča, zato je potrebno zagotoviti polnjenje z gorivom na sami lokaciji.
V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti tudi faznost gradnje, ki je potrebna, saj se najprej zapolni depresija, nato se z odlaganjem prične nad starim, zaprtim delom odlagališča. V dokumentaciji je potrebno izračunati volumen pridobljenega deponijskega polja oziroma volumne posamezne faze v primeru faznosti gradnje.
Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in obsega:
izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki naj vsebuje grobi popis del z oceno vrednosti;
izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter
izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izdelavo popisa del in projektantskega predračuna, v primeru fazne gradnje pa natančen popis del s projektantskim predračunom za posamezno fazo.
V okviru izvedbe predmeta javnega naročila ter ponujene cene bo izbrani ponudnik predvidoma dolžan izvesti tudi naslednje aktivnosti, izdelati, pridobiti ali podvzeti:
najavo spremembe OVD;
presojo vplivov na okolje (PVO);
oceno obremenjenosti okolja s hrupom;
elaborat vpliva na kakovost zraka z vonjavami;
strokovno mnenje o odvajanju izcedne vode iz odlagališča Mala Mežakla v javno kanalizacijo;
program monitoringa odpadnih voda, emisij snovi v zrak, podzemnih voda, meritev meteoroloških podatkov, poročilo o topografiji;
oceno možnosti onesnaženosti tal in podzemne vode;
sodelovati v postopku javne razgrnitve;
vlogo za spremembo OVD;
vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja;
vse druge aktivnosti, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila.
Ponudnik mora projektno dokumentacijo DGD izdelati v 4 (štirih) izvodih v materialni obliki ter v 1 (enem) izvodu v digitalni obliki ; PZI projektno dokumentacijo pa mora izdelati v 6 (šestih) izvodih v materialni obliki ter v 1 (enem) izvodu v digitalni obliki.
Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana ob upoštevanju veljavne zakonodaje in podzakonskih predpisov, zlasti pa ob upoštevanju:
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20);
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20);
Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18);
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08);
Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16);
Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 78/16);
Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11);
Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08);
Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Uradni list RS, št. 96/14);
Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – XXXXXXX in 108/20);
Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18);
Uredbe o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12);
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08);
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);
Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18);
Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (Uradni list RS, št. 10/19);
Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19) ter
Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih, Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o odlagališčih odpadkov (št.: 35402-1/2016/6, z dne 30. 6. 2016, ki ga je sprejela Vlada RS).
Izbrani ponudnik mora pri izvedbi vseh storitev upoštevati tudi, da bo projektna dokumentacija služila za izbiro izvajalca gradnje, in sicer bo naročnik izvajalca gradnje izbiral po postopku javnega naročanja, zaradi česar mora biti projektna dokumentacija pripravljena skladno z zahtevami ZJN-3.
1..8.Ogled lokacije
V kolikor bi si ponudniki želeli ogledati lokacijo, kjer se bodo izvajala dela, je ogled mogoče izvesti po predhodnem dogovoru s tehnično službo naročnika. Za dogovor lahko ponudniki pošljejo mail na elektronski naslov: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx .
1..9.Rok izvedbe pogodbenih obveznosti
Pogodbena dela se bodo začela izvajati po sklenitvi pogodbe, ki bo sledila pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
Vsi v nadaljevanju navedeni roki se računajo v koledarskih dneh.
Ponudnik mora projektno dokumentacijo izdelati v naslednjih rokih:
Vrsta storitve |
Rok |
Izdelava IZP |
V 30 dneh od sklenitve pogodbe |
izdelava DGD ter izvedba vseh drugih storitev, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja |
v 150 koledarskih dneh od sklenitve pogodbe |
izdelava PZI |
v 60 koledarskih dneh od pridobitve gradbenega dovoljenja |
izdelava vse dokumentacije in izvedba vseh storitev, potrebnih za prijavo začetka gradnje |
v 60 koledarskih dneh od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in pridobitve OVD |
izdelava PID |
v 60 koledarskih dneh od izjave o dokončanju, ki jo poda izvajalec gradbenih del |
Projektantski nadzor se bo vršil tekom izvajanja gradnje.
Izvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski plan in ga naročniku izročiti najpozneje v 5 dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.
Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih storitev v naslednjih primerih:
prekinitev izvajanja storitev na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;
prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;
če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo storitev iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec s storitvami ne more pričeti ali nadaljevati;
če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;
iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti;
dogodki, ki so posledica višje sile.
5.3.6.PRAVILA ZA SPOROČANJE
1..10.Komunikacijska sredstva
Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev.
Odločitev o oddaji javnega naročila bo objavljena na portalu javnih naročil.
Dodatne informacije bo naročnik v skladu s 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način preko portala javnih naročil.
1..11.Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije
Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
1..12.Jezik javnega naročanja
Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. V izjemnih primerih, kadar ne obstaja dovolj ustrezno slovensko izrazoslovje na specifičnem tehničnem področju ali kadar to zahteva predmet javnega naročila, lahko naročnik pripravi dokumentacijo ali del dokumentacije v tujem jeziku. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku, mora naročnik navesti, v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre.
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.
Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.
1..13.Oblika ponudbe
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, elektronsko podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz poglavja Sestavni del ponudbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta in le-te datirati in elektronsko podpisati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.
Zaželeno je:
da so vse strani v ponudbi oštevilčene;
da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v Prilogi št. 2 navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.
5.3.7.ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB
1..14.Način in rok za prejem ponudb
Naročnik določa rok za prejem ponudb na dan 04.03.2021 do 10:00 ure.
Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e-JN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo samo prijavi.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika2). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 04.03.2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
1..15.Način in čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno.
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 04.03.2021 ob 10:05 uri, in sicer avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
1..16.Rok za dodatna pojasnila ponudb
Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje štiri dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da bo vprašanje zastavljeno na portalu javnih naročil do 24.2.2021 do 12:00 ure.
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
5.3.8.POGAJANJA
Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da bo v skladu z 2. odstavkom 47. člena ZJN-3 v postopek oddaje naročila male vrednosti vključil pogajanja.
Na pogajanja bodo vabljeni vsi ponudniki, za katere ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so prispele pravočasno, pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija ter jih naročnik ni ocenil za neobičajno nizke.
Pogajanja bodo potekala le o ponudbeni ceni. Ponudniki lahko na pogajanjih svojo ceno le znižajo, ne smejo pa je povišati.
Naročnik bo izvedel en krog pogajanj, in sicer bo ponudnike na pogajanja vabil preko sistema eJN. Povabilo se šteje za vročeno, z dnem oddaje povabila v sistem eJN.
Ponudniki morajo končno ponudbo oddati elektronsko, preko sistema eJN. Podatke za oddajo končne ponudbe bo naročnik ponudnikoma posredoval v povabilu k pogajanjem.
Po pridobitvi končnih ponudb bo naročnik opravil ocenjevanje ponudb v skladu z merili za izbor, opredeljenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.
Če se ponudnik pogajanj ne bo udeležil, se njegova osnovna ponudba šteje kot končna ponudba.
Ostale podrobnosti o pogajanjih bo naročnik navedel v povabilu k pogajanjem, ki ga bo po e-pošti poslal kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.
1..17.
5.3.9.POGOJI ZA PRIZNANJE
SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
Razlogi za izključitev
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
RAZLOG ZA IZKLJUČITEV |
|
1. |
prvi odstavek 75. člena ZJN-3 |
Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan izdaje dokazila o nekaznovanosti izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:
|
|
2. |
drugi odstavek 75. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
|
|
3. |
a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
|
|
4. |
b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
|
|
5. |
a) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.
|
|
6. |
b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 |
Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
|
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo predložiti Lastno izjavo (Priloga št. 5).
Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svojo Lastno izjavo (Priloga št. 5).
Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo Xxxxxx izjavo (Priloga št. 5) ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj Lastne izjave (Priloga št. 5).
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.
Na popravni mehanizem se lahko ponudnik sklicuje tudi pri izkazovanju neobstoja razloga za izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS, št.: U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2020.
Drugi odstavek 38. člena ZIUOOPE določa, da se ne glede na ZJN-3 do 15. aprila 2021 popravni mehanizem dovoli tudi v primeru obstoja razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 oziroma nastanka okoliščine iz a) točke drugega odstavka 67.a člena ZJN-3. Skladno z navedenim bo naročnik ponudniku, pri katerem bo na dan oddaje prijave oziroma ponudbe obstajal razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, omogočil izpolnitev obveznosti, ki so predstavljali podlago za obstoj razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 (npr. plačilo davkov ali prispevkov ali predložitev obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja). Naročnik bo navedeno za ponudnike oziroma izvajalce, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ugotovil na podlagi preverjanja v aplikaciji e-Dosje, za tuje ponudnike oziroma izvajalce pa na podlagi preverjanja v uradnih evidencah v državi, v kateri ima sedež. Obdobje za izpolnitev obveznosti pa ne sme biti daljše od 30 dni od poziva naročnika k izpolnitvi obveznosti.
Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.
Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.
1..18.Pogoji za sodelovanje
Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.
Na podlagi tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 naročnik v postopku naročila male vrednosti ni dolžan preverjati obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.
Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.
Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:
na ponudnika;
na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;
na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|||
1. |
prvi odstavek 76. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti projektiranja in izpolnjuje pogoje iz 14. člena ZAID.
Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum mora izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudb od takšnega ponudnika zahteva dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje navedenega pogoja.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: |
|||
2. |
Peti odstavek 77. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt bo imel ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo iz 15. člena ZAID za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti pri predmetnem javnem naročilu, za kritje zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR, ki traja najmanj od trenutka sklenitve pogodbe do pridobitve uporabnega dovoljenja.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
|
|||
|
||||
1. |
Deseti odstavek 76. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora predložiti:
Priglašeni referenčni posel mora obsegati načrte z detajli in popisi del in izdelavo načrta tesnjenja dna in bokov, tesnjenja pokrova, odvodnje meteorne in izcedne vode, načrt odplinjanja odlagališčnega plina in načrt plinske postaje z baklo.
Pogoj za priznanje reference je pridobljeno gradbeno dovoljenje in prevzeta končna oblika dokumentacije PZI s strani naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev dokazil (npr. pogodba, vodilna mapa, itd…), iz katerih bo izhajalo, da je referenčni projekt vključeval projektantska dela v zahtevanem obdobju in vse zahtevane lastnosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma podizvajalec, ki bo dejansko izvajal dela.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija.
|
|
2. |
Deseti odstavek 76. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb izvedel vsaj en istovrsten posel izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov, v okviru katerega je bilo potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje s področja ravnanja z odpadki. Pogoj za priznanje reference je pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje s strani pristojnega organa. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev dokazil, iz katerih bo izhajalo, da je referenčni projekt vključeval pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih odpadkov.
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma podizvajalec, ki bo dejansko izvajal dela.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija.
|
|
|
||||
1. |
Deseti odstavek 76. člena ZJN-3 |
Ponudnik mora razpolagati z naslednjim strokovnim kadrom:
Posamezna fizična oseba je lahko priglašena za več strokovnih funkcij, v kolikor izpolnjuje pogoje za vse, za katere je priglašena.
Vsi zgoraj priglašeni strokovnjaki morajo ves čas trajanja javnega naročila sodelovati pri izvedbi del, v zvezi s katerimi so bili priglašeni. V kolikor izvajalec zamenja strokovni kader, ga lahko nadomesti samo s strokovnim kadrom, ki izpolnjuje iste zahteve, kot so bile zahtevane za strokovni kader za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. V kolikor se izvajalec tega ne drži, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo o izvedbi javnega naročila iz krivdnih razlogov na strani izvajalca.
Ponudnik lahko naročnikove zahteve glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, vendar pa morajo ti drugi subjekti v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec. Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo
|
Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma podizvajalec, ki bo dejansko izvajal storitev.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija. |
|
ZAP. ŠT. |
PRAVNA PODLAGA |
POGOJ |
ZA KOGA VELJA POGOJ |
|
1. |
Šesti odstavek 77. člena ZJN-3 |
Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune, več kot 3 dni zaporedoma.
|
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
|
5.3.10.INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI
1..19.Preverjanje uradno dostopnih podatkov
Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni.
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
1..20.Dokazovanje pogojev za sodelovanje
Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.
Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s strani ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.
Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.
V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v obrazcu »Prijava«, navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.
Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd.
1..21.Pridobivanje podatkov na druge načine
V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.
V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.
1..22.Pojasnila ponudb
Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.
Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.
1..23.Dopolnjevanje in spreminjane ponudb
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.
Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
istega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
5.3.11.FINANČNA ZAVAROVANJA
Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke šestega odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:
1..24.Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe za celotno obdobje trajanja naročila z DDV.
V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo ponudnika na prilogi št. 12, da bo v 15 (petnajstih) dneh od podpisa pogodbe naročniku predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti za celotno obdobje trajanja naročila z DDV, veljavno 90 dni več, kakor znaša rok za izdelavo projektne dokumentacije.
Če se rok za izvedbo storitev izdelave projektne dokumentacije podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe) ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.
V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:
v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:
če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
če izvajalec svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;
v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:
če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;
če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.
1..25.Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani ponudnik je dolžan pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
To finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj 1 leto po izročitvi projektne dokumentacije.
V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo ponudnika, da bo predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % realizirane pogodbene vrednosti z DDV.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (priloga št. 13).
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:
v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah;
naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, kljub temu, da je naročnik do podaljšanja upravičen po pogodbi.
5.3.12.CENA IN PLAČILNI POGOJI
1..26.Ponudbena cena
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.
V obrazec ponudbe (Priloga št. 1) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem (stopnja 22 %). V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.
Pogodbene storitve izdelave projektne dokumentacije bodo izvedene po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ.
5.3.13.MERILA
1..27.Določitev meril
Merilo za izbor izvajalca bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz naslednjih meril, in sicer:
Element merila za izbor |
Število točk pri merilu |
M1) Ponudbena cena
|
90 |
M2) Zaposlenost strokovnega kadra
|
10 |
M1) MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 90 točk)
Upošteva se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz obrazca ponudbe.
Formula:
Skupna ponudbena vrednost v točkah = (najnižja skupna ponudbena vrednost ) x 90
(ponujena skupna ponudbena vrednost)
Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 90 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV od skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV najugodnejšega ponudnika.
M2) MERILO 2: Pri ponudniku/skupnemu ponudniku zaposleni strokovni kader, ki bo opravljal funkcijo vodje projekta (maksimalno število točk je 10 točk)
V okviru tega merila mora ponudnik izkazati, da ima po pogodbi o zaposlitvi zaposlen strokovni kader, ki je v ponudbi priglašen kot vodja projekta na obrazcu Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov (priloga št. 10) in v obrazcu Ponudbe (priloga št. 1/M) in ki bo po pogodbi opravljal to funkcijo, v kolikor bo ponudniku dodeljeno javno naročilo.
V okviru tega merila mora ponudnik izkazati na kateri podlagi in koliko časa je strokovni kader vodje projekta pri ponudniku zaposlen. V kolikor je strokovni kader pri ponudniku zaposlen za nedoločen čas, se ponudniku dodeli 5 točke. V kolikor je strokovni kader pri ponudniku zaposlen za nedoločen čas in ima pri ponudniku več kot 2 leti delovne dobe, se ponudniku dodeli dodatnih 5 točk. Pri tem merilu lahko ponudnik dobi največ 10 točk.
Dokaz: pogodba o zaposlitvi ali obrazec M-1.
DODATNO MERILO v primeru ponudbe z istim številom točk:
V primeru, da imata dve popolni in samostojni ponudbi isto število točk, bo naročnik med njima izbral ponudbo tistega ponudnika, ki prejme višje število točk pri merilu M2. V primeru enakega števila točk pri podmerilu, se izbere ponudnika z žrebom.
5.3.14.PONUDBA
1..28.Sestavni del ponudbe
Vsaka ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo in dokazila:
Zap. št. |
DOKUMENTACIJA, PREDLOŽENA DO ROKA ZA PREJEM PONUDB
|
|
|
Ponudba (Priloga št. 1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije.
Obrazec ponudbe na Prilogi št. 1 mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo).
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba (Priloga št. 1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Obrazcu Ponudbe (Priloga št. 1) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Ponudba – merila (priloga št. 1/M) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije.
Obrazec ponudbe na prilogi št. 1/M mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo).
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Ponudbeni predračun (priloga št. 1/PP) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije.
Ponudbeni predračun mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (Priloga št. 2).
Priloga št. 2 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci predloži izpolnjeno Prilogo št. 3. Podatki o udeležbi podizvajalcev v delu A, v kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci predloži izpolnjeno Prilogo št. 3. Podatki o udeležbi podizvajalcev v delu B.
Priloga št. 3 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Izjava podizvajalca (Priloga št. 4) za vsakega podizvajalca, s katerim nastopa.
Priloga št. 4 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Lastna izjava (Priloga št. 5).
Priloga št. 5 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|
|
Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo (Priloga št. 6) in Potrdilo o nekaznovanosti (v kolikor ponudnik z njim razpolaga).
Priloga št. 6 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 7) in Potrdilo o nekaznovanosti (v kolikor ponudnik z njim razpolaga).
Priloga št. 7 mora biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani fizične osebe in mora biti predložena za vse fizične osebe, za katere je potrebno izkazovati izpolnjevanje razloga za izključitev. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Seznam referenčnih poslov ponudnika (Priloga št. 8).
Priloga št. 8 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|
|
Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov (Priloga št. 10).
Priloga št. 10 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 12).
Priloga št. 12 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak (Priloga št. 13).
Priloga št. 13 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Vzorec pogodbe (Priloga št. 14).
Priloga št. 14 mora biti izpolnjena na mestih, ki jih izpolnjuje izvajalec in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe ali lastnoročno podpisana in skenirana.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
|
|
|
Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M-1 ali drugo pravno razmerje o opravljanju dela za družbo za kader, ki je priglašen v okviru MERILA 2. |
Zap. št. |
DOKAZILA, KI JIH MORA PONUDNIK PREDLOŽITI NA POZIV NAROČNIKA
|
|
|
Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za predložitev dokazil.
|
|
|
Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 9.
Priloga št. 9 mora biti v celoti izpolnjena in podpisana in žigosana s strani referenčnega naročnika.
|
|
|
Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 11.
Priloga št. 11 mora biti v celoti izpolnjena in podpisana in žigosana s strani referenčnega naročnika.
|
|
|
Obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi za kader, za katerega se zahteva zaposlitev. |
1..29.Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 31.7.2021. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v elektronski obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.
1..30.Podatki o ustanoviteljih
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe ZGD-1 šteje, da so z njimi povezane družbe.
1..31.Podpis ponudbene dokumentacije
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih elektronsko ali lastnoročno podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe ter žigosana (v kolikor subjekt pri poslovanju uporablja žig). V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.
V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.
5.3.15.ZAUPNOST
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.
Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.
Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.
5.3.16.ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
1..32.Ustavitev postopka
Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.
1..33.Odločitev o oddaji javnega naročila
Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.
1..34.Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.
1..35.Sprememba odločitve
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.
1..36.Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila
Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
1..37.Odstop od izvedbe javnega naročila
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.
5.3.17.SKLENITEV POGODBE
Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.
V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da bo izbral ponudbo ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika. V kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika in tako dalje, dokler naročnik ne sklene pogodbe oz. dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova ponudba dopustna ter če bo to v interesu naročnika.
5.3.18.PRAVNO VARSTVO
V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011, 63/2013 in 60/17) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije.
Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko sistema eRevizija.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 2.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.
5.3.19.PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
PRILOGA
št. 1
OBRAZEC PONUDBE3
Na osnovi javnega razpisa »Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN _________/2021___, dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka ponudbe: |
|
Datum: |
|
XXXXXXX XXXXXXXX (ponudnik ustrezno obkroži):
Samostojno |
v skupnem nastopu* |
s podizvajalci* |
*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 2.
PONUDNIK4:
Naziv: |
|
Naslov: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
Datum začetka opravljanja dejavnosti: |
|
PARTNER:
Naziv: |
|
Naslov: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
M1) MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 90 točk)
po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ
Pogodbena storitev |
Cena v EUR brez DDV |
Cena v EUR z DDV |
SKUPNA PONUDBENA CENA za izdelavo projektne dokumentacije5
|
|
|
PONUDBENI POGOJI:
Veljavnost ponudbe je najmanj do 31.7.2021.
Cene na enoto so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.
Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
PRILOGA: V kolikor oseba, ki elektronsko podpisuje ni zakoniti zastopnik ali prokurist ponudnika, mora biti priloženo veljavno pooblastilo za podpis. Če veljavno pooblastilo ne bo priloženo, bo naročnik ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu.
OBRAZEC ZA MERILA6
Na osnovi javnega razpisa »Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenega na portalu javnih naročil dne ________ pod številko objave JN _________/2021 ___, dajemo ponudbo, kot sledi:
M2) MERILO 2: Pri ponudniku/skupnemu ponudniku zaposleni strokovni kader, ki bo opravljal funkcijo vodje projekta (maksimalno število točk je 10 točk)
|
Ime in priimek strokovnega kadra, ki bo pri predmetnem javnem naročilu opravljal funkcijo vodje projekta |
Naziv in sedež delodajalca strokovnega kadra |
Zaposlitev (določen/ nedoločen čas) |
Št. let delovne dobe pri ponudniku/ skupnem ponudniku |
1. |
|
|
|
|
Opomba: Xxxxxxxx zahteva, da ponudnik predloži pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M-1, iz katere je razvidno, da vodja projekta izpolnjuje zahteve, ki jih naročnik določa v okviru merila M2.
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
Na osnovi javnega razpisa »Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenega na portalu javnih naročil dne ________ pod številko objave JN _________/2021 ___, dajemo ponudbo, kot sledi:
|
Faza |
Vrednost brez DDV v EUR |
1. |
Projektna dokumentacija IZP |
|
2. |
Projektna dokumentacija DGD |
|
3. |
Projektna dokumentacija PZI |
|
4. |
Popis del za namene javnega naročila za izvedbo |
|
5. |
Popis del upravičenih in neupravičenih stroškov |
|
6. |
Zastopanje v postopkih |
|
7. |
Druge aktivnosti potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila |
|
7.1 |
Najava spremembe okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) |
|
7.2 |
Izdelava presoje vplivov na okolje (PVO) |
|
7.3 |
Ocena obremenjenosti okolja s hrupom |
|
7.4 |
Elaborat vpliva na kakovost zraka z vonjavami |
|
7.5 |
Strokovno mnenje o odvajanju izcednih vod iz odlagališča Mala Mežakla v javno kanalizacijo |
|
7.6 |
Program monitoringa odpadnih voda emisij snovi v zrak, podzemnih vod, podzemnih vod, meritev meteoroloških podatkov, poročilo o topografiji |
|
7.7 |
Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode |
|
7.8 |
Sodelovanje v postopku javne razgrnitve |
|
7.9 |
Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja |
|
8. |
Koordinacija in sodelovanje |
|
Skupaj vrednost ponujenih v EUR brez DDV: |
|
|
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH7
naziv gospodarskega subjekta: |
|
||
naslov gospodarskega subjekta: |
|
||
kontaktna oseba: |
|
||
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
||
telefon: |
|
||
telefax: |
|
||
ID za DDV: |
|
||
matična številka gospodarskega subjekta: |
|
||
št. transakcijskega računa: |
|
||
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |
|
||
|
|
||
pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe oz. okvirnega sporazuma: |
|
OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za Prilogo št. 2.
VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)
Ponudnik |
Partner v skupnem nastopu |
Podizvajalec |
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):
naziv pooblaščenca za vročanje: |
|
naslov pooblaščenca za vročanje: |
|
kontaktna oseba: |
|
elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
telefon: |
|
telefax: |
|
KRAJ
|
|
GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
||
DATUM |
IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza« objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave __________________/2021____,
(ustrezno obkrožite A ali B)
izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:
PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV: |
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: |
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR brez DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Izjavljamo,
da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,
da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,
da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,
da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavo blaga, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.
izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo. Naročnik ponudnike opozarja, na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.
Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal.
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
IZJAVA PODIZVAJALCA8
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza« objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ________________/2021___,
izjavljamo, da
bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: |
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR brez DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
|
|
zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,
smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.
KRAJ
|
|
PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
LASTNA IZJAVA (razlogi za izključitev)
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza« objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ______/2021___,
izjavljamo:
1. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ter izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja iz drugega odstavka 14. člena ZAID in sicer:
imamo zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami 15. člena ZAID ter
imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta.
2. da naši družbi kot ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:
terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
3. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več.
4. da smo imeli na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
5. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
6. da pri nas v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
7. da nam naročnik na kakršen koli način ne more izkazati kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.
8. da se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in se je v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
9. da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih imamo odprte poslovne račune več kot 3 dni zaporedoma.
10. bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, za kritje zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR (op. velja za ponudnika oz. vse partnerje v skupni ponudbi, v primeru predložitve lastne izjave s strani podizvajalca se ta točka črta).
KRAJ
|
|
GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave ____________/2021___,
izjavljamo, da naročniku JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da na dan izdaje potrdila o nekaznovanosti nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
PONUDNIK (POLNO IME):
|
|
Sedež: |
|
Poštna številka in kraj: |
|
Občina sedeža ponudnika: |
|
Davčna številka: |
|
Matična številka: |
|
Številka vpisa v sodni register: |
|
KRAJ
|
|
GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
DATUM |
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave _______________/2021___,
izjavljamo, da naročniku JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da na dan izdaje potrdila o nekaznovanosti nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
IME IN PRIIMEK: |
|
EMŠO: |
|
Datum rojstva: |
|
Kraj rojstva: |
|
Občina rojstva: |
|
Država rojstva: |
|
Ulica (naslov stalnega prebivališča): |
|
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |
|
Državljanstvo: |
|
Prejšnji priimek: |
|
OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Obrazec mora obvezno elektronsko ali lastnoročno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.
KRAJ
|
|
ime in priimek fizične osebe in podpis |
DATUM |
SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave _______________/2021___,
izjavljamo, da izpolnjujemo referenčni pogoj naročnika s spodaj priglašenimi referencami:
najmanj eno (1) referenco, s katero ponudnik izkaže, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb izdelal projektno dokumentacijo, ki je obsegala izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP oz. IDZ), izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD oz. PGD) in izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vse za izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov, v skupni vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV.
najmanj eno (1) referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb izdelal projektno dokumentacijo, ki je obsegala izdelavo načrta za izvedbo gradnje (PZI) oz. programa zapiranja (PZ), za izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov.
Priglašeni referenčni posel mora obsegati načrte z detajli in popisi del in izdelavo načrta tesnjenja dna in bokov, tesnjenja pokrova, odvodnje meteorne in izcedne vode, načrt odplinjanja odlagališčnega plina in načrt plinske postaje z baklo.
Pogoj za priznanje reference je pridobljeno gradbeno dovoljenje in prevzeta končna oblika dokumentacije PZI s strani naročnika.
št. |
Referenčni investitor |
Naziv referenčnega posla (obseg del, ki jih je referenčni posel obsegal) |
Datum pravnomočnega gradbenega dovoljenja in datum prevzema PZI dokumentacije s strani naročnika |
Vrednost referenčnega posla v EUR brez DDV |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
najmanj eno (1) referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb izvedel vsaj en istovrsten posel izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov, v okviru katerega je bilo potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje s področja ravnanja z odpadki.
št. |
Referenčni investitor |
Naziv referenčnega posla (obseg del, ki jih je referenčni posel obsegal) |
Datum pravnomočnega gradbenega dovoljenja in datum prevzema PZI dokumentacije s strani naročnika |
Vrednost referenčnega posla v EUR brez DDV |
Datum pravnmomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja |
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA
Naziv in naslov potrjevalca reference:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedla____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,
v obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)
Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.
Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.
Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:
IME IN PRIIMEK:
naziv pri referenčnem naročniku:
e-mail:
telefon:
OPOMBA:
- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.
KRAJ
|
ŽIG |
REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2021,
izjavljamo, da:
na funkcijo vodje projekta priglašamo naslednji strokovni kader:
Ime in priimek strokovnega kadra: |
Delodajalec strokovnega kadra: |
|
|
Številka vpisa v IZS: _________________________________________
Reference strokovnega kadra:
ima najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb kot (odgovorni) vodja projekta sodeloval pri projektu, katerega predmet je bila izdelava dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) oz. programa zapiranja (PZ), vse za izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov.
št. |
Referenčni investitor |
Opis referenčnega posla |
Vrednost referenčnega posla EUR brez DDV |
Datum izročitve projektne dokumentacije |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Na funkcijo strokovnjaka za področje gradbeništva priglašamo naslednji strokovni kader:
Ime in priimek strokovnega kadra: |
Delodajalec strokovnega kadra: |
|
|
Številka vpisa v IZS: _________________________________________
Reference strokovnega kadra:
ima najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb kot projektant gradbenih konstrukcij sodeloval pri projektiranju izgradnje odlagališča nenevarnih odpadkov.
št. |
Referenčni investitor |
Opis referenčnega posla |
Vrednost referenčnega posla EUR brez DDV |
Datum izročitve projektne dokumentacije |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Na funkcijo strokovnjaka za področje strojništva priglašamo naslednji strokovni kader:
Ime in priimek strokovnega kadra: |
Delodajalec strokovnega kadra: |
|
|
Številka vpisa v IZS: _________________________________________
Reference strokovnega kadra:
ima najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred rokom za prejem ponudb kot projektant strojnih inštalacij sodeloval pri projektiranju izgradnje odlagališča nenevarnih odpadkov v okviru katerega je bil izdelan načrt rekonstrukcije odplinjanja odlagališčnega plina in načrt plinske postaje z baklo .
št. |
Referenčni investitor |
Opis referenčnega posla |
Vrednost referenčnega posla EUR brez DDV |
Datum izročitve projektne dokumentacije |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
Na funkcijo strokovnjaka za področje elektrotehnike priglašamo naslednji strokovni kader:
Ime in priimek strokovnega kadra: |
Delodajalec strokovnega kadra: |
|
|
Številka vpisa v IZS: _________________________________________
KRAJ
|
|
PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
|
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA
Naziv in naslov potrjevalca reference:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je kader ___________________________________________________izvedel ____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,
v obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)
Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.
Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.
Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:
IME IN PRIIMEK:
naziv pri referenčnem naročniku:
e-mail:
telefon:
OPOMBA:
- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.
KRAJ
|
ŽIG |
REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021___,
se zavezujemo, da bomo v 15 (petnajstih) dneh po podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza« naročniku predložil originalno finančno zavarovanje v skladu s spodnjim vzorcem.
Kraj in datum: |
Ponudnik:
Žig in podpis: |
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL št.____________
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: XXXX, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice za javno naročilo »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK V EUR: 10 % sprejetega pogodbenega zneska v EUR z DDV, kar znaša ___________________________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejema zahteve v skladu z 20. členom EPGP iz leta 2010
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ___________________________ (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: ____________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja- 90 dni več, kakor znaša rok za izdelavo projektne dokumentacije.)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant (žig in podpis)
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK
V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave JN_________/2021___,
se zavezujemo, da bomo pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročil nepreklicno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV v skladu s spodnjim vzorcem.
Kraj in datum: |
Ponudnik:
Žig in podpis: |
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________
Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: XXXX, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice za javno naročilo »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK V EUR: 5% od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, kar znaša (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: _____________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
PRILOGA št. 14
VZOREC POGODBE
NAROČNIK:
Naziv in naslov: |
JEKO, d.o.o. Cesta maršala Tita 51 4270 Jesenice |
ki ga zastopa: |
XXXX XXXXX, direktor |
Matična številka: |
5926823000 |
Identifikacijska številka za DDV: |
SI 67496717 |
Transakcijski račun: |
XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri GB d.d., Kranj XX00 0000 0000 0000 000, odprti pri GB d.d., Kranj XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Addiko Bank d.d. |
(v nadaljevanju: naročnik)
In
SOFINANCER 1:
Naziv in naslov: |
OBČINA JESENICE Cesta železarjev 6 4270 Jesenice |
ki ga zastopa: |
XXXXX XXXX, župan |
Matična številka: |
5874335000 |
Identifikacijska številka za DDV: |
SI 39795888 |
Transakcijski račun: |
XX00 0000 0000 0000 000 XX00 0000 0000 0000 000 SI56 0124 1010 0007 XX00 0000 0000 0000 000 |
(v nadaljevanju: občina Jesenice)
in
SOFINANCER 2:
Naziv in naslov: |
OBČINA ŽIROVNICA Breznica 3 4274 Žirovnica |
ki ga zastopa: |
XXXXXXX XXXXXXX, župan |
Matična številka: |
1332201000 |
Identifikacijska številka za DDV: |
SI 59713631 |
Transakcijski račun: |
XX00 0000 0000 0000 000 XX00 0000 0000 0000 000 |
(v nadaljevanju: občina Žirovnica)
in
SOFINANCER 3:
Naziv in naslov: |
OBČINA KRANJSKA XXXX Xxxxxxxxxxx xxxxx 0X 0000 Xxxxxxxx Xxxx |
ki ga zastopa: |
XXXXXX XXXXX, župan |
Matična številka: |
5874327000 |
Identifikacijska številka za DDV: |
SI 81758006 |
Transakcijski račun: |
XX00 0000 0000 0000 000 XX00 0000 0000 0000 000 XX00 0000 0000 0000 000 |
(v nadaljevanju: občina Kranjska Gora)
IZVAJALEC:
Naziv in naslov:
|
|
ki ga zastopa: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
Transakcijski račun: |
|
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo
POGODBO
»Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«
št. _________________
UGOTOVITVENE DOLOČBE
člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
je naročnik xxxxxxx postopek oddaje javnega naročila »Xxxxxx izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne _________, št. objave ____________, in v okviru katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ____________ kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III faza;
so sredstva za predmet te pogodbe predvidena v planu investicij za leto 2021, ki se izvajana na podlagi Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture Odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla, št. II/00-000-000/2008 z dne 15.12.2008, Aneks št. 1 k pogodbi o najemu komunalne infrastrukture Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, št. II/00-000-000/2008 z dne 14.9.2009, Aneks št. 2 k pogodbi o najemu komunalne infrastrukture Odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Mala Mežakla, z dne 29.12.2010 in Aneksom št. 3 k pogodbi o najemu komunalne infrastrukture Odlagališča nenevarnih odpadkov , št. II/00-000-000/2008 z dne 26.-11.2013 (v nadaljevanju pogodba o najemu Deponije Mala Mežakla), katere podpisniki so občine kot solastnice Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in podjetje JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, kot najemnik le-te.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______, so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.
V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.
PREDMET POGODBE
člen
S sklenitvijo te pogodbe naročnik xxxx, izvajalec pa se zavezuje, da bo v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izdelal projektno dokumentaciji, in sicer bo izdelal:
idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki vsebuje popis del z oceno vrednosti;
projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter
projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izdelavo popisa del in projektantskega predračuna (v primeru fazne gradnje natančen popis del s projektantskim predračunom za posamezno fazo),
vse za izgradnjo dodatnega deponijskega prostora - polja III na obstoječi lokaciji odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla, skladno s ponudbo izvajalca št. ________ z dne ____________ (v nadaljevanju Ponudba).
Poleg izdelave projektne dokumentacije iz prejšnjega odstavka je predmet te pogodbe tudi:
najava spremembe OVD;
izdelava presoja vplivov na okolje (PVO);
ocena obremenjenosti okolja s hrupom;
elaborat vpliva na kakovost zraka z vonjavami;
strokovno mnenje o odvajanju izcedne vode iz odlagališča Mala Mežakla v javno kanalizacijo;
program monitoringa odpadnih voda, emisij snovi v zrak, podzemnih voda, meritev meteoroloških podatkov, poročilo o topografiji;
ocena možnosti onesnaženosti tal in podzemne vode;
sodelovati v postopku javne razgrnitve;
vlogo za spremembo OVD;
pridobitev vseh izjav pravnih ali fizičnih oseb, dokumentov, prilog in dodatkov, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja;
koordinacija z naročnikom, sodelovanje na sestankih in predstavitev projekta na sestankih z naročnikom in drugim z naročilom povezanimi subjekti;
izvajanje projektantskega nadzora ves čas gradnje;
zastopanje naročnika )po pooblastilu) v vseh postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja / okoljevarstvenega soglasja;
in vse druge aktivnosti, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila.
Vsa navedena dela so zajeta v pogodbeni ceni in jih izvajalec ni upravičen zaračunavati posebej.
Vsa projektna in tehnična dokumentacija bo izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.), Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. In 65/20), Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 )in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in drugimi podzakonskimi akti tako, da ne bo nobenih ovir za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.
Izvajalec se zavezuje, da bo projektna dokumentacija izdelana na način, da se v njej upošteva zadnje stanje tehnike.
POGODBENI ROKI IN PLAČILNI POGOJI
člen
Roki za izvedbo pogodbenih del so naslednji:
Vrsta storitve |
Rok |
Izdelava IZP |
V 30 dneh od sklenitve pogodbe |
izdelava DGD ter izvedba vseh drugih storitev, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja |
v 150 koledarskih dneh od sklenitve pogodbe |
izdelava PZI |
v 60 koledarskih dneh od pridobitve gradbenega dovoljenja |
izdelava vse dokumentacije in izvedba vseh storitev, potrebnih za prijavo začetka gradnje |
v 60 koledarskih dneh od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in pridobitve OVD |
izdelava PID |
v 60 koledarskih dneh od izjave o dokončanju, ki jo poda izvajalec gradbenih del |
Pogodbena dela iz 10. in 11. alineje 2. odstavka 2. člena te pogodbe izvajalec izvaja do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Dela iz 10. alineje izvajalec izvaja v rokih, ki so določeni z veljavnimi predpisi in akti upravnih organov ter z roki, ki jih glede na potrebe delovnega procesa sproti določa naročnik. Rok potrjevanja dokumentacije se všteva v pogodbeni rok.
Šteje se, da so pogodbena dela končana, ko dokumentacijo naročnik potrdi. Naročnik mora v roku 7 dni od prejema projektne dokumentacije le-to potrditi ali jo zavrniti z navedbo razlogov za zavrnitev. Če je v tem roku niti ne potrdi, niti zavrne, se šteje, da je dokumentacijo potrdil. Po prejemu popravljene dokumentacije ima naročnik ponovno rok 7 dni za njeno potrditev.
Pogodbeni rok se lahko podaljša v naslednjih primerih:
če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo in sicer za čas trajanja višje sile;
zaradi sprememb veljavnih predpisov ali aktov inšpekcijskih ali drugih upravnih organov in sicer za čas, ki je zaradi navedenih sprememb potreben, da se dela izvedejo;
če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti in sicer za čas, kolikor je bil naročnik v zamudi z izvedbo svojih obveznosti;
če med izdelavo dokumentacije nastane potreba za njeno spremembo in sicer za čas, ki je potreben za izvedbo spremembe;
zaradi dodatnih del, naročenih s strani naročnika in sicer za čas, ki je potreben za izvedbo dodatnih del.
Pogodbeni rok se podaljša s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Če aneks za podaljšanje pogodbenega roka ni sklenjen, se šteje, da je bil pogodbeni rok prekoračen po krivdi izvajalca.
člen
Plačilo se izvede na podlagi izstavljenega računa in sicer:
po oddaji projektne dokumentacije IZP potrjene s strani naročnika:
100% pogodbene cene projektne dokumentacije IZP,
po izvedbi drugih aktivnosti za izvedbo predmeta javnega naročila
40 % pogodbene cene drugih aktivnosti za izvedbo predmeta javnega naročila,40% pogodbene cene zastopanja v postopkih
po oddaji projektne dokumentacije DGD potrjene s strani naročnika:
80% pogodbene cene projektne dokumentacije DGD,
40% pogodbene cene drugih aktivnosti za izvedbo predmeta javnega naročila
40 % pogodbene cene zastopanja v postopkih
po pridobljenem gradbenem dovoljenju projektne dokumentacije:
20 % pogodbene cene projektne dokumentacije DGD;
20 % pogodbene cene zastopanja v postopkih,
20 % pogodbene cene drugih aktivnosti za izvedbo predmeta javnega naročila
po pridobljeni projektni dokumentaciji PZI potrjeni s strani naročnika:
70% pogodbene cene projektne dokumentacije PZI,
po dopolnjeni projektni dokumentaciji PZI na podlagi revizije in potrjeni s strani naročnika:
30% pogodbene cene projektne dokumentacije PZI,
po oddaji popisa del za namene javnega naročila za izvedbo potrjenega s strani naročnika:
100% pogodbene cene popisa del za namene razpisa za izvedbo,
po oddaji popisa del upravičenih in neupravičenih stroškov potrjenega s strani naročnika:
100% pogodbene cene popisa del upravičenih in neupravičenih stroškov;
100% pogodbene cene Koordinacije in sodelovanja.
Delo bo izvajalec obračunal na osnovi potrditve naročnika in predaje projektne dokumentacije in drugih pogodbenih del, ki niso projektna dokumentacija, v številu tiskanih izvodov in na digitalnem mediju v digitalni obliki v obsegu in način kot to predpisuje razpisna dokumentacija in po fazah, kot navedeno v prejšnjem odstavku tega člena.
Naročnik bo plačilo izvajalcu nakazal 30. dan po prejemu računa, ki ga izvajalec izda po s strani naročnika potrjeni dokumentaciji na poslovni račun izvajalca, št. SI56________________________, odprtem pri banki ________________________.
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
člen
Izvajalec se s to pogodbo zaveže:
v dogovorjenem roku za naročnika izdelati predmet te pogodbe;
izdelati predmet te pogodbe skladno s Ponudbo in razpisno dokumentacijo, z veljavnimi predpisi in standardi ter pravili stroke, kakovostno, vestno in profesionalno, tehnično pravilno, vsebinsko ustrezno in popolno ter zlasti tako, da bo na njegovi podlagi mogoče uspešno izvesti projekt;
izpolnjevati obveznosti, ki jih za projektanta zahteva Gradbeni zakon, tudi obveznost zagotavljanja pooblaščenih arhitektov in inženirjev ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami
pri izvajanju predmeta pogodbe sodelovati z naročnikom, izvajati vsa potrebna tolmačenja naročniku in upoštevati njegova navodila;
tekoče obveščati naročnika o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na vsebino, obseg in roke izdelave predmeta pogodbe;
pri izpolnjevanju prevzetih obveznosti upoštevati veljavno zakonodajo glede varovanja podatkov in poslovne tajnosti naročnika.
Naročnik se s to pogodbo zaveže:
za izpolnjene obveznosti iz te pogodbe plačati izvajalcu pogodbeno vrednost,
sodelovati z izvajalcem z namenom, da se predmet pogodbe opravi skladno s pogodbo,
poskrbeti, da bodo izvajalcu dostopne vse potrebne podloge (obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija, geodetski posnetek, ipd.).
člen
Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI
člen
Izvajalec bo predmet pogodbe opravil za ceno (pogodbena cena):
Pogodbena storitev |
Xxxx v EUR brez DDV |
Cena v EUR z DDV |
SKUPAJ za izdelavo projektne dokumentacije |
|
|
(Z besedo: _______________________________ evrov).
Vrednost ponujenih del brez DDV je po fazah naslednja:
|
Faza |
Vrednost brez DDV v EUR |
1. |
Projektna dokumentacija IZP |
|
2. |
Projektna dokumentacija DGD |
|
3. |
Projektna dokumentacija PZI |
|
4. |
Popis del za namene javnega naročila za izvedbo |
|
5. |
Popis del upravičenih in neupravičenih stroškov |
|
6. |
Zastopanje v postopkih |
|
7. |
Druge aktivnosti potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila |
|
7.1 |
Najava spremembe okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) |
|
7.2 |
Izdelava presoje vplivov na okolje (PVO) |
|
7.3 |
Ocena obremenjenosti okolja s hrupom |
|
7.4 |
Elaborat vpliva na kakovost zraka z vonjavami |
|
7.5 |
Strokovno mnenje o odvajanju izcednih vod iz odlagališča Mala Mežakla v javno kanalizacijo |
|
7.6 |
Program monitoringa odpadnih voda emisij snovi v zrak, podzemnih vod, podzemnih vod, meritev meteoroloških podatkov, poročilo o topografiji |
|
7.7 |
Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode |
|
7.8 |
Sodelovanje v postopku javne razgrnitve |
|
7.9 |
Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja |
|
8. |
Koordinacija in sodelovanje |
|
Skupaj vrednost ponujenih v EUR brez DDV: |
|
|
Pogodbena cena je fiksna za dogovorjeni obseg pogodbenih del. Specifikacija pogodbene cene je vsebovana v Ponudbi. V kolikor v Ponudbi niso posebej specificirani posamezni sklopi oziroma predmet naročila, se razume, da so v pogodbeno ceno zajeta vsa dela, ki jih je potrebno izvesti, skladno z razpisno dokumentacijo in to pogodbo.
Finančna obveznost naročnika in soinvestitorja na osnovi 18. in 19. člena Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, z dne 15.12.2008, je sledeča:
Občina Jesenice (69,60 %)
|
EUR |
Občina Žirovnica (10,40 %)
|
EUR |
Občina Kranjska Gora (20 %)
|
EUR |
Občina Jesenice, Občina Žirovnica in Občina Kranjska Gora bodo vsaka svoj delež plačali na TRR izvajalca, št. _________, odprt pri _______.
PODIZVAJALCI
člen
Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.
člen
Neposredno plačilo podizvajalcev
Neposredno plačilo od naročnika zahtevajo naslednji podizvajalci:
Podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) |
Obseg in vrsta storitev |
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev |
|
|
|
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje zgoraj navedenim podizvajalcem.
Izvajalec se obvezuje, da bo svojim računom priložil račun podizvajalcev. Za vsak priložen račun se šteje, da ga je izvajalec potrdil.
ODPRAVA NAPAK
člen
V kolikor bi izdelana dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, imela napake oziroma druge pomanjkljivosti, jih je izvajalec kadarkoli dolžan odpraviti v roku, ki ga določi naročnik.
Stroške odprave napak oziroma drugih pomanjkljivosti nosi tista pogodbena stranka, po krivdi katere so nastale napake oziroma druge pomanjkljivosti.
V kolikor izvajalec napak ne odpravi v roku iz prvega odstavka tega člena, ima naročnik pravico odpraviti napake ter unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo del iz 8. člena te pogodbe.
člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z zahtevami javnega naročila ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
člen
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del
Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v petnajstih koledarskih dneh po sklenitvi te pogodbe izročil naročniku brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje z veljavnostjo do _______ za dobro izvedbo del, unovčljivo na prvi poziv v višini 10% končne pogodbene cene (z DDV), po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
V primeru, da izvajalec v postavljenem roku finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka ne dostavi, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe ter uveljavljati povračilo vse nastale škode.
Bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati vsaj še 30 dni od datuma dokončanja pogodbenih del oziroma do predložitve veljavne garancije za odpravo napak v garancijski dobi z možnostjo podaljšanja. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil dobro, kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev izvajanja del.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti najkasneje v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo oziroma podaljšano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.
člen
Finančno zavarovanje za odpravo napak
Izvajalec je dolžan najkasneje ob predaji projektne dokumentacije in drugih elaboratov ter popisov, ki so predmet te pogodbe, predložiti pooblaščenemu zastopniku naročnika finančno zavarovanje v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer kot garancijo za odpravo napak z veljavnostjo najmanj 1 leto po izročitvi projektne dokumentacije.
V kolikor se v roku iz prejšnjega odstavka tega člena pokaže, da ima ali izdelana dokumentacija ali elaborati ali popisi, ki so predmet te pogodbe, napake oziroma druge pomanjkljivosti, jih je izvajalec kadarkoli dolžan odpraviti v roku, ki ga določi naročnik.
V kolikor izvajalec napak ne odpravi v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena.
člen
Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanja, določena v razpisni dokumentaciji, v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V primeru, da izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnimi finančnimi zavarovanji, ima pravico do 10% zadržanega zneska pogodbene cene z DDV, do izteka roka, do katerega bi moralo biti izdano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Po tem roku ima pravico, da zadržani znesek obračuna kot pogodbeno kazen.
V kolikor naročnik razpolaga s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalec pa mu pravočasno ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico, da namesto zadržanih zneskov iz prejšnjega odstavka unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem znesku. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni zaradi nepredložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar naročnik tega zneska ni potrebno vračati izvajalcu niti po izteku garancijske dobe.
POGODBENA KAZEN
člen
Če pride do zamude iz razlogov na strani izvajalca, bo naročnik ob plačilu pogodbenega zneska zaračunal pogodbeno kazen v višini 1% pogodbene vrednost (z DDV) za vsak dan zamude. Skupna pogodbena kazen ne sme presegati 10% pogodbene vrednosti z DDV.
V kolikor je izvajalec v zamudi z izdelavo dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, za več kot 10 dni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. V takem primeru mora izvajalec naročniku izročiti že narejeno dokumentacijo, v kolikor je za naročnika uporabna. O uporabnosti dokumentacije odloča naročnik. Pri obračunu za izročeno gradivo naročnik prizna izvajalcu ustrezno plačilo.
V primeru iz prejšnjega odstavka ter, če izvajalec krši določila te pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Odstop se poda s pisno izjavo, ki se dostavi izvajalcu s priporočenim pismom. Pogodba se šteje za razvezano z dnem, ko izvajalec odpoved prejme. V izjavi mora biti podana utemeljitev.
Če pride do razdrtja pogodbe zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene cene z DDV in vso škodo, naročnik pa ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo del iz 8. člena te pogodbe.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni. V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, ter dogovorjeni kakovosti, bo lahko naročnik dokončanje del oddal drugemu na račun izvajalca.
AVTORSKE PRAVICE
člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da fizični primerki avtorskih del, ki so predmet te pogodbe, postanejo z izročitvijo in dokončnim plačilom izvajalca izključna last naročnika, ki je arhivirana tudi pri izvajalcu.
člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, izjavljata in priznavata, da s to pogodbo naročena projektna dokumentacija predstavlja avtorsko delo v smislu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19– v nadaljevanju: ZASP).
Pogodbeni stranki se dogovorita, da s to pogodbo uredita avtorskopravna razmerja v zvezi s projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe (v nadaljevanju: avtorska dela), kot sledi:
izvajalec izjavlja in jamči, da je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP na avtorskih delih in da ima pogodbeno urejena vsa avtorskopravna razmerja z avtorjem, njegovimi sodelavci in podizvajalci, kar mu omogoča prosto razpolaganje z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami v tej pogodbi;
izvajalec jamči, da z avtorskimi deli oziroma projekti ne posega v avtorske pravice tretjih oseb;
imetnik moralnih avtorskih pravic (pravica priznanja avtorstva, pravica spoštovanja dela, itd.) na avtorskih delih oziroma projektih, ki so neprenosljive, je _____________;
izvajalec prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na avtorskih delih, zlasti pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti in pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki (kamor sodi tudi nadaljnja obdelava oz. izdelava projektne dokumentacije);
prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika po tej pogodbi je izključen, krajevno in časovno neomejen in vključuje pravico do nadaljnjega prenosa pridobljenih pravic tretjim osebam.
Izvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči naročniku:
da ima pravico razpolagati z materialnimi avtorskimi pravicami na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe;
da bo, v kolikor bi z avtorskimi deli posegal v avtorske pravice tretjih oseb, od le-teh predhodno pridobil ustrezne materialne avtorske pravice.
ZAVAROVANJA
člen
Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe zavarovano svojo splošno civilno odgovornost za škodo in sicer z enotno zavarovalno vsoto v višini najmanj 100.000 EUR.
Predloženo zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.
Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polica ni ustrezna, ima naročnik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na stroške izvajalca.
ODSTOP OD POGODBE
člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.
člen
Naročnik sme odstopiti od pogodbe:
če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 3-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno del,
če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po ZFPPIPP,
če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije,
če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana,
če funkcijo vodje projekta opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,
če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,
če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,
v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.
Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.
Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.
člen
Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.
Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.
SPREMEMBA POGODBE
člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.
Ta pogodba se lahko spremeni v:
v primerih, ki so določeni v tej pogodbi;
v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca;
v primerih iz 95. člena ZJN-3;
če se spremenijo pogoji izvedbe javnega naročila zaradi ukrepov državnih organov, ukrepov inšpekcije, ukrepov s področja zagotavljanja varstva okolja ali boljše energetske učinkovitosti ali zaradi novih inovativnih predlogov in izboljšav, ki ne spreminjajo same narave pogodbe.
KONČNE DOLOČBE
člen
Vso škodo, ki nastane v zvezi z izvajanjem te pogodbe, nosi izvajalec po načelih odškodninskega prava.
Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa mora tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe.
člen
Predstavniki pogodbenih strank
Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je................................................
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je .................................................
Elektronski naslov poooblaščenega predstavnika naročnika po tej pogodbi: …………………
Elektronski naslov poooblaščenega predstavnika izvajalca po tej pogodbi: ……………………
člen
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, telefaksu ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek del, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, račune, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.
Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.
Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.
Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 23. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.
Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.
člen
Veljavnost pogodbe
Predmetna pogodba velja z dnem izpolnitve odložnega pogoja pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kopije zavarovalne police. V kolikor se ta pogoj ne izpolni, lahko naročnik od izvajalca zahteva povračilo vse škode, ki bi mu zaradi tega nastala.
člen
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.
člen
Reševanje sporov
Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
člen
Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.
člen
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva (2).
Razvezni pogoj
člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
Protikorupcijska klavzula
člen
Stranki pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.
Kraj in datum: _____________ |
Kraj in datum: Jesenice, _________ |
Izvajalec: |
Naročnik: |
|
JEKO, d.o.o. |
Direktor: __________________ |
Direktor: Xxxx Xxxxx |
|
SOFINANCER 1 |
|
OBČINA JESENICE |
|
Župan: Xxxxx Xxxx |
|
SOFINANCER 2 |
|
Občina Žirovnica |
|
Župan: Xxxxxxx Xxxxxxx |
|
XXXXXXXXXX 3 |
|
Občina Kranjska Gora |
|
Župan Xxxxx Xxxxxx |
POTRDILA BANK oz. BON-2
Ponudnik predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.
OBRAZEC M1 ali kopija pogodbe o zaposlitvi
Ponudnik predloži obrazec M1 ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim pooblaščenim arhitektom ali pooblaščenim inženirjem iz 14. člena ZAID
1 Na odlagališča je od leta 2016 dalje prepovedano odlagati neobdelane mešane komunalne odpadke, zato se vsi na odlagališče Mala Mežakla pripeljani mešani komunalni odpadki pred odlaganjem obdelajo v podjetju Ekogor d.o.o. Postopek obdelave mešanih komunalnih odpadkov poteka v dveh postopkih in sicer se najprej izvede mehanska obdelava (postopek D9), nato še biološka stabilizacija (postopek D8). Končni produkt obdelave mešanih komunalnih odpadkov so obdelani mešani komunalni odpadki, katerih končna dispozicija je odlaganje na odlagališču za nenevarne odpadke. Zaradi transportnih stroškov je ugodno, da sta oba objekta na isti lokaciji; s podaljšanim obratovanjem odlagališča zaradi izgradnje polja III se tako dolgoročno optimizira celoten proces obdelave mešanih komunalnih odpadkov na lokaciji CERO Mala Mežakla.
2 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
3Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba (priloga št. 1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Obrazcu Ponudbe (Priloga št. 1) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
4 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.
5 Ponudnik vnese cene iz ponudbenega predračuna (Priloga št. 1/PP).
6 Ponudnik »Obrazec za merila« na portal eJN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
7 Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.
8 Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.