Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE

















3 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE


Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE


JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV


Številka ponudbe: _________


NAROČNIK:


OBČINA POSTOJNA

LJUBLJANSKA CESTA 4


6230 POSTOJNA



PONUDNIK

Naziv(i) ponudnika-kov

Področje dela ponudbi skupine ponudnikov

% udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov

Samostojni ponudnik

oziroma

vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov




Pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (izpolnijo samo ponudniki s sedežem v tujini) - navesti je potrebno ime, priimek in naslov pooblaščene osebe


Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

  • s podizvajalci

  • brez podizvajalcev.

KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)

Ime


Organizacija


Naslov


Telefon


Telefaks


Elektronska pošta




PONUDBENA IZJAVA


Podpisani tukaj izjavljamo, da:


  1. je vrednost naše ponudbe (brez davka na dodano vrednost (DDV)):


  1. Vrednost gradbenih del brez DDV (točka A/ ponudbenega predračuna):


  1. Vrednost obrtniških del brez DDV (točka B/ ponudbenega predračuna):


  1. Vrednost instalacijskih del brez DDV (točka C/ ponudbenega predračuna):


Skupaj ponudbena vrednost brez DDV v EUR

(A+B+C)



V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči.


  1. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od datuma, določenega za prejem ponudb.


  1. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.


  1. se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila.


  1. xxxxxxxxx, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika.


  1. podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.



Ponudnik: ________________


Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV



JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV



Naziv in sedež podizvajalca

Dela, ki jih bo podizvajalec izvedel

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo

DA/NE

Odstotek vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec v odnosu na skupno vrednost ponudbe

























Ponudnik: ________________


Ime in priimek: ________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: ________________


Obrazec 3.3: POOBLASTILO



JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV

(naziv ponudnika/podizvajalca)


(naslov)




Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)


pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.


Podpis pooblaščenca: __________________________________







Ime in priimek: ________________________

(zakoniti zastopnik)


Podpis: _____________________________

(zakoniti zastopnik)


Kraj in datum: ________________

Obrazec 3.4: PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU



JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV



Gospodarski subjekt


Sedež in naziv gospodarskega subjekta


Zakoniti zastopnik


Sedež


Leto registracije


Številka vpisa v sodni register


Matična številka


Identifikacijska/davčna številka


Številka transakcijskega računa


Telefon


Faks


Gospodarski subjekt je MSP (mikro, malo ali srednje podjetje)

(ustrezno obkroži):

DA

NE



Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Kraj in datum: __________________



Obrazec 3.5: MENIČNA IZJAVA


JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV




Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za resnost izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5.000,00 EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:

, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)







, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)



Naročnika, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 5.000,00 EUR in jo unovči v primeru, če:


  • če ponudnik nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali

  • če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

    • ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije ali

    • ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije.


Menica je plačljiva pri _________________________

ki vodi naš TRR številka: ______________________

Ta menica velja najmanj 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb.


Priloga: ena (1) bianco menica


Izdajatelj menice:      

Žig

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum:      

Izjava 1

KROVNA IZJAVA



JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV

(naziv gospodarskega subjekta)


(naslov)



Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

  • da smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglašamo s pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

  • da bomo med izvajanjem del upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).




Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/podizvajalca)


Kraj in datum: __________________







Pooblastilo za pravne osebe


Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA PRAVNE OSEBE




Pooblastitelj:

Firma

Sedež



pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb.




Firma      

Sedež      

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):      

Matična številka:      







Kraj in datum

Žig

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

     ,


     






Podpis:






Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje.




Pooblastilo za fizične osebe


Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA FIZIČNE OSEBE


Pooblastitelj:

Ime in priimek


pooblaščam Občino Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV, od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične oseb.


Osebni podatki:

ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________


naslov stalnega / začasnega bivališča _______________________________________________


datum in kraj rojstva _______________________________________________


občina rojstva _______________________________________________


država rojstva _______________________________________________


EMŠO _______________________________________________


državljanstvo _______________________________________________


prejšnje osebno ime se je glasilo _______________________________________________


funkcija pri ponudniku _______________________________________________


podpis _______________________________________________


Kraj in datum


Podpis pooblastitelja:

     ,


     




Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti osebe pri gospodarskih subjektih, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem. Če je takih oseb več, se pooblastilo kopira, izpolni in podpiše za vsako od teh oseb.


Ponudnik/podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)


Kraj in datum: __________________


Izjava 2

IZJAVA PONUDNIKA


JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV

(naziv ponudnika)


(naslov)




Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

  • da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili:

  • svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

  • pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če bo podizvajalec to zahteval in

  • soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če bo podizvajalec to zahteval.


  • da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ter predpisov s področja varstva okolja. Izrecno se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti vključene v ponudbeno ceno.

  • Da v primeru interventnih vzdrževalnih del zagotavljamo maksimalni odzivni čas dve (2) uri 24 ur na dan, 365 dni v letu ter v primeru nujnih vzdrževalnih del naslednji delovni dan, v nasprotnem primeru lahko naročnik z nami prekine okvirni sporazum.




Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________

Izjava 3

IZJAVA PODIZVAJALCA


JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV

(naziv podizvajalca)


(naslov)






S podpisom te izjave zahtevamo:


  • da naročnik javnega naročila »VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV«, namesto ponudnika ______________________(naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;




Podizvajalec: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)


Kraj in datum: __________________


Izjava 4

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA


JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV

(naziv ponudnika/podizvajalca)


(naslov)



Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) podajamo IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA


UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:


Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

  • za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

  • za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.


Št.

Ime in priimek /

Naziv pravne osebe

Xxxxxx prebivališča /

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva:

1




2




….





PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH


Opomba:

v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

  • za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

  • za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.


Št.

Ime in priimek /

Naziv pravne osebe

Xxxxxx prebivališča /

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva:

1




2




….







IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV


Opomba:

v primeru, da lastništvu ponudnika/podizvajalca ni tihih družbenikov, ponudnik/podizvajalec poda naslednjo izjavo:


Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.


POVEZANE DRUŽBE


Opomba:


v primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

  • naziv in naslov povezane družbe,

  • vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.


Št.

Naziv povezane družbe:

Naslov povezane družbe:

Vrsta povezave / Delež lastništva:

1




2




….





IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB


Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik/podizvajalec poda izjavo:


Izjavljamo, da s ponudnikom/podizvajalcem _______________________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.


S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.


Kraj: ______________ Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ ______________________________


Podpis zakonitega zastopnika

______________________________




Izjava 5: IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU

TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV


JAVNO NAROČILO: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV

(naziv ponudnika)


(naslov)


V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017) in se zavezujemo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, izvajali vsa razpisana dela skladno z določili te Uredbe ter dosegali cilje iz Uredbe


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo pri izvajanju del in dobavi materiala v zvezi s temi deli upoštevali temeljne okoljske zahteve, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017), razen če to prepoveduje predpis, ki ureja varstvo kulturne dediščine.


Pri tem bomo upoštevali Temeljne okoljske zahteve grelnike vode, grelnike prostora in njihove kombinacije, električnih sijalkah in svetilkah ter pri vseh morebitnih drugih predmetih javnega naročanja, za katere Uredba o zelenem javnem naročanju določa upoštevanje okoljskih vidikov. Za dobavljene in montirane predmete, za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov bomo dostavili ustrezna dokazila, kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju.



Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvajanja projekta od izvajalca zahteva, da poleg izjave, ki jo v fazi oddaje javnega naročila šteje kot ustrezno dokazilo, predloži tudi druga dokazila skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju!


Ponudnik s podpisom potrjuje, da je seznanjen, da lahko naročnik v primeru nespoštovanja okoljskih vidikov odstopi od sklenjenega okvirnega sporazuma.


Ponudnik: _________________


Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)


Kraj in datum: __________________



Obrazec 3.6: OKVIRNI SPORAZUM


OBČINA POSTOJNA

Xxxxxxxxxxx xxxxx 0

6230 Postojna

Matična številka: 5883512000

ID za DDV: SI 13053973

TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri UJP

ki jo zastopa župan Xxxx Xxxxxxxx

(v nadaljevanju naročnik)


In


________________

________________

________________

Matična številka: ________________

ID za DDV: ________________

TRR: ________________, odprt pri ________________

ki ga zastopa ________________

(v nadaljevanju izvajalec)


Sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM ŠT.


UVODNE DOLOČBE

  1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:

  • je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) oddal javno naročilo gradnje za predmet »VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV« po odprtem postopku, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko a) sedmega odstavka 48. člena ZJN-3;

  • je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka _____ z dne ____,;

  • je izbrani ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu;

  • je seznam izbranih ponudnikov po rangu predloženih ponudb za sklenitev tega sporazuma priložen temu sporazumu.


  1. člen

S tem sporazumu se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.


  1. člen

Sestavi del okvirnega sporazuma je:

(a) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika v postopku oddaje javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. ______ dne ______

(b) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

(c) Xxxxxxx izvajalca, št. _________ z dne __.__.2017,

(d) Ponudbeni predračun izvajalca s cenami.


Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Za tolmačenje se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe.


PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

  1. člen

Predmet okvirnega sporazuma so gradbene dela za vzdrževalna dela stavb in delov stavb na območju občine Postojna. Predmet se v času sklenitve tega sporazuma po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti in bo naročnik dela časovno in količinsko opredelil in naročal glede na dejanske sprotne potrebe po cenah, podanih v ponudbenem predračunu iz tretjega člena.

Količine in vrste del po ponudbenem predračunu izvajalca iz tretjega člena so okvirne. Cene, ki jih je izvajalec ponudil v predhodno citiranem predračunu so brezpogojno fiksne za celotno obdobje okvirnega sporazuma.

Obseg del je odvisen od dejanskih potreb naročnika v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma naročal le dela, ki jih bo dejansko potreboval in za katera bo imel zagotovljena finančna sredstva. Izvajalec ni upravičen do kakršnih koli odškodnin ipd. v kolikor se okvirni predviden obseg del ne mora realizirati zaradi ne zagotovljenih finančnih sredstev s strani lastnika oz. upravljavca infrastrukture oz. drugih nepredvidenih sprememb.

Izvajalec se obvezuje, da bo interventna vzdrževalna dela začel izvajati v odzivnem času dveh (2) ur po naročilu s strani naročnika, v primeru nujnih vzdrževalnih del pa v odzivnem času enega (1) delovnega dne.

Vsako naročilo vključuje tudi deset (10) odstotkov dodatnih in nepredvidenih del in materiala, kjer se bodo upoštevala dela, ki niso zajeta po ponudbenem predračunu in se bodo obračunavala glede na dejansko nastale stroške, podlaga za njihov izračun pa so kalkulativni elementi, podani v ponudbi izvajalca. Če teh ni mogoče uporabiti, se upošteva predlog izvajalca ter analiza cene s strani naročnika.

Naročnik od izvajalca pričakuje aktivno izvedbo glede na posamezen poziv k izvedbi del. Izvajalec lahko ne sprejme izvedbe del največ dvakrat zaporedoma. V primeru, da izvajalec ne sprejme izvedbe del tudi tretjič zaporedoma, ima naročnik pravico z obvestilom odstopiti od okvirnega sporazuma.

Nepravočasen odziv v primeru interventnih vzdrževalnih del v roku daljšem od dveh ur oziroma nepravočasen odziv v primeru drugih del, ki je daljši od enega delovnega dne, pomeni kršitev obveznosti sporazuma oziroma šteje za neodzivnost izvajalca po predhodnem odstavku.

Naročnik bo izvajalcu po elektronski pošti oziroma – v primeru interventnih del – po telefonu posredoval predmet izvedbe, pri čemer veljajo cene na enoto iz ponudbenega predračuna iz tretjega člena tega sporazuma.

Za posamezno konkretno naročilo bo naročnik dela naročil z naročilnico. V primeru interventnih del, bo naročilo oddano telefonsko in, takoj ko bo to mogoče glede na proces dela pri naročniku, potrjeno z naročilnico.

Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa izvajalec v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnikoli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

  1. člen

Ta sporazum se sklepa od dneva podpisa okvirnega sporazuma za obdobje 24 mesecev oziroma do porabe pri naročniku zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

Naročnik ima sredstva za predmet tega sporazuma v Proračunu za leto 2018 na postavkah: 19034, 19035, 19036, 04007, 06031, 18074, 06013, 18087, 16029, 16030, 04003, 06032, 16030, 18008, 18017, 18074, 18024, 18026, 18056, 18055, 18025, 18030, 18076, 18111, 18035, 18053, 16110, 18023, 18022, 18045.

  1. člen

Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma stranki praviloma uporabljata elektronsko komunikacijo oziroma v primeru interventnih vzdrževalnih del telefonsko komunikacijo in sta dolžni zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije v kolikor je to zahtevano.

Naročnik pri oddaji poziva k izvedbi del dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo.


  1. člen

Kontaktni podatki izvajalca za prejem naročil del:

Ime in priimek: _____________________

Elektronski poštni naslov: _____________________

Mobilna številka: _____________________

Morebitno spremembo v tem odstavku navedenih podatkov mora izvajalec takoj pisno sporočiti predstavniku naročnika po tem sporazumu (lahko tudi po elektronski pošti).

Izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma izjavlja, da je zgoraj navedeno osebo seznanil s posredovanjem podatkov iz prejšnjega odstavka in od nje pridobil soglasje, da naročnik oz. v naročnikovem imenu njegov pogodbeni obdelovalec te podatke hrani in uporablja za potrebe izvedbe tega sporazuma.

Predstavnik naročnika po tem sporazumu je____________________, dosegljiv na telefonski številki: ___________________ oz. elektronskem naslovu: ______________________.


Za izpolnitev obveznosti iz tega sporazuma je na strani izvajalca odgovoren/na ____________________, dosegljiv/a na telefonski številki; _____________________ oz elektronskem naslovu: ______________________.


  1. člen

Naročnik lahko pozive v k izvedbi naročil vedno izvaja tudi preko telefaksa, pri čemer se postopek smiselno prilagodi glede na tak način komuniciranja.


VELJAVNOST PRI KONKRETNIH NAROČILIH

  1. člen

Naročnik lahko predčasno odpove oziroma razdre sporazum oziroma naročilo v naslednjih primerih:

  • neodzivanje izvajalca na naročilo v skladu s 4.oz. 11. členom;

  • zaradi napak v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla;

  • če izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

  • zaradi ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje

  • v drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tem sporazumu;

  • če je tako dogovorjeno med strankama;

  • je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

  • zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;

  • je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet tega sporazuma;

  • izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju;

  • v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

  • po svoji krivdi zamuja z deli v obsegu, da mu lahko naročnik zaračuna maksimalno pogodbeno kazen;

  • ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

  • xxxxxx s kritičnimi faznimi/etapnimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

  • v drugih primerih, izrecno navedenih v tem sporazumu.

Izvajalec lahko predčasno odpove oziroma razdre sporazum oziroma naročilo v naslednjih primerih:

  • če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;

  • če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Odpovedni rok znaša 30 dni od prejema pisnega obvestila v vseh primerih, razen v primeru prve in četrte alineje prvega odstavka tega člena, ko se šteje, da je okvirni sporazum odpovedan z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi sporazuma.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik/izvajalec uveljavlja po opominu, razen v primeru prve in četrte alineje prvega odstavka tega člena, po katerem izvajalec/naročnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu/naročniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. V primeru elektronskega načina se sporočilo potrdi tudi v pisni obliki.

Ne glede na to katera od strank sporazuma razdira sporazum, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje sporazuma.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih (8) dni po razdrtju sporazuma.


OSNOVNE OBVEZNOSTI STRANK SPORAZUMA

  1. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih, ko bo pozvan k izvedbi naročila, predmet naročila izvedel v skladu z zahtevami iz naročnikove razpisne dokumentacije ter vsemi posredovanimi navodili naročnika, naročnik pa mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.

Naročnik lahko pri posameznih projektih po potrebi imenuje zunanji nadzor.

Naročnik se obvezuje, da bo:

  • pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvedel v delo ter mu pri tem posredoval vso razpoložljivo dokumentacijo in potrebna navodila;

  • zagotovil neovirano izvedbo del na lokaciji, na kateri se izvajajo dela;

  • sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet naročila izveden v skladu z vsemi zahtevami;

  • obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta naročila;

  • plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s tem sporazumom..

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje naročnikovih zahtev pri posameznem naročilu s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

Izvajalec se obvezuje:

  • dodeljena dela izvesti kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika;

  • voditi gradbeni dnevnik, ki mora biti podpisan s strani nadzornika in izvajalca;

  • pred pričetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti posredovane dokumentacije ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

  • v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise varstva pri delu ter poskrbeti za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnih delovnih razmer. V nasprotnem primeru vse posledice ravnanj oz. opustitve ravnanj v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu na gradbišču bremenijo izključno izvajalca;

  • upošteval mnenja in pripombe zunanjega nadzora, v kolikor ga je naročnik predvidel;

  • na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

  • v imenu investitorja sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložiti potrdilo o tem;

  • ostanke gradbenega materiala odpeljati na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala;

  • zagotoviti ukrepe oziroma delo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

  • izvajalec se obvezuje ves čas izvajanja del skrbeti za ustrezno urejenost gradbišča in njegove okolice ter zagotoviti, da s svojimi deli ne bo ogrožal ali poškodoval mimoidočih, delovnih sredstev, vozil in drugih premičnin ali objektov v okolici izvajanja del;

  • hraniti vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z deli, ki so predmet te pogodbe, še najmanj deset let od zaključka del.


Izvajalec mora skladno z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju:

  • izdelati program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga dostaviti naročniku. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.

  • pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.


Izvajalec s sklenitvijo sporazuma potrjuje, da:

  • da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del za naročnika kot izhajajo iz razpisne dokumentacije, med drugim bo moral:

    • predvidena dela opravljati po navodilih predstavnikov naročnika;

    • vsak čas omogočiti naročniku opravljanje gradbenega nadzora in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi z nadzorom;

    • po končani gradnji izvesti čiščenje terena v skladu z vsakokratnimi razmerami na delovišču.

Naročnik ima pravico opravljati nadzor nad deli izvajalca, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del in predvidenih rokov.

Nadzornik je dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu pripombe glede načina izvajanja del ali poteka izvajanja del. Vse pripombe in ugotovitve nadzornika se sporočajo pisno ali vpisujejo v dnevnik izvajanja del.

Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati.

KOLIČINE, CENE IN IZVEDENI POGOJI

  1. člen

Cene na enoto iz ponudbenega predračuna izvajalca iz tretjega člena so fiksne ves čas trajanja tega sporazuma. Prav tako so do izteka veljavnosti tega sporazuma fiksni in nespremenljivi kalkulativni elementi.

Xxxxx na dodano vrednost se zaračuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.

Stranki sporazuma sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno. Cena na enoto vsebuje vse dajatve, stroške in davke razen DDV.

Izvajalec je dolžan pričeti z delom na posameznem predmetu, na izvedbo katerega je bil pozvan, naslednji delovni dan po prejemu naročilnice.

Naročnik se obvezuje izvajalcu naročilnico posredovati na delovni dan do 10. ure, v primeru kasnejšega naročila v posameznem delovnem dnevu se rok za pričetek izvajanja del podaljša za en delovni dan.

V primeru interventnih vzdrževalnih del je izvajalec dolžan pričeti z delom v roku dveh ur od telefonskega poziva 24 ur na dan 365 dni v letu.

Izvajalec je dolžan dela izvesti skladno s terminskim planom naročnika za posamezno naročilo.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja dogovorjenih rokov pri posameznih delih v naslednjih primerih:

  • dogodki, ki so posledica višje sile;

  • prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

  • vremenske razmere, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

  • če mu naročnik v postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

  • če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje dogovorjenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Dogovor o spremembi roka izvedbe mora biti sklenjen pisno.

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tem sporazumu.

OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

  1. člen

V kolikor ni na posamezni naročilnici določeno drugače se plačilo izvede na podlagi pravilno izstavljene mesečne situacije.

Izvajalec bo začasne mesečne situacije izstavil najkasneje do 5. v mesecu – za pretekli mesec.

Pri izstavitvi situacije se mora sklicevati na številko tega okvirnega sporazuma ter na številko naročilnice za posamezen posel.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati v 15. dneh od dneva prejema. Če naročnik v tem roku situacije ali dela situacije pisno ne zavrne, se šteje, da je v celoti potrjena.

Naročnik plača nesporno situacijo oziroma nesporni del situacije v roku 30. dni od prejema. Stranki se strinjata, da se obveznosti lahko poravnajo tudi s kompenzacijo, odstopom terjatve oz. na drug način skladno z zakonom.

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku.

Podpisnika sporazuma se strinjata, da se v vseh situacijah prikaže izvedena dela na način in po specifikaciji iz ponudbenega predračuna s kalkulativnimi elementi ter ostalimi deli razpisne dokumentacije.

V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti.

Naročnik lahko prijavi obveznost v večstranski pobot tudi pred dnevom zapadlosti.

Če bo na izstavljeni situaciji plačilni rok krajši od zgoraj dogovorjenega, je naročnik upravičen tako situacijo poravnati v dogovorjenem roku brez zavrnitve. V tem primeru izvajalec ni upravičen zaračunati zamudnih obresti do dne izteka dogovorjenega plačilnega roka.


PREVZEM IN PRIMOPREDAJA DEL

  1. člen

V kolikor za posamezno naročilo ni določeno drugače, prevzem izvršenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del s podpisom primopredajnega zapisnika. Hkrati se izvrši tudi končni obračun izvršenih del.

Na prevzemu predstavniki obeh pogodbenikov sestavijo zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

  • ali so dela izvedena po zahtevah naročnika, predpisih in pravilih stroke;

  • ali kakovost izvedenih del ustreza specificirani kakovosti iz naročnikove razpisne dokumentacije ter katera dela je izvajalec dolžan na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti;

  • glede katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov;

  • ugotovitev o sprejemu in izročitvi gradbenega dnevnika in končne situacije;

  • jamstvo izvajalca za kvaliteto izvedenih del – 2 leti od dokončnega prevzema;

  • datum prevzema.

  1. člen

Primopredaja izvršenih del se izvrši takoj po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti s kvalitetnega in količinskega pregleda izvršenih del.

ZAVAROVANJE

  1. člen

Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 110/2002 z vsemi spremembami in dopolnitvami) zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih objektov, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.


ZAŠČITA OKOLJA IN RAVNANJE Z ODPADKI

  1. člen

Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo.

Prav tako mora izvajalec pri izvedbi dodeljenih del uporabljati čisto tehnologijo in brezhibne stroje.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi del za naročnika spoštoval določbe Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS št. 103/2011), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.. RS št. 34/08) in Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1).

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

  1. člen

Pred pričetkom del mora izvajalec skladno z morebitnimi zahtevami iz predložene dokumentacije evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno - energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

  • pred pričetkom del od upravljavcev komunalno - energetske infrastrukture (NN, SN in VN vodi, TK vodi, vodovodi, vročevodi, javna razsvetljava, kanalizacija in drugimi) pridobiti podatke o obstoječih komunalno - energetskih vodih, zagotoviti, da se le-te ustrezno označi ter zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini;

  • zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;

  • z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

  • v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

  • sanirati, rekonstruirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno - energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu, in stroške, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.


DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

  1. člen

O ugotovljeni potrebi po izvedbi dodatnih in nepredvidenih del ter uporabi dodatnega materiala je izvajalec, dolžan nemudoma obvestiti naročnika in od njega pridobiti odobritev.

Če gre za nujna in neodložljiva nepredvidena dela, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem takoj obvestiti naročnika oz. nadzorni organ, dela pa vpisati v gradbeni dnevnik z navedbo razloga za njihovo izvedbo.

Ravno tako lahko naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo dodatnih in nepredvidenih del.

Nepredvidena dela in materiali se bodo obračunavali glede na dejansko nastale stroške, pri čemer se uporabijo kalkulativni elementi, podani v ponudbi izvajalca. Če teh ni mogoče uporabiti, se upošteva predlog izvajalca ter analiza cene s strani naročnika.

Obračun dodatnih in nepredvidenih del ter materiala bosta pogodbeni stranki vršili sprotno.


JAMČEVANJE IN POGODBENA KAZEN

  1. člen

Naročnik lahko uveljavlja pogodbeno kazen v primeru nezagotavljanja ali zmanjšanega obsega ali kakovosti zagotavljanja storitev, ki nastane po izključni krivdi ponudnika in ni posledica višje sile.

Pogodbena kazen za vsak dan zamude znaša 5 promilov od vrednosti končnega obračuna konkretnega dodeljenega naročila v EUR brez DDV, vendar ne več kot 10% te vrednosti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen izvira neposredno iz gornje določbe in ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bi pogodbena kazen v posameznem mejniku presegla mejo, ki je v tem sporazumu določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik razdre ta okvirni sporazum in zahteva povrnitev dejanske škode. V tem primeru lahko naročnik pri drugemu ponudniku naroči kritno izvedbo storitev.


JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  1. člen

Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu zahtevami naročnika.

Za odpravo pomanjkljivosti pri izvedbi gradbenih del izvajalec jamči pod naslednjimi garancijskimi pogoji:

Garancijski pogoji:



a/

VGRAJENA OPREMA - SPLOŠNO (vse razen posebej navedeno v točki b, c, d)

*

delo 2 leti

*

material - po določitvi proizvajalca



b/

PVC - OKNA, VRATA, POLICE, SENČILA

*

delo 2 leti

*

10 let material - vrata, okna

*

5 let material - police, senčila



c/

VRATA - PROTIVLOMNA

*

delo 2 leti

*

5 let material - krilo, okvir, ključavnica, okovje, itd.



d/

VRATA - NOTRANJA

*

delo 2 leti

*

5 let material - krilo, okvir, ključavnica, okovje, itd.


Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

ODPRAVA NAPAKE

  1. člen

Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki oziroma pomanjkljivosti gradnje pisno, po elektronski pošti ali telefaksu in izvajalcu z obvestilom določiti tudi rok za odpravo pomanjkljivosti.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.

XXXXX XXXX

  1. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti sporazuma.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

  1. člen

Stranki sporazuma soglašata, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da ne bo objavljal, kako drugače širil ali se okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem.

Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse dokumente in njihove kopije, pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja, ki vsebujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

PODIZVAJALCI

  1. člen

V primeru izvedbe obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od sporazuma.

V primeru izvedbe obveznosti sporazuma s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del tega sporazuma:

  • navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

  • kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

  • izpolnjene obrazce teh podizvajalcev ter

  • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med veljavnostjo sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjenim sporazumom s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom sporazuma ali med izvedbo sporazuma zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od sporazuma.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet tega sporazuma, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo sporazuma prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.



PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

  1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročanja, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

KONČNE DOLOČBE

  1. člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh strank sporazuma z odložnim pogojem po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo. Okvirni sporazum velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v 5. členu.

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določa se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavno določba.

Stranki sporazuma lahko ta okvirni sporazum podaljšata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje.




  1. člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo z okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja.

  1. člen

Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po dva (2) izvoda.




NAROČNIK:

OBČINA POSTOJNA

Ime in priimek podpisnika, funkcija:

XXXX XXXXXXXX, ŽUPAN

Podpis:


Žig:


Kraj in datum:

POSTOJNA, _________________




izvajalec:


Ime in priimek podpisnika, funkcija:


Podpis:


Žig:


Kraj in datum:

     







Obrazec 3.7: MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti




Z naročnikom del OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, smo dne, ___________________, sklenili Okvirni sporazum št. ____________ za javno naročilo »VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV«.


Naročniku, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kot garancijo za dobro izvedbo izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 12.000,00 EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:

, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)







, kot




(ime in priimek)


(funkcija)


(podpis)


Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, da brez predhodnega obvestila izpolni posamezno menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri (banka) __________________________________________________, ki vodi naš transakcijski račun št. ______________________________. oziroma, da jo domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš račun, vse z namenom poplačila zapadlih in neporavnanih obveznosti. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.


Izjavljamo, da mu prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej odrekamo ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu.


Izdajatelj menice s podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblaščam ______________________ oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja vodi moj/naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača vsako menico, ki jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-naše posebno soglasje za izplačilo.

Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolžnik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice, kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.


Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je pristojno sodišče v Kopru.



Datum: ................................ Dolžnik in izdajatelj menice:

Kraj:.................................... ...................................................





PONUDBENI PREDRAČUN



JAVNO NAROČILO: UREJANJE MANJŠIH KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ


V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).


Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

Ponudnik mora predložiti tudi 1 izvod ponudbenega predračuna v elektronski obliki, v Excelovi datoteki, na CD, v originalu ponudbe.

V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.


Ponudnik mora priložiti k ponudbenem predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju poglavja V. Kalkulativni elementi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:

• cenik delovne sile,

• cenik opreme in delovnih sredstev.















OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI


V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.


Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.



REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA


Javno naročilo: VZDRŽEVANJE STAVB IN STANOVANJ ZA OBDOBJE 24 MESECEV





(naziv naročnika)


(naslov)


(pooblaščen za potrditev)


(ime in priimek kontaktne osebe)


(telefonska številka kontaktne osebe)


(e-mail kontaktne osebe)



Potrjujemo, da je podjetje ____________________________


uspešno izvedlo vzdrževalna dela stavb in stanovanj (visokih gradenj) za nas kot naročnika, pri čemer je letna vrednost izvedenih vzdrževalnih del visokih gradenj znašala najmanj 40.000,00 EUR brez DDV:

Naziv projekta:


Obseg projekta:


Čas izvedbe projekta

(od mesec/leto - do mesec/ leto):


Številka in datum pogodbe:


Podjetje je dela izvajalo kot (obkrožite):

Samostojni izvajalec

partner v skupini izvajalcev

podizvajalec

Vrednost izvedenih VZDRŽEVALNIH del stavb in stanovanj _ visokih gradenj (brez DDV)




Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.


Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)



Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)


Kraj in datum: _____________ Žig:




42

Document Metadata

Filed: January 15th, 2018