JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Vodovodna cesta 90

JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Vodovodna cesta 90

1000 LJUBLJANA

Številka: VOKA-141/13

JAVNI RAZPIS

ZA ODDAJO NAROČILA

PO POSTOPKU MALEGA JAVNEGA NAROČILA

Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ljubljana, november 2013

SPLOŠNA DOLOČILA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je »Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani«.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 00, 0000 XXXXXXXXX.

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 –Odl. US in 90/12: v nadaljevanju ZJNVETPS),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D: v nadaljevanju ZPVPJN),
ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Jezik in denarna enota

Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo v tujem jeziku je ponudbi potrebni priložiti uradno preveden dokument takega originala.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Za dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom oziroma razpisno dokumentacijo lahko ponudniki, najmanj štiri delovne dni pred potekom roka za predložitev ponudb, pisno ali preko elektronske pošte zaprosijo JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 LJUBLJANA, na telefax:

01/58 08 407, kontaktna oseba Xxxx Xxxxx, xxxx.xxxxx@xx-xx.xx, pod šifro VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani.

Variantna ponudba

Variantnih ponudb ni.

Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 10.12.2013 do 10:00 ure na naslov:

JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 XXXXXXXXX.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku (kuverti), naslovljena na JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 LJUBLJANA, z označbo:

"Ne odpiraj - ponudba VOKA-141/13 - Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani"

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10.12.2013 ob 11:00 uri v veliki sejni sobi v pritličju na naslovu Vodovodna cesti 90, 1000 LJUBLJANA, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem.

Dopustne dopolnitve ponudbe

V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe v skladu z 82. členom ZJNVETPS. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik ne sme spreminjati:

– svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Kadarkoli se bo pri naročniku v postopku oddaje javnega naročila pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.

Opredelitev postopka in sklenitev pogodbe

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 36. členom ZJNVETPS. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v roku, ki ne bo daljši od petinštirideset (45) dni od dneva pregleda in ocenjevanja ponudb, sprejel odločitev o oddaji naročila in jo posredoval vsem ponudnikom.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodb pisno.

Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D: v nadaljevanju ZPVPJN).

Zaupnost podatkov

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov ob upoštevanju določb iz 27. člena ZJNVETPS.

Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS ter odpravi računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.

Naročnik lahko, v skladu z 84. členom ZJNVETPS, kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve od oddaje javnega naročila.

PONUDBENI POGOJI

Splošne zahteve

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela in vse ostale storitve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter ostalimi zahtevami naročnika.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
nosilca zavarovanja obveznosti po pogodbi iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova odprave napak v garancijskem roku;
določila v primeru izstopa partnerja;
pooblastilo vodilnemu partnerju;
opredelitev deležev in področje dela.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.

Posamezni člani skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (obrazec k prilogi 1).

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60% vrednosti del za katere so podali reference.

Ponudba s podizvajalci

V kolikor bo potencialni ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v prilogi 5 navesti podizvajalce ter katera dela bo izvajal s podizvajalcem.

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 5 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (obrazec 1 k prilogi 5), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (obrazec 2 k prilogi 5) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (obrazec 3 k prilogi 5).

Podizvajalec mora izpolniti, podpisati in žigosati obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2 (priloga 3/2).

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z določili od sedmega (7) do enajstega (11) odstavka 74. člena ZJNVETPS.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Izbrani ponudnik bo, v primeru sklenitve pogodbe, dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in ponudnikom).

Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (Obrazec 3 k prilogi 5).

Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Zamenjani (nov) podizvajalec ali naknadno vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 3.1. razpisne dokumentacije in izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. O zamenjavi podizvajalca ali naknadni vključitvi podizvajalca bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2) in »Izjavo zakonitega zastopnika« (priloga 4), s pripadajočimi obrazci k navedenima prilogama.

Cena

Cena razpisanih del je fiksna fco. lokacija izvedbe. Ponudnik izdela vrednostni del ponudbe na osnovi popisa del po predračunu z upoštevanjem vseh dodatnih pogojev (tehničnih in splošnih) ter podanih fiksnih stroškov, ki morajo biti vkalkulirani v ponudbeni ceni. Cene po enotah naj vsebujejo vse stroške, vključno s stroški zagotavljanja in kontrole kvalitete izvedenih del, vzpostavitve prostora ter pomožnih dostopov med časom gradnje v prvotno stanje, zapore cest in stroškov zagotavljanja varstva pri delu.

Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu "fiksnih cen na enoto". Ponudnik mora v svoji ponudbi (ki jo oddaja po sistemu "fiksnih cen na enoto") upoštevati vsa dela in potrebno opremo za uspešno izveden tehnični pregled in uspešen prevzem predmetnih del v upravljanje s strani naročnika.

Ponudnik mora v prilogi priložiti cenike, ki jih je uporabljal pri pripravi ponudbe in ki bodo v veljavi za celotno obdobje izvedbe del:

Cenik prodajnih ur po kvalifikacijski strukturi (NK delavec, PK delavec, …, cenik strojev);
Cenik materialov fco gradbišče (gramozne frakcije, betoni, … - material, ki so ga upoštevali pri pripravi ponudbe za gradbena dela)
OPOZORILO: naročnik opozarja, da bo za nabavo vodovodnega materiala pri morebitnem potrjevanju dodatnih del upošteval zgolj cenike dobaviteljev (veljavne na dan potrjevanja cen/enoto).

Veljavnost ponudbe

Ponudba je zavezujoča in mora veljati najmanj 120 koledarskih dni od dneva oddaje ponudbe.

Plačilni pogoji

Naročnik bo izvajalcu izvedbo del plačeval na naslednji način:

mesečno v višini dejansko izvedenih del po knjigi obračunskih izmer, vendar največ do višine 90 % mesečne vrednosti situacije,
po predaji projekta izvedenih del in ostale dokumentacije za tehnični pregled 5% pogodbene vrednosti in
po uspešno opravljenem tehničnem pregledu 5% pogodbene obveznosti.

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva prejema pravilne situacije za opravljeno storitev. Pogodbeno delo se šteje za opravljeno s pretekom zadnjega dne preteklega meseca, zajetega v situaciji.

Pogodbena dela se obračunavajo v tekočem mesecu za pretekli mesec na podlagi dejansko izvršenih količin iz knjige obračunskih izmer. Obračun del se izvede na podlagi začasnih situacij in končne situacije.

Izvajalec dostavi naročniku obračunske situacije do petega (5) koledarskega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, končno situacijo pa v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem tehničnem pregledu in odpravi morebitnih pomanjkljivosti.

Naročnik je dolžan plačati začasno situacijo v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva prejema pravilne situacije za opravljena dela. Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene situacije in njeno pravilnost potrditi v osmih (8) dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del. Končna situacija mora biti usklajena med izvajalcem in naročnikom. Za plačila s kompenzacijo se zamudne obresti ne obračunajo.

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna.

Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsaki situaciji/računu priložiti:

situacijo/račun podizvajalca za izvedena dela, potrjeno s strani izvajalca, na podlagi katere naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljeno situacijo izvajalca oziroma, da pri delih, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz te situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotne situacije/računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Predmet naročila

Predmet razpisa

Naročilo zajema izvedbo izgradnje vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani. Izdelana bo v skladu s popisom del in materiala, ki je v nadaljevanju te razpisne dokumentacije ter skladno s PZI projektom: »Izgradnja vodovoda za naselje kamnica v občini Dol pri Ljubljani « - št. 19/2007/V, Biro za komunalo d.o.o., Ljubljana, maj 2008.

PZI načrt za izvajanje del je na vpogled na sedežu naročnika. Za ogled se je potrebno najaviti po telefonu 01 5808331 oz. na elektronski naslov xxxxxxx.xxxxxx@xx-xx.xx.

Rok izvedbe

Gradnja se bo izvajala fazno v odvisnosti od razpoložljivih finančnih sredstev – predvidoma naj bi se zaključila v 60 koledarskih dneh od uvedbe v delo.

Garancijska doba

Naročnik zahteva garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

splošni garancijski rok za izvedena dela 5 let,
za solidnost objekta 10 let,
za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja urejeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam (skladno s 33. členom ZGO-1; Ur. l. RS, št. 102/04 -UPB, 92/05, 111/05, 93/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10, 76/10 in 20/11);

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in /ali police (priloga 15)

Zdravstvene zahteve

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009) določa :

zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili, vključno s pitno vodo, prihajajo stalno ali občasno v stik z živili (pitno vodo)
dolžnosti oseb
obseg, način in pogoje za opravljanje pregledov oseb
dolžnosti nosilcev živilske dejavnosti

Stik z živili (pitno vodo) v smislu tega pravilnika pomeni stik z:

delovno opremo,
delovnimi površinami,
predmeti ali materiali, ki neposredno prihajajo v stik z živili.

Zahteve za zunanje izvajalce, ki izvajajo pogodbena ali druga dela za JP VODOVOD-KANALIZACIJA:

Pred pričetkom pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec obvestiti JP VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o. o zdravstvenem stanju zaposlenih, ki bodo opravljali delo in sicer s:

predložitvijo podpisanih Prilog 17 (Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik s pitno vodo,
predložitvijo podpisanih Prilog 17.a (Individualna izjava o bolezenskih znakih) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik s pitno vodo, da se ugotovi začetno zdravstveno stanje zaposlenih.

V primeru pojava bolezenskih znakov iz Priloge 17.a pri zaposlenem pred ali med izvajanjem pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec del obvestiti JP VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o.:

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pred pričetkom pogodbenih del naročniku predložiti soglasja vseh delavcev (Priloga 17), ki bodo izvajali dela za predmetno javno naročilo, vključno z vsemi delavci svojih morebitnih podizvajalcev.

Tehnična specifikacija

Splošno

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Podrobnejše tehnične značilnosti so določene v projektni dokumentaciji katere ogled je možen na podlagi predhodnega dogovora s kontaktno osebo.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Osnovna sposobnost ponudnika

A: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, kot to določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2.

C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, kot to določa drugi odstavek 42. člena ZJN-2.

D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

E: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnikom v skladu z šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 ni potrebno priložiti tistih dokazil o podatkih, o katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. V tem primeru ponudnik namesto dokazila poda izjavo o podatkih, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji in priloži soglasje za pridobitev osebnih podatkov ponudnika.

A in B: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogojev z dokazilom iz uradne evidence. V kolikor k ponudbi ni priloženo tako dokazilo, ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3) ali s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3) in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika« (priloga 4 s pripadajočim obrazcem k prilogi 4).

C, D in E: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3) ali s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2 s pripadajočimi obrazci k prilogi 3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3/1).

Ekonomska in finančna sposobnost

A: Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (velja tudi za v ponudbi ponudnika navedene podizvajalce) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1 oziroma priloga 3/2 za podizvajalca).

B: Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi ponudnikov transakcijski račun.

Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1) ter s priložitvijo:

za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON – 1/P;
za samostojne podjetnike S.BON – 1.

Ponudnikova bonitetna ocena največ 30 dni pred rokom za oddajo ponudb ne sme biti slabša kot SB6 po oceni, ki jo izda AJPES. V primeru skupnega nastopa (partnerske ponudbe) ali nastopa s podizvajalci pa morajo ostali partnerji v ponudbi oziroma podizvajalci navesti vrsto, vrednost ter odstotek del, ki jih bodo opravili. Vsak izmed sodelujočih v skupnem nastopu oziroma vsi podizvajalci, katerih odstotek del, ki jih bodo izvajali, glede na celoto, presega 25%, oziroma vsak, ki bo izvajal GOI dela ne glede na odstotek, mora imeti največ 30 dni pred rokom za oddajo ponudb bonitetno oceno, ki ni slabša kot SB6 po oceni, ki jo izda AJPES.

Bonitetna ocena ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ne glede na vrednost izvedenih del, največ trideset (30) dni pred rokom za oddajo ponudb, ne sme biti slabša kot Baa2 po oceni, ki jo izda Moody's oz. BBB po oceni, ki jo izda S&P ali Fitch.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in ne morejo pridobiti bonitetne ocene po modelu S.BON AJPES izkažejo izpolnjevanje tega pogoja s podpisom obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1 oziroma priloga 3/2 za podizvajalca) ter s priložitvijo bonitetne ocene ene od treh uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, in sicer Moody's Investors Service, Fitch Ratings ali Standard&Poor's. Naročnik bo tako primerjal kreditno tveganje oz. plačilno sposobnost med slovenskimi poslovnimi subjekti, ki imajo pripisano slovensko bonitetno oceno SB po modelu S.BON AJPES, in tujimi poslovnimi subjekti, ki so ocenjeni s strani tuje mednarodno priznane bonitetne agencije glede na vzporejanje bonitetnih ocen po modelu S.BON AJPES z bonitetnimi ocenami agencije Moody's (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/Xxxxxxxx/X.XXX/Xxxxxxx_XXXXX_XXXX_0000.xxx).

Ponudnik mora dokazilo (BON) pridobiti sam in ga priložiti k prilogi 3/1. Obrazec BON je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

Tehnična in kadrovska sposobnost

Referenčni pogoji

Ponudniki morajo v ponudbi izkazati, da so v petih letih pred oddajo ponudbe izvedli:

izgradnjo vsaj enega vodovoda iz nodularne litine DN100mm v minimalni dolžini 500 m' in

Ponudnik je dolžan k Seznamu referenc priložiti dokazilo o navedenih referenčnih delih in sicer v obliki obrazca »Xxxxxxxxx referenc s strani posameznih naročnikov« (Priloga 7) ter potrdilo o plačilu za posamezne referenčne objekte - za posamezno referenco mora ponudnik predložiti kopijo pogodbe z investitorjem in kopijo dela končne situacije iz katerega je razviden zaključek del (ovitek).

Kadrovski pogoji

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

A: Ponudniki morajo v ponudbi izkazati za izgradnjo vodovoda, da imajo na razpolago:

vsaj enega delavca z višjo ali visoko izobrazbo, ki ima odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in odločbo o opravljenem strokovnem izpitu ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte kot jih določata ZGO-1B ter Uredba o vrstah objektov glede zahtevnosti in zanjo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev

Ponudnik dokazilo prilogi 3/1 priložiti fotokopijo odločbe o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (Priloga 3/1) ter predložitvijo fotokopije odločbe o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudniku, skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, ni smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04, 65/08).

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Ur. l. RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1).

Vsi v ponudbi ponudnika navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).

B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK- UPB2, Ur. l. RS, št. 69/11), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatke iz prejšnjega odstavka bo moral izbrani ponudnik (velja tudi za vse podizvajalce, ki bodo izvajali predmet pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovati naročniku tudi v času veljavnosti pogodbe oziroma med njenim izvajanjem, ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor le ta to zahteva.

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje tega pogoja z izpolnitvijo in podpisom »Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«. (Obrazec 3 k prilogi 3/1 oz. 3/2)

Tuji ponudniki

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z določili ZJNVETPS in ta dokazila priložiti k ponudbi.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Splošno

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja. Finančna zavarovanja, morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv in morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Bančne garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Zavarovanje resnosti ponudbe

Ponudnik mora k ponudbi priložiti menično zavarovanje kot garancijo resnosti ponudbe v višini 5.000,00 EUR z dobo veljavnosti do dneva zaključka veljavnosti ponudbe. (priloga 9)

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil pogodbe, izpolnil zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, kot to določa 74. člen ZJNVETPS ali priložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika in Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. in 2. točke prvega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.

Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti

Izbrani izvajalec s katerim bo sklenjena pogodba bo moral, najkasneje deset (10) dni od uvedbe v delo, predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti trideset (30) koledarskih dni po pogodbenem roku dokončanja del.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priložen v prilogi 10 razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni izvajalec.

Zavarovanje odprave okvar in napak v času garancijske dobe - za izvedena dela

Izbrani izvajalec s katerim bo sklenjena pogodba bo moral, najkasneje ob končni primopredaji, predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (za izvedena dela) v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV – z rokom veljavnosti, ki je pet (5) let in trideset (30) dni daljši kot je garancijski rok za izvedena dela.

V kolikor izvajalec ne bo predložil zavarovanj za odpravo napak v času garancijske dobe lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo okvar in napak v času garancijske dobe-za izvedena dela, je priložen v prilogi 11 razpisne dokumentacije.

MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost brez DDV. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila pisno.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Izdelava ponudbe

Ponudba mora izpolnjevati naslednje zahteve:

ponudba mora biti zvezana z vrvico v celoti in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata,
potencialni ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana,
je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano,

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge, ki jih je naročnik zahteval od ponudnika, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe glede na zahteve oziroma pogoje iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik bo zavrnil vse nepopolne ponudbe. Nepravočasne ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudniku. Ponudnik je obvezan priložiti vse priloge, razen če pri prilogi ni drugače navedeno!

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PODATKI O PONUDNIKU

priloga

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 in obrazec k prilogi 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji.

V obrazec 2 k prilogi 1 se priloži tudi potrjen pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA

priloga

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati, pri čemer mora oddati ponudbo za celotno naročilo.

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA

priloga

3/1

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti tudi vse pripadajoče obrazce (3) k prilogi 3.

Ponudnik mora k Prilogi 3 priložiti dokazilo o letnih prihodkih (S.BON-1/P; S.BON-1) s katerim izkazuje svojo finančno sposobnost.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA

priloga

3/2

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti tudi vse pripadajoče obrazce (3) k prilogi 3. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

priloga

Vsi zakoniti zastopniki ponudnika (glavnega ponudnika in posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe) in zakoniti zastopniki podizvajalca, morajo razmnožen obrazec priloge 4 in obrazec k prilogi 4 izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obeh obrazcev.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

priloga

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:

v Obrazcu 1 k prilogi 5 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,
v Obrazcu 2 k prilogi 5 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in
v Obrazcu 3 k prilogi 5 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.

SEZNAM REFERENC

priloga

Ponudnik mora v obrazcu 6 navesti pridobljene reference za predmet javnega naročila. Ponudnik mora obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Ponudnik mora obrazce razmnožiti v potrebnem številu.

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV

priloga

V prilogi mora ponudnik priložiti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 6. Obrazec 7 mora ponudnik razmnožiti v potrebnem številu.

VZOREC POGODBE

priloga

Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z vzorcem pogodbe v celoti strinja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

priloga

Priložiti je potrebno menično garancijo za zavarovanje za resnost ponudbe z menično izjavo v skladu z vzorcem iz priloge 9.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

priloga

Ponudnik mora v ponudbi priložiti parafiran in žigosan (s strani ponudnika) vzorec bančne garancije, s čimer potrjuje, da se z vzorcem strinja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU- ZA IZVEDENA DELA

priloga

Ponudnik mora v ponudbi priložiti parafiran in žigosan (s strani ponudnika) vzorec bančne garancije iz te priloge s čimer potrjuje, da se z obrazcem strinja.

OBRAZEC PREDRAČUNA

priloga

Obrazec predračuna je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora v celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Predračunske postavke, ki so ocenjene procentualno, zmnožek količin in cen na enoto, vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna.

Ponudnik mora v prilogi priložiti izpolnjen, natisnjen in podpisan predračun, ki ga je natisnil iz popisa v elektronski obliki ter identičnega priloži tudi na CD/DVD-mediju.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL S PLANOM PORABE FINANČNIH SREDSTEV

priloga

V prilogi mora ponudnik priložiti izdelan terminski plan izvedbe razpisanih del znotraj roka izvedbe, določenega v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v prilogi priložiti tudi plan porabe finančnih sredstev.

CENIK MATERIALA, PRODAJNE CENE UR IN ANALIZA CEN

priloga

Ponudnik mora v prilogi priložiti cenik materiala fco gradbišče in cenik prodajnih ur po kvalifikacijski strukturi, ter analizo cen.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

priloga

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in /ali police.

ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA ZUNANJE IZVAJALCE

priloga

Ponudnik mora obrazec izpolniti, podpisati in žigosati.

SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI

priloga

INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH - Priloga 17.a
ZDRAVSTVENE ZAHTEVE – POTRDILO - Priloga 17.b

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati, s čimer potrjuje seznanjenost z obrazcem.

PODATKI O PONUDNIKU

priloga

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Kontaktna oseba
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Matična številka

kraj, datum

žig

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji.

Obrazec 1 k prilogi 1

V okviru ponudbe na javni razpis za oddajo naročila za:

VOKA-141/13 - Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani

IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.


(kraj, datum)	žig	( podpis partnerja)


(kraj, datum)	žig	( podpis partnerja)


(kraj, datum)	žig	( podpis partnerja)


(kraj, datum)	žig	( podpis partnerja)

Obrazec 2 k prilogi 1

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za Obrazcem 2 k prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA

priloga

PONUDBA št.

VOKA-141/13 - Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani

Ponudbo/prijavo oddajamo (označi):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

SKUPNA PONUDBENA CENA

SKUPNA PONUDBENA CENA (BREZ DDV)

EUR

POPUST

EUR

SKUPNA PONUDBENA CENA (BREZ DDV)

EUR

DDV

EUR

PONUDBENA CENA (VKLJUČNO Z DDV)

EUR

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je

dni (minimalno 120 koledarskih dni)

ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL

	Odgovorni vodja gradbenih del	Strokovna izobrazba
1.
2.
3.


(kraj, datum)	žig	(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA

priloga

Ponudnik

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:

VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani, podajamo naslednje izjave:

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.

IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

IZJAVLJAMO, da :

nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
nismo v stečajnem postopku ali je bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju;
nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI

IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice v kateri imamo registrirano dejavnost.

IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo predmeta javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

IZJAVLJAMO, da smo tehnično sposobni izvesti predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam, standardom in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenih v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) predmetnega javnega naročila in da bomo v primeru, da bomo izbrani, sklenili pogodbo v skladu z danimi razpisnimi pogoji.

IZJAVLJAMO, da v primeru, če naročnik z ozirom na razpoložljiva sredstva in dejanskim potrebam, določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe oddaje javnega naročila, v skladu z določili ZJNVETPS, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.

IZJAVLJAMO, da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04, 65/08).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

IZJAVLJAMO, da so v ponudbene cene, navedene v ponudbi, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(kraj, datum)	žig	(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

OPOMBA:

Ponudnik za to stranjo priloži dokazilo o letnih prihodkih (S. BON-1/P; S. BON-1), s katerim bo izkazal svojo finančno sposobnost. Dokazila morajo biti priložena tudi za ponudnike – partnerje.

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA

priloga

3/2

Podizvajalec (ime in naslov): ___________________________________________________ ,

ki nastopamo kot podizvajalec glavnemu ponudniku, ki oddaja ponudbo za javno naročilo:

VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani:

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

IZJAVLJAMO, da:

nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
nismo v stečajnem postopku ali je bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju;
nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

2. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da nam je glavni ponudnik poravnal vse zapadle finančne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) predmetnega javnega naročila, ki se nanašajo na podizvajalce.

IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04, 65/08).

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe podizvajalca)

OPOMBA:

Podizvajalec za to stranjo priloži dokazilo o letnih prihodkih (S. BON- 1/P; S. BON-1), s katerim bo izkazal svojo finančno sposobnost, v kolikor odstotek del, ki jih bo izvajal, glede na celoto, presega 25%, oziroma bo izvajal GOI dela.

obrazec 1 k prilogi 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________ (naziv pooblastitelja) JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ponudniki – partnerji in prijavljeni podizvajalci.

obrazec 2 k prilogi 3

PODATKI O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani, bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju, pri davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-UPB4 (Uradni list RS, št. 13/2011), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana;
davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Davčni urad: ___________________________________________

Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): ____________________________________________


(kraj, datum)	žig	(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

Opomba: Obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ponudniki – partnerji in prijavljeni podizvajalci.

Obrazec 3 k prilogi 3

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________ _____________________________

(Kraj in datum) Žig (Naziv in podpis zakonitega zastopnika

ponudnika)

Opomba: Izpolnjena izjava mora biti priložena tudi za posamezne člane v primeru skupne ponudbe in za v ponudbi navedene podizvajalce.

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

priloga

VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani

Ime in priimek ________________________________________________________________________ ,

EMŠO _______________________________________________________________________________ .

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).


(kraj, datum)	žig	( podpis zakonitega zastopnika)

Opomba: Obrazec izpolnijo zakoniti zastopniki ponudnika, zakoniti zastopniki ponudnika – partnerja in zakoniti zastopniki prijavljenega podizvajalca.

Obrazec 1 k prilogi 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako VOKA-141/13 – Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _______________________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) ________________________________
(poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________


(kraj, datum)		(podpis pooblastitelja)

Navodilo: Obrazec izpolnijo zakoniti zastopniki ponudnika.

SEZNAM PODIZVAJALCEV

priloga

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

NAZIV PODIZVAJALCA

POLNI NASLOV

MATIČNA ŠTEVILKA

DAVČNA ŠTEVILKA

TRANSAKCIJSKI RAČUN

PREDMET

KOLIČINA

VREDNOST

KRAJ IZVEDBE

ROK IZVEDBE

VRSTA DEL/STORITEV

Datum:.........................

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

obrazec 1 k prilogi 5

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): .................………....…...............................................

....................................................................................................……….........................................

...........................................................................................……….................................................

za ponudbo za javno naročilo:

VOKA-141/13 - Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani

IZJAVLJAMO,

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.

Naziv in naslov podizvajalca:.............………………..............................................................................

…...................................................................................................................................................

.........…………..................................................................................................................................

Kraj:....................... Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

Datum:................... ……………………………………………………

Obrazec 2 k prilogi 5

Ponudnik: _____________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. VOKA-141/13 - Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani ter v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS

POOBLAŠČAMO

naročnika Javno podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v prilogi 5 ponudbene dokumentacije:

____________________________________,

____________________________________,

____________________________________,

____________________________________.

__________________________ Žig __________________________

(Kraj in datum) (Naziv in podpis ponudnika)

Obrazec 3 k prilogi 5

Podizvajalec :______________________________________________________________ , ki nastopamo

kot podizvajalec pri ponudniku ____________________________________________ za izvedbo

javnega naročila št. VOKA-141/13 - Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani,

SOGLAŠAM,

da nam naročnik Javno podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

________________________ Žig _______________________________

(Kraj in datum) Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

SEZNAM REFERENC

priloga

zap. št.	naziv naročnika	količina

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, s katerimi dokazujejo tehnično/kadrovsko sposobnost (reference).

Datum: Žig: Podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV

priloga

IZPOLNI PONUDNIK!!!!!!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

Investitor del (naročnik oz. plačnik):
Naslov:
Izvajalec:
Kontaktna oseba investitorja:
Telefonska številka:
Datum in leto izvedbe:
Kraj izvedbe:
Čistilna naprava (vrsta, tehnologija, število enot)
Kratek opis izvedenih del:
Pridobljeno uporabno dovoljenje	Ne Da Datum:


(kraj, datum)	žig	( podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

______________________________________________________________________

IZPOLNI INVESTITOR (Izdajatelj reference)!!!!!

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

__________________________________ Žig _______________

( podpis odgovorne osebe) (kraj in datum)

		OSNUTEK POGODBE		*priloga*	9

POGODBA

Številka pogodbe naročnika:

Številka pogodbe izvajalca:

Naziv pogodbe:

Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani

sklenjena med

naročnikom:

JAVNO PODJETJE

VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Xxxxxxxxx xxxxx 00

0000 Xxxxxxxxx,

ki ga zastopa direktor družbe

Xxxxxxx XXXXXX

Identifikacijska

številka za DDV: SI64520463

Matična številka: 5046688

izvajalcem:





	ki ga zastopa direktor


	Identifikacijska številka za DDV:

	Matična številka:

PREDMET POGODBE

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za izvedbo izgradnje vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani. Pogodba se sklene na osnovi javnega naročila VOKA-141/13 ter ponudbe izvajalca št.: ______________ z dne ____________.

POGODBENA CENA

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za cene, ki izhajajo iz ponudbe. Za pogodbena dela naročnik ne daje avansa.

Skupna pogodbena cena brez DDV	EUR
22 % DDV	EUR
Skupna pogodbena cena (z DDV)	EUR

Skladno z 76a. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 13/11–UPB, 18/11 in 78/11), DDV obračuna in plača naročnik.

člen

Izvajalec soglaša, da pogodbena cena zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroški za preiskave in ateste, stroški izvedbe priključkov na električno omrežje, stroški zavarovanja del, stroški za varnost pri delu, vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje investitorju, vse tlačne in druge potrebne preizkuse, stroške preizkusnega obratovanja, kot tudi stroške, ki jih določajo splošni pogoji naročnika.

Izvajalec soglaša z dinamiko izvedbe del, glede na potrjen investicijski načrt, za tekoče koledarsko leto oz. za vsako koledarsko leto posebej.

SESTAVNI DEL POGODBE

člen

Sestavni del pogodbe je:

-	pravnomočno upravno dovoljenje z vsemi soglasji,
-	potrjena projektna dokumentacija za izvedbo,
-	potrjen terminski plan,
-	potrjena organizacijska shema gradbišča,
-	vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala pooblaščenca pogodbenih strank.

DODATNA DELA

člen

Izvajalec se obveže izvršiti eventualna dodatna dela in popravila, ki niso zajeta v ponudbi, so se pa pokazala, kot nujno potrebna ali pa so dodatno naročena s strani naročnika. Vsa nujno potrebna dela ali dodatno naročena dela s strani naročnika se zapisniško evidentirajo in potrdijo s strani nadzorne osebe naročnika z vpisom v gradbeni dnevnik. Za izvedbo dodatnih del se pred izčrpanjem sredstev po tej pogodbi sklene odgovarjajoči aneks k osnovni pogodbi za dela, ki se obračunajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, če pa teh cen ni, bosta izvajalec in naročnik ceno za taka dela določila pred pričetkom teh del na osnovi kalkulativnih elementov izvajalca, ki jih vsebuje ponudba izvajalca.

NAČIN OBRAČUNAVANJA

člen

Izvajalec soglaša :

da se dela, mesečno evidentirana v knjigi obračunskih izmer, izplačujejo največ do 90% mesečne vrednosti situacije,
da se 5% pogodbene vrednosti izplača po predaji projekta izvedenih del in dokumentacije za pregled in prevzem izvedenih del,
da se 5% pogodbene vrednosti izplača po uspešno opravljenem pregledu in odpravi morebitnih napak, ugotovljenih na pregledu.

člen

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni od dneva prejema pravilne situacije za opravljena dela. Pogodbeno delo se šteje za opravljeno s pretekom zadnjega dne preteklega meseca, zajetega v situaciji.

Izvajalec dostavi naročniku situacije do petega (5.) koledarskega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, končno situacijo pa v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem pregledu izvedenih del in odpravi morebitnih pomanjkljivosti.

člen

Situacije morajo biti opremljene in sestavljene v skladu z veljavno zakonodajo za to vrsto listin. Vsebovati morajo tudi podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je potrebno plačati na podlagi izstavljene situacije.

Situacije potrjuje naročnikov pooblaščeni predstavnik po pogodbi in sicer na osnovi potrjenih del iz knjige obračunskih izmer, ki jo vodi izvajalec.

NAČIN PLAČILA

člen

Zneske potrjenih mesečnih/začasnih situacij s strani pooblaščenega predstavnika naročnika (skrbnik pogodbe) bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca številka ______________________odprtega pri __________________________

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

PODIZVAJALCI

člen

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob podpisu te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7) do enajstega (11) odstavka 74. člena ZJNVETPS. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Izvajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9) odstavkom 74. člena ZJNVETPS, naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) koledarskih dneh od sklenitve te pogodbe.

Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenim podizvajalcem.

Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z devetim (9) odstavkom 74. člena ZJNVETPS in z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem primeru se sklene aneks k pogodbi.

Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih izvajalec v času sklenitve pogodbe ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki jih mora izvajalec naročniku predhodno dokazati.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Naročnik se obvezuje po sklenitvi pogodbe izvajalcu izročiti:

- pravnomočno upravno dovoljenje z vsemi soglasji,

- potrjeno projektno dokumentacijo za izvedbo,

- situacijo vseh obstoječih podzemnih in nadzemnih vodov in naprav,

- pooblastilo za pridobitev cestne zapore,

- vso drugo potrebno dokumentacijo ter pisne sporazume in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala pooblaščena predstavnika pogodbenih strank.

Naročnik se zavezuje, da bo posredoval izvajalcu vse dodatne potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju predmetne pogodbe. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za izvedbo pogodbenih del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- v roku desetih (10) koledarskih dni po podpisu pogodbe priložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije) v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti trideset (30) koledarskih dni po pogodbenem roku dokončanja del,

- v roku 6 koledarskih dni po prejemu dokumentacije iz 12. člena pogodbe vložil zahtevo za izdelavo skice cestne zapore in o datumu zahteve za izdelavo pisno obvestil naročnika,

- v roku štirih koledarskih dni po prejemu skice cestne zapore v imenu naročnika vložil zahtevo za cestno zaporo, ki je potrebna za izvajanje pogodbenih del in o datumu zahteve za cestno zaporo pisno obvestil naročnika,

- izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje pred pričetkom pogodbenih del naročniku posredoval seznam oseb, ki bodo opravljala pogodbena dela in v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za osebe pri delu v proizvodnji in prometu z živili, ki prihajajo v stik z živili (Ur. list št. 82/03, 25/09), predložil soglasja oseb k obveznosti prijavljanja bolezni in individualne izjave o bolezenskih znakih,

- v imenu naročnika izvajal vse naloge, pogojene v dovoljenju za zaporo cestišča in v zvezi z danimi pogoji v odločbi nosil vso odgovornost,

- pridobil vsa druga soglasja, ki so potrebna za izvajanje del in niso bila predmet upravnega postopka za pridobitev pravnomočnega upravnega dovoljenja,

- pisno obvestil naročnika o datumu pričetka del,

- zavaroval svojo opremo in opremo dobaviteljev, ki bo vgrajena proti vsem rizikom do predaje investicije upravljavcu,

- zavaroval delovno osebje in svoje naprave,

- med opravljanjem pogodbenih del upošteval elaborat o varstvu pri delu, ki ga pripravi izvajalec ter poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za ustrezno izvajanje teh ukrepov in prevzel polno odgovornost za posledice njihove morebitne opustitve,

- strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi ter z običaji stroke izvedel pogodbena dela po popisu del,

- ves čas gradnje vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/02, 97/03, 47/04, 126/07, 108/09) - pooblaščeni osebi pogodbenih strank jo podpisujeta sproti,

- izvajal na gradbišču varnostne ukrepe po veljavni zakonodaji tako za delavce, naprave in material ter za vse mimoidoče,

- po zaključku del očistil gradbišče in o tem obvestil naročnika,

- v roku 30 koledarskih dni po končanju del, ki ga potrdi nadzorna oseba naročnika z vpisom v gradbeni dnevnik, izdelal projekt izvedenih del in predati naročniku vso potrebno dokumentacijo (ateste, certifikate, izjave,…),

- v roku 15 koledarskih dni od dneva tehničnega pregleda odpravil pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu

člen

Obnova objektov se lahko začne po:

izdelavi varnostnega načrta in
sklenitvi pisnega sporazuma v skladu s 25. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu, in predložitvi izpolnjenih izjav oziroma obrazcev:

individualne izjave o obnašanju na delovišču,
Obrazca 1 – Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom znakih iz Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (uradni list 82/2003 in 25/2009) in
Obrazca 2 – Individualna izjava o bolezenskih znakih iz Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (uradni list 82/2003 in 25/2009), ki jih morajo izpolniti delavci, ki bodo delali na gradbišču. Izjave je potrebno predložiti odgovorni osebi s strani naročnika.

ROKI

člen

Pogodbeni rok za dokončanje del je 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo. V pogodbenem roku je vključen tudi rok za pridobitev cestne zapore. Za datum uvedbe v delo se šteje dan, ko izvajalec prejme vso dokumentacijo ter naročnik opravi vse potrebne predhodne obveznosti iz 12. člena predmetne pogodbe. Datum uvedbe v delo se pisno potrdi s strani naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik.

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj, ko naročnik izpolni vse obveznosti iz 12. člena pogodbe.

člen

Rok dokončanja del se podaljša v primerih, naštetih v 42. točki Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, št. 18/77) ter v primeru neugodnih vremenskih razmer, ki ne dopuščajo kvalitetne izvedbe del. Izvajalec je dolžan v roku treh dni s pisno obrazložitvijo obvestiti naročnika o nastanku pogojev, ki vplivajo na podaljšanje roka dokončanja del.

člen

V primeru, da izvajalec ne more pričeti z deli v pogodbenem roku po naročnikovi krivdi, ima pravico zahtevati nov rok dokončanja del. V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

člen

V primeru nastanka pogojev iz 16. in 17. člena pogodbe za spremembo roka dokončanja del, pogodbeni stranki za nov rok dokončanja del skleneta odgovarjajoči aneks k pogodbi.

POGODBENA KAZEN

člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbenih del je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen:

- za vsak koledarski dan prekoračitve roka dokončanja del v višini 0,5% (nič celih pet odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV), vendar skupno največ v višini 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV).

- za vsak koledarski dan prekoračitve roka za vložitev zahteve za izdelavo skice in vložitve zahteve za izdajo cestne zapore v višini 0,5% (nič celih pet odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV), vendar največ v višini 5% (pet odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV).

Pogodbena kazen se s strani naročnika obračuna pri končni situaciji.

člen

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih del nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

člen

V primeru, da izvajalec ne dostavi mesečne situacije v zahtevanem roku iz 7. člena pogodbe, naročnik ne odobri izplačila mesečne situacije in jo pismeno, brez obrazložitve zavrne.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

člen

Pooblaščena oseba naročnika je:

Pooblaščena oseba izvajalca je:

Pooblaščena oseba pravnomočno zastopa naročnika in v njegovem imenu izvaja vse ukrepe v zvezi z deli po pogodbi. Naročnik in izvajalec sta dolžna obvestiti pogodbeni stranki o zamenjavi pooblaščene osebe pismeno, z datumom primopredaje poslov. Obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec del najkasneje v treh koledarskih dneh pred dnevom primopredaje.

NADZOR

člen

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem del izvajalca iz te pogodbe. V okviru izvajanja nadzora, naročnik lahko na stroške izvajalca zahteva točkovni izkop s preverjanjem vgrajenih materialov.

Naročnik si pridržuje pravico na terenu samem preveriti točnost posredovanih podatkov izvajalca o zaposlenih, ki pri izvajanju del prihajajo stalno ali občasno v stik s pitno vodo (individualne izjave o bolezenskih znakih, soglasja oseb k obveznosti prijavljanja bolezni).

V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili členov te pogodbe in zahtev iz razpisne dokumentacije javnega naročila ter projektne dokumentacije za izvedbo, naročnik lahko takoj pisno odpove pogodbo, brez odškodninske obveznosti do izvajalca.

PREVZEM IN GARANCIJA

člen

Pred prevzemom izvedenih del, se s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca izvede pregled izvedenih del. O prevzemu pooblaščeni osebi naredita prevzemni zapisnik o opravljenem delu v zahtevanem obsegu in kakovosti, ki je osnova za izdajo končne situacije.

Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v prevzemni zapisnik, kjer se določi tudi rok za njihovo odpravo. Po odpravi pomanjkljivosti iz prevzemnega zapisnika, izvajalec o tem pismeno obvesti naročnika. Pomanjkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroške.

Izvajalec je dolžan pred tehničnim prevzemom izvedenih del predati naročniku vso potrebno dokumentacijo, ateste, certifikate in izjave.

Na podlagi uspešnega prevzema izvajalec del predloži naročniku bančno garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije) v višini 5% skupne pogodbene cene del (z vključenim DDV), z veljavnostjo za celotno garancijsko dobo.

člen

Izvajalec del je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določil Obligacijskega zakonika. Garancijski rok za izvedena dela in vgrajeni material je pet let in prične teči od dneva zapisniškega prevzema del oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi pomanjkljivosti, skladno z drugim odstavkom 24. člena pogodbe.

člen

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo odpravi vse pomanjkljivosti v garancijski dobi nastale po krivdi izvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbena dokumentacija,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

OSTALA DOLOČILA

člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

člen

Pogodbeni stranki bosta to pogodbo kot tudi vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oz. njenega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe.

člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

člen

Sestavni del prevzemnega zapisnika so še :

- vsi zapisi in zapisniki narejeni v teku izvajanja del, ki so podpisani po pooblaščenih predstavnikih naročnika in izvajalca;

- knjiga obračunskih izmer;

- končna situacija za izvedena dela.

člen

Spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

člen

Pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. V kolikor izvajalec, v skladu s prvo alinejo 13. člena pogodbe, v roku desetih (10) koledarskih dni po podpisu pogodbe naročniku ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije), se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Glede garancijskih določil, pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

člen

Pogodba je napisana v (5) petih izvodih, od katerih prejme izvajalec (2) dva izvoda ter naročnik (3) tri izvode.

__________, dne _____________ Ljubljana, dne _________________

Izvajalec: Naročnik:

____________________________ JAVNO PODJETJE

VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Direktor: Direktor družbe:

____________________________ Xxxxxxx XXXXXX

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

priloga

VZOREC

Izvajalec :

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi s ponudbo št. _____________ z dne ___________ za javno naročilo št. VOKA-141/13 Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani vam izročamo bianko menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 5.000,00 EUR (z besedo: pettisočevrov 00/100).

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ime in priimek) (lastnoročni podpis)

V primeru, da:

umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali
podamo v ponudbi lažne podatke ali
na predložimo naročniku bianko menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ali
zavrnemo sklenitev okvirnega sporazuma,

pooblaščamo JAVNO PODJETJE Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, da našo bianko menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri __________________________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………..

Ta menična izjava velja do _____________ (datum veljavnosti ponudbe).

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

Priloga: 1 bianko menica

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

priloga

VZOREC

Naziv garanta: ______________________

Kraj in datum: ______________________

Upravičenec: JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI št.: _______________

V skladu s sklenjeno pogodbo št. ___________ z dne ___________ (številka pogodbe in datum), sklenjenim med upravičencem JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana in izvajalcem ___________________________________ , za »Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani« v skupni vrednosti iz pogodbe ______________EUR brez DDV (z besedo: ________________ evrov), je izvajalec dolžan izvajati storitve, opredeljene v citirani pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do najvišjega garancijskega zneska v višini ________________ EUR (z besedo: ______________ evrov __/100), ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo in izjavo upravičenca, v kateri je navedeno v kakšnem smislu izvajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz pogodbe.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti iz pogodbe, če opravljene storitve tudi delno ne zadostujejo zahtevam iz pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno izjavo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ...............……................ (z dobo veljavnosti pogodbe in trideset (30) koledarskih dni). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Banka

(žig, podpis )

Datum:

Žig

(Podpis odgovorne osebe)

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU - ZA IZVEDENA DELA

priloga

VZOREC

GARANT: ____________________________________________________________ (naziv banke)

NAROČNIK: __________________________________________________________ (naziv izvajalca)

UPRAVIČENEC: JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.: _______________

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do najvišjega garancijskega zneska v višini _______________ EUR (z besedo: ________________ evrov __/100), ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo in izjavo upravičenca, v kateri je navedeno v kakšnem smislu izvajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz naslova garancijske obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve garancijskih obveznosti iz pogodbe, če opravljene storitve tudi delno ne zadostujejo zahtevam iz pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno izjavo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Banka

(žig in podpis)

Datum:	Žig
		Podpis odgovorne osebe

OBRAZEC PREDRAČUNA

priloga

Ponudnik mora v prilogi priložiti izpolnjen, natisnjen in podpisan predračun in poleg priložiti (identičen) predračun tudi na CD/DVD-ju.

TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL S PLANOM PORABE FINANČNIH SREDSTEV

priloga

CENIK MATERIALA, PRODAJNE CENE UR IN ANALIZA CEN

priloga

Ponudnik mora v prilogi priložiti cenik materiala fco gradbišče in cenik prodajnih ur po kvalifikacijski strukturi ter analizo cen z upoštevanjem prvotnih kalkulativnih elementov.

Ponudnik mora analizo cen v prilogi priložiti za naslednje postavke:

Cenik prodajnih ur po kvalifikacijski strukturi (NK delavec, PK delavec, …, cenik strojev);
Cenik materialov fco gradbišče (gramozne frakcije, betoni, … - material, ki so ga upoštevali pri pripravi ponudbe za gradbena dela)
OPOZORILO: naročnik opozarja, da bo za nabavo vodovodnega materiala pri morebitnem potrjevanju dodatnih del upošteval zgolj cenike dobaviteljev (veljavne na dan potrjevanja cen/enoto).

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

priloga

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in /ali police.

ZDRAVSTVENE ZAHTEVE - SOGLASJE

priloga

IZJAVA

PONUDNIK – NAZIV:

_____________________________________________________

NASLOV:

ki se javljamo na javni razpis:

VOKA-141/13 - Izgradnja vodovoda v naselju Kamnica v občini Dol pri Ljubljani

IZJAVLJAMO,

da smo seznanjeni z

ZDRAVSTVENIMI ZAHTEVAMI ZA ZUNANJE IZVAJALCE ,

KI PRI SVOJEM DELU PRIHAJAJO V STIK Z PITNO VODO

in, da bomo izpolnjevali zahteve iz Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009) in ob podpisu pogodbe predali podpisana soglasja zaposlenih (Priloga 17).

Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009) določa :

zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili , vključno z pitno vodo , prihajajo stalno ali občasno v stik z živili ( pitno vodo)
dolžnosti oseb
obseg, način in pogoje za opravljanje pregledov oseb
dolžnosti nosilcev živilske dejavnosti

Stik z živili ( pitno vodo) v smislu tega pravilnika pomeni stik z:

delovno opremo,
delovnimi površinami,
predmeti ali materiali, ki neposredno prihajajo v stik z živili.

Zahteve za zunanje izvajalce, ki izvajajo pogodbena ali druga dela za JP Vodovod-kanalizacija:

Pred pričetkom pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec obvestiti JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. o zdravstvenem stanju zaposlenih , ki bodo opravljali delo in sicer z:

predložitvijo podpisanih Prilog 17 (Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik s pitno vodo,
predložitvijo podpisanih Prilog 17.a (Individualna izjava o bolezenskih znakih ) za vse zaposlene, ki bodo pri svojem delu prihajali stalno ali občasno v stik z pitno vodo, da se ugotovi začetno zdravstveno stanje zaposlenih.

V primeru pojava bolezenskih znakov iz Priloge 17 pri zaposlenem pred ali med izvajanjem pogodbenega ali drugega dela mora izvajalec del obvestiti JP Vodovod–Kanalizacija d.o.o.:

(kraj, datum)

žig

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI

priloga

VZOREC

PONUDNIK – NAZIV:

_____________________________________________________

NASLOV:

SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI, KI SE LAHKO

XXXXXXXXX X XXXXX

Podpisani _________________________________ soglašam, da bom takoj obvestil nosilca živilske dejavnosti naročnika ter, če bo potrebno, opravil zdravstvene preglede in/ali prenehal z delom v primeru naslednjih zdravstvenih težav:

V vsakem primeru:

bruhanje;
driske;
gnojnih sprememb na koži (ognojki, gnojne rane,turi itd.);
izcedka iz ušes, nosu.

Vsakokrat po preboleli nalezljivi bolezni, pred vrnitvijo na delo.

V primeru pojava driske in/xxx xxxxxxxx v družini.

Po vrnitvi na delo, po daljši odsotnosti, če sem v tem času prebolel drisko ali sem bruhal ali je kdorkoli iz skupine ljudi, s katerimi sem bil v stiku, prebolel drisko ali je bruhal.

Podpis osebe: Datum:


(kraj, datum)	žig	(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH

priloga

17.a

VZOREC

PONUDNIK – NAZIV:

NASLOV:

INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH

Ime in priimek: ___________________________________________________________

Naslov bivališča:___________________________________________________________

Delovno mesto: ___________________________________________________________

Opis bolezenskih znakov:

Bolezenski znaki	Da	Ne	Datum pojava
Bruhanje
Driska
Zlatenica
Gnojne spremembe na koži, ob nohtih,očesni ječmen, gnojne rane
Izcedek iz oči, ušes, nosu
Bivanje v tujini
Driska in/xxx xxxxxxxx v družini

Če ste na katerokoli vprašanje odgovorili z DA, prosimo, da dodatno obrazložite vaše težave:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Potrjujem, da so odgovori na vprašanja ter dodatne informacije resnični.

Podpis osebe: Datum:

Napoten na zdravniški pregled da ne

Podpis nosilca živilske dejavnosti oziroma odgovorne osebe:


(kraj, datum)	žig	(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

ZDRAVSTVENE ZAHTEVE - POTRDILO

priloga

17.b

PONUDNIK – NAZIV:

_____________________________________________________

NASLOV:

POTRDILO O PREGLEDU OSEBE, KI PRI DELU PRIHAJA V STIK Z ŽIVILI*

Potrdilo o pregledu osebe, ki je opravljen po Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur.l. RS št. 82/2003 in Ur.l. RS št. 25/2009).

Na podlagi opravljenega pregleda je bilo ugotovljeno, da:

Ime in priimek: ___________________________________________________________

Nosilec živilske stroke: ___________________________________________________________

Delovno mesto: ___________________________________________________________

Izpolnjuje pogoje za delo z živili

Izpolnjuje pogoje za delo z živili z omejitvijo
Ne izpolnjuje pogoje za delo z živili, zaradi

Predlagani ukrepi:

Naziv pooblaščenega javnega zdravstvenega zavoda, ki je potrdilo izdal:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Žig in podpis zdravnika

*izpolni se v dveh izvodih (za nosilca živilske dejavnosti in izvajalca pregleda)


(kraj, datum)	žig	(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

Document Metadata

Table of Contents

JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Vodovodna cesta 90

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata