Contract

Številka: 1006/19

Datum: 14.11.2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA ENERGETSKO SANACIJO STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO

Naročnik:		DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA
Objekt:		DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 00, 0000 XXXXXXXXX, xxxxxx ''B''
Predmet javnega naročila:		ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO
Zaporedna št. javnega Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:		………………….. Naročilo male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3
	VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

	I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE
	II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI
	III.	RAZPISNI OBRAZCI ( od št. 1 do št. 13 )
	IV. V.	VZOREC POGODBE OBRAZEC POPISI DEL IN NAVODILA ZA IZPOLNITEV

B. OSTALA DOKUMENTACIJA

GRAFIČNA PRILOGA:

Tloris etaže in detajl tipičnega prereza merilo 1:100/20 DIC objekt B - energetska sanacija - tloris - detajl 11-11-2019 (.pdf)

TEHNIČNA PRILOGA:

DIC objekt B - analiza gradbenih konstrukcij - strešna etaža - elaborat URE 12-11-2019 izsek (.pdf)

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxxxx 00, 0000 XXXXXXXXX

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

OBJEKT: DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA, objekt ''b'' PREDMET JAVNEGA NAROČILA: ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO Predmet javnega naročila je »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« v objektu '' B '' Dijaškega doma Xxxxx Xxxxxxxx, Poljanska 26, 1000 Ljubljana. Dela zajemajo GOI dela, vse v skladu s ponudbenim popisom. Dela zajemajo odstranitev obstoječih slojev izolacij in kompletno izvedbo novih dodatnih slojev toplotne in hidro izolacije, obnovo strelovodnega razvoda in meteornih odtokov z vsemi potrebnimi zaključki. Menjava stavbnega pohištva ni predmet tega javnega naročila. Tehnične specifikacije s popisom del so navedene v prilogi, ostale zahteve naročnika pa so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Izvedba naročila »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« bo potekala v letu 2020, pri čemer je uvedba v delo predvidena konec meseca februarja 2020 ali v mesecu marcu 2020. Rok dokončanja del je 30 dni od uvedbe v delo. Izbrani ponudnik bo moral z deli začeti z dnem uvedbe v delo in po potrjenem terminskem planu. V kolikor izvajalec z deli ne začne z dnem uvedbe v delo, se mora odzvati na naročnikov poziv za začetek del najkasneje v roku 3 dni od prejema poziva. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, normativov in standardov, s področja storitev, ki so predmet tega javnega naročila kot tudi s področja varstva pri delu, in varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN VRSTA POSTOPKA: Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami ), naročnik vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. VPRAŠANJA, ODGOVORI, POJASNILA TER OGLED Ponudniki postavijo vprašanja na Portal javnih naročil. Naročnik bo na Portal javnih naročil pravočasno posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo. Naročnik bo ponudnikom omogočil ogled objekta, na katerem se bodo izvajala dela. Ogled ni obvezen, je pa priporočljiv za vse ponudnike, ki objekta ne poznajo. Ogled bo omogočen, po predhodni najavi na e-naslov naročnika xxx@xxx.xx , dne 19.11.2019 med 9:00 uro in 12:00 uro in dne 22.11.2019 med 9:00 uro in 12:00 uro. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx). Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 28.11.2019 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. PREDLOŽITEV DOKAZIL Ponudnik predloži dokazila (izjave, obrazce oz. dokumente iz razpisne dokumentacije) v sistem e-JN. Ponudnik mora poleg zgoraj navedenega, v zaprti kuverti naročniku posredovati tudi originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4.1.1. razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik odda s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA, v zaprti kuverti z označbo »NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA ENERGETSKO SANACIJO STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, kar mora naročnik prejeti do roka za oddajo ponudb iz prejšnje točke. V primeru nepravočasno prejetega originalnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. ODPIRANJE PONUDB Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 28.11.2019 in se bo začelo ob 12.30 uri, na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 Zapisnik o odpiranju se ne generira v formi dokumenta, temveč vsebuje samodejni prikaz informacij o imenih ponudnikov, ki so oddali ponudbo in podatek o tem ali gre za variantno ponudbo (če je to primerno) ter dokument, ki ga je ponudnik pripel v zavihek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so ponudniku, ki je oddal ponudbo za predmetno javno naročilo, vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila, ostali javnosti pa so vidni le v času, ki je predviden za odpiranje ponudb (60 minut). DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx, ravnateljica

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

1.	Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Ponudniki morajo ponudbo sestaviti v skladu s temi navodili, pri čemer morajo predložiti vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.
	Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti ter se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del predmetnega razpisa. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe z ustrezno registracijo.
	Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili: Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami), Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo; ZIntPK), Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 ), skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, in drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva. Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.
2.	PRIČETEK IN DOKONČANJE POGODBENIH DEL: Po pravnomočnosti odločitve naročnika o oddaji javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba. Pogoj za pričetek pogodbenih del skladno s pogodbeno določenimi roki je pravnomočnost odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, obojestranski podpis pogodbe o izvedbi del in uvedba izvajalca v delo. Uvedba v delo je predvidena konec meseca februarja 2020 ali v mesecu marcu 2020. Rok dokončanja del je 30 dni od uvedbe v delo. Pogoj za dokončen prevzem del po zaključku je prevzem del in pripadajoče dokumentacije brez pripomb in zadržkov ter predano zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
3. 3.1.	IZDELAVA PONUDBE: Jezik in oblika ponudbe: Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le te. Ponudniki ponudbenih obrazcev ne smejo spreminjati na način, da vpisujejo dodatne podatke, dodatne cene pri popisih del, ki v obrazcih niso predvidene, da črtajo postavke pri popisih del, itd. Takšnih dodatnih sprememb naročnik ne bo upošteval, v kolikor pa se nanašajo na ceno ali na enoto mere pa bo naročnik ponudbo s takšnimi dodatnimi spremembami, če slednje niso v skladu z 89. členom ZJN-3, izločil.
	Ponudba mora biti oddana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, izpolnjenih s strani ponudnika ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge, razen navedenih izjem, morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika. Obrazec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran in na zadnji strani podpisan in žigosan s strani ponudnika, pri čemer obrazca pogodbe ni potrebno izpolniti. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/ ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja žig, obrazec tudi žigosa. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij). Tako datoteko je potem možno uvoziti na Portal javnih naročil. V kolikor so informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno javno naročilo, lahko ponudnik uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja. Že uporabljen obrazec ESPD (datoteko XML) ponudnik preko Portala javnih naročil uvozi, v njem popravi podatke, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo (npr. Identiteta naročnika, Informacije o postopku oddaje javnega naročila), ga natisne in v originalu obrazec predloži v ponudbi. Obrazec lahko nato izvozi (datoteka XML) in ga shrani. Lahko pa (v kolikor so informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno javno naročilo) ponudnik tudi predloži že uporabljeni obrazec ESPD, pri čemer pisno izjavi, da obrazec ESPD velja za predmetno javno naročilo. Ponudnik je dolžan predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Javnost in zaupnost postopka: Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo. Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke. Ponudba mora biti zložena v naslednjem vrstnem redu: Izpolnjen, natisnjen in podpisan obrazec ESPD Izpolnjeni in podpisani razpisni obrazci od št. 1 do št. 13, z izjemo obrazca št. 9, ki mora biti le parafiran Parafiran in na zadnji strani podpisan vzorec pogodbe Izpolnjen obrazec popisi del
3.2	Jezik: Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku.
3.3. 3.4. 3.5.	Skupna ponudba Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov oz. partnerjev v skupni ponudbi predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum ali pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije: imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, obseg posla ( natančna navedba vrste in obsega del ), ki ga bo opravil posamezni partner v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega partnerja v skupni ponudbi, izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila. Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v točki 6. tega poglavja ( Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ), mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.  Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi. Ponudba s podizvajalci Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je ponudnik, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: • navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, • kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z 79. členom ZJN-3 in • priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisano izjavo ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: • glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, • podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, • glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od ponudnika oziroma prevoznika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje. Ponudbena cena: Ponudbena cena mora biti navedena v evrih ter predana na Obrazcu ponudbe iz poglavja III ( Razpisni obrazec št. 1 ). Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate ter DDV. Vrednosti v popisih del, ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se vpisujejo na dve decimalni mesti. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroške dela, režijske stroške, amortizacijo, zagotovitev vse potrebne tehnične opreme vključno z gradbenimi odri, orodja, strojev, naprav in vozil za izvedbo del, material, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. pridobitev atestov, certifikatov in vso ostalo dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik) in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa predmeta in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti. Pri izračunu ponudbenih cen in vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati vse zahteve naročnika, ki so navedene v tehničnem delu razpisne dokumentacije (popisu del ) in zahteve naročnika, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
3.6.	V cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja dela: priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju Pravilnika o gradbiščih, čiščenje gradbišča (sprotno in končno čiščenje ) ter transportnih poti, začasno deponiranje in pripadajoči transporti, izvajanje vseh ukrepov varnosti in zdravja pri delu, poplačilo morebitne škode ( npr. na objektu, dovoznih poteh, zunanjem okolju, ipd. ), v primeru, da izvajalec povzroči škodo, potrebno zavarovanje gradbišča, zaščita objektov v območju gradbišča pred poškodbami ali onesnaženjem, koordinacije med naročnikom in njegovimi pooblaščenci, izvajalcem in morebitnimi podizvajalci, redna poročila naročniku o poteku del, ki so lahko sestavni del zapisnika koordinacijskega sestanka, vsi drugi z gradnjo povezani stroški, za katere bi ponudnik moral vedeti ali bi lahko vedel ob oddaji ponudbe. V ponudbenih cenah / enoto mora biti zajeto tudi izpolnjevanje vseh obveznosti izvajalca iz vzorca pogodbe iz te razpisne dokumentacije Način plačila in obračuna: Obračun se izvaja na podlagi mesečnih situacij, izdanih na podlagi predhodno potrjene gradbene knjige. Naročnik bo potrjeni znesek po izstavljenih začasnih situacijah plačal do vrednosti 90% pogodbenih del z DDV, pri čemer bo pri vsaki situaciji zadržal 10% vrednosti z DDV. Znesek 10% pogodbene vrednosti z DDV bo naročnik izvajalcu plačal po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem kvalitativnem pregledu objekta, po predložitvi vse dokumentacije in po podpisu zapisnika o prevzemu ter po predložitvi bančne garancije oz. garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca. Osnova za izdajo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana knjiga obračunskih izmer, ki zajema izvedena dela do zadnjega dne v posameznem mesecu oziroma do dne, za katerega se pogodbeni stranki dogovorita. Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev knjigo obračunskih izmer najpozneje do 5. dne v mesecu za prejšnji mesec oziroma po dogovoru. Nadzorni organ mora v 5 dneh pregledati knjigo obračunskih izmer in jo v nespornih postavkah potrditi. Izvajalec mora na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer naročniku izstaviti situacijo. Naročnik mora skupaj z nadzornim organom najkasneje v roku 10 dni po uradnem prejetju situacije in dokaznih dokumentov ( potrjene knjige obračunskih izmer ) situacijo pregledati, jo v nespornem znesku potrditi, v spornem znesku pa zavrniti. Sporni znesek naročnik in izvajalec uskladita do izdaje naslednje situacije. Naročnik bo posamezno situacijo v nespornem znesku plačal 30. dan od uradno prejete situacije. Izvajalec je končno situacijo, ki mora biti izstavljena na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, dolžan predložiti naročniku najkasneje v roku 15 dni po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem kvalitativnem pregledu objekta in podpisu zapisnika o prevzemu del.
4.	IZBOR PONUDBE: Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo in ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudba se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi Republike Slovenije ter mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika. Naročnik bo izvajalca javnega naročila izbral na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3. Ponudniki morajo oddati ponudbo v skladu z navodili v tej razpisni dokumentaciji; v določeni obliki, z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev ter jo oddati v roku.
5.	VELJAVNOST PONUDBE: Ponudba mora veljati do vključno 10.2.2020. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
6.	ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
6.1.	Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v popisih del in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Za priznanje sposobnosti ponudnika bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD-Enotni evropski dokument, s katerim ponudnik dokazuje: da ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerih bi bil izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izpolnjuje pogoje za sodelovanje v skladu s 76. členom ZJN-3 izpolnjuje objektivna pravila in merila v skladu z 82. členom ZJN-3. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih ponudnikov, mora ESPD vsebovati vse informacije tudi v zvezi s subjekti , katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Obrazec ESPD je obvezen tudi za vse partnerje v skupnem nastopu ter za vse podizvajalce, ki jih ponudnik navede v svoji ponudbi. ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila. Če je potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, lahko naročnik ponudnike in kandidate kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika zahteval, da predloži najnovejša dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnika, da dopolni ali pojasni predložena potrdila. Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katerekoli države članice. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila in so ti dokumenti še vedno veljavni oz. izkazujejo navedbe v ESPD. Če naročnik lahko pridobi dokazila neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno pa tudi soglasje, da dokazilo pridobi naročnik. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). POGOJI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.4.1. 6.4.1.1. 6.4.1.2. 6.4.1.3. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4.	POGOJ 1 ( NEKAZNOVANOST ) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za gospodarske subjekte ( Razpisni obrazec št. 2 ) in za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta ( Razpisni obrazec št. 3 ). Naročnik bo razloge za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril v ustreznem registru. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 1 ( nekaznovanost ). Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: slednji so dolžni k ponudbi predložiti uradno prevedeno listino iz kazenske evidence države, v kateri imajo sedež; če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. POGOJ 2 ( PLAČANI DAVKI IN PRISPEVKI ) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD in pooblastila za pridobitev podatkov o plačanih davkih in prispevkih za gospodarske subjekte ( Razpisni obrazec št. 2 ). Naročnik bo razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril v ustreznem registru. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 2 ( plačilo davkov in prispevkov). Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: slednji so dolžni k ponudbi predložiti uradno prevedeno listino iz o plačanih davkih in prispevkih države, v kateri imajo sedež; če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik. POGOJ 3 ( PONUDNIK NI IZLOČEN IZ POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL ) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Naročnik bo razlog za izključitev iz a) točke četrtega odstavka 75.člena ZJN-3 preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 3 ( gospodarski subjekt ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil ). Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: slednji so dolžni k ponudbi predložiti uradno prevedeno listino, iz katere izhaja, da niso izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil v državi, v kateri imajo sedež; če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik. POGOJ 4 ( GLOBA ZARADI PREKRŠKA V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO ) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Naročnik bo razlog za izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril v enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (t.i. aplikaciji eDosje). Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 4 ( globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo). Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: slednji so dolžni k ponudbi predložiti uradno prevedeno listino, iz katere izhaja, da jim ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo v državi, v kateri imajo sedež; če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik. POGOJ 5 ( INSOLVENČNI POSTOPEK, POSTOPEK PRISILNEGA PRENEHANJA, LIKVIDACIJA ) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Naročnik bo razlog za izključitev iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril v ustreznem registru. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 5 (gospodarski subjekt ni v insolvenčnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali v likvidaciji). Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: slednji so dolžni k ponudbi predložiti uradno prevedeno listino, iz katere izhaja, da nad njimi ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njihova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njihove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njimi začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami v državi, v kateri imajo sedež; če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik. POGOJ 6 ( V ZVEZI S PREPOVEDJO POSLOVANJA NA PODLAGI 35. ČLENA ZintPK ) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2). Dokazilo: Izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 1. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v javni evidenci Komisije za preprečevanje korupcije. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 6 ( v zvezi s prepovedjo poslovanja na podlagi 35. člena ZintPK ). POGOJI ZA IZKAZOVANJE SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA POGOJ 1 ( SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI ) Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Naročnik bo razlog za izključitev iz četrtega odstavka 76. člena ZJN-3 preveril v ustreznem registru. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 1 ( v zvezi s sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti). POGOJ 2 ( NEBLOKIRANOST POSLOVNIH RAČUNOV ) Gospodarski subjekt v zadnjih 180 dneh oziroma 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih poslovnih računov. Pogoj mora izpolniti ponudnik in vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v dostopnih registrih in evidencah. POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI POGOJ 1 ( REFERENCE PONUDNIKA ) Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja navesti reference o izvedbi istovrstnih del na najmanj dveh objektih v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV za posamezno referenčno delo oziroma posamezen objekt. Naročnik bo kot ustrezne upošteval reference v zadnjih petih letih od dneva objave predmetnega javnega naročila. Ponudnik daje pisno dovoljenje naročniku o dovolitvi pridobitve mnenja takratnega naročnika. Dokazilo: predložitev izpolnjenega in podpisanega Razpisnega obrazca št. 4 in predložitev izpolnjenega in podpisanega Razpisnega obrazca št. 5 ( slednjega izpolni in podpiše odgovorna oseba referenčnega naročnika ). Naročnik bo upošteval tudi reference podizvajalcev, v kolikor se bo ponudnik nanje skliceval. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zahtevanih referenc, bo naročnik takšno ponudbo izločil. POGOJ 2 ( REFERENCE VODJE DEL ) Ponudnik mora imenovati vodjo del, pri čemer mora slednji: biti zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje, izpolnjevati pogoje iz prvega alineje šestega odstavka 14. člena v povezavi s prvo in drugo alinejo četrtega odstavka 14. člena GZ, imeti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na primerljivem objektu v skupni vrednosti del vsaj 100.000,00 EUR brez DDV Dokazilo: predložitev izpolnjenega in podpisanega Razpisnega obrazca št. 6 ( skupaj s kopijo pogodbe o zaposlitvi in dokazilom o izpolnjevanju pogojev po 14. členu GZ ) in predložitev izpolnjenega in podpisanega Razpisnega obrazca št. 7 Ponudnik daje pisno dovoljenje naročniku o dovolitvi pridobitve mnenja takratnega naročnika. V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zahtevanih referenc za vodjo del, bo naročnik takšno ponudbo izločil. OSTALO FINANČNA ZAVAROVANJA ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE Ponudnik mora predložiti podpisano in žigosano bianko menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do 10.2.2020 v višini 3.000,00 EUR. Ponudnik mora naročniku predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo ( Razpisni obrazec št. 8). Originalno menico in originalno menično izjavo mora naročnik prejeti do roka za oddajo ponudb. Način izpolnjevanja: V primeru partnerske ponudbe naročnik zahteva eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev. Dokazilo: Originalna podpisana in žigosana bianko menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije ( Razpisni obrazec št. 8 ) in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Podpisano in žigosano bianko menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ponudnik odda s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA, v zaprti kuverti z označbo »NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA ENERGETSKO SANACIJO STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, kar mora naročnik prejeti do roka za oddajo ponudb. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjano, prečrtano ali drugače poškodovano bianko menico. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naročnik bo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti zadržal 10% pogodbene vrednosti z DDV. 10% pogodbene vrednosti bo naročnik izvajalcu plačal po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem kvalitativnem pregledu objekta in podpisu zapisnika o prevzemu, po predložitvi vse dokumentacije in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Ponudnik se s podpisom Razpisnega obrazca št. 9 zavezuje naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za odpravo napak v garancijskem roku, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije ( Razpisni obrazec št. 10 ). Navedeno zavarovanje mora izbrani ponudnik/izvajalec predložiti po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem kvalitativnem pregledu izvedenih del in ob podpisu zapisnika o prevzemu v višini 5% končne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje podpisan zapisnik o prevzemu. V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije/garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik zadrži znesek v višini 5% končne obračunske vrednosti investicije z DDV do izteka garancijske dobe za odpravo napak. V primeru, da izvajalec po končnem prevzemu naročniku predloži bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, mu naročnik sprosti zadržana sredstva. Garancijo iz prvega odstavka te točke pa bo naročnik unovčil v primeru, da izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku. V primeru unovčitve garancije, mora izvajalec le-to nadomestiti z novo garancijo. Dokazilo: predložitev izpolnjenega in podpisanega Razpisnega obrazca št. 9 ter parafiranega Razpisnega obrazca št. 10 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI Ponudnik mora imeti z zavarovalnico sklenjeno polico za zavarovanje splošne odgovornosti v skladu z določbami 14. člena GZ. Dokazilo: kopija zavarovalne police in dokazilo o veljavnosti – npr. obračun premije za tekoče leto, potrdilo zavarovalnice, itd. GRADBENO ZAVAROVANJE Ponudnik se s podpisom Razpisnega obrazca št. 11 zavezuje naročniku izročiti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje najkasneje ob uvedbi v delo. Dokazilo: predložitev izpolnjenega in podpisanega Razpisnega obrazca št. 11 UPOŠTEVANJE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU Pri izvedbi del se morajo upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, kar se šteje kot pogoj. Dokazilo: Predložitev izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD (v delu IV. Oddelek C., pod »Ukrepi za okoljsko ravnanje«).
7.		VARIANTNA PONUDBA: Variantne ponudbe niso dovoljene.
8. 9. 10. 11. 12.		RAČUNSKE NAPAKE Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: • svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril, • tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, • tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno. MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba. Upoštevali se bodo naslednji ponderji: Ponder 1: Najnižja ponudbena cena 100% Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo vsebovala najnižjo skupno ponujeno ceno v EUR brez DDV zaokroženo na dve decimalni mesti natančno. ODLOČITEV O ODDAJI Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Naročnik ponudnike opozarja, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. SKLENITEV POGODBE: Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije. Če se izbrani ponudnik v treh ( 3 ) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. V primeru, da bo izbrani ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: - če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma; - za dodatna dela, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebna, čeprav niso bila vključena v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca: • ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječimi storitvami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter • bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov; - če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila; - če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov: • nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s prvo alinejo tega odstavka; • drug ponudnik, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona; -če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. V primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami. Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: • sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence; • sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; • zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila; • drug ponudnik zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v četrti alineji prejšnjega odstavka.
13.		JAMSTVO ZA NAPAKE: Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.
14.		USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA: Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila V primeru ustavitve postopka, odstopa od izvedbe javnega naročila in drugih primerov nima nobeden od ponudnikov kot tudi ne že izbrani ponudnik, pravice do kakršnihkoli zahtevkov.
15.		REVIZIJA POSTOPKA: Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: • ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, • ime naročnika, • oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, • predmet javnega naročila, • očitane kršitve, • dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, • navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti: • pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in • potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo v postopku naročila male vrednosti; dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe za javno naročilo (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 EUR.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN ali ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 15. člena ZPVPJN ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN ali je nedopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX

Xxxxx Xxxxxxx, ravnateljica

III. RAZPISNI OBRAZCI ( od št. 1 do št. 13 )

Razpisni obrazec št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Podatki o ponudniku

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

Kontaktna oseba
e-naslov kontaktne osebe
Telefon
Matična številka
ID za DDV
Pristojni finančni urad
Gospodarski subjekt sodi med MSP 1( glede na opredelitev v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označi)	DA NE
Številke transakcijskih računov
Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe

Podatki o partnerju v skupni ponudbi

( izpolniti v primeru skupne ponudbe)

Naziv partnerja
Naslov partnerja
Telefon/Fax
Elektronska pošta
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa / banka
Gospodarski subjekt sodi med MSP ( glede na opredelitev v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označi)	DA NE
Povezana družba (označi)	DA NE
Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor
Dela, ki jih prevzema partner
Vrednost del, ki jih prevzema partner - v EUR brez DDV
Delež del, ki jih prevzema partner glede na vrednost ponudbe - v %

Podatki o podizvajalcu

(izpolniti v primeru nastopa s podizvajalci)

Naziv podizvajalca
Naslov podizvajalca
Telefon/Fax
Elektronska pošta
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa / banka
Povezana družba (označi)	DA NE
Dela, ki jih prevzema podizvajalec
Količina, ki jo prevzema podizvajalec
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec - v EUR brez DDV
Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe - v %

Podatki o drugem subjektu, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik

(izpolniti v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov)

Naziv subjekta
Naslov subjekta
Telefon/Fax
Elektronska pošta
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa / banka
Povezana družba (označi)	DA NE
Dela, ki jih prevzema gospodarski subjekt
Količina, ki jo prevzema subjekt
Vrednost del, ki jih prevzema subjekt - v EUR brez DDV
Delež del, ki jih prevzema subjekt glede na vrednost ponudbe - v %

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. __________ z dne __________ dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Ponudbo dajemo (obkroži!):

1. samostojno

2. ponudbo s podizvajalci

3. skupno ponudbo v skupini izvajalcev:

______________________________

PONUDBENA CENA

Ponudbena cena	…………………………………………EUR
Popust ………….%	…………………………………………EUR
Ponudbena cena s popustom	…………………………………………EUR
DDV 9,5%	…………………………………………EUR
Ponudbena cena s popustom in z DDV:	…………………………………………EUR

II. Ponudbeni pogoji:

Veljavnost ponudbe: do vključno 10.2.2020

III. Ostalo:

Izjavljamo, da:

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso objavljeno razpisno dokumentacijo naročnika, se z njo strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji;

• bomo z izvajanjem del začeli v skladu s pogodbenimi določili;

• so vsi navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni;

• xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

• bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

• bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

• bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete smo se sklicevali pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

• xxxx predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

• smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

• bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

• za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

• so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Datum: Žig: Podpis:

_________________ ___________________

(Navodilo: v primeru več partnerjev in/ali podizvajalcev obrazec na strani, kjer je potrebno navesti partnerja in/ali podizvajalca fotokopirajte)

Razpisni obrazec št. 2

POOBLASTILO PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE IN PODATKOV O PLAČANIH DAVKIH IN PRISPEVKIH

Pooblaščamo naročnika DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« pridobi:

-od RS, Ministrstva za pravosodje, potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških,

-od RS, FURS, podatke o plačanih davkih in prispevkih.

Polno ime družbe:

Sedež družbe:

Matična številka družbe:

Davčna številka družbe:

 Datum Žig: Podpis ponudnika/partnerja/podizvajalca:

_________________ ___________________

(Navodilo: Obrazec je potrebno izpolniti tudi za partnerja v skupni ponudbi in/xxx xxxxxxxxxxxx; v primeru partnerjev in/ali podizvajalcev obrazec fotokopirajte)

Razpisni obrazec št. 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE - ČLANE ORGANOV IN ZASTOPNIKOV PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« od RS, Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

Funkcija v gospodarskem subjektu:

EMŠO:

Kraj in država rojstva:

Naslov stalnega in začasnega prebivališča:

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se glasi:

Kraj in datum: Podpis: _____________________

(Navodilo: Obrazec mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša; obrazca ni mogoče podpisati s strani pooblaščencev)

Razpisni obrazec št. 4

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

V skladu z zahtevami naročnika DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA, v postopku javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« ( navedba najmanj 2 referenc o izvedbi istovrstnih del na najmanj dveh objektih v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV za posamezno referenčno delo oziroma posamezen objekt za obdobje zadnjih petih ( 5 ) let od dneva objave predmetnega javnega naročila ) navajamo naslednje reference:

Investitor( ime oz. naziv investitorja in naslov)

Naziv referenčnega objekta in lokacija
Vrsta del ( kratek opis )
Vrednost del, ki se nanaša na GOI dela (v EUR brez DDV)
Datum izvedbe oz. dokončanja del
Kontaktna oseba pri investitorju ( ime, priimek, telefon, e-mail )

Naročnik opozarja, da bo kot ustrezne reference upošteval izključno tiste, ki predstavljajo istovrstna dela ( torej GOI dela ) za posamezen referenčni objekt in ne zgolj eno vrsto del ( npr. zgolj dela pleskanja ).

(Navodilo: V primeru več referenc, obrazec fotokopirajte)

Datum: Žig: Podpis:

_________________ ___________________

Razpisni obrazec št. 5

Naziv naročnika izvedenega dela:

______________________________________________

naslov:

______________________________________________

Za prijavo ponudnika/ partnerja/ podizvajalca _________________________________na javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik/partner/podizvajalec

_________________________________________________

(navesti naziv in naslov ponudnika/ partnerja/podizvajalca)

v obdobju _____________,

izvajal dela ______________________________________________ .

KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (naziv, lokacija, vrsta del, vrednost vseh del v EUR brez DDV):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vrednost del, ki predstavljajo GOI dela je znašala ___________ EUR brez DDV.

Posel je zaključen ter je bil izveden pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila.

Kraj:		(žig)
Datum:			PODPIS ODGOVORNE OSEBE NAROČNIKA IZVEDENEGA DELA

Razpisni obrazec št. 6

SEZNAM REFERENC VODJE DEL

V skladu z zahtevami naročnika DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX, Poljanska 26, 1000 LJUBLJANA, v postopku javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« navajamo seznam referenc vodje del ______________________ ( ime in priimek ) za najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na primerljivem objektu v skupni vrednosti del vsaj 100.000,00 EUR brez DDV

Investitor( ime oz. naziv investitorja in naslov)

Naziv referenčnega objekta in lokacija
Vrsta del ( kratek opis )
Vrednost del, ki se nanaša na GOI dela (v EUR brez DDV)
Datum izvedbe oz. dokončanja del
Kontaktna oseba pri investitorju ( ime, priimek, telefon, e-mail )

Datum: Žig: Podpis ponudnika:

_________________ ___________________

Naročnik opozarja, da bo kot ustrezne reference upošteval izključno tiste, ki predstavljajo istovrstna dela ( torej GOI dela ) za posamezen referenčni objekt in ne zgolj eno vrsto del ( npr. zgolj dela pleskanja ).

Priloge:

- kopija pogodbe o zaposlitvi

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz prvega alineje šestega odstavka 14. člena v povezavi s prvo in drugo alinejo četrtega odstavka 14. člena GZ

(Navodilo: V primeru več referenc, obrazec fotokopirajte)

Razpisni obrazec št. 7

Naziv naročnika izvedenega dela:

______________________________________________

naslov:

______________________________________________

Za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je vodja del

_________________________________________________

(navesti ime in priimek)

v obdobju _____________,

izvajal dela ______________________________________________ .

KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (naziv, lokacija, vrsta del, vrednost vseh del v EUR brez DDV):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vrednost del, ki predstavljajo GOI dela je znašala ___________ EUR brez DDV.

Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila.

Kraj:		(žig)
Datum:			PODPIS ODGOVORNE OSEBE NAROČNIKA IZVEDENEGA DELA

Razpisni obrazec št. 8

VZOREC: MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:

____________________________

____________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ______________, številka naročila _______________, izročamo naročniku Dijaškemu domu Xxxxx Xxxxxxxx, Poljanska 26, 1000 Ljubljana, 1 (eno) menico v višini najmanj 3.000,00 EUR (z besedo: tri tisoč EUR 00/100), za zavarovanje za resnost ponudbe.

Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:

_________________________________________________________________________

priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________

priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v določenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe menico izpolni in jo unovči.

Menica je nepreklicna in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno 10.2.2020.

Menica je plačljiva pri banki __________________________________________, ki vodi transakcijski račun številka __________________________________________________.

Priloga: menica

kraj: ____________________ podpis izdajatelja menice

datum: ____________________ žig _______________________

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA

ODPR AVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik

Kraj in datum

Upravičenec: Dijaški dom Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ................, dne ............, »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Dijaški dom Xxxxx Xxxxxxxx, Poljanska 26, 1000 Ljubljana nepreklicno in brezpogojno

i z j a v l j a m o,

da bomo naročniku Dijaškemu domu Xxxxx Xxxxxxxx, Poljanska 26, 1000 Ljubljana ob prevzemu del predložili nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo/garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 10a) v višini 5% končne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje uspešna primopredaja del ( podpisan prevzemni zapisnik ).

Datum: Žig: Podpis:

_________________ ___________________

Razpisni obrazec št. 10

VZOREC: BANČNA GARANCIJA/GARANCIJA ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke/zavarovalnice

Kraj in datum

Upravičenec: Dijaški dom Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

Garancija št.

V skladu s pogodbo  (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila)  in

(naziv izvajalca) za »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«, v vrednosti  EUR, je (izvajalec) dolžan po opravljenem prevzemu s strani naročnika v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor (izvajalca) plačali znesek . EUR, če (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčite garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

3. original Garancije št. ./..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje podpisan prevzemni zapisnik, vendar pa najkasneje do . Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 11

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI ZAVAROVALNE POLICE ZA GRADBENO ZAVAROVANJE

Naročniku, Dijaškemu domu Xxxxx Xxxxxxxx, Poljanska 26, 1000 Ljubljana izjavljamo da:

1. bomo, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« naročniku po podpisu pogodbe in ob uvedbi v delo predložili zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje,

2. Predmet gradbenega zavarovanja bodo naslednje stvari:

• objekt v gradnji, ves gradbeni material ter gradbeni deli, ki so namenjeni za vgraditev, razen stvari, ki imajo značaj osnovnih in obratnih sredstev izvajalca,

3. Predmeti zavarovanja bodo zavarovani na dejansko (polno pogodbeno) vrednost,

4. Gradbeno zavarovanje bo krilo uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, mraz, led, dež, gradbene nezgode,nespretnost, malomarnost,vlomska tatvina.

Datum: Žig: Podpis:

_________________ ___________________

(Navodilo:Ponudnik naj k predmetnemu obrazcu priloži tudi kopijo zavarovalne police za sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti v skladu s 14. členom GZ in dokazilo o veljavnosti – npr. obračun premije za tekoče leto, potrdilo zavarovalnice,vse skladu s točko 6.4.2. Navodil ponudnikom )

Razpisni obrazec št. 12

IZJAVA PODIZVAJALCA

Podizvajalec ______________________(Firma), ______________________(Naslov), matična številka: _______________v zvezi z javnim naročilom male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«

izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika ____________________sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Datum: Žig: Podpis

pooblaščene osebe

podizvajalca:

_________________ ___________________

(Navodilo: V primeru več podizvajalcev, obrazec fotokopirajte)

Razpisni obrazec št. 13

izjava o UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI

V skladu z šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11- je organ javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžan pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.«.

PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ime in priimek fizične osebe Xxxxxx prebivališča Delež lastništva

PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Firma in sedež pravne osebe Zakoniti zastopnik Delež lastništva

PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

Firma in sedež pravne osebe Zakoniti zastopnik Vrsta povezave

Datum: Žig: Podpis:

_________________ ___________________

V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti ponudnik in vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi!

(Navodilo: V primeru več oseb, obrazec fotokopirajte)

IV. VZOREC POGODBE

POGODBA št. ………….. ZA IZVEDBO DEL »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«

ki jo sklenejo:

NAROČNIK: Dijaški dom Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

ki ga zastopa ravnateljica Xxxxx Xxxxxxx

(v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: SI

in

IZVAJALEC: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….,

ki ga zastopa ………………………………………………….………………………..

(v nadaljevanju: izvajalec)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Transakcijski račun številka: …………………………………………………

PODLAGA POGODBE

1. člen

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo:

• da je naročnik, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti pod št. objave ……………..……. objavil in zaključil javni razpis oddaje javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«

• da je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka ________, z dne ________________, izbral izvajalca __________________________, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila male vrednosti »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO«,

• da se dela izvajajo na naročnikovem objektu B.

SESTAVNI DELI POGODBE

2. člen

Sestavni del pogodbe so naslednji dokumenti:

• pogoji javnega naročila/ razpisa, na podlagi katerega je ponudnik oddal ponudbo;

• ponudba izvajalca št. ….. z dne…… (v nadaljevanju: ponudba),

• popis, izpolnjen s strani, izvajalca z dne……. (v nadaljevanju:popis),

• grafična priloga ( Tloris etaže in detajl tipičnega prereza merilo 1:100/20 DIC objekt B - energetska sanacija - tloris - detajl 11-11-2019 (.pdf)), tehnična priloga ( DIC objekt B - analiza gradbenih konstrukcij - strešna etaža - elaborat URE 12-11-2019 izsek (.pdf) ).

Sestavni del te pogodbe je tudi razčlenjeni načrt dinamike del ( v nadaljevanju: terminski plan ), ki ga izvajalec dolžan izdelati pred uvedbo v delo in ga predložiti naročniku v potrditev.

OBVEŠČANJE

3. člen

Najkasneje prvi naslednji delovni dan po nastanku vsake spremembe, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, je dolžan izvajalec hkrati pisno obvestiti:

• pooblaščeno osebo naročnika g. ………(v nadaljevanju: pooblaščena oseba naročnika ali naročnik), in sicer na naslednji način:

• v elektronski obliki na naslov: ……………………. ali

• po faksu na številko:……………………., xxx

in

• naročnikovega nadzornega inženirja …………………………(v nadaljevanju: nadzorni)

• z vpisom v gradbeni dnevnik in

• v elektronski obliki na naslov: …………………….

Izvajalec je dolžan o dejstvih, ki se tičejo projektne dokumentacije, vključno o zahtevanih pojasnilih o nezadostno jasnih podrobnostih projektne dokumentacije, o pripombah in predlogih glede morebitnih pomanjkljivosti projektne dokumentacije, spremembah in dopolnitvah projektne dokumentacije vnesenih v projektno dokumentacijo, poleg pooblaščene osebe naročnika in nadzornega, istočasno pisno obvestiti tudi:

• pooblaščenega inženirja g……………. (v nadaljevanju: projektant), in sicer na naslednji način:

• v elektronski obliki na naslov:……………………. in

• po faksu na številko:……………………..

Obvestila, ki niso dana v skladu s 1. in 2. odstavkom tega člena pogodbe, nimajo pravnega učinka.

PREDMET POGODBE

4. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo izvedel dela »ENERGETSKA SANACIJA STREŠNE KONSTRUKCIJE NAD TERASNO ETAŽO« po principu “cena na enoto ”, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno.

Dela po tej pogodbi zajemajo gradbena, obrtniška in instalacijska ( GOI ) dela, z vključeno dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala in opreme vse v skladu s ponudbenim popisom in v skladu z določili iz te pogodbe in iz razpisne dokumentacije.

Pri izvedbi del mora izvajalec predvideti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, zagotoviti varnost delavcev, mimoidočih in stanovalcev ter lastnikov objektov in zemljišč na območju gradnje ter varnost in stabilnost objekta v gradnji ter obstoječih objektov na vplivnem območju gradnje.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

5. člen

Izvajalec je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

Izvajalec se zavezuje izvesti pogodbena dela skladno z dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe, skladno z veljavnimi predpisi (vključno s predpisi s področja graditve objektov, varstva okolja in urejanja prostora ter varstva in zdravja pri delu), standardi, priporočili, normativi, navodili, pravili stroke in dobrimi običaji solidnega izvajalca, v vsem po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno, solidno, pravilno, kvalitetno in pravočasno.

Izvajalec je dolžan, po prejemu tehnične dokumentacije s strani naročnika, tehnično dokumentacijo s strokovno skrbnostjo pregledati, naročnika najkasneje v roku 5 dni opozoriti na morebitne nepravilnosti in pisno podati morebitne pripombe ter zahtevati pojasnila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da se odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, če naročnika ne opozori in od njega ne zahteva pojasnil v roku iz prejšnjega odstavka.

SPREMEMBA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

6. člen

Izvajalec nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije. Naročnik ima preko projektanta pravico spremeniti tehnično dokumentacijo. Vsako spremembo tehnične dokumentacije mora pred izvedbo potrditi naročnik.

Naročnik bo v času gradnje zagotovil dokumentacijo za vse morebitne spremembe in dopolnitve tehnične dokumentacije, tako, da ne bo moteno napredovanje del skladno s terminskim planom.

Če se zaradi spremembe ali dopolnitve projektne dokumentacije bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, izvajalec nima pravice odstopiti od pogodbe.

SODELOVALNA DOLŽNOST

7. člen

Izvajalec je dolžan:

• skupaj z naročnikom, nadzornim in projektantom reševati tehnične in druge probleme;

• zagotoviti obvezno navzočnost vodje del:

• na operativnih sestankih z naročnikom, nadzornim ali projektantom, na vsakokratno zahtevo naročnika,

• pri kvalitativnem pregledu izvedenih del ter pri dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del,

• morebitnih drugih pregledih objekta v gradnji, potrebnih zaradi ugotavljanja napak, zaradi raziskave vzrokov napak in zaradi ugotavljanja pravilnosti odprave napak,

• ob morebitnih pregledih izvedenih del, izvedenih na zahtevo inšpekcijskih in drugih pristojnih organov;

• pisno in ustno poročati in dajati pojasnila na zahtevo naročnika, nadzornega, projektanta ter inšpekcijskih in drugih pristojnih organov.

Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

VARNOSTNI UKREPI NA GRADBIŠČU

8. člen

Naročnik je dolžan na svoje stroške (vključno s plačilom taks, pristojbin in drugih javnih dajatev) poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta, v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Izvajalec je dolžan v okviru ponudbenih cen na enoto iz ponudbenega popisa (vključno s plačilom taks, pristojbin in drugih javnih dajatev) v okviru varnostnih ukrepov na gradbišču zlasti:

1. imenovati vodjo del v skladu z določbami Gradbenega zakona;

2. zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom ( za izdelavo slednjega bo poskrbel naročnik);

3. zagotoviti varnost pri delu na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi; podučiti delavce in izvajati ukrepe iz varstva in zdravja pri delu;

4. primerno zavarovati in čuvati objekt v gradnji, izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem;

5. izvajanje del organizirati tako ter pravočasno ukreniti, kar je treba, da zaradi del ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi ter varnost objekta v gradnji in objektov v vplivnem območju gradnje, okolja, prometa, materiala in strojnega parka;

6. izvesti vsa dela za zaščito objekta v gradnji in objektov ter zemljišč v vplivnem območju gradnje tako, da se prepreči škoda na objektih in zemljiščih;

7. odstraniti vse ovire, na katere se pri delu naleti;

8. upoštevati, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 97/06) ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,

9. vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne ateste, certifikate, poročila in ostalo dokumentacijo ter nadzornemu pred vgradnjo izročati vso dokumentacijo, vezano na dobavo materiala kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na material in proizvode za vgradnjo,

10. izvesti potrebne ali s strani nadzornega ali inšpekcijskih služb zahtevane meritve za vse vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnih predpisov in standardov,

11. pridobiti morebitna potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prevozi, zaporo cest, poskrbeti za spremembe prometnega režima, za postavitev začasne prometne signalizacije, vse morebitno potrebne začasne prehode, izogibališča in preusmeritve ter o tem pravočasno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja,

12. zagotoviti morebiten potrebni priključek na vodovod in elektro omrežje za lastne potrebe,

13. redno odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoštevati veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

14. dosledno upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008) ter voditi evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter upoštevati in predložiti naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

15. voditi vso s predpisi določeno gradbeno in drugo dokumentacijo.

Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

POGODBENA CENA

9. člen

Pogodbena cena je določena sistemu “cena na enoto”, z dejanskimi izmerami.

• vrednost del brez DDV ……………………………EUR

• popust …………% …………………………....EUR

• vrednost del s popustom …………………………….EUR

• znesek DDV 9,5 % ……………………………EUR

Končna pogodbena vrednost s popustom in z DDV: ……………………………. EUR

(z besedo:…………………………………………………………………………evrov ……/100)

Končna pogodbena cena vsebuje vse elemente, iz katerih je sestavljena, torej vse stroške za izvedbo pogodbenih del (vključno s stroški pridobitev dovoljenj, soglasij itd.), morebitne popuste in davke, tako da naročnik, razen pogodbene cene, ni dolžan plačati izvajalcu nobenih drugih stroškov.

10. člen

Določba "cena na enoto" pomeni, da je cena določena za mersko enoto posamezne vrste del. Merska enota pogodbenih del vključuje količine in cene izdelkov.

DOLOČILO O NESPREMENLJIVOSTI POGODBENE CENE

11. člen

Pogodbene cene na enoto so fiksne – nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pogodbena cena lahko spremeni v primeru, če naročnik med izvajanjem pogodbenih del na lastno zahtevo ali zaradi zunanjih okoliščin dodatno naroči dela ali v skladu z 78. členom te pogodbe.

Dodatno naročena dela se oddajo izvajalcu po postopku kot ga določa Zakon o javnem naročanju ( ZJN-3 ), s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, pri čemer se vrednost del obračuna po enakih cenah kot jih je izvajalec ponudil v ponudbi. Pri dodatno naročenih delih se obračuna enak popust kot v obrazcu ponudbe ( Razpisni obrazec št. 1 ).

Cena na enoto za nepredvidena in dodatno naročena dela se oblikuje na podlagi predhodno predloženih kalkulativnih osnov in cenikov iz osnovne ponudbe.

Sprememba pogodbene cene zaradi dodatno naročenih del je veljavna samo v pisni obliki in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

PODIZVAJALCI

12. člen

V primeru,da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, v kolikor podizvajalec z razpisnim obrazcem št. 12 to zahteva.

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA

POLNI NASLOV

MATIČNA ŠTEVILKA

DAVČNA ŠTEVILKA

TRANSAKCIJSKI RAČUN

PREDMET

KOLIČINA DEL

VREDNOST DEL

KRAJ IZVEDBE

ROK IZVEDBE

VRSTA DEL

( Opomba: če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. )

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

• glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

GRADBENI DNEVNIK IN KNJIGA OBRAČUNSKIH IZMER

13. člen

Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik za vse vrste pogodbenih del z vsemi potrebnimi vpisi, kakor to določajo predpisi (v nadaljevanju: gradbeni dnevnik). Izvajalec je prav tako dolžan voditi knjigo obračunskih izmer. Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer mora izvajalec voditi skladno z določbami Pravilnika o gradbiščih.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

14. člen

Pogodbeno vrednost iz 9. člena te pogodbe bo izvajalec obračunaval v skladu s svojo ponudbo in sicer z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije na podlagi opravljenih del. Izvajalec bo obračunaval pogodbena dela in izstavljal situacije glede na dejansko opravljena pogodbena dela po sistemu ''cena na enoto''. Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do zadnjega dne v posameznem mesecu oziroma do dne, za katerega se pogodbeni stranki dogovorita.

Izvajalec mora nadzornemu predati v pregled in potrditev knjigo obračunskih izmer najpozneje do 5. dne v mesecu za prejšnji mesec oziroma po dogovoru. Nadzorni mora v 5 dneh pregledati knjigo obračunskih izmer in jo v nespornih postavkah potrditi. Izvajalec mora na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer naročniku izstaviti situacijo. Naročnik mora skupaj z nadzornim najkasneje v roku 10 dni po uradnem prejetju situacije in dokaznih dokumentov ( potrjene knjige obračunskih izmer ) situacijo pregledati, jo v nespornem znesku potrditi, v spornem znesku pa zavrniti.

Vsa morebitno naknadno naročena dela se izvedejo samo po predhodnem pisnem naročilu naročnika po postopku kot ga določa ZJN-3. V primeru, če izvajalec prične z deli brez pisnega potrdila naročnika, nosi celotni riziko izvedbe in plačila sam, pri čemer naročnik do izvajalca nima nikakršnih obveznosti. Naknadno naročena dela se bodo obračunavala in prikazovala posebej.

Za vsa morebitna naknadno naročena dela s strani naročnika, bodo pogodbene stranke, pred izčrpanjem sredstev po tej pogodbi, oziroma po zahtevi naročnika, sklenile aneks k tej pogodbi, pri čemer bodo ceno za to delo določila na podlagi pogodbeno določenih kalkulativnih osnov. Aneks k tej pogodbi se sklene po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja.

NAČIN PLAČEVANJA IZVRŠENIH DEL

15. člen

Naročnik je dolžan znesek po vsakokratni izstavljeni začasni situaciji plačati 30. dan od uradno prejete situacije, izdane na podlagi predhodno, s strani nadzornega organa potrjene knjige obračunskih izmer.

Znesek 10% pogodbene vrednosti z DDV bo naročnik izvajalcu zadržal, tako da bo pri vsaki situaciji zadržal 10% vrednosti situacije z DDV in ta znesek plačal po izpolnitvi pogojev, navedenih v 65.členu te pogodbe.

Izvajalec končno situacijo izstavi najkasneje v roku 15 dni po izpolnitvi naslednjih pogojev:

• po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem kvalitativnem pregledu izvedenih del,

• po predložitvi vse dokumentacije in podpisu prevzemnega zapisnika,

• po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec je obvezen račune oz. situacije poslati naročniku v elektronski obliki (e – račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in skladno z obvestilom Ministrstva za finance (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx.xxx?xx_xx000). Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo e-računa. Pri izstavitvi e-računa se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko pogodbe.

V kolikor je na izstavljenem računu/situaciji izvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v Pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

Pogoj za plačilo dolžnega zneska situacije je potrditev izvedenih del, ki jo za vsakokratno situacijo opravita naročnik in nadzorni organ. Če je situacija s strani naročnika delno zavrnjena, naročnik potrdi in izplača situacijo v nespornem znesku.

Naročnik bo potrjeno situacijo izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca št. ……………………, odprt pri ……………….

Morebitni sporni ali zavrnjeni znesek v posamezni situaciji bosta naročnik in izvajalec rešila do izdaje naslednje situacije.

Če izvajalec ni izpolnil ali ne izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti in ga je naročnik o tem obvestil, potem se vrednost za ta dela ali obveznosti lahko zadrži, dokler ta dela ali obveznost ni bila izvedena.

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:

• podizvajalcu ……………………..na transakcijski račun št. ……………….. odprt pri …………

• podizvajalcu ……………………..na transakcijski račun št. ……………….. odprt pri …………

16. člen

Izvajalec se, kot prevzemnik javnega naročila, zavezuje za odstop svojih terjatev do naročnika v korist podizvajalcev do izvajalca del.

Pogodbene stranke soglašajo, da se izvajalec odpoveduje prenosu terjatev na druge upnike, razen na svoje podizvajalce.

Izvajalec se zavezuje uporabljati za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem enake roke plačil kot so v tej pogodbi z naročnikom del.

Izvajalec se zavezuje priznati in obračunati ter plačati podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude, pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve in delo podizvajalcev in kooperantov oziroma za dobavljeno blago dobaviteljev blaga.

17. člen

V primeru, da pride naročnik, z obveznostjo plačila potrjene situacije, v zamudo, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve izvajalca do naročnika od datuma, ko bi te po tej pogodbi morale biti plačane.

ROKI ZA IZVAJANJE DEL

18. člen

Izvajalec je dolžan izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v rokih, določenih v potrjenem terminskem načrtu in v tej pogodbi.

Z roki za izvedbo del so mišljeni po tej pogodbi tudi roki za dovršitev posamezne njihove faze, ki so določeni v terminskem načrtu.

19. člen

Uvedba v delo je predvidena konec meseca februarja 2020 ali v mesecu marcu 2020. Rok za dokončanje vseh del je 30 dni od uvedbe v delo. Izvajalec se mora odzvati na naročnikov poziv za uvedbo v delo najkasneje v roku 3 koledarskih dni od prejema poziva.

Pogodbena obveznost izvajalca je izpolnjena, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

1. ko so odpravljene vse pomanjkljivosti oz. napake in uspešno opravljena primopredaja del, kar je naročnik in izvajalec potrdita s podpisom zapisnika o prevzemu

2. ko izvajalec naročniku izroči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 65. členom pogodbe.

20. člen

V terminskem načrtu izvajalca in v tej pogodbi naveden rok za dokončanje vseh del (v roku 30 dni od uvedbe v delo) je fiksen - nespremenljiv.

Če izvajalec ne izpolni svoje obveznosti v predvidenem roku izvedbe del in z deli zamuja najmanj 8 dni, tako da je verjetno, da roka za dokončanje del ne bo dosegel, ga je dolžan naročnik pisno pozvati in mu določiti ukrepe z roki za odpravo zamude. Če izvajalec naročnikovih ukrepov ne začne izvajati in/ali jih ne izvede v postavljenih rokih, lahko naročnik odstopi od pogodbe, zadrži sredstva zavarovanja in zahteva od izvajalca povračilo škode.

21. člen

Če izvajalec ne začne del v roku iz prejšnjega odstavka te člena pogodbe, mu je naročnik dolžan določiti primeren poznejši rok za začetek del. Če izvajalec ne začne z deli niti v tem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca povračilo škode.

PODALJŠANJE ROKOV

22. člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del, samo ob nastopu naslednjih okoliščin:

1. naravni dogodki (požar, poplava, potres, ipd.);

2. ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;

3. zamuda pri uvedbi izvajalca v delo;

4. naročilo dodatnih del s strani naročnika, ki jih ni mogoče izvesti v pogodbenem roku;

5. ostalih razlogov, ki jih kot utemeljene šteje naročnik ( npr. sprememba tehnične dokumentacije s strani naročnika, itd. ).

Izvajalec nima pravice do podaljšanja roka za dokončanje del zaradi nepredvidenih predvidljivih del, zaradi presežnih del in zaradi dogodkov, ki se ne štejejo za višjo silo ( npr. nevihta v poletnem obdobju, itd. ). Izvajalec prav tako nima pravice do podaljšanja roka za dokončanje del zaradi dodatnih del, ki niso takšne narave, da bi bilo rok za dokončanje potrebno podaljšati.

ZAMUDA IZVAJALCA

23. člen

Izvajalec v nobenem primeru ne more zahtevati podaljšanja roka zaradi okoliščin iz prejšnjega člena te pogodbe, ki so nastopile po preteku roka za izvedbo del.

NADZORSTVO NAROČNIKA

24. člen

Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku in njegovemu nadzornemu stalen strokovni nadzor nad pogodbenimi deli izvajalca, vključno glede vrste, obsega in kakovosti del, materiala ter pogodbenih rokov.

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del nadzornemu omogočiti tudi seznanitev s sprotnimi kontrolami materiala pred vgradnjo.

25. člen

Pripombe, predloge in ugotovitve pri izvajanju nadzorstva sta naročnik in nadzorni dolžna brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi naročnika ali nadzornega v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

UVEDBA IZVAJALCA V DELO

26. člen

Uvedba izvajalca v delo obsega:

1. izročitev gradbišča, s čimer je mišljena zagotovitev pravice dostopa na gradbišče,

2. izročitev tehnične dokumentacije.

O uvedbi v delo stranki sestavita in podpišeta zapisnik.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

27. člen

Izvajalec se obvezuje izročiti naročniku vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter v pogodbenih določilih:

• zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje skladno s 45. in 46. členom te pogodbe,

• terminski plan v skladu z 2. členom te pogodbe,

• načrt organizacije gradbišča v skladu z 8. členom te pogodbe.

Pogodbeni stranki soglašata, da je delovni čas na gradbišču od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00 ure in v soboto od 7.00 do 16.00 ure oziroma po dogovoru, upoštevajoč pri tem hišni red naročnika. Ob nedeljah in praznikih je gradbišče praviloma zaprto, razen, če se izvajalec in naročnik ne dogovorita drugače. Izvajalec je dolžan delo svojih zaposlenih razporediti na način, da bo zagotavljal nemoteno delo na gradbišču in da bo spoštoval veljavne delovnopravne in ostale predpise.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila.

28. člen

Druge obveznosti izvajalca:

• zagotoviti sodelovanje odgovornih oseb, predvsem vodje del in podizvajalcev na koordinacijskih sestankih z naročnikom in njegovimi pooblaščenci, ki bodo sklicani na zahtevo naročnika in nadzornega tekom celotnega obdobja izvajanja del ter upoštevati usmeritve naročnika,

• prevzete pogodbene obveznosti izvršiti strokovno pravilno, racionalno, vestno in kvalitetno in v skladu s strani naročnika potrjenim terminskim planom,

• naročniku in njegovim pooblaščencem, organom naročnika ter po naročilu in organizaciji s strani naročnika tudi zainteresirani javnosti, predstaviti in pojasnjevati izvedbo del,

• tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

• storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili izpolnjeni roki po tej pogodbi,

• na svoje stroške in v roku, ki ga postavi naročnik, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega del, po pripombah, danih v kontroli ali če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeta dela opravil pomanjkljivo, vse do primopredaje del naročniku,

• ves čas gradnje brez dodatnih stroškov za naročnika sodelovati z naročnikom in njegovimi pooblaščenci,

• v primeru povzročitve škode povrniti vso nastalo škodo,

• da bo s podatki, ki jih bo prejel od naročnika oziroma jih pridobil v njegovem imenu, ravnal skladno z veljavnimi predpisi in jih ne bo odtujeval tretji osebi,

• postaviti gradbiščno tablo, ob upoštevanju Pravilnika o gradbiščih,

• da bo upošteval predpisane roke, ki jih je določil naročnik,

• da bo najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi te pogodbe naročniku predložil sklenjene pogodbe s podizvajalci, navedenimi v 12. členu te pogodbe,

• poplačati obveznosti do podizvajalcev v enakih rokih plačil, kot so določeni v tej pogodbi med naročnikom in izvajalcem del,

• priznati in obračunati ter plačati podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev,

• sproti obveščati naročnika o nastalih problemih in situacijah, ki bi lahko vplivale na pravočasno realizacijo pogodbenih obveznosti in kvaliteto izvedbe del,

• pred pričetkom del zavarovati objekte in zemljišča v območju gradnje pred poškodbami ali onesnaženjem,

• pred začetkom del v celotnem objektu, kjer poteka investicija ter na vplivnem območju gradnje (sosednji objekti in zemljišča, dostopne in obvozne poti), ugotoviti in foto dokumentirati obstoječe stanje pred posegom in na enak način dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku,

• nemudoma in na lastne stroške sanirati vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja pogodbenih del, v kolikor nastalo škodo iz kateregakoli vzroka ne bi pokrila zavarovalnica, vključno s:

• sanacijo dostopnih poti v primeru poškodb s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev,

• sanacijo objektov in/ali zemljišč v območju gradbišča, ki jih je izvajalec ali njegovi podizvajalci poškodovali ali onesnažili v času gradnje,

• zagotoviti dostop do objektov v območju gradnje oziroma uskladitev dostopa z lastniki objektov in zemljišč,

• dajati tolmačenje o pogodbenih delih ter sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika v vseh fazah izvedbe del,

• zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.,

• zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo, potrebno za varnost delavcev na gradbišču,

• zagotoviti varnost in stabilnost objektov, ki so predmet investicije ali posega investicije,

• zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo,

• zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

• namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,

• označiti gradbišče skladno s predpisi,

• za potrebe delavcev in nadzornega zagotoviti na gradbišču ustrezen prostor ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,

• v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika izvesti vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objektov in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja,

• izvesti vsa dela v skladu s strani naročnika potrjenim terminskim planom,

• pri izvajanju del upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 ),

• po končani gradnji pridobiti izjave lastnikov vseh objektov, na katere se je v času gradnje posegalo, o ustrezni ureditvi njihovih objektov,

• na obrazloženo zahtevo naročnika nadomestiti podizvajalca, ki izvaja dela nekvalitetno in/ali ki zamuja z deli.

ODSTOP DEL DRUGEMU

29. člen

Izvajalec ne sme posameznih pogodbenih del odstopiti podizvajalcu oz. kooperantu, razen tistemu, s katerim ima sklenjeno pogodbo, h kateri je dal naročnik soglasje pred sklenitvijo pogodbe.

Izvajalec je dolžan na zahtevo in s predhodnim soglasjem naročnika takoj zagotoviti nadomestnega podizvajalca oz. kooperanta, če slednji svojih obveznosti ne izpolnjuje na način kot to velja za izvajalca.

Izvajalec ne sme zaposlovati na črno. V nasprotnem primeru izvajalec trpi vse posledice tovrstnega ravnanja, vključno z morebitno škodo, ki bi nastala naročniku.

ZAČASNA USTAVITEV IZVAJANJA DEL

30. člen

Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo.

Za ravnanje naročnika po prvem odstavku tega člena se šteje samo neizpolnitev ali neredna izpolnitev naslednjih obveznosti:

• odprava pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, ki jih izvajalec ni mogel ugotoviti že na podlagi ogleda lokacije gradbišča in pregleda dokumentacije in

• zamuda naročnika s plačilom več kot 30 dni.

31. člen

Pri ustavitvi del je izvajalec dolžan z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem tako izvedena dela kot tudi obstoječ objekt .

Na pisno zahtevo naročnika ali njegovega nadzornega je dolžan izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornega, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja naročniku in nadzornemu predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

32. člen

Pogodbena stranka, ki je odgovorna za ustavitev del, je dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki jo je ta utrpela zaradi ustavitve del. Povrnitev škode izvajalcu ne obsega tudi izgubljenega dobička.

KAKOVOST IZVEDENIH DEL IN MATERIALA

33. člen

Izvajalec je dolžan vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, druge materiale (v nadaljevanju: material), ki ustrezajo nameravani uporabi in pogodbeni kakovosti ter so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

34. člen

Izvajalec je dolžan nadzornemu sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika ali nadzornega predložiti zahtevane vzorce materialov v presojo in (ali) potrditev.

35. člen

Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala se dokončno oceni ob dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del.

GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL

36. člen

Izvajalec jamči, da bodo izvedena dela ob dokončnem prevzemu izvedenih del in ves čas trajanja garancijskega roka v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo napak, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

37. člen

Z namenom, da se izvedena dela po preteku garancijskega roka izročijo naročniku v takšnem stanju, kot na začetku garancijskega roka – izključena je obraba zaradi normalne rabe – mora izvajalec izvršiti vsa popravila, zamenjave, rekonstrukcije in odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu izvedenih del, ki se bo opravil ob prisotnosti izvajalca, nadzornega in naročnika.

Naročnik je dolžan najkasneje 60 dni pred iztekom garancijskega roka odposlati pisni poziv izvajalcu k pregledu del. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv naročnika k pregledu del najkasneje v 10 dneh po prejemu naročnikovega poziva. Rok za odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu del iz tega člena, je največ 20 dni od dneva pregleda del iz tega člena in pred iztekom garancijskega roka .

GARANCIJSKI ROK

38. člen

Izvajalec daje 5 ( pet ) letno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material. Garancijski rok začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika 10 let od datuma uspešne predaje izvedenih del naročniku.

NAPAKE IZVEDENIH DEL

39. člen

O očitnih napakah izvedenih del (izključena je napaka, ki ima značilnost napake v solidnosti objekta), je naročnik dolžan izvajalca obvestiti najkasneje ob dokončnem prevzemu izvedenih del.

O skritih napak je dolžan naročnik obvestiti izvajalca v enem mesecu, ko je bila odkrita.

VZROK NAPAKE

40. člen

Izvajalec je dolžan na pisno zahtevo naročnika ali nadzornega in po navodilih slednjih raziskati vzroke napak. Stroške raziskav plača vnaprej izvajalec, bremenijo pa naročnika, razen če je za ugotavljanje napak ali za napake odgovoren izvajalec.

ODPRAVA NAPAK

41. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, ki se pokažejo v času gradnje ter med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih pogodbenih obveznosti.

Odprava napak se ugotovi zapisniško. Izvajalec izdela zapisnik o odpravi napak in ga predloži v potrditev nadzornemu.

ROKI ZA ODPRAVO NAPAK

42. člen

Izvajalec je dolžan na prvi poziv naročnika pristopiti k odpravi napak kot sledi:

• napak, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta zaradi izvedenih del in napake, ki lahko povzročajo škodo – takoj,

• napak, ki niso nujne in ne povzročajo škode – v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Če izvajalec ne pristopi k odpravi napak v naloženem roku ali jih v naloženem roku po svoji krivdi ne odpravi, lahko naročnik odpravo napak naroči drugemu izvajalcu, za stroške odprave napak pa bremeni izvajalca.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

43. člen

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo del ne glede na število morebitnih podizvajalcev in tudi za delo oseb, ki so po naročilu izvajalca delale po tej pogodbi in sicer kot da bi ga sam opravil.

44. člen

Izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku, tretjim osebam ali na objektu v gradnji, obstoječem objektu in sosednjih objektih in zemljiščih, in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

ZAVAROVANJE

45. člen

Izvajalec je dolžan imeti v času od uvedbe v delo pa do predaje izvedenih del naročniku sklenjeno gradbeno zavarovanje, pod pogoji, določenimi v tem členu pogodbe (v nadaljevanju: gradbeno zavarovanje).

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

1. objekt v gradnji, ves gradbeni material ter gradbeni deli, ki so namenjeni za vgraditev, razen stvari, ki imajo značaj osnovnih in obratnih sredstev izvajalca,

Predmeti zavarovanja morajo biti zavarovani na dejansko (polno pogodbeno) vrednost.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

• požar, eksplozija, vihar, toča, mraz, led, dež, gradbene nezgode,

• nespretnost in malomarnost,

• vlomska tatvina.

46. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe iz 45. člena pogodbe.

RIZIKO

47. člen

Do dokončnega prevzema izvedenih del trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja del in drugih materialov izvajalec. Po dokončnem prevzemu izvedenih del trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja naročnik.

Lastninska pravica na posameznih pogodbenih delih preide na naročnika s samo izvedbo teh pogodbenih del.

IZROČITEV IN PREVZEM IZVEDENIH DEL

48. člen

Preden izvajalec po končanih delih obvesti z vpisom v gradbeni dnevnik nadzornega in s pisnim obvestilom naročnika, da so pogodbena dela končana, je dolžan naročnika, nadzornega in projektanta pozvati k kvalitativnem pregledu izvedenih del (v nadaljevanju: kvalitativni pregled).

49. člen

Naročnik, nadzorni in projektant so dolžni opraviti kvalitativni pregled v 5 dneh po prejemu poziva izvajalca.

Kvalitativni pregled se opravi zapisniško.

Zapisnik o kvalitativnem pregledu vsebuje zlasti naslednje podatke:

1. ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

2. ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je dolžan izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku je dolžan to storiti,

3. ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov in katere druge listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo, in v katerem roku je izvajalec dolžan izročiti oziroma odpraviti pomanjkljivosti izročenih listin.

Če je v zapisniku o kvalitativnem pregledu ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj.

DOKONČNA IZROČITEV IN PREVZEM IZVEDENIH DEL

50. člen

Izvajalec je dolžan s pisnim obvestilom obvestiti naročnika, da dokončno prevzame izvedena dela in ga hkrati obvesti o datumu dokončne izročitve in prevzema izvedenih del . Izvajalec mora naročniku istočasno omogočiti, da pred dokončnim prevzemom pregleda dela, na način ki naročniku omogoča, da preveri, ali imajo izvedena dela ustrezne lastnosti.

Izvajalec je dolžan o datumu dokončne izročitve in prevzema izvedenih del obvestiti tudi nadzornega z vpisom v gradbeni dnevnik in projektanta s pisnim obvestilom.

Dokončna izročitev in prevzem izvedenih del se opravi, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

• po zapisniško potrjeni odpravi vseh morebitnih napak, ugotovljenih pri pregledu izvedenih del iz prvega odstavka tega člena,

• po predložitvi vse potrebne dokumentacije ( npr. atestov, certifikatov, itd. ) in

• po predložitvi bančne garancije/garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

51. člen

Naročnik je dolžan pristopiti k prevzemu izvedenih del v 10. dneh po prejemu poziva izvajalca iz prejšnjega člena te pogodbe, ob izpolnjenih pogojih za prevzem .

Četudi je začel naročnik uporabljati izvedena dela pred dokončnim prevzemom, se ne šteje, da so bila izvedena dela dokončno prevzeta.

52. člen

Dokončna izročitev in prevzem izvedenih del se opravi zapisniško.

Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del vsebuje zlasti naslednje podatke:

1. izjavo naročnika, ali dokončno prevzema izvedena dela;

2. tehnične lastnosti izvedenih del oziroma druga vprašanja tehnične narave, o katerih ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenih strank,

3. ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov in listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo,

4. ugotovitev, ali je izvajalec izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku,

5. datum dokončanja del, to je datum ko so odpravljene vse morebitne napake,

6. datum izročitve in prevzema izvedenih del.

53. člen

Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del lahko sestavi tudi ena pogodbena stranka brez druge, če druga pogodbena stranka neopravičeno odkloni sodelovanje pri dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del. Takšen zapisnik se pošlje drugi pogodbeni stranki. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi z dokončnim prevzemom izvedenih del.

54. člen

Če je v zapisniku o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec odpraviti napake, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj, stranki pa sta soglasni, da je dokončna izročitev in prevzem izvedenih del izvedena po izpolnitvi vseh pogojev iz 3. odstavka 50. člena te pogodbe.

55. člen

Izvajalec sme izstaviti končno situacijo v roku 15 dni po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem kvalitativnem pregledu izvedenih del, po predložitvi vse dokumentacije in po podpisu zapisnika o prevzemu ter po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

DOKONČEN OBRAČUN

56. člen

Dokončni obračun se opravi po prevzemu izvedenih del in pred izstavitvijo končne situacije.

57. člen

Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vključno s poznejšimi deli, ki jih je izvedel izvajalec, če so dela zajeta s situacijami.

Dokončen obračun vsebuje najmanj:

1. pogodbeno ceno,

2. znesek, ki je že izplačan po začasnih situacijah,

3. znesek končne situacije,

4. znesek razlike v ceni, ki ga mora prejeti izvajalec,

5. podatek o tem, v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo pogodbene kazni, ter katera pogodbena stranka, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske;

6. znesek sredstev, ki ga mora izvajalec prejeti po nespornem delu dokončnega obračuna,

7. podatek, ali so dela dokončana v pogodbenem roku, in če ni, koliko je bil rok za izvedbo del prekoračen;

8. podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zapisnik o dokončnem obračunu lahko sestavi tudi ena pogodbena stranka brez druge, če druga pogodbena stranka neopravičeno odkloni sodelovanje pri sestavi dokončnega obračuna ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri dokončnem obračunu.

UREDITEV GRADBIŠČA

58. člen

Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe, vendar najkasneje do dokončnega prevzema izvedenih del, je izvajalec dolžan:

• vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje,

• umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi morebitne začasne objekte, ki jih je zgradil,

• očistiti gradbišče in objekt v gradnji in obstoječ objekt, kar obsega čiščenje območja, v katerem je izvajalec izvajal pogodbena dela in čiščenje ostalih prostorov oziroma naprav, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti; v celoti fino očistiti obstoječi objekt in okolico, oboje v delu, ki ga je uporabljal izvajalec,

• vzpostaviti v prvotno stanje morebitne komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal,

• odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje, na drugih objektih, površinah ter na dostopnih poteh.

Če izvajalec pravočasno ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

Stroške del iz 1. odstavka tega člena, izvedenimi po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

Stroške del iz 1. odstavka tega člena, izvedenimi v primeru razveze pogodbe, trpi pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razvezala.

POGODBENA KAZEN

59. člen

V primeru neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve, ki obsega tako izpolnitev z zamudo kot tudi izpolnitev z napakami, katere koli pogodbene obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico zahtevati in zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene cene za vsak dan zamude,vendar skupno ne več kot 10%.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

PLAČILO POGODBENE KAZNI

60. člen

Pogodbena kazen se obračunava do odprave morebitnih napak, ugotovljenih pri kvalitativnem pregledu, ne glede na to, da je naročnik začel uporabljati objekt, na katerem so bila izvedena dela preden so bila ta dokončno prevzeta.

61. člen

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva do dokončnega obračuna.

62. člen

Izvajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa naročnika v roku 8 dni po prejemu računa, v kolikor naročnik zneska pogodbene kazni ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti.

63. člen

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbeni kazni tudi povračilo škode, za kar se šteje tudi celoten strošek nadzora, strošek zaradi nezmožnosti uporabe objekta in drugi spremljajoči stroški.

Pogodbena kazen in zadržani znesek ( za dobro izvedbo pogodbene obveznosti ) oziroma garancija za odpravo napak v garancijskem roku se ne izključujeta in lahko naročnik ob izpolnjenih pogojih uveljavlja oba instrumenta.

GARANCIJE

64. člen

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo naročnik izvajalcu zadržal znesek 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Zadržani znesek bo naročnik izvajalcu plačal po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem kvalitativnem pregledu izvedenih del, po predložitvi vse dokumentacije in po podpisu zapisnika o prevzemu ter po predložitvi bančne garancije/garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca.

65. člen

Izvajalec je dolžan ob dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del izročiti naročniku s strani poslovne banke/zavarovalnice izdano brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo/garancijo zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% končne obračunske vrednosti investicije z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje uspešna primopredaja del ( podpisan prevzemni zapisnik ).

Naročnik bo unovčil to garancijo, če izvajalec v primeru napak izvedenih del, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne bo izvršil svoje obveznosti iz naslova garancije v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke.

Naročnik lahko to bančno garancijo/garancijo zavarovalnice uveljavi brez predhodnega opomina, izvajalca pa mora o tem, da jo je uveljavil, pisno obvestiti najkasneje v 10. dneh po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo. V primeru unovčitve garancije, mora izvajalec le-to nadomestiti z novo garancijo.

Naročnik bo izvajalcu vrnil to garancijo po preteku njene veljavnosti.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije/garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik ne glede na določbe 14. člena in drugega odstavka 64. člena te pogodbe zadrži znesek v višini 5% končne obračunske vrednosti investicije z DDV, do izteka garancijske dobe za odpravo napak.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

66. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

67. člen

Dopolnitve in spremembe te pogodbe, so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

68. člen

Odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe je:

- na strani naročnika: g. ……….

- na strani izvajalca: g. ……….

69. člen

Naročnik je dolžan v 10. dneh po sklenitvi te pogodbe izvajalca obvestiti o nadzornemu in njegovih pooblastilih.

70. člen

Izvajalec imenuje:

• za vodjo del: g. ………. – št. IZS ………….

Izvajalec lahko nadomesti osebo iz prvega odstavka tega člena le s predhodnim soglasjem naročnika, mora pa ga nadomestiti na izrecno obrazloženo zahtevo naročnika ( npr. zaradi opustitve odrejenih nalog, zaradi nestrokovnosti, zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj, itd. ) in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje zakonsko določene pogoje za opravljanje navedenih del. V kolikor izvajalec ne ravna na zahtevo naročnika, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

Izvajalec se zavezuje na zahtevo naročnika slednjemu predložiti dokazila, da oseba iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje zakonsko določene pogoje za opravljanje teh del, in sicer v roku, ki ga določi naročnik v zahtevi in ki ne bo krajši od 3 dni.

SKLENITEV IN VELJAVNOST POGODBE

71. člen

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo:

• kopije zavarovalne police za gradbeno zavarovanje iz 45. člena pogodbe,

• z naročnikom usklajenega terminskega plana iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

RAZDRTJE POGODBE

72. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

• če izvajalec naročniku ob uvedbi v delo ne izroči sklenjene zavarovalne police za gradbeno zavarovanje skladno s 45. členom te pogodbe,

• če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, da bi mu bila onemogočena izvedba pogodbenih obveznosti,

• če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 5 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 15 dni ne nadaljuje,

• če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli 10 dni ali več in mu naročnik določi ukrepe za odpravo zamude, izvajalec pa naročnikovih ukrepov ne začne izvajati in/ali jih ne izvede v postavljenih rokih,

• nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

• če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 12. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi

• če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

• če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

• če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

• če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik pravico unovčiti instrumente zavarovanja in zahtevati povračilo morebitne škode.

73. člen

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik v celoti uveljavil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del in si iz nje poplačal vso ugotovljeno nastalo škodo zaradi nedokončanja del in angažiranja drugega izvajalca.

Pogodba je razvezana po preteku 3 dni od dneva, ko katerakoli od pogodbenih strank prejme priporočeno pisno obvestilo o razvezi oziroma enostranskem odstopu od pogodbe.

74. člen

V primeru razveze oziroma odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan, ne glede na potek odpovednega roka, opravljati vsa najnujnejša dela in storitve, s katerimi bi se preprečil nastanek še večje škode, in to vse dotlej, dokler naročnik ne pridobi novega izvajalca.

Na pisno zahtevo naročnika ali nadzornega je dolžan izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornega, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja, naročniku in nadzornemu predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

Stroške zavarovanja trpi izvajalec, če je odgovoren za razvezo pogodbe. Sicer te stroške trpi naročnik.

75. člen

V primeru razveze pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki je nastala v času od sklenitve pogodbe do razveze le-te, in je zbrana pri izvajalcu.

Če se pogodba razveže, je naročnik dolžan plačati izvajalcu izvedena dela, četudi je izvajalec odgovoren za to, da se je pogodba razvezala.

76. člen

Če je za razvezo pogodbe odgovoren naročnik, je ta dolžan plačati izvajalcu poleg izvedenih del še pripravljeni material in opremo za vgraditev, ki sta ostala nevgrajena, in mu povrniti neamortizirano vrednost pripravljenih del ter izdatke za ureditev gradbišča.

77. člen

Pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razvezala, mora drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki je s tem nastala.

RACIONALIZACIJE IN POCENITVE IZVEDBE DEL

78. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na zahtevo naročnika ali na predlog izvajalca v smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del lahko izvedba posameznih del spremeni ali opusti. Predlog izvajalca za racionalizacijo in pocenitev morata potrditi nadzorni in naročnik, zahtevo naročnika za racionalizacijo in pocenitev pa mora potrditi nadzorni. Za delež racionalizacije se zniža pogodbena vrednost, ki se obračuna pri končni situaciji.

RAZVEZNI POGOJ PO 67. ČLENU ZJN-3A

79. člen

Ta pogodba se sklepa pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca;

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

80. člen

Pogodbeni stranki se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in bosta morebitne spore v okviru te pogodbe reševali sporazumno z neposrednim dogovarjanjem.

V nasprotnem primeru bo spore iz ali v zvezi s to pogodbo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

81. člen

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določbe veljavnih predpisov. Stranki s to pogodbo izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18-247/77).

82. člen

Stranki določata, da se po prioriteti upošteva:

1. pogodba

2. razpisna dokumentacija naročnika

3. pisna navodila naročnika in projektanta

83. člen

Pogodba je napisana v 4 enakih originalnih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda.

številka: _________

datum: _______________

NAROČNIK: IZVAJALEC:

DIJAŠKI DOM XXXXX XXXXXXXX

Xxxxx Xxxxxxx, ravnateljica

V. NAVODILA ZA IZPOLNITEV IN OBRAZEC POPISI DEL

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA POPISI DEL

Obrazec popisi del izpolni ponudnik tako, da obvezno navede ceno na enoto ( vrednost vsake posamezne postavke ) ter skupno ceno. V primeru, da ponudnik ne bo navedel cene na enoto pri vsaki postavki, kjer je to v popisu predvideno, bo naročnik ponudbo izločil.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR in se vpisujejo na dve decimalni mesti. Popisi del se priložijo ponudbi v tiskani obliki. Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v popisih del upoštevajo opis postavk, količine in enote mer.

V primeru, da bo ponudnik v popisih pri posamezni postavki vpisal ceno »0,00«, bo naročnik štel, da je cena te postavke upoštevana v ostalih postavkah in da jo ponudnik ponuja po ceni »0,00« EUR. V takem primeru, naročnik za takšno postavko ponudniku ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

POPISI DEL

Glej prilogo – datoteka excel!

1 MSP pomeni mala in srednje velika podjetja. Mala podjetja imajo do 50 zaposlenih in 10 mio EUR letnega prometa ali 10 mio EUR bilančne vsote. Srednje velika podjetja imajo do 250 zaposlenih in 50 mio EUR letnega prometa ali 43 mio EUR bilančne vsote.

Dijaški dom Xxxxx Xxxxxxxx Razpisna dokumentacija Stran:69 /69