DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da ob upoštevanju veljavne zakonodaje in skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložijo ponudbo.

Naročnik prilaga k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnjena pooblastila za posredovanje merilnih podatkov vseh plačnikov električne energije.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica za obdobje 1.1.2019 do 31.12.2020«.

Predviden obseg dobav znaša 1.810.000 kWh.

Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je priloga, ki vsebuje obseg pričakovanih in tudi zahtevanih dobav z navedbo opisa merilnega mesta, naslova merilnega mesta, režima odjema, vsote dejanske porabe za obdobje določenem v predmetu javnega naročila, ki je hkrati tudi osnova za ocenitev predvidene porabe za obdobje naročila.

Pod seznamom se za navedeno obdobje nanašajo vsote vseh porab po načinu merjenja.

Izbor enega najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za dobavo električne energije za vse šolske objekte naročnika oz. merila mesta v njih.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati ali povečati število odjemnih mest, pri čemer se s to pogodbo dogovorjena in fiksna izhodiščna cena na enoto ne spremeni.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik bo imel sredstva za izvedbo naročila zagotovljena v vsakoletnem finančnem planu (javna služba in tržna dejavnost).

Izbor enega najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo. Naročilo se ne deli na sklope.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo naročila se v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

4. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA

Začetek dobave 1.1.2019 ob 00.00 uri, zaključek dobave 31.12.2020 ob 24.00 uri.

5. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 30.11. 2018 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

POMEMBNO:

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menico z menično izjavo – točka 12.1 te dokumentacije) mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) in jo mora naročnik prejeti do poteka roka za prejem ponudb, to je 30.11. 2018, do 12:00 ure, po pošti (priporočeno) ali jo oddati osebno na naslovu: ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ-Ponudba »Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica za obdobje 1.1.2019 do 31.12.2020«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

6. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.11. 2018 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod

razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 15 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku

»Zapisnik o odpiranju ponudb«.

7. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

8. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

8.1 Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletnem portalu xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Naročnik na svoji spletni strani (xxx.xxxx.xx) lahko objavlja vso tehnično dokumentacijo, ki jo ima v elektronski obliki, glede predmetnega naročila.

8.2 Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 23.11. 2018 do 12. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

9. SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo

1. navodila ponudnikom,

2. Obrazec »Xxxxxx«

3. Obrazec »Ponudba«,

4. Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

5. Obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

6. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«

7. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«

8. »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

9. Obrazec »Seznam predvidenih podizvajalcev«

10. Menična izjava za resnost ponudbe

11. Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

12. Osnutek Pogodbe

13. Podatki o merilnih mestih

10. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

10.1 Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v poglavju 10.1 te dokumentacije.

10.1.1 Razlogi za izključitev

1. Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v KZ-1., ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

ter

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v tej točki).

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

4. Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

5. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

6. Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

7. Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

8. Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

9. Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

10.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

10.1.3 Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

10.1.4 Strokovni dialog

Naročnik za predmetni postopek javnega naročanja ni izvajal strokovnega dialoga na podlagi

64. in 65. člena ZJN-3, zaradi česar v poštev ne pride nobena od omejitev, povezanih s predhodnim sodelovanjem ponudnikov iz 65. člena ZJN-3.

10.2 Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

10.2.1 Gospodarski subjekti za katere so določeni pogoji

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji. Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj obrazec v delu, ki je za njih aktualen (ostale podatke v obrazcu »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«, ki ne pridejo v poštev se prečrta).

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

10.2.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (prvi odstavek 76. člena ZJN-3).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

10.2.3 Ekonomski in finančni položaj

1. Letni promet gospodarskega subjekta v letu 2017, mora znašati najmanj 200.000,00 EUR.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

2. Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune) (šesti odstavek 77. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

3. Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

10.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost

1. Ponudnik mora razpolagati najmanj z eno (1) referenco, da je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno izvedel dobavo električne energije in bil kot izvajalec pozitivno ocenjen, pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj 110.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo predložitev reference zahteval po pregledu ponudbe. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega naročnika. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

2. Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

Dokazilo: Izjava ponudnika

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje.

10.2.5 Okoljske zahteve

Ponudnik mora upoštevati okoljske zahteve za električno energijo iz 6.člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in tehnične specifikacije za električno energijo, ki jih je na podlagi 8.člena Uredbe o zelenem javnem naročanju pripravilo Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za javno upravo (Primeri okoljskih zahtev in meril januar 2018).

1. Ponudnik mora najmanj 50 % dobavljene električne energije pridobivati iz obnovljivih virov energije oz. iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom kot to določa zakon, ki ureja energetiko.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«, da bo po preteku koledarskega leta na račun naročnika unovčil ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bo dokazal, da blago izpolnjuje zgoraj opredeljene zahteve.

11. DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

12. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti menično izjavo. Menična izjava, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Pri ponudbi s podizvajalci menico predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:

12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano eno (1) bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do 8. 1. 2019, v višini 2.000,00 EUR.

Način izpolnjevanja:

V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

DOKAZILO: Original podpisana bianco menica (vsebuje samo žig in podpis dolžnika) za resnost ponudbe z izpolnjeno in podpisano menično izjavo s pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo, pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjano, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico, ki bi jo banka zavrnila kot neunovčljivo.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z to dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom,

o če v roku 10 dni po prejetju poziva naročnika k podpisu pogodbe, pogodbe ne vrne podpisane ali

o po sklenitvi pogodbe ne predloži ali zavrne predložitev zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti menice in menične izjave ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti menice in menične izjave, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in dogovori v zvezi s podaljšanjem menice in menične izjave morajo biti v pisni obliki.

Neunovčeno menično izjavo in menico za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom.

V primeru umika ponudbe ali zavrnitve sklenitve pogodbe ali zavrnitve predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja ali odstopa ponudnika od sklenitve pogodbe, se naročnik lahko odloči za izbor naslednje najugodnejše dopustne ponudbe po merilu.

Zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži na način, kot je določen v točki 5. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE te dokumentacije.

12.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani izvajalec mora naročniku predložiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj z eno (1) potrjeno in podpisano bianco menico in sicer v roku 10 /deset/ dni po podpisu pogodbe, katero naročnik lahko izpolni v vrednosti 10% skupne vrednosti (skupaj z DDV) z veljavnostjo 30 dni dlje kot je naveden rok za zaključek dobav (vključno do 30.1.2021).

Naročnik ima pravico unovčiti menico:

- če ponudnik obveznosti ne izvede skladno z okvirnim sporazumom ali individualno pogodbo, oziroma ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v sporazumu in pogodbi, ter v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam,

- če ponudnik vsaj trikrat mesečno nekvalitetno izvaja dobave,

- če ima naročnik utemeljene pripombe na kvaliteto izvajanja dobav,

- če ponudnik odstopi od pogodbe po svoji krivdi, ali pa naročnik po krivdi izvajalca.

13. MERILO

Skladno z ZJN-3 ter Uredbo o zelenem javnem naročanju bo pri ocenjevanju pravilnih in popolnih ponudb pri izbiri najugodnejšega ponudnika izbrana na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe glede na naslednji merili:

1. najnižja cena (Ponder: 75 točk)

2. delež ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom (Ponder: 25 točk)

Skupaj največ 100 točk.

1. Cena se pretvori v točke na slednji način:

Končna ponudbena cena se določi iz cen posameznih postavk in ocenjene količine predvidene porabe električne energije v času trajanja naročila (obdobje dveh let).

Končna ponudbeno ceno (KPC – EUR/kWh) izračunamo kot vsoto produktov iz ponujenih cen posameznih tarif cena VT (EUR/kWh) in cena MT (EUR/kWh) in predvidene dvoletne porabe (DP - kWh), ki jo v razpisu podaja naročnik, do pet (5) decimalnih mest.

Cena za posamezno tarifo je sprejemljiva, če je izražena do vključno na 5 (pet) decimalnih mest.

Naročnik, razen ponudbene cene, ni dolžan plačati izbranemu ponudniku nobenih drugih stroškov. Trošarina in DDV oz. vse ostale zakonsko določene dajatve se ne upoštevajo v ponudbeni ceni električne energije. Cene za VT in MT ne vsebujejo:

• davka na dodano vrednost,

• trošarine na električno energijo,

• prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije

• stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter

• morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj.

KPC (€) = cena VT (€/kWh) x 0,72 x DP (kWh) + cena MT (€/kWh) x 0,28 x DP (kWh) KPC= Končna ponudbena cena

NKPC=Najnižja končna ponudbena cena Točke cena=(NKPC/KPC)*75

2. Potrdila o izvoru električne energije se pretvori v točke na naslednji način: Delež električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom se točkuje z dodatnimi točkami na naslednji način.

PDSPPOI=Ponudnikov delež s potrdili o izvoru NDSPOI=Najvišji delež s potrdili o izvoru

Točke okoljski vidik= (PDSPPOI/ NDSPOI)*25

»Točke cena« in »točke okoljski vidik« se seštejeta. Naročnik bo izbral ponudnika s popolno ponudbo in največjim številom doseženih točk.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

14. PONUDBA

14.1 Ponudbena dokumentacija

1. Obrazec »Xxxxxx«

2. Obrazec »Ponudba«,

3. Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

4. Obrazec »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

5. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt«

6. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«

7. »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«;

8. Obrazec »Seznam predvidenih podizvajalcev«

9. Menična izjava za resnost ponudbe

10. Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11. Vzorec Okvirnega sporazuma

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. V času pregleda ponudb bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika ponudbo dopolniti z dokazili, kot je navedeno za posamezen zahtevan pogoj.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani ponudnika. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

14.1.1 Obrazec »Ponudba«

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba«

1. cene za posamezne tarifne postavke brez DDV v EUR in z DDV in

2. delež ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

14.1.2 Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« predstavlja izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu »Xxxxxx izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

14.1.3 Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (ta obrazec ponudnik pripravi sam).

14.2 Druga določila za pripravo ponudbe

14.2.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 10 teh navodil.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudba« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed

ponudnikov, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska, hkrati pa morajo biti izpolnjene vse zahteve v zvezi z zavarovanji, določene v teh navodilih.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval/lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

14.2.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 10.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

14.2.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

14.2.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

14.2.5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do 8. 1. 2019.

14.2.6 Stroški ponudbe

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

15. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

16. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

17. POGODBA

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe podpisati in vrniti pogodbo naročniku.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

18. PRAVNO VARSTVO

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1l) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Zahtevka za revizijo v tem primeru ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po odločitvi o oddaji naročila male vrednosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek:

Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija SWIFT KODA: XXXXXX0X

IBAN: XX00000000000000000

Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen.

Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

Direktor ŠC Nova Gorica Xxx. Xxxxx Xxxxxxx

PONUDBA

Na osnovi objave, objavljene na Portalu javnih naročil dne ………….., pod številko objave ………………….., in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika, dajemo ponudbo za

»Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica«

1. PODATKI O PONUDNIKU

Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Elektronska pošta
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Številka vpisa v sodni register
Telefon
Faks
Mobilni telefon
Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo)
Odgovorna oseba za podpis ponudbe
Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-pošta)

2. PONUDBENA CENA za:

» Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica«

vrsta tarife	vrednost v EUR brez DDV
Visoka (višja) tarifa (VT)
Mala (manjša) tarifa (MT)
KONČNA PONUDBENA CENA (KPC)

DP= 1.810.000,00 kWh

KPC (€) = cena VT (€/kWh) x 0,72 x DP (kWh) + cena MT (€/kWh) x 0,28 x DP (kWh) Cene za VT in MT ne vsebujejo:

• davka na dodano vrednost,

• trošarine na električno energijo,

• prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije

• stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter

• morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj.

Cena EUR/MWh brez DDV je fiksna po enoti.

Predvidene količine v prilogi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so določene na podlagi podatkov o porabi iz preteklih let in so zaradi navedene informativne narave namenjene predvsem za potrebe oddaje javnega naročila. Obračun se bo vršil po dejansko porabljenih količinah. V primeru, dodatnih dobav na merilnih mestih, ki niso navedeni v prilogi se ponudnik zavezuje, da bo na podlagi sklenjenega aneksa, dobavljal električno energijo pod enakimi pogoji in enako ceno.

V primeru, da naročnik izvede energetsko sanacijo v objektih in posledično zniža porabo električne energije (npr. zaradi vgradnje varčnih svetilk LED) oz. poveča porabo (npr. zaradi vgradnje toplotnih črpalk zaradi prezračevalnih sistemov) se ponudnik zavezuje, da bo dobavljal električno energijo pod enakimi pogoji in enako ceno.

3. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA DOBAV

Začetek dobave 1.1.2019 ob 00.00 uri, zaključek dobave 31.12.2020 ob 24.00 uri.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba ostaja v veljavi do (navesti datum !!). kraj:

datum: žig

podpis odgovorne osebe

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV

DOKUMENTACIJE V VZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik:

Naročniku ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, izjavljamo, da:

smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se strinjamo z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, morebitne fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,

dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo, brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki,

spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo javnega naročila »Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica«, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z

89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

kraj:

datum: žig

podpis odgovorne osebe

Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik/podizvajalec:

Odgovorna oseba ponudnika/podizvajalca, pod kazensko in materialno odgovornostjo (ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da za izvedbo javnega naročila: »Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica«, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), in sicer:

1. Da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bila, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.opredeljena v KZ-1.

2. Da gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. (Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Da ni bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Da gospodarski subjekt ni kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

6. Da nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, in da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ter se ni v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

7. Da gospodarski subjekt ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

8. Da se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji

koncesijski pogodbi niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije).

9. Da gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

10. Da je gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, katere bo izvajal v predmetnem javnem naročilu.

11. Da letni promet gospodarskega subjekta v letu 2017, znaša najmanj 200.000,00 EUR.

12. Da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune).

13. Da ima gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene bonitetno oceno od SB1 do vključno SB7.

14. Da je gospodarski subjekt v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe vsaj (1) uspešno izvedel dobavo električne energije in bil kot izvajalec pozitivno ocenjen, pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj 110.000,00 EUR brez DDV.

15. Ponudnik mora najmanj 50 % dobavljene električne energije pridobivati iz obnovljivih virov energije oz. iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom kot to določa Energetski zakon.

kraj:

datum:

žig

podpis odgovorne osebe

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA

GOSPODARSKE SUBJEKTE

PONUDNIK pooblaščam ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000

Nova Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica« pridobi podatke iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis pooblaščene osebe

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, za namene javnega razpisa za izvedbo »Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne , pod številko objave , pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum, kraj in občina rojstva , stalno bivališče .

b) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum, kraj in občina rojstva , stalno bivališče .

c) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum, kraj in občina rojstva , stalno bivališče .

d) Ime in priimek: podpis

EMŠO , datum, kraj in občina rojstva , stalno bivališče . (po potrebi se obrazec širi ali kopira)

kraj:

datum:

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po 6. odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in

preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

1. PODATKI O PONUDNIKU

FIRMA PONUDNIKA

SEDEŽ

MATIČNA ŠT.

2. LASTNIŠKA STRUKTURA PONUDNIKA

A. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

FIZIČNA OSEBA 1:

Ime in priimek

Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)

Delež lastništva

ponudnika

FIZIČNA OSEBA 2:

Ime in priimek

Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)

Delež lastništva

ponudnika

FIZIČNA OSEBA 3:

Ime in priimek
Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)

Delež lastništva ponudnika

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

B. PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Firma ponudnika
Sedež
Matična št.
Davčna št.
Delež lastništva ponudnika

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

Ime in priimek

Prebivališče (stalno, razen če ima oseba

začasno prebivališče v RS)

Delež lastništva ponudnika

C. PODATKI O DRUŽBAH, ZA KATERE SE PO DOLOČBAH ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM:

Firma ponudnika
Sedež
Matična št.
Davčna št.
Delež lastništva ponudnika

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št.

65/09 – uradno

prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

Firma ponudnika
Sedež
Matična št.
Davčna št.
Delež lastništva ponudnika

povezana na

način .

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Podpis zakonitega zastopnika:

Žig podjetja oz. ponudnika:

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Izvajalec:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo

»Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica«, v primeru odstopa od ponudbe brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 2.000,00 EUR. Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, odprt pri UJP. Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, da predloži menico na unovčenje banki in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

Številka TRR: , odprt pri banki

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Pooblastilo je veljavno do dne .

Kraj:

Datum:

ŽIG

Izdajatelj menice:

(podpis odgovorne osebe)

MENIČNA IZJAVA

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do ŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: ŠC Nova Gorica) kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po ponudbi za

»Dobava električne energije za potrebe ŠC Nova Gorica«, na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil št. NMV , z dne , izročamo eno (1) bianco podpisano ter žigosano menico, na kateri je podpisana odgovorna oseba:

kot . (ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Pooblaščamo ŠC Nova Gorica, da izpolni bianco menico v višini 10 % skupne ponudbene vrednosti (z DDV), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru:

- če ponudnik vsaj trikrat mesečno nekvalitetno izvaja dobave,

- če ima naročnik utemeljene pripombe na kvaliteto izvajanja dobav,

- če ponudnik odstopi od pogodbe po svoji krivdi, ali pa naročnik po krivdi izvajalca.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da veljata to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo ŠC Nova Gorica, da menico domicilira pri , ki vodi naš TRR račun št.

ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave je 30 dni dlje kot je naveden rok za dobavo (z veljavnostjo vključno do 30.1.2021).

Kraj:

Datum:

odgovorne osebe izdajatelja menice:

Žig: Podpis

Priloga

- ena (1) bianco podpisana ter žigosana menica

Ponudnik parafira obrazec. Menična izjava mora biti izpolnjena v celoti; datirana, žigosana ter podpisana s strani odgovorne osebe izdajatelja menice. V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov mora menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti tisti gospodarski subjekt, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla. Priložena menična izjava mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu.

19. OSNUTEK POGODBE

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx Xxxxxx, ki ga zastopa direktor xxx. Xxxxx Xxxxxxx,

matična številka: 5089085000,

identifikacijska številka: SI69993211,

podračun pri UJP Nova Gorica številka: 01100-6030703142 (v nadaljevanju: kupec)

naziv: ulica: ,

pošta:

ki ga zastopa matična številka:

identifikacijska številka: številka TRR

(v nadaljevanju: prodajalec) skleneta

POGODBO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE ŠT.

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Pogodbeni stranki sta uvodoma ugotovili, da je:

• kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil z dne

, pod številko objave JN za predmet javnega naročila Dobava električne energije za potrebe Šolskega centra Nova Gorica,

• prodajalec predložil svojo ponudbo na razpis iz predhodnega odstavka,

• bil prodajalec s sklepom št. izbran kot najugodnejši dobavitelj električne energije.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je prodaja in nakup električne energije v obdobju od 1.1.2019 od 00.00 ure do 31.12. 2020 do 24.00 ure.

Prodajalec se obvezuje prodati, kupec pa kupiti v pogodbenem obdobju okvirno količino električne energije iz ponudbenega predračuna.

Dobavitelj se obvezuje, da bo na naročnika vsako leto po preteku koledarskega leta na naročnika unovčeval potrdila o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil v deležu % od dobavljene

energije, s čimer bo dokazal, da je bila dobavljena električna energija iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom.

MERILNA MESTA

3. člen

Prodajalec bo prodajal, kupec pa kupoval električno energijo na merilnih mestih:

Naslov merilnega mesta	št. odjemnega mesta in št. merilnega mesta
Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxx Gorica (Elektro in računalniška šola, Kovinarske delavnice)	OM: 331216905003 MM2189
Erjavčeva 4a, 5000 Nova Gorica (Strojna, prometna in lesarska šola, Višja strokovna šola)	OM:331216908105 MM:2192
Ulica padlih borcev 26, 5290
Šempeter pri Gorici	OM: 333158901106
(Biotehniška šola)	MM:131968
Xxxxxxxxxx xxxxx 0x, 0000 Nova
Gorica (Medpodjetniški	OM: 331216914000
izobraževalni center)	MM: 7-002191
Erjavčeva 8, 5000 Nova Gorica
(Srednja ekonomska in
trgovska šola, Gimnazija in	OM: 331216910006
zdravstvena šola)	MM: 124522
	OM: 331216901002
	MM: 2186

CENA

4. člen

Cene za obračun dobavljene električne energije so podane v ponudbi prodajalca štev. in predračunu z dne in so določene za večjo (VT) in manjšo (MT) tarifo ter so določene v EUR/kWh, vsebujejo morebitne popuste in vse stroške dobavitelja. Ponudba prodajalca in predračun sta sestavni del te pogodbe.

Čas večje tarife (VT) in manjše tarife (MT) je določen v Aktu o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja. Pogodbeni stranki se strinjata, da se upoštevajo vse morebitne spremembe navedenega akta.

Cene za električno energijo znašajo:

tarifa

cena v EUR/kWh

Ponudbene cene ne vsebujejo: davka na dodano vrednost, trošarine na električno energijo, prispevka za učinkovito rabo energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih bo predpisal pooblaščen državni organ.

Cene so fiksne za celotno pogodbeno obdobje dobave električne energije.

Prodajalec se obveže za celotno obdobje trajanja dobave električne energije dobavljati celotne predvidene količine električne energije po ceni, ki jo je navedel v ponudbi, ob upoštevanju morebitnega

povečanja ali zmanjšanja količin (+ 20 % ali -20%) za dodatna odjemna mesta in/ali večje oz. manjše porabe kupca, ki bi se pojavila med pogodbenim obdobjem.

Prodajalec je seznanjen s tem, da se v obdobju trajanja dobave elek. energije količina porabljene energije zaradi izvede energetske sanacije lahko spremeni.

Okvirna vrednost pogodbe za predvidene dve letne količine električne energije, je določena na podlagi ponudbe izvajalca št. in predračuna z dne v potrjeni in sprejeti skupni ponudbeni ceni in znaša:

brez DDV EUR

(z besedo: ).

OBRAČUN

5. člen

Za obračun porabljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah posameznega merilnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja pristojni sistemski operater distribucijskega omrežja.

Če se ugotovi, da je merilna naprava nepravilno registrirala električno energijo, pogodbeni stranki in SODO skupaj ugotovijo obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko prodajalec poračuna v celoti pri naslednjem obračunu. Popravek se izda za obseg in čas ugotovljene nepravilnosti, vendar največ za dvanajst mesecev nazaj. Enako velja tudi v primeru ugotovitve napake pri obračunu.

Prodajalec in kupec se dogovorita, da se obračun za porabljeno električno energijo izvede na podlagi merilnih podatkov o mesečnih količinah dobavljene električne energije.

Prodajalec bo kupcu izstavljal račune ločeno za posamezna merilna mesta. V kolikor naziv merilnega mesta ne bo pravilen, bo kupec račun zavrnil.

Prodajalec in kupec sta sporazumna, da bo prodajalec za SODO v imenu in za račun SODO kupcu zaračunal tudi uporabo omrežja, trošarine ter morebitne druge dodatke, prispevke in davke, predpisane s strani državnih organov, in sicer na računu za dobavljeno električno energijo, ločeno od drugih postavk.

V primeru izključitve merilnih mest mora kupec obvestiti naročnika najkasneje v roku 8 dni po spremembi.

V primeru priključitve novih merilnih mest mora kupec upoštevati določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07, 1/208 – popr., 37/11 – odl. US in 17/14 – EZ-1), ki določajo, da prodajalec prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je bila popolna zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana SODO najkasneje do 10. dne v mesecu pred pričetkom dobave. Prodajalec nesporno soglaša, da bo za novo merilno mesto kupcu dobavljal električno energijo po enakih cenah, ki so navedene v ponudbenem predračunu.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da prodajalec ni upravičen do nobenega obračuna pogodbene škode, ki bi morebiti lahko nastala zaradi neporabljenih zakupljenih pogodbenih količin električne energije kupca.

PLAČEVANJE, ROKI TER REKLAMACIJE

6. člen

Kupec mora plačati vse finančne obveznosti (električna energija, uporaba omrežja, morebitne s pogodbo dogovorjene druge obveznosti ter stroške opominjanja) po tej pogodbi najkasneje 30. dan od izstavitve pravilnega računa z nakazilom denarnih sredstev na transakcijski račun prodajalca, ki je naveden na izstavljenem računu oziroma s soglasjem prodajalca s kompenzacijo, asignacijo ali cesijo. V primeru zamude pri plačilu prodajalec zaračuna kupcu zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do plačila računa.

Kupec je dolžan plačati morebitne zamudne obresti, stroške izterjave in stroške opominjanja. Prodajalec izda le en skupni opomin na katerem so navedene vse zapadle terjatve.

Račun za zamudne obresti, stroške izterjave in stroške opominjanja mora kupec plačati v 30. dneh po datumu izstavitve računa.

V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril zamudne obresti in potem še preostale finančne obveznosti člena.

V kolikor kupec ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbenem roku, za sporni del pa mora vložiti pismeni ugovor prodajalcu v 8. dneh od prejema računa. Prodajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v osmih dneh od prejema ugovora.

V primeru, da kupec ne plača vseh obveznosti, dogovorjenih s pogodbo, niti po preteku roka za plačilo opomina, prodajalec lahko, po predhodnem obvestilu, poslanem s povratnico, odstopi od pogodbe o nakupu in prodaji električne energije in o tem obvesti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V primeru, ko prodajalec nastopa s podizvajalci, se v skladu 71. členom ZJN-2-UPB5 in pogoji iz razpisne dokumentacije izvede plačilo za opravljeno delo neposredno podizvajalcem.

Izvajalec bo izvedel javno naročilo s sledečimi podizvajalci:*

- podizvajalec , , ki ga zastopa

, matična številka: , davčna številka: SI , št. TRR: , količina v kWh , ocenjena vrednost v EUR.

* alineja za podizvajalce se zaradi večjega števila podizvajalcev lahko dodaja

Vsi zgoraj navedeni podizvajalci so v ponudbi podali soglasje, na podlagi katerega kupec namesto glavnemu prodajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega distributerja.

Prodajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora prodajalec kupca o tem pisno obvestiti in mu predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci. Zamenjavo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

7. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo prodajal kupcu električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo in svojo ponudbo, razen v primerih višje sile in izpada zaradi ravnanja kupca, izpadov, ki niso v sferi prodajalca in nanje ne more vplivati ter v ostalih primerih navedenih v Energetskem zakonu (17/2014 z vsemi spremembami), oziroma v skladu z Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS št. 117/02, 21/03 z vsemi spremembami).

Prodajalec bo za kupca brezplačno uredil:

• izpeljavo postopka zamenjave dobavitelja električne energije,

• izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja pri pristojnem sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (SODO),

• prijavo bilateralnih pogodb na organiziranem trgu,

• arhiviranje podatkov o obračunskih vrednostih (v elektronski obliki), katere dostavi naročniku za obdobje preteklega koledarskega leta za vsa merilna mesta,

• svetovanje glede potreb pri dobavi električne energije.

Prodajalec bo kupcu izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15 dni po podpisu okvirnega sporazuma oz. te pogodbe, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10.000,00 EUR. Predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Pogoji uporabe oz. unovčitve bančne garancije so podrobneje opredeljeni v okvirnem sporazumu.

OBVEZNOSTI KUPCA

8. člen

Kupec se obvezuje, da bo prevzemal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo (razen v primerih višje sile) ter redno plačeval vse račune za dobavljeno električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo.

Kupec je prodajalcu dolžan pisno sporočiti vsako spremembo imena, naziva, sedeža, uvedbo prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter spremembe na merilnih mestih najkasneje v 8. (osmih) dneh po nastali spremembi. Če kupec ne sporoči navedenih podatkov oziroma sprememb, krije vse s tem nastale stroške.

OBVEŠČANJE IN POOBLAŠČENE OSEBE

9. člen

Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali preko pooblaščenih skrbnikov te pogodbe. Pooblaščeni skrbniki te pogodbe so:

za kupca:

- e-naslov ,

- tel. ,

- gsm:

za prodajalca:

- e-naslov ,

- tel. ,

- gsm:

KONČNE DOLOČBE

8. člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila okvirnega sporazuma, Energetskega zakona in predpisov, izdanih na temelju tega zakona, določila Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Ur. list RS št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - Skl. US in 43/2011 je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, nična.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija in poslovne informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke, poslovno skrivnost in sta jo stranki dolžni varovati. Določilo ne velja za informacije, ki spadajo med informacije javnega značaja.

V primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo spremembe bistvenih elementov te pogodbe in jih podpisnika sporazumno ugotovita, prodajalec in kupec skleneta aneks k tej pogodbi ali novo pogodbo. V primeru, da katera od pogodbenih strank odstopi od pogodbe pred iztekom pogodbenega roka, razen iz razlogov, navedenih v tej pogodbi, je nasprotni pogodbeni stranki dolžna povrniti vso, zaradi odstopa nastalo škodo.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati nesoglasja, ki bi nastala iz te pogodbe. V primeru, da stranki ne najdeta sporazumne rešitve je za reševanje nesoglasij, sporov ali zahtevkov v zvezi s to pogodbo pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu kupca.

Pogodbeni stranki se strinjata, da bo prodajalec v primeru izločitve dejavnosti prodaje električne energije upravičenim odjemalcem svoje obveznosti in pravice prenesel na pravno osebo, ki bo nastala z izločitvijo te dejavnosti. Prodajalec se zavezuje, da se v tem primeru pogoji za dobavo električne energije iz te pogodbe za kupca ne spremenijo.

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta pooblaščena zastopnika obeh pogodbenih strank in prodajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, uporablja pa se za čas izvajanja dobave električne energije

10. člen

Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme prodajalec 1 (en) in kupec dva (2) izvoda.

Nova Gorica,

Prodajalec

Kupec:

Šolski center Nova Gorica Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Direktor

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran posebej in ga podpisati!

20. PODATKI O MERILNIH MESTIH TER PREDVIDENA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Opomba: Ponudnik, ki bi želel natančne podatke o porabljeni energiji za tekoče ali preteklo leto, jih lahko pridobi od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, za kar uporabi priložena skenirana pooblastila plačnikov. Morebitni stroški pridobitve podatkov bremenijo ponudnika.

SEZNAM ODJEMNIH IN MERILNIH MEST ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA

Dobava električne energije po merilnih mestih po visoki in mali tarifi (VT in MT):

Postavka

naslov merilnega mesta

št. odjemnega mesta, št. merilnega mesta

ocena porabe v naslednjih 2 letih VT

kWh

ocena porabe v naslednjih 2

letih MT kWh

ocena skupne porabe v naslednjih 2 letih (VT + MT) v

kWh

Xxxxxxxxxx xxxxx 00,

0000 Xxxx Xxxxxx (Elektro in računalniška šola, kovinarske

delavnice)

OM: 331216905003 MM2189

150.000,00

65.000,00

215.000,00

Erjavčeva 4a, 5000 Nova Gorica (Strojna, prometna in lesarska šola, Višja strokovna

šola)

OM:331216908105 MM:2192

340.000,00

128.000,00

468.000,00

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici

(Biotehniška šola)

OM: 333158901106 MM:131968

415.000,00

185.000,00

600.000,00

Xxxxxxxxxx xxxxx 0x, 0000 Xxxx Xxxxxx

(Medpodjetniški

izobraževalni center)

OM: 331216914000

MM: 7-002191

250.000,00

80.000,00

330.000,00

Erjavčeva 8, 5000 Nova Gorica (Srednja ekonomska

in trgovska šola, Gimnazija in

zdravstvena šola)

OM: 331216910006

MM: 124522

65.000,00

18.000,00

83.000

OM: 331216901002

MM: 2186

80.000,00

34.000,00

114.000

SKUPNA OCENA porabe elek. energije v obdobju

trajanja javnega naročila (2 leti)

1.300.000

510.000,00

DP=1.810.000,00

Šolski center Nova Gorica na obstoječih merilnih mestih nima dobav električne energije po enotni tarifi (ET).

KPC (€) = cena VT (€/kWh) x 0,72 x DP (kWh) + cena MT (€/kWh) x 0,28 x DP (kWh)

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Document Metadata