P O G O D B A
(OBR - 5)
P O G O D B A
XXXX, xx.......................................
Xxxxxxxxx, št.......................................
ki jo sklenejo:
NAROČNIK: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Xxxxxxxxxx xxxxx 00x, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, ki jo zastopa direktor Xxxxx Xxxxxxxx
Matična številka: 2516152000
Identifikacijska št. za DDV: SI34921567
SOFINANCER: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o, Gorenjska cesta 46; 1215 Medvode Matična številka: 5044405
Identifikacijska št. za DDV: SI74887351
SOFINANCER: Gorenjske elektrarne d.o.o, Stara cesta 3; 4000 Kranj Matična številka: 1658298
Identifikacijska št. za DDV: SI76567788
in
IZVAJALEC: ..........................................................................................................................
ki ga zastopa .....................................................................................................
Matična številka ...........................................................................
Identifikacijska št. za DDV ...........................................................................
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela
………………….……………………..……........ pri .................................................
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo, da:
- je naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode dne …………………...…... objavil na portalu št , javno naročilo
za izbiro izvajalca po postopku naročila male vrednosti v skladu z določilom 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »SANACIJO PRAGA PRI MAJDIČEVEM LOGU V KRANJU«, na podlagi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;
- so naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode in sofinancerja Savske elektrarne Ljubljana d.o.o (so-financer 1) in Gorenjske elektrarne d.o.o (so-financer 2) sklenili Sporazum o sofinanciranju projekta »Sanacija praga pri Majdičevem logu v Kranju« št.43006-6/2019;
- ima naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode za izvedbo predmetnega javnega naročila sredstva zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leta 2020, na proračunski postavki 190133, NRP 0000-00-0000;
- je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne , pooblastil zakonitega
zastopnika vodilnega partnerja …………………………………………………………., da v njihovem imenu in za njihov račun podpiše in sklene pogodbo;
- partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo dela:
Sava – Sanacija praga pri Majdičevem logu v Kranju
Natančen obseg del je razviden iz izvlečka iz projekta za izvedbo in ponudbenega predračuna (popisa del s količinami).
III. POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen
Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.
........................................................, z dne in znaša:
Ocenjena pogodbena vrednost del brez DDV znaša EUR
z besedo EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša EUR
Skupna vrednost z DDV znaša EUR
V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10 %.
Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
4. člen
Opravljena dela bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Za vsa morebitna, s strani naročnika naročena dodatna dela, ki so vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena od inženirja, bosta pogodbenika sklenila aneks k tej pogodbi. Aneks k pogodbi se sklene po predhodni potrditvi zahtevka izvajalca in izvedbi pogajanj.
Obračunavanje del bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij. Osnutek končne situacije bo izstavljen pred izdajo Xxxxxxxx o izvedbi, končna situacija pa izstavljena naročniku najkasneje 15 dni po izdaji potrdila o prevzemu.
V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po
vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi prve situacije ne bo predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bo naročnik situacijo zavrnil.
/navedeno določilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo/:
Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje, na katerega se nanaša zaračunana opravljena storitev. Izjavo mora priložiti vsak partner v skupini izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.
Izvajalec mora ločeno naročniku in sofinancerjema posredovati situacije (račun) izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno s sporazumom o sofinanciranju in z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).
Investitor zagotovi sredstva v deležu 60%, so-financer 1 sredstva v deležu 20% oziroma maksimalno do zneska zagotovljenih sredstev ter so-financer 2 sredstva v deležu 20% oziroma maksimalno do zneska zagotovljenih sredstev (kot je opredeljeno v DIIP-u in v 3. člen sporazuma 43006-6/2019). Investitor, so-financer 1 in so-financer 2 bodo na podlagi računov oziroma situacij, ki jih bo izstavil izvajalec, plačevali svoj dogovorjeni delež financiranja direktno izvajalcu.
V. NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
Izvršena dela bodo naročnik in sofinancerja izvajalcu in podizvajalcem (navedeno določilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo) plačevali na podlagi začasnih mesečnih situacij.
Pogodbene stranke soglašajo, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki glasi na naročnika in sofinancerjev. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku in sofinancerjema skupaj z izdano začasno situacijo tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik in sofinancerja bodo izvedli plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v začasni situaciji in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi začasnih situacij predložil vseh izdanih računov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.
Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 8-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 8. v mesecu za pretekli mesec.
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal 30. dan od njenega prejema na transakcijski račun izvajalca št.
…………………………………………………………, odprt pri ………………………………………., pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 6. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži.
V primeru, da naročnik ali sofinancerja pridejo v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do datuma plačila.
6. člen
/navedeni člen se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo/:
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.
V tem primeru mora izvajalec računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.
V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti izstavljene situacije izvajalca v določenem obdobju (vmesni roki). Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti.
Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
VI. PODIZVAJALCI
7. člen
Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v ponudbi).
Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo).
OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):
Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je nominiral podizvajalca v ponudbi):
…………………………………………………………….……………………………………
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.
Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.
Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.
Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.
Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.
Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.
Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
8. člen Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu:
• en izvod potrjene projektne dokumentacije –Projekt za izvedbo,
• zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
• izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z določili te pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek del.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. člen
V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:
• najkasneje do uvedbe v delo naročniku predložiti za kader dokazila o vpisu v imenik aktivnih vodij del oz. v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID);
• izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;
• izvršil dela po načrtih in popisu del, ki jih je potrdil naročnik;
• upoštevati določila v zvezi z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
• gradbišče urejati in voditi v skladu z varnostnim načrtom ter potrjenim terminskim planom;
• na svoje stroške delovišče pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material;
• izročiti naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
• voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja del, v skladu z veljavno zakonodajo;
• zagotavljati ustrezno notranjo kontrolo pri izvedbi del, ki vključuje tudi izdelavo različnih geodetskih meritev in drugih merjenj ter kontrolnih analiz, vključno s pregledi temeljnih tal in geotehničnih razmer na objektu. Rezultate meritev mora ustrezno predstaviti in interpretirati v poročilu, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objeta;
• 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe dostaviti naročniku Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (brez DDV), v skladu s 16. členom te pogodbe;
• kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila;
• priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
• med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih iz 7. člena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;
• v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3;
• v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bodo slednji izvajali gradnje oziroma storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;
• imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci in jih predložiti Naročniku na vpogled;
• vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložiti naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu z zahtevo iz druge alineje prvega odstavka 24. člena te pogodbe;
• v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča;
• izdelati in dostaviti naročniku v 15 dneh od prejema sklenjene pogodbe Tehnološke elaborate za izvajanje del po tej pogodbi;
• izdelati in dostaviti naročniku v 15 dneh od prejema sklenjene pogodbe načrt organizacije gradbišča;
• v primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, mora izvajalec v tehnološkem elaboratu predložiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji tako po vsebini kot po vrednosti;
• najpozneje v roku 15 dni po tem, ko se je zavedal dogodka ali okoliščine zaradi katerega meni, da je upravičen do dodatnega plačila, naročnika in inženirja obvestiti o nastopu dogodka ali okoliščine in v nadaljnjih 15 dneh posredoval naročniku podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje vse podatke in dokazila, ki utemeljuje zahtevek za dodatno plačilo;
• po zaključku del vsa zemljišča, ki jih bo začasno uporabljal, vzpostaviti v prvotno stanje;
• izdelati Projekt izvedenih del, kateremu bo priložil končna poročila o rezultatih notranje kontrole kvalitete v času gradnje, geodetski posnetek končnega stanja ter Projekt za vpis v uradne evidence (PVE), ter jih izročiti naročniku ob predložitvi pisne izjave o dokončanju del;
• dokumentacijo iz predhodne alineje predložiti naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih: grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc ali .docx, tabelarični del v formatu .xls ali .xlsx;
• odpravljati napake v garancijski dobi;
• dela opravljati s kadri, ki jih je navedel v ponudbi;
• spremembo kadra izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika.
10. člen
Če naročnik ali inženir ugotovita, da že izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od izvedbenega načrta, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznih izjav o lastnostih, sta upravičena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na lastne stroške takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale stroške, ki bi jih imel naročnik. Če izvajalec ne bi izvršil naročnikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naročnik, lahko naročnik na stroške izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce, naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
IX. UVEDBA V DELO IN ROKI ZA DOKONČANJE DEL
11. člen
Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik. Če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz 8. člena, lahko naročnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naročnik enostransko ugotovil, se šteje, da je izvajalec uveden v delo. Naročnik pošlje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporočeno po pošti.
Če izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pričel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo v tem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški in škodo.
12. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo prevzeta dela izvedel v naslednjih rokih:
• Izdelava in predaja tehnološkega elaborata za izvajanje del, ki so predmet tega naročila, v potrditev naročniku v roku 15 dni od prejema sklenjene pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 7 dni od prejema pisnih pripomb tehnološki elaborat dopolniti in ga predati naročniku.Potrjen tehnološki elaborat je pogoj za uvedbo v delo.
• Vsa dela, ki so predmet tega javnega naročila, mora izvajalec izvesti v roku 90 dni od uvedbe izvajalca v delo. Morebitna prekinitev del zaradi neugodnih vremenskih razmer mora biti zavedena v gradbenem dnevniku in potrjena s strani nadzora.
Pri tem se kot dokončanje gradbenih del šteje izjava izbranega ponudnika, da je zaključil z deli. Izjavo mora potrditi nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.
• V roku 15 po dostavi izjave o dokončanju gradbenih del se izvede interni tehnični pregled izvedenih del.
• Izvajalec mora v roku 60 dni po dokončanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo potrdila o prevzemu.
Pogodba se sklepa za obdobje 7 mesecev.
Izvajalec je dolžan najkasneje v 8 (osmih) dneh od dneva, ko se je seznanil z okoliščinami, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi roka, pisno obvestiti naročnika o nastopu teh okoliščin.
Naročnik in izvajalec bosta podaljšanje roka uredila s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
X. POGODBENA KAZEN
13. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih ali sporazumno podaljšanih rokih iz 12. člena te pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.
Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi Končne situacije. Naročnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaključka končnega obračuna.
Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del.
Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz prve alinee 9. člena in sicer v višini 2 ‰ od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan/delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% pogodbene vrednosti del.
Za vsako spremembo vodja del ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, ali v primeru, če izvajalec brez soglasja naročnika posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 1.000,00 (tisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 5% ocenjene pogodbene vrednosti del.
14. člen
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.
XI. PREVZEM DEL
15. člen
Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naročnik pregledal izvršena dela.
Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu je sklep komisije izdan po izvedbi internega tehničnega pregleda.
Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje do izdaje potrdila o izvedbi, naročnik pa bo izdal Potrdilo o izvedbi šele po odpravi vseh pomanjkljivosti.
XII. GARANCIJE IN GARANCIJSKI ROK
16. člen
Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene cene (vrednost brez DDV), veljavno še najmanj 30 dni po poteku roka za izdajo potrdila o izvedbi.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:
- banke v državi xxxxxxxxx xxx
- zavarovalnice v državi naročnika.
Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega naročila.
17. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša:
• za vsa razpisana dela 5 let.
Garancijski rok začne teči z dnem sklepa komisije, izdanega po izvedbi pregleda investicijskih vzdrževalnih del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši, kot je garancijski rok določen s pogodbo.
Garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora biti izdana od:
- banke v državi xxxxxxxxx xxx
- zavarovalnice v državi naročnika.
Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega naročila.
18. člen
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost brez DDV) bo Izvajalec dostavil naročniku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni končni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
19. člen
Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del.
Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti garancijo.
XII. ODSTOP OD POGODBE
20. člen Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:
a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,
b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.
21. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) iz razlogov iz 20. člena te pogodbe,
b) če izvajalec opusti dela ali drugače pokaže jasno namero, da ne bo nadaljeval z izvajanjem svojih obveznosti po pogodbi
c) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3,
d) v primeru začetka stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave izvajalca, razglašene insolventnosti izvajalca ali uvedenega likvidacijskega postopka izvajalca,
e) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 7. členom te pogodbe,
f) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz prve alinee 9. člena te pogodbe,
g) v primeru iz 11. člena te pogodbe,
h) če preneha potreba za izvedbo del.
Neizpolnitev manjšega dela pogodbenih obveznosti ni razlog za odstop od pogodbe.
Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob odstopu od pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec izjavi, da pogodbenih del noče ali ne more pravočasno opraviti.
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel.
22. člen
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) iz razlogov iz 20. člena te pogodbe,
b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.
23. člen
Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki nemudoma, najkasneje pa v roku 5 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.
XIV. ZAVAROVANJE
24. člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške skleniti sledeča zavarovanja, vse v skladu z zakonodajo Republike Slovenije:
- zavarovanje del in opreme,
- zavarovanje za primer poškodbe tretjih oseb in škode na premoženju tretjih oseb,
- zavarovanje osebja izvajalca.
Pri zavarovanju za primer poškodbe tretjih oseb in škode na premoženju tretjih oseb je najmanjši znesek zavarovanja za posamezni primer 100.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 500.000,00 EUR.
Zavarovanje za primer poškodbe tretjih oseb in škode na premoženju tretjih oseb mora biti veljavno vse do izdaje potrdila o izvedbi.
Zavarovanje osebja izvajalca mora biti v veljavi ves čas sodelovanja tega osebja pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe.
Zavarovanje del in opreme izvajalca mora biti v veljavi do izdaje potrdila o prevzemu.
Izvajalec je dolžan vzdrževati veljavna zavarovanja v rokih iz prejšnjega odstavka, ne da bi napravil kakršnekoli stvarne spremembe v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika.
.
XV. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA
25. člen
Naročnik bo imenoval za inženirja:
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s strani katere je imenovan za vodjo projekta: ………………………….......................in po njegovem pooblastilu
………………………………………………………………………….
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ..............................................................................................
Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je ………………………………………………………………………
S strani izvajalca je določen za zastopnika: ......................................................................................
S strani izvajalca je določen za vodjo del: ........................................................................................
Vodja del hkrati prevzema naloge vodje gradnje.
26. člen
Spremembo kadra iz predhodnega člena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Na novo predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za kader v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.
Naročnik bo odločil o predlogu za zamenjavo kadra. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe.
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega kadra zahteva tudi naročnik. V primeru spremembe kadra bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.
XVI. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
27. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu, sestavni del te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so navedeni:
1. Pogodba
2. Ponudba
3. Ponudbeni predračun z izmerami
4. Zavezujoč pravni akt o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
5. Soglasja podizvajalcev
6. Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.
XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
28. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.
XVIII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v roku
10 (desetih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.
30. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
31. člen
Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
32. člen
Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda, sofinancerja po 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.
Podpisano dne: Podpisano dne:
I Z V A J A L E C: N A R O Č N I K :
.............................................. Ministrstvo za okolje in prostor
………………………………….. Direkcija Republike Slovenije za vode
………………………………...... Xxxxx Xxxxxxxx Direktor
SOFINANCER :
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o
Xxxxx Xxxxx Direktor
SOFINANCER :
Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike d.o.o
Xxxx Xxxxx Direktor