POGODBA
POGODBA
O IZVEDBI STROKOVNEGA NADZORA PRI GRADNJI OŠ CERKLJE OB KRKI
Sklenjene med pogodbenima strankama:
NAROČNIK:
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
Davčna številka: SI34944745 Matična številka: 5880173
TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krško
ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxx
in
IZVAJALEC:
Davčna številka:
Matična številka:
ki ga zastopa direktor/ica:
PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL
1. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:
IZVEDBA STROKOVNEGA NADZORA PRI GRADNJI OŠ CERKLJE OB KRKI
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:
- po podlagi ponudbi izvajalca št. , z dne , ki je priloga k tej pogodbi,
- v skladu z obvestilom naročnika o oddaji javnega naročila, z dne ,
- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe.
Javno naročilo se financira iz sredstev proračuna Občine Brežice v skladu z Načrtom razvojnih programov Občine Brežice za področje družbenih dejavnosti za obdobje 2015 - 2018 - projekt št.: OB009-10-0104 - OŠ Cerklje ob Krki. Sredstva za leto 2015 so predvidena na postavki 6548 – Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2015 (Uradni list RS, št.: 26/15).
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa, v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.: 102/04 - UPB, 14/05 – popr., 115/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1 (61/10-popr.), 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), prevzema v izvedbo:
1. Strokovno nadzorstvo pri rekonstrukciji in dograditvi OŠ Cerklje ob Krki
2. Svetovanje naročniku in oblikovanje predlogov rešitev za posameznih problematik, ki se pojavljajo v teku izgradnje.
3. Preverjanje dokazil vezanih na vgrajene materiale oz. opremo v skladu z zahtevami določil podtočk 1 do 5 točke 7.2.2 Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) in sicer pred vgradnjo materiala oz. opreme.
2. člen
Strokovno nadzorstvo obsega nadzor:
- nad kvaliteto izvedenih del,
- nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, ki se vgrajujejo,
- ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje,
- nad izvajanjem del v dogovorjenih rokih izgradnje in izpolnjuje naslednje zahteve:
- redna prisotnost na objektu in opravljanje vseh del v skladu z določili ZGO-1 ter v skladu z dinamiko izgradnje,
- obveščanje predstavnika investitorja o problematiki gradnje,
- kontrola izvajanja zakonskih in podzakonskih določil, ki zavezujejo izvajalca del,
- sodelovanje pri reševanju problematik pri gradnji,
- potrjevanje manjših odstopanj pri izvedbi del glede na projektno dokumentacijo v soglasju z naročnikom,
- sprotno preverjanje dokazil vezanih na vgrajene materiale oz. opremo v skladu z zahtevami določil podtočk 1 do 5 točke 7.2.2 Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) in sicer pred vgradnjo materiala oz. opreme,
- pregled, korekcije in potrjevanje mesečnih situacij,
- sodelovanje v komisiji za izvedbo postopka s pogajanji za morebitna nepredvidena in dodatna dela,
- sodelovanje pri tehničnem pregledu,
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem in kakovostnem pregledu,
- sodelovanje pri prevzemu del,
- sodelovanje pri končnem obračunu del,
- spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti ter ostalih določil pogodbe z izvajalcem in tedensko poročati investitorju o napredovanju del v obliki zapisnikov oz. opravljenih sestankov,
- svetovati naročniku v toku izvedbe del v zvezi z vsemi problemi, ki se pojavljajo v toku izvajanja del,
- oblikovanje predlogov rešitev za posamezne problematike, ki se pojavljajo v toku izvedbe del,
- sodelovati z naročnikom pri odkrivanju in iskanju rešitev za odpravo morebitnih napak oz. pomanjkljivosti na objektu v obdobju 365 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
- sodelovati na sestankih, ki jih po potrebi sklicuje investitor v toku izgradnje in ob tehničnem pregledu, da strokovno obrazloži rešitve in detajle, ki so vezani na predmet razpisa.
ZAVAROVANJE POGODBENIH DEL
3. člen
Za zavarovanje kakovostne in pravočasne izvedbe del v skladu z določili te pogodbe izvajalec naročniku v roku sedmih (7) delovni dni od podpisa te pogodbe izročil garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo najmanj za 30 dni daljšo od pogodbenega roka za dokončanje del, to je 31. 7. 2017, v skladu z določili te pogodbe.
Garancija mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
o Naziv izdajatelja garancije
o Naziv prejemnika garancije
o Datum garancije
o Naziv upravičenca do garancije
o Naziv javnega naročila oz. pogodbe sklenjene med naročnikom/upravičencem garancije in izvajalcem javnega naročila
o Znesek/obseg garancije
o Namen/obseg garancije
o Rok veljavnosti garancije
o Navedbo obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja garancije
Upoštevane bodo le garancije, ki jih izdajo finančne ustanove s sedežem v Evropski skupnosti, pri čemer naročnik ne bo sprejemal garancij finančnih inštitucij, ki imajo pri naročniku negativne reference. Izvajalec mora pred predložitvijo garancije podatek o finančnih inštitucijah z negativnimi referencami pravočasno preveriti pri naročniku. V kolikor bo izbrani ponudnik predložil garancijo, ki ne ustreza prej navedenemu kriteriju, bo pomenilo, da je že sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila neveljavna.
V kolikor bo izvajalec predložil garancijo, ki jo je izdala ustanova iz tujine, mora h garanciji priložiti uradni prevod dokumenta v slovenščino.
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo del v naslednjih primerih:
- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali
- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi ali,
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami ali
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe ali
- v primeru nestrokovnega izvajanja del po tej pogodbi ali
- v primeru sklepanja podizvajalskih pogodb čez pogodbeno vrednost pogodbe med izbranim ponudnikom in naročnikom, kar bi za naročnika pomenilo povečanje osnovne pogodbene vrednosti (velja v primerih, ko naročnik in izbrani ponudnik nista predhodno sporazumno sklenila aneksa za povečanje pogodbene vrednosti, ki bi bila posledica dodatno naročenih ali nepredvidenih del) ali
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe ali
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali
- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka, in/ali povišanja pogodbene vrednosti, slednje v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča za več kot 10% zaradi dodatno naročenih del ali
- če izvajalec naročniku ne dostavi ustrezne garancije za obdobje 365 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali le-te ne dostavi pravočasno.
Če se v času trajanja izvajanja javnega naročila spremenijo določila pogodbe, lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo garancije za dobro izvedbo javnega naročila.
4. člen
Izvajalec bo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti in najpozneje v deset (10) delovnih dni pred iztekom garancije iz prejšnjega člena te pogodbe naročniku izročil MENICO z menično izjavo »brez protesta«, unovčljivo na kateremkoli poslovnem računu izvajalca v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV ter z veljavnostjo tristopetinšestdeset (365) dni od datuma pridobitve uporabnega dovoljenja.
Naročnik bo menico iz prejšnjega odstavka unovčil v naslednjem primeru:
- če izvajalec v obdobju po zaključku javnega naročila - v obdobju 365 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja, odklanja sodelovanje z naročnikom pri odkrivanju in iskanju rešitev za odpravo morebitnih napak oz. pomanjkljivosti na objektu.
Menična izjava mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
1. Naziv izdajatelja menice/izjave
2. Datum izjave
3. Naziv upravičenca do unovčitve menice
4. Naziv javnega naročila oz. pogodbe sklenjene med naročnikom/upravičencem garancije in izvajalcem javnega naročila
5. Xxxxxxx, da je menica unovčljiva "brez protesta" in sicer na vseh poslovnih računih ponudnika/izvajalca
6. Znesek/obseg menice
7. Namen/obseg menice
8. Rok veljavnosti menice
9. Navedbo obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja menice,
če je to potrebno
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5. člen
Naročnik je pred pričetkom del dolžan:
▪ Izvajalcu pravočasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne.
▪ Zagotoviti kontinuirano spremljanje in nadziranje poteka del.
▪ Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.
▪ Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
6. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.
Obveznosti izvajalca so:
1. Pogodbena dela opraviti vestno, strokovno pravilno v skladu z vsemi predpisi, standardi in normativi, ki urejajo področje projektiranja in na način, ki bo za naročnika najbolj gospodaren.
2. Ščititi interese naročnika in zagovarjati vse njegove utemeljene interese.
3. Zastopnikom naročnika kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njihova navodila o posameznih vprašanjih.
4. Tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbe.
5. Tekoče obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti.
Izvajalec nadzora je dolžan sodelovati na sestankih, ki jih po potrebi sklicuje naročnik v teku izvajanja gradnje, ob tehničnem pregledu in v garancijski dobi, da strokovno obrazloži rešitve in detajle, ki so vezani na predmet te pogodbe.
Izvajalec mora zagotoviti, da bo vsa komunikacija v času izvajanja pogodbenih obveznosti potekala v slovenskem jeziku.
7. člen Strokovne osebe, ki bodo izvajale strokovni nadzor:
Odgovorni vodja nadzora: | |
Namestnik odgovornega vodje nadzora: | |
Odgovorni nadzornik za elektro dela: | |
Namestnik odgovornega nadzornika za elektro dela: | |
Odgovorni nadzornik za strojna dela: | |
Namestnik odgovornega nadzornika za strojna dela: |
Naročnik bo na gradbišču zahteval prisotnost oseb, ki so navedene v tej pogodbi. V kolikor bo izvajalec v teku izvajanja te pogodbe želel zamenjati strokovni kader, bo le-ta moral izpolnjevati pogoje iz VII.1.D in E točke razpisne dokumentacije, izvajalec pa je k zamenjavi dolžan pridobiti soglasje naročnika. Zamenjava strokovnega kadra se uredi s posebnim aneksom in brez soglasja naročnika ni možna. V primeru kršitve tega določila, je to lahko razlog za prekinitev te pogodbe. Naročnik lahko v tem primeru izvajalcu zaračuna vso škodo, ki bo s tem nastala.
PODIZVAJALCI
8. člen
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
Sklop | Vrsta del | Podizvajlec | Vrednost del (v EUR brez DDV) |
Sestavni del te pogodbe so kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem, ki morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, obseg in vrednost del s pogodbenim predračunom
- ter rok za izvedbo teh del.
Sestavni del pogodbe so tudi soglasja podizvajalca, da lahko naročnik, na podlagi potrjenega računa, namesto izvajalca poravna njegovo (izvajalčevo) obveznost do podizvajalca.
9. člen
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem iz prejšnjega člena te pogodbe ter morebitnim drugim podizvajalcem, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi, ki je predmet te pogodbe.
Na podlagi zakonske obveze naročnika, pooblastilom izvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena ter soglasji podizvajalcev iz zadnjega odstavka prejšnjega člena te pogodbe, se neposredna plačila naročnika podizvajalcem izvajajo v smislu asignacijskih pogodb.
Naročnik bo svoj del obveznosti podizvajalcem plačeval v rokih in na način, ki veljajo za glavnega izvajalca.
10. člen
V kolikor izvajalec za posamezna dela ne bo navedel podizvajalcev ali partnerjev združenega podjetja, le–ti pa se bodo v toku izvajanja investicije pojavili na gradbišču oz. pri izvajanju del po tej pogodbi, bo to pomenilo kršitev pogodbenih določil. V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbe brez DDV-ja. Izvajalec lahko podizvajalce, ki niso navedeni v pogodbi, angažira le s soglasjem naročnika, kar se opredeli s posebnim aneksom. Tak dogovor ne izključuje možnosti naročnika, da zahteva plačilo prej navedene pogodbene kazni.
Pogodbena kazen se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Izbrani izvajalec mora v 5 (petih) dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku predložiti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
- pogodbo s pogodbenim predračunom…,
- potrdilo o plačanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem;
- potrdilo, ki je lahko staro največ 60 dni, da podizvajalec ni
o v postopku prisilne poravnave ali je bil podan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
o v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
o v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
o oz. da ni bil proti podizvajalcu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež.
Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjevati zakonske pogoje, bo smel podizvajalec pričeti z deli na gradbišču, naročnik in izvajalec pa skleneta ustrezen aneks. Datum dostave dokazil se šteje za datum uvedbe podizvajalca v to pogodbo.
Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
POGODBENA VREDNOST DEL
11. člen
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka , dne , in znaša
1 | Ponudbena cena brez DDV | EUR | |
2 | Popust % | EUR | |
3 | Skupaj 1 – 2 (brez DDV) | EUR | |
4 | DDV % | EUR | |
5 | Končna ponudbena cena z DDV ( 3 + 4 ) | EUR |
(točka 5 z besedo )
Neto cena je fiksne do dokončanja del.
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL
12. člen
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij).
Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del e-računa (situacije) plačal
30. dan od njegovega uradnega prejema.
Za datum prejema e-računa (situacije) se šteje datum, ko je izvajalec račun (situacijo) pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet.
Izbrani izvajalec bo svojo prisotnost na gradbišču dokazoval z vpisom v gradbeni dnevnik, svoje del pa obračunaval glede na dinamiko izvajanja del na gradbišču in sicer največ do višine 95% pogodbene vrednosti. Končni račun bo izbrani izvajalec izstavil, ko bo naročnik pridobil uporabno dovoljenje za objekt.
Ponudbena cena je fiksna do dokončanja gradnje oz. izvajanja strokovnega nadzora ter se ne spreminja ne glede na morebitna dodatna dela pri izvedbi investicije po naročilu investitorja ali dodatna dela, ki bi bila posledica pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali pa podaljšanja roka izgradnje.
Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun izvajalca št.
pri .
V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.
ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV
13. člen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.
Pogodbena kazen se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.
POGODBENI ROKI
14. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v roku 5 (dni) dni po sklenitvi pogodbe oz. predvidoma najpozneje 1. 9. 2015.
Rok za dokončanje del je 31. 7. 2017.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se kot datum dokončanja del šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja.
Sestavni del te pogodbe je terminski plan usklajen med vsemi izvajalci gradbeno-obrtniških in instalacijskih del. Xxxxxxxxx plan pripravi in uskladi odgovorni vodja gradbišča. Pred pričetkom del k terminskemu planu podata soglasje naročnik in strokovni nadzor.
POGODBENA KAZEN
15. člen
Naročnik in izvajalec se izrecno strinjata, da, v kolikor izvajalec pogodbenih del ne bo izvajal po pravilih stroke ali del ne bo izvajal kakovostno, se pogodba avtomatično razdre brez kakršnih koli posledic za naročnika do izvajalca. Prav tako naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo deli iz 3. člena te pogodbe v celoti.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
16. člen Predstavnika naročnika sta Xxxxx Xxxxxx in Xxxxxx Xxxxxxx.
Predstavnik upravljavca izvajalca je .
Predstavniki naročnika in izvajalca dajejo nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z izvedbo del ter sodelujejo pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja pogodbe.
Predstavnik upravljavca je .
Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem členu navedene predstavnike.
REŠEVANJE SPOROV
17. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.
KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pogodbeni kazni iz 10. in 13. člena te pogodbe se ne izključujeta.
19. člen
Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bo naročnik zahteval vgradnjo opreme in materialov, kot so določeni v popisu del in ponudbah posameznih izvajalcev gradbeno- obrtniških in instalacijskih del ter da bo zahteval, da le-ti k posamezni obračunski situaciji priložijo ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz podtočk od 2 do 5 točke 7.2.2 Priloge 7
Uredbe o zelenem javnem naročanju za vgrajene materiale oz. opremo, ki bodo vključeni v tekočo obračunsko e-situacijo.
20. člen
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, podpišeta pa ga obe pogodbeni stranki. Določilo velja tudi v primeru višjega zneska po končnem obračunu del.
21. člen
Stranki se dogovorita za uporabo Obligacijskega zakonika, subsidiarno pa za uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor v pogodbi ni drugače dogovorjeno.
22. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko naročnik prejme garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 3. člena te pogodbe.
23. člen
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
24. člen
Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode.
Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROČNIK:
OBČINA BREŽICE
Direktor/ica župan
Xxxx Xxxxx
1. Vzorca pogodbe NI POTREBNO IZPOLNJEVATI.
2. Odgovorna oseba ponudnika parafira vsako stran pogodbe v desnem spodnjem kotu.
3. Ponudnik vsebino vzorca pogodbe potrdi še z navedbo datuma, žigom in podpisom odgovorne - spodaj.
Datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: