RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Številka javnega naročila:	94/2021
Datum:	23.07. 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:	NADZOR IN STORITVE KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) PRI IZVEDBI GOI DEL ZA PREMIK SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU SKUPAJ S POTREBNO INFRASTRUKTURO
Številka javnega naročila:	94/2021
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	Odprti postopek

I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU

Naročnik:	Luka Koper, d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila:	JN 94/2021
Premet javnega naročila:	NADZOR IN STORITVE KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) PRI IZVEDBI GOI DEL ZA PREMIK SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU SKUPAJ S POTREBNO INFRASTRUKTURO • Sklop 1: Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je in Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških tirih – Nadzor in storitve koordinatorja VZD • Sklop 2: Gradnja transformatorske postaje TP-KT2 – Nadzor in storitve koordinatorja VZD • Sklop 3: Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje – Nadzor in storitve koordinatorja VZD • Sklop 4: Gradnja transformatorske postaje TP-KT3 – Nadzor in storitve koordinatorja VZD Naročnik bo izbral enega izvajalca za vse štiri sklope.
Postopek:	Odprti postopek
Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 v nadaljevanju ZJN-3)	40. člen

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Vrsta	Storitev
Predmet naročila:	Predmet naročila je: - izvajanje storitev gradbenega nadzora, - izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del z izdelavo varnostnega načrta.
Pričakovani roki za izvedbo del:	Okvirni terminski plan opravljanja storitev je razviden iz javnega naročila za izbor izvajalca GOI del št. JN 90/2021 »Izvedba GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno infrastrukturo« objava na portalu javnih naročil JN004108/2021-E01.
Pogoji za izvedbo del:	Izvedba storitev, ki so predmet razpisa, se prilagaja dejavnostim na gradbišču.
Uvedba v delo:	Izvajalec bo uveden v delo z dnem podpisa pogodbe.

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na internetnem naslovu xxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx, pod številko javnega naročila JN 94/2021. Dokumentacija je na voljo brezplačno.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo:

- Razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci in prilogami,

- sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe,

dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Kontaktni podatki za dodatna pojasnila	Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila. Vprašanje se postavi na koncu strani predmetnega javnega naročila, v sklopu rubrike »Dodatna pojasnila« se izbere možnost »Pošlji vprašanje naročniku« (prikaz spodaj). Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.
Rok za postavitev vprašanj	Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx. Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb in sicer preko Portala javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx pri objavi predmetnega javnega naročila.
Ogled je možen in priporočljiv, ni pa obvezen!	Kontaktni podatki za predhodno najavo	Xxxxxxxx in predmet ogleda
	Xxxx Xxxxxx 05 66 56 940 xxxx.xxxxxx@xxxx-xx.xx	Območje koprskega tovornega pristanišča
	Ogled lokacije je možen v terminu do roka za postavitev vprašanj po predhodni najavi vsaj en dan pred željenim terminom ogleda.

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

Predložitev ponudb
Rok za prejem ponudb	Xxx za oddajo ponudb je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Vložišče	Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, pri objavi tega javnega naročila.
Spremembe in umik ponudb	Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e- JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Javno odpiranje ponudb
Čas	Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb oz. kot navedeno v obrazcu in Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena.
Lokacija	Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx , pri objavi tega javnega naročila.

2. NAVODILA PONUDNIKOM

V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

2.1 Financiranje naročila

Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d..

2.2 Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v času trajanja razpisa delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Morebitne spremembe in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo objavljena na spletni strani naročnika (xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxxxx) ter na portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

2.3 Zaupnost podatkov

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona o gospodarskih družbah ipd.).

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

2.4 Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR- 2) navesti VSE podizvajalce, kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost). Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitve s podizvajalci, mora v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

	- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.
Skupno nastopanje	Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v ponudbi (OBR-2) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni ponudnik (predmet, količina, vrednost)). V primeru skupne ponudbe mora posamezen osnovni pogoj (ki se nanaša na razloge za izključitev in ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) in ekonomsko-finančni pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti pa lahko izpolnjujejo partnerji skupaj. Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli vodilnega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji neomejeno solidarno.
Tuji ponudniki	Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku. Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, bodo morali predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, prevedena v slovenski jezik (npr. potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb; potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb; izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt). Ponudnik lahko namesto zgoraj navedenega, pod kazensko in materialno odgovornostjo, predloži zapriseženo izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih

subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež in prevedena v

slovenski jezik.

Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in nedvoumno zapisano in potrjeno.

Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev.

Ponudnik mora v vseh fazah postopka in izvedbe del zagotoviti prisotnost strokovno usposobljene osebe, ki obvlada slovenski jezik v takšni meri, da je mogoča nemotena komunikacija z naročnikom v slovenskem jeziku in nemoteno izvajanje pogodbe o izvedbi javnega naročila. Vsa komunikacija z naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje izvedbe del poteka v

slovenskem jeziku.

2.5 Finančna zavarovanja

2.5.1 Instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja (originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca odstopi od pogodbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati najmanj vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki, kvaliteta in količina, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost, ki mora biti vedno vsaj devetdeset (90) dni daljša od predvidenega datuma zaključka del.

Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, ali v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

Naročnik zahteva, da izbrani ponudnik, pred izdajo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice kot finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvršitev del, uskladi vsebinsko ustreznost le tega z naročnikom oz. predstavnikom naročnika navedenim v pogodbi.

2.5.2 Zavarovanje izvajalca pred odgovornostjo za škodo

Ponudnik bo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe dostavil naročniku:

▪ kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj 50.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

Kopijo zavarovalne pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti v roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca.

2.6 Ponudbena cena

Naročnik bo izbral enega izvajalca za vse sklope. Naročnik je naročilo razdelil na sklope, ker je del naročila več različnih naložb pri naročniku in s tem povezanih višin zagotovljenih sredstev za posamezen sklop. Izvajalec mora podati ponudbo za vse

sklope. V kolikor v ponudbi ne bo vsebovanih vseh del za izvedbo vseh sklopov, bo

takšna ponudba kot nedopustna izločena.

Naročnik bo v fazi pregleda ponudb preveril ali so ponudbene cene za posamezen sklop v okviru zagotovljenih sredstev za posamezen sklop. V kolikor bo oz. bodo ponudbene cene za posamezen sklop višje od zagotovljenih sredstev za posamezen sklop bo ponudba izločena.

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, ureditev dostopov, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, predelave in podobno).

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni.

2.7 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Za tuje ponudnike je priporočljiv ogled tudi spodnjih povezav na xxxxx://xxx.xxx.xx v angleškem

jeziku in sicer:

• xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxxx (english version)

• xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/000000/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (Quick instructions for registering in the e-JN system for foreign suppliers via SI-PASS)

• xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/000000/xxx_XX_xxxxxxxxxxxx.xxx (Instructions for using the system in english language).

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do roka predvidenega za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na

naslednji povezavi xxxxx://xxx.xxx.xx, pri objavi tega javnega naročila.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek oz. ponudbeno ceno iz OBR 1 Ponudba brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBR 1 Ponudba« v obliki pdf, brez prilog in v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge« vse ostale zahtevane dokumente vključno s prilogami. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v del

»Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v OBR 1 Ponudba, naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in zahtevanimi dokumenti (Specifikacija ponudbenih del) naloženimi v razdelek »Dokumenti«, del

»Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

2.8 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN in se bo začelo neposredno po izteku

roka za oddajo ponudb na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«. Generira se Zapisnik o odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb, ki je ponudnikom, ki so oddali ponudbe, dostopen v sistemu e-JN

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, ali preko sistema e-JN.

2.9 Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči.

2.10 Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z

zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

2.11 Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

2.12 Sklenitev pogodbe

Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok.

V roku osem (8) delovnih dni od vročitve z obeh strani podpisane pogodbe, je ponudnik dolžan predložiti instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter predložiti kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo.

V nasprotnem lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca in od

izvajalca zahteva povrnitev nastale škode.

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti

Gospodarski subjekt (vsak ponudnik, partner ali podizvajalec, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) potrdi izpolnjevanje zahtevanih pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

Gospodarski subjekt obrazec ESPD iz razpisne dokumentacije shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko spletne povezave xxxx://xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo »Sem gospodarski subjekt« in opcijo »Uvoziti naročnikov ESPD«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD

– ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. (pojasnila glede ESPD v angleškem jeziku so dostopna na: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxxxxx- procurement/digital/espd_en)

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti ustrezna dokazila, prevedena v slovenski jezik.

3.1.1 Razlogi za izključitev

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo

izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD;

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo

izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

3.1.2 Pogoji za sodelovanje

3.1.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet

naročila in jo prevzema v ponudbi (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla).

Gospodarski subjekt, ki izvaja naloge nadzora, mora izpolnjevati pogoje določene z Gradbenim

zakonom in Zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Gospodarski subjekt, ki izvaja naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, mora izpolnjevati pogoje določene z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Poleg predpisanih delovnih izkušenj in opravljenih strokovnih izpitov morajo imeti opravljeno tudi usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS štev. 31/2008).

3.1.2.2 Ekonomski in finančni položaj

a) Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih dni,

b) Gospodarski subjekt ima zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno z določili Gradbenega zakona in Zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (vsak gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla),

c) Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6. Gospodarski subjekt iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (Primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxxxxxxx/X.XXX_XXXXX/Xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxx). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Pogoj pod točko c) mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in s katerim bo ponudnik izkazoval sposobnosti, razen podizvajalcev.

3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost

Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Ponudnik navede referenčne posle gospodarskega subjekta na OBR-3 in referenčne posle kadrov z vsemi zahtevanimi podatki na obrazce OBR-3A do 3D z zahtevanimi prilogami, ponudnik pridobi potrdilo naročnikov za vsako izmed izkazanih referenc OBR-4 »Potrdilo naročnika kot investitorja«.

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega posla nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega izvajalca referenčnega posla, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika glavnemu izvajalcu.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da predloži dodatna dokazila glede

navedenih referenc iz seznama.

1. Ponudnik mora izkazati reference, da je uspešno izvedel vsaj en (1) istovrsten referenčni posel, kot ga prevzema v ponudbi, izveden v zadnjih desetih letih od datuma objave obvestila o tem javnem naročilu. Naročnik je v tabeli v nadaljevanju podal minimalne zahteve glede tega kaj bo za posamezno referenčno področje upošteval kot ustrezen referenčni objekt oz. posel:

Referenčno področje	Minimalne zahteve referenčnega objekta oz. posla
Asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve	Minimalna površina 20.000 m2 asfaltne voziščne konstrukcije. Kot referenca se upošteva nadzor nad izvedbo: - asfaltnih voziščnih konstrukcij na AC ali G cestah ali - asfaltnih voziščnih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali - asfaltna voziščna konstrukcija na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo (z osno obremenitvijo stroja oz. vozila min. 10 ton na os) Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.
ali
Armirana betonska konstrukcija za skladiščenje kontejnerjev	Minimalna površina 3.000 m2 armirano- betonske konstrukcije. Kot referenca se upošteva nadzor nad izvedbo: - armirano betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih skladiščnih površinah industrijskih obratov - armirano betonskih konstrukcij na zunanjih skladiščnih površinah za skladiščenje kontejnerjev ali podobno ali - armirano betonske konstrukcije na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo (z osno obremenitvijo stroja oz. vozila min. 10 ton na os). Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.

Pogoje glede referenc mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti in biti imenovane kakor podizvajalci ali partnerji.

2. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izpolnitev naročila in mora za opravljanje storitev, ki so predmet javnega naročila, zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki bo zagotavljala kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami navedenimi v nadaljevanju.

3. Ponudnik mora izkazati, da ima vodjo nadzora skladno z Gradbenim zakonom, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- izpolnjuje pogoje skladno z določili Gradbenega zakona ter Zakona o arhitekturni in inženirski

dejavnosti (ZAID) za izvajanje nadzora nad gradnjo objektov

- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije pod Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli) ali Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje.

- v obdobju zadnjih deset let od dneva objave tega naročila je uspešno izvedel naloge vodje nadzora po Gradbenem zakonu ali odgovornega nadzornika v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 nad gradnjo referenčnega objekta, ki je po naravi in pogojih primerljiv razpisanim. Zahtevajo se trije izvedeni referenčni posli izvajanja nalog vodje nadzora vsak iz enega referenčnega področja a), b) in c). Naročnik je v tabeli v nadaljevanju podal minimalne zahteve glede tega kaj bo za posamezno referenčno področje upošteval kot ustrezen referenčni objekt:

Referenčno področje	Minimalne zahteve referenčnega objekta	Št. zahtevanih referenc pri posameznem referenčnem področju
a) Armirana betonska konstrukcija za skladiščenje polnih kontejnerjev	Minimalna površina konstrukcije 3.000 m2. Kot referenca se upošteva nadzor nad izvedbo: - armirano betonskih konstrukcij na zunanjih in notranjih skladiščnih površinah industrijskih obratov ali - armirano betonskih konstrukcij na zunanjih skladiščnih površinah za skladiščenje kontejnerjev ali podobno ali - armirano betonske konstrukcije na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo (z osno obremenitvijo stroja oz. vozila min. 10 ton na os). Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.	1
b) Asfaltna voziščna konstrukcija za izredno težke obremenitve	Minimalna površina konstrukcije 20.000 m2. Kot referenca se upošteva nadzor nad izvedbo: - asfaltnih voziščnih konstrukcij na AC ali G cestah ali - asfaltnih voziščnih konstrukcij na zunanjih in notranjih površinah industrijskih objektov ali	1

	- asfaltna voziščna konstrukcija na zunanjih površinah v pristaniščih, letališčih ali drugi prometni infrastrukturi, obremenjene z zelo težko ali težjo prometno obremenitvijo (z osno obremenitvijo stroja oz. vozila min. 10 ton na os). Površin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.
c) Izvedba komunalne infrastrukture	Kot referenca se upošteva nadzor nad izvedbo: - kabelske kanalizacije za el. energetske vode in telekomunikacije v dolžini vsaj 300 m, - vodovodno ali hidrantno omrežje v dolžini vsaj 300 m, - meteorna kanalizacija v dolžini min 1.000 m. Dolžin po različnih pogodbah med seboj ni dovoljeno seštevati.	1

Pogoje glede vodje nadzora mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti in biti imenovane kakor podizvajalci ali partnerji.

4. Ponudnik mora zagotoviti koordinatorja kontrole kakovosti, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

• izpolnjuje pogoje skladno z določili Gradbenega zakona ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) za pooblaščenega inženirja

• vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije pod Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje.

• v obdobju zadnjih deset let od dneva objave tega naročila je vsaj dvakrat uspešno izvedel naloge koordinatorja kontrole kakovosti (ali enakovredno funkcijo z drugačnim nazivom) pri gradnji objekta pri izvajanju nadzora nad gradnjo objektov in sicer pri gradnji objektov kot so:

o obalne konstrukcije ALI

o prometna infrastruktura ALI

o komunalna infrastruktura ALI

o poskusna polja na prometni in ostali infrastrukturi ALI

o temelji na slabo nosilnih tleh.

Pogoje glede koordinatorja kontrole kakovosti mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti in biti imenovane kakor podizvajalci ali partnerji.

5. Ponudnik mora zagotoviti nadzor iz področja elektrotehnike oz. električnih inštalacij in telekomunikacij. Nadzornik s področja elektrotehnike mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- ima strokovno izobrazbo iz področja elektrotehnike

- izpolnjevati pogoje skladno z določili Gradbenega zakona ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) za izvajanje nadzora nad gradnjo objektov s področja elektrotehnike,

- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije pod Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli) ali Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje.

- v obdobju zadnjih deset let od dneva objave tega naročila je uspešno izvedel naloge nadzora s področja elektrotehnike po Gradbenem zakonu ali odgovornega nadzornika za elektro dela v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 nad izvedbo del pri gradnjah kot so:

o elektroinštalacijska dela ter razsvetljava na svetlobnih stolpih višine vsaj 30 m s

pripadajočimi stikalnimi bloki in telekomunikacijami IN

o elektroinštalacijska dela pri polaganju SN 20.000V kablovodov s priklopi IN

o elektroinštalacijska dela pri polaganju NN 400V kablovodov s priklopi IN

o elektroinštalacijska dela pri gradnji transformatorske postaje instalirane moči vsaj

2MVA IN

o katodna zaščite armirano-betonskih konstrukcij.

Pogoj glede referenc nadzornika s področja elektrotehnike se lahko izkazuje z več posli. Pogoje glede nadzornika s področja elektrotehnike mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti in biti imenovane kakor podizvajalci ali partnerji.

6. Ponudnik mora zagotoviti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki izpolnjuje naslednje pogoje. Koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču mora biti strokovno usposobljen za opravljanje del, imeti strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05)) in je v bil v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila vsaj enkrat koordinator za varnost in zdravje pri delu nad deli, ki so po naravi in pogojih primerljiva razpisanim. Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri gradnji objekta kot je: gradbeno inženirski objekt v vrednosti GOI del vsaj 500.000 EUR brez DDV.

Oseba, ki jo ponudnik imenuje za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, ne sme

biti zaposlena pri kateremkoli od izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi gradnje objekta.

3.2 Merila za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe

Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi meril ponudbena cena in reference kadra.

Merila prikazuje spodnja tabela meril, v kateri so navedena posamezna merila, oznaka meril, maksimalno število točk, ki ga je možno pridobiti za posamezno merilo ter seštevek maksimalnega števila točk, ki ga je možno pridobiti z vsemi merili skupaj. Število točk pri posameznem kriteriju se izračunava/zaokrožuje na eno decimalno mesti natančno.

Tabela meril:

	Merilo za ocenjevanje ponudb	Oznaka merila	Maksimalno število točk
1.	Ponudbena cena	Ppc	90
2.	Reference kadra	Prk	10
SKUPAJ		Pskupno	100

Skupna ocena ponudbe (Pskupno = Ppc + Prk) je seštevek točk vseh meril, pri čemer bo izbran ponudnik, ki je dosegel najvišje skupno število točk. V primeru enakega števila točk, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je v merilu ponudbena cena pridobil višje število točk.

1. Ponudbena cena (Ppc):

Upošteva se ponudbena cena navedena na obrazcu OBR-1 Ponudba (sklopi 1-4 skupaj). Ponudbena

cena se zaokroži na dve decimalni števili.

Število točk na ponudbeno ceno se ocenjuje po naslednji formuli:

Št. točk= (Pn1/Pp1) x 90 Pri čemer je:

90 = največje možno število točk

Pn1= najnižja ponujena ponudbena cena

Pp1= ponudbena cena posameznega ponudnika

2. Reference kadra (Prk)

Ponudnik lahko pridobi največ 10 točk vezano na reference kadra in sicer vezano na število referenčnih poslov navedenih pod točko 3. v poglavju 3.1.2.3 in izvajanja nadzora pri temeljenju AB zabitih pilotov imenovanega vodje nadzora. Če izkaže, da je bil v zadnjih desetih letih pred datumom objave tega naročila vodja nadzora po Gradbenem zakonu ali odgovorni nadzornik v skladu z ZGO-1 pri gradnjah referenčnih objektov kot navedenih pod točko 3. v poglavju 3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost in sicer:

3 reference = 0 točk

4 reference = 3 točke

5 referenc = 7 točk

Dodatni dve točki se pridobi če imenovani vodja nadzora izkaže, da je bil v zadnjih desetih letih pred datumom objave tega naročila vodja nadzora po Gradbenem zakonu ali odgovorni nadzornik v skladu z ZGO-1 pri temeljenju AB zabitih pilotov in minimalne dolžine zabitega pilota 30 m skupaj vsaj 20 pilotov. Kot referenca se upošteva nadzor nad izvedbo:

- temeljev obalnih konstrukcij,

- temeljev svetilnih stolpov ali portalov,

- temeljev industrijskih objektov, ploščadi,

- temeljev objektov na slabo nosilnih tleh.

Upošteva se število referenčnih poslov in posel vezan na temeljenje AB zabitih pilotov imenovanega vodje nadzora navedeno na IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – VODJA NADZORA OBR-3a v kolikor le-ti izpolnjujejo pogoje in je za vsak naveden referenčni posel priloženo ustrezno izpolnjeno in potrjeno Potrdilo naročnika kot investitorja (OBR-4). Vse posle je potrebno

navesti na obrazcu IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – VODJA NADZORA

s področja gradbeništva OBR-3A in za vsakega priložiti Potrdilo naročnika kot investitorja (OBR-4).

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

1. obrazec Ponudba (OBR-1)

2. obrazec Specifikacija ponudbenih del (OBR-1A)

3. obrazec Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v skupnem nastopu (OBR-2)

4. obrazec IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH (OBR-3)

5. obrazec Izjava o zagotovljenih kadrovskih zmogljivostih (OBR-3A do 3D) z zahtevanimi prilogami

6. Potrdila naročnikov glede referenčnih del (OBR-4)

7. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo

javnega naročila)

8. AJPES S.BON-1 obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena (za ponudnika in partnerje, ne velja za podizvajalce)

9. obrazec Vzorec pogodbe (OBR-5)

Xxxxxx/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6)

10. Izpolnjena in podpisana Izjava ponudnika o spoštovanju Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb skupine Xxxx Xxxxx d.d. (OBR-8) (Kodeks je objavljen na spletnem naslovu: xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx/xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-000)

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Vse ponudbene listine se predloži v "PDF" zapisu.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

4.1. Ponudba

V obrazcu »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene

naslednje zahteve:

⮚ Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja

⮚ V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene mora biti naveden znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR.

⮚ Ponudba mora veljati za celotno naročilo. Delne ponudbe ne bodo upoštevane.

⮚ Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

⮚ Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene

⮚ Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega

⮚ Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila

4.2 Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot

vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg podatkov o gospodarskem subjektu navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženimi referencami za ta dela.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti

zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

4.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. Prevzeti posel lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki izkaže zahtevano referenco in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti za izvedbo.

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

4.4 Specifikacija naročila

V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnične specifikacije, tehnični pogoji, izpolnjen popis del s količinami, ...) iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del).

4.5 Vzorec pogodbe

Predloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, podpisati, žigosati in parafirati.

4.6 Instrumenti zavarovanja

Instrumente zavarovanja se predloži skladno s točko 2.5 teh navodil.

III. SPECIFIKACIJA NAROČILA

Predmet naročila je opravljanje nadzora in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (VZD) pri izvedbi GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno infrastrukturo

Namen

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil javno naročilo za izbor izvajalca GOI del št. JN 90/2021

»Izvedba GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno

infrastrukturo« (objava na portalu javnih naročil JN004108/2021-E01), ki zajema:

− Gradnja transformatorske postaje TP-KT2: Zaradi uvajanja dela z E-RTG dvigali na skladiščnih površinah kontejnerskega terminala, ki se za razliko od obstoječih RTG dvigal napajajo z elektriko, je potrebno na vzhodnem delu Kontejnerskega terminala zgraditi novo transformatorsko postajo TP KT2, vključno z izgradnjo novega elektroenergetskega priključka na interno omrežje pristanišča, ki bo zagotovila zadostno in kakovostno električno energijo za napajanje bodočih E-RTG dvigal na tem delu terminala.

− Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje: Zaradi porasta pretovora s hladilnimi kontejnerji je na Kontejnerskem terminalu potrebno zgraditi dodatne galerije oz. podeste za dostop oseb do priključnih mest ter nova priključna mesta za reefer oz. hladilne kontejnerje, s čimer bo omogočen priklop hladilnih kontejnerjev na elektroenergetsko omrežje pristanišča tudi za kontejnerje, ki so na terminalu skladiščeni v peti višini.

− Gradnja transformatorske postaje TP-KT3: Zaradi dodatnih priključnih mest za reefer oz. hladilne kontejnerje je potrebno na Kontejnerskem terminalu zgraditi novo transformatorsko postajo TP KT3, vključno z izgradnjo novega elektroenergetskega priključka na interno omrežje pristanišča, ki bo učinkovito in zanesljivo napajala hladilne kontejnerje. Transformatorska postaja TP KT3 se bo nahajala v bližini novih podestov z električnimi priključki.

− Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških

tirih.

Predmet naročila je opravljanje strokovnega in finančnega nadzora nad GOI deli za prej navedena

GOI dela in pogoji naročila.

Javno naročilo NADZOR IN STORITVE KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

(VZD) PRI IZVEDBI GOI DEL ZA PREMIK SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU

SKUPAJ S POTREBNO INFRASTRUKTURO je razdeljeno na sklope in sicer:

• Sklop 1: Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je in Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških tirih – Nadzor in storitve koordinatorja VZD

• Sklop 2: Gradnja transformatorske postaje TP-KT2 – Nadzor in storitve koordinatorja VZD

• Sklop 3: Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje – Nadzor in storitve koordinatorja VZD

• Sklop 4: Gradnja transformatorske postaje TP-KT3 – Nadzor in storitve koordinatorja VZD

Slika 1: Orto foto s lokacijo posameznih objektov. Več je razvidno iz PZI dokumentacije, kot izhaja v nadaljevanju

Načrtovana 3. in 4. faza premika skl. blokov

Slika 2: Ortofoto prikaz območja novih priključnih mest z galerijami za hladilne kontejnerje in transformatorske postaje TP-KT3

Slika 3: Ortofoto prikaz območja postavitve kontejnerske zloženke nadzornega centra nad RMG

Slika 4: Ortofoto prikaz območja postavitve trafo postaje TP-KT 3

Slika 5: Ortofoto prikaz območja nove transformatorske postaje TP-KT2

Opis obstoječega stanja

Leta 2017 sta bili na kontejnerskem terminalu izvedeni 1. in 2. faza premika skladiščnih blokov, 2019 pa še testna polja. Izvedba del za premik skladiščnih blokov 3. in 4. faze je predvidena na območju Pomola I na obstoječih površinah kontejnerskega terminala.

V sklopu predvidenega posega se obnavljajo oz. gradijo naslednje površine in objekti:

1. naložba SPKT 13 - Izvedba GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in

infrastruktura za E-RTG-je v 3. in 4. fazi (del sklopa 1 JN 94/2021):

- obratovalni pas dvigala RTG oziroma transtejnerske poti,

- manipulativne površine vlačilcev s prikolico,

- skladiščne površine,

- plato pod kontejnerskima enotama predvidenima za nadzorni center (brez kontejnerske

zložbe in priključkov, ki so opisane pod naložbo SPKT 21)

- premik xxxxx xxxxxxx,

- rušitev obstoječih svetlobnih stolpov,

- postavitev novih svetlobnih stolpov,

- skupaj z vso potrebno komunalno infrastrukturo in dokumentacijo.

2. Naložba SPEI 16 - Gradnja transformatorske postaje TP-KT2 (sklop 2 JN 94/2021):

- Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo objekta nove transformatorske

postaje,

- Izvedba novega elektroenergetskega priključka objekta na interno omrežje pristanišča.

3. Naložba SPKT 18 - Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje (sklop 3 JN 94/2021):

- Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo novih priključnih mest vključno

z galerijami za reefer oz. hladilne kontejnerje.

4. Naložba SPEI 27 - Gradnja transformatorske postaje TP-KT3 (sklop 4 JN 94/2021):

- Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo objekta nove transformatorske

postaje,

- Izvedba novega elektroenergetskega priključka objekta na interno omrežje pristanišča.

5. Naložba SPKT 21 - Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG

progi in železniških tirih (del sklopa 1 JN 94/2021):

- Postavitev kontejnerske zloženke,

- Priklop na komunalne vode in izvedba kanalizacijskega omrežja.

Slika št. 1: orto-foto prikaz območja delovišča

Izdelana projektna dokumentacija in pridobljena dovoljenja

Vsa projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika na spodnjih povezavah:

Zap.	Sklop oz. del naročila	Povezava do PZI
1	Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je – SPKT 13 (del sklopa 1 JN 94/2021)	xxxxx://xxxxxxxxx- xx.xxxxxxxxxx.xxx/:x:/x/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxx- kp_si/Eno3sT_wMqJPv3Mi_SwXy50BeXo6QbY5uRgmY G6CmkZzUA?e=smCiu7
2	Gradnja novih priključnih mest vključno z galerijami za reefer kontejnerje – SPKT 18 (sklop 3 JN 94/2021)	xxxxx://xxxxxxxxx- xx.xxxxxxxxxx.xxx/:x:/x/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxx- kp_si/EhzAnl6151NAgOewbAY3dVMBaoZjqJsR2KYkf7v1 QQfdOA?e=DVcscI
3	Gradnja transformatorske postaje TP- KT3 - SPEI 27 (sklop 4 JN 94/2021)
4	Gradnja transformatorske postaje TP- KT2 - SPEI 16 (sklop 2 JN 94/2021)	xxxxx://xxxxxxxxx- xx.xxxxxxxxxx.xxx/:x:/x/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxx- kp_si/EryFaT- oAtxFuAbKQwmKBf8B2RLDaP2qGYyAKVn4E3rYlw?e=8 Wl40b
5	Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških tirih - SPKT 21 (del sklopa 1 JN 94/2021)	xxxxx://xxxxxxxxx- xx.xxxxxxxxxx.xxx/:x:/x/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxx- kp_si/Epk1TK- ynjhIv3YJqFlyio8BfT1Fe_ak_5UWZtmpjuK5PQ?e=2AphR O

Zaradi obračunavanja izvedenih del po ločenih situacijah vezanih na sklope so popisi GOI del v

ločenih datotekah (glej spodaj zahteve za pripravo situacij).

Ponudnik je dolžan popise GOI del in dokumentacijo podrobno proučiti v fazi priprave ponudbe. Zaradi obračunavanja izvedenih del po ločenih situacijah so popisi GOI del v ločenih datotekah objavljeni pri razpisu za GOI dela (glej spodaj zahteve za pripravo situacij).

3.1 SPKT 13: Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E- RTG-je (del sklopa 1)

Izdelana je projektna dokumentacija

v fazi PGD za rekonstrukcijo kontejnerskega terminala v Luki Koper, št. proj. 331140163,

izdelovalec Elea iC d.o.o., feb. 2015:

- 0 vodilna mapa; št. 331140163;

- 3/1 Načrt gradbenih konstrukcij – svetlobni stolpi in rekonstrukcija TP; št. 331140163 -GK,

- 3/2 Načrt gradbenih konstrukcij – rušitev vratarnice št. 331140163- RV,

- 3/3 Načrt gradbenih konstrukcij – rušitev svetlobnih stolpov - št. 331140163-RS,

- 3/4 Načrt gradbenih konstrukcij – rušitev vzdrževalnega objekta železniškega tira 13 in

nakladalne rampe (podporni zid); št. 331140163-RGT,

- 4/1 rekonstrukcija transformatorske postaje TP-KT1; št. 28-1/2014,

- 4/2 rekonstrukcija razsvetljave na kontejnerskem terminalu; št. 28-2/2014,

- Elaborat: Ocena nosilnosti pilotov za temeljenje svetlobnih stolpov na kontejnerskem terminalu v Luki Koper; št. E-02-15,

- Elaborat: načrt ravnanja z gradbenimi odpadki - št. 331140163 – GO-SS

- Elaborat: načrt ravnanja z gradbenimi odpadki - št. 331140163 – GO-VGT,

- Elaborat: geodetske izmere Geodetski načrt obstoječega stanja: Svetilni stolpi in žerjavna

proga za RMG dvigala na kontejnerskem terminalu, št. 52-109/214.

Za predvidene posege v sklopu rekonstrukcije kontejnerskega terminala (Rekonstrukcija kontejnerskega terminala v Luki Koper, na zemljišču parc. Št. 1608/1, 1608/4, 1568/8 k.o. Koper) je bilo izdano gr. dovoljenje št. 35105-11/2015/0-0000-00 z dne 14.10.2015 izdajatelj: RS, MOP.

Izdelana je PZI dokumentacija za “Ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – premik

skladiščnih blokov (III. In IV. Faza)«, št. 331140163-III-IV, izdelovalec Elea iC d.o.o.

PZI dokumentacija za “Ureditev kontejnerskega terminala v Luki Koper – premik skladiščnih blokov (III. In IV. Faza), št. 331140163-III-IV, izdelovalec Elea iC d.o.o. je sestavni del tega naročila in obsega:

- 0 vodilna mapa; št. projekta: 331140163-III-IV, oktober 2018

- 3/1 Načrt gradbenih konstrukcij - komunalna ureditev št. načrta: 331140163-III-IV-KOM, oktober 2018, dopolnitev maj 2020, recenzija marec 2021,

- 3/2 Načrt gradbenih konstrukcij - zunanja ureditev, št. načrta: 331140163-III-IV-ZU, oktober 2018, dopolnitev maj 2020, recenzija marec 2021,

- 4 – Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. načrta 28-2/2014-III-IV, izdelovalec: Elita i.b. d.o.o. , oktober 2018, recenzija marec 2021,

- Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije; št. elaborata 331140163-III-IV-EVK, oktober 2018, dopolnitev maj 2020, recenzija marec 2021,

PZI dokumentacija je bila recenzirana marca 2021.

3.2 SPEI 16: Gradnja transformatorske postaje TP-KT2 (sklop 2)

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI za »Transformatorska postaja TP-KT2«, št.

331140163 – KT2, izdelovalec Elea iC d.o.o.

PZI dokumentacija za »Transformatorska postaja TP-KT2«, št. 331140163 – KT2, izdelovalec Elea

iC d.o.o., je sestavni del tega naročila in obsega:

- 0 vodilna mapa; št. projekta: 331140163 – KT2, junij 2018,

- 3/1 Načrt arhitekture TP – KT2, št. načrta: 331140163 – KT2 – A, junij 2018,

- 3/2 Načrt gradbenih konstrukcij, št. načrta: 331140163 – KT2 - GK, junij 2018,

- 4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. načrta 3-18, izdelovalec Elin d.o.o.

Izdano je bilo gradbeno dovoljenje št. 35105-38/2018/5/1093-05 z dne 05.09.2018 izdajatelj: RS, MOP.

3.3 SPKT 18 in SPEI 27: »Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje« (sklop 3) in

»Gradnja transformatorske postaje TP-KT3" (sklop 4)

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI za »Gradnja nove transformatorske postaje TP- KT3 in galerij za hladilne kontejnerje na kontejnerskem terminalu v Luki Koper«, št. 331140163 – KT3, izdelovalec Elea iC d.o.o.

PZI dokumentacija za »Gradnja nove transformatorske postaje TP-KT3 in galerij za hladilne kontejnerje na kontejnerskem terminalu v Luki Koper«, št. 331140163 – KT3, izdelovalec NOM BIRO d.o.o., je sestavni del tega naročila in obsega:

- 0 vodilna mapa; št. projekta: 331140163 – KT3, november 2018,

- 3/1 Načrt gradbenih konstrukcij, št. načrta: 331140163 – KT3 – GK, november 2018,

- 4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. načrta 41-18, izdelovalec Elin d.o.o. november 2018.

Izdano je bilo gradbeno dovoljenje št. 35105-106/2018/7/1093-05 z dne 12.12.2018 izdajatelj: RS, MOP.

3.4 SPKT 21: »Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi

in železniških tirih« (del sklopa 1)

Izdelana je sledeča projektna dokumentacija:

- DGD: Nadzorni center Kontejnerskega terminala; št. 26/20; izdelovalec: Architecta d.o.o.

(pridobljena mnenja in pravica graditi), december 2020,

- osnutek PZI dokumentacije Nadzorni center Kontejnerskega terminala; št. 26/20;

izdelovalec: Architecta d.o.o., maj 2021.

V pridobivanju je gradbeno dovoljenje, ki bo izvajalcu del predano pred začetkom izvedbe tega dela naročila.

Predviden obseg storitev:

Gradbeni nadzor se bo izvajal kot nadzor nad gradnjo skladno z določili veljavnega Gradbenega zakona in določili ostalih predpisov in pravilnikov, ki obravnavajo tovrstne storitve. Nadzornik mora v okviru svojih nalog poleg zakonsko predvidenih obvez:

1. Pregledati in potrditi tehnološki elaborat (v nadaljevanju TE) izvajalcu del (načrt organizacije in ureditve gradbišča, terminski plan, okvirni finančni načrt, program preiskav materialov za izvajanje notranje kontrole kakovosti, tehnološke postopke,.. – glej navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata). TE pregleda in poda mnenje tu projektant v sklopu opravljanja projektantskega nadzora.,

2. sodelovati pri prijavi gradnje upravnemu organu in pristojnim inšpekcijskim službam,

3. redno spremljati vse posege pri izvajanju gradbenih obrtniških in instalacijskih del,

4. v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje GOI del v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem,

5. ustno in pisno opozoriti udeležence, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami

zakonodaje,

6. ustaviti izvajanje del, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene, ter ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem,

7. nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo PID dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja (glej zahteva za izdelavo PID dokumentacije),

8. nuditi vsem udeležencem strokovno podporo s svojega področja dela,

9. opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo del, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi, z gradbenim dovoljenjem, predpisi s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,

10. od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja,

11. xxxxxxxxx preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,

12. sodelovati pri prevzemu del in odpravi pomanjkljivosti,

13. sodelovati in koordinirati strokovnjake pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,

14. sodelovati in koordinirati ZKK (zunanjo kontrolo kakovosti) in NK (notranjo kontrolo) in primerjati pridobljene rezultate,

15. izvajati nadzor nad spoštovanjem pogodbenih rokov izvajanja del izvajalca gradnje,

16. izvajati sistematične preglede potrdil o kakovosti, izjav o skladnosti in poročil preiskavah vgrajenih materialov in proizvodov, ki jih predložijo izvajalci za opravljena dela in vgrajene materiale,

17. sklicevati in voditi redne in izredne operativne in koordinacijske sestanke na gradbišču ter

izvajati vso administrativno podporo,

18. pripravljati mesečna poročila o napredovanju del izvajalca GOI del in spremljanju terminskega in finančnega plana, pregledovanje rebalansov terminskega plana v primeru nedoseganja rokov s predlogi ukrepov,

19. opravljati obračunski nadzor ločeno po posameznih naložbah oz. sklopih, ki obsega:

- preveritev geodetskega načrta obstoječega stanja pred izvedbo del in izvedenih del - končno stanje, v primeru nejasnih oz. netočnih meritev se angažira zunanje neodvisne geodetske meritve,

- sodelovanje pri izmerah vseh izvedenih del ter pregled in potrjevanje le-teh v knjigi

obračunskih izmer (xxxx navodilo za pripravo situacij)

- količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in končnega obračuna del, finančna kontrola in primerjava z gradbeno knjigo in pogodbenimi predračuni ter potrjevanje situacij za izplačilo,

- pregled popisov del oziroma predračunov (kalkulacijskih osnov) izvajalcev za morebitna naknadno naročena poznejša dela in nepredvidena dela; o teh predračunih poda izvajalec nadzora svoje stališče in predlog naročniku v odobritev,

- pregled eventualnih dodatnih zahtevkov izvajalca GOI del, v skladu z določili razpisnih pogojev (kalkulacijskih osnov) in sklenjeno pogodbo; naročnik predhodno opozarja, da vpis nadzornika v gradbeni dnevnik ne pomeni potrditve naročila temveč le napotke in usmeritve.

20. opravljati storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu:

- izdelati varnostni načrt na podlagi prejetega načrta ureditve gradbišča,

- izvajati storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu med gradnjo zagotoviti izvajanje, skladno z veljavno zakonodajo.

Ponudnik je dolžan, pred oddajo ponudbe proučiti dokumentacijo, si ogledati lokacijo objekta in

ustrezno predvideti potreben obseg, zahtevnost ter organizacijo svojega dela.

Za izvajanje navedenih nalog mora ponudnik zagotoviti ustrezen strokovni kader ves čas trajanja

izvedbe del.

GOI dela se izvedejo v skladu z izdelano PZI dokumentacijo (glej zgoraj) Na morebitna neskladja v projekti dokumentaciji je na Portalu javnih naročil v fazi objave naročila do roka za postavljanje vprašanj dolžan obvestiti tudi nadzornik oz. ponudnik za JN 94/2021. V kolikor se med izvedbo gradnje izkaže, da so odmiki od dokumentacije nujni in so izven sfere naročnika in projektanta, le- te potrjujejo projektant, nadzor in naročnik. Za naložbo SPKT 13 ima naročnik sklenejo pogodbo za opravljanje projektantskega nadzora.

Sestavni del razpisne dokumentacije izvajalca GOI del so tudi Navodila za pripravo tehnološkega elaborata, ki ga bo moral izvajalec GOI pripraviti v pogodbeno dogovorjenem roku. Navodila za pripravo tehnološkega elaborata mora izbrani nadzornik dopolniti v 5 dneh po podpisu pogodbe.

Ocenjene vrednosti GOI del po projektantskem predračunu (vključuje 5% nepredvidenih de):

sklop naročila	obseg del	Vrednost GOI del v EUR brez DDV
Sklop 1 (sklop 2 pri JN 90/2021): »Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je (SPKT13) in Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških tirih (SPKT 21)«	Rušitvena, gradbeno-obrtniška in ostala dela Elektro instalacijska dela, naprave in napeljave Modularni objekt (kontejnerska zloženka, nadstrešnica, el. instalacije, strojne instalacije) Fekalni vod s črpališčem	xxxxxxxxxx
Sklop 2 (sklop 3 pri JN 90/2021): Gradnja transformatorske postaje TP-KT2 (SPEI 16)	Gradbeno obrtniška dela, elektro kabelska kanalizacija Elektro instalacijska dela, naprave in napeljave	925.000,00
Sklop 3 (sklop 4 pri JN 90/2021): »Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje« (SPKT 18)	Ključavničarska dela (galerije) Elektro instalacijska dela, naprave in napeljave	865.000,00
Sklop 4 (sklop 5 pri JN 90/2021): »Gradnja transformatorske postaje TP-KT3" (SPEI 27)	Gradbeno obrtniška dela Elektro instalacijska dela, naprave in napeljave	470.000,00

V kolikor se gradnja podraži, podaljša oz. se poveča vrednost nadzornik do dodatnih sredstev ni upravičen, zato jih je potrebno upoštevati v ponudbeni vrednosti.

Predaja in potrjevanje situacij:

1. Sprotno in ažurno se vodi knjiga obračunskih izmer po posameznih obračunskih postavkah in

ločeno po posameznih naložbah/nalogah oz. sklopih (popisih, ki so priloženi). Knjigo

obračunskih izmer pregleduje in potrjuje naročnikov pooblaščenec. Za pozicije, katerih izmer ne bo možno naknadno preverjati, je k posameznemu obračunskemu listu obvezna priloga foto dokumentacija iz katere je nedvoumno razvidna merska enota (npr. višin, globina,..).

2. Na posameznem obračunskem listu mora biti razviden mesec za katerega se količina obračuna in podpis nadzora oz. naročnika, v nasprotnem primeru se količina v tem mesecu ne sme obračunati.

3. V situaciji se obračunajo zgolj in samo vgrajene količine, ki so potrjene v knjigi obračunskih izmer za obračunsko obdobje od prvega do zadnjega v mesecu, obračun začasnih količin ni dovoljen.

4. Pred predajo situacije naročniku mora izvajalcu nadzor potrditi situacijo na listu kjer je razvidna kumulativna izdanih situacij in račun za posamezni mesec. Nadzor mora pred potrditvijo situacije v njej predhodno preveriti količino obračuna in ceno na enoto.

5. Potrjena situacija se naročniku preda v enem originalnem izvodu in skeniranem izvodu (ki je

identične podpisanemu izvodu).

6. Obvezna priloga k situacijam je mesečno izdelano poročilo o izvedenih delih, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa nadzor. V kolikor poročilo o izvedenem delu naročniku ni predano, se situacija ne preda v računovodsko knjiženje.

7. Obvezna priloga k situacijam je kopija knjige obračunskih izmer za vse obračunane količine v situaciji. V kolikor se knjiga obračunskih izmer naročniku ne preda, se situacija ne preda v računovodsko knjiženje.

8. Situacija mora biti predložena naročniku najpozneje 5. v mesecu. Naročnik opozarja, da bo v primeru zavrnitve situacije bodisi zaradi nepopolne predaje bodisi napačnih obračunov le-ta prešla v knjiženje v naslednjem mesecu neglede na datum opravljene storitve.

9. Skrbnik naložbe pri naročniku po potrditvi situacije v SAP-u po el. pošti obvesti izvajalca in

nadzor predvidoma do 10. v mesecu.

Terminski plan izvajalca GOI del

Okvirni terminski plan izvajanja del je razviden iz javnega naročila za izbor izvajalca GOI del JN 90/2021 »Izvedba GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno infrastrukturo« (objava na portalu javnih naročil JN004108/2021-E01). Nadzor in storitve koordinatorja VPD je potrebno izvajati za dela, ki so predmet javnega naročila ter tudi za vsa morebitna več dela ali dodatna dela (ki sicer niso zajeta v razpisni in projektni dokumentaciji), ki bi bila potrebna za popolno funkcionalnost.

Storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (VZD) se bo izvajala od začetka izvajanja del (predvidoma novembra 2021) do zaključka izvedbe del (okvirno 1.160 koledarskih dni oz. v trajanju skladno z definicijo pogodbenega roka izvajalca GOI del iz JN št. 90/2021). Zaradi izvedbe del tekom obratovanja pristanišča in morebitnih potrebnih prekinitev del obstaja večja možnost, da se bodo dela dejansko zaključila kasneje kot navedeno.

Storitve, ki so oddane nadzorniku se bodo izvajale od podpisa pogodbe z izvajalcem del (predvidoma oktobra 2021) do uspešne primopredaje s končni obračunom. Zaradi izvedbe del tekom obratovanja pristanišča in morebitnih potrebnih prekinitev del obstaja večja možnost, da se bodo dela dejansko zaključila kasneje kot navedeno. Okvirni rok izvajalca GOI del iz JN št. 90/2021 je 1.160 koledarskih dni po potrditvi TE (tehnološkega elaborata). V ta rok, ni vštet čas pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Rok izvedbe gradbenih del se brez sklenitve aneksa k pogodbi, lahko sporazumno podaljša za

dneve, ko izvajalec del ni mogel izvajati zaradi izvajanja pretovora kot primarne dejavnosti

xxxxxxxxx, oz. ko mu naročnik izrecno ne dovoli izvajanja del. Ti dnevi morajo biti evidentirani in potrjeni s strani naročnika in nadzornika. Navedeno velja tudi za izvajanje storitev koordinatorja VZD. Potrebno je torej upoštevati, da bo zelo verjetno prišlo pri izvedbi gradbenih del zaradi več dejavnikov (prometa ladij in posledično izvajanje pretovora na kontejnerskem terminalu, vremenskih vplivov) do razmeroma pogostih prekinitev gradbenih del.

V primeru prekinitev dela gradbenega izvajalca šteje, da je prekinjeno tudi delo ZKK, nadzora in koordinatorja VZD in se za ta čas delo ne obračuna.

Naročnik ima posebej sklenjeno pogodbo za opravljanje projektantskega nadzora za:

- naložbo SPKT 13 - Izvedba GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem

terminalu in infrastruktura za E-RTG-je v 3. in 4. fazi (del sklopa 1),

- Naložba SPKT 21 - Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG

progi in železniških tirih (del sklopa 1).

Pogoji za izvedbo in ostale zahteve naročnika

Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kakovostno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na način, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.

Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s profesionalno skrbnostjo, dolžan proučiti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, PZI dokumentacijo in popise del. Prav tako naročnik priporoča ogled površin in lokacije, kjer se bo delo izvajalo tako, da bo ponudnik z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in bo v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni za uspešno realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika.

Za vstop na območje pristanišča si bo moral izbrani izvajalec sam urediti dovolilnice.

Izvajalec GOI vodi knjige obračunskih izmer po posameznih naložbah oz. sklopih, kar pomeni, da izstavlja ločene obračunske situacije in račune (zaradi knjiženja in potrjevanja računov po naložbah in skrbnikih pri naročniku). Nadzor le-te pregleduje in postopa kot navedeno v poglavju izstavljanja in potrjevanja situacij.

Računi se bodo izstavljali mesečno v skladu z napredovanjem del izvajalca GOI del. Višino mesečne situacije do 90 % se sprotno usklajuje z vodjo projekta (90% zneska za nadzor in koordinatorja se porazdeli na mesece, ki odpadejo na izvedbo del).

Cena, ki je zajeta v ponudbi vključuje tudi stroške:

− sodelovanja z naročnikom, uporabnikom in izvajalcem GOI deli in zunanje kontrole

kakovosti,

− za izdelavo poročil in ostalih dokumentov in dokumentacije, ki se predaja v papirnati obliki in elektronski obliki,

− ureditev in stroške dovolilnic ter plačilo vseh nadomestil za uporabo prometnih površin za vstop na območje pristanišča,

− opravljanje koordinacije kontrole kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (v skladu s TE),

− zavarovanja dejavnosti pri zavarovalnici,

− za vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in pri svojem delu ter spoštovati vsa pravila, ki veljajo v Luki Koper d.d. (xxxxx://xxxx- xx.xx/xxx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx).

IV. OBRAZCI

1. PONUDBA (OBR-1)

2. Specifikacija ponudbenih del (OBR-1A)

3. PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU (OBR-2)

4. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH (OBR-3)

5. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH (OBR-3A do 3D)

6. POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA – vzorec (OBR-4)

7. VZOREC POGODBE (OBR-5)

8. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA (OBR-6)

9. OBRAZEC ESPD V ELEKTRONSKI OBLIKI (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila; glej tč. 3.1)

10.IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA ZA DOBAVITELJE DRUŽB SKUPINE LUKA KOPER, D.D. (OBR-8)

OBR-1

PONUDBA

xx. xxxxxxx:
št. javnega naročila:	94/2021

1. Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER

2. Predmet naročila: NADZOR IN STORITVE KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) PRI IZVEDBI GOI DEL ZA PREMIK SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU SKUPAJ S POTREBNO INFRASTRUKTURO

3. Ponudnik:

4. Ponudbena cena:

	sklop	v EUR (brez DDV) Ponudbena cena posameznega sklopa iz SPECIFIKACIJE PODNUBENIH DEL
1	SKLOP_1
2	SKLOP_2
3	SKLOP_3
4.	SKLOP_4

Ponudbena cena (sklopi 1-4 skupaj) brez DDV (MERILO)		EUR
Ponudbena cena z DDV		EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

5. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je priloga te ponudbe.

6. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do dokončanja vseh del.

7. Ponudba velja še 120 dni po roku za oddajo ponudbe.

8. Naročilo se obvezujemo izvesti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

9. Finančni pogoji: Račune bomo izstavljali mesečno skladno z napredovanjem del izvajalca GOI

del. Plačilni rok računa je 75 dni od opravljene storitve.

10. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca. Naročnika bomo nemudoma obvestili in mu sporočili s katerimi podizvajalci sodelujemo, za kakšno vrsto del in vrednost del, sicer smo naročniku dolžni poravnati stroške ali ostalo škodo, ki mu nastane zaradi nepravočasnega obvestila.

11. Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.

12. Izjavljamo, da smo si pred oddajo naročila ogledali območje izvedbe del, da smo podrobno preučili projektno dokumentacijo in popise del, tako da smo z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjeni. Naknadno iz tega naslova ne bomo uveljavljali nikakršnih zahtevkov.

13. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, bomo naročniku izročili instrument zavarovanja v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za kakovostno in pravočasno izvršitev del, z veljavnostjo vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu del.

14. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe bomo naročniku predložili kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca.

Datum:	Ponudnik
Kraj:	žig
	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

Priloga

- OBR-1A: Specifikacija ponudbenih del

OBR-1A

SPECIFIKACIJA PONUDBENIH DEL

št.	Opis del	Vrednost v EUR brez DDV
1.	Sklop 1: Opravljanje storitev pred začetkom gradnje: - Dopolnitev Navodil za izdelavo tehnološkega elaborata, - Usklajevanje zahtev gradnje z izbranim izvajalcem za pripravo tehnološkega elaborata, - Pregled tehnološkega elaborata (vse naložbe), - usklajevanje programov preiskav ZKK in NK, - usklajevanje zahtev iz varnostnega načrta, varnostnih zahtev naročnika in uporabnika,
2.	Sklop 1 (1. del): SPKT 13 premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je v 3. in 4. fazi
2.1	nadzor nad gradbeno – obrtniškimi deli in komunalno infrastrukturo
2.2	nadzor nad elektro instalacijskimi deli
2.3	Finančni nadzor in administracija
2.4	Storitev koordinatorja VZD
3.	Sklop 2: SPEI 16: gradnja transformatorske postaje TP-KT2 (nadzor okvirno 5 mesece efektivnega dela, koordinator 4 mesece)
3.1	nadzor nad gradbeno – obrtniškimi deli
3.2	nadzor nad elektro instalacijskimi deli
3.3	Finančni nadzor in administracija
3.4	Storitev koordinatorja VZD
4.	Sklop 3: SPKT 18: Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje (nadzor okvirno 6 mesecev efektivnega dela, koordinator 5 mesecev)
4.1	nadzor nad ključavničarskimi deli
4.2	nadzor nad elektro instalacijskimi deli
4.3	Finančni nadzor in administracija
4.4	Storitev koordinatorja VZD
5.	Sklop 4: SPEI 27: Gradnja transformatorske postaje TP-KT3 (nadzor okvirno 6 mesece efektivnega dela, koordinator 5 mesecev)
5.1	nadzor nad gradbeno – obrtniškimi deli
5.2	nadzor nad elektro instalacijskimi deli
5.3	Finančni nadzor in administracija
5.4	Storitev koordinatorja VZD

6	Sklop 1 (2. del): SPKT 21: Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških tirih. (nadzor okvirno 5 mesecev efektivnega dela, koordinator 4 mesece)
6.1	nadzor nad gradbeno – obrtniškimi deli
6.2	nadzor nad elektro instalacijskimi deli
2.3	nadzor nad strojnimi inatalacijami
6.3	Finančni nadzor in administracija
6.4	Storitev koordinatorja VZD
7.	Sklop 1: Geodetske storitve: 12 x 4 ure po          EUR / 4h
Ponudbena cena SKLOP 1 (Skupaj brez DDV vrednost 1.+2. +6. + 7.)
Ponudbena cena SKLOP 2 (Skupaj brez DDV vrednost 3.)
Ponudbena cena SKLOP 3 (Skupaj brez DDV vrednost 4.)
Ponudbena cena SKLOP 4 (Skupaj brez DDV vrednost 5.)
Ponudbena cena sklopi 1-4 skupaj brez DDV

Geodetske storitve se obračunajo le v primeru preverjanja količin pri izvajalcu GOI del.

Datum:	Ponudnik
Kraj:	Žig:
	(ime in priimek pooblaščene osebe)
	(podpis)

OBR-2

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

1. PONUDBA

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 94/2021 »NADZOR IN STORITVE KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) PRI IZVEDBI GOI DEL ZA PREMIK SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU SKUPAJ S POTREBNO

INFRASTRUKTURO« dajemo (se označi z X):

☐ Samostojno

☐ S podizvajalci

☐ Skupno ponudbo

2. PODATKI O PONUDNIKU

2.1 Podatki o ponudniku

Popolna firma ponudnika:

Naslov ponudnika:

Odgovorna oseba/osebe oz. zakoniti zastopnik za podpis pogodbe

Zakoniti zastopnik oziroma oseba

pooblaščena za podpis pogodbe

Matična številka

Identifikacijska številka za DDV

Številka transakcijskega računa

Naziv in naslov banke:

BIC/SWIFT

Telefon

e-naslov

2.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih

Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s

podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako JN 94/2021 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Popolna firma podizvajalca, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec	Količina (%) od celote	Vrednost (EUR brez DDV)
1.
2.
3.
4.

Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo.

2.3 Skupna ponudba

Ponudniku točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Pri javnem naročilu z oznako JN 94/2021 sodelujemo naslednji ponudniki:

Št.	Popolna firma so-ponudnika, naslov, pooblaščena oseba, matična številka, identifikacijska številka za DDV	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel so - ponudnik	Količina (%) od celote	Vrednost (EUR brez DDV)
1.
2.
3.
4.

Datum:	Ponudnik
Kraj:	žig
	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-3

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

Izjavljamo, da imamo zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti.

PODATKI O REFERENČNEM POSLU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem poslu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.

Referenca 1:

Naslov posla:

Naročnik/Investitor:

Izvajalec:

Podizvajalec

(v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot podizvajalec glavnega izvajalca):

Datum izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Delež posla

gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, glede na celoten posel (brez DDV):

Klasifikacija objekta (Uredba):

(podčrtati)

Opis del:

Referenca 2:

Naslov posla:

Naročnik/Investitor:

Izvajalec:

Podizvajalec (v kolikor je gospodarski subjekt nastopal kot podizvajalec glavnega izvajalca):
Datum izvedbe:
Vrednost celotnega posla (brez DDV):
Delež posla gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, glede na celoten posel (brez DDV):
Klasifikacija objekta (Uredba): (podčrtati)	2
Opis del:

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA KOT INVESTITORJA ZA VSAKO IZMED

IZKAZANIH REFERENC.

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega posla nastopal kot podizvajalec, mora predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani naročnika, bodisi referenčno potrdilo podpisano s strani glavnega izvajalca referenčnega posla, kateremu pa mora predložiti še potrjene reference naročnika glavnemu izvajalcu.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem iz te dokumentacije.

Datum:	Ponudnik
Kraj:	žig
	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-3A

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – VODJA NADZORA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi

zmogljivostmi za izpolnitev naročila:

Ime in priimek:
Strokovna izobrazba:
Vrsta izkaza:		št.:
	(strokovni izpit, ...)
Izdajatelj:		Datum:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA ZA VSAKEGA IZMED IZKAZANIH REFERENČNIH POSLOV KADRA.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem iz te dokumentacije.

Število referenčnih poslov (navedenih pod točko 3. v poglavju 3.1.2.3 ) imenovanega

VODJE NADZORA je    (navedi število - Merilo).

Imenovani VODJA NADZORA ima ustrezen referenčni posel pri temeljenju AB zabitih pilotov DA/NE (obkroži - Merilo).

Datum:	Ponudnik
Kraj:	žig
	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-3B

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – KOORDINATOR KONTROLE KAKOVOSTI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi

zmogljivostmi za izpolnitev naročila:

Ime in priimek:           Strokovna izobrazba:              

Vrsta izkaza:   

(strokovni izpit, ...)

št.:        

Izdajatelj: Datum:      

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA ZA VSAKEGA IZMED IZKAZANIH REFERENČNIH POSLOV KADRA.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem iz te dokumentacije.

Datum:	Ponudnik
Kraj:	žig
	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-3C

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – NADZORNIK S

PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi

zmogljivostmi za izpolnitev naročila:

Ime in priimek:           Strokovna izobrazba:              

Vrsta izkaza:   

(strokovni izpit, ...)

št.:        

Izdajatelj: Datum:      

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA ZA VSAKEGA IZMED IZKAZANIH REFERENČNIH POSLOV KADRA. Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem iz te dokumentacije.
Datum:	Ponudnik
Kraj:	žig
	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

OBR-3D

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – KOORDINATOR ZA

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izpolnitev naročila:

Ime in priimek:           Strokovna izobrazba:              

Vrsta izkaza:   

(strokovni izpit, ...)

št.:        

Izdajatelj: Datum:      

Referenčni posli za navedeno funkcijo:

Ime referenčnega posla:

Naslov objekta:

Investitor:

Izvajalec:

Datum izvedbe: (mesec, leto – od – do)

Kraj izvedbe:

Vrednost celotnega posla (brez DDV):

Opis del:

Priloga: POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA ZA VSAKEGA IZMED IZKAZANIH REFERENČNIH POSLOV KADRA.

Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem iz te dokumentacije.

Datum:			Ponudnik
Kraj:		žig	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA

Naročnik:

........................................................................................................................................

gradnje objekta:

.......................................................................................................................................,

ki je potekala v letu/ih                    (mesec, leto – od – do) v skupni vrednosti EUR brez DDV,

potrjuje, da je

Izvajalec in za njega

...................................................... (ime in priimek) na objektu izvajal naloge:

………………………………………………………………………………………………………

ter da je dela izvedel pravočasno in kakovostno.

Kontaktna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: .

.................................................................,

tel. ........................................................., fax ..........................................................

Datum: Žig: Podpis :

Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je

z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih.

VZOREC POGODBE

XXXX XXXXX, pristaniški in logistični sistem, delniška družba,

Vojkovo nabrežje 38, KOPER,

ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Xxxxxxxx Xxxxx in član uprave Xxxxx Xxxxxxxxxx,

kot NAROČNIK

Identifikacijska številka: SI89190033

Matična št.: 5144353

in

               (naziv izvajalca)

               (naslov izvajalca)

ki ga zastopa                 (pooblaščeni zastopnik izvajalca za podpis

pogodbe)

kot IZVAJALEC

Identifikacijska številka:       

Matična št.:         

sklepata naslednjo

P O G O D B O št. JN 94/2021/ SPKT 13/45 -           in SPEI 16/45 -

          in SPKT 18/45 -            in SPEI 27/45 -

            in SPKT 21/45 -        

Predmet pogodbe

1. člen

Predmet te pogodbe je opravljanje storitev gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (VZD) pri izvedbi GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno infrastrukturo za naslednje naložbe:

- Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E-RTG-je (SPKT 13),

- Gradnja transformatorske postaje TP-KT2 (SPEI 16),

- Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje (SPKT 18),

- Gradnja transformatorske postaje TP-KT3 (SPEI 27),

- Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških

tirih (SPKT 21).

Vsebina in obseg del, ki so predmet te pogodbe, je podana v ponudbi               ,. št.                 z dne             (v nadaljnjem besedilu: ponudba), ki je sestavni del te pogodbe. V primeru neskladja med pogodbo in ponudbo se upoštevajo določila te pogodbe.

2. člen

Naročnik s predmetno pogodbo naroča, izvajalec pa prevzame v opravljanje storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri izvedbi GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu.

Dokumentacija in storitve se izdelajo oziroma opravljajo skladno s/z:

- to pogodbo,

- tehničnimi pogoji naročnika,

- ponudbo izvajalca št.   dne         ,

- dokumentacijo in njenimi prilogami št. JN          ,

- predpisi, standardi, zakonodajo in dobro prakso.

3. člen

Med naročena in prevzeta dela izvajalca spada strokovno pravilna in kakovostna izvedba pogodbenih storitev gradbenega nadzora in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (VZD). Gradbeni nadzor se bo izvajal skladno določili veljavnega Gradbenega zakona - GZ in določili ostalih predpisov ter pravilnikov, ki obravnavajo tovrstne storitve. koordinatorja za varnost in zdravje pri delu skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih za posebno nevarna dela.

Za kakovost in solidnost del, ki jih opravi izvajalec sam ali jih za izvajalca opravijo tretje osebe kot podizvajalci, ki jih izbere izvajalec v zvezi z deli na podlagi te pogodbe, jamči izvajalec.

Pogodbena cena

4. člen

Vrednost storitev iz 1. in 2. člena te pogodbe je določena na osnovi priložene ponudbe in znaša:

        EUR

(z besedo:             evrov in 00/100)

Vrednost sklopa 1: »Premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu in infrastruktura za E- RTG-je in Ureditev prostorov za nadzorni center kontejnerskega terminala ob RMG progi in železniških tirih - Nadzor in storitve koordinatorja VZD« je           EUR brez DDV, sklopa 2: »Gradnja transformatorske postaje TP-KT2 - Nadzor in storitve koordinatorja VZD "

        EUR brez DDV, sklopa 3: »Gradnja novih priključnih mest za reefer kontejnerje - Nadzor in storitve koordinatorja VZD "          EUR brez DDV in sklopa 4: »Gradnja transformatorske postaje TP-KT3 - Nadzor in storitve koordinatorja VZD "           EUR brez DDV.

Pogodbena cena je neto cena brez davka na dodano vrednost. Na navedeno pogodbeno vrednost izvajalec obračuna naročniku DDV ob izstavitvi računa. DDV se poravna v skladu z veljavno zakonodajo.

Cene iz ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh storitev.

5. člen

V pogodbeni vrednosti iz 3. člena so zajeta vsa dela, ki so nujni pogoj za izpolnitev namena

pogodbe, ne glede na to, ali so v pogodbi izrecno zapisana, zlasti pa stroške

− sodelovanja z naročnikom, uporabnikom in izvajalcem GOI deli in zunanje kontrole kakovosti,

− za izdelavo poročil in ostalih dokumentov in dokumentacije, ki se predaja v papirnati obliki

in elektronski obliki,

− ureditev in stroške dovolilnic ter plačilo vseh nadomestil za uporabo prometnih površin za vstop na območje pristanišča,

− opravljanje koordinacije kontrole kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (v skladu s TE),

− zavarovanja dejavnosti pri zavarovalnici,

− za vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in pri svojem delu ter spoštovati vsa pravila, ki veljajo v Luki Koper d.d. (xxxxx://xxxx- xx.xx/xxx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx).

Obračun in način plačila

6. člen

Naročnik se obvezuje, da bo opravljena dela plačeval na izvajalčev TRR           

na podlagi izstavljenih računov.

7. člen

Izvajalec bo, na podlagi opravljenih storitev, naročniku izstavljal račune po sledeči dinamiki:

- pregled tehnološkega elaborata: 100% po opravljeni storitvi,

- geodetske storitve: po dejansko opravljenih meritvah, po predhodni potrditvi naročnika.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se po predhodno usklajeni obračunski vrednosti z naročnikom, storitve nadzora in koordinatorja VZD obračunava mesečno skladno z napredovanjem izvedbe izvajalca GOI del do 90% pogodbene vrednosti, preostalih 10% po opravljenem prevzemu del med izvajalcem GOI del in naročnikom ločeno po vsaki naložbi.

8. člen

Naročnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo na sledeči način in šteje se, da sta pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni načini plačili običajni in predstavljajo utečeno poslovno prakso:

- z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec

do naročnika ali do odvisnih in pridruženih družb iz koncerna Luke Koper,

- do 30 % z verižnim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obračunajo,

- z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali pravnimi subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem plačilu, v skladu z Obligacijskim zakonikom,

- razliko z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun TRR št.                  odprt pri          ,

- poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa. Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

9. člen

Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezni račun v roku 75 dni od datuma opravljene storitve.

Naročnik lahko svojo obveznost v dogovoru z izvajalcem poravna pred rokom zapadlosti, tako, da se mu za vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. cassa- sconto na celotno vrednost naročnikove obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti naročniku dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila.

10. člen

S plačilom kupnine po tej pogodbi, pridobi naročnik na predmetu te pogodbe vse materialne

avtorske pravice, vključno s pravico do uporabe, spremembe, distribucije in nadgradnje.

11. člen

Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Rok za izvedbo

12. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo z dnem podpisa pogodbe.

13. člen Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz te pogodbe:

- pregled in podaja pripomb na tehnološki elaborat (v nadaljevanju TE), ki ga pripravi izvajalec GOI del: v 10 koledarskih dneh po prejemu le-tega, končno mnenje podati oz. potrditi TE v 3 koledarskih dneh po prejemu usklajenega tehnološkega elaborata, ki ga pripravi izvajalec GOI del,

- odpravljanje storitev nadzora in koordinatorja VZD skladno z napredovanjem del izvajalca GOI del na gradbišču,

- pregled Projekta izvedenih del (PID): v 3 dneh po izvedeni vsakokratni etapi oz. v 1 dnevu pred kvalitativnim pregledom za posamezno fazo oz. obe fazi skupaj.

Obseg in izvajanje inženirskih storitev nadzora, ki niso neposredno vezane na terensko delo, je potrebno optimizirati in prilagoditi glede na izvajanje del gradbenega izvajalca.

14. člen

Rok izvedbe gradbenih del se brez sklenitve aneksa k pogodbi, lahko sporazumno podaljša za dneve, ko izvajalec del ni mogel izvajati zaradi izvajanja pretovora kot primarne dejavnosti naročnika, oz. ko mu naročnik izrecno ne dovoli izvajanja del. Ti dnevi morajo biti evidentirani in potrjeni s strani naročnika in nadzornika. Navedeno velja tudi za izvajanje storitev koordinatorja VZD. Potrebno je torej upoštevati, da bo zelo verjetno prišlo pri izvedbi gradbenih del zaradi več dejavnikov (prometa ladij in posledično izvajanje pretovora, vremenskih vplivov, plimovanje) do razmeroma pogostih prekinitev gradbenih del.

15. člen

Če iz kakršnihkoli razlogov izvajalec ne bi mogel začeti ali nadaljevati, mora na to takoj pisno opozoriti naročnika, sicer se šteje, da bi z deli lahko začel ali nadaljeval. O nezmožnosti opravljanja storitev v tem času zaradi višje sile, je izvajalec dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer se šteje, da je dela opravljal v za dela zmožnih dneh.

Prekoračenje pogodbenega roka iz tega člena te pogodbe opravičuje višja sila. V primeru višje sile mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika, zaradi obojestranske ugotovitve okoliščin ter podaljšanja roka dovršitve del za čas trajanja višje sile.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec takoj, najkasneje pa v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, pisno sporočiti naročniku.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika.

16. člen

Roki za izdelavo dokumentacije po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v

naslednjih primerih:

- če pogodbeni stranki sporazumno in pisno podaljšata ali skrajšata roke,

- če naročnik zahteva bistveno spremembo projektne naloge (v obsegu, s katerim se spremenijo

obtežbe, koncept, tehnične rešitve ali velikostni obsegi že izdelanih rešitev),

- iz drugih utemeljenih razlogov, v kolikor se stranki dogovorita za podaljšanje.

V vseh primerih določenih v prejšnjem odstavku tega člena, se naročnik in izvajalec sporazumno in pisno z aneksom k tej pogodbi dogovorita o korekciji rokov. V primeru iz 2. alinejo prejšnjega odstavka se naročnik in izvajalec dogovorita z aneksom k tej pogodbi o ceni izdelave nove oz. spremenjene dokumentacije, v kolikor je bila dokumentacija izdelana, potrjena s strani naročnika in predana naročniku.

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da sprememba predpisov v času izdelave dokumentacije ni

utemeljen razloga za podaljšanje roka.

Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Naročnik sam presoja ali so razlogi za spremembo roka pogodbe. V primeru prejetega predloga za spremembo roka, naročnik ni zavezan skleniti aneksa glede njegove spremembe.

Izročitev in prevzem

17. člen

Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela prevzemnim zapisnikom pod pogojem, da so vse storitve opravljene kakovostno in skladno z naročnikovimi zahtevami.

V primeru, da se ob prevzemu ugotovi, da opravljena dela niso v skladu z določili te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca iz te pogodbe (ne pa izvajalca gradbenih del iz gradbene pogodbe), določi naročnik izvajalcu primeren rok za realizacijo pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe.

Pogodbena kazen

18. člen

Stranki sta sporazumni, da se glede pogodbene kazni izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc; Ur. l. SFRJ, št. 18/1977.

Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: (1) za neizpolnitev, (2) za zamudo in (3) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak (nepravilne izpolnitve).

Če izvajalec del oz. predmeta pogodbe ne izvede ali naročnik zamudne izpolnitve izvajalca ne sprejme ter nastane položaj neizpolnitve ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 10% pogodbene vrednosti (pogodbena kazen za neizpolnitev). Če naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni za neizpolnitev preneha izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe. Vendar se v dvomu v primeru zamude izvajalca šteje, da naročnik uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne pogodbeno kazen za neizpolnitev, razen če naročnik izjavi drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev lahko naročnik uveljavlja tudi v vseh drugih primerih, ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe zaradi zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca.

Če izvajalec zamudi z izvedbo del oz. dobavo predmeta pogodbe iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile, dolguje naročniku 0,5 % od pogodbene cene za vsak začeti dan zamude (pogodbena kazen za zamudo). Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % pogodbene vrednosti. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva zamude, naročnik ni dolžan izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik lahko zato pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan izvedbe oz. dobave predmeta pogodbe za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljeno dejstvo dobave predmeta pogodbe ali, v primeru, če zapisniško izročitev ni ugotovljena, dan, ko je bil predmet pogodbe predan v posest naročniku in ga ta lahko nemoteno uporablja.

Če izvajalec pravočasno izvede oz. dobavi naročniku predmet pogodbe, vendar s stvarnimi ali pravnimi napakami, ki so izvajalcu pravočasno sporočene, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen za čas, ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak (pogodbena kazen zaradi napak), in sicer za vsak dan neodprave napak 0,5% pogodbene cene, skupno pa ne več kot 10% pogodbene cene. Kot dan notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano sporočilo o napaki po elektronski pošti, ustno ali s priporočeno pošto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet pogodbe pa ponovno vrnjen v nemoteno uporabo naročniku.

Plačilo katerekoli pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po tej

pogodbi, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen.

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev naročnika do izvajalca in se obveznost naročnika za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to pobota.

V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik obračunal, tj. razlika do popolne odškodnine.

Instrumenti finančnega zavarovanja in zavarovanja odgovornosti za škodo

19. člen

Izvajalec se zaveže v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo ter za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti minimalni višini 50.000 EUR in sicer za škodo ostalo na objektih (odgovornost proti investitorju) zaradi napake, ki j je zagrešil projektant v tehnično računskih osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi projektne dokumentacije, če ima napaka za posledico poškodovanje, uničenje projektiranega objekta ali opreme, ali nezmožnost uporabe objektov skladno z njihovim namenom, kakor tudi za kritje napak oz. za stroške, ki imajo a posledico statično, dinamično ali geometrično ugotovljeno potrebo po izdelavi dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela, čeprav ni prišlo do poškodovanja ali uničenja objekta. Zavarovanje za odgovornost za škodo ter zavarovanje projektantske odgovornosti je ponudnik dolžan sprotno obnavljati za dobo najmanj 10 let oziroma do zaključka vseh del po tej pogodbi in dokazila o veljavnosti police posredovati naročniku v vednost.

V kolikor le-te izvajalec ne predloži, je dolžan nositi vse stroške in škodo, ki bi iz tega naslova nastali naročniku. Izvajalec soglaša in dovoljuje, da se ti eventualni stroški in škoda obračuna pri vsakokratno izdanem računu. Vsako unovčeno zavarovanje mora izvajalec nadomestiti z novim enakim.

20. člen

Izvajalec se zaveže v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku instrument finančnega zavarovanja                   v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti čas izvajanja premika skladiščnih blokov izvajalca GOI del, podaljšanega za 30 dni. Okvirni rok izvedbe GOI del je 31.5.2022, ki se spremeni glede na terminski plan izvajalca GOI del.

Instrument finančnega zavarovanja za kakovostno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v

dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, če ne zagotovi podaljšanja veljavnosti instrumenta

zavarovanja vsaj 15 dni pred morebitno zapadlostjo ali v primeru insolventnosti ponudnika.

Izvajalec bo moral na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti v dokumentaciji, ki se pokažejo med izvajanjem del. Če izvajalec napak ne odpravi, jih odpravi naročnik na stroške izvajalca. Izvajalec je dolžan tudi naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki jih bo naročnik zaradi tega utrpel.

21. člen

V primeru, da izvajalec zavarovanj in garancij iz 20. in 21. člena ne predloži v postavljenem roku, ki je 8 (osem) delovnih dni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca.

Obveznosti pogodbenih strank

Izvajalec izjavlja in se zavezuje:

22. člen

- da je pred oddajo ponudbe preučil razpisno dokumentacijo, je z njeno vsebino seznanjen in

nima dodatnih vprašanj, vezanih na predmet storitev;

- pogodbeno delo opraviti s strokovnostjo strokovnjaka, vestno, pošteno, skladno s to pogodbo, projektnimi zahtevami ali nalogami, zakonskimi predpisi ter pravili stroke, ter tako, da so metode za dosego rezultata izključno na strani izvajalca;

- izvršiti vse pogodbene storitve gospodarno in v korist naročnika;

- da bo pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi kvalificiranimi pooblaščenimi inženirji, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno opravljat prevzete storitve;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni, kar pomeni tudi to, da mora na morebitne manjkajoče podatke, ki mu jih mora predložiti naročnik, naročnika o tem pravočasno obvestiti;

- kadarkoli omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila

o posameznih vprašanjih;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- sodelovati pri kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku;

- v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe predložiti zavarovalno polico in garancijo za kakovostno in pravočasno izvedbo del, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in od izvajalca zahteva povrnitev nastale škode;

- pri svojem delu spoštovati vsa pravila, ki veljajo v Luki Koper d.d. (xxxxx://xxxx-xx.xx/xxx/xxxxxxx- v-pristaniscu).

Če izvajalec ne ravna kakor navedeno v tem členu, odgovarja naročniku za vso povzročeno škodo.

23. člen

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo med izvajanjem del, ki so predmet te pogodbe, povzročil naročniku iz malomarnosti ali z naklepom. Izvajalec je dolžan naročniku poleg povzročene škode povrniti tudi izgubljeni dobiček.

Dodatne storitve

24. člen

Pozneje naročene dodatne storitve, ki niso opredeljene s to pogodbo in razpisno dokumentacijo,

izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za vse morebitne nove, dodate storitve od pogodbeno dogovorjenih, mora biti pred pričetkom

opravljana teh storitev skleniti aneks k osnovni pogodbi. Če le - ta ni sklenjen, izvajalec ne more zahtevati povečanja pogodbeno dogovorjene cene, četudi dodatna dela povečajo vrednost opravljenih storitev.

Odstop od pogodbe

25. člen

Naročnik lahko poleg v zakonu določenih razlogov in brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca kadarkoli oz. takoj odstopi od te pogodbe, če:

- je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa

iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,

- izvajalec naročniku ne izroči ustreznih zavarovanj in instrumentov finančnega zavarovanja po tej pogodbi,

- izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku določenem s to pogodbo

in tudi ne v nadaljnjem roku, ki mu ga določi naročnik in ne more biti daljši od petih (5.) dni,

- izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadno

postavljenem roku s strani naročnika,

- izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič glede na predvideni plan zamuja več kot 15 (petnajst) dni, pri čemer teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadno določenem roku,

- je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe in z njimi ne preneha kljub pisnemu pozivu.

Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej

pravilno opravljenih pogodbenih, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost.

26. člen

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od obeh pogodbenih strank. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo določil Obligacijskega zakonika.

Podizvajalci

27. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN- 3 in Gradbenem zakonu.

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Eventualna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe,

projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke,

- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe,

- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca ter bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije.

Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca.

Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu.

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca:

- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih storitvah in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca,

- dokler predložen račun za opravljene storitve ni potrjen.

Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se glavni izvajalec že s to pogodbo zavezuje, da bo naročniku najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti:

- podatke o podizvajalcu ter storitve, ki jih namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganega(ih) podizvajalca(ev),

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Protikorupcijska klavzula in socialna klavzula

28. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo kateri koli pogodbeni stranki povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku katerekoli pogodbene stranke ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in preprečevanju korupcije.

29. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Končne določbe

30. člen

Izvajalec imenuje za:

- vodjo nadzora:               , identifikacijska št. IZS           , dosegljiv

na mobilni št.       

- opravljanje nadzora s področja gradbeništva                , identifikacijska št. IZS

         , dosegljiv na mobilni št.       

- opravljanje nadzora s področja elektrotehnike                , identifikacijska št. IZS          , dosegljiv na mobilni št.       

- koordinator kontrole kakovosti         , identifikacijska št. IZS

           , dosegljiv na mobilni št.       

- koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču                      .

dosegljiv na mobilni št.       

Izvajalec bo o morebitni zamenjavi predvidene delovne skupine o tem sproti obveščal naročnika. O morebitnih drugih osebah, ki bodo v njegovem imenu in za njegov račun prisotne na gradbišču, je izvajalec tudi dolžan obvestiti naročnika. Za osebe ki so v njegovem imenu in za njegov račun prisotne na gradbišču izvajalec jamči v celoti, kakor da bi to bil sam.

31. člen

Predstavnika naročnika sta         (e-mail      , tel:       ) za sklop 1 oz.

naložbe SPKT 13 in SPKT 21 in skrbnik pogodbe ter   (e-mail      ,

tel:       ) za sklope 2, 3 in 4 oz. naložbe: SPEI 16 SPKT 18 SPEI 27, skrbnik pogodbe na strani izvajalca je           .

32. člen

Dobavitelj se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: Kodeks), za kar je tudi podpisal »Izjavo dobavitelja«, ki je sestavni del Kodeksa.

33. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili sporazumno, v primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo za rešitev sporov pristojno sodišče v Kopru.

34. člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je napisana v dveh

izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Koper,	Koper,
Naročnik:	Izvajalec :
Xxxx Xxxxx d.d.
Predsednik uprave delniške družbe
Xxxxxxxx Xxxxx

Član uprave

Xxxxx Xxxxxxxxxx

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter

O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (šesti

odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, UL RS, št. 69/2011 – uradno

prečiščeno besedilo in 158/2020)

JAVNO NAROČILO
Naročnik	Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 Koper
Oznaka javnega naročila	94/2021
Predmet javnega naročila	NADZOR IN STORITVE KOORDINATORJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (VZD) PRI IZVEDBI GOI DEL ZA PREMIK SKLADIŠČNIH BLOKOV NA KONTEJNERSKEM TERMINALU SKUPAJ S POTREBNO INFRASTRUKTURO
PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU
Polno ime oz. naziv ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Matična številka ponudnika
Št. vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Ime in priimek/Xxxxx	Xxxxxx stalnega bivališča/Sedež	Delež lastništva %
1
2
…

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1
2
…

*v primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima

povezanih družb.

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Datum:	Ponudnik
Kraj:	žig
	(ime priimek in podpis pooblaščene osebe)

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA ZA DOBAVITELJE DRUŽB

SKUPINE XXXX XXXXX, D.D.

Potrjujemo, da imamo izvod Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx in izjavljamo, da imamo skupne vrednote, da spoštujemo in se ravnamo skladno s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Xxxx Xxxxx ter uveljavljamo vrednote navedene v njem ter potrjujemo, da bomo spoštovanje teh načel zagotovili tudi pri svojih dobaviteljih in podizvajalcih.

.........................................................................................................................................

Naziv in žig podjetja Kraj Datum

......................................................... ...........................................................

(1. podpis) (po potrebi 2. podpis)

......................................................... ...........................................................

(ime s tiskanimi črkami) (ime s tiskanimi črkami)

......................................................... ...........................................................

(oddelek/funkcija) (oddelek/funkcija)