PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA GRADNJE:

»NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO

IN DOZIDAVA ŠOLE« - ponovitev

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Ponudnik:

KAZALO PONUDBE

1. Kazalo ponudbe

2. ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki,

3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe – OBR- 1,

4. Pooblastilo za podpis skupne ponudbe – OBR- 2,

5. Podatki o partnerju v skupni ponudbi – OBR- 3,

6. Seznam podizvajalcev s pooblastilom – OBR- 4,

7. Podatki o podizvajalcu – OBR- 5,

8. Izjavo o sprejemu pogojev iz dokumentacije - OBR- 6,

9. Izpolnjen, podpisan in žigosan predračun – OBR- 7,

10. Specifikacija - izpolnjen popis del - OBR- 7/1 s prilogami,

11. Izjavo za pridobitev podatkov kazenske evidence – pravnih oseb - OBR- 8,

12. Izjava za pridobitev podatkov kazenske evidence – fizičnih oseb - OBR- 8/1,

13. Xxxxxx/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika – OBR- 9,

14. Seznam izvedenih del s področja gradenj - OBR- 10,

15. Potrdilo naročnika o sodelovanju s ponudniki – OBR-10/1,

16. Seznam kadrov ponudnika – OBR- 11,

17. Potrdilo naročnika o sodelovanju s ponudniki – OVD – OBR-11/1

18. Izjava o skladnosti zahtev zelenega javnega naročanja – OBR-12,

19. Izjava – ekonomsko finančni pogoji – OBR-13,

20. Zavarovanje za resnost ponudbe – izvršnica – OBR- 14,

21. Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR- 15,

22. Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku – OBR- 16,

23. Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe – OBR- 17,

24. Terminski plan – OBR-18,

25. »OBR-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto,

26. Scan celotne ponudbene dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. Popisi del naj bodo hkrati tudi v xls formatu. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna verzija ponudbe;

27. Računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, bonitetni obrazec ali drug enakovreden dokument;

28. Potrdila bank,

29. Fotokopijo veljavne zavarovalne police za zavarovano odgovornost in potrdilo o plačani letni premij,

30. Fotokopijo veljavnega evropskega tehničnega soglasja oz. ocene za CE oznako,

31. Druge lastne dokumente.

Vzorec kazala ponudnikom služi ponudnikom kot kontrolnik kompletnosti ponudbe, lahko pa ga uporabijo tudi kot sestavni del ponudbe

PONUDNIK

OBR-1

P O N U D B A št.____________

Na podlagi javnega naročila in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika dajemo ponudbo

01. Opis predmeta naročila

Predmet naročila: »NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE«

02. Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime:

Naslov:

Zakoniti zastopnik: ID za DDV: SI

Matična številka:

Št. vpisa v sodni register – številka vložka:

Št. transakcijskega računa: Številka telefona:

Številka telefaxa / e-naslov: Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

03. Ponudbena cena

Ponudbena cena je pripravljena na podlagi razpisne dokumentacije in na osnovi popisa del s količinami

zgoraj navedenih del, za katere smo pripravljeni sprejeti vse pogoje in po njih izvesti zgoraj navedena dela za skupno končno ponudbeno ceno:

PONUDBENA CENA brez DDV:

- % popust:

EUR

SKUPAJ brez DDV: EUR

+22% DDV: EUR

VSE SKUPAJ: EUR

Izjavljamo, da smo pri izračunu ponudbene cene upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen. Cene po postavkah ponudbenega predračuna so fiksne.

04. Veljavnost ponudbe

Naša ponudba ostaja v veljavi najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb oz. vključno do

. .2017 (navesti datum !!).

05. Plačilni roki

Naročniku, izjavljamo, da:

- sprejemamo plačilo 30. dan po uradni potrditvi računa s strani nadzornega organa, začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije, v skladu s predvideno dinamiko plačil iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno,

- bomo k vsaki izstavljeni mesečni in končni obračunski situaciji priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija.

06. Garancijska doba

Naročniku, izjavljamo, da dajemo garancijo za kvaliteto del:

a) za kvaliteto vseh del in vso vgrajeno opremo 5 let od dneva končne primopredaje;

b) za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB1), to je 10 let od končne primopredaje.

07. Predvidena lokacija

Kot ponudnik nepreklicno izjavljam, da sem seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PONUDNIK

OBR-2

P O O B L A S T I L O

za podpis SKUPNE PONUDBE

Podpisani

(ime in priimek pooblastitelja)

naziv iz

(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

Datum:

žig

podpis

Podpisani

(ime in priimek pooblastitelja)

naziv iz

(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

Datum:

žig

podpis

Potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajemo skupno ponudbo in s tem dokumentom določamo vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe)
z nazivom (funkcija)
podpis
parafa

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila, »NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE«, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno z Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Kraj in datum:		ime in priimek pooblastitelja:
	Žig	podpis pooblastitelja:
Kraj in datum:		ime in priimek pooblastitelja:
	Žig	podpis pooblastitelja:

OPOMBA: Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe !

OBR-3

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Gospodarski subjekt

Naslov

Zakoniti zastopnik

Davčna številka in pristojni finančni urad

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Količina del gospodarskega subjekta

Vrednost del gospodarskega subjekta (v eur brez DDV)

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

Datum, kraj: Žig in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta:

Priloga: Pravni akt o skupni izvedbi naročila

NAVODILO:

OBR-2a mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi, vsak gospod. subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje

OPOMBA: Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe !

PONUDNIK

OBR-4

SEZNAM PODIZVAJALCEV S POOBLASTILOM

IZJAVLJAMO: (obkrožiti a) ali b))

a) da predmeta tega javnega naročila »NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE«, NE BOMO izvajali s podizvajalci, pri č emer se zavedamo, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

b) da BOMO v izvajanje javnega naročila »NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE«, če bomo izbrani, vključili naslednje podizvajalce:

Št.	NAZIV PODIZVAJALCA	% delež v poslu in vrednost	Dela, ki jih bo izvajal podizvajalec
1	2	3	4

Izjavljamo, da bomo v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (UL RS, št.: 66/07), imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci

in dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščam naročnika, Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, da na podlagi potrjenega e-računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

OBR-5

PONUDNIK

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma oz. ime podizvajalca:

Naslov:

Zakoniti zastopnik podizvajalca:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefax:

E - mail:

Število redno zaposlenih delavcev:

Število pog. zaposlenih delavcev:

Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal:

Vrednost del:

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

Prilagamo obrazec ESPD.

Kraj in datum:
Žig	Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:

Kraj in datum:	Ponudnik:
Žig	Podpis odgovorne osebe:

OBR-6

PONUDNIK

I Z J A V A

o sprejemu pogojev iz dokumentacije za oddajo javnega naročila

Naročniku OBČINI MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo, da:

1) da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;

2) da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;

3) da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

4) da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;

5) da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

6) da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

7) da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

8) da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

9) da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

10) da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,

11) da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.9. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

12) da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

13) da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

14) da xxxx na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

a. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

b. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

15) da je veljavnost naše ponudbe najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb;

16) da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;

17) da soglašamo, da lahko naročnik xxxxxxxxx ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

18) da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo nemoteno in kakovostno izvajanje storitev;

19) da razpolagamo s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega nameravamo uporabiti pri izvedbi;

20) da ponujamo vsa razpisana dela oz. razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji;

21) da bomo dela izvedli v ponujenem roku;

22) da smo seznanjeni z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del ter predvidenim načinom izvedbe ter smo si ogledali obstoječe stanjem na terenu.

23) s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo,

24) brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PONUDNIK

OBR- 7

PREDRAČUN ŠT. ______

Predmet javnega naročila:

»NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE«

Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda lokacijo objekta in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del.

Cene skupaj mora vključevati vse stroške.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas gradnje. Izpolnitev popisa del:

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. Postavke, ki jih ponudnik ne izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da so cenovno in količinsko zajete v drugih postavkah popisa. V kolikor ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo sprejemljiva oziroma primerna in tako izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudbeni predračun mora vsebovati rekapitulacijo del, skupno ceno, davek na dodano vrednost in ceno z davkom na dodano vrednost. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti vsebovati v količinah in cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del tako, da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se daje na ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost, v skladu z veljavno zakonodajo. Xxxxx se doda k ponudbeni vrednosti s popustom.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PONUDNIK

OBR- 7/1

S P E C I F I K A C I J A

POPIS DEL

Popisi del in tehnična specifikacija so sestavni del razpisne dokumentacije. V popisih je s strani projektanta v določenih postavkah lahko navedeno ime blagovne znamke s tehničnimi zmogljivostmi, učinkovitosti in kakovosti – naročnik zahteva blago enakovredne kvalitete (v istem kvalitetnem rangu) in enakih tehničnih karakteristik. Če ponudnik ponuja alternativo, mora to dokazati s tehničnimi listi, izjavami o lastnosti materialov, CE ob predaji ponudbe !

Ponudnik predloži izpolnjen popis del v pisni in elektronski obliki (na CD-ju) pri čemer posameznih postavk ne sme spreminjati, vpisuje le ceno/enoto. Elektronska oblika popisa del je le informativne narave.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Priloge:

• Popisi,

• Propagandni material (tehnični listi ipd….)

OBR-8

• PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

I Z J A V A

za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba

Izjavljamo, da soglašamo in dovoljujemo, da lahko naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog za namene javnega razpisa NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE«, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih nosilcev javnega pooblastila.

1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PONUDNIKA

(naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Mokronog-Trebelno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila v Kazenski evidenci RS / /pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Xxxxx ime pravne osebe: Sedež pravne osebe: Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Kraj in datum: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Za tem obrazcem:

(obkrožite)

o prilagamo dokazila v originalu ali kopije za navedbe pod točke:

(navedite) xxx

o izpolnjujemo pooblastilo za pridobitev podatkov:

opomba: vpisati je potrebno podatke za vse osebe (osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa), ki se morajo tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je oseb več morajo vsi izpolniti in podpisati pooblastilo; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila; ponudniku ni potrebno vpisati podatke edino v primeru, če ponudbi za vsakega od teh ponudbi priloži potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis zakonitega zastopnika:

OBR-8/1

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

I Z J A V A

za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizične osebe

Izjavljamo, da soglašamo in dovoljujemo, da lahko naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog za namene javnega razpisa »NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE«, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Podatki o fizični osebi:

IME IN PRIIMEK:

EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka)

- (poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:

Kraj in datum: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Podatki o fizični osebi:

IME IN PRIIMEK:

EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka)

- (poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:

Kraj in datum: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

OBR- 9

IZJAVA/PODATKI

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

Naziv ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Številka vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Ime, priimek/naziv pravne osebe	Xxxxxx stalnega bivališča/sedež pravne osebe	Delež lastništva (v %)

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Naziv gospodarske družbe	Sedež gospodarske družbe	Matična številka

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

PONUDNIK

OBR - 10

SEZNAM IZVEDENIH DEL S PODROČJA GRADENJ - reference

Izjavljamo, da smo v zadnjih sedmih (7) letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerji v skupni ponudbi zgradil najmanj en (1) nizkoenergijski objekt družbenih dejavnosti (vrtec, šola ali športna dvorana) v leseni montažni konstrukciji. Referenca mora izkazovati dela, ki so zajeta v rekapitulaciji v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV-ja, za katera je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje.

zap. št.

naročnik

vrsta gradenj

Vrednost objekta brez DDV

Datum pravnomočnosti uporab.dovolj.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

Dokazila v obliki priloženih izjav za vsak posel - pogodbo posebej, izdana s strani ponudnika, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge.

Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki izjave (PRILOGA OBR-10), ki bodo z izjavo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PRILOGA OBR- 10

P O T R D I L O

naročnika o sodelovanju s ponudnikom

(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno gradnjo, ki je navedena med referenčnimi posli v ponudbi).

Naročnik:

(Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Izvajalec (ponudnik): (Navedite svoj naziv – naziv podjetja, ki se prijavlja na razpis)

Je proizvedel in zgradil nizkoenergijski objekt družbenih dejavnosti (vrtec, šola ali športna dvorana) v leseni montažni konstrukciji

(Navedite ime oz. naziv projekta)

po pogodbi št z dne ;

obdobje trajanja naročila:

(Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Opis naročila:

(Na kratko opišite vsebino naročila)

Skupna vrednost naročila EUR (z DDV) Neto tlorisna površina objekta m2

Uporabno dovoljenje št.:__________________________ z dne ,

datum pravnomočnosti________________________, ki ga je izdala Upravna enota _.

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

- da smo bili naročnik zgoraj navedenih del;

- da je naveden izvajalec dejansko izvajal dela;

- da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izgradnji nizkoenergetskega objekta družbenih delavnosti;

- da so bila dela izvedena pravočasno, kvalitetno in v skladu z našimi zahtevami;

- da izvajalca brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: tel. Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Kraj in datum:	Odgovorna oseba naročnika:
	Žig in podpis:

PONUDNIK

OBR- 11

1/1 ODGOVORNI VODJA DEL:

SEZNAM KADROV PONUDNIKA

Ime in Priimek

Strokovna izobrazba

Strokov ni izpit

Leta

delovnih izkušenj

Potrdilo o članstvu v IZS

Zˇig – IZS

Da Ne

Identifikacijska številka:

__ _ Datum:

_ _

PRILOGA: dokazilo o članstvu v pristojni poklicni zbornici.

1/2. REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL:

Zap. št.

Referenčni objekt

Čas trajanja del

neto

Vrsta opravlj. del na referenčnem objektu

2/1 SEZNAM OSTALEGA STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL

Zap. št.	Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija	Licenca	Delovno mesto	Skupna delovna doba	Delovna doba na sedanjem delovnem mestu
1.
2.
3.
4.
5.

OPOZORILO:

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni vodje del izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z ZGO-1.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

P O T R D I L O

PRILOGA OBR- 11

naročnika o sodelovanju s ponudnikom-odgovorni vodja del

(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno gradnjo, ki je navedena med referenčnimi posli v ponudbi).

Naročnik:

(Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Kot naročnik potrjujemo, da je ODGOVORNI VODJA DEL:

(ime in priimek)

nastopal pri gradnji nizkoenergijski objekt družbenih dejavnosti (vrtec, šola ali športna dvorana) v leseni montažni konstrukciji

(Navedite ime oz. naziv projekta)

po pogodbi št.__________________z dne ;

obdobje trajanja naročila:

(Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Skupna vrednost naročila EUR (z DDV) Neto tlorisna površina objekta m2

Pridobljeno uporabno dovoljenje št.:__________________________ z dne ,

datum pravnomočnosti________________________, ki ga je izdala Upravna enota _.

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

• da smo bili naročnik navedenih del;

• da je naveden odgovorni vodja del dejansko izvajal dela;

• da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski gradnji nizkoenergetskega objekta družbenih delavnosti;

• da so bila dela izvedena pravočasno, kvalitetno in v skladu z našimi zahtevami;

• da odgovornega vodje del brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: tel.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Kraj in datum:	Odgovorna oseba naročnika:
	Žig in podpis:

OBR – 12

PONUDNIK

I Z J A V A

o skladnosti predmeta JN z Uredbo o zelenem javnem naročanju

Ponudnik izjavlja,

1. da smo seznanjeni z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se nanaša na:

- enostanovanjske stavbe (CC-SI 111),

- večstanovanjske stavbe do vključno P+4 etaž (CC-SI 112),

- stanovanjske stavbe za posebne namene oziroma družbene skupine (CC-SI 113),

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev do vključno P+4 etaž (CC-SI 1212),

- poslovne in upravne stavbe do vključno P+4 etaž (CC-SI 122),

- stavbe za kulturo in razvedrilo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1261),

- muzeja in knjižnice do vključno P+1 etaž (CC-SI 1262),

- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1263),

- stavbe za zdravstveno oskrbo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1264),

- športne dvorane (CC-SI 1265),

- prevzgojnega doma, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov ali gasilcev, nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih (del CC-SI 1274)

po kateri mora delež lesa ali lesnih tvoriv2, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10 % prostornine vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.

2. da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

3. da pri gradnji ne bodo uporabljeni:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

4. da se bo pri gradnji

- nosilne konstrukcije,

- ostrešja,

- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in

- stavbnega pohištva

uporabil les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

OBR – 13

PONUDNIK

I Z J A V A -

ekonomsko finančni pogoji

V zvezi z javnim naročilom »NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE, Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV«

Izjavljamo, da:

1. Smo imeli v letih 2014, 2015 in 2016 naslednje prihodke od prodaje (v EUR):

2014	2015	2016

povprečni čisti letni prihodki od prodaje v letih 2014, 2015 in 2016 so znašali za posamezno leto v višini najmanj 2 mio EUR .

Ponudniki, katerih domača valuta ni evro (EUR), preračunajo podatke v EUR po povprečnem letnem tečaju za to valuto, kot je objavljen s strani Banke Slovenije, na zadnji dan leta, na katero se podatki nanašajo.

2. v zadnjih šestih (6) mesecih pred povabilom k oddaji ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa.

3. imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami Zakona o javnem naročanju.

4. Imamo zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1, in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote v višini EUR (ne sme biti nižja od 100.000 EUR).

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Priloga:

- Potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun.

- Izkaz poslovnega izida, letno poročilo oziroma drug dokument, ki verodostojno izkazuje izpolnjevanje pogoja;

- fotokopijo veljavne zavarovalne police.

OBR- 14

I Z V R Š N I C A

DOLŽNIK

ime ali firma

sedež ali poslovni naslov davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU OBČINA MOKRONOG-TREBELNO POD GRADOM 2, 8230 MOKRONOG

SI 28624777

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST v denarnem znesku v EUR

50.000,00 EUR petdesettisoč eurov 00/100

s številko z besedo

začetek teka obresti obrestna mera s številko in besedo na podlagi javnega naročila št. JN-4/2017-POG, ki se sme izplačati do 11.12.2017.

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri ponudnikih plačilnih storitev.

kraj izdaje datum ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika dolžnika*

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

Prostor za oznake banke:

* V primeru podpisa s strani pooblaščenca je potrebno priložiti notarsko overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika.

JN – »Novogradnja Športnega centra Trebelno in dozidava šole«

OVERITEV NOTARJA :

OBR- 15

I Z J A V A –

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK:

(naziv in sedež ponudnika)

Bomo v primeru pridobitve javnega naročila predložili finančno zavarovanje brez zadržkov v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________________ Podpis in žig ponudnika: ____________________________

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

ZA: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

UPRAVIČENEC: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

OSNOVNI POSEL: pogodba o izvedbi javnega naročila št. z dne

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: original garancije

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta

KRAJ PREDLOŽITVE: katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: naziv naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

Kot garant se s to garancijo / zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije / zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije / zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija / zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe/ ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758.

Garant

(žig in podpis)

Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da izjava banke, da bo izdala bančno garancijo v skladu s poslovno politiko banke predstavlja pogojno izjavo banke, za katero bo naročnik štel, da je neustrezna.

OBR- 16

I Z J A V A -

finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku

Ponudnik:

(naziv in sedež)

Izjavljamo, da bomo primeru pridobitve javnega naročila predložili bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem pod pogoji in na način, določen v razpisni dokumentaciji.

Kraj in datum: ___________ Podpis in žig ponudnika: __________________________________

OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN-3/2017-POG)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za

plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v _ po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR – 17

VZOREC POGODBE

• Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8210 Mokronog, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx, (v nadaljevanju: naročnik),

• ID za DDV: SI28624777

• matična številka: 2241170

• transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 pri Banki Slovenije

• _____________________________________________________________________________________________________________, ki ga zastopa direktor , (v nadaljevanju: izvajalec)

- ID za DDV številka: SI

- matična številka:

- številka transakcijskega računa:

- odprt pri

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO št. JN-4/2017-POG

Predmet pogodbe (projekt):	NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN DOZIDAVA ŠOLE, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
Lokacija realizacije pogodbe:	Parc. št. 1317/2, 1315 k.o. 1415-Trebelno

Pravna podlaga pogodbe:

• Ponudba št. ................., z dne ....................................

• Javno naročilo številka: JN-4/2017-POG.

I. UVODNA DOLOČILA

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

1. člen

- da je naročnik dne objavil javno naročilo NOVOGRADNJE ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN

DOZIDAVA XXXX,št. objave na portalu javnih naročil JN..................................................z dne ;

- da je izvajalec dne ............ xxxxxxxxx poslal ponudbo št ;

- da je odločitev naročnika postala pravnomočna dne ;

- da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil predmet povpraševanja in ponudbe.

Predmet te pogodbe je izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z vgrajeno tehnično opremo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah ali ne.

Obveznost izvajalca po tej pogodbi so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ravno tako vse transportne in druge pomožne

storitve in materiali, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov v zvezi s predmetom pogodbe, ne glede na to, ali je bilo to izrecno navedeno v predračunih in popisih del ali ne.

Vsa dodatna in več dela, ki bi se pojavila in niso zajeta v predračunu oziroma projektu, bo izvajalec lahko izvrševal samo na podlagi predhodnega pisnega dogovora - aneksa med naročnikom in izvajalcem. Izvajalec mora pred pričetkom dodatnih del predložiti naročniku ponudbo, njihova izvedba pa ne sme povzročiti podaljšanja roka za zaključek del.

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil v okviru dogovorjene pogodbene cene, da pridobi oziroma izdela vse potrjene listine (certifikate ipd.) oziroma soglasja, mnenja, ekspertize, veljavne v Republiki Sloveniji ter garancijske listine in druge listine, ki pripadajo objektu, oziroma delom objekta vključno z napravami in napeljavami, ter drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi. Pridobitev uporabnih dovoljenj, če je potrebno, je naloga izvajalca.

Ponujeni objekt mora biti izdelan iz industrijsko proizvedenih sklopov elementov za lesne montažne stavbe, ki ga je izvajalec dolžan označiti s CE znakom na podlagi pridobljenega evropskega tehničnega soglasja oz. evropske tehnične ocene, kar pomeni, da so izpolnjene bistvene zahteve glede varnosti (nosilnost in požarna varnost) kot tudi zahteve glede sproščanja nevarnih snovi, zrakotesnosti in vodoodpornosti ter toplotna in zvočna izoliranost ter absorbcija zvoka v skladu z namenom uporabe.

Objekt mora biti izveden tako, da bo naročniku omogočil pridobitev nepovratne finančne vzpodbude Slovenskega okoljskega javnega sklada po javnem pozivu 40SUB-LS16, in sicer v višini 400,00€/m2.

V kolikor zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz prejšnjega odstavka naročnik ne bo uspel pridobiti financiranja s strani Eko sklada ali bo moral sredstva financiranja vrniti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren v višini zaprošene in neizplačane oziroma vrnjene subvencije.

Ponudnik je dolžan zagotoviti, da bo predmet izvedbe skladen z zahtevami:

• PGD št. 135/16, »Novogradnja športnega centra Trebelno in dozidava šole«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, št. projekta 135/2017, ki ga je maja 2017 izdelalo podjetje Modular arhitekti d.o.o. iz Ljubljane,

• Gradbenega dovoljenja št. 351-220/2017/12,

• PZI št. 135/16, »Novogradnja športnega centra Trebelno in dozidava šole«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, št. projekta 135/2017, ki ga je junija 2017 izdelalo podjetje Modular arhitekti d.o.o. iz Ljubljane,

• Popisa del - obrazec »Predračun«,

• Pogojev iz Javnega poziva 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

• Ponudnik je dolžan zagotoviti izgradnjo objekta zahtevano skladno z Javnim pozivom 40SUD-LS16 ter v kolikor bo potrebno izvesti vse potrebne meritve po standardu SIST EN ISO 9972:2015, v prisotnosti predstavnika Eko sklada;

• Ponudnik je dolžan zagotoviti, da tehnični prevzem poteka ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.

• Ponudnik mora zagotoviti fotografije, posnete med izvedbo (CD ali ključek), kot dokazila skladno z Javnim pozivom 40SUB-LS16.

• skladno s ponudbo št. …………………………., z dne ,

• po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe.

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znana projektna dokumentacija, lega in gradbeno stanje ter ostali pogoji, po katerih bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku, ki bi bil posledica pomanjkljive oz. nezadostne proučitve dokumentov, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi javnega

naročila ter se zavezuje, da bo tovrstno pomanjkljivost ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

II. ROKI

2. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli takoj po veljavnosti te pogodbe in jih izvajati v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe in se izvajalec obvezuje dokončati in pridobiti uporabno dovoljenje najkasneje do 01.09.2018.

Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik preda:

- projektno dokumentacijo,

- gradbeno dovoljenje,

- zemljišče, mikrolokacijo.

Izvajalec del in podizvajalci posameznih del, se morajo medsebojno usklajevati s ciljem pravočasnega in kvalitetnega dokončanja vseh del, vse to pa v dogovoru z nadzorom in inženiringom. Izvajalci zaradi navedenega ali zaradi organizacije del niso upravičeni do povišanja cen.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko so kumulativno izpolnjeni sledeči pogoji:

- dokončanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter dokončanje dobave in montaže inštalacijske opreme,

- uspešno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo navedenih del,

- opravljen dokončni obračun,

- odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- predana vsa zahtevana projektna dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancije,

- uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom,

- izvedeno usposabljanje in izobraževanje naročnikovega osebja ter naročniku predana projektna dokumentacija in priročniki za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Izvajalec je za morebitno zamudo pri izvedbi del naročniku odškodninsko odgovoren.

3. člen

III. VREDNOST POGODBE

Vrednost pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi končne ponudbe izvajalca z dne

……………………….. in dogovorjena po načelu »obračun po dejanskih količinah, prikazanih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani nadzornega organa« in znaša:

Ponudbena cena (EUR) brez DDV z vključenim

morebitnim popustom

EUR

Znesek DDV

EUR

Ponudbena cena (EUR) z DDV z vključenim

morebitnim popustom

EUR

Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), drugimi davki, taksami, prispevki oziroma dajatvami.

Cene na enoto dela so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo (PGD, PZI), pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa

predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta, PID in POV dokumentacije, sodelovanja na tehničnem pregledu, vse zahtevane dokumentacije in drugih stroškov. V pogodbeno ceno je vključena tudi cena za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela idr.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Za morebitna dodatna dela je izvajalec dolžan izdelati analizo cene na enoto dela in jo uskladiti z nadzornim organom. Naročnik in izvajalec bosta v primeru morebitnih dodatnih del ravnala skladno z določili 1. točke 6. odstavka 29. člena ZJN-2. Naročnik in izvajalec bosta v takem primeru sklenila dodatek k tej pogodbi.

V primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.

V kolikor je potrebno zaradi sprememb ali napak, izvršenih s strani izvajalca, opraviti dodatno projektantsko delo, je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastali strošek. Tako nastali strošek se obračuna od kumulativne mesečne situacije, ki jo izvajalec izstavi naročniku.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se zaveže:

4. člen

-	predati izvajalcu potrjeno tehnično dokumentacijo PGD v enem in PZI v dveh izvodih;
-	uvesti izvajalca v delo. Nadzorni organ in izvajalec vpišeta uvedbo v delo v gradbeni dnevnik, ki ga pripravi izvajalec;
-	dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;
-	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
-	tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
-	urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;
-	tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in odločati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki so usklajene s projektantom in nadzorom;
-	zagotoviti gradbeni nadzor nad izvajanjem del;
-	sodelovanje pri primopredaji izvedenih del naročniku.

- naročnik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku povabila k oddaji ponudbe ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe.

5. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- v roku 5 dni po podpisu pogodbe predložil podroben terminski plan za izvajanje pogodbenega dela, ki ne bo odstopal od okvirnega terminskega plana, ki ga je izvajalec priložil svoji ponudbi,

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke, skrbeti za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse v skladu z nacionalnimi standardi, ki so privzeti harmonizirani standardi (prva alineja 2. odstavka 6. člena Zakona o gradbenih proizvodih);

- pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo na podlagi pooblastila naročnika vložil pri pristojnem organu ter preko nadzornika posredoval naročniku kopijo prijave in jo na gradbišču tudi namestil na vidno mesto, skladno s predpisi,

- pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča v skladu s pogoji upravnega dovoljenja,

- naročniku pred pričetkom del na svoje stroške predložil varnostni načrt v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,

- zagotoviti morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča;

- izvršil dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- pred pričetkom del naročil in na svoje stroške zagotovil vsa pripravljalna dela z ureditvijo dovoznih poti in potrebne začasne gradbene infrastrukturne priključke,

- organiziral in plačal finalno čiščenje objekta in okolice po končanih delih,

- izvajalec je dolžen sodelovati na rednih tedenskih koordinacij, kjer poroča o izvedenih delih. V kolikor se izkaže potreba, se lahko izvedejo tudi dodatne koordinacije.

- izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec angažirati sposobnega prevajalca.

- redno, mesečno vodil gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvršenih del, ki morajo biti podpisane s strani nadzornika in izvajalca,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del in poskrbel za označitev gradbišča z razlagalno tablo, v skladu z veljavnimi predpisi in pri tem tudi navedel, da je investicija sofinancirana iz sredstev

- izvršil zavarovanje objekta, delavcev, škodo povzročeno tretjim osebam ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt; Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku,

- priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, proizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga;

- da bo naročniku predal očiščene objekte, ki so predmet pogodbe,

- izvajalec je dolžan zagotoviti stalno prisotnost delovodja na gradbišču. Njegova stalna prisotnost mora biti vključena v enotnih ponudbenih cenah;

- zagotavljal revizijsko sled vseh dokumentov, ki jih bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe;

- hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspešno opravljeni primopredaji del izročil naročniku;

- več čas izvajanja pogodbenih del omogočil naročniku vpogled v celotno dokumentacijo in mu jo na njegovo zahtevo tudi nemudoma posredoval;

- naročniku predložiti v soglasje nove podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- pred morebitno menjavo podizvajalcev pridobiti pisno soglasje naročnika;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila;

- za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobiti pisno soglasje projektanta, nadzornika in naročnika;

- na zahtevo naročnika in nadzornika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo preiskava pokazala neustreznost materiala ali izvedenih del, nosi stroške takih preiskav izvajalec, sicer pa naročnik,

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in projekt za vzdrževanje in obratovanje, če je potrebno (POV) ter ju izročiti naročniku v 3 izvodih še pred opravljeno primopredajo, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi, ...). Izvajalec je seznanjen, da so navedena dela te točke in dokumentacija vključena v pogodbeno ceno.

- ob dokončanju del seznaniti naročnika z obratovanjem in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami,

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da se bo pri izvajanju del prilagajal delovnim procesom v osnovne šole, ter da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo. Vsa hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces v osnovni šoli, mora predhodno najaviti in uskladiti z naročnikom.

7. člen

Izvajalec se zavezuje tudi izpolnjevati vsa določila zakonodaje o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del.

V. PODIZVAJALCI

8. člen

Z izvajalcem bodo pri izvedbi del sodelovali naslednji podizvajalci:

1.PODIZVAJALEC:
naziv:
naslov:
matična št.	davčna št.
TRR
VRSTA DEL (predmet, količina, vrednost):
kraj izvedbe:
rok izvedbe:

2.PODIZVAJALEC:
naziv:
naslov:
matična št.	davčna št.
TRR
VRSTA DEL (predmet, količina, vrednost):
kraj izvedbe:
rok izvedbe:

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

9. člen

Izvajalec se zavezˇe, da bo za kvalitetno in pravocˇasno izvrsˇitev del v 5 dneh po podpisu pogodbe izrocˇil narocˇniku nepreklicno financˇno zavarovanje v visˇini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV-jem), brezpogojno unovcˇljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo najmanj 60 dni po izteku predvidenega pogodbenega roka za dokoncˇanje del, ki so predmet te pogodbe.

Ob uspešni primopredaji mora izvajalec izročiti naročniku nepreklicno bančno garancijo brezpogojno unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % vrednosti pogodbeno izvedenih del po projektu (z DDV- jem) kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije za odpravo napak mora biti 30 dni daljša kot je garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

V kolikor bo naročnik unovčil garancijo iz prvega odstavka tega člena, je dolžan izvajalec v 10 dneh od unovčenja naročniku izročil novo garancijo z enakimi elementi, kot je opredeljeno v prejšnji alinei te pogodbe. V kolikor izvajalec v navedenem roku naročniku ne dostavi nove bančne garancije, sme naročnik ne glede na dejansko nastalo škodo od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 10

% pogodbene vrednosti.

10. člen

V primeru bančnih garanciji velja, da je izvajalec dolžan predložiti bančne garancije tistih bank, ki so v izvajalčevi ponudbi podale izjavo, da bodo izvajalcu izdale zahtevane bančne garancije.

V kolikor je banka iz prejšnjega odstavka razvrščena v nižji bonitetni razred, kot je to opredeljeno v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, je dolžan izvajalec predložiti bančno garancijo takšne banke, ki je razvrščena v ustrezni bonitetni razred v skladu z določili iz razpisne dokumentacije na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Določbe glede bančnih garanciji se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če naročnik namesto bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah.

11. člen

Izvajalec in njegovi delavci morajo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi.

12. člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja storitev delovišče zaščititi v skladu z veljavnimi predpisi. Če tega ne bo storil, bo naročnik zahteval zaustavitev izvajanja storitev.

Čas zaustavitve izvajanja storitev šteje v rok za izvedbo izvajanja storitev.

13. člen

Izvajalec se obvezuje tudi zagotoviti sprotno in končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme ter zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja.

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoštevati Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora zapustiti objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca.

14. člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne gradnje za izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v projektu oz. naročilu, bo dodatna dela oddal istemu izvajalcu, v primeru izpolnjenih pogojev po 29. členu ZJN-2.

VI. DINAMIKA PLAČILA IN OBRAČUN

15. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

• cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 85 % pogodbene vrednosti, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v Proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2017 in 2018:

- proračunska postavka 19414, konto 420402.

Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Naročnik bo pogodbena dela plačal po izvedenih delih, v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v 30. dneh po pogojih sofinanciranja s strani ministrstva in po prejemu s strani nadzora potrjene končne obračunske situacije, pri čemer lahko naročnik zadrži 15 % vrednost končne situacije do predložitve celotne dokumentacije po končani investiciji (vključuje tudi bančno garancijo za odpravo napak).

Končno situacijo bo naročnik potrdil izvajalcu po tem, ko bo ta izpolnil vse obveznosti, ki jih je prevzel s podpisom te pogodbe. V primeru, da pa bo izvajalec v zamudil z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik najpozneje od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.

Izvajalec mora do 30. v mesecu za obdobje preteklih 30 dni, nadzornemu organu predložiti knjigo obračunskih izmer, v kolikor tega ne stori v predpisanem roku, za ta mesec ne more izdati kumulativne mesečne situacije.

Izvajalec bo na podlagi potrjenih količin v knjigah obračunskih izmer za vse vrste del pripravil predlog kumulativne mesečne situacije, katero bo izstavil nadzoru do 8. v mesecu za pretekli mesec, da lahko nadzor opravi pregled predloženega predloga.

Nadzor je dolžan izvajalcu potrditi predlog mesečne kumulativne situacije najkasneje v roku 8 dni od njenega prejema. V kolikor nadzor izvajalcu ne zavrne predloženega predloga mesečne kumulativne situacije v navedenem roku, se šteje, da je nadzor predloženi predlog potrdil.

Na podlagi potrjenega predloga mesečne kumulativne situacije z morebitnimi popravki, ki jih izvajalec opravi po naročilu nadzora, izvajalec naročniku izstavi kumulativno mesečno situacijo in s strani nadzora potrjen izvod predloga kumulativne mesečne situacije v vložišče naročnika.

V kolikor naročnik situacije, ki jo je potrdil nadzor, ne zavrne v 7 dneh, se šteje, da jo je potrdil.

Poleg predloga situacije, ki jo izvajalec predloži nadzoru, mora izvajalec predložiti tudi dokaz o plačanih terjatvah dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov, ki so starejše od 30 dni. V kolikor izvajalec tega ne stori, lahko naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu, dobavitelju ali kooperantu na podlagi predloženih dokumentov, ki izkazujejo predložitev situacije ali računa glavnemu izvajalcu in potek roka za njihovo potrditev. Enako bo naročnik ravnal v primeru, da poslovodeči partner ne bo poravnaval svojih obveznosti po skupno obračunani situaciji do svojih partnerjev v skupnem nastopu oziroma soizvajalcev.

Izvajalec lahko izstavi končno situacijo takoj po uspešni primopredaji – po podpisu končnega primopredajnega zapisnika. Končno situacijo bo naročnik potrdil izvajalcu po tem, ko bo ta izpolnil vse obveznosti, ki jih je prevzel s podpisom te pogodbe. V primeru, da pa bo izvajalec v zamudil z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik najpozneje od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.

Naročnik se obvezuje dejansko izvedena GOI dela plačevati na podlagi mesečnih situacij, in sicer v roku 30 dni od datuma prejema vsake, s strani nadzora, potrjene mesečne situacije izvajalca (velja do višine 85% pogodbene vrednosti), za zadnjo, končno situacijo, ki ne sme biti nižja od 15 % pogodbene vrednosti pa v 30 dneh od prejema končne situacije izvajalca, ki se izstavi po podpisu primopredajnega zapisnika in pridobitvi uporabnega dovoljenja, na TRR račun izvajalca št.:

_________________________________________________________________________ in na račune vseh podizvajalcev, ki so določeni v 9. členu te pogodbe.

VII. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL

16. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del.

Primopredaja objekta se izvrši po odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Izjavo o odpravi pomanjkljivosti pripravi izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ naročnika.

O dokončanju del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave,

- ugotovitev o sprejemu atestov in garancijskih listov.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika izroči izvajalec naročniku:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in

- ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge

- listine, določene s pogodbo;

- vsa dokazila skladno z Javnim pozivom 40SUB-LS16

- zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun.

17. člen

Izvajalec lahko, v primeru zapisniško ugotovljenih nepravilnosti ob primopredaji, izda končno situacijo šele po odpravi navedenih pomanjkljivosti oz. po zapisniško prevzetem delu odpravljenih pomanjkljivosti.

VIII. POGODBENA KAZEN

18. člen

Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil v skladu s terminskim planom in določili iz te pogodbe.

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po terminskem planu, ki je sprejet, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 (pet) promilov od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 15% (petnajst odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od posamezne mesečne situacije odbil celotni strošek nadzora za tekoče obračunsko obdobje.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

VIII. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

20. člen Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Xxxxx Xxxxxx.

Izvajalec pa določa za svojega odgovornega predstavnika _.

21. člen

Nadzorni organ naročnika (vodja nadzora) je _.

Izvajalec imenuje za odgovornega vodjo del odgovornega vodjo del po 77. členu ZGO-1.

_____________________________, ki izpolnjuje pogoje za

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja posameznih del brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru morebitne zamenjave v ponudbi priglašenih kadrov mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam strokovnega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati naročnikove kadrovske pogoje

iz razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da pri razpisnih delih ne sodeluje kader, ki ga je izvajalec navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, kateri strokovni kader opravlja delo po tej pogodbi.

IX. GARANCIJA ZA KAKOVOST IN KVALITETO DEL

22. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) za kvaliteto vseh del in vgrajeno opremo 5 let od dneva končne primopredaje;

b) za solidnost gradnje, garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB1), to je 10 let od dneva končne primopredaje.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

Solidnost objekta po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga naročnik vzdržuje v skladu s projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst

(15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

23. člen

Izvajalec je dolžan v garancijskem roku na prvi poziv naročnika pristopiti k reševanju pomanjkljivosti in odpravi napak, ki so posledica slabe kvalitete izvedenih del. Izvajalec mora v garancijskem obdobju na poziv naročnika odpraviti napake kot sledi:

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode – takoj,

- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

Izvajalec je dolžan ne glede na garancijski rok popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta.

24. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

X. OSTALA DOLOČILA

V primeru, da:

25. člen

• izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• izvajalec zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom;

• izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

• izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi xxxx in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

• nadzor odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del, pa odredba ni preklicana v 21 dneh;

• nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor;

• izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti;

• izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi,

• izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,

• naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika, lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (brez DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in celotne škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če je pogodba odpovedana, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi delovišče ter ga zapustiti v petih dneh.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

− pridobitev posla,

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

− udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

− neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen

Z razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni ter ponudbeni dokumentaciji, ki sta sestavni del pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

28. člen

Obseg del in vrsta storitev ter časovni roki izvedbe storitev ter plačilni pogoji se med izvajanjem lahko spremenijo, vendar ne tako, da bi ogrozili rok za dokončanje del. Naročnik in izvajalec uredita spremembe z dodatkom k tej pogodbi, kjer dogovorita ceno, rok in plačilne pogoje.

Spremembe in dopolnitev te pogodbe so veljavne samo, če so sklenjene v obliki pisnega dodatka k tej pogodbi in s katerimi soglašata obe pogodbeni stranki.

Če se pokaže potreba za spremembo ali dopolnitev predmeta pogodbe iz kakršnihkoli razlogov, morata izvajalec in naročnik pisno ugotoviti razloge za nastale spremembe ter soglasno uskladiti besedilo dodatka k tej pogodbi iz prejšnjega odstavka.

29. člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Trebnjem.

30. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z odložnim pogojem, ko izvajalec naročniku predloži nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter usklajen terminski plan.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2), izvajalec pa dva (2) izvoda.

Štev.: Štev.: 430-0007/2017-2

Mokronog, dne Mokronog, dne

IZVAJALEC: NAROČNIK:

župan

Občine Mokronog-Trebelno Xxxxx XXXXX

OBR – 18

OKVIRNI TERMINSKI PLAN

TERMINSKI PLAN DEL IN OBRAČUNOV

AKTIVNOST

začetek in konec aktivnosti

datum od - do:

Plan obračunov

mesec	leto 2017	leto 2018
mesec	znesek (EUR)	znesek (EUR)
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

Datum:

Žig

(podpis odgovorne osebe)

Ponudnik priloži terminski plan izvedbe del !

(izpolni ponudnik in nalepi na zaprto kuverto)

PONUDNIK:

__ _ _ _

__ _ _ _ _ Kontaktna oseba:____ _

Telefon

Telefaks:_____ _ __

E-naslov

OBR- 19

prijava sprememba umik

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA« (JAVNO NAROČILO za »NOVOGRADNJA ŠPORTNEGA CENTRA TREBELNO IN

DOZIDAVA ŠOLE«, po odprtem postopku.

(izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja:___ _ _ _

Ura prispetja

Zaporedna št. prijave:___

Podpis: _

NASLOVNIK:

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO

Pod Gradom 2

8230 Mokronog

Document Metadata

Table of Contents

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Document Metadata