OBČINA TRNOVSKA VAS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Predmet:

»Življenje pod slamnato xxxxxx Xxxxxxxxxx domačije«

Št. 430-3/2020-2

Objava: Portal javnih naročil dne 18.8.2020, pod štev.: JN005159/2020-W01 Rok oddaje ponudbe: 28.08.2020, do 12. ure, v sistem e-JN na spletnem naslovu:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxx vaId=20305

Trnovska vas, dne 18.8. 2020

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu s 67. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN- 3):

1. povabilo k oddaji ponudbe,

2. splošna določila,

3. navodila za izdelavo ponudbe,

4. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika,

5. razpisni obrazci:

- Prijava (OBR-1),

- Seznam partnerjev pri skupnem nastopanju (OBR-2),

- Izjava partnerjev pri skupnem nastopanju (OBR-2a),

- Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (OBR-3),

- Seznam podizvajalcev (OBR-4),

- Zahteva podizvajalca – soglasje k neposrednemu plačilu (OBR-4a),

- Splošna izjava (OBR-5),

- Osebni podatki za preveritev ponudnika/ partnerja/ podizvajalca (OBR-6),

- Predračun / ponudba (OBR-7),

- Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-8),

- Izjava o odgovornem vodju del (OBR-9),

- Referenčna lista ponudnika s področja istovrstnih oz. podobnih del (OBR-10),

- Referenčna izjava (OBR-10a),

- Izjava ponudnika o izdaji garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-11),

- Vzorec garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11a),

- Vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-11b),

- Vzorec pogodbe (OBR-12),

- Okvirni terminski plan gradbenih del in obračunov (OBR-13),

6. popisi del,

7. Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta.

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Trnovska vas je dne 11. 8. 2020 sprejela sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti na podlagi točke g) prvega odstavka 39. člena in 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) in sicer za javno naročilo »Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«.

Naročnik Občina Trnovska vas, Xxxxxxxx xxx 00, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN005159/2020-W01«, št.: 430-3/2020-2 ter na portalu e- JN.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje na tem javnem razpisu. Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo

veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Trnovska vas.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe v sistem e-JN do vključno 28. 08. 2020, najkasneje do 12. ure.

Ponudniki oddajo ponudbe v sistemu e-JN, na spletni strani: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000

Pridobitev razpisne dokumentacije - razpisna dokumentacija je ponudnikom dosegljiva na portalu

Občine Trnovska vas (xxx.xxxxxxxx-xxx.xx) ter je v tem delu brezplačna.

Naročnik javnega naročila je Občina Trnovska vas, Xxxxxxxx xxx 00, 2254 Trnovska vas.

Kontaktna oseba: g. xxx. Xxxx Xxxxx

E-mail: xxxx.xxxxx@xxxxxxxx-xxx.xx

Projekt je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020: Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost); Podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

S spoštovanjem!

Občina Trnovska vas,

župan Xxxxx XXXXX

2. SPLOŠNA DOLOČILA

Naročnik:

Občina Trnovska xxx

Xxxxxxxx xxx 00

0000 Xxxxxxxx xxx

Objava javnega naročila:	Portal javnih naročil in informacijski sistem e-JN
Vrsta postopka:	Postopek naročila male vrednosti
Pravna podlaga:	47. člen ZJN-3

Kontaktni podatki oseb s strani naročnika:

Xxx. Xxxx Xxxxx,

tel. št.: 02 / 000 00 00

e-pošta: xxxx.xxxxx@xxxxxxxx-xxx.xx

Rok za predložitev ponudb in naslov za oddajo ponudbe:

28. 08. 2020, do 12. ure

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če je oddana preko sistema e- JN najkasneje do 28. 08. 2020, do 12. ure in je označena s statusom ''Oddano''.

Ponudniki oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN, ki je dostopen na spletni strani xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Odpiranje ponudb:

28. 08. 2020, ob 12.01 uri

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 28. 08. 2020 in se bo začelo ob 12.01 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Odpiranje ponudb poteka v informacijskem sistemu e-JN samodejno ob uri, določeni za odpiranje ponudb tako, da sistem prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do dokumenta v obliki pdf, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod rubriko ''Predračun''. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut od začetka odpiranja ponudb.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, lahko dostopajo do predračunov vseh ponudnikov, ki so oddali ponudbe, preko sistema e-JN, v okviru rubrike ''Zapisnik o odpiranju ponudb''.

Ponudbe:

Ponudba mora biti celovita.

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

(osnovni podatki)

Predmet javnega naročila:

Javno naročilo »Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije« zajema obnovo stanovanjskega dela Xxxxxxxxxx domačije in sicer obnovo strešne konstrukcije, stropov, prekrivanje slamnate strehe, obnovo ometov iz blata in zamenjavo stavbnega pohištva.

Obvestilo o javnem naročilu male vrednosti je objavljeno na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN005159/2020-W01, na spletni strani Občine Trnovska vas, dne 18. 8. 2020 in v sistemu e-JN.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

Razdelitev na sklope:

Ne. Javno naročilo je celovito.

Variante:

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Opcije:

Opcije niso dovoljene.

Rok veljavnosti ponudbe:

Pet (5) mesecev od roka za oddajo ponudbe.

Rok izvedbe oz. dobave:

Začetek del: dela se pričnejo izvajati 16. 09. 2020

Rok dokončanja del in prevzem del: 15. 7. 2021

Jezik ponudbe:

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti

napisana v slovenskem jeziku ali uradno prevedena.

2. člen

(pogoj za kandidiranje na razpisu)

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

3. člen

(obrazci, nujni za pravilnost ponudbe)

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

(OBR-1) – Prijava

(OBR-2) – Seznam partnerjev pri skupnem nastopanju

(OBR-2a) – Izjava partnerjev pri skupnem nastopanju

(OBR-3) – Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

(OBR-4) – Seznam podizvajalcev

(OBR-4a) – Zahteva podizvajalca – soglasje k neposrednemu plačilu

(OBR-5) – Splošna izjava

(OBR-6) – Osebni podatki za preveritev ponudnika/ partnerja/ podizvajalca

(OBR-7) – Predračun / Ponudba

(OBR-8) – Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

(OBR-9) – Izjava o odgovornem vodju del

(OBR-10) – Referenčna lista ponudnika s področja istovrstnih oz. podobnih del

(OBR-10a) – Referenčna izjava

(OBR-11) – Izjava ponudnika o izdaji garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in za

odpravo napak v garancijski dobi

(OBR-11a) – Vzorec Garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

(OBR-11b) – Vzorec Garancije za odpravo napak v garancijski dobi

(OBR-12) – Vzorec pogodbe – ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorec pogodbe!

(OBR-13) – Okvirni terminski plan gradbenih del in obračunov

Za vse podizvajalce oz. partnerje pri skupni ponudbi je potrebno priložiti tudi dokazila, ki so navedena v poglavju 4 razpisne dokumentacije Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika ter druga dokazila, v kolikor je to določeno s posameznim razpisnim obrazcem.

Skenirani podpisani obrazci oz. druge zahtevane priloge, ki jih je potrebno priložiti in se ne podpišejo s strani ponudnika, se v informacijskem sistemu e-JN oddajo pod rubriko ''Drugi dokumenti''. Obrazce, ki se nanašajo na ponudnika, ponudnik izpolni ter podpiše z varnim elektronskim podpisom. Lastnoročno podpisovanje obrazcev ter skeniranje je nepotrebno.

Ponudnik, vsak partner in vsak podizvajalec so dolžni predložiti obrazec ESPD.

4. člen

(dodatna pojasnila ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije)

Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje tri (3) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil najkasneje tri (3) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, upoštevaje uro za predložitev ponudb. Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.

Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije in jih bo naročnik posredoval na ali preko portala javnih naročil najpozneje tri (3) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki jo objavi naročnik.

5. člen

(pozivi za dopolnitev oz. pojasnila)

Pozive za dopolnitev oz. pojasnila bo naročnik posredoval ponudniku preko sistema e-JN. Ponudnik dopolnitev oz. pojasnilo posreduje v sistem e-JN do roka, ki ga določi naročnik.

Če ponudnik ponudbe v roku ne bo dopolnil oz. pojasnil, se njegova ponudba izloči.

6. člen (obveščanje)

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

7. člen

(dopustna ponudba)

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo v sistem e-JN prispele v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji.

Dopustna ponudba je ponudba, ki je pravočasna in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika in pri kateri ne obstajajo razlogi za izključitev ter ne preseže zagotovljenih sredstev naročnika.

8. člen (oblika ponudbe)

Ponudniki morajo ponudbe oddati v informacijski sistem e-JN, ki je dostopen na spletni strani xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/ , v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

Ponudniki ponudbeno dokumentacijo (obrazce) izpolnijo, priložijo priloge ter vso ponudbeno dokumentacijo oddajo v informacijski sistem e-JN. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Ponudnik mora oddati tudi vzorec pogodbe. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev oz. dokazila se zložijo v zaporedju (najprej za ponudnika oz. vodilnega partnerja, nato za ostale partnerje in podizvajalce). Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če dvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno zavrnil, upoštevaje četrti odstavek 77. člena ZJN-3.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3 ter tako ponudbo izloči.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

9. člen

(umik in sprememba ponudbe)

Ponudniki lahko spremenijo oz. zamenjajo, dopolnijo ali umaknejo ponudbe le do poteka roka za predložitev ponudb. Ponudnik svojo ponudbo umakne v informacijskem sistemu e-JN, pri tem se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne vidi. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, se v sistemu e-JN odpre zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe v sistemu e-JN ni več mogoče oddati.

10. člen

(priznanje sposobnosti)

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v poglavju 4 razpisne dokumentacije.

Če ponudba ni dopustna, se izloči.

Naročnik odda javno naročilo ponudniku, ki je predložil dopustno in v skladu z merili ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od poziva naročnika, razen v primeru objektivno nastalih okoliščin. V nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

11. člen

(merilo za izbiro ponudbe)

Xxxxxx za izbor ponudbe:

Najnižja cena

Upošteva se ponudbena cena iz obrazca Predračun / ponudba (OBR-7), v EUR z DDV.

V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 se bodo ponudbe najprej razvrstile po merilu najnižje cene in predhodno preverile z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, preden bo naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje.

12. člen

(cena razpisanih del)

Končna cena mora biti v evrih in mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV), popuste, rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna so za obdobje od podpisa pogodbe do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del fiksne.

Naročnik zahteva predložitev ponudbe po sistemu »cena na enoto«.

Če bo naročnik mnenja, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka, bo ravnal v skladu s

86. členom ZJN-3.

13. člen (računske napake)

V primeru ugotovitve računskih napak bo naročnik računske napake odpravil skladno s sedmim

odstavkom 89. člena ZJN-3.

14. člen

(celovitost ponudbe)

Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela.

15. člen (finančna zavarovanja)

Zavarovanja, ki jih mora predložiti ponudnik

Ponudnik izpolni obrazec Izjave ponudnika o izdaji garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijski dobi v zadnjih (3) letih, s katerim izjavlja, da bo original bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor bo izbran, upoštevaje vsebino tega obrazca, predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe in da bo original bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v zadnjih (3) letih, če bo izbran, upoštevaje vsebino obrazca, predložil po zaključku pogodbenih obveznosti v roku 10 dni, ob končni primopredaji (OBR-11).

Ponudnik predloži obrazec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega datuma kvalitetnega pregleda (OBR-11a).

Ponudnik predloži obrazec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v zadnjih (3) letih od dneva primopredaje, v višini 5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV-jem in rokom veljavnosti deset

(10) dni po poteku garancijske dobe (OBR-11b).

16. člen

(ponudba s podizvajalci)

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, ker podizvajalec tega ne zahteva, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da najkasneje v 60 dneh od plačila končne situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitev oz. dobavljeno blago.

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku, ne glede na število

podizvajalcev.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Izvajalec lahko vključi novega podizvajalca med izvajanjem javnega naročila le ob predhodnem soglasju naročnika. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 94. členom ZJN-3, prav tako zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. za vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil s to razpisno dokumentacijo.

17. člen

(skupno nastopanje)

Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži kot priloga obrazca OBR-2.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz poglavja 3 ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

18. člen

(ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, nadomestna odločitev, odstop od izvedbe javnega

naročila)

Naročnik si pridržuje pravico skladno z 90. členom ZJN-3 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti, izdati

nadomestno odločitev ali odstopiti od izvedbe javnega naročila.

Zaradi ustavitve postopka, zavrnitve ponudb, izdaje nadomestne odločitve oz. odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ni odškodninsko odgovoren.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe v skladu s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 ter za isti predmet izvede nov postopek javnega naročila, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če bodo presegale razpoložljiva proračunska sredstva naročnika.

19. člen

(preveritev resničnosti podatkov)

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel

preveriti, jih ne bo upošteval.

20. člen

(zaupnost podatkov)

Podatki, ki jih bo potencialni ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.

Ponudnik mora pri opredelitvi podatkov kot zaupnih upoštevati 35. člen ZJN-3 in Zakon o dostopu do

informacij javnega značaja.

21. člen (plačilni pogoji)

Rok plačila s strani naročnika:

30-i dan po prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo.

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna, če podizvajalec to zahteva. Roki plačil glavnemu izvajalcu in

njegovim podizvajalcem so enaki.

22. člen

(podatki o lastništvu in povezanih družbah)

Izbrani ponudnik je v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 dolžan na poziv naročnika posredovati podatke o:

– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.

69/11-UPB2), ki določa, da je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega

naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad

10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, predložiti navedeno izjavo. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

23. člen (pravno varstvo)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročila je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1l, 95/14-ZIPRS1415-C, 96/15-XXXXX0000, 80/16-ZIPRS1718 in 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z ZPVPJN pravico vložiti

zahtevek za revizijski postopek, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili ZJN-3.

Vlagatelj mora ob vložitvi revizijskega zahtevka vplačati z zakonom določeno takso na podračun Ministrstva za finance, tj. TRR št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 905 Ljubljana, št. reference oz. sklica, ki se pri tem navede, je 16110-7111290-00515920, ter zahtevku priložiti potrdilo o njenem plačilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, se vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Taksa, ki jo je potrebno ob tem vplačati, znaša v skladu z 71. členom ZPVPJN, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti, 2.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. Zahtevek za revizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Xxxxxxx, da se ponudnika ne izključi:

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2, 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

• terorizem (108. člen KZ-1),

• financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

• ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

• novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

• spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

• trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (211. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

• oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi

uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (četrti odstavek 75. člena ZJN-3).

Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (četrti odstavek 75. člena ZJN-3).

Ponudnik se izključi, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena

ZJN-3;

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

d) č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

e) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

g) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

h) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

i) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale

na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev ponudnik/partner/podizvajalec predloži obrazec ESPD.

Pogoji za sodelovanje:

- poklicna sposobnost,

- ekonomska in finančna sposobnost,

- tehnična in kadrovska sposobnost.

Poklicna sposobnost ponudnika:

Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno registracijo.

Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morejo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnost.

Dokazilo:

- obrazec ESPD.

Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika:

Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih

transakcijskih računov. Potrdilo ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora zagotavljati pošiljanje računov naročniku v elektronski obliki – e-račun. Ponudnik

sprejema plačilo trideseti (30.) dan od prejema e-računa.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini. Pogoj velja tudi za podizvajalce. Dokazilo:

- obrazec ESPD,

- OBR-8 – Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih.

Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika:

Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v

zadnjih treh letih.

Ponudnik je sam ali partnerji v skupni ponudbi v zadnjih treh (3) letih izvedel obnovo najmanj dveh (2) istovrstnih oz. podobnih objektov (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot kulturna dediščina), ), Iz reference mora biti razvidno da so dela vsebovala pokrivanje strehe s slamo ali trstiko najmanj 110m2 , polaganje okroglo tesanih lat ipd. Referenca mora biti potrjena s strani zavoda za varstvo kulturne dediščine, v nasprotnem primeru se šteje da ponudnik ne izpolnjuje pogoja tehnične sposobnosti. Referenca oz. drug obrazec je lahko tudi iz predhodnih javnih naročil, ki pa mora biti po vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije.

Dokazilo:

- Referenčna lista ponudnika (OBR-10),

- Ponudnik mora priložiti najmanj dve (2) potrjeni referenčni izjavi (OBR-10a).

Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev ter mora upoštevati predpise o delovnih razmerjih in izplačevati plače v skladu s kolektivno pogodbo.

Ponudnik zagotavlja, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz 120. člena Gradbenega zakona (GZ) in je v zadnjih treh letih vodil dela pri gradnji ali rekonstrukciji najmanj dveh (2) istovrstnih oz. podobnih objektov (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot kulturna dediščina).

Dokazilo:

- Izjava o odgovornem vodju del (OBR-9),

Ponudnik bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika.

5. RAZPISNI OBRAZCI

OBR-1

PRIJAVA

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Skupno nastopanje pri izvedbi JN (ustrezno obkrožite)	DA	NE
Nastopanje s podizvajalci pri izvedbi JN (ustrezno obkrožite)	DA	NE

PODATKI O PONUDNIKU

Firma oz. ime
Naslov
Zakoniti zastopnik
ID za DDV
Številka TRR
Matična številka
Št. in datum registracije
Registrsko sodišče
Številka telefona
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Kraj in datum:

OBR-2

SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU

Partnerji (v primeru skupnega nastopanja)
Firma oz. ime (partner 1)
Naslov, matična, ID za DDV
Št. in datum registracije
Registrsko sodišče

Firma oz. ime (partner 2, …)
Naslov, matična, ID za DDV
Št. in datum registracije
Registrsko sodišče

Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi.

Obvezni prilogi:

- pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina xxxxxxxxxx,

- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

Kraj in datum:

OBR-2a

IZJAVA PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
PONUDNIK

IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

Kraj in datum:

OBR-3

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Ponudnik

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Opomba:

- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

OBR-4

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
PONUDNIK

Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
e-mail:
TRR:
Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje

SEZNAM PODIZVAJALCEV 1.

2.

Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
e-mail:
TRR:
Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje

3.

Naziv podizvajalca:
Naslov:

Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
e-mail:
TRR:
Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje

4.

Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
e-mail:
TRR:
Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje

* Opomba: obrazec se nadaljuje z naslednjimi zaporednimi številkami, v kolikor število postavk ne zadostuje za vse podizvajalce ponudnika.

Priloga: obrazec ESPD za vsakega podizvajalca!

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu

javnih naročil. Kraj in datum:

OBR-4a

ZAHTEVA PODIZVAJALCA – SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
PODIZVAJALEC

IZJAVLJAMO,

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Neposredna plačila se izvedejo na podlagi potrjene situacije s strani glavnega izvajalca, ki se mu priloži

s strani glavnega izvajalca predhodno potrjena situacija podizvajalca.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec zahteva v toliko izvodih, kot je podizvajalcev.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

žig

OBR-5

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
PONUDNIK

SPLOŠNA IZJAVA

Zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam:

- da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodil za pripravo ponudbe ter s pogoji za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,

- da smo določila povabila, navodil in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so sestavni del

ponudbe,

- da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji,

- da bomo v primeru izbire naše ponudbe predložili vsa zahtevana zavarovanja,

- da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi

odškodninsko) odgovornost,

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v

veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,

- da pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu,

- da soglašamo s plačilnim rokom, določenim z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,

- da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,

- da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil:

- če bomo podali neresnične podatke,

- če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev,

- če ne bomo odpravili morebitne nepopolnosti ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3,

- če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali

- kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo. Potrjujemo;

- da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji. Kot ponudnik izjavljamo, da bomo:

- ravnali z odpadki na gradbišču v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

- kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

OBR-6

OSEBNI PODATKI ZA PREVERITEV PONUDNIKA/ PARTNERJA/ PODIZVAJALCA

Naročnik

Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00

0000 Xxxxxxxx xxx

Oznaka JN

430-3/2020-2

Predmet javnega naročila

»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«

Navedba osebnih podatkov za namene zgoraj navedenega javnega naročila in sicer zaradi pridobitve podatkov o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca in zakonite(ga) zastopnike(a) le-tega/teh.

1. PONUDNIK
Zakoniti zastopnik
ID za DDV
Matična številka
Naslov
Št. vpisa v register

2. ZAKONITI ZASTOPNIK(I)
Stalno prebivališče
Poštna številka in kraj
Matična številka (EMŠO)
Datum, kraj in občina rojstva
Državljanstvo
Prejšnji priimek
Podpis zakonitega zastopnika

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta obrazec se izpolni tudi za vse partnerje oz. podizvajalce ali v primeru več zastopnikov ponudnikov. OPOMBA: Ponudnik odda toliko obrazcev, kolikor ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev oz. zakonitih zastopnikov odda ponudbo.

S podpisom izrecno dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za namen rešitve te vloge, v skladu z določili uredbe Evropske unije, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR uredba).

Kraj in datum: Podpis in žig odgovorne osebe:

OBR-7

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Ponudnik

PREDRAČUN / PONUDBA

št.:

SKUPNA REKAPITULACIJA	Vrednost (v €)
»Življenje pod slamnato xxxxxx Xxxxxxxxxx domačije«
Popust v EUR
Skupaj v EUR brez DDV
22 % DDV
SKUPAJ EUR z DDV (vrednost ponudbe)

Veljavnost ponudbe

Pet (5) mesecev od roka za oddajo ponudbe.

Priloga:

- popisi del v obliki Excel! Izpolnjen dokument se v informacijskem sistemu e-JN odda pod rubriko ''Drugi dokumenti''.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu

javnih naročil.

OBR-8

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Ponudnik

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH IN PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

• da nudimo plačilni rok 30-i dan po predložitvi in potrditvi mesečne situacije (e-računa) s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika,

• da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje: v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu

javnih naročil.

Priloga:

- obrazec ESPD.

Kraj in datum:

OBR-9

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Ponudnik

IZJAVA O ODGOVORNEM VODJU DEL

Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del. Odgovorni vodja izpolnjuje pogoje iz 120. člena Gradbenega zakona (GZ):

Ime in priimek vodje del
Izobrazba

Odgovorni vodja del je v zadnjih treh letih vodil dela pri gradnji ali rekonstrukciji najmanj dveh (2) istovrstnih oz. podobnih objektov (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot kulturna dediščina).

Zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe in vrsta gradnje	Leto realizacije	Vrednost pogodbe
1.
2.
3.
4.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu

javnih naročil.

Priloga: kopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.

Kraj in datum:

OBR-10

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Ponudnik

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH OZ. PODOBNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih izvedli obnovo najmanj dveh (2) istovrstnih oz. podobnih objektov (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot kulturna dediščina). Iz reference mora biti razvidno da so dela vsebovala pokrivanje strehe s slamo ali trstiko najmanj 110m2 , polaganje okroglo tesanih lat ipd.

Zap. št.	Pogodbeni partner oz. naročnik (naziv, navedba kontaktne osebe, tel.)	Predmet pogodbe in vrsta gradnje	Leto realizacije	Vrednost pogodbe
1.
2.
3.
4.

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se dodajo nove zaporedne številke!

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

OBR-10a

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Ponudnik

REFERENČNA IZJAVA

Podatki o naročniku/potrjevalcu reference:

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

Potrjujemo, da je ponudnik v času od

do , za naročnika

izvedel naslednja dela:

Vrednost po pogodbeni je znašala EUR (z DDV).

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba

, tel. št. fax št. .

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe)

Kraj in datum

(žig in podpis-zavod za varstvo kulturne

dediščine)

OPOMBA: Ponudnik odda toliko obrazcev, kolikor referenc je navedel v predhodnem obrazcu.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani odgovorne osebe naročnika oz. potrjevalca reference, za katerega je ponudnik opravil dela in bodo navedene tudi v referenčni listi, ter potrjene s strani zavoda za varstvo kulturne dediščine.

OBR-11

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
Ponudnik

IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani, po podpisu pogodbe predložili brezpogojno bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, upoštevaje vsebino obrazca bančne garancije (OBR-11a) in sicer v 10 dneh po podpisu pogodbe, z rokom veljavnosti vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega datuma kvalitetnega pregleda.

Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani, po zaključku pogodbenih obveznosti naročniku predložili brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi treh (3) let od dneva primopredaje, v višini 5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV-jem, upoštevaje vsebino obrazca bančne garancije (OBR-11b) in sicer po zaključku pogodbenih obveznosti v roku 10 dni, z rokom veljavnosti deset (10) dni po poteku garancijske dobe.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:

OBR-11a

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

št. ………………………..

Garant: …………………………………………………

(naziv in sedež banke)

Naročnik garancije: ……………………………………………………

(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec: Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxxx xxx

(naročnik javnega naročila)

Občina Trnovska vas, Xxxxxxxx xxx 00, 2254 Trnovska vas in izvajalec

………………………………………………..………………………………

sta dne sklenila pogodbo št. za izvedbo javnega naročila:

………………………………………………..………………………………

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, tj. €

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije, če izvajalec svoje obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Navedeno velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če delna izpolnitev ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

1. navedbo, da izvajalec na zahtevo upravičenca ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original te garancije.

Ta garancija velja do dne (vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega datuma kvalitetnega pregleda). Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj: Datum:

Garant:

(žig in podpis)

OBR-11b

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

št. ………………………..

Garant: …………………………………………………

(naziv in sedež banke)

Naročnik garancije: ……………………………………………………

(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec: Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxxx xxx

(naročnik javnega naročila)

Občina Trnovska vas, Xxxxxxxx xxx 00, 2254 Trnovska vas in izvajalec

………………………………………………..………………………………

sta dne sklenila pogodbo št. za izvedbo javnega naročila:

………………………………………………..………………………………

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, tj. €

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega

pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

1. navedbo, da izvajalec na zahtevo upravičenca ni odpravil vseh pomanjkljivosti,

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale osebe, ki so

pooblaščene za zastopanje in

3. original te garancije.

Ta garancija velja do dne (10 dni po poteku garancijske dobe). Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče.

Kraj: Datum:

Garant: _

(žig in podpis)

OBR-12

VZOREC POGODBE

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, matična št.: 1358057, identifikacijska št. za DDV: SI40178722, transakcijski račun: 01358-01000179997, ki jo zastopa župan Xxxxx XXXXX, (v nadaljevanju naročnik)

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov], ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika], matična številka: [številka], identifikacijska številka za DDV: SI[številka], bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke], (v nadaljevanju: izvajalec),

sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO št. 430-3/2020-

1.	PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
	Predmet pogodbe je javno naročilo male vrednosti »Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«, objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 18.8.2020, pod številko objave JN005159/2020-W01.
	Izvajalec bo javno naročilo izvedel po predračunu / ponudbi št. . Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje do 15. 7. 2021 in vsebujejo vse potrebne stroške, rabate in popuste.
	V primeru, da naročnik ne bo mogel izvesti del v celotnem obsegu, se lahko obseg del po tej pogodbi zmanjša. Naročnik in izvajalec se bosta o morebitnem novem obsegu del, ki se izvede dogovorila z aneksom k tej pogodbi. Sestavni del te pogodbe sta razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izbranega izvajalca. Investitor ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena na PP 4018020.
2.	OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
2.1.	Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.
2.2.	Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: - varnostni načrt, - sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci in - knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču, - priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali njegove stroške, - projektno tehnično dokumentacijo, - dovoljenje pristojnih upravnih organov za izvajanje del oz. gradbeno dovoljenje,

	- popis del oz. specifikacijo potrebnih del.
	Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.
2.3.	Izvajalec je dolžan upoštevati Pravilnik o gradbiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/08, 54/09-popr. in 61/17-GZ) in priskrbeti vse zahtevane dokumente za tehnični pregled, kar je vse vkalkulirano v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnični pregled objekta mora biti izveden do 15. 7. 2021. Izvajalec je dolžan ravnati z odpadki na gradbišču v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
2.4	Izvajalec mora pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati pravila s področja informiranja in obveščanja javnosti. Izvajalec bo za vso dokumentacijo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku.
2.6	Sestavni del te pogodbe sta predračun /ponudba št., , ponudbena dokumentacija ponudnika (izvajalca) z dne , in terminski plan izvajalca z dne .
2.7	Plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
3.	ROKI IZVEDBE DEL
3.1.	Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel najkasneje do 15. 7. 2021.
3.2.	Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku 3 dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe.
3.3.	Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: - zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije, - zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, - zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank, - zaradi višje sile.
3.4	Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
4.	MATERIAL IN DELOVNA SILA
4.1	Izvajalec lahko med izvajanjem javnega naročila vključi nove podizvajalce le ob predhodnem soglasju naročnika. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 94. členom ZJN-3, prav tako zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. za vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del

in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil s to razpisno

dokumentacijo.

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku, ne glede na število

podizvajalcev.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:

1. [naziv in polni naslov], Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka],

Predmet del: [opis],

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

2. [naziv in polni naslov] Itd.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

CENA DEL

5.1

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu / ponudbi št.

z dne EUR.

5.2

Naročnik bo izvedena dela plačal 30-i dan po potrditvi mesečne situacije v e-obliki s strani pooblaščenih predstavnikov občine.

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št.:

, odprt pri banki .

Pogodbeni stranki nespremenljive.

sporazumeta,

cene

enoto

mere

tej

pogodbi

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

6.1

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna skladno s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev

naročniku.

6.2	Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu. Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema, situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena. Naročnik pri končni situaciji zadrži zadnjo desetino finančnih sredstev (od celotne višine pogodbene vrednosti), predvidenih za plačilo del do končne primopredaje.
7.	OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI
7.1	V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.
8.	SPREMEMBA CENE DEL
8.1.	Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del.
8.2.	V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del ali dobavo opreme, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.
9.	POGODBENA KAZEN
9.1	Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 %0 (promil) te vrednosti.
	Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.
9.2	Če se pri tehničnem pregledu ali primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali takšne napake, ki bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja več kot 3 (tri) delovne dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi tudi za vse in za toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.
10.	ŠKODA
	Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ima naročnik pravico do povrnitve nastale gospodarske škode. Če škoda presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve gospodarske škode nad zneskom pogodbene kazni.
11.	IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN
11.1.	Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10

	dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega stavka.
11.2.	O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, - datume začetka in končanja del in datum prevzema del, - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del, - opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave, - ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.
11.3.	Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca, da prevzame dela, sestavi naročnik prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in sprejemom del.
11.4.	Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena del dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.
12.	RAZDRTJE POGODBE oz. PRENEHANJE NJENE VELJAVNOSTI
12.1.	Naročnik sme razdreti pogodbo: - če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10 - dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni, - če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.
12.2.	Izvajalec sme razdreti pogodbo: - če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, - če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.
12.3.	Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.
12.4.	Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.
12.5.	Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.
13.	FINANČNA ZAVAROVANJA

13.1	V roku desetih dneh po primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti z veljavnostjo do deset dni po poteku garancijske dobe.
13.2. 13.3 13.4	Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 3 leta po prevzemu del s strani naročnika. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehnično pregledan s pogojem, da morajo biti pred tem opravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v toku gradnje ob priliki kvalitetnega prevzema objekta. Izbrani ponudnik bo v desetih dneh po podpisu pogodbe predložil bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV, z rokom veljavnosti vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega datuma kvalitetnega pregleda.
14.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
	SOCIALNA KLAVZULA Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ta pogodba preneha veljati.
15.	VARSTVO PRI DELU
	Izvajalec je dolžan v času del na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu.
16.	POOBLAŠČENCI STRANK
	Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je . Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je . Skrbnik pogodbe s strani naročnika je .
17.	KONČNA DOLOČILA
17.1	Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

17.2

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika (Uradni list

Republike Slovenije, št. 97/07-UPB1, 64/16-Odl. US in 20/18-razlaga).

17.3

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Trnovska vas, [datum] [Kraj], [datum]

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Občina Trnovska vas, [skrajšan naziv izvajalca]

župan Xxxxx Xxxxx

[podpis župana in žig] [podpis zakonitega zastopnika in žig]

Priloge:

- bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- lastna izjava izvajalca o:

• njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- popis del v obliki Excel.

OBR-13

Naročnik	Občina Trnovska xxx, Xxxxxxxx xxx 00 0000 Xxxxxxxx xxx
Oznaka JN	430-3/2020-2
Predmet javnega naročila	»Življenje pod slamnato streho Xxxxxxxxxx domačije«
PONUDNIK

OKVIRNI TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV

AKTIVNOST

začetek in konec aktivnosti

Datum, od – do

Datum, od- do:

Datum, od do:

Datum, od - do:

Datum, od – do

Datum, od- do:

Datum, od do:

Plan obračunov

Mesec in leto	znesek (EUR)

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu

javnih naročil.

Kraj in datum:

Document Metadata

Table of Contents

OBČINA TRNOVSKA VAS

Document Metadata