OBRAZEC PONUDBE

PRILOGA št. 1

OBRAZEC PONUDBE


Na osnovi javnega razpisa »Dobava računalniške opreme«, objavljenega na portalu javnih naročil dne ___________ pod številko objave _____________, dajemo ponudbo, kot sledi:


Številka ponudbe:


Datum:



PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži in vpiše):


  1. SKLOP 1: ENERGIJSKO UČINKOVITI OSEBNI RAČUNALNIKI

samostojno

v skupnem nastopu

s podizvajalci

uporaba zmogljivosti drugih subjektov


PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

Naziv in naslov:


Matična številka:



PARTNER V SKUPNI PONUDBI*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je partnerjev več, se seznam partnerjev priloži ločeno za prilogo št. 1.


PODIZVAJALEC*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je podizvajalcev več, se seznam podizvajalcev priloži ločeno za prilogo št. 1.


UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je uporabe zmogljivosti drugih subjektov več, se seznam subjektov priloži ločeno za prilogo št. 1.


  1. SKLOP 2: ENERGIJSKO UČINKOVITI PRENOSNI RAČUNALNIKI

samostojno

v skupnem nastopu

s podizvajalci

uporaba zmogljivosti drugih subjektov


PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

Naziv in naslov:


Matična številka:



PARTNER V SKUPNI PONUDBI*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je partnerjev več, se seznam partnerjev priloži ločeno za prilogo št. 1.




PODIZVAJALEC*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je podizvajalcev več, se seznam podizvajalcev priloži ločeno za prilogo št. 1.


UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je uporabe zmogljivosti drugih subjektov več, se seznam subjektov priloži ločeno za prilogo št. 1.


  1. SKLOP 3: ENERGIJSKO UČINKOVITI TABLIČNI RAČUNALNIKI

samostojno

v skupnem nastopu

s podizvajalci

uporaba zmogljivosti drugih subjektov


PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

Naziv in naslov:


Matična številka:



PARTNER V SKUPNI PONUDBI*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je partnerjev več, se seznam partnerjev priloži ločeno za prilogo št. 1.


PODIZVAJALEC*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je podizvajalcev več, se seznam podizvajalcev priloži ločeno za prilogo št. 1.


UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je uporabe zmogljivosti drugih subjektov več, se seznam subjektov priloži ločeno za prilogo št. 1.


  1. SKLOP 4: ENERGIJSKO UČINKOVITI MONITORJI, PRIKAZOVALNIKI, PROJEKTORJI, VIDEOKONFERENČNI SISTEMI

samostojno

v skupnem nastopu

s podizvajalci

uporaba zmogljivosti drugih subjektov


PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

Naziv in naslov:


Matična številka:



PARTNER V SKUPNI PONUDBI*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je partnerjev več, se seznam partnerjev priloži ločeno za prilogo št. 1.


PODIZVAJALEC*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je podizvajalcev več, se seznam podizvajalcev priloži ločeno za prilogo št. 1.


UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je uporabe zmogljivosti drugih subjektov več, se seznam subjektov priloži ločeno za prilogo št. 1.


  1. SKLOP 5: ENERGIJSKO UČINKOVITI TISKALNIKI, PLOTERJI, MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE, OPTIČNI ČITALNIKI IN FAKSIRNE NAPRAVE

samostojno

v skupnem nastopu

s podizvajalci

uporaba zmogljivosti drugih subjektov


PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

Naziv in naslov:


Matična številka:



PARTNER V SKUPNI PONUDBI*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je partnerjev več, se seznam partnerjev priloži ločeno za prilogo št. 1.


PODIZVAJALEC*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je podizvajalcev več, se seznam podizvajalcev priloži ločeno za prilogo št. 1.


UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je uporabe zmogljivosti drugih subjektov več, se seznam subjektov priloži ločeno za prilogo št. 1.


  1. SKLOP 6: DODATNA OPREMA

samostojno

v skupnem nastopu

s podizvajalci

uporaba zmogljivosti drugih subjektov


PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

Naziv in naslov:


Matična številka:



PARTNER V SKUPNI PONUDBI*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je partnerjev več, se seznam partnerjev priloži ločeno za prilogo št. 1.


PODIZVAJALEC*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je podizvajalcev več, se seznam podizvajalcev priloži ločeno za prilogo št. 1.


UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV*:

Naziv in naslov:


Matična številka:


*V primeru, da je uporabe zmogljivosti drugih subjektov več, se seznam subjektov priloži ločeno za prilogo št. 1.


PONUDBENI POGOJI ZA VSAK SKLOP:

  • Veljavnost ponudbe je 180 dni po roku za oddajo ponudb.

  • Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, da ponudnik in vsi ostali subjekti nosijo vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe, in sicer vse stroške v zvezi s sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila, ponudniku oz. drugemu gospodarskemu subjektu ne bodo povrnjeni nobeni stroški.

  • Se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje, navedene v dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo storitev/dobavo blaga ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

  • Ponudnik prevzema odgovornost, da je v sistemu e-JN z njegove strani navedeni e-naslov delujoč in je seznanjen z dejstvom, da naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za neprejem elektronske pošte na navedeni e-naslov. V trenutku, ko je elektronsko sporočilo preko e-JN odposlano na navedeni e-naslov, se šteje, da je ponudnik to prejel.

  • Skrbno smo pregledali dokumentacijo, s katero je razpolagal naročnik, seznanili smo se z vsemi omejitvami in pogoji izvedbe ter jih upoštevali pri pripravi ponudbe.

  • Izjavljamo, da so vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, resnične, verodostojne in ustrezajo dejanskemu stanju. V primeru, da v času odvijanja javnega naročila pride do kakršnegakoli dogodka, ki vpliva na posredovano dejansko stanje, bomo o tem nemudoma obvestil naročnika.

  • Izjavljamo, da v času trajanja celotnega postopka javnega naročila izpolnjujemo vse zahteve slovenske zakonodaje in sprejemamo pristojnost slovenskega sodišča v primeru morebitnih sporov.

  • Izjavljamo, da imamo zadostne kapacitete za izvedbo tega javnega naročila. Hkrati izjavljamo, da je naše finančno stanje primerno za izvedbo tega javnega naročila, ter da smo zmožni izvesti storitve predmetnega javnega naročila.

  • S podpisom ESPD potrjujemo, da sprejemamo vsebino vzorca okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posamičnega naročila.



Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.





PRILOGA št. 2

PREDRAČUN


Na osnovi javnega razpisa »Dobava računalniške opreme«, objavljenega na portalu javnih naročil dne ___________ pod številko objave ______________, dajemo ponudbo kot sledi:


Naziv ponudnika:


Številka ponudbe:


Datum:



  1. SKLOP 1: ENERGIJSKO UČINKOVITI OSEBNI RAČUNALNIKI

SKLOP 1

Cena


SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR brez DDV*


*Cena se mora ujemati s končnim seštevkom sklopa v obrazcu Specifikacija blaga po posameznih postavkah oz. lista cen (celotni predračun)


  1. SKLOP 2: ENERGIJSKO UČINKOVITI PRENOSNI RAČUNALNIKI

SKLOP 2

Cena


SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR brez DDV*


*Cena se mora ujemati s končnim seštevkom sklopa v obrazcu Specifikacija blaga po posameznih postavkah oz. lista cen (celotni predračun)


  1. SKLOP 3: ENERGIJSKO UČINKOVITI TABLIČNI RAČUNALNIKI

SKLOP 3

Cena


SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR brez DDV*


*Cena se mora ujemati s končnim seštevkom sklopa v obrazcu Specifikacija blaga po posameznih postavkah oz. lista cen (celotni predračun)


  1. SKLOP 4: ENERGIJSKO UČINKOVITI MONITORJI, PRIKAZOVALNIKI, PROJEKTORJI, VIDEOKONFERENČNI SISTEMI

SKLOP 4

Cena


SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR brez DDV*


*Cena se mora ujemati s končnim seštevkom sklopa v obrazcu Specifikacija blaga po posameznih postavkah oz. lista cen (celotni predračun)


  1. SKLOP 5: ENERGIJSKO UČINKOVITI TISKALNIKI, PLOTERJI, MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE, OPTIČNI ČITALNIKI IN FAKSIRNE NAPRAVE

SKLOP 5

Cena


SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR brez DDV*


*Cena se mora ujemati s končnim seštevkom sklopa v obrazcu Specifikacija blaga po posameznih postavkah oz. lista cen (celotni predračun)


  1. SKLOP 6: DODATNA OPREMA

SKLOP 6

Cena


SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR brez DDV*


*Cena se mora ujemati s končnim seštevkom sklopa v obrazcu Specifikacija blaga po posameznih postavkah oz. lista cen (celotni predračun)



Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.



PRILOGA št. 3

SPECIFIKACIJE BLAGA PO POSAMEZNIH POSTAVKAH OZIROMA LISTA CEN (CELOTNI PREDRAČUN) ZA POSAMEZNI SKLOP


Ponudnik mora ponudbi predložiti izpolnjeno Specifikacijo blaga po posameznih postavkah oziroma lista cen (celotni predračun).





































PRILOGA št. 4

PODATKI O LASTNIŠKI STRUKTURI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA


V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«, objavljenim na portalu javnih naročil dne ______________, št. objave ________________________, in skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK) Republike Slovenije v nadaljevanju podajamo


IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA


Spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta (naziv/ime gospodarskega subjekta, matična št., naslov): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Neposredna in posredna udeležba v lastništvu gospodarskega subjekta:

  1. Udeležba fizičnih oseb

ime in priimek

naslov prebivališča


delež lastništva























  1. Udeležba pravnih oseb1

firma


sedež

matična št.

delež lastništva


lastniki poslovnih deležev/delnic družbe





































  1. Udeležba tihih družbenikov v gospodarskem subjektu in lastnikih gospodarskega subjekta

firma /ime in priimek


sedež/ naslov prebivališča

matična št.

delež lastništva






















  1. Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih z gospodarskim subjektom ali lastniki gospodarskega subjekta – povezane družbe v gospodarskem subjektu in lastnikih gospodarskega subjekta 2

firma

sedež

matična št.

delež lastništva


































Gospodarski subjekt soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


Gospodarski subjekt jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če gospodarski subjekt predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.


Gospodarski subjekt izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu gospodarskega subjekta.



Ime in priimek: _______________________


Funkcija: _____________________


Podpis: ___________________


Dne _____________

PRILOGA št. 5

IZJAVA O SKUPNEM NASTOPANJU


V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«, sklop ___________ (vpisati vse sklope, v katerih ponudnik nastopa v skupnem nastopu), objavljenim na portalu javnih naročil dne ___________, št. objave ________________________, ponudniki v skupnem nastopu, navedeni v nadaljevanju, za nosilca posla imenujemo ponudnika ____________________________________ in pooblaščamo njega in odgovorno osebo __________________________________________________(ime in priimek, funkcija pri nosilcu posla) za podpis ponudbe in podpis pogodbe z naročnikom.


Ponudniki v skupnem nastopu izjavljamo, da:

  • smo seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in z njimi v celoti soglašamo;

  • se vsa plačila naročnika po pogodbah, sklenjenih na osnovi postopkov, izvedenih po tem javnem naročilu, izvedejo preko nosilca posla;

  • smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije.


V skupnem nastopu: (označite ustrezno možnost)

  1. za sklop_________ (vpisati sklope) vsak ponudnik posebej nominira svoje podizvajalce;

  2. za sklop _________ (vpisati sklope) so vsi podizvajalci nominirani preko nosilca posla.


Ponudniki v skupnem nastopu izjavljamo, da smo nasproti naročniku neomejeno solidarno odgovorni.


Ponudniki v skupnem nastopu (zapisati ločeno po sklopih):

Zap. št.

Ponudnik

Natančna navedba vsebine/vrste in obsega izvedbe in odgovornosti posameznega naročila, posebej navedba za vsebino/vrsto prvega naročila in odgovornosti

Vrednost blaga/storitve ponudnika v prvem naročilu (v EUR brez DDV)

SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)

1.







2.







3.







SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)

1.






2.







3.







SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)

1.






2.







3.









Ponudniki v skupnem nastopu navedeno potrjujejo s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.


OPOMBA:

V primeru več partnerjev v skupnem nastopu ponudniki obrazec ustrezno dopolnijo ali ga kopirajo.

Enako ponudniki obrazec ustrezno razširijo za več sklopov.


PRILOGA št. 6

IZJAVA PONUDNIKA – PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«, sklop ____________ (vpisati vse sklope, v katerih ponudnik nastopa s podizvajalci), objavljenim na portalu javnih naročil dne ______________, št. objave ________________________,


V nadaljevanju navajamo udeležbo vseh podizvajalcev v tem javnem naročilu (zapisati ločeno po vsakem sklopu):

Podizvajalci: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun

Obseg (količina) vrsta dobave blaga posameznega naročila in še dodatno posebej prvega naročila, ki jo izvaja podizvajalec

Vrednost dobave blaga podizvajalca za prvo naročilo (v EUR)

Ali zahteva podizvajalec neposredno plačilo (DA / NE)

(velja za celotno veljavnost okvirnega sporazuma)

SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)









SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)












Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.


OPOMBA:

  • Ta obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec ustrezno razširi oz. fotokopira.

  • V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo, je potrebno priložiti Soglasje oziroma pooblastilo izvajalca in podizvajalca iz priloge št. 7.

PRILOGA št. 7

SOGLASJE OZIROMA POOBLASTILO IZVAJALCA IN PODIZVAJALCA

(izpolni in priloži se samo v primeru priložene zahteve podizvajalca po neposrednem plačilu)



Izvajalec: __________________________________________________________________ (naziv in naslov izvajalca)


Podizvajalec: ____________________________________________________________ (naziv in naslov podizvajalca)



SOGLASJE OZIROMA POOBLASTILO IZVAJALCA IN PODIZVAJALCA



Za predmet javnega naročila »Dobava računalniške opreme«, sklop ____________ (vpisati vse sklope, pri katerih podizvajalec zahteva neposredno plačilo), izvajalec pooblašča naročnika in izjavlja naslednje:

  • pooblašča naročnika, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije plačeval opravljeno delo podizvajalcev neposredno podizvajalcem,

  • izjavlja, da bo v primeru izbora v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjal za dela podizvajalcev, ki so navedena za posamezni sklop v prilogi št. 6,

  • izjavlja, da bo svojemu računu oziroma situaciji priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil.

Podizvajalec soglašam, da:

  • naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmeta naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih situacij, ki jih je predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo izvajalec izstavil naročniku.



Ponudnik in podizvajalec navedeno potrjujeta s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.




OPOMBA:

  • Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, se ta obrazec fotokopira.









PRILOGA št. 8

IZJAVA PONUDNIKA – SUBJEKTI, NA KATERIH ZMOGLJIVOSTI SE SKLICUJE

V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme« , sklop ____________ (vpisati vse sklope, v katerih ponudnik nastopa s subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje), objavljenim na portalu javnih naročil dne ______________, št. objave ________________________,


V nadaljevanju navajamo udeležbo vseh subjektov, na katerih zmogljivosti se sklicuje v tem javnem naročilu (zapisati ločeno po vsakem sklopu):

Subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun

Obseg (količina) in vrsta del posameznega naročila in še dodatno posebej prvega naročila, ki ga izvaja subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje

Vrednost del prvega naročila (v EUR brez DDV)

SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)










Subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, navedeno potrjuje s

predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.



OPOMBA:

  • Ta obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje. Če se nastopa z več subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje, se ta obrazec fotokopira in izpolni po posameznih sklopih.






PRILOGA št. 9

REFERENČNA IZJAVA


V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«, objavljenim na portalu javnih naročil dne ___________, št. objave ________________________,


izjavljamo,


da imamo naslednje reference:

  • da smo v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dobavili (šteje le dokončno prevzeta posamezna dobava) funkcionalno primerljivo računalniško opremo kot je predmet tega javnega naročila za sklop oziroma računalniško opremo razumno primerljivih tehničnih karakteristik kot jo ponuja v svoji ponudbi za sklop za najmanj dva (2) različna referenčna naročnika;

  • po dve (2) referenci se zahteva za vsak sklop v naslednjih minimalnih referenčnih vrednostih:

    • za sklop 1 in sklop 2 mora vsaka referenca biti v vrednosti najmanj 10.000 EUR brez DDV;

    • za sklop 3 in sklop 6 mora vsaka referenca biti v vrednosti najmanj 2.000 EUR brez DDV;

    • za sklop 4 in sklop 5 mora vsaka referenca biti v vrednosti najmanj 5.000 EUR brez DDV.


Naročnik bo upošteval le že zaključene enkratne dobave/pogodbe ali zaključene posamezne dobave v okviru pogodbe za sukcesivno dobavo. Kot datum zaključka dobave se šteje dan, ko je referenčni naročnik dobavo, ki jo ponudnik prikazuje kot referenco, dokončno prevzel. Vsaka priglašena referenca mora izpolnjevati minimalen vrednostni pogoj pri vsakem sklopu.


V primeru pogodbe za sukcesivno dobavo naročnik sprejema le eno zaključeno posamično dobavo kot referenco znotraj te pogodbe za sukcesivno dobavo, ki mora izpolnjevati vse naročnikove pogoje za referenco. Naročnik ne bo sprejel reference, ki je vrednostno seštevek več zaključenih posameznih sukcesivnih dobav znotraj ene pogodbe.

REFERENČNI SEZNAM:

Zap. št.

Referenčni naročnik (dejanski uporabnik referenčnega blaga) z navedbo firme in sedeža, kontaktne osebe, njene telefonske številke in elektronske pošte

Opis reference

(iz katerega bo razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja)

Vrednost dobave v EUR brez DDV

(iz katere bo razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja)

Datum dokončno prevzete dobave, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja)

SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)

1.










2.










SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)

1.










2.










SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)

1.










2.










SKLOP _____ (vpisati št. sklopa)

1.










2.












OPOMBA:

  1. Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev.

  2. V primeru ponudbe za več sklopov ali referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.



Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo ESPD obrazca po sistemu e-JN.

PRILOGA št. 10

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA IN VZOREC POGODBE O IZVEDBI PRVEGA NAROČILA



VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

V primeru oddaje več sklopov istemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico prilagoditve vzorca okvirnega sporazuma na več sklopov.


NAROČNIKI:

  1. Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Xxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa __________________________________, ID št. za DDV: SI99666189, matična številka: 1662970000


  1. Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopa __________________________________, ID št. za DDV: SI 92231217, matična številka: 5040361000


  1. HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopa ________________________________, ID št. za DDV: SI 66669413, matična številka: 1470647000


  1. RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Velenje, ki ga zastopa ____________________________________, ID št. za DDV: SI 81182791, matična številka: 5513065000


  1. HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ki ga zastopa __________________________________, ID št. za DDV: SI 43635750, matična številka: 1574256000


(v nadaljevanju skupno naročniki ali posamezno naročnik)


in


DOBAVITELJ:

_____________________(naziv družbe), _____________________________ (naslov družbe), ki ga zastopa ____________________________________________, ID št. za DDV: ________, matična številka: _________, TRR: _______________ pri banki ______________

(v nadaljevanju: ponudnik xxx xxxxxxxxxx)


sklepajo naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

o izvedbi javnega naročila Dobava računalniške opreme za SKLOP ___:_____________



Stranke okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljajo:

  • da so naročniki Premogovnik Velenje d.o.o., HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi in HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. na podlagi pooblastil v skladu s 1. in 2. odstavkom 33. člena ZJN-3 prenesli izvedbo in odločanje v postopku oddaje javnega naročila na Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Xxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx (v nadaljevanju: HSE);

  • da je HSE izvedel postopek javnega naročanja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _______, in v Uradnem listu Evropske unije dne ___________, št. objave ____________;

  • da je HSE na podlagi Odločitve o izbiri strank okvirnega sporazuma z dne ________, ki je postala pravnomočna dne _________, odločil, da vsi naročniki s ponudnikom sklenejo okvirni sporazum;

  • da je sestavni del tega okvirnega sporazuma dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne ______ (v nadaljevanju: dokumentacija) in prijava ponudnika št. __________ z dne _________ (v nadaljevanju: prijava). Naknadno tekom izvajanja tega okvirnega sporazuma pa njegov sestavni del postanejo tudi povpraševanja/povabila k oddaji ponudbe v postopku odpiranja konkurence (v nadaljevanju: povabila) ter ponudbe izvajalca iz postopka odpiranja konkurence (v nadaljevanju: ponudbe) ter pogodbe o izvedbi posameznega naročila oz. naročilnice. Dobavitelj mora izvesti vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v tem okvirnem sporazumu, pogodbi o izvedbi posameznega naročila oz. naročilnici, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije/povabil oziroma prijave/ponudb;

  • da v primeru nasprotja med tem okvirnim sporazumom, pogodbami o izvedbi posameznega naročila oz. naročilnicami, dokumentacijo/povabili in prijavo/ponudbami, veljajo najprej določbe tega okvirnega sporazuma, nato določbe dokumentacije/povabil, nato določbe pogodb o izvedbi posameznega naročila oz. naročilnic, nato določbe prijave/ponudb, če ni v tem okvirnem sporazumu izrecno navedeno drugače;

  • [V kolikor je izbrani ponudnik dobavitelj v okviru skupnega nastopa se v okvirni sporazum vključi:

da je ponudnik z Izjavo o skupnem nastopanju določen za nosilca posla pri skupnem nastopu pri izvedbi predmetnega javnega naročila skupaj z družbo/-ami : ______________________________________ .

Ponudnik ima kot nosilec posla pri izvedbi javnega naročila pravice, obveznosti in pooblastila, ki so v skladu z dokumentacijo določene v Izjavi o skupnem nastopanju.];

  • [Opcija za primer, da naročniki podelijo pooblastilo Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. za podpis tega okvirnega sporazuma, pri čemer sprememba te alineje ne pomeni bistvene spremembe pogodbe: da so naročniki Holding Slovenske elektrarne d.o.o. pooblastili, da tudi v njihovem imenu in za njihov račun podpiše ta okvirni sporazum.]

  • [Opcija glede na sklop, za katerega se sklepa ta okvirni sporazum in bo tekst prilagojen glede na sklop: da so naročniki pooblastili naročnika Holding Slovenske elektrarne d.o.o., da za sklop _____ izvaja tudi v njihovem imenu in za njihov račun postopek, odločanje v postopkih odpiranja konkurence ter oddajo posameznih naročil].


UVODNE DOLOČBE

  1. člen

S tem okvirnim sporazumom je določen način izvajanja okvirnega sporazuma, način odpiranja konkurence ter pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z izvrševanjem okvirnega sporazuma in posameznih naročil na podlagi odpiranja konkurence.


Ker so v tem sporazumu dogovorjene pravice in obveznosti tudi za primer posameznih naročil, stranke okvirnega sporazuma posamezno naročilo izvedejo pod pogoji, dogovorjenimi v tem sporazumu, po cenah, dogovorjenih v pogodbi o izvedbi posameznega naročila.


Z izbranim dobaviteljem bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi posameznega naročila ali izdal naročilnico (v nadaljevanju: pogodba o izvedbi posameznega naročila), upoštevajoč specifične pogoje posameznega povabila, ostale pogoje poslovanja med naročnikom in ponudnikom pa določa predmetni okvirni sporazum.


PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

  1. člen

Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava računalniške opreme za SKLOP ___: _________________ (v nadaljevanju: blago). Vrsta, kakovost in opis blaga so predmet vsakega posamičnega povabila.


  1. člen

Naročnik in ponudnik se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma naročal količino in vrsto blaga, ki ga bo dejansko potreboval. Količina in vrsta blaga sta v trenutku sklepanja tega okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva, zato si naročnik pridržuje pravico, da pri izvajanju okvirnega sporazuma v okviru sklenjenih pogodb o izvedbi posameznega naročila poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam (količinam) naročnika oziroma drugih družb skupine HSE. Dobavitelj nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička ali podobno, v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.


Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, pozval vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, k oddaji ponudbe na način, naveden v tem okvirnem sporazumu.


Določila okvirnega sporazuma zavezujejo ponudnika ne glede na to, ali bodo naročniki posamezno naročilo izvajali skupno ali delno po posameznih naročnikih.


Ponudnik se obvezuje, da bo dobavljal blago v skladu s pogoji in zahtevami, določenimi v dokumentaciji , v tem okvirnem sporazumu, v povabilu in v vsakokratnem posameznem naročilu naročnika, ki bo konkretizirano v vsakokratni pogodbi o izvedbi posameznega naročila.


Naročnik si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi okvirnega sporazuma in pogodb o izvedbi posameznega naročila, sklenjenih na osnovi tega naročila, podaljša/skrajša rok izvedbe naročila z dobaviteljem.


Dobavitelj in naročnik se lahko dogovorita za spremembo rokov za izvedbo predmeta javnega naročila, kar ne predstavlja bistvene spremembe v skladu z določbo 95. člena ZJN-3.


Naročnik si pridržuje pravico, da pri oddaji naročil v okviru odpiranja konkurence v vsakem konkretnem povabilu/povpraševanju in/ali v pogodbi o izvedbi po že oddanem naročilu zaradi spremenjenih okoliščin, katerih naročnik ni mogel predvideti, spremeni dobavne in plačilne roke ter količine dobav.


Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da v primeru spremembe poslovnega modela skupine HSE pri izvajanju okvirnega sporazuma vključi tudi ostale družbe skupine HSE.


OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

  1. člen

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša _________ EUR brez DDV.


Cene ne vključujejo DDV in veljajo DDP (prostori, ki jih določi naročnik ) (Incoterms 2010).


IZVAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA, NAČIN NAROČANJA

  1. člen

Naročnik je v postopku javnega naročila priznal sposobnost tistim ponudnikom, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in zahteve naročnika iz dokumentacije, in je z njimi sklenil okvirne sporazume.


Naročnik bo med ponudniki, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, odpiral konkurenco za posamezno konkretno povpraševanje po blagu tako, da bo vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, pisno po elektronski pošti, pozval k oddaji ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico v povabilu opredeliti variantne ponudbe. Vsi ponudniki morajo biti pozvani v istem časovnem obdobju in na isti način.


Naročnik bo povabilo ponudniku poslal preko elektronske pošte na elektronski naslov, naveden v 26. členu tega okvirnega sporazuma, pri čemer naročnik opredeli tudi način in rok oddaje ponudbe ter specificira naročilo.


V primeru spremembe generalnega sistema/pravil odpiranja konkurence (npr. preko sistema e-JN), bo naročnik dobavitelja o tem obvestil v povabilu in postopal v skladu z vsakokrat veljavnimi navodili sistema e-JN.


Ponudnik sam odgovarja za stalno spremljanje prejetih povabil na elektronskem naslovu iz prejšnjega odstavka tega člena. Naročnik ni odgovoren za morebitno nedelovanje elektronskega naslova ali druge napake v delovanju sistema ponudnika in je prost vsakršne odgovornosti iz naslova ne prejema povabila na strani ponudnika, v kolikor lahko dokaže, da je povabilo odposlal na dogovorjen elektronski naslov. Za spremembo elektronskega naslova iz prejšnjega odstavka tega člena mora dobavitelj pisno obvestiti naročnika, naročnik pa mora potrditi prejem takega obvestila. Pogodbeni predstavniki pogodbenih strank so zadolženi s strani naročnika potrjeno prejeto obvestilo priložiti okvirnemu sporazumu.


Ponudnik mora ob vsakokratnem odpiranju konkurence v roku, ki ga v povabilu določi naročnik in praviloma ni krajši od 2 (dveh) delovnih dni in ne daljši od 7 (sedem) delovnih dni, v primeru nujnega naročila pa od 3 (treh) delovnih dni, naročniku posredovati svojo ponudbo na način, ki ga naročnik opredeli v povabilu.


Ponudnik svojo ponudbo posreduje naročniku na elektronski naslov ali drug način, naveden v posameznem povabilu. Odpiranje prispelih ponudb ni javno. Naročnik bo po poteku roka za oddajo ponudbe vse ponudnike obvestil o izbiri najugodnejšega ponudnika z objavo odločitve o oddaji posameznega naročila na portalu javnih naročil. Posredovana ponudba je za ponudnika zavezujoča in mora biti veljavna kot je naročnik opredelil v povabilu.


Naročnik od ponudnika pričakuje aktivno oddajo ponudb na podlagi posameznega naročnikovega povabila. V primeru, da ponudnik več kot trikrat zaporedoma ali petkrat v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma ne odda ponudbe na podlagi prejetega naročnikovega povabila, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma. Naročnik mora o odstopu ponudnika obvestiti pisno. Odstop učinkuje z dnem, ko ponudnik prejme naročnikovo obvestilo o odstopu preko elektronske pošte ali faksa.


Če naročnik za posamezno povabilo ne prejme nobene ponudbe ali nobene dopustne ponudbe, za tako konkretno naročilo ni več zavezan po temu sporazumu in naročilo lahko odda na trgu, vendar pod enakimi pogoji, kot jih je predstavil v povabilu po tem sporazumu. Če naročnik spremeni pogoje neuspelega povabila, to šteje za novo povabilo. Naročnik se lahko v primeru, da ne dobi nobene ponudbe ali nobene dopustne ponudbe lahko odloči tudi za ponovitev postopka.


Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo posameznega naročila in morebitne popuste. Ponudnik mora navesti strukturo ponudbene cene tako, da specificira posamezne postavke, iz katerih izhaja končna ponudbena cena.


  1. člen

Posamezno naročilo se odda ponudniku, ki je na podlagi naročnikovega povabila oddal najugodnejšo ponudbo glede na razpisano merilo. Naročnik bo pri posameznem naročilu uporabil merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, v kateri bo edini ali največji ponder merila predstavljala najnižja skupna ponudbena cena brez DDV, pri čemer si naročnik pridržuje pravico dokončne opredelitve merila v povabilu. V primeru enake cene oziroma enakega števila točk v okviru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, se naročilo odda ponudniku, ki je prvi oddal ponudbo in je le-ta dopustna. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik ponudnika izbral z žrebom.


POGODBA O IZVEDBI POSAMEZNEGA NAROČILA

  1. člen

Z izbranim dobaviteljem bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi posameznega naročila ali bo naročnik izbranemu dobavitelju izdal naročilnico.


IZVEDBA POSAMEZNEGA NAROČILA, DOBAVA IN IZROČITEV BLAGA

  1. člen

Ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana za izvedbo posameznega naročila, od naročnika prejme obvestilo, da je njegova ponudba izbrana, ter z naročnikom sklene pogodbo o izvedbi posameznega naročila, in je dolžan storiti vse potrebno za izvedbo naročila v dogovorjenih rokih in kvaliteti.


Dobavitelj se obvezuje, da bo naročeno blago v celoti dobavil na prevzemno mesto naročnika v roku iz povabila za posamezno naročilo.


Lokacija dostave blaga je prevzemno mesto, ki ga določi naročnik. Naročnik lahko določi več prevzemnih mest na različnih lokacijah glede na organiziranost posameznih organizacijskih enot naročnika, o čemer bo naročnik pisno obvestil dobavitelja.


Naročnik prevzame od dobavitelja dobavljeno blago pod pogojem, da ta ustreza pogodbeno dogovorjeni kvaliteti in da dobavljena količina ustreza naročeni.


Dobava blaga pomeni tako nakup kot tudi najem oz. morebitne druge oblike pridobitve blaga, kar bo naročnik opredelil vsakič pri odpiranju konkurence v povabilu.




  1. člen

V primeru, da dobavitelj, katerega ponudba je bila izbrana za izvedbo posameznega naročila, zamuja z dobavo blaga tako, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem dobavitelju na stroške zamudnika, lahko pa zahteva tudi povrnitev dejanske škode.


Če zamuda dobavitelja ali napaka v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik brez posledic za naročnika prekliče naročilo.


  1. člen

V primeru dobaviteljeve zamude pri dobavi blaga iz predmeta javnega naročila je dolžan dobavitelj plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene cene iz pogodbe o izvedbi posameznega naročila za vsak dan zamude, vendar skupno največ 20 % skupne pogodbene cene iz pogodbe o izvedbi posameznega naročila. Če pogodbena kazen preseže 20 % skupne pogodbene cene iz pogodbe o izvedbi posameznega naročila, lahko naročnik takoj brez obveznosti odstopi od pogodbe o izvedbi posameznega naročila.


Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje dobavitelja od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Poleg tega lahko naročnik uveljavlja povračilo škode po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti.


V primeru dobaviteljeve zamude se pogodbena kazen praviloma obračuna oz. pobota pri naslednjem izplačilu dobavitelju.


Naročnik si pridržuje pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.


Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.


  1. člen

Dobavitelj mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

  • pravilno izpolnjeno dobavnico;

  • predpisana potrdila o atestih in testiranjih, ki jih je dolžen predložiti po zakonu ali drugih predpisih;

  • podpisane in potrjene garancijske liste;

  • tehnično dokumentacijo in slovenska navodila za uporabo;

  • licence, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če so predmet posameznega naročila, in vse, kar je predpisano v povabilu za posamezno naročilo.


OSTALE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

  1. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

  • obveznosti po tem okvirnem sporazumu in obveznosti, določene v vsaki pogodbi o izvedbi posameznega naročila, izpolnjeval kot dober gospodarstvenik, vestno in kvalitetno ter v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo;

  • dobavljal originalno računalniško opremo, v katero bodo vgrajeni originalni deli in ki je skladna s pravili in navodili proizvajalca,

  • izvajal dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu in po vsaki pogodbi o izvedbi posameznega naročila po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih;

  • naročnika sproti obveščal o vseh zadevah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti po tem okvirnem sporazumu ali po vseki pogodbi o izvedbi posameznega naročila.


  1. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku zagotovil garancijo za brezhibno delovanje blaga po tem okvirnem sporazumu v trajanju do pet (5) leta od uspešno opravljene dobave blaga. Naročnik bo zahtevano trajanje garancije za brezhibno delovanje blaga opredelil v vsakem posameznem povabilu za posamezno naročilo.


  1. člen

[če se okvirni sporazum sklepa za sklop 1, 4 in 5]

Dobavitelj mora za opremo iz sklopa 1, 4 in 5 zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve (2) leti po izteku garancijske dobe, določene v prejšnjem členu tega sporazuma.


[če se okvirni sporazum sklepa za sklop 2 in 3]

Dobavitelj mora za opremo iz sklopa 2 in 3 zagotoviti razpoložljivost in združljivost baterij in napajalnikov ter tipkovnice in njenih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe, določene v prejšnjem členu tega sporazuma.


PREVZEM BLAGA

  1. člen

Prevzem blaga se opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin (vključno s pripadajočo tehnično dokumentacijo, navodili in zahtevanimi garancijskimi listi) podpišeta predstavnika naročnika in dobavitelja. S podpisom prevzemnega zapisnika se potrdi, da je dobavljeno blago skladno z določili pogodbe o izvedbi posameznega naročila, in če je to potrebno, da je blago ustrezno preizkušeno.


Blago, za katero bi se ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji, povabilu ali pogodbi o izvedbi posameznega naročila, ali ni skladno z določili tega okvirnega sporazuma in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj lahko prešel v zamudo.

CENA

  1. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobave blaga, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajal po cenah, ki bodo navedene v ponudbi na podlagi posameznega naročnikovega povabila, sprejetih s strani naročnika, ter skladno s sklenjeno pogodbo o izvedbi posameznega naročila.

Cene v ponudbi za posamezno naročilo morajo biti fiksne (nespremenljive) ves čas trajanja pogodbe o izvedbi posameznega naročila, izražene morajo biti v evrih (EUR), vključevati morajo vse stroške ponudnika, potrebne za uspešno izvedbo posameznega naročila, in vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in druge dajatve (razen DDV) in morebitne popuste.

OBRAČUN IN PLAČILO

  1. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po uspešno opravljeni dobavi blaga, specificiranega v pogodbi o izvedbi posameznega naročila, torej po podpisu prevzemnega zapisnika.

Naročnik plača račun dobavitelju v roku šestdeset (60) dni od prejema pravilno izstavljenega računa.


Pogodbeni stranki soglašata, da mora dobavitelj na izdanem računu poleg podatkov, ki so obvezna sestavina izdanega računa po veljavnih predpisih, navesti tudi naročnikovo številko pogodbe o izvedbi posameznega naročila, sicer ima naročnik izdani račun pravico zavrniti.


Naročnik si za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka po predhodnem soglasju pogodbenih strank za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta.


  1. člen

V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zamudne obresti v višini letne spremenljive obrestne mere, ki je določena z mesečnim EURIBOR, veljavnim na zadnji dan roka plačila, povečanim za maržo 3 %. V primeru, da je vrednost referenčne obrestne mere enaka ali nižja od 0,0, se spremenljiva obrestna mera spremeni v fiksno, ki je enaka marži. Slednje velja od obračunskega obdobja (to je, koledarskega meseca), ki sledi obdobju, v katerem je vrednost referenčne obrestne mere enaka ali nižja od 0,0.


PODIZVAJALCI [če dobavitelj nastopa skupaj s podizvajalc-em/i]

  1. člen

Dobavitelj sme izvedbo del iz tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. x in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. x. V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih (v primeru, ko so podizvajalci priglašeni pred izvedbo vsakokratnega naročila), bo dobavitelj obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje dobavitelja od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti.


Dobavitelj se izrecno zaveže, da bo vse svoje podizvajalce obvestil o varovanju poslovne skrivnosti, kot je določeno v členu 23. te pogodbe.


Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena, mora dobavitelj preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega dobavitelja, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.


Dobavitelj je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila.


(samo v primeru zahteve podizvajalca za neposredno poplačilo)

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila tudi Soglasja podizvajalcev – Priloga št. x, da naročnik namesto dobavitelja poravna terjatve podizvajalcev do dobavitelja. V tem primeru dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje vsem v pogodbi navedenim podizvajalcem, in sicer na št. TRR, ki so navedeni v spodnji razpredelnici. Dobavitelj mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.


(če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno)

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.


GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE BLAGA

  1. člen

V času trajanja garancije za brezhibno delovanje blaga je dobavitelj dolžan brezplačno odstraniti vse napake dobavljenega blaga in naročniku zagotavljati vse druge pravice iz naslova garancije po veljavnih predpisih, vse na svoje stroške.


Če dobavitelj napake ne odpravi v roku osem (8) dni od notifikacije napake, ima naročnik pravico naročiti odpravo napake pri drugi osebi na račun dobavitelja oziroma uveljavljati druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi. Dobavitelj je dolžan popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak blaga, po splošnih pravilih odškodninskega prava.


Pri manjšem popravilu se garancijski rok podaljša za toliko, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga. Če pa je bilo blago zaradi nepravilnega delovanja zamenjano ali bistveno popravljeno, začne garancijski rok teči v celoti znova od zamenjave oziroma od vrnitve popravljenega blaga. Če je bil zamenjan ali bistveno popravljen le kakšen del blaga, začne garancijski rok v celoti znova teči samo za ta del.


  1. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za popravila dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, kar vključuje tudi prevozne stroške in ostale stroške. Čas za odpravo napake je 8 (osem) delovnih dni od prijave napake na blagu. Prijava napake na blagu se izvede preko e-pošte na naslove, ki so določeni v vsaki pogodbi o izvedbi posameznega naročila. V kolikor naročnik in dobavitelj nista drugače dogovorjena, je v času odprave napake na blagu dobavitelj dolžan zagotoviti naročniku nadomestno blago iste vrste in kvalitete, kot bi ju moralo imeti blago v popravilu.


Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da se bo napaka na posameznem kosu dobavljenega blaga ponovila trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi prevozni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.


ODSTOP IN SPREMEMBA OKVIRNEGA SPORAZUMA

  1. člen

Dobavitelj sme odstopiti od tega okvirnega sporazuma, če naročnik več kot trikrat (3) zaporedoma neupravičeno ne plača dobave blaga po pogodbi o izvedbi posameznega naročila.


Naročnik ima pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez kakršnihkoli obveznosti do dobavitelja, pri čemer odpovedni rok znaša 30 dni od prejema pisnega obvestila o odstopu, v sledečih primerih:

  • če dobavitelj okvirni sporazum in/ali pogodbo o izvedbi posameznega naročila izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo;

  • če dobavitelj ne izvede dobav v dogovorjenem roku;

  • če dobavitelj ne izvede dobav v zahtevanem obsegu;

  • če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, količine dobavljenega blaga;

  • če dobavitelj ne upošteva pisnega opozorila naročnika glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti na način, predviden v tem okvirnem sporazumu in pogodbi o izvedbi posameznega naročila..


V primeru odstopa iz prej navedenega razloga ima naročnik pravico uveljaviti pogodbeno kazen v višini 10% ocenjene vrednosti tega okvirnega sporazuma. Navedena pogodbena kazen je samostojna kazen, ki se ne kumulira s pogodbeno kaznijo nepravilne izpolnitve.


V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s tem okvirnim sporazumom in pogodbo o izvedbi posameznega naročila, ga naročnik pisno opozori, praviloma po elektronski pošti, in pozove k izpolnitvi njegovih obveznosti ter mu določi primeren rok za pravilno izpolnitev.

Ne glede na drugi odstavek tega člena ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma kadarkoli brez razloga, pri čemer odpovedni rok znaša 30 dni od prejema pisnega obvestila o odstopu.


Odstop od tega okvirnega sporazuma mora biti podan v pisni obliki in posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov predstavnika nasprotne stranke, kot je naveden v tem okvirnem sporazumu.


V odpovednim roku sta stranki zavezani izpolnjevati svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila v celoti.


V primeru odstopa od okvirnega sporazuma eni pogodbeni stranki, ostane sporazum v veljavi z drugo/ostalimi pogodbenimi strankami.


VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

  1. člen

Dobavitelj se zavezuje, da:

  • bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam naročniku, družbam skupine naročnika ali tretjim osebam, lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda;

  • bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z naročnikom oz. družbami skupine naročnika ali v zvezi z delom z naročnikom oz. družbami skupine naročnika oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom oz. družbami skupine naročnika, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.


Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost dobavitelja, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila ter da bo na zahtevo naročnika naročniku nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.


Dobavitelj se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani dobavitelja sodelovale pri izvajanju tega okvirnega sporazuma in pogodb o izvedbi posameznega naročila, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam zavezan po tem členu.


Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost dobavitelja.


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  1. člen

Če pri tem okvirnem sporazumu in pogodbi o izvedbi posameznega naročila kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali podpisniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali podpisniku okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila s strani naročnika ali s strani druge pogodbene stranke, ali je takšna pridobitev omogočena drugi pogodbeni stranki, je ta okvirni sporazum in pogodba o izvedbi posameznega naročila nična.


RAZVEZNI POGOJ

  1. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  • plačilom za delo,

  • delovnim časom,

  • počitki,

  • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezana trideseti dan po seznanitvi z okoliščino iz prvega odstavka tega člena.


POGODBENI PREDSTAVNIKI IN OBVEŠČANJE

  1. člen

Kakršnakoli vprašanja v vezi s tem okvirnim sporazumom in pogodbami o izvedbi posameznega naročila pogodbeni stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.


Naročnikova pogodbena predstavnika sta:

  • za vsebinsko tehnična vprašanja (vsebinski skrbnik): X.Y., e-naslov: X.Y.@xxx.xx, telefon;

  • za pogodbena in ostala vprašanja (nabavnik): Z.Z., e-naslov: X.X@xxx.xx, telefon.


Dobaviteljev pogodbeni predstavnik je: ime in priimek, e-naslov, telefon.


O morebitni spremembi pogodbenega predstavnika se pogodbeni stranki obvestita v treh delovnih dneh po spremembi.


Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve v pisni obliki poslane po elektronski pošti.


Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnitev obveznost.


Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.


  1. člen

Naročnik in dobavitelj lahko v pogodbi o izvedbi posameznega naročila določita druge predstavnike. V kolikor niso v pogodbi o izvedbi posameznega naročila določeni predstavniki, se šteje, da so predstavniki za namene pogodbe o izvedbi posameznega naročila predstavniki, določeni v okvirnem sporazumu.


OBDOBJE VELJAVNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA

  1. člen

Ta okvirni sporazum pogodbene stranke sklepajo za obdobje 48 mesecev od dneva pričetka uporabe okvirnega sporazuma.


PREPOVED CESIJE

  1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da dobavitelj ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila na drugo fizično ali pravno osebo.


REŠEVANJE SPOROV IN UPORABA PRAVA

  1. člen

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma in pogodb o izvedbi posameznega naročila bodo stranke reševale sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, pa je za razrešitev sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, ki presoja vse spore po slovenskem pravu.


KONČNE DOLOČBE


  1. člen

Ta okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.


Če katerakoli določba tega okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe okvirnega sporazuma in pogodbe o izvedbi posameznega naročila. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba


  1. člen

Ponudnik se obvezuje naročnike ves čas veljavnosti sporazuma obveščati o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvajanje tega okvirnega sporazuma ali pogodb o izvedbi posameznega naročila.


  1. člen

Ta okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v šestih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod. Okvirni sporazum je sklenjen s podpisom vseh strank tega okvirnega sporazuma, uporablja pa se od dne xx.xx.2020 dalje.


Datum:


Naročniki: [opcija: v imenu in za račun vseh naročnikov]


HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.



PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.



HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje



RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi



HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.


Datum:


Ponudnik:








PRILOGE:


Priloga št. x: SEZNAM PODIZVAJALCEV

Dobavitelj nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:


NAZIV PODIZVAJALCA

POLNI NASLOV


MATIČNA ŠTEVILKA


DAVČNA ŠTEVILKA


TRANSAKCIJSKI RAČUN


PREDMET


KRAJ IZVEDBE

Kot določeno v pogodbi o izvedbi posameznega naročila

VRSTA DEL

Dobava blaga

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO



Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.




Priloga št. x: Soglasja podizvajalcev v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo















VZOREC POGODBE za PRVO NAROČILO



_____________________(naziv družbe), _____________________________ (naslov družbe), ki jo zastopa ___________________________, matična številka: ______________, identifikacijska številka za DDV: SI____________

(v nadaljevanju: naročnik)


in


_____________________(naziv družbe), __________________________ (naslov družbe), ki jo zastopa ___________________________, matična številka: ______________, identifikacijska številka za DDV: SI____________, št. TRR: _______________________________ pri ________________________________

(v nadaljevanju dobavitelj)


sklepata


Pogodbo o izvedbi posameznega naročila št. 1/2019

v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila

»DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME« - SKLOP ___


UVODNE DOLOČBE

  1. člen

Stranki te pogodbe o izvedbi posameznega naročila uvodoma ugotavljata, da je bil dne ________ sklenjen okvirni sporazum, ki je bil sklenjen na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _________, št. objave ________, in v Uradnem listu Evropske unije dne _______, št. objave _______, ki se uporablja od _____________ dalje (v nadaljevanju: okvirni sporazum).


Na osnovi preveritve ponudb, prejetih za prvo posamezno naročilo, je bil za dobavo _________________ (v nadaljevanju: blago oz. oprema) za SKLOP __ z Odločitvijo o oddaji posameznega naročila (dobava blaga za prvo naročilo) z dne __________ kot najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik kupi, dobavitelj pa proda blago razpisanega/ih sklopa/ov javnega naročila.


Odločitev o oddaji posameznega naročila je postala pravnomočna dne ___________ .


(v pogodbo z izbranim dobaviteljem bo vključenih toliko odstavkov za sklope, za kolikor sklopov bo dobavitelj izbran z odločitvijo naročnika)


Postopek javnega naročila je izvedel Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju: HSE) kot nosilec priložnostnega skupnega naročanja za naročnika.


Dobavitelj kot strokovnjak izrecno izjavlja in jamči, da so v ponudbi upoštevana vsa dela in vsi stroški, potrebni za uspešno izvedbo prodaje po tej pogodbi, ter sam nosi breme stroškov, ki niso predvideni oz. upoštevani v ponudbi, a so potrebni za izvedbo prodaje v skladu s to pogodbo.


PREDMET POGODBE

  1. člen

Naročnik kupi, dobavitelj pa proda opremo, ki je podrobno specificirana v prilogi 1 k tej pogodbi.


Naročnik si pridržuje pravico, da pri tej pogodbi poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam naročnika. Dobavitelj nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička ali podobno, v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.


DOBAVNI ROK

  1. člen

Dobavitelj dobavi opremo iz 2. člena te pogodbe na naslov naročnika ali naslov, ki ga določi naročnik , najkasneje v 30-ih dneh po sklenitvi te pogodbe.


Naročnik si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi te pogodbe, sklenjene na osnovi naročila naročnika, podaljša/skrajša rok izvedbe naročila z dobaviteljem.


Dobavitelj in naročnik se lahko dogovorita za spremembo rokov za izvedbo predmeta naročila, kar ne predstavlja bistvene spremembe v skladu z določbo 95. člena ZJN-3.


POGODBENA CENA

  1. člen

Skupna pogodbena cena za celoten obseg dobav opreme iz 2. člena te pogodbe znaša …………………….. EUR brez DDV.


Specifikacija skupne pogodbene cene in cene na enoto posamezne opreme je razvidna iz priloge 1, ki je sestavni del te pogodbe.


Cene so fiksne (nespremenljive) vse do izvedbe pogodbe v celoti ter vključujejo vse stroške dobavitelja, potrebne za izvedbo prodaje opreme po tej pogodbi.


Cene ne vključujejo DDV in veljajo DDP (prostori, ki jih določi naročnik ) (Incoterms 2010).


DOBAVA, PREVZEM, OBRAČUN IN PLAČILO

  1. člen

Za namene te pogodbe o izvedbi posameznega naročila veljajo določbe okvirnega sporazuma, ki se nanašajo na dobavo, prevzem, obračun in plačilo blaga, ki je predmet te pogodbe o izvedbi posameznega naročila.


Pogodbeni stranki soglašata, da mora dobavitelj na izdanem računu poleg podatkov, ki so obvezna sestavina izdanega računa po veljavnih predpisih, navesti tudi naročnikovo številko pogodbe, sicer ima naročnik izdani račun pravico zavrniti.


Naročnik si za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka po predhodnem soglasju pogodbenih strank za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta.


GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE

  1. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku zagotovil garancijo za brezhibno delovanje opreme in zagotavljanje rezervnih delov, kot je to opredeljeno v tehnični specifikaciji naročila/povabila.


PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

  1. člen

Varianta za HSE:

Naročnikova pogodbena predstavnika sta:

  • za vsebinsko tehnična vprašanja (vsebinski skrbnik): X.Y., e-naslov:_______, tel ______.

  • za pogodbena in ostala vprašanja (nabavnik): Z.Z., e-naslov: __________, tel. ______.


Varianta za ostale:

Naročnikov pogodbeni predstavnik: XY, e-naslov:_________________, tel. __________.


Dobaviteljev pogodbeni predstavnik: je XY, e-naslov: _______________, tel. ____________.




ODSTOP OD POGODBE

  1. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga z odpovednim rokom 10 dni. Odpovedni rok začne teči z dnem prejema pisne odpovedi, podane po elektronski pošti na elektronski naslov predstavnika dobavitelja, navedenega v tej pogodbi o izvedbi posameznega naročila.


Stranki sta dolžni poravnati medsebojne obveznosti za dobave, ki so bile že opravljene.


V času odpovednega roka lahko dobavitelj izvaja le dela, ki so nujna in predhodno odobrena s strani naročnika, vse v izogib stroškom.


Za vsako drugačno ravnanje strank pri odstopu od pogodbe v nasprotju s to pogodbo, veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji stranki odškodninsko odgovarjata za nastalo škodo.


  1. člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi o izvedbi posameznega naročila ali v okvirnem sporazumu, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka, pri čemer začne odpoved učinkovati z dnem prejema pisne odpovedi, podane po elektronski pošti na elektronski naslov predstavnika dobavitelja, navedenega v tej pogodbi o izvedbi posameznega naročila.


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA


  1. člen

Če pri tej pogodbi o izvedbi posameznega naročila kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali podpisniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali podpisniku pogodbe o izvedbi posameznega naročila s strani naročnika ali s strani druge pogodbene stranke, ali je takšna pridobitev omogočena drugi pogodbeni stranki, je ta pogodba o izvedbi posameznega naročila nična.


RAZVEZNI POGOJ

  1. člen

Ta pogodba o izvedbi posameznega naročila je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  • plačilom za delo,

  • delovnim časom,

  • počitki,

  • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe o izvedbi posameznega naročila še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba o izvedbi posameznega naročila razvezana trideseti dan po seznanitvi z okoliščino iz prvega odstavka tega člena.



KONČNE DOLOČBE

  1. člen

Določbe okvirnega sporazuma, ki se nanašajo na razvezni pogoj, na varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov ter na prepoved cesije veljajo tudi za to pogodbo o izvedbi posameznega naročila.


Določbe okvirnega sporazuma, ki s to pogodbo o izvedbi posameznega naročila niso spremenjene ali razveljavljene, veljajo in se uporabljajo tudi za to pogodbo o izvedbi posameznega naročila.


  1. člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za primer, da spora ne bo mogoče rešiti na tak način, pogodbeni stranki določata pristojnost pristojnega sodišča po sedežu naročnika. Za vprašanja, ki niso posebej opredeljena s to pogodbo, se uporablja slovensko pravo.


  1. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.


Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi.




……………, dne ………………………. ………….., dne ……………………




Naročnik: Dobavitelj:










Priloga 1:

















PRILOGA št. 11

SOGLASJE DOMAČE PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE


V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme« objavljenem na portalu javnih naročil dne ___________ , št. objave ________________________,


izjavljamo, da naročniku Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Xxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, dajemo soglasje, da za potrebe izvedbe javnega naročila pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.


1.

Ponudnik (polno ime):



Sedež:



Poštna številka in kraj:



Občina sedeža ponudnika:



Davčna številka:



Matična številka:



Številka vpisa v sodni/poslovni register:




KRAJ

GOSPODARSKI SUBJEKT

ime in priimek podpisnika in podpis

DATUM


OPOMBA:

  • Obrazec se predloži samo za domače pravne osebe.

  • Soglasje/a ponudnik predloži po prejemu poziva naročnika k predložitvi tega soglasja. Zaželjeno je, da ponudnik soglasje/a priloži k ponudbi.


PRILOGA št. 12

SOGLASJE DOMAČE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava računalniške opreme«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _____________, št. objave ________________________,


izjavljam, da naročniku Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Xxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, dajemo soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04, 67/07), da za potrebe izvedbe javnega naročila pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu gospodarskega subjekta, nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.


Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu gospodarskega subjekta (ime in priimek):


EMŠO:


Datum rojstva:


Kraj rojstva:


Občina rojstva:


Država rojstva:


Ulica (naslov stalnega prebivališča):


Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:


Državljanstvo:


Prejšnji priimek:



Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe gospodarskega subjekta:


_____________________________


Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu gospodarskega subjekta (ime in priimek):

EMŠO:


Datum rojstva:


Kraj rojstva:


Občina rojstva:


Država rojstva:


Ulica (naslov stalnega prebivališča):


Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:


Državljanstvo:


Prejšnji priimek:



Kraj in datum:


Podpis zgoraj navedene osebe gospodarskega subjekta:

________________________________



Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu gospodarskega subjekta (ime in priimek):

EMŠO:


Datum rojstva:


Kraj rojstva:


Občina rojstva:


Država rojstva:


Ulica (naslov stalnega prebivališča):


Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:


Državljanstvo:


Prejšnji priimek:



Kraj in datum:


Podpis zgoraj navedene osebe gospodarskega subjekta:

________________________________


OPOMBA:

  • V primeru, da ima gospodarski subjekt več fizičnih oseb, za katere je treba oddati obrazec, se obrazec ustrezno fotokopira.

  • Obrazec mora obvezno osebno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša.

  • Obrazec se predloži samo za domače fizične osebe.

  • Soglasje/a ponudnik predloži po prejemu poziva naročnika k predložitvi tega soglasja. Zaželjeno je, da ponudnik soglasje/a priloži k ponudbi.


PRILOGA št. 13

REFERENČNO POTRDILO O IZVEDBI za SKLOP ___


Ponudnik mora izkazati ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila­:

  • da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dobavil (šteje le dokončno prevzeta posamezna dobava) funkcionalno primerljivo računalniško opremo kot je predmet tega javnega naročila za sklop oziroma računalniško opremo razumno primerljivih tehničnih karakteristik kot jo ponuja v svoji ponudbi za sklop za najmanj dva (2) različna referenčna naročnika;

  • po dve (2) referenci se zahteva za vsak sklop v naslednjih minimalnih referenčnih vrednostih:

    • za sklop 1 in sklop 2 mora vsaka referenca biti v vrednosti najmanj 10.000 EUR brez DDV;

    • za sklop 3 in sklop 6 mora vsaka referenca biti v vrednosti najmanj 2.000 EUR brez DDV;

    • za sklop 4 in sklop 5 mora vsaka referenca biti v vrednosti najmanj 5.000 EUR brez DDV.


Naročnik bo upošteval le že zaključene enkratne dobave/pogodbe ali zaključene posamezne dobave v okviru pogodbe za sukcesivno dobavo. Kot datum zaključka dobave se šteje dan, ko je referenčni naročnik dobavo, ki jo ponudnik prikazuje kot referenco, dokončno prevzel. Vsaka priglašena referenca mora izpolnjevati minimalen vrednostni pogoj pri vsakem sklopu.


V primeru pogodbe za sukcesivno dobavo naročnik sprejema le eno zaključeno posamično dobavo kot referenco znotraj te pogodbe za sukcesivno dobavo, ki mora izpolnjevati vse naročnikove pogoje za referenco. Naročnik ne bo sprejel reference, ki je vrednostno seštevek več zaključenih posameznih sukcesivnih dobav znotraj ene pogodbe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naziv in naslov referenčnega naročnika:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________



IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

____________________________________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika)

izvedla ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(opis projekta, ki ustreza referenčni zahtevi naročnika; iz opisa projekta mora biti razvidno, da referenca ustreza naročnikovemu pogoju)


vrednost zaključene dobave v EUR brez DDV: __________________


po pogodbi št. ___________________ z dne _____________, ki se je izvajala oz. se izvaja v obdobju od: ____________ ________ do ____________ ________.

(mesec) (leto) (mesec) (leto)


Enkratno/posamezno dobavo, ki predstavlja referenco po tem potrdilu, je referenčni naročnik dokončno prevzel dne: ______________.


Dobava je bila izvedena pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.


Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

mobilni telefon:


OPOMBE:

  1. Iz zgornjega opisa referenčnega projekta mora biti razvidno, da referenca ustreza naročnikovemu pogoju. Zaželjeno je, da ponudnik referenčno potrdilo priloži že k ponudbi.

  2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani referenčnih naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

  3. Gospodarski subjekt predloži referenčno potrdilo po prejemu poziva naročnika k predložitvi referenčnega potrdila.



Kraj in datum:


Referenčni naročnik:


Podpis:

_________________________________

(s tiskanimi črkami izpišite ime in priimek podpisnika)



1 Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

2 Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1 s spremembami).



Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila »Dobava računalniške opreme« stran 21/55


Document Metadata

Filed: September 4th, 2019