NAROČNIK:
NAROČNIK:
Naziv in naslov: | SNAGA d.o.o. Nasipna ulica 64 2000 Maribor |
ki ga zastopa: | Xxxxxx Xxxxx, direktor |
Matična številka: | 5067855000 |
Identifikacijska številka za DDV: | SI22223576 |
Transakcijski račun: | XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Nova KBM d.d. |
(v nadaljevanju: naročnik) in
IZVAJALEC:
Naziv in naslov: | CEP, d.o.o. Lava 7 3000 Celje |
ki ga zastopa: | Xxxxx Xxxxxx, direktor |
Matična številka: | 1411861000 |
Identifikacijska številka za DDV: | SI 86913379 |
Transakcijski račun: | XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri BKS Bank AG |
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo
POGODBO
za izvajanje javnega naročila št. JN 20/17-4:
»Prevzem in obdelava gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest«
I. UGOTOVITVENE DOLOČBE
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
1. člen
• je naročnik na podlagi predhodno izvedenega postopka javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 21.03.2018 pod številko objave JN001791/2018-B01, dne 24.05.2018 sklenil okvirni sporazum za izvajanje javnega naročila »Prevzem in obdelava gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest« (v nadaljevanju okvirni sporazum);
• je naročnik v okviru izvedenega postopka iz prve alineje tega člena pridobil ponudbe za
prvo obdobje odpiranja konkurence;
• je naročnik za izvajalca posameznega naročila dne 23.04.2018 izbral izvajalca po tej
pogodbi, o čemer je obvestil stranke okvirnega sporazuma dne 23.04.2018;
• xxxxxxxx s to pogodbo na podlagi ponudbe izvajalca št. 0404/2018 z dne 04.04.2018, ki je sestavni del te pogodbe, naroča, izvajalec pa prevzame v izvajanje storitve prevzema in obdelave gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest, kot so bile opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 20/17-4 z dne 20.03.2018;
• stranki sklepata to pogodbo z namenom določitve pravic in obveznosti pri izvajanju
posameznega naročila.
Del te pogodbe je:
- dokumentacija naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila »Xxxxxxx in obdelava gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest« št. JN 20/17-4 z dne 20.03.2018 in vsemi prilogami, ki so njeni sestavni deli;
- povabilo naročnika k oddaji ponudbe za posamezno naročilo z dne 20.03.2018
- ponudba izvajalca št. 0404/2018 z dne 04.04.2018.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je prevzem, obdelava in dokončna oskrba gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest s klas. št. 17 06 05, v obdobju od podpisa pogodbe do 31.12.2018.
Izvajalec se izrecno in nepogojno odpoveduje vsem zahtevkom proti naročniku zaradi nedoseganja ali preseganja ocenjenih količin odpadkov iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ocenjene vrednosti po tej pogodbi.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bo upošteval svojo ponudbo št. 0404/2018 z dne 04.04.2018, na podlagi katere je bil izbran.
Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu posredoval vse potrebne podatke, ki se nanašajo na
izvajanje storitve, ki je predmet te pogodbe.
3. člen
Pogodba se sklepa za določen čas in sicer od sklenitve pogodbe do dne 31.12.2018 in s
potekom časa preneha.
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, in sicer pogodba o izvedbi posameznega naročila preneha veljati v primeru, ko bi zakonodaja kakorkoli vplivala na izvajanje storitev po tej pogodbi pri naročniku ali izvajalcu na način, da bi bilo nadaljnje izvajanje storitev po tej pogodbi v nasprotju z zakonodajo.
V primeru izpolnitve navedenega razveznega pogoja pogodba preneha brez odpovednega
roka pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena.
III. SPLOŠNI POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA POGODBE
4. člen
Stranki soglasno ugotavljata, da se kot lokacija prevzema določi »Predhodno skladišče za odpadke Maribor«, Tržaška b.š., 2000 Maribor (pri Tržaška cesta 55).
Izvajalec se zavezuje, da bo storitev prevzema in obdelave odpadkov realizirana najpozneje v treh (3) delovnih dneh od prejetega posameznega naročila naročnika.
Stranki pogodbe sta si sporazumni, da bo naročnik izvajalcu posamezna naročila v okviru izvajanja te pogodbe odrejal pisno (prek dopisa ali po elektronski pošti). Naročnik bo pri tem upošteval podatke o naslovu in elektronski pošti, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi. Izvajalec se zavezuje, da bo vsakršno spremembo podatkov nemudoma sporočil naročniku.
Naročnik in izvajalec se bosta pred vsakim prevzemom vnaprej dogovorila o točnem terminu
prevzema odpadkov.
Ponudnik mora prevzeti odpadke na prevzemni lokaciji od ponedeljka do petka od 6.00 do
19.00 in v soboto od 6.00 do 12.00.
5. člen
Pred prevzemom odpadkov se na lokaciji »Predhodnega skladišča za odpadke Maribor« izvede ugotavljanje prevzete količine odpadkov (tehtanje). Prevzeta količina se ugotovi tako, da se izvede tehtanje polne in prazne kompozicije iste opreme (isto vozilo, prikolica in kesoni) na naročnikovi tehtnici.
Ugotovljena količina se vpiše v tehtalni list, ki ga za vsak posamezni mesec priskrbi naročnik, ki vanj vpisuje količine prevzetih odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem.
Opravljeno tehtanje ter tehtalni list sta pogoj za obračun prevzetih odpadkov. Naklad odpadkov za prevzem vrši izključno naročnik, brezplačno.
6. člen
Naročnik je dolžan pripraviti odpadek za prevzem v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08). Odpadek, ki ni pripravljen v skladu z navedeno uredbo, lahko izvajalec zavrne.
Prevoz se mora izvajati po predpisih CPP in ADR. Prevozno dokumentacijo za prevoz nevarnih odpadkov pripravi izvajalec. Izvajalec zagotovi ustrezno opremljeno vozilo ter ustrezne ADR certifikate v zvezi z vozilom in voznikom.
7. člen
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.
IV. CENA
8. člen
Ocenjena vrednost pogodbe znaša 48.440,00 EUR (brez DDV). Ocenjena vrednost je izračunana na podlagi količin, katerih prevzem bo predvidoma potreboval naročnik v obdobju veljavnosti pogodbe in je zgolj informativne narave. Izvajalec se izrecno in nepogojno odpoveduje vsem zahtevkom proti naročniku zaradi nedoseganja ali preseganja ocenjenih količin iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ocenjene vrednosti po tej pogodbi.
Cena za eno (1) tono prevzetih odpadkov znaša 138,40 EUR brez DDV, z vključenim 9,5 % DDV pa 151,55 EUR.
Cena na enoto (za eno tono prevzetih odpadkov) iz ponudbe je fiksna oz. nespremenljiva za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.
Cena vključuje vse stroške, ki nastanejo pri opravljanju storitve in vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške, razen stroškov tehtanja in nakladanja.
Cena vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, zavarovanja, itd.), davke in morebitne popuste.
V ceno so zajeti vsi pričakovani stroški, kot so:
• usklajevanje z naročnikom,
• nabave vsega blaga, ki ga ponudnik potrebuje za izvedbo naročila,
• plačilo vsega strokovnega kadra,
• zavarovanje prevozov in tovorov,
• transportna logistika od lokacije tehtanja do lokacije ponudnika,
• morebitni popusti in manipulativni stroški,
• ipd.
Storitve se bodo obračunavale mesečno, tako da se mesečna količina prevzetih odpadkov v tonah, ki je navedena v tehtalnem listu iz 5. člena te pogodbe, pomnoži s ceno na enoto iz tretjega odstavka tega člena.
V. PLAČILNI POGOJI
9. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec naročniku izstavljal obračun za opravljene storitve enkrat mesečno v skladu s tehtalnimi listi iz 5. člena te pogodbe, ki so osnova za obračun, in sicer najkasneje do 3. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Naročnik bo v roku petih (5) delovnih dni po prejemu obračuna, obračun potrdil ali zavrnil. Če naročnik izvajalcu obračuna v dogovorjenem roku ne zavrne, se šteje, da je obračun potrdil.
10. člen
Izvajalec bo naročniku na osnovi potrjenega obračuna izstavil (e-)račun, ki ga bo naročnik poravnal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega (e-)računa na transakcijski račun izvajalca št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri banki BKS Bank AG.
Izvajalec je dolžan na (e-)računu ali v njegovi prilogi posebej izkazati neto znesek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki je vštet v vrednost (e-)računa.
(E-)račun mora imeti vse obvezne sestavine in obračun DDV, priložene pa mu morajo biti kopije naročnikovih tehtalnih listov, ki so osnova za izstavitev (e-)računa. Pogoj za izstavitev (e-)računa je tudi zaključen elektronski evidenčni list.
V primeru reklamacije naročnik plačilo do odprave njenih vzrokov zadrži v spornem delu.
V kolikor se po že potrjenem obračunu naknadno ugotovijo napake ali odstopanja, se le-te
upoštevajo v naslednjih obračunskih obdobjih.
Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu (e-)računa. Če je (e-)račun s soglasjem naročnika poravnan s kompenzacijo, se šteje kot datum plačila datum, za katerega se stranki dogovorita oz. datum zadnje potrditve kompenzacije. Če (e-)račun zapade v plačilo na nedelovni dan, velja za dan plačila prvi naslednji delovni dan.
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do plačila zakonskih zamudnih obresti
od prvega dneva zamude dalje do plačila.
V kolikor izvajalec naročniku izda e-račun za opravljene storitve, mora ta biti v skladu s standardom e-SLOG najmanj verzije 1.6.1, ki predvideva kot subjekt e-računa tudi prejemnika, ki je drugačen od naročnika, in sicer je prejemnik e-računa v navedenem primeru vzdrževalec informacijskega sistema naročnika.
Na (e-)računu je potrebno obvezno navesti številko JN in številko pogodbe.
VI. NAČIN IZVAJANJA STORITEV
11. člen
Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in ponudbene dokumentacije o količini, kvaliteti storitve in rokih izvedbe storitve. Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi pomanjkljivosti, ki mu jih določi naročnik oz. nadaljuje z izvajanjem storitev neskladno s pogoji iz razpisne in ponudbene dokumentacije, lahko naročnik unovči predložen finančni instrument, s katerim je izvajalec zavaroval izpolnitev naročila.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru okvare opreme na lastne stroške poskrbel za drugo primerno opremo za izvedbo storitev po tej pogodbi in morebitno škodo, ki bi s tem nastala naročniku na njegovo zahtevo tudi poravnal.
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.
Izvajalec v celoti odgovarja za varnost svojih delavcev pri opravljanju storitev.
Izvajalec jamči:
- da bo storitve izvajal redno, to je dnevno, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače;
- da od točke prevzema odpadkov (lokacije naročnika) prevzema vso odgovornost za pravilno in zakonsko skladno ravnanje z odpadki.
Izvajalec se tudi obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
Izvajalec je dolžan opravljati storitve v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
VII. PODIZVAJALCI
12. člen
Izvajalec za del javnega naročila odstranjevanja odpadkov nastopa s podizvajalcem Halda, okoljski inženiring d.o.o., Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše, ki ne zahteva neposrednega plačila. Naročnik pa bo od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
VIII. NADZOR NAD KVALITETO IZVAJANJA IN REKLAMACIJE
13. člen
Nadzor nad kvaliteto izvajanja opravlja naročnik ali od naročnika pooblaščena strokovna organizacija v skladu z določili te pogodbe in na podlagi predpisov, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
Izvajalec je dolžan aktivno sodelovati z naročnikom in mu nuditi vse relevantne podatke ter informacije za izvedbo nadzora kvalitete izvajanja storitve po tej pogodbi.
14. člen
V primeru kakršnihkoli odstopanj od izvajanja storitve po tej pogodbi, uporabljene tehnološke opreme, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.
Izvajalec je dolžan pristopiti k reševanju reklamacije takoj in jo rešiti najpozneje v roku petih dni, razen če se naročnik in izvajalec pisno ne dogovorita drugače.
O rešitvi reklamacije mora izvajalec pisno obvestiti naročnika. Vse stroške v zvezi z
reklamacijami nosi izvajalec.
IX. FINANČNO ZAVAROVANJE
15. člen
Izvajalec je dolžan ob sklenitvi pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku bianko menico z menično izjavo, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini deset (10) odstotkov ocenjene vrednosti pogodbe z DDV iz 8. člena te pogodbe, to je v višini 5.304,18 EUR, z veljavnostjo najmanj 30 dni po izteku veljavnosti te pogodbe.
V primeru, da naročnik unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v vrednosti manjši od 5.304,18 EUR, mora izvajalec v roku 10 dni od naročnikovega poziva za razliko predložiti naročniku novo bianko menico z menično izjavo v višini neunovčene vrednosti.
X. POVRAČILO ŠKODE
16. člen
Če naročniku zaradi zamude pri izvajanju storitve ali iz kakršnega koli drugega razloga na strani izvajalca v zvezi z izvajanjem storitve, nastane škoda, ki presega vrednost finančnega zavarovanja iz prejšnjega člena pogodbe, ima naročnik pravico do povračila tako nastale škode nad zneskom finančnega zavarovanja.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti in neodvisno od tega, ali je unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ne.
XI. ODSTOP OD POGODBE
17. člen
Naročnik sme odstopiti od pogodbe:
1. če postane izvajalec insolventen, če je proti njemu začet stečajni postopek, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja) ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;
2. če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in to niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
3. če izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
4. če izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
5. če se izvajalec več kot dvakrat ne odzove na naročilo naročnika in storitve ne izvede;
6. če izvajalec pride pri izvajanju del v takšno zamudo po lastni krivdi, da bi bilo ogroženo izvajanje del drugih izvajalcev oziroma, da je očitno, da del ne bo mogel dokončati;
7. če izvajalec ob sklenitvi pogodbe ne izroči naročniku bianko menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 15. členom te pogodbe;
8. če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev;
9. če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve;
10. če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana.
Naročnik sme odstopiti od sklenjene pogodbe tudi v primeru, da izvajalec naročnika obvesti, da ni sposoben zagotavljati ustreznih količin prevzema odpadkov, ki jih potrebuje naročnik.
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
1. če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z
njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;
2. če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.
Naročnik lahko zaradi okoliščin, povezanih z izvajanjem storitev, ki so predmet pogodbe, kadarkoli predčasno odstopi od izvajanja pogodbe. V takšnem primeru lahko naročnik pogodbo o izvedbi javnega naročila kadarkoli prekine z enomesečnim odpovednim rokom.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku enega meseca pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje in šeste alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti takoj.
V primeru če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov iz prvega odstavka tega člena, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR in vso škodo, ki naročniku zaradi tega nastane.
18. člen
Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.
Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.
Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.
XII. KONČNE DOLOČBE
Predstavniki pogodbenih strank
19. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je
.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je
.
20. člen
Veljavnost pogodbe
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, da izvajalec naročniku ob sklenitvi pogodbe predloži menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
21. člen
Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.
22. člen
Reševanje sporov
Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
23. člen
Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni
obliki.
24. člen
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod.
25. člen
Socialna klavzula
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
26. člen
Protikorupcijska klavzula
Izvajalec se zavezuje, da ne bo oz. ni ponudil, dal ali obljubil kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku in njegovemu pooblaščencu za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična. V kolikor pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.