Ponudnik:
POGLAVJE 3 OBRAZEC št. 1
Ponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
Naročnik:
BSC, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo
PONUDBO št. ______________
I.
VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije znaša skupna končna vrednost naše ponudbe:
element |
vrednost v EUR |
skupna končna vrednost brez DDV |
|
+ 22% DDV |
|
SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV |
|
opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 16 – Predračun
z besedo: _________________________________________________________________
Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.
II.
NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
(opomba: ustrezno obkrožiti)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
samostojno – kot samostojen ponudnik
s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov
skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.
III.
PODATKI O PONUDNIKU:
Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi): |
|
Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi): |
|
Telefonska številka: |
|
Številka telefaksa: |
|
Elektronski naslov ponudnika: |
|
Matična številka: |
|
ID za DDV: |
|
Pristojni finančni urad: |
|
Številka transakcijskega računa: |
|
Banka: |
|
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): |
|
Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: |
|
Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: |
|
Pooblaščena oseba za podpis ponudbe*: |
|
Kontaktna oseba: |
|
Telefonska številka kontaktne osebe: |
|
Številka telefaksa kontaktne osebe: |
|
Elektronski naslov kontaktne osebe: |
|
Poslujemo z žigom: DA NE |
|
* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.
IV.
SKUPNA PONUDBA:
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št. |
naziv soponudnika |
naslov soponudnika |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
V.
SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št. |
naziv podizvajalca |
naslov podizvajalca |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
4. |
|
|
VI.
VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 22. 11. 2017.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
_____________________
navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe.
OBRAZEC št. 2
PODATKI O SOPONUDNIKU
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.8.)
(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik nastopa skupaj s soponudnikom / soponudniki)
Družba / Ime |
|
Naslov |
|
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe |
|
Matična številka |
|
Identifikacijska številka za DDV |
|
Pristojni davčni urad |
|
Številka transakcijskega računa |
|
Telefon |
|
Fax |
|
E - pošta |
|
Kontaktna oseba |
|
Prevzeta dela:
Vrsta del |
|
Vrednost del |
|
Soponudnik
Datum: ________________
_____________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika soponudnika)
Kraj: __________________ žig
_____________________________
(podpis)
navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira.
OBRAZEC št. 3
PODATKI O PODIZVAJALCU
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.9.)
(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalcem /podizvajalci)
Naziv |
|
Ki ga zastopa |
|
Naslov |
|
Poštna številka in pošta |
|
Telefonska številka |
|
Matična številka |
|
ID št. za DDV |
|
Številka transakcijskega računa |
|
Pristojni davčni urad |
|
Vrsta del, ki jih prevzema |
|
Količina teh del |
|
Vrednost navedenih del (brez DDV) |
|
Delež teh del (v %) glede na celotno ponudbeno vrednost |
|
Kraj izvedbe |
|
Rok izvedbe |
|
IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI
Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ v kateri nastopamo kot podizvajalec:
opomba: obvezno ustrezno označiti
zahtevamo neposredno plačilo: DA NE
DA – zahtevamo neposredno plačilo |
NE – ne zahtevamo neposrednega plačila |
Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec). |
Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli. |
kraj: ____________________ ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca
datum: ____________________ žig
________________________
podpis zakonitega zastopnika
________________________
navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki V. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik obrazec kopira.
POGLAVJE 4
DOKUMENTI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN OCENJEVANJE PONUDNIKA
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazila, na podlagi katerih bo naročnik preveril njihovo sposobnost za izvedbo javnega naročila. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora biti struktura in vsebina računalniškega izpisa identična izvirni dokumentaciji. Vse izjave podpisane v tem poglavju ali priložene s strani ponudnika so dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.
OBRAZEC št. 4
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
IZJAVA O SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. in 2.1.7.)
Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):
terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika in da na dan, ko oddajamo ponudbo, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti 50 eurov ali več ter imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let,
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena glob zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava,
se proti nam ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se proti nam v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katerih bi bila omajana naročnikova integriteta.
Obenem izjavljamo, da:
lahko naročnik sam pridobi potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcih javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.
Izjavo o sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)
_____________________________
navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.
PRILOGA 1 k Obrazcu št. 4
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRAVNIH OSEB
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / podizvajalca / soponudnika oziroma pooblaščena oseba za podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:
ime pravne osebe |
|
naslov (sedež) pravne osebe |
|
matična številka |
|
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)
_____________________
navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 1 k Obrazcu št. 4, ki je sestavni del Obrazca št. 4. Priloga mora biti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / soponudnikov se priloga 1 lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Priloga se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike.
PRILOGA 2 k Obrazcu št. 4
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščeni zastopnik (prokurist) ponudnika / podizvajalca / soponudnika naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:
ime in priimek |
|
naslov stalnega / začasnega bivališča (ulica, hišna št. poštna št., pošta) |
|
datum in kraj rojstva |
|
občina rojstva |
|
država rojstva |
|
enotna matična številka občana (EMŠO) |
|
državljanstvo |
|
moje prejšnje osebno ime se je glasilo |
|
funkcija pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu |
|
kraj: ____________________
datum: ____________________ podpis osebe
_____________________
navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 2 k Obrazcu št. 4, ki je sestavni del obrazca št. 4, za vsakega od zakonitih zastopnikov in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Priloga se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika.
OBRAZEC št. 5
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka (2.2.1. in 2.2.2.)
Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo svoj sedež,
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila nismo imeli blokiranega/ih transakcijskega/ih računa/ov iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.
Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)
_____________________________
navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.
OBRAZEC št. 6
Ponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.2.3.)
Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
je naš letni promet – čisti prihodek od prodaje v letu 2016 znašal:
_____________________________ €
Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
______________________________
navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe.
OBRAZEC št. 7
Ponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.1.)
Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
smo glede na tehnične zahteve dobave v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, druge naprave in orodja, potrebnih za kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,
zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,
vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje dobave in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
glede na dobavo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
______________________________
navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe.
OBRAZEC št. 8
Ponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.2.)
Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da bomo pri javnem naročilu KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ upoštevali temeljne okoljske zahteve, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju in sicer:
Pri dobavi se ne bodo:
uporabljali proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
uporabljale notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
30 g/l, brez vode, za stenske barve,
250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
uporabljali materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Pri dobavi opreme bomo zagotovili, da bo uporabljen les iz zakonitih virov, za kar bomo dostavili enega izmed naslednjih potrdil:
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistem upravljanja EMAS, ali
dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Opombe:
13FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi (xxxx://xxx.xxx.xxx
14PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove (xxxx://xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx
15FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljujejo Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavlja zakonitost uvoženih lesenih proizvodov (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx).
Naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
______________________________
navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe.
OBRAZEC št. 9
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.15.2.)
Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):
Naziv: |
|
Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
|
Matična številka: |
|
ID za DDV ali davčna številka: |
|
Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt*; vpisati DA - NE): |
|
Lastniška struktura subjekta:
Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki*:
Navesti:
vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
Fizična oseba 1:
Ime in priimek: |
|
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
|
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): |
|
Fizična oseba 2:
Ime in priimek: |
|
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
|
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): |
|
(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)
Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:
Naziv pravne osebe: |
|
Sedež pravne osebe: |
|
Delež lastništva subjekta: |
|
ID za DDV ali davčna številka: |
|
Pravna oseba je nosilec tihe družbe* (vpisati DA - NE): |
|
pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse) |
Ime in priimek: |
|
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |
|
Delež lastništva: |
|
Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): |
|
(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)
Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):
Naziv pravne osebe: |
|
Sedež pravne osebe: |
|
ID za DDV ali davčna številka: |
|
Povezana na način: |
|
(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam)
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)
___________________
navodilo: Obrazec št. 9 je informativne narave. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe.
OBRAZEC št. 10
POGLAVJE 5
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISA
Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,
se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
se strinjamo, da lahko naročnik spremeni obseg dobave,
smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).
Obvezujemo se, da:
bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, ki so navedene v obrazcu predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v obrazcu predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,
bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
xxxx zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
xxxx pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik,
bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za blago, ki je predmet javnega naročila,
bomo upoštevali določila Xxxxxxxxxx o izvajanju projektov za upravičence, 6. del – informiranje in obveščanje,
bomo vsak posamezen element opreme označili, kot je to zahtevano v Priročniku, navedenem v prejšnji alineji, in da bodo te oznake iz materiala, odpornega na različne vremenske razmere.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
kraj: ____________________
datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)
____________________________
navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.
OBRAZEC št. 11
POGLAVJE 6
VZOREC POGODBE ZA:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ
ki sta jo dogovorili in sklenili pogodbeni stranki:
NAROČNIK: BSC, d.o.o., Kranj,
NASLOV: Cesta Staneta Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxx,
ID številka za DDV: SI32865597
ŠTEVILKA TRR: XX00 00000-0000000000
ki jo zastopa: direktor Xxx XXXXXX
in
DOBAVITELJ: _____________________________________________________
NASLOV: _____________________________________________________
ID številka za DDV: _____________________________________________________
ŠTEVILKA TRR: _____________________________________________________
ki ga zastopa: _____________________________________________________
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
je naročnik objavil Obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, številka objave JN………., dne ……………..;
je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo o oddaji javnega naročila »Kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč«, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, kot ekonomsko najugodnejša ponudbo, sprejme ponudba dobavitelja, št. __________ z dne _________,
je dobavitelj kadrovsko in tehnično sposoben izvesti naročilo,
je javno naročilo del izvedbe projekta »Alpe Adria regija doživetij«, odobren v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014–2020. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 %.
II. PREDMET POGODBE IN SESTAVNI DELI
2. člen
S to pogodbo naročnik odda, dobavitelj pa prevzame v izvajanje dobavo opreme za Kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč, na osnovi ponudbe dobavitelja št. __________ z dne _____________.
Dobavitelj se obvezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z vsemi zahtevami naročnika, ki so bile navedene v javnem razpisu in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, za opremo iz prvega odstavka tega člena.
Dobavitelj mora dobavljeno opremo iz prvega odstavka tega člena naročniku izročiti v last in posest ter, glede na naravo stvari, dobavljeno opremo montirati, vgraditi, priključiti in postaviti v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne ______________ ter opraviti vse storitve, kot je to opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe.
Vsa oprema mora biti dobavljena in montirana/vgrajena/priključena in postavljena v športnem parku Ruteč v Kranjski Gori. Dobavitelj je dolžan obvestiti naročnika o nameravani dobavi in montaži opreme, ki je predmet te pogodbe, najmanj sedem (7) dni pred njeno dobavo in montažo.
Dobavitelj bo na svoje stroške zavaroval opremo in nosil stroške transportnega zavarovanja opreme do lokacije dobave in montaže/vgradnje/priključitve in postavitve.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme niso dopustne, razen v izjemnih primerih in samo na podlagi pisnega pristanka naročnika. Vse stroške, ki bi bili vezani na spremembe in odstopanja iz prve povedi tega odstavka, nosi dobavitelj.
3. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe naslednji dokumenti:
ponudba št. ____________;
dokumentacija naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi priloženimi dokumenti.
III. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN NAROČNIKA
4. člen
Dobavitelj se zavezuje za naročnika dobaviti in namestiti vso opremo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke in skladno s predpisi in veljavnimi standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.
Naročnik bo dobavitelju po podpisu te pogodbe izročil vso potrebno tehnično dokumentacijo s katero razpolaga.
Dobavitelj mora naročniku po podpisu te pogodbe izročiti terminski plan izvajanja del, v katerem mora upoštevati skrajni rok za dobavo in namestitev opreme, ki je predmet te pogodbe in dokončanja vseh del po tej pogodbi.
5. člen
Naročnik se obvezuje, da:
bo po podpisu te pogodbe izročil dobavitelju vso tehnično dokumentacijo za opremo s katero razpolaga,
bo izvršil pregled in podal pisno potrditev oziroma zavrnitev prevzema dobave in montaže (namestitve) opreme, ki je predmet te pogodbe, ob morebitni zavrnitvi pa bo podal tudi pisno obrazložitev zavrnitve ter navodila za odpravo pomanjkljivosti,
bo tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del.
bo sodeloval z dobaviteljem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.
Dobavitelj jamči in se obvezuje:
da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
da je seznanjen z zahtevami naročnika iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila,
da bo izvedel dela po pravilih stroke, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje opreme, ki je predmet te pogodbe,
da bo zagotovil vsa tehnična in materialna sredstva, ki so potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe,
da bo na lastne stroške namestil in po potrebi testiral opremo,
da bo pri opremi za katero veljajo določbe uredbe, ki ureja zeleno javno naročanje, dosledno upošteval temeljne okoljske zahteve,
da bo pred dobavo in montažo opreme oziroma posameznih materialov naročniku izročil ustrezna dokazila, da so izpolnjene temeljne okoljske zahteve,
da bo dobavil vso opremo v skladu z zahtevami naročnika iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, s svojo ponudbo št. _________ z dne _____________ in to pogodbo,
da bo ob dobavi opreme naročniku izročil vso dokumentacijo, ki se nanaša na dobavljeno opremo in skladno z naročnikovimi zahtevami,
da bo na lastne stroške seznanil uporabnika opreme s pravilnim načinom uporabe in vzdrževanja opreme,
da bo med izvajanjem del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,
da bo poravnal vse stroške odvoza materialov in odpadne embalaže na deponijo, skladno z zahtevami veljavnih predpisov o ravnanju z odpadki,
da bo še pred podpisom primopredajnega zapisnika naročniku izročil vso zahtevano dokumentacijo in navodila za uporabo in vzdrževanje dobavljene opreme v slovenskem jeziku,
da bo predal naročniku vso opremo, ki je predmet te pogodbe v celoti in v popolnoma funkcionalnem stanju,
da bo Skladno s Priročnikom o izvajanju projektov za upravičence, 6. del – informiranje in obveščanje vsak posamezen dobavljen element opreme ustrezno označil tako, kot je zahtevano v prej navedem priročniku. Oznake bodo odporne na različne vremenske razmere, potrditi pa jih mora tudi naročnik.
Dobavitelj je seznanjen s tem, da če naročniku pred dobavo opreme za katero veljajo temeljne okoljske zahteve naročniku ne izroči dokumentacije, ki bo dokazovala, da oprema izpolnjuje temeljne okoljske zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, naročnik začne s postopkom prekinitve te pogodbe.
Dobavitelj se obvezuje, da bo spoštoval vse obrazce z izjavami, ki so bili sestavni del dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in sestavni del njegove ponudbe št. ________ z dne ___________, na podlagi katere je bil izbran.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta ravnali kot dobra gospodarja in storili vse, kar je potrebno, za izvršitev te pogodbe.
IV. POGODBENA CENA
6. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo opremo, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavil in opravil vse storitve vezane na dobavo po ceni, ki jo je navedel v Obrazcu št. 16 – Predračun, ki je sestavni del njegove ponudbe št. _____________ z dne _____________________.
Skupna pogodbena vrednost za opremo, ki je predmet te pogodbe in vse storitve vezane na dobavo in dela po tej pogodbi, znaša:
VREDNOST DEL _______________________ €
+ 22 % DDV _______________________ €
SKUPAJ VREDNOST DEL ________________________€
Z besedo: ___________________________________________________ .
Pri čemer je pogodbena vrednost z DDV že zmanjšana za komercialni popust v višini ____ % za razpisana dela, kot je navedeno v ponudbenem predračunu izvajalca. Ta popust se nanaša na vse postavke predračuna (Poglavje 8 – Obrazec št. 16) ter morebitna dodatna ali več dela (točka 1.11. Navodil).
Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.
V pogodbeno vrednost so poleg davka na dodano vrednost vključene tudi vse ostale dajatve in vsi stroški, vezani na izdelavo opreme, kjer je izdelava zahtevana, dobavo opreme (vključno z zavarovanjem in prevozom na lokacijo namestitve opreme ter ostali transportni stroški), namestitev – montažo/vgradnjo/priklop in postavitev opreme, vsi stroški testiranj, dela, potni stroški in drugi morebitni stroški.
V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški izjav o skladnosti, certifikatov in poročil, ki so v zvezi z dokazovanjem kvalitete dobavljene opreme in materialov. V pogodbeno ceno so zajeti tudi vsi stroški zavarovanj izvedbe del, delavcev, opreme, morebitna odgovornost za škodo tretjim osebam, varstva pri delu in ostali stroški vezani na izvedbo naročila po tej pogodbi.
V. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. člen
O kakršnih koli dodatnih in nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika ter naročniku takoj dostaviti predračun za ta dela. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme pričeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi. Če je izvajalec v ponudbi podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna in nepredvidena dela ali material.
VI. ROK IZVEDBE NAROČILA IN PREVZEM OPREME
8. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo vso opremo, ki je predmet te pogodbe dobavil, montiral/vgradil/priključil, postavil in zagotovil njeno celovito funkcionalno delovanje najpozneje v 70-ih koledarskih dneh od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do pogodbene kazni v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega člena, vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi po dobaviteljevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 10 % od celotne pogodbene vrednosti z DDV.
Pogodbena kazen iz tega člena ne izključuje pravice naročnika do unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Rok za izvedbo naročila se lahko podaljša izključno in samo v primeru, če tako odloči naročnik sam. V primeru, da naročnik odloči, da se rok za izvedbo naročila iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša, morata pogodbeni stranki o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem primeru se šteje, da rok za izvedbo naročila iz prvega odstavka tega člena ni podaljšan.
9. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je prevzem opreme v športnem parku Ruteč v Kranjski Gori.
Pred dokončnim prevzemom opreme s strani naročnika mora dobavitelj odpraviti vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v predhodnih zapisnikih ali naročnikovih zahtevah po odpravi pomanjkljivosti.
Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in dobavitelja po pisnem obvestilu dobavitelja o dokončanju del.
Dejansko dobavljena oprema se mora ujemati z naročeno opremo po tej pogodbi in mora biti v celoti skladna z opremo, ki jo je ponudil dobavitelj v svoji ponudbi št. __________ z dne _____________ na podlagi katere je bil izbran.
O prevzemu opreme se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišejo pooblaščene osebe pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.
Pogoji za predajo opreme so izpolnjeni, ko dobavitelj:
dobavi in montira (namesti) vso opremo, ki je predmet te pogodbe ter izvrši vsa pogodbeno dogovorjena dela,
odpravi vse pomanjkljivosti iz kvalitetnega pregleda in izvede uspešen preizkus delovanja opreme, pri kateri je to potrebno,
preda naročniku vso potrebno dokumentacijo, certifikate, izjave o skladnosti, potrjene dobavnice in ostalo zahtevano dokumentacijo,
za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostavi pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste,
dobavitelj izpolni vse obveznosti po tej pogodbi.
Po izpolnitvi vseh pogojev za prevzem opreme s strani naročnika se sestavi prevzemni zapisnik, ki mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank. Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da primopredaja pogodbenih del ne pomeni, da se je naročnik odpovedal pravici do uveljavljanja pogodbene kazni.
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu opreme s strani naročnika naročniku izročil dobavnico, v kateri bo navedena cena brez davka na dodano vrednost in cena z davkom na dodano vrednost ter količina, ki bo vsebovala specifikacijo vse dobavljene opreme.
Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 8 dni, pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na dobavnici.
10. člen
Če se ugotovi, da dobavljena oprema ni istovetna z naročeno, če odstopa od dogovorjene kvalitete in/ali količine, lahko naročnik prevzem odkloni.
Če naročnik ali uporabnik pri kasnejši uporabi opreme ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.
11. člen
Dobavitelj je dolžan nekvalitetno opremo in/ali opremo, ki ne bi ustrezala opremi, ki jo je dobavitelj ponudil v svoji ponudbi št. ______ z dne _____________, nadomestiti z novo takoj oziroma ne pozneje kot v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki.
Vsi stroški v zvezi z reklamacijami in/ali drugi stroški, ki bi nastali do dokončnega prevzema opreme s strani naročnika, pa niso posledica dodatnih naročil, katera niso zajeta v tej pogodbi in bi jih naročnik pisno naročil dobavitelju, v celoti bremenijo dobavitelja.
12. člen
Dobavitelj mora ob dobavi in dokončnem prevzemu opreme s strani naročnika, naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na dobavljeno opremo in je bila določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in katero izročitev je dobavitelj potrdil z izjavo, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe št. ________ z dne ____________ dane v postopku javnega naročila in vso ostalo dokumentacijo, za katero bi veljavni predpisi tako določali.
VII. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
13. člen
V roku 15 dni od podpisa te pogodbe, mora izvajalec naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. V primeru, da izvajalec naročniku v roku navedenem v prvem stavku tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano za zavarovanje za resnost ponudbe.
Garancija mora biti v veljavi 60 dni dlje, kot je določen rok za dobavo.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo del.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika, ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 16. členom te pogodbe.
VIII. OBRAČUN IN PLAČILO
14. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bo naročnik dobavitelju plačal dobavljeno opremo 30. dan od uradnega datuma prejema računa, ki ga dobavitelj izstavi po dokončnem prevzemu opreme s strani naročnika, za kar se šteje, da je vsa oprema, ki je predmet te pogodbe dobavljena in montirana in postavljena ter izročena naročniku v popolnoma funkcionalnem stanju. V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
Dobavitelj bo račun izstavil v elektronski obliki (e-Račun).
K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad naročilom in prevzemom opreme s strani naročnika in so podlaga izstaviti računa.
Dobavitelj je dolžan k računu priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci in bodo le-ti zahtevali neposredna plačila)
15. člen
Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 17. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:
podizvajalcu ______________________ na transakcijski račun SI56 _________________________, pri ______________________.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.
Če podizvajalec, ki je naveden v 17. členu te pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da dobavitelj naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v primeru, da dobavitelj ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun dobavitelja.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela xxxxx dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.
IX. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IN ODPRAVA NAPAK
16. člen
Dobavitelj daje splošno triletno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del, vgrajen material ter opremo, ki začne teči od datuma izročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
Ob primopredaji del ter pred plačilom končne situacije bo dobavitelj kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak izročil naročniku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5 % vrednosti celotne dobave z DDV (vrednost vseh izvršenih del), z veljavnostjo še 30 dni od datuma poteka garancijskega roka. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.
V času garancijskih rokov je dobavitelj dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na opremi, ki so posledica nestrokovne izvedbe del ter slabe kvalitete dobavljenega in nestrokovno vgrajenega materiala in opreme.
Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 5 koledarskih dni, rok za odpravo napak pa največ 10 koledarskih dni. Rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od navedenega, odvisno od vrste ugotovljene napake, kar pa mora biti sporazumno zapisniško ugotovljeno.
X. IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI
17. člen
Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi dobavitelj ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Dobavitelj lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da dobavitelj nima podizvajalcev
Dobavitelj je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.
Dobavitelj bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
podizvajalec št. 1:
naziv: _____________________________
naslov: ____________________________
matična številka: _____________________
ID za DDV: _________________________
transakcijski račun ____________________ pri _________________________
ki ga zastopa: ___________________________________________________
vrsta del: ______________________________________________________
količina del: ____________________________________________________
vrednost del: ___________________________________________________
kraj izvedbe del: _________________________________________________
rok izvedbe: ____________________________________________________
podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca št. ________ z dne ______________, zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca
opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo
podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z št. __________ dne ________________, ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca.
opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila
opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev
Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
Dobavitelj v celoti odgovarja za dobavo opreme in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci
Dobavitelj je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.
V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora dobavitelj naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi podatke in dokazila za le-tega, v obsegu in na način, kot so bili zahtevani z dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
XI. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
18. člen
Dobavitelj bo na svoje stroške zavaroval vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve blaga naročniku proti vsem rizikom in zavaroval vse vrste svoje (odgovornost za varno delo) in s tem tudi odgovornosti naročnika do tretjih oseb (splošna varnost v zvezi s predmetom pogodbe).
XII. ODSTOP OD POGODBE
19. člen
To pogodbo lahko odpove vsaka od pogodbenih strank. Odpovedni rok je tri mesece.
V primeru, da ena od pogodbenih strank krši bistvena določila te pogodbe in s kršitvami ne preneha oziroma posledic kršitev ne odpravi v roku 30 dni, šteto od dneva prejema pisnega poziva s strani nasprotne stranke, je nasprotna stranka, v kolikor je svoje zapadle obveznosti izpolnila pravilno, brez kakršne koli odgovornosti do stranke, ki krši bistvena določila te pogodbe, z iztekom 30 dnevnega roka iz tega odstavka, upravičena takoj odstopiti od pogodbe.
Naročnik sme odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če:
če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
če je bil dobavitelj v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
mu dobavitelj pred dobavo opreme za katero veljajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ne izroči dokumentov, ki dokazujejo, da oprema izpolnjuje temeljne okoljske zahteve,
dobavitelj ne izpolnjuje več pogoje za priznanje sposobnosti po zakonu, ki ureja javno naročanje,
če dobavitelj pri izvajanju del pride v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev pogodbe,
je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.
Naročnik odstopi od te pogodbe tudi v primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.
Odpoved mora biti v vsakem primeru pisna.
Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi dobavitelja ima naročnik do dobavitelja in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani naročnika potrjenega dela in dejansko dobavljena oprema v funkcionalnem stanju, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do dobavitelja ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prejšnjega odstavka naročnik nima.
XIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI
20. člen
Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopala naslednja pooblaščena predstavnika:
Za naročnika: ______________________________
Za dobavitelja:______________________________
XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. člen
Na osnovi prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/10, 26/11, 30/11- Xxx.XX, 43/11) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbe stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
nična.
XV. TRAJANJE POGODBE
22. člen
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del in uspešne predaje opreme naročniku.
Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v triletnem garancijskem roku.
XVI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Dobavitelj ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to dobi pisno soglasje naročnika.
V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa dobavitelja naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.
Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval posredoval podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija naročnika, ponudba dobavitelja, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno, v kolikor ni moč doseči sporazumne rešitve, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.
Ta pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s tem izpolni pogoj iz 17. člena te pogodbe.
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih sprejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. Vsak izvod šteje za original.
Kraj in datum,………………….. Kraj in datum,…………………..
IZJAVA PONUDNIKA:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe za dobavo in montažo opreme za Kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč, da smo jih v celoti razumeli in z njimi soglašamo.
kraj: ____________________ podpis pooblaščene osebe
______________________
datum: ____________________ žig _____________________
navodilo: Ponudnik mora izjavo na koncu obrazca št. 14 datirati in žigosati. Izjava mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja. Ponudnik ponudbi lahko priloži ponudbi samo zadnji list vzorca pogodbe s podano izjavo.
POGLAVJE 7
VZORCI GARANCIJ
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE OBRAZEC št. 12
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.1.)
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
IZDAJATELJ MENICE:
Naziv: _________________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________
Naročniku, BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ
izročamo 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika:
______________________________, kot _______________________ ________________
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)
______________________________, kot _______________________ ________________
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)
Pooblaščamo BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, da izpolni bianco menico v znesku 2.000,00 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke,
izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev menice in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
Menična izjava je nepreklicna in brezpogojna, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.
Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.
Pooblaščamo BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, da menico unovči pri banki: ___________________________________________________________,
ki vodi naš transakcijski račun številka: _________________________________________
ali kateri koli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.
Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, to je do vključno 22. 11. 2017. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice.
Priloga: bianco podpisana in žigosana menica
kraj: ____________________ ime in priimek zakonitega
zastopnika izdajatelja menice
datum: __________________ žig _____________________
podpis izdajatelja menice
_______________________
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 12 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obvezna priloga izjavi je bianco podpisana in žigosana menica.
OBRAZEC št. 13
IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.2. in 1.10.3.)
Ponudnik:
naziv: |
|
naslov: |
|
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila – KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ dostavili naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi v rokih in na način, kot je to določeno v 2. poglavju dokumentacije v točki 1.10.2. in 1.10.3.
Ponudnik
Datum: ______________
_____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
Kraj, ________________ žig
_____________________________
(podpis)
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 13 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.
Vzorec št. 14
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.2.)
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
BSC, d.o.o., Kranj in izvajalec
_______________________________________________________________________
sta dne ___________ sklenila pogodbo št. ______________ za izvedbo javnega naročila:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ.
Naročniku, BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:
______________________________, kot _______________________ ________________
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)
Naročnika, BSC, d.o.o., Kranj nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 10 % naše pogodbene cene z DDV, kar znaša:
_______________________ €
in jo unovči v primeru, če:
izvajalec prevzetega naročila ni izvedel skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,
izvajalec ne predloži garancije za čas garancijske dobe.
Menica je plačljiva pri banki: ___________________________________________________,
ki vodi naš TRR številka: ______________________________________________________.
Ta menica velja najmanj 60 dni po roku, določenem za dokončanje del.
Priloga: menica
Kraj: __________________ Izdajatelj menice: __________________
(žig in podpis)
Datum: ________________
Opomba: V primeru, da bo ponudnik izbran za izvajalca del bo moral naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo vsebinsko ustrezala Vzorcu št. 14
Vzorec št. 15
VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.3.)
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
s pooblastilom za unovčenje
BSC, d.o.o., Kranj in izvajalec
_______________________________________________________________________
sta dne ___________ sklenila pogodbo št. ______________ za izvedbo javnega naročila:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ.
Naročniku, BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak v garancijski dobi izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti oziroma obračunane vrednosti, če bo ta različna od pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:
______________________________, kot _______________________ ________________
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)
Naročnika, BSC, d.o.o., Kranj nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 5 % naše pogodbene cene z DDV, kar znaša:
_______________________ €
in jo unovči v primeru:
če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati navedbo neizpolnjenih izvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.
Menica je plačljiva pri banki: ___________________________________________________,
ki vodi naš TRR številka: ______________________________________________________.
Ta menica velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ___________ .
Priloga: menica
Kraj: __________________ Izdajatelj menice: __________________
(žig in podpis)
Datum: ________________
Opomba: V primeru, da bo ponudnik izbran za izvajalca del bo moral naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo vsebinsko ustrezala Vzorcu št. 15
POGLAVJE 8
PONUDBENI PREDRAČUN
Ponudbeni predračun je nadaljevanje te dokumentacije in je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. Ponudnik ponudbi priloži ponudbeni predračun obvezno v papirni obliki.
Stran 45 od 45