OBRAZEC PONUDBE
PRILOGA št. 1
OBRAZEC PONUDBE
Na osnovi javnega razpisa »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018
in 2018/2019«, objavljenega na portalu javnih naročil dne . . 2017 pod številko objave
,dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka ponudbe: | |
Datum: |
XXXXXXX XXXXXXXX (ponudnik ustrezno obkroži):
Samostojno v skupnem nastopu* s podizvajalci*
*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 5.
PONUDNIK1:
Naziv: | |
Naslov: | |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka za DDV: |
PONUDBO ODDAJAMO ZA (ustrezno obkrožite)
SKLOP 1 SKLOP 2
PONUDBENA VREDNOST
Ponudnik vpiše ponudbeno ceno za sklop, za katerega oddaja ponudbo.
A) SKLOP 12
Ponudbena vrednost brez DDV: | |
DDV 22 %: | |
Skupna ponudbena cena vključno z DDV |
1 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.
2 Iz obrazca ponudbenega predračuna.
B) Oddaljenost izvajalca od deponije
Izjavljamo, da je »oddaljenost izvajalca od deponije«* [km] KM3.
*Oddaljenost se meri od sedeža/poslovne enote ponudnika do (obkrožite od kje podajate oddaljenost):
a) deponije Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
b) lastne deponije posipnega materiala na
lokaciji (vpišite lokacijo)
Oddaljenost od lastne deponije se upošteva le, če je njena oddaljenost od občine Borovnica manjša od oddaljenosti do deponije JP KPV, d.o.o.
A) SKLOP 24
Ponudbena vrednost brez DDV: | |
DDV 22 %: | |
Skupna ponudbena cena vključno z DDV |
B) Oddaljenost izvajalca od deponije
Izjavljamo, da je »oddaljenost izvajalca od deponije«* [km] KM5.
*Oddaljenost se meri od sedeža/poslovne enote ponudnika do (obkrožite od kje podajate oddaljenost):
a) deponije Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
b) lastne deponije posipnega materiala na
lokaciji (vpišite lokacijo)
Oddaljenost od lastne deponije se upošteva le, če je njena oddaljenost od občine Borovnica manjša od oddaljenosti do deponije JP KPV, d.o.o.
PONUDBENI POGOJI:
1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 29. 11. 2017.
2. Ponudbene cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
3 Vpišite oddaljenost v km, oddaljenost ne more biti 0 km.
4 Iz obrazca ponudbenega predračuna.
5 Vpišite oddaljenost v km, oddaljenost ne more biti 0 km.
Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
PRILOGA št. 1A
PONUDBENI PREDRAČUN
Ponudnik mora predložiti v celoti izpolnjen ponudbeni predračun, ki mora biti izpolnjen na vseh praznih in za izpolnitev predvidenih mestih, razen tam, kjer v skladu z navodili v ponudbenem predračunu to ni nujno potrebno.
Ponudnik mora poleg ponudbenega predračuna v tiskani obliki, le tega oddati tudi v Excel obliki na CD ali DVD nosilcu. V primeru, da se elektronska in tiskana verzija razlikujeta, bo naročnik upošteval tiskano verzijo.
- sestavni del predračuna št. sta priloga 16A Površine/obseg storitev za sklop 1 in priloga 16B Površine/obseg storitev za sklop 2; informativni seznam cest, kjer se bo izvajala zimska služba (excel datoteki),
- sestavni del predračuna št. je priloga št. 2 - Izjava, da je ponudnik seznanjen s seznamom cest in zahtevano mehanizacijo, kjer se bo izvajala zimska služba v občini Borovnica v obdobju od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2019,
- ponujena izvedba, storitev mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel v poglavju 3.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika,
- vse v ponudbenem predračunu navedene cene so fiksne tekom veljavnosti okvirnega sporazuma, veljajo do 30. 4. 2019 in zajemajo vse eventuelne popuste, stroške. Ponudnik ni upravičen do podražitev.
Ocenjuje se posamezen sklop in sicer sklop v celoti. Ponudnik k predračunu v tiskani obliki priloži še prilogo 16A oziroma 16B (excel datoteka sklopa, na katerega se ponudnik javlja) in prilogo 2.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
PRILOGA št. 2
IZJAVA O SEZNANITVI S SEZNAMOM CEST IN ZAHTEVANO MEHANIZACIJO 6
Predmet naročila:
ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST V OBČINI BOROVNICA V SEZONAH 2017/2018 IN 2018/2019
Naročnik:
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Ponudnik:
Izjava o seznanitvi s seznamom cest in ustrezno mehanizacijo
Izjavljamo, da smo seznanjeni s seznamom cest, kjer se bo izvajala zimska služba v občini Borovnica v dveh sezonah (2017/2018 in 2018/2019), ki je naveden v prilogah 16A in 16B dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019«.
Hkrati izjavljamo, da imam ustrezno mehanizacijo za izvajanje zimske službe v občini Borovnica, vezano na seznam cest v prilogah 16A oziroma 16B.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:
6 * Ponudnik mora prilogo 2 datirati, žigosati in podpisati s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
PRILOGA št. 3
IZJAVA O STROJNI OPREMI IN KADRIH – sklop 17
Izjavljamo, da razpolagamo s spodaj navedeno mehanizacijo in kadrom, ki je nujno potrebna/potreben za izvajanje storitev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za izvedbo javnega naročila Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
Zap. št. | Strojna oprema | Število enot | Upravljalec (ime in priimek) | Naslov upravljalca |
1. | Kamion s plugom in posipalcem | 1 | ||
2. | Traktor s plugom in posipalcem | 4 | ||
3. | Nakladač | 1 | / | / |
4. | PK delavec | 2 | / | / |
/ | / | |||
5. | Kombi | 1 |
Vozila morajo biti opremljena z dodatno signalizacijo za delo na cesti. Tehnične zahteve strojne opreme pod zap. št. 1 so:
- plug delovne širine 350 – 400 cm,
- posipalec delovne širine 300 cm,
- kamion mora biti vsaj 40 cm ožji od širine pluga.
Tehnične zahteve strojne opreme pod zap. št. 2 so:
- plug delovne širine 250 - 300 cm
- nošen posipalec
- traktor mora biti vsaj 40 cm ožji od širine pluga.
Tehnične zahteve strojne opreme pod zap. št. 3 so:
- nakladač z žlico nad 1m3
PK delavca in kombi sta namenjena ročnemu čiščenju in posipanju.
7Ponudnik izjavo datira, žigosa in podpiše s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave, torej da razpolaga z navedeno strojno opremo in kadrom ter zahtevano količino le-te/le-tega. Osebni podatki se bodo uporabili zgolj za namene izbire izvajalca za sklop 1.
K izjavi prilagamo izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 31. 7. 2017 iz poslovnih knjig ponudnika, partnerja in/ali podizvajalca za mehanizacijo, ki je navedena v zgornji tabeli.
Izvajalec zagotavlja, da bo s svojo opremo in delovno silo lahko izvajal zimsko službo skladno z zahtevami in pogoji naročnika.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
PRILOGA št. 4
IZJAVA O STROJNI OPREMI IN KADRIH – sklop 28
Izjavljamo, da razpolagamo s spodaj navedeno mehanizacijo in kadrom, ki je nujno potrebna/potreben za izvajanje storitev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za izvedbo javnega naročila Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
Zap. št. | Strojna oprema | Število enot | Upravljalec (ime in priimek) | Naslov upravljalca |
1. | Traktor s plugom in posipalcem | 1 |
Vozila morajo biti opremljena z dodatno signalizacijo za delo na cesti. Tehnične zahteve strojne opreme pod zap. št. 1 so:
- plug delovne širine 250 – 300 cm,
- nošen posipalec,
- traktor mora biti vsaj 40 cm ožji od širine pluga.
K izjavi prilagamo izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 31. 7. 2017 iz poslovnih knjig ponudnika, partnerja in/ali podizvajalca za mehanizacijo, ki je navedena v zgornji tabeli.
Izvajalec zagotavlja, da bo s svojo opremo in delovno silo lahko izvajal zimsko službo skladno z zahtevami in pogoji naročnika.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
8Ponudnik izjavo datira, žigosa in podpiše s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave, torej da razpolaga z navedeno strojno opremo in kadrom ter zahtevano količino le-te/le-tega. Osebni podatki se bodo uporabili zgolj za namene izbire izvajalca za sklop 2.
PRILOGA št. 5
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH 9
naziv gospodarskega subjekta:
naslov gospodarskega subjekta:
kontaktna oseba: elektronski naslov kontaktne
osebe: telefon:
telefax: ID za DDV:
matična številka gospodarskega
subjekta: št. transakcijskega računa:
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI
NE
DA
MED MSP, kot je opredeljeno v
Priporočilu Komisije
2003/361/ES
pooblaščena oseba za podpis ponudbe in okvirnega
sporazuma:
OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.
VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)
Ponudnik Partner v skupnem nastopu
Podizvajalec
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):
9Ponudnik predloži prilogo 5 za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.
naziv pooblaščenca za vročanje:
naslov pooblaščenca za vročanje:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:
telefon: telefax:
KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
Priloga št. 6
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah
2017/2018 in 2018/2019«, objavljenem na portalu javnih naročil dne pod številko objave ,
izjavljamo, da Javnemu podjetju Komunalnwmu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Xxxxxx za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
IME IN PRIIMEK: | |
EMŠO: | |
Datum rojstva: | |
Kraj rojstva: | |
Občina rojstva: | |
Država rojstva: | |
Ulica (naslov stalnega prebivališča): | |
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: | |
Državljanstvo: | |
Prejšnji priimek: |
OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.
KRAJ | ime in priimek fizične osebe in podpis | |
DATUM |
Priloga št. 7
IZJAVA O TEHNIČNIH SPOSOBNOSTIH 10
SKLOP/A**
Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih (šteto od roka za predložitev ponudb) na lokacijah (navedenih v spodnji tabeli) izvajali zimsko vzdrževanje cest/javnih površin kakovostno in pravočasno.
Lokacija izvajanja * | Obdobje izvajanja | Obseg opravljene storitve (km/ura) | Naročnik | Kontaktna oseba s strani naročnika |
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
KRAJ | ime in priimek fizične osebe in podpis | |
DATUM |
10Ponudnik izjavo datira, žigosa in podpiše s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
** Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/a* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katerega/e prilaga izjavo.
* Ponudnik mora vpisati minimalno eno lokacijo, kjer je izvajal zimsko službo.
Priloga št. 8
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV LASTNE DEPONIJE 11
SKLOP/A**
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da:
- lastna deponija posipnega materiala ustreza tehničnim zahtevam, opredeljenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za ogled deponije posipnega materiala, bomo to naročniku omogočili.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Zimsko vzdrževanje cest v Občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
KRAJ | ime in priimek fizične osebe in podpis | |
DATUM |
11Ponudnik izjavo datira, žigosa in podpiše s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
** Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/a* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
* Ponudnik mora predložiti prilogo8, v kolikor navaja oddaljenost od lastne deponije posipnega materiala. Lastna deponija se upošteva le, če je le-ta bližje občini Borovnica kot je deponija JP KPV, d.
o. o.
Priloga št. 9
IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah
2017/2018 in 2018/2019«, objavljenem na portalu javnih naročil dne pod številko objave ,
(ustrezno obkrožite A ali B)
A. izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:
PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR brez DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
DA NE | |||
DA NE |
Izjavljamo,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe oz. okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,
- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi oz. okvirnem sporazumu pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,
- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.
B. izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjen okvirni sporazum, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
ESPD OBRAZEC
Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja ESPD obrazec.
V kolikor ponudnik namesto soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 6) predloži ESPD, mora biti ESPD na koncu podpisan s strani vseh zakonitih zastopnikov, tako da iz njega izhaja soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov.
Priloga št. 10
IZJAVA PODIZVAJALCA 12
V zvezi z javnim naročilom »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah
2017/2018 in 2018/2019«, objavljenem na portalu javnih naročil dne pod številko objave ,
izjavljamo, da
1. bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR brez DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
2. zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,
3. smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.
KRAJ | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
12 Prilogo 10 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se prilogo 10 fotokopira.
Priloga št. 11
KROVNA IZJAVA
V zvezi z javnim naročilom »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah
2017/2018 in 2018/2019«, objavljenem na portalu javnih naročil dne pod številko objave ,
izjavljamo, da
- smo v celoti seznanjeni s tehničnimi zahtevami javnega naročila, kot izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbenega predračuna in morebitnih drugih dokumentov;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, seznanjeni smo s seznamom cest, kjer se bo izvajala zimska služba v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019 in s potrebno mehanizacijo;
- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi (strojna oprema) in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali v dogovorjenih terminih, strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
Priloga št. 12
VZOREC FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
Navodilo: Ponudnik mora izpolniti prilogo št. 12 ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo vsebinsko identična temu obrazcu, in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.
………………………. Kraj in datum,
………………………….
(ponudnik/ izdajatelj menic) ID-št. za DDV: …………….
MENIČNA IZJAVA
Za zavarovanje resnosti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019« po postopku naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil dne pod številko objave
, izročamo naročniku Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju »Komunalno podjetje Vrhnika d. o. o.«), eno
(1) bianko menico s klavzulo »brez protesta« kot zavarovanje za resnost ponudbe.
Na menici je podpisan zakoniti zastopnik:
priimek in ime kot
(funkcija) podpis
priimek in ime kot (funkcija)
podpis
Izdajatelj menice izrecno potrjuje, da je podpisnik menice pooblaščen za podpis menice in da velja to pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menice.
S podpisom te izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., da izpolni bianko menico do višine EUR ter da izpolni vse druge sestavne dele bianko menice, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«.
Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjeni bianko menici in se zavezuje v celoti plačati menico ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjene menice.
Podpisnik pooblaščam Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., da menico domicilira pri
……………….banki, ki vodi naš račun št , ali katerikoli drugi poslovni banki,
ki v času unovčenja vodi naš račun.
Spodaj podpisani zastopnik ponudnika………………………, izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam meničnega upnika Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., da pri ………………
banki, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika ……………………………….
Spodaj podpisani zastopnik ponudnika ……………………………, izjavljam, da dajem soglasje
…………………….banki, ki vodi naš račun št. ……………………………. ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.
Zavezujemo se, da bomo ob vsaki spremembi domicila v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.
Priloga: 1 kom bianko menice
Podpis zakonitega zastopnika:
……………………………………..
PRILOGA št. 13
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
V zvezi z javnim naročilom »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah
2017/2018 in 2018/2019«, objavljenem na portalu javnih naročil dne pod številko objave ,
se zavezujemo, da bomo v primeru pridobitve javnega naročila »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019« izdali naročniku JP Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. tri (3) bianko menice z menično izjavo in pooblastilom za izplačilo menice ter klavzulo »brez protesta« kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po spodaj navedenem vzorcu menične izjave.
KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
DATUM |
Navodilo: V primeru podpisa več zakonitih zastopnikov izvajalcev besedilo menične izjave
prilagodi številu podpisov zakonitih zastopnikov.
Kraj in datum:,
…………………………. (izvajalec / izdajatelj menic) ID-št. za DDV: …………….
MENIČNA IZJAVA
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju naročnik) in …………………….(v nadaljevanju »Izvajalec/Izdajatelj menic«) sta dne ………………
sklenila Okvirni sporazum št.…. za izvedbo javnega naročila »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019« (v nadaljevanju Okvirni sporazum). Menična izjava velja za unovčitev menic, ki so dane z namenom zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca/izdajatelja menic po Okvirnem sporazumu.
Na podlagi Okvirnega sporazuma ………….(izvajalec/izdajatelj menic) izroča naročniku tri (3) bianko menice s klavzulo »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, na katerih je podpisan zakoniti zastopnik:
priimek in ime kot (funkcija) podpis
Izdajatelj menic izrecno potrjuje da je podpisnik menic pooblaščen za podpis menic in da velja to pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menic.
S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča naročnika, da v skladu z Okvirnim sporazumom izpolni vse sestavne dele bianko menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom zneska, poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«.
Izdajatelj menic se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjenim bianko menicam in se zavezuje v celoti plačati menice ob dospelosti. Izdajatelj menic se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.
Izdajatelj menic pooblašča naročnika, da menice domicilira pri (naziv banke)………………., ki vodi naš račun št. ……………………….., ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek) ,
izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam meničnega upnika JP Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, da pri (naziv banke) ………………, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika JP Komunalno podjetje Vrhnika d. o. o., ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika ……………………………….
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek) ,
izjavljam, da dajem soglasje (naziv banke) ……………………., ki vodi naš račun št.
……………………………. ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika JP Komunalno podjetje Vrhnika d. o. o. in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.
Izdajatelj menic se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi domicila, v primeru spremembe predpisov ali če se ugotovi, da na osnovi te menične izjave menice ne bi mogle biti unovčene oziroma da bi bilo njihovo unovčenje lahko oteženo, v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.
Priloga: 3 kos bianko menic
Podpis zakonitega zastopnika: (ime in priimek s tiskanimi črkami)
(podpis)……………………………………..
Priloga št. 14
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
NAROČNIK:
Naziv in naslov: | Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika |
ki ga zastopa: | Xxxxxxx Xxx Xxxxx, direktorica |
Matična številka: | 5015707000 |
Identifikacijska številka za DDV: | SI75879611 |
Transakcijski račun: | XX00 0000 0000 0000 000 |
(v nadaljevanju: naročnik) in
Naziv in naslov: | |
ki ga zastopa: | |
Matična številka: | |
Identifikacijska številka za DDV: | |
Transakcijski račun: |
PONUDNIK:
(v nadaljevanju: ponudnik) sklepata naslednji
OKVIRNI SPORAZUM ZA ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST V OBČINI BOROVNICA V SEZONAH 2017/2018 IN 2018/2019
4142-0005/2017- (št. sklopa - vpiše naročnik xxxxxxxx)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da:
³ sklepata okvirni sporazum na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo naročila - po postopku naročila male vrednosti, objavljen pod zaporedno številko JN007478/2017-W01, v skladu z ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) in na podlagi poročila o oddaji javnega naročila, št. 4142-0005/2017, z dne (vpiše naročnik naknadno).
³ je predmet okvirnega sporazuma Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019, kar je razvidno tudi iz priloge 1 Obrazec ponudbe in prilogo 1A Ponudbeni predračun, ki sta sestavni del ponudnikove ponudbe z dne
dane na razpis.
³ je bil za izvedbo storitev, določenih v 2. členu tega okvirnega sporazuma, izbran ponudnik (vpiše naročnik).
³ bo izvajalec prevzeta dela opravljal na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov za redno vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
³ bo izvajalec svoje delo opravljal v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in poskrbel za varnost udeležencev v prometu (svetlobne utripalke, ustrezne oznake, zavarovanje področja izvajanja del,…),
³ je izvajalec zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju rednega vzdrževanja povzročil ljudem ali premoženju,
³ je izvajalec strokovno usposobljen in da razpolaga s potrebno mehanizacijo (svojo ali najeto) za opravljanje razpisane dejavnosti, kot je navedena v prilogi Izjava o strojni opremi in kadrih (priloga 3 in priloga 4),
³ poleg skrbnika okvirnega sporazuma količine pregleduje in potrjuje tudi oseba pooblaščena za nadzor s strani občine.
Ponudnik se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v povabilu k oddaji ponudbe ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da bo upošteval svojo ponudbo z dne , na podlagi katere je bil izbran.
II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
2. člen
Predmet okvirnega sporazuma je Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019. Izvajalec bo v skladu s tem okvirnim sporazumom in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izvajal storitve navedene v predračunu:
Št. predračuna | za sklop št. 1 | Borovnica | |
Št. predračuna | za sklop št. 2 | Pokojišče - Borovnica |
Izvajalec izvaja dejavnost kot določajo vzdrževalni standardi za to službo v skladu s standardi in zagotavljanjem prometne varnosti in prevoznosti javnih cest.
III. OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA
Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je določena na osnovi predračuna št.
z dne in znaša:
Za sklop 1
vrednost ponudbe brez DDV: | EUR |
davek na dodano vrednost (9,5 % DDV): | EUR |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | EUR |
(z besedo) | ( EUR ) |
Za sklop 2
vrednost ponudbe brez DDV: | EUR |
davek na dodano vrednost (9,5 % DDV): | EUR |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | EUR |
(z besedo) | ( EUR ) |
Morebitne podražitve so kot riziko izvajalca upoštevane v vrednosti sporazuma. Za storitve določene v tem sporazumu naročnik ne daje avansa.
Cene po enoti iz ponudbenega predračuna izvajalca št. so fiksne od 1. 11. 2017 in veljajo do 30. 4. 2019. Cene zajemajo vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (zavarovalni stroški, premiki strojev, nočno delo, delo ob praznikih in drugih dela prostih dneh, pripravljenost in podobno). Izvajalec ni upravičen do podražitev.
V skladu z določili Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, se obračunava 9,5 % stopnja za DDV.
IV. ROK, NAČIN IN KRAJ IZVAJANJA
3. člen Izvajalec bo dela izvajal na območju Občine Borovnica.
Storitve se izvajajo v času veljavnosti okvirnega sporazuma, to je od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2019.
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz 2. člena tega okvirnega sporazuma izvajal strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz okvirnega sporazuma.
Kontrola kakovosti izvedene storitve se bo po posameznih lokacijah izvajala mesečno, tedensko oziroma po opravljeni storitvi ali kako drugače, v skladu z dogovorom na posamezni lokaciji, z obojestransko podpisanim zapisnikom o kvaliteti izvedbe storitve. V kolikor bodo ugotovljene slabosti oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitve, jih bo moral ponudnik odpraviti v dogovorjenem roku oziroma se bo reklamacija razrešila vrednostno. Naročnik ponudnika o pomanjkljivostih opozori najprej ustno, nato pisno: ta opozorila so priloga k obojestransko podpisanem zapisniku o kvaliteti izvedbe storitve.
Pooblaščene osebe za podpis zapisnika o kvaliteti izvedbe storitve sta skrbnika, navedena v tem okvirnem sporazumu in oseba, pooblaščena za nadzor s strani občine.
5. člen
Naročnik ima po tem okvirnem sporazumu pravico umakniti izvajanje določene storitve ali spremeniti obseg izvajanja storitve zaradi prenehanja potreb iz objektivnih razlogov. Izvajalca mora o tem obvestiti v roku najmanj 30 dni pred zaključkom izvajanja storitev.
6. člen
Količine, kot jih je navedel naročnik v specifikaciji javnega naročila, so okvirne in so izražene glede na podatke preteklih let. Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu določenega obsega storitev po tem okvirnem sporazumu. Naročnik pa se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, kupoval po cenah in pod pogoji, kot je navedeno v tem okvirnem sporazumu.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določiti potreb po obsegu storitev, ki so predmet tega sporazuma. Tako bo naročnik časovno in količinsko naročal storitve glede na dejanske potrebe.
V. OBRAČUN, PLAČILNI POGOJI
7. člen
Opravljene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in knjigi obračunskih izmer.
Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za storitve, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih storitvah!) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato, za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer, na voljo 5 delovnih dni, šele na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer lahko ponudnik izda situacijo.
V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3% celotne situacije (brez DDV).
Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana knjiga obračunskih izmer.
Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4142-0005/2017-
(xx. xxxxxx; navede naročnik xxxxxxxx). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo.
Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije, na transakcijski račun ponudnika številka
odprt pri .
8. člen
V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima ponudnik pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
9. člen
Naročnik se obvezuje:
• da bo sodeloval z izvajalcem po določilih tega okvirnega sporazuma z namenom, da bodo storitve opravljene pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo in korist,
• predati obstoječo dokumentacijo in potrebne razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba navedenih storitev,
• da organizira nadzor nad izvajanjem storitev,
• da bo izpolnjeval svoje plačilne obveznosti.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
10. člen
Izvajalec se obvezuje:
• dnevno voditi dnevnik del – po urah ali po količinah glede na ponudbo, ki jo je podal,
• da bo popis izvedenih storitev oddal preko spletne strani JP KPV najkasneje 24 ur po opravljenih delih,
• naročniku samoiniciativno dostavljati potrebne dokumente oziroma ga obveščati o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem tega okvirnega sporazuma,
• zagotoviti, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
• za vsako prevozno sredstvo s katerim opravlja storitev pluženja ali posipanja preko naročnika najeti sledilno napravo; okvirna cena 20€/mesec na posamezno prevozno sredstvo,
• biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri izvajanju storitev povzročil tretjim osebam, ljudem ali premoženju,
• pisno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,
• na poziv naročnika v najkrajšem možnem času dokončati delo oziroma sanirati posledice, nastale zaradi njegovega delovanja,
• prevzeta dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov za redno vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
• razpolagati s potrebno mehanizacijo za opravljanje razpisane dejavnosti, kot je navedena v prilogi Izjava o strojni opremi in kadrih (priloga 3 in priloga 4),
• zagotoviti strokovno usposobljen kader, ki bo opravljal dejavnost,
• da izvaja dodatna opravila izven tega okvirnega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist, v tem primeru mora izvajalec naročniku posredovati ocenjeno vrednost del pred pričetkom del,
• pri svojem delu skrbeti za varnostne ukrepe, še posebej za zavarovanje cestnih zapor,
• pri svojem delu še posebno skrbel, da njegova oprema za izvajanje del vsebuje tudi:
o dodatno svetlobno opremo na vozilih, ki opozarjajo na delo na cesti,
o predpisana odsevna in zaščitna oblačila za delavce,
o prometno signalizacijo; svetlobne utripalke (za delo ob zmanjšani vidljivosti in ponoči), znaki, table in oznake za izvedbo začasne oziroma popolne zapore ceste,
• naročnik bo v celotnem obdobju izvajanja zimske službe (1. 11. 2017 - 30. 4. 2019) spremljal stanje cest in cestne opreme, v primeru poškodovanja le-teh oziroma le-te pa obveščal izvajalca. Izvajalec je dolžan vse poškodbe ustrezno, strokovno in kvalitetno odpraviti na lastne stroške najkasneje do 30. 4. tekočega leta za preteklo zimsko sezono.
11. člen
IZVEDBA DEL:
• Izvajalec lahko začne le z deli, katera so mu bila naročena s strani naročnika (ali naročilo s strani občine).
• Izvajalec je bil predhodno seznanjen s seznamom cest, kjer se bo izvajala zimska služba v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019 in se z njim strinja, z njim soglaša.
• Vsa nova naročena dela se začnejo izvajati takoj po naročilu.
• Izvajalec mora pričeti z izvajanjem v skladu z dogovorom z naročnikom, oziroma najkasneje v roku 24 ur od prejema naročila.
• V primeru intervencije se mora izvajalec odzvati na naročnikov klic in pričeti z deli najkasneje v roku 1 ure.
• Izvajalec se obvezuje, da bo popis izvedenih del oddal preko spletne strani JP KPV najkasneje 24 ur po opravljenih delih.
• V primeru, ko se izvedena dela ne obračunajo po količinah, ampak po urah oz. kako drugače, je potrebno ustrezen dokument (nalog,…) predložiti v potrditev najkasneje v treh dneh. V nasprotnem primeru naročnik in nadzor nista dolžna potrditi predloženega dokumenta.
• Če izvajalec ne bo upošteval roka iz prejšnjih štirih alinej, mu naročnik in nadzor nista dolžna potrditi predloženega dokumenta.
• V primeru, da se naročena dela ne začnejo izvajati takoj po naročilu, je potrebno naročnika in nadzor obvestiti o dnevu, ko se je z deli začelo. Obvestilo o začetku del oziroma njihovem poteku se pošljejo po e – pošti. V izjemnih primerih se lahko uporabi telefon.
VIII. POSEBNI POGOJI
12. člen
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da je izvajalec dolžan v primeru višje sile in drugih izrednih dogodkov izvesti samo neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmetov in objektov, o delih, ki se izvajajo, pa v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.
Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti vsaj minimalno izvajanje storitev.
IX. PODATKI O PONUDNIKOVIH PODIZVAJALCIH
13. člen
Ta člen se uporabi samo v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
S podpisom tega okvirnega sporazuma ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov/situacij s strani ponudnika in izdanih s strani podizvajalca za predmet tega okvirnega sporazuma naročnik izvede plačilo obveznosti za dela/storitve podizvajalcu.
Podizvajalec se strinja s takimi neposrednimi plačili kar potrdi s podpisom priloge 10 Izjava podizvajalca, ki je priloga tega okvirnega sporazuma.
Ponudnik bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z podizvajalc-i in sicer:
1. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela/storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.
2. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela/storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.
Izvajalec mora izdanim računom/situacijam naročniku priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je pred tem potrdil izvajalec.
Zamenjava posameznega podizvajalca ali uvedba drugega podizvajalca za izvedbo predmeta javnega naročila je možna pod pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma pod pogoji iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15)
V primeru izvajanja okvirnega sporazuma s podizvajalci mora izvajalec predložiti naročniku podpisano prilogo 10 Izjava podizvajalca s strani vseh podizvajalcev.
Če izvajalec izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila dokazuje s podizvajalcem in želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora novi podizvajalec izpolnjevati enake pogoje kot prejšnji podizvajalec.
X. SKUPNI NASTOP PRI PONUDBI
14. člen
Ta člen se uporabi samo v primeru, če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov.
Sestavni del tega okvirnega sporazuma je tudi Pravni akt o skupni izvedbi naročila, sklenjen med člani skupine ponudnikov.
Ponudnik bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z člani in sicer:
1. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela/storitve, ki jih bo opravljal član skupine: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.
2. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela/storitve, ki jih bo opravljal član skupine: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.
XI. POGODBENA KAZEN
15. člen
V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe storitev v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel izvajalca storitve. V tem primeru izvajalec povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu:
razlika v ceni med dobljeno storitvijo v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu,
3 % od vrednosti situacije, če novi izvajalec, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti situacije, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
Pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.
16. člen
V primeru, da ponudnik ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma iz prej navedenih členov le-tega, ima naročnik pravico, da unovči bianco menico, katero mu je ponudnik predložil za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik mora dostaviti zavarovanje najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika. Okvirni sporazum se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti tega okvirnega sporazuma, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine okvirni sporazuma z izvajalcem ter sklene nov sporazum z drugim izvajalcem. V takšnem primeru, bo naročnik unovčil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
XII. SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
17. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov tega okvirnega sporazuma.
Pooblaščena skrbnika tega okvirnega sporazuma sta: Za naročnika: Xxxxxx Xxxx, grad. teh.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 040/889-966 e-mail: xxxxxx.xxxx@xxx.xx
Za izvajalca:
Tel.: GSM: , e-mail:
Za nadzor: Xxxxxx Xxxxx
Tel.: 01/000-00-00; e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
18. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta okvirni sporazum ničen.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
XIV. SOCIALNA KLAVZULA
19. člen
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika.
XV. POSLOVNA SKRIVNOST
20. člen
Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku okvirnega sporazuma, zato se naročnik zavezuje, da bo vse
podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti.
Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz tega okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami tega okvirnega sporazuma.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma kot tudi za čas po njej. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je prodajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.
Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.
XVI. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
21. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od tega sporazuma, so zlasti:
❑ neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
❑ prenehanje poslovanja ponudnika,
❑ če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanje iz 17. člena tega sporazuma,
❑ neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma,
❑ izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,
❑ neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine izvedenih storitev,
❑ neupoštevanje dogovorjenih cen storitev in rokov izvedbe oziroma samovoljno povečanje cen storitev.
Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma.
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvedenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 45 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katerakoli stranka tega okvirnega sporazuma brez razloga odstopi od tega okvirnega sporazuma. V tem primeru mora stranka sporazuma, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
Stranka, ki je odgovorna za neopravičeno prekinitev sporazuma mora drugi povrniti škodo, ki je s tem nastala.
22. člen
Naročnik po tem okvirnem sporazumu ima zaradi prenehanja potreb iz objektivnih razlogov pravico umakniti izvajanje storitve/del ali spremeniti obseg izvajanja storitve/del. Izvajalca mora o tem obvestiti v roku najmanj 30 dni pred zaključkom izvajanja storitev.
Naročnik lahko v primeru, da izvajalec obveznosti okvirnega sporazuma ne bi izpolnil kvalitetno ali bi kršil določila okvirnega sporazuma, okvirni sporazum razdre.
Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko sporazumeta za drugačen odpovedni rok.
XVII. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA
23. člen
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, veljati pa začne z izpolnitvijo odložnega pogoja iz drugega odstavka 17. člena tega sporazuma.
24. člen
Okvirni sporazum se začne uporabljati s 1. 11. 2017 in velja do 30. 4. 2019.
XVIII. REŠEVANJE SPOROV
25. člen
Stranki sporazuma bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
XIX. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
27. člen
Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
28. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, se spor rešuje na pristojnem stvarnem in krajevno pristojnem sodišču.
Pri tolmačenju tega sporazumna in reševanju sporov se upošteva še:
• dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,
• ustrezen del ponudbene dokumentacije,
• obvestilo o izbiri najugodnejšega izvajalca,
• drugo dokumentacijo v zvezi s sporazumom.
29. člen
Ta okvirni sporazum je napisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka stranka okvirnega sporazuma prejme po dva (2) izvoda.
Glede vprašanj, ki jih ta okvirni sporazum ne ureja, se smiselno uporabljata dokumentacija v zvezi oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran ter določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področja storitev iz tega okvirnega sporazuma.
Vrhnika, ,
Naročnik: Ponudnik:
JP KPV, d. o. o.
direktorica direktor/ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
Priloga št. 15
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU ODZIVNEGA ČASA 13
SKLOP
NAROČNIK:
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
NAZIV JAVNEGA NAROČILA:
ŠT. JAVNEGA NAROČILA:
Javno naročilo po odprtem postopku »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019«
JN007478/2017-W01
NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA:
Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas 45 min od klica naročnika, ki je nujno potreben za izvajanje storitev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izvedbo javnega naročila Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019– sklop/a* .
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019.
Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:
13
* Ponudnik prilogo 15 izpolni, datira, žigosa in podpiše s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
* Priloga 15 se priloži k ponudbi. Ponudnik kjer piše sklop/a* vpiše številko/i sklopa/ov za katere prilaga izjavo.
Priloga št. 17
POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
POOBLASTITELJ:
(sedež oz. ime in prebivališče)
ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA:
(ime in priimek)
POOBLAŠČENEC:
(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)
Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb / prijav, prispelih na javno naročilo za Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah 2017/2018 in 2018/2019, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko objave JN007478/2017-W01, ki bo dne 31. 8. 2017 ob 10:30 uri na lokaciji Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:
POŠILJATELJ:
Naziv: | |
Naslov: | |
Kontaktna oseba: | |
Telefon: | |
Telefaks: | |
Elektronski naslov: |
□ ponudba
□ sprememba
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D. O. O.
Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
□ umik
OVOJNICA
!! NE ODPIRAJ – PONUDBA !!
Oddaja javnega naročila: »Zimsko vzdrževanje cest v občini Borovnica v sezonah
2017/2018 in 2018/2019«
(izpolni vložišče naročnika):
NASLOVNIK:
Datum prispetja: | |
Ura prispetja: | |
Podpis: |