Številka: 416-03/16-31/2

Številka: 416-03/16-31/2

Datum: 30. 3. 2016

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, XXXXXXXX XXXXX 0, 0000 XXXXXXXXX

Predmet: NAKUP PROTOKOLARNEGA VOZILA ZA POTREBE DRŽAVNEGA ZBORA

VSEBINA

1. Povabilo k oddaji ponudbe

2. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe

3. Izpolnjevanje zahtev ter pogojev naročnika

4. Merilo

5. Obrazci

6. Vzorec pogodbe

7. Obrazec ponudbe

8. Obrazec za oddajo ponudbe

Število strani razpisne dokumentacije: 38

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA

DRŽAVNI ZBOR XXXXXXXX XXXXX 0

1000 LJUBLJANA

na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14-ZDU1I, v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti za nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na predmetnem javnem razpisu.

Rok za oddajo ponudb: 21. 4. 2016 do 10. ure

Vse nepravočasno ali nepravilno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

Javno odpiranje ponudb: 21. 4. 2016 ob 13. uri (prostori Državnega zbora)

Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo,19/14 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 – XXXXX0000, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D,63/13 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljnjem besedilu: XXXXX0000), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu ZIntPK) in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) ter ostalih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo področje razpisanega predmeta naročila.

2.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora.

Pri oddaji javnega naročila so upoštevane temeljne okoljske zahteve za osebna vozila po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).

Dobavljeno vozilo mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve oziroma imeti opremo:

- vrsta vozila: limuzina

- prostornina v ccm: nad 2900 ccm;

- moč motorja v kW: minimalno 160 kW;

- emisijski razred: EURO 6;

- emisijski razred CO2v g/km: pod 155 g/km;

- medosna razdalja: najmanj 2900 mm;

- vrsta motorja: dizel xxx xxxxxx

- samodejni menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja: 7 ali več stopenjski;

- štirikolesni pogon;

- ABS s funkcijo nadzora stabilnosti vozila in zdrsa pogonskih koles;

- število sedežev: 5;

- število vrat: 4;

- barva vozila: kovinska barva - črna ali grafitno siva;

- led žarometi;

- asistent za xxxxx xxxx;

- sprednje meglenke;

- zunanji preklopni ogledali električno nastavljivi in ogrevani s funkcijo samozatemnitve;

- notranje samozatemnitveno ogledalo;

- funkcija, ki omogoča vklop varčnega delovanja motorja, katera zagotavlja nižjo porabo goriva (funkcija EKO ali primerljivo);

- nadzor razdalje pri parkiranju spredaj in zadaj;

- alarmna naprava;

- sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah;

- centralno daljinsko ali samodejno zaklepanje;

- električni pomik stekel spredaj in zadaj z enim pritiskom tipke;

- funkcija prostoročnega telefoniranja;

- asistenca ob menjavanju voznega pasu;

- aktivni tempomat s funkcijo za preprečevanje trkov;

- potovalni računalnik;

- projecirni sistem (zaslon);

- vgrajena navigacijska naprava z zemljevidom Evrope;

- avtomatska klimatska naprava (3 ali 4 - področna);

- brisalci s senzorjem za dež;

- oblazinjenje v tekstilu ali usnju;

- 1x gumijasti, 1x tekstilni predpražniki;

- voznikov sedež nastavljiv po višini, globini in nagibu sedala z nastavitvijo ledvene opore;

- sredinski naslon za roke spredaj in zadaj;

- varnostne blazine (minimalno 6);

- rolo zavese na zadnjih levih in desnih vratih;

- rolo zavesa za zadnje steklo (električno nastavljivo);

- volanski drog nastavljiv po višini in globini;

- multifunkcijski volan;

- audiosistem z vsaj 6 zvočniki.

Druge zahteve za dobavljeno vozilo:

- dobavljeno vozilo mora biti novo, modelsko leto 2016 ali novejše, tehnično brezhibno in homologirano, opremljeno z obvezno opremo, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozil (homologacijo) ob dobavi vozila naročniku, s prospekti ali na drug ustrezen način;

- garancijski rok najmanj 48 mesecev, brez omejitve kilometrov;

- imeti mora letne in zimske pnevmatike;

- zagotavljanje servisiranja dobavljenega vozila v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije in tudi po preteku garancije (najmanj 7 let od preteka garancijske dobe),

- zagotavljanje nemotene preskrbe z rezervnimi deli za dobavljeno vozilo najmanj 7 let od preteka garancijske dobe;

- nudenje 24 – urne brezplačne pomoči na cesti za dobavljeno vozilo v času garancijskega roka;

- v primeru servisiranja – popravila v garancijskem roku zagotovitev brezplačnega nadomestnega vozila (enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda) za celoten čas trajanja servisnih del;

- zagotavljanje brezplačnega rednega servisiranja dobavljenega vozila 5 let oziroma do

100.000 prevoženih kilometrov;

- homologacija, na podlagi veljavnega Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, ki jo bo ponudnik predložil naročniku pred prevzemom vozil.

2.3 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner oz. podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo izločene pred postopkom ocenjevanja ponudb.

Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje potrjene (podpisane in žigosane)

dokumente in priloge:

- izpolnjene obrazce prijave in ugotavljanja sposobnosti (z izpolnjevanjem najmanj minimalne zahtevane stopnje sposobnosti, navedene na posameznem obrazcu) z

vsemi zahtevanimi prilogami oz. dokazili,

- potrjen vzorec pogodbe,

- izpolnjen obrazec ponudbe,

- izpolnjen obrazec za oddajo ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na zaprto ovojnico ponudbe,

- pravni akt o skupni izvedbi naročila (samo v primeru skupne ponudbe) in/ali pisni dogovor o razpoložljivosti (virov) sredstev potrebnih za izvedbo naročila (samo v primeru ponudbe s podizvajalci),

- pisni sklep o poslovni skrivnosti (samo če so nekateri deli ponudbe označeni kot poslovna skrivnost).

Vsi zahtevani dokumenti morajo biti izpolnjeni z neizbrisljivo pisavo in potrjeni (podpisani in žigosani).. V ta namen označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Naročnik zagotavlja javnost in varstvo podatkov iz ponudbe v skladu z določili 22. člena ZJN-

2. Ponudnik v svoji ponudbi označi le tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2 in 39. ter 40. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 82/13) in ponudbi priložiti sklep o določitvi poslovne skrivnosti. Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo ustrezno in utemeljeno označeni in jim bo priložen pisni sklep o poslovni skrivnosti.

Ponudnik kot poslovno skrivnost ali kot zaupno ne sme označiti podatkov, ki so kot javni podatki opredeljeni v drugem odstavku 22. člena ZJN-2.

V primeru, da bodo kot poslovna skrivnost ali kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti oz. zaupno umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše.

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

2.4 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN POJASNILA

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovi internetni strani xxxx://xxx.xx- xx.xx/.

Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do

14. 4. 2016 do 9.00 ure, izključno preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na pravilno in pravočasno prejete zahteve ponudnikov odgovoril najkasneje do 15. 4. 2016 do 15.00 ure. Po tem roku naročnik pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne bo več dajal.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje štiri dni pred rokom za predložitev ponudb. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Vsa prispela vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in odgovore bo naročnik sprotno objavljal na Portalu javnih naročil in se bodo šteli za sestavni del razpisne dokumentacije in razpisne pogoje, ki so oziroma bi morali biti ponudnikom v naprej znani.

2.5 ODDAJA PONUDBE

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici. Na ovojnico ponudnik prilepi izpolnjen obrazec za oddajo ponudbe - zadnja stran razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 00. 4. 2016 do 10. ure. Ponudbe so na isti naslov naročnika, do istega roka lahko tudi osebno vročene.

Nepravilno označene ponudbe (tiste ponudbe iz katerih zunanje strani ovojnice ne bo moč razbrati na katero naročilo se ponudniki prijavljajo oz. ne bodo opremljene z navedbo "NE ODPIRAJ!") in ponudbe, ki bodo prispele po zgoraj navedenem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Naročnik ne odgovarja za odprto ovojnico, če na njej ne bo vsaj označbe "NE ODPIRAJ!".

Javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 2016 ob 13.00 uri v prostorih Državnega zbora, Xxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, se pred odpiranjem izkažejo s pisnim pooblastilom ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

2.6 SKUPNA PONUDBA

Če daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

- mora vsak od vključenih ponudnikov v skupno ponudbo izpolniti prijavo za skupno ponudbo in samostojno dokumentirati izpolnjevanje pogojev osnovne sposobnosti, poklicne sposobnosti ter ekonomske in finančne sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila; ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo ponudniki kumulativno;

- mora skupina ponudnikov podpisati in ponudbi priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,

- natančno opredeljene dobave ter odgovornosti vsakega posameznega sodelujočega ponudnika v okviru izvedbe javnega naročila,

- izjava, da so vsi sodelujoči ponudniki seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Če pravni akt ne vsebuje vseh zgoraj navedenih elementov, se ponudba lahko izloči.

Naročnik bo dokumente naslavljal na poslovodečega ponudnika, ki ga bo skupina ponudnikov določila in navedla v svoji prijavi za skupno ponudbo.

2.7 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika, nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljnjem besedilu: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni dobavitelj del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi

javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V razmerju do naročnika ponudnik, kot glavni ponudnik, v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v obrazcu prijave podizvajalcev navedeni vsi podizvajalci. V obrazcu podatki o podizvajalcu in njegovih delih mora biti navedeno, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci. Vsak podizvajalec mora samostojno izpolnjevati pogoj za priznanje osnovne sposobnosti iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2 in pogoje poklicne sposobnosti. Priznanje ostale sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za glavnega ponudnika in podizvajalca/podizvajalce skupaj (3. in 4. odstavek 45. člena ZJN-2).

Ponudnik (glavni dobavitelj), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom tudi od njega lahko zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.

Če ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci:

- mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- mora podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika (glavnega dobavitelja) poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (glavnega dobavitelja),

- je obvezna sestavina pogodbe:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

- so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna, pri čemer se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev ozi- roma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,

- mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali v primeru, če je dobavitelj nastopal sam, tekom izvajanja del pa želi vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora dobavitelj pridobiti predhodno soglasje naročnika in mu v petih (5) dneh predložiti:

- sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ki ima vse elemente iz te točke razpisne dokumentacije,

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, za katerega mora navesti vse podatke, ki so kot obvezna sestavina pogodbe opredeljeni zgoraj,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. Če podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (dobavitelj) ne sme angažirati. Če to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalca(-e) navede v okviru obrazca prijave podizvajalcev, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna.

2.8 VELJAVNOST PONUDBE IN ROK PLAČILA

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 7. 2016

Rok plačila je 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.

2.9 DOBAVNI ROK

Dobavni rok za vozilo je 90 dni od podpisa pogodbe.

2.10 GARANCIJA

Garancijski rok za dobavljeno vozilo mora biti najmanj 48 mesecev.

2.11 OBLIKOVANJE CEN

Ponudbena cena z DDV je fiksna do izpolnitve predmeta javnega naročila.

V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški prodajalca, ki se nanašajo na dobavo vozila ter vsi morebitni drugi stroški (dobavni stroški, stroški carin in drugih dajatev) ter morebitni dani popusti (popusti se ne pripisujejo in obračunavajo posebej). Naročnik dodatno ne bo priznal nobenih stroškov , ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

2.12 DODATNA POJASNILA GLEDE IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se odda kot celota po postopku oddaje naročila male vrednosti, skladno s 30. a členom ZJN-2. Če se postopek zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ne bi bila pridobljena nobena ponudba ali nobena pravilna, sprejemljiva ali primerna ponudba, si naročnik pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanji, skladno z 28. oziroma 29. členom ZJN-2.

Ponudbe, za katere bo ugotovljeno, da so popolne, bo naročnik preveril še zaradi računskih napak. Izključno naročnik sme v skladu z 78. členom ZJN-2, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Tako popravljen znesek, opredeljen v ponudbi, je za ponudnika obvezujoč.

Če bo ponudba formalno nepopolna, bo naročnik v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-

2 zahteval, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil oziroma spremenil, bo naročnik tako ponudbo izločil.

V skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-2 lahko naročnik tudi še po pregledu in ocenjevanju ponudb pozove ponudnike, da dopolnijo svojo ponudbo z dokazili, če bo to potrebno.

Kadar naročnik preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prvim odstavkom 49. člena ZJN-2 preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe, pri čemer od ponudnika lahko naknadno pisno zahteva podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Kadarkoli se bo pri naročniku v postopku oddaje javnega naročila pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik (ne glede na razvrstitev njegove ponudbe) predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 109. a člena ZJN-2.

Naročnik si v skladu z 80. členom ZJN-2 pridržuje pravico sprejeti ali zavrniti katerokoli ponudbo. Prav tako lahko naročnik kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja, v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb pa lahko zavrne vse ponudbe z obrazložitvijo o vzrokih take odločitve, ne da bi pri tem imel kakršnekoli obveznosti do ponudnikov.

Pri zavrnitvi vseh ponudb, ustavitvi ali odstopu od izvedbe javnega naročila naročnik nima kakršnekoli obveznosti do ponudnikov (med te sodijo tudi stroški ponudnikov za pripravo ponudbe).

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

Po pregledu in ocenjevanju popolnih ponudb bo naročnik skladno z merilom iz poglavja 4. izbral ponudnika, ki bo, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika za razpisano naročilo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo in sprejel odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev bo naročnik pisno obrazložil v obvestilu, ki ga bodo po pošti prejeli vsi ponudniki, katerih ponudbe bodo pravočasno in pravilno oddane. Obvestilo bo vsebovalo ugotovitve in razloge za naročnikovo odločitev.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK za namen zagotovitve transparentnosti posla ali preprečitve korupcijskih tveganj pred sklenitvijo pogodbe naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisati pogodbo v roku osmih (8) dni od poziva naročnika k podpisu pogodbe, ki jo predhodno podpiše naročnik. Pogodba bo veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank.

Naročnik in ponudnik, v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V času veljavnosti oziroma izvajanja pogodbe, si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih storitev v skladu in na način kot to določa 29. člen.

2.13 PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV

Pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. št. 43/11, 60/11 - ZTPD, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN), s katerim je pravno varstvo zagotovljeno v:

– predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom,

– revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo,

– sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem, ki ga kot izključno pristojnega določa zakon, ki ureja sodišča.

Zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

– objave obvestila o javnem naročilu ali

– obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

– prejema povabila k oddaji ponudb.

Tega zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B ter kadar naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico in na elektronski naslov xx@xx-xx.xx. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz ZPVPJN:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. očitane kršitve,

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

8. potrdilo o vplačilu takse, ki v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša 1.500 eurov.

Taksa za predrevizijski in revizijski postopek se plača na ustrezen predračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

3. IZPOLNJEVANJE ZAHTEV TER POGOJEV NAROČNIKA

3.1 IZPOLNJEVANJE NAROČNIKOVIH POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti morajo ponudniki izpolniti in potrditi v ta namen pripravljene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje 5) in priložiti zahtevana dokazila. Ponudniki, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije, dokazujejo izpolnjevanje pogojev v skladu s predpisi v svoji državi.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik (podizvajalec) svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik (podizvajalec) predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika (podizvajalca) mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik (podizvajalec) svoj sedež.

Vse zahtevane izjave morajo ponudniki predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev zahteva tudi še naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi določene listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno izločil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.

Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali naročnikovih pogojev in/ali definiranih minimalnih stopenj sposobnosti ponudnikov ter ostalih zahtev naročnika oziroma ne bodo predložili naslednjih ustreznih dokazil:

- Prijava ponudnika (OBRAZEC 5.1: Prijava ponudnika).

- Prijava za skupno ponudbo (OBRAZEC 5.2: Prijava za skupno ponudbo) - v primeru skupne ponudbe.

- Prijava podizvajalcev (OBRAZEC 5.3: Prijava podizvajalcev) - v primeru ponudbe s podizvajalci.

- Podatki o podizvajalcih in njihovih delih s soglasjem podizvajalcev za neposredno plačevanje (OBRAZEC 5.4: Podatki o podizvajalcu in njegovih delih) - v primeru ponudbe s podizvajalci.

- Izjava ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca v ponudbi s podizvajalci, o spoštovanju protikorupcijskih določil (OBRAZEC 5.5: Protikorupcijska izjava).

- Izpolnjevanje osnovne sposobnosti v celoti (OBRAZEC 5.6: Osnovna sposobnost).

- Izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti (OBRAZEC 5.7: Ekonomska in finančna sposobnost).

- Izpolnjevanje poklicne sposobnosti (OBRAZEC 5.8: Poklicna sposobnost).

- Izpolnjevanje tehnične sposobnosti (OBRAZEC 5.9: Tehnična sposobnost).

- Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 7. 2016 (OBRAZEC: Ponudba).

4. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika bo izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki bo dosegla najvišje število skupnih točk (T) v postopku ocenjevanja ponudb, ob uporabi naslednjih meril:

	Merila	Točke
a.	Ponujena cena vozila (M1)	0 - 40
b.	Ocena stroškov v življenjski dobi vozila (M2)	0 - 50
c.	Garancijska doba (M3)	0 - 10
	SKUPAJ (M)	0 - 100

Pri izračunavanju točk bo naročnik uporabljal zaokroževanje na dve decimalni mesti.

Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišje število doseženih skupnih točk M po naslednji enačbi:

M = M1 + M2 + M3

a. Ponujena cena vozila (M1) - do 40 točk

Naročnik bo pri izračunu točk za merilo ponujena cena vozila (M1) uporabil naslednji izračun:

M1 = (Pmin / Px) x 40 točk

Pri tem je:

M1 - število doseženih točk pri merilu ponujena cena Pmin - najnižja ponujena cena z DDV

Px - cena posameznega ponudnika z DDV

b. Ocena stroškov v življenjski dobi (M2) - do 50 točk

Naročnik bo za dobavljeno vozilo izračunal oceno stroškov v življenjski dobi po naslednji formuli:

LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) + (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:

– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,

– Nc - nabavna cena vozila,

– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,

– porabaE - poraba energenta,

– PE - vsebnost energije v energentu,

– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,

– CEmin - cena najcenejšega energenta,

– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,

– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,

– NOxem - emisije dušikovih oksidov,

– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,

– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,

– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,

– PMem - emisije trdnih delcev,

– CPM - cena za emisije trdnih delcev.

Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so (glej obrazec PONUDBA):

– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,

– poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km (A),

– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km (B),

– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km (C),

– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km (D),

– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km (E). Vrednosti, ki jih bo naročnik opredeli sam, so:

Opis parametra	Oznaka	Vrednost
kilometrina v življenjski dobi vozila	LCkm	200.000 km
vsebnost energije v dizelskem gorivu	PE	36 MJ/l
vsebnost energije v bencinu	PE	32 MJ/l
vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu	PE	38 MJ/Nm1
vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu	PE	24 MJ/l
vsebnost energije v etanolu	PE	21 MJ/l
vsebnost energije v biodizlu	PE	33 MJ/l
vsebnost energije v emulzijskem gorivu	PE	32 MJ/l
vsebnost energije v vodiku	PE	11 MJ/Nm
vsebnost energije v električni energiji	PE	3,6 MJ/kWh
cena za emisije ogljikovega dioksida	CCO2	0,04 EUR/kg
cena za emisije dušikovih oksidov	CNOx	0,0044 EUR/g
cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov	CNMHC	0,001 EUR/g
cena za emisije trdnih delcev	CPM	0,087 EUR/g
cena dizelskega goriva brez davka na dodano vrednost op1	CEmin	EUR/l
vsebnost energije v najcenejšem energentu – dizelsko gorivo	PEmin	36 MJ/liter

op1 Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabil veljavno ceno dizelskega goriva, pri čemer bo upošteval ceno brez davka na dodano vrednost, veljavno na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Višina in struktura cene naftnih derivatov v Sloveniji je objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxx/xxxxxx_xxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxx_ naftnih_derivatov/

Po izračunu ocene stroškov v življenjski dobi za posamezno ponujeno vozilo, bo naročnik pri izračunu točk za merilo ocena stroškov v življenjski dobi (M2) uporabil naslednji izračun:

M2 = (LCCmin / LCCx) X 50 točk

Pri tem je:

M2 - število doseženih točk pri merilu ocena stroškov v življenjski dobi LCCmin - najnižja ocena stroškov v življenjski dobi

LCCx - ocena stroškov v življenjski dobi posamezne ponudbe

c. Garancijska doba (M3) - do 10 točk

Ponudba ponudnika, ki ponuja splošno garancijsko dobo za vozila nad 48 mesecev, brez omejitve kilometrov, se oceni:

- za ponujeno garancijsko dobo od 49 do 59 mesecev s 4 točkami in

- za ponujeno garancijsko dobo 60 in več mesecev z 10 točkami.

Ostale ponudbe, ki zgolj izpolnjujejo minimalni pogoj glede splošne garancijske dobe, ne pridobijo v okviru ocenjevanja na podlagi merila M3 nobene dodatne točke.

5. OBRAZCI

5.1 PRIJAVA PONUDNIKA

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Matična številka:

ID številka: SI

Transakcijski račun:

(dobavitelj vpiše vse transakcijske račune s katerimi posluje)

Zastopnik podjetja oziroma firme:

Podpisnik pogodbe:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

S podpisom te prijave tudi izjavljamo in potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila za nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora,

- da smo odgovorno (korektno) izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih (preteklih) pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila in nam v tem času ni bila na kateri koli način dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil, npr. slabša kvaliteta izvedbe del ali dobave blaga od dogovorjene ali zamuda pri izvedbi naročila.

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

5.2 PRIJAVA ZA SKUPNO PONUDBO2

Pri javnem naročilu za nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora bomo sodelovali naslednji ponudniki (partnerji) po medsebojni pogodbi:

1. Naziv podjetja oziroma firme:                      

2. Naziv podjetja oziroma firme:                      

3. Naziv podjetja oziroma firme:                      

4. Naziv podjetja oziroma firme:                      

Naročnik bo dokumente naslavljal na poslovodečega ponudnika iz skupne ponudbe v skladu z določili pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki je predložen v ponudbi, in sicer:

Vsak ponudnik (partner), ki sodeluje pri skupni ponudbi mora izpolniti tudi spodnji obrazec:

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Matična številka:

ID številka: SI

Transakcijski račun:

(partner vpiše vse transakcijske račune s katerimi posluje)

Zastopnik podjetja oziroma firme:

Podpisnik pogodbe:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Ponudnik (partner) bo sodeloval pri naslednjih delih/dobavah:

Datum: Ponudnik (partner):

(žig in podpis)

2 Za vsakega ponudnika (partnerja) v skupni ponudbi je potrebno predložiti tudi potrjen obrazec za izpolnjevanje pogoja o osnovni sposobnosti, poklicni sposobnosti, ekonomski in finančni sposobnosti ter protikorupcijsko izjavo, za vse skupaj pa pravni akt o skupni izvedbi naročila z minimalno določeno vsebino v točki 2.6 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

5.3 PRIJAVA PODIZVAJALCEV3

Pri javnem naročilu za nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora bomo sodelovali z naslednjim/i podizvajalcem/ci s katerim/i bomo za izvedbo predmetnega naročila sklenili podizvajalsko pogodbo:

Št.	Naziv podjetja oziroma firme	Naslov podjetja
1
2
3
4
5
6

Za vsakega zgoraj vpisanega podizvajalca v svoji ponudbi prilagamo podatke o njegovem statusu in njegovih delih/dobavah ter prilagamo njegovo soglasje, na podlagi katerega sme naročnik namesto ponudnika neposredno poravnavati podizvajalčeve terjatve do ponudnika (OBRAZEC 5.4: Podatki o podizvajalcu in njegovih delih).

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila, imeli z vsemi prijavljenimi podizvajalci za njihovo delo sklenjene medsebojne pogodbe in bomo naročnika s sklenitvijo pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila tudi pooblastili za neposredna plačila podizvajalcem na podlagi potrjenega računa oz. situacije.

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

3 Za vsakega podizvajalca je potrebno predložiti tudi izpolnjen obrazec za izpolnjevanje pogoja o osnovni sposobnosti, poklicni sposobnosti in protikorupcijsko izjavo ter pisni dogovor o razpoložljivosti (virov) sredstev za izvedbo tega javnega naročila.

5.4 PODATKI O PODIZVAJALCU IN NJEGOVIH DELIH4

Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2 in podatki, ki jih ponudnik za podizvajalca navede v nadaljevanju tega obrazca so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna.

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Matična številka:

ID številka: SI

Transakcijski račun:

(podizvajalec vpiše vse transakcijske račune s katerimi posluje)

Zastopnik podjetja oziroma firme:

Podpisnik pogodbe:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

Elektronska pošta:

Podizvajalec bo izvedel naslednja dela/dobavil naslednje blago:

Vrednost del/blaga, ki jih bo izvedel/dobavil podizvajalec: € z DDV

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

PODAJAMO SOGLASJE,

da sme naročnik, namesto ponudnika, poravnati obveznosti ponudnika, ki nastanejo pri izvajanju tega javnega naročila, do nas kot podizvajalca.

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi naročila z izvedbo del/dobavo blaga, ki jih bomo izvajali/dobavili v vrednosti                  € z DDV (skladno z navedenimi podatki ponudnika v obrazcu "Podatki o podizvajalcu in njegovih delih").

Datum: Podizvajalec:

(žig in podpis)

4 Ponudnik izpolni obrazec za vsakega podizvajalca prijavljenega v obrazcu Prijava podizvajalcev in od vsakega od njih pridobi soglasje za neposredno plačevanje (soglasje je ponudbi lahko priloženo tudi kot samostojen dokument, vendar vsebinsko ne sme odstopati od soglasja na tem obrazcu).

5.5 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA5

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika (partnerja/podizvajalca):

Zakoniti zastopnik:                         

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. ZIntPK in da v celoti spoštujemo izjavo v protikorupcijskem določilu kot sledi:

Protikorupcijsko določilo:

1. Omejitve poslovanja:

V postopku javnega naročanja naročnik ne sme poslovati s subjektom, v katerem je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Enaka prepoved velja za postopke podeljevanja koncesij in druge oblike javno- zasebnega partnerstva.

Prepoved poslovanja velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prepoved poslovanja v obsegu, ki izhaja iz prvega in prejšnjega odstavka, ne velja za postopke oziroma druge načine pridobivanja sredstev, ki niso zajeti v prvem odstavku, pod pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe tega ali drugega zakona o nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Če funkcionar oziroma njegov družinski član v tem primeru krši določbe o izogibanju nasprotju interesov oziroma o dolžni izločitvi, nastopijo posledice kot v primeru prepovedi poslovanja.

Omejitve po določbah iz 35. člena ZIntPK ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

2. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sekt- orja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

5 Obrazec izpolni vsak ponudnik in vsak od vključenih partnerjev v skupni ponudbi in vsak od podizvajalcev.

je nična.

3. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

4. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

5. V primeru ustavitve postopka naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali ki bi vplivala na nepristranskost revizijske komisije.

6. Če je v zakonu in razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Datum Ponudnik (partner/podizvajalec):

(žig in podpis)

5.6 OSNOVNA SPOSOBNOST6

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika (partnerja/podizvajalca):

Zakoniti zastopnik:                                       Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje osnovne sposobnosti:

- ponudnik (partner) in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo), niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) in določena v prvem odstavku

42. člena ZJN-2;

- ponudnik (partner) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz

77. a člena ZJN-2, 81. a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) oziroma 73. člena Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I);

- ponudnik (partner/podizvajalec*) na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;

- ponudnik (partner) ni v postopku prisilne poravnave oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oziroma sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ponudnik (partner) ni v stečajnem postopku oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ponudnik (partner) ni v postopku prisilnega prenehanja oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;

- ponudnik (partner) ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- ponudniku (partnerju) naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

- ponudnik (partner) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oziroma je zahtevane informacije vedno zagotovil.

* Podizvajalec s podpisom te izjave zagotavlja, da izpolnjuje najmanj pogoj osnovne sposobnosti iz tretje alineje tega obrazca.

DOKAZILO: Poleg obveznega podpisa te izjave, izpolnjevanje osnovnih pogojev iz prve in tretje alineje te izjave ter četrte do osme alineje te izjave ponudnik (partner/podizvajalec) lahko sam izkaže s predloženimi dokazili iz uradnih evidenc k ponudbi. Tako predloženo potrdilo mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa izpis iz uradne evidence ne sme biti starejše od štirih mesecev, šteto od izteka roka za predložitev ponudb. V primeru, da teh dokazil ponudnik (partner/podizvajalec) ne predloži k svoji ponudbi sam, lahko v svoji

6 Izpolni vsak ponudnik ali vsak od vključenih partnerjev v skupni ponudbi in vsak od podizvajalcev.

ponudbi navede v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente. Xxxxxx s svojim podpisom izjavljamo:

- da lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- da bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Naročniku dajemo SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV:

Soglašamo, da Republika Slovenija, Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora« skladno s šestim odstavkom 41. oz. petega in šestega odstavka 42. člena ZJN-2 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) pridobi vse podatke in dokazila o kandidatu oz. ponudniku (partnerju/podizvajalcu) ali njihovih zakonitih zastopnikih (če gre za pravno osebo) iz vseh uradnih evidenc, ki jih mora vsebovati ponudba oz. naročnik zanje meni, da so potrebna za dokazovanje izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum: Ponudnik (partner/podizvajalec):

(žig in podpis)

5.7 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST7

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika (partnerja):

Zakoniti zastopnik:                         

Izjavljamo, da:

− v zadnjih šestih mesecih pred oddajo te ponudbe nismo imeli blokiranega transakcijskega računa (nobenega od njih).

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Datum: Ponudnik (partner)

(žig in podpis)

7 Izpolni vsak ponudnik ali vsak od vključenih partnerjev v skupni ponudbi. Pogoj za izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti morajo ponudniki v skupni ponudbi izpolnjevati samostojno (vsak od partnerjev v skupni ponudbi odda svojo izjavo oziroma obrazec o izpolnjevanju tega pogoja).

5.8 POKLICNA SPOSOBNOST8

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika (partnerja/podizvajalca):

Zakoniti zastopnik:                          

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje poklicne sposobnosti:

− imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register;

− imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali smo člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imamo svoj sedež, opravljali to dejavnost.

Ponudnik (partner/podizvajalec), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti ustrezno potrdilo o izkazovanju poklicne sposobnosti. Če država, v kateri imajo svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko podajo zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo svojega zakonitega zastopnika.

Datum: Ponudnik (partner/podizvajalec)

(žig in podpis)

8 Izpolni vsak ponudnik ali vsak od vključenih partnerjev v skupni ponudbi ali vsak od podizvajalcev.

5. 9. TEHNIČNA SPOSOBNOST

Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika:

Zakoniti zastopnik:                          

Izjavljamo, da:

- smo generalni uvoznik oz. pooblaščeni prodajalec za blagovno znamko vozila, ki ga ponujamo.

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Datum:        

Ponudnik: (žig in podpis)

6. VZOREC POGODBE

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga po pooblastilu generalne sekretarke Xxxxxx Xxxx Xxxxxx št. 040-04/14-2/4 z dne 2. 10. 2014 zastopa Xxxx Xxxxxxx, namestnik generalne sekretarke - direktor (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

matična številka: 5022924 davčna številka: SI21881677

transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 in

                                     , ki ga zastopa

                (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj)

matična številka:          

davčna številka: SI            

transakcijski račun:              

skleneta naslednjo

POGODBO za nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora Evidenčna štev.: C1211-16-000XXX

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj za izvedbo javnega naročila z oznako 416- 03/15-99, izbran po postopku oddaje naročila male vrednosti, številka objave NMV     /2016 na Portalu javnih naročil, na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I, v nadaljnjem besedilu: ZJN-2).

Razpisna dokumentacija št. 416-03/16-31/2 in ponudbena dokumentacija št.     z dne

   , ki je priloga te pogodbe, sta osnovi za tolmačenje te pogodbe.

Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je nakup protokolarnega vozila znamke              

(v nadaljnjem besedilu: vozila) za potrebe Državnega zbora na podlagi ponudbe št.

        z dne         in v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika iz razpisne dokumentacije.

Pogodbena vrednost

3. člen

Pogodbena cena vozila znaša        EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV. Pogodbena cena z DDV je fiksna do dobave vozila.

V ceni so vključeni vsi stroški prodajalca, ki se nanašajo na dobavo vozila ter vsi morebitni drugi stroški, povezani z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi.

Rok dobave

4. člen

Dobavitelj se zavezuje vozilo dostaviti na sedež naročnika najkasneje v roku 90 dni od podpisa pogodbe.

Rok iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih ni povzročil dobavitelj.

Način obračuna in rok plačila

5. člen

Naročnik se obvezuje, da bo poravnal svojo obveznost 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega in opremljenega računa, ki ga dobavitelj izstavi na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika za dobavljeno vozilo. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu računa.

Plačilo se bo realiziralo na enega od transakcijskih računov dobavitelja, in sicer:

-

-

Dobavitelj mora na izstavljenem računu obvezno navesti enega od transakcijskih računov, ki so navedeni v pogodbi ter evidenčno številko pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.

Blago/storitev, ki je predmet tega naročila, se naroča za neobdavčljivo dejavnost, za katero po 5/5 ZDDV-1 naročnik ni zavezanec za DDV.

Na podlagi Xxxxxx o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike mora dobavitelj naročniku pošiljati račune in spremljajoče dokumente izključno v e-obliki prek spletnega programa UJP oz. prek ponudnikov sistema izmenjave e-računov.

V primeru zamude plačila lahko dobavitelj obračuna zakonsko določene zamudne obresti.

Pravice in obveznosti pogodbenih strank

6. člen

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih obveznosti ter jamči, da jih bo opravil pravilno in kvalitetno, po pravilih stroke in skladno z veljavno zakonodajo, tehničnimi navodili, priporočili in normativi. Vse storitve morajo biti izvedene s strokovno usposobljenimi kadri.

Dobavitelj naročniku jamči, da dobavljena vozila nimajo stvarnih in pravnih napak ter da ustrezajo vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju storitev po pogodbi, ki jih ugotovi naročnik ob dobavi oziroma v garancijskem roku, mora dobavitelj odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če dobavitelj tega ne stori, je odškodninsko odgovoren naročniku, naročnik pa sme napake odpraviti na prodajalčev račun, izključno pri pooblaščenem serviserju, s pribitkom vseh stroškov in škode, ki jih je utrpel naročnik.

Vse stroške in škodo iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

7. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročnika pravočasno opozoril na vse morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter da bo ščitil interese naročnika.

Dobavitelj mora:

- zagotoviti splošni garancijski rok za vozilo      (najmanj 48 mesecev) brez omejitve kilometrov;

- zagotoviti letne in zimske pnevmatike;

- zagotoviti brezplačno redno servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži 5 let oziroma do 100.000 prevoženih kilometrov;

- zagotoviti servisiranje dobavljenega vozila v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije in tudi po preteku garancije (najmanj 7 let od preteka garancijske dobe),

- zagotoviti nemoteno preskrbo z rezervnimi deli za dobavljeno vozilo najmanj 7 let od preteka garancijske dobe;

- nuditi 24 – urno brezplačno pomoč na cesti za vozilo v času garancijskega roka;

- v primeru servisiranja – popravila v garancijskem roku zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo (enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda) za celoten čas trajanja servisnih del.

Garancijski rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem pisnega prevzema vozila ter velja za vozilo in opremo. Če je bil kakšen del vozila ali opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne garancijski rok za ta del teči znova.

Dobavitelj je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo v času garancijskega roka. Za vsako odpravo pomanjkljivosti, daljšo od 5 dni, se ustrezno podaljša splošni garancijski rok.

Dobavitelj je dolžan odpraviti vse napake v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: OZ) in ostalimi veljavnimi predpisi.

8. člen

Naročnik bo prevzel vozilo od prodajalca pod pogojem, da je tehnično brezhibno, nepoškodovano in opremljeno z zahtevano opremo ter dokazilom o homologaciji.

O prevzemu vozila se sestavi prevzemni zapisnik.

Višja sila

9. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in, ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolžna pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po njenem nastanku.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti, če je razlog višja sila.

Izvedba del s podizvajalci

10. člen

Dobavitelj bo dobavil blago, prevzeto s to pogodbo, brez podizvajalcev.

V primeru dobave razpisanega blaga s podizvajalci se prvi odstavek črta in se besedilo tega člena glasi:

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko dobavitelj del ali celoto s pogodbo prevzetih obveznosti odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za dobavitelja dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom te pogodbe. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti določene v razpisni dokumentaciji.

Dobavitelj, ki v izvedbo obveznosti na podlagi te pogodbe vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Naročnik si s tem v zvezi pridržuje pravico, da ob podpisu pogodbe z dobaviteljem od njega ali/in njegovih podizvajalcev zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.

Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci, v obsegu in na način, kot je opredeljeno v obrazcih prijava podizvajalcev in podatki o podizvajalcu in njegovih delih, ki sta priloga te pogodbe:

- <naziv podizvajalca / firma>, <sedež / naslov>

- <naziv podizvajalca / firma>, <sedež / naslov>

- <naziv podizvajalca / firma>, <sedež / naslov>

Sestavni del te pogodbe je tudi soglasje vsakega od vključenih podizvajalcev, da naročnik namesto ponudnika (dobavitelj po tej pogodbi) poravna podizvajalčeve terjatve do ponudnika (dobavitelj po tej pogodbi).

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

S podpisom te pogodbe dobavitelj naročnika izrecno pooblašča, da lahko le-ta na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem njihove terjatve do dobavitelja po tej pogodbi. Dobavitelj mora računu, ki ga predloži naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Rok plačila in plačilni pogoji podizvajalcev so enaki, kot so določeni za dobavitelja po tej pogodbi in tečejo od prejema pravilno izstavljenega računa, ki ga izda dobavitelj.

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali v primeru, če je dobavitelj nastopal sam, tekom izvajanja del pa želi vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora dobavitelj, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, temu v petih (5) dneh po spremembi za to pridobiti predhodno soglasje naročnika in naročniku predložiti:

- sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem,

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev. Če podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih dobavitelj ne sme uvrstiti na seznam podizvajalcev oz. jih angažirati. Če to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

V primeru kršitve katerekoli obveznosti iz tega člena, je dobavitelj dolžan naročniku plačati kazen v znesku 10 % od celotne vrednosti pogodbe (z DDV), ki jo lahko naročnik obračuna (pobota) ob plačilu denarnih obveznosti, ki zanj izvirajo iz te pogodbe.

Trajanje pogodbe

11. člen

Pogodba se sklepa za čas do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Splošni garancijski pogoji ne prenehajo s prenehanjem veljavnosti pogodbe.

Pogodbena kazen in odškodnina za škodo

12. člen

Če dobavitelj po svoji krivdi ne dobavi vozila v roku, določenem v prvem odstavku 4. člena pogodbe, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,10 % pogodbene cene vozila z DDV, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Če dobavitelj v garancijski dobi, v roku določenem v drugem odstavku 7. člena pogodbe, ne zagotovi nadomestnega vozila, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 100 EUR.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude prodajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti dejansko nastalo škodo v višini, ki jo izkaže naročnik.

Odgovorne osebe

13. člen

Naročnik za spremljanje določil po tej pogodbi pooblašča skrbnika pogodbe, svojega predstavnika g. Iva Paala.

Odgovorni osebi za usklajevanje pogodbenih določil sta:

- s strani naročnika: ga. xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;

- s strani dobavitelja:                   .

Protikorupcijska klavzula

14. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodbe ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Končne določbe

15. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ in druge veljavne predpise ter razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbeno dokumentacijo prodajalca št.          z dne         .

V primeru, da med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu prodajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Ostale določbe

16. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne     , dne         

DOBAVITELJ:

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

Xxxx Xxxxxxx

namestnik generalne sekretarke - direktor

Priloga pogodbe:

- Ponudba št.        , z dne   

7. OBRAZEC PONUDBE

REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR

Xxxxxxxx xxxxx 0

1000 Ljubljana

PONUDBA št.      

(nakup protokolarnega vozila za potrebe Državnega zbora)

Naziv podjetja oziroma firme:

Naslov podjetja:

Zakoniti zastopnik podjetja:

Matična številka podjetja:

Identifikacijska številka za DDV podjetja:

Transakcijski račun podjetja:

(dobavitelj vpiše vse transakcijske račune s katerimi posluje)

Kontaktna oseba:

Telefon in telefaks kontaktne osebe ter elektronski naslov: Internetni naslov:

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik) podjetja za podpis pogodbe:

I. Ponudbena cena vozila

Xxxx za vozilo brez DDV	EUR
Vrednost    % DDV	EUR
Cena za vozilo z DDV	EUR

II. Podatki o ponujenem vozilu

	Zahtevane tehnične lastnosti vozila	Podatki o ponujenih vozilih
prostornina v ccm:	nad 2900 ccm
moč motorja v KW:	minimalno 160 KW
emisijski razred:	EURO 6
Izpust CO2 v g/km:	pod 155 g/km
vrsta motorja	Dizel ali bencin
medosna razdalja	najmanj 2900 mm
samodejni menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja	7 ali več stopenjski
število sedežev:	5
število vrat:	4
pogon:	štirikolesni pogon

Tehnični podatek	Podatki iz Enotne evropske homologacije (WVTA – Whole Vehicle approval)
Znamka
Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka
Komercialna oznaka
Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo

Parametri se upoštevajo pri merilu za izbor ponudbe

(A) poraba energenta (kombinirana vožnja), izraženo v

l/km

(B) emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v

kg/km

(C) emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v

g/km

(D) emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km

(E) emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

OPREMA VOZILA

Vrsta opreme	DA/NE
limuzina
samodejni menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja: 7 ali več stopenjski
štirikolesni pogon
ABS s funkcijo nadzora stabilnosti vozila in zdrsa pogonskih koles
število sedežev: 5
število vrat: 4
barva vozila: kovinska barva - črna ali grafitno siva
led žarometi
asistent za dolge luči
sprednje meglenke
zunanji preklopni ogledali električno nastavljivi in ogrevani s funkcijo samozatemnitve
notranje samozatemnitveno ogledalo
funkcija, ki omogoča vklop varčnega delovanja motorja, katera zagotavlja nižjo porabo goriva (funkcija EKO ali primerljivo)
nadzor razdalje pri parkiranju spredaj in zadaj
alarmna naprava
sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
centralno daljinsko ali samodejno zaklepanje
električni pomik stekel spredaj in zadaj z enim pritiskom tipke
funkcija prostoročnega telefoniranja
asistenca ob menjavanju voznega pasu
aktivni tempomat s funkcijo za preprečevanje trkov
potovalni računalnik
projecirni sistem (zaslon)
vgrajena navigacijska naprava z zemljevidom Evrope
avtomatska klimatska naprava (3 ali 4 - področna)
brisalci z senzorjem za dež
oblazinjenje v tekstilu ali usnju
1x gumijasti, 1x tekstilni predpražniki
voznikov sedež nastavljiv po višini, globini in nagibu sedala z nastavitvijo ledvene opore
sredinski naslon za roke spredaj in zadaj
varnostne blazine (minimalno 6)
rolo zavese na zadnjih levih in desnih vratih
rolo zavesa za zadnje steklo (električno nastavljivo)
volanski drog nastavljiv po višini in globini
multifunkcijski volan
letne in zimske pnevmatike
audiosistem z vsaj 6 zvočniki

III. Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 7. 2016.

IV. Ponujeni garancijski rok za vozilo:          mesecev (opomba: minimalno 48 mesecev, brez omejitve kilometrov)

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

8. OBRAZEC ZA ODDAJO PONUDBE

Pošiljatelj:	Vrsta vloge:
	ponudba sprememba umik

Državni zbor Xxxxxxxx xxxxx 0

1000 Ljubljana

Prejemnik:

NE ODPIRAJ – PONUDBA JAVNO NAROČILO

416-03/16-31

NAKUP PROTOKOLARNEGA VOZILA ZA POTREBE DRŽAVNEGA ZBORA

Izpolni Državni zbor
Izvedba naročila:	OTS
Datum prispetja:
Ura prispetja:
Zaporedna št. ponudbe: