DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
ŠT. MAP2021/0241 ZA
Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača
NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Javno naročilo za izbiro dobavitelja po odprtem postopku za »Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača« se izvaja v skladu z določili:
• Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, ULRS 91/15, 14/18, 69/19- skl. US, ULEU 279/19, ULRS 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP) in podzakonskih aktov,
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 80/16-ZIPRS1718, 60/17, 72/19),
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20).
2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku oz. v prevodu v slovenski jezik, ki ga mora opraviti sodni tolmač. Reference, tehnično, atestno dokumentacijo, certifikate in prospektni material lahko ponudnik predloži v angleškem jeziku.
Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.
3. Pogoji za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu so:
3.1. Splošno:
3.1.1. Proizvajalec je oseba (pravna ali fizična), ki ji je poverjena izdelava opreme v obliki in fazi kot je predmet dobave. Proizvajalec ne šteje kot podizvajalec. Proizvajalci opreme morajo zagotavljati skladnost s standardi ISO 9001 ter ISO 14001. Kopije certifikatov so obvezna priloga ponudbe. Ponudnik v ponudbi poda izjavo, kjer navede tovarno/proizvodni obrat, kjer bo proizveden transformator (naziv, naslov).
3.1.2. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.
3.1.3. Ponudnik sprejema pogoj, da je napredovanje del odvisno od terminskega plana naročnika, poteka upravnih postopkov, poteka postopkov javnih naročil vezanih na predmetni objekt, elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope EE objektov in zagotavljanje breznapetostnega stanja. Dinamični detajlni terminski plan na predmetnem objektu je enako obvezujoč kot pogodba.
3.1.4. Ponudnik sprejema pogoj, da se za zagotavljanje varovanja objekta ter gradbišča na območju gradbišča izvaja video nadzor, posnetke pa naročnik lahko uporabi tudi za promocijske namene in predstavitve.
3.1.5. Ponudnik mora imeti zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.
3.1.6. Ponudnik mora imeti zagotovljene potrebne zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.
3.1.7. Ponudniki morajo predložiti vse zahtevane reference, kot je podrobneje nanizano v nadaljevanju. Obrazec ni predpisan in ga ponudniki pripravijo sami, pri čemer mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani.
3.1.8. Pri predmetnem JN ne sme sodelovati nobena pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi razpisne dokumentacije DZR za predmetni objekt.
3.1.9. Ponudnik ne more sodelovati v postopku JN, v kolikor njegov delež proizvodov, ki sestavljajo ponudbo, ki so po poreklu iz tretjih držav, presega 50 % skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo, v skladu s 87. členom ZJN-3. Ta izključitev ne velja za tretje države, ki so članice organizacije OECD.
3.1.10. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. V primeru suma neverodostojnosti podatkov si naročnik pridržuje pravico preveriti resničnost dokazil. Če naročnik ugotovi, da podatki v ponudbi ne držijo oz. so neresnični, bo ponudbo zavrnil.
3.1.11. Ponujena oprema in izvedba del mora v celoti izpolnjevati pogoje iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
3.1.12. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, parafirane in žigosane vse tabele tehničnih zahtev/skladnosti iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Vrednosti, ki jih je naročnik v tabelah tehničnih zahtev postavil kot zahtevane, mora ponujena naprava najmanj dosegati (lahko so boljše). Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz priložene tehnične dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih atestov…).
Iz priložene tehnične dokumentacije in prospektnega materiala mora biti razvidno, da ponujena oprema in izpolnjene tabele skladnosti ustrezajo pogojem, zahtevanim v razpisni dokumentaciji. Pri pregledu ponudb bo naročnik upošteval podatke iz izpolnjenih tabel skladnosti. Podatki ponujene opreme, izpolnjene tabele ustreznosti ter predložena tehnična dokumentacija in prospektni material morajo biti medsebojno usklajeni.
3.1.13. Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve, na ponudnikove stroške (za dva predstavnika naročnika in predstavnika pooblaščene strokovne institucije, ki jo določi naročnik), preveriti sposobnost proizvajalca opreme, ki za naročnika opreme še ni proizvedel (konkretna tovarna) v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje opreme ter zagotavljanja kvalitete. Naročnik opravi preverjanje sposobnosti proizvajalca v obliki presoje (audita) pri proizvajalcu, o čemer morajo podpisati zapisnik proizvajalec, ponudnik in naročnik. V primeru negativnega rezultata presoje se ponudnikova ponudba izloči iz obravnave kot tehnično neustrezna.
3.1.14. Ponudnik mora predložiti seznam vgrajene opreme z navedbo proizvajalca in tipa naprave. Za vso ponujeno opremo morajo biti ponudbi priložene skice opreme z ustreznimi tehničnimi podatki, ki ustrezajo tehničnim zahtevam razpisa, povzetki tipskih testov, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v tehničnih razpisnih pogojih, izjave o ustreznosti in certifikati ter izpolnjene vse zahteve iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Kosovni oziroma rutinski testi morajo biti predloženi dokumentaciji o zanesljivosti objekta in morajo biti predloženi naročniku ob tovarniških preskusih (FAT). V ponudbi mora ponudnik navesti seznam testov, ki se bodo izvajali kot rutinski oziroma kosovni preskusi na opremi oziroma sistemu v skladu z IEC (med proizvodnjo, FAT, SAT oziroma po končni montaži). O morebitni nedobavljivosti posamezne opreme v fazi izvedbe je ponudnik dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. Za vsako morebitno odstopanje od ponujenega je potrebno pridobiti pisno odobritev naročnika.
3.1.15. Ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom za tovrstno opremo. Spisek standardov je naveden v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
3.2. Referenca proizvajalca opreme:
Ponudnik mora predložiti eno referenco proizvajalca, iz katere mora biti razvidno, da je v obdobju zadnjih 5 let (šteto od dneva objave predmeta javnega naročila) izdelal močnostni regulacijski transformator, ločena navitja, z močjo 10 MVA ali več, napetostni nivo HV 110 kV ali več, LV 20 kV ali več in da je bil ta transformator dobavljen in vklopljen v obratovanje pri končnem uporabniku na območju polnopravne članice ENTSO-E. Referenci morajo biti priloženi kontaktni podatki končnega uporabnika, da jo naročnik, če želi, lahko preveri. Kolikor reference naročnik ne bo mogel preveriti, je ne bo upošteval.
3.3. Ponudnik mora pred pričetkom del na objektu imenovati vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z GZ in je vpisan v register pooblaščenih inženirjev IZS s pooblastilom za vodenje del na zahtevnih objektih. Vodja del mora biti dnevno prisoten v času montaže in preizkušanja transformatorja in biti sposoben tekoče pisne in govorne komunikacije v slovenskem jeziku. V kolikor VD ni sposoben tekoče kumikacije v slovenskem jeziku in izpolnjuje vse pogoje po GZ, mora ponudnik poleg dnevne prisotnosti VD zagotoviti tudi dnevno prisotnost tolmača ustreznega jezika.
Ponudnik mora ponudbi priložiti podpisano izjavo, s katero izjavlja, da zagotavlja dnevno prisotnost VD na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del.
3.4. Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve, navedene v tehnični dokumentaciji:
• DZR št. projekta R4DI-A025/505 št. načrta/mape: R4DI---6E/M113, marec 2021
3.5. Dobavni rok:
Dobavni rok transformatorja na temelj je največ 10 mesecev od podpisa pogodbe. Rok za zaključek montaže transformatorja je 1 mesec od roka za dobavo na temelj. Rok za zagon transformatorja je največ 12 mesecev od podpisa pogodbe.
Zaključek vseh del po pogodbi je največ 14 mesecev od podpisa pogodbe.
3.6. Plačilni rok:
Plačilni rok je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
3.7. Garancijska doba:
Garancijska doba za brezhibno delovanje transformatorja je 60 mesecev od datuma prevzema transformatorja.
3.8. Cena:
Najvišja dopustna skupna ponudbena vrednost je zamejena in znaša 580.000,00 EUR brez DDV. V kolikor bo ponudnikova skupna ponudbena vrednost višja od zamejene, bo naročnik ponudnikovo ponudbo zavrnil kot nedopustno.
4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje v postopku oddaje naročila v naslednjem vrstnem redu:
4.1. Izpolnjen obrazec »Ponudba«.
4.2. Izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec izjave priložen).
4.3. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka
1. odstavka 75. člena ZJN-3.
4.4. Izpolnjeno Soglasje (1) - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.5 Izpolnjeno Soglasje (2) dano s strani vseh oseb iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za pravno osebo, izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da oseba iz prvega stavka prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora ponudnik namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.6. Ponudnik mora v ponudbi predložiti ponudbeni predračun. Cene na enoto so na dve decimalni mesti. Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je dobavitelj dolžan postavko dobaviti v celoti brezplačno. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.
4.7. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti natančno navedena vsaka vrsta del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec, ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.9. (v primeru zahteve po neposrednih plačilih),
4.11. in 4.12.
4.8. V primeru skupne ponudbe morajo predložiti dokumente iz točk 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.,
4.11. in 4.12. vsi soponudniki. Soponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.
4.9. S strani ponudnika in podizvajalca podpisano asignacijo za vsakega podizvajalca, ki je zahteval neposredna plačila (obrazec priložen).
4.10. Potrdila in obrazce, navedene v 3. točki tega navodila.
4.11. Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.12. Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD
– ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji
uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
V razdelek »Druge priloge« pa pripne ESPD obrazec v .pdf obliki (izpolnjen, natisnjen in podpisan). ESPD obrazce za ostale sodelujoče v prijavi (soprijavitelj, podizvajalec) prijavitelj naloži v .pdf obliki v razdelek ESPD-sodelujoči.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. Če naročnik ugotovi, da podatki v ponudbi ne držijo oz. so neresnični, bo ponudbo zavrnil.
5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na razpisno dokumentacijo, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx,
v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
7. Ponudba in morebitna dopolnitev ponudbe se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
8. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku določenega časa skladno za navodili za uporabo e-JN. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe.
9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi merila, ki je navedeno v 11. točki tega navodila, ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila.
10. Ponudbena cena mora biti izražena v EUR kot je zahtevano na obrazcu ponudba (cena brez DDV). Ponudbena cena mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.
Pogodbena cena vsebuje vse stroške, ki jih ima dobavitelj za izvedbo pogodbenih obveznosti in vključuje tudi zavarovanje odgovornosti.
11. Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevano naslednje merilo:
Št. | Merilo | Točke v % |
1. | Ponudbena cena v EUR brez DDV | 100,00 |
Najugodnejša ponudba bo ponudba, ki ustreza vsem razpisnim pogojem in bo dosegla najnižjo ponudbeno ceno (neto cena brez DDV).
V primeru, da bo naročnik prejel več enakih najnižjih ponudbenih cen, bo opravil žrebanje – vlečenje listkov. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako najnižjo ponudbeno ceno. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban.
12. Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ULRS 69/11 – UPB2, 158/20). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.
13. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV.
Naročnik ima pravico unovčiti inštrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v dogovorjeni višini, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 45 dni po poteku končnega pogodbenega roka. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se podaljša tudi veljavnost zavarovanja.
14. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene cene z DDV za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odstranitev napak.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 po poteku garancijskega roka. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (dobavitelj) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti.
15. Vsa zavarovanja morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem priloženim k razpisni dokumentaciji. Bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku morata biti izdani v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758). Izdajatelj bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republliki Sloveniji.
16. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika. Ponudbe morajo biti veljavne vse do sklenitve pogodbe V primeru, da se bo postopek zavlekel, so dolžni ponudniki podaljšati veljavnost svojih ponudb.
17. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg naročila in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
18. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar,
poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.
19. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ima naročnik pravico izločiti ponudnika iz postopka.
20. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
21. Naročnik bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika objavil v skladu z zakonodajo.
22. Izbrani ponudnik mora po poteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe. Naročnik poleg lastnoročnega podpisa pogodbe omogoča tudi elektronski podpis. Način podpisa pogodbe ponudnik označi že v obrazcu Ponudba. Če se izbrani ponudnik odloči za elektronski podpis, mora pogodbo podpisati s kvalificiranim elektronskim podpisom. V ta namen mora pravočasno razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, skladnim z Uredbo eIDAS. Vročanje in podpisovanje pogodbe bo v tem primeru potekalo elektronsko, preko varnega elektronskega predala.
23. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.
24. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. členom ZPVPJN.
25. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z ZPosS. Naročnik opozarja, da morajo biti označbe jasne in nedvoumne in se morajo nahajati na vsaki strani ponudbe, ki jo ponudnik smatra kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik v primeru vpogleda, takšne dele ponudbe razkril. Ne glede na navedeno so javni podatki iz ponudbe, kot to določa 35. člen ZJN-3.
26. Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek. V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno ponudbo.
Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika
Ponudnik:
Predmet
naročila:
Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131)
v RTP Divača
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4.b odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev prijave/ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo;
12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo sodelovali v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum: Ponudnik:
Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca
Podizvajalec:
Predmet
naročila:
Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131)
v RTP Divača
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN- 3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo.
10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):
DA NE
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Podizvajalec:
S O G L A S J E 1
Pravna oseba dovoljujem naročniku ELES, d.o.o.,
da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Ponudnik/zakoniti zastopnik: ………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Polno ime podjetja:..................................................................................
Sedež podjetja:........................................................................................
Občina sedeža podjetja:...........................................................................
Številka vpisa v sodni register(št. Vložka).................................................
Matična številka podjetja:........................................................................
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača
S O G L A S J E 2
Spodaj podpisani …………………… ……………………, dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Podpis: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO:…………………………………………………………………….
IME IN PRIIMEK:…………………………………………………………
DATUM ROJSTVA:………………………………………………………
KRAJ ROJSTVA:………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA:……………………………………………………..
DRŽAVA ROJSTVA:……………………………………………………..
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:………………………………………….
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:………………………………………
DRŽAVLJANSTVO:…………………………………………………….
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:………………………………
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ULRS 69/11 – UPB2, 158/20)
IZJAVA
Ponudnik:
(firma družbe, sedež in matična številka)
Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti, za katere se po Zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:
* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: firmo družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)
Kraj in datum: Zakoniti zastopnik ponudnika:
………………………………… ………………………………………
PONUDBA št. ……………………………………….. z dne …………………….
Obrazec ponudba I. del
PODATKI O PONUDNIKU:
1. Naziv (ime) ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
2. Naslov ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
3. Zakoniti zastopnik(i): …………………………………………………
(navesti vse, ki so vpisani v sodni register)
4. Matična številka: …………………………………………………
5. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče: …………………………………………………
6. Odgovorna oseba ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
(podpisnik pogodbe)
- funkcija: …………………………………………………
7. Kontaktni podatki ponudnika oziroma soponudnika:
- kontaktna oseba: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-mail naslov
(enak e-naslov, kot je pri prijavi v sistem e-JN): …………………………………………………
8. Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih
obveznosti: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-pošta: …………………………………………………
9. TRR ponudnika oziroma soponudnika: …………………………………………………
10. Korespondenčna banka ponudnika/soponudnika: ………………….………………………………
11. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………
12. Naslov pristojnega davčnega urada: .………………………………….…………….
13. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): DA NE
13. Xxx je ponudnik MSP, kot opredeljuje
Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE
14. Pogodba bo podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom: DA NE Elektronski naslov VEP za vročanje pogodbe: ……………………………………………….
15. Skupna ponudbena cena brez DDV EUR
16. Proizvajalec transformatorjev je:…………………………………………………………………….
Ponudnik ………………………………………………………………………………(naziv ponudnika) se prijavljamo na oddajo javnega naročila za JN »Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača«.
Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
Kraj in datum: ……………… …………………………………….
(žig in podpis odgovorne osebe)
Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcu.
Obrazec ponudba II. del
(*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.
PODATKI O PODIZVAJALCU:
1. Naziv (ime) podizvajalca: …………………………………………………
2. Xxxxxx podizvajalca: …………………………………………………
3. Matična številka podizvajalca: ……………………………………………………
4. TRR podizvajalca: ……………………………………………………
5. Korespondenčna banka podizvajalca: ……………………………………………………
6. Identifikacijska številka za DDV: ……………………………………………………
7. Številka vložka vpisa in
pristojno sodišče: ……………………………………………………
8. Vrednost ponudbe,
ki bo oddana podizvajalcu (v EUR brez DDV): ……………………………………………………
9. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: ……………………………………………………
V primeru vključenih podizvajalcev mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcu.
P O G O D B A
št. POG 2021/…………………
ki jo sklepata:
NAROČNIK: ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
matična št.: 5427223000 ID št. za DDV: SI20874731
in
DOBAVITELJ: …………………………………….
……………………………………. ki ga/jo zastopa …………………
……………………………………. matična št.: ……………………… ID št. za DDV: ……………………
PREDMET: Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača
1. UGOTOVITVE
Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil št. ………………….. z dne , in v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije
št. ……………………… z dne …………….. ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. MAP2021/0241 za dobavo in montažo energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača, dobavitelj , izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega naročila
št. 894/MK/MAP2021/0241 z dne .................., po ponudbi št. ………..………… z dne ....................
2. PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe je dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP
Divača v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranima v prejšnji točki te pogodbe.
Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
3. CENA
Skupna pogodbena vrednost skladno s specifikacijo, ki je priloga k pogodbi, znaša: EUR
z besedo: …………………………………………………………………………………………
Pogodbena cena je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti in vsebuje vse stroške in dajatve, ki jih ima dobavitelj z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
4. OBRAČUN IN PLAČILO
Dobavitelj bo za opravljene storitve (dobava, transport in montaža) izstavil račune po posameznih opravljenih storitvah iz specifikacije pogodbene cene.
Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe. Vsakemu računu mora biti predložen zapisnik potrjen s strani pogodbenih predstavnikov. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen.
V primeru vključenega podizvajalca ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec
svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. V kolikor račun podizvajalca s strani dobavitelja ne bo potrjen v celoti, morata dobavitelj in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalcu in to priložiti k izdanemu računu naročniku. Enako velja tudi za medsebojne pobote in vse druge oblike plačil, ki ne bodo v skladu s tem odstavkom.
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika.
Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik, dela prost dan v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.
V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti.
Dobavitelj ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.
5. POGODBENI ROK
Dobavni rok transformatorja na temelj je največ 10 mesecev od podpisa pogodbe. Rok za zaključek montaže transformatorja je 1 mesec od roka za dobavo na temelj. Rok za zagon transformatorja je največ 12 mesecev od podpisa pogodbe.
Zaključek vseh del po pogodbi je največ 14 mesecev od podpisa pogodbe.
6. DOSTAVA
Dobavitelj je dolžan dostaviti naročniku potrjen elaborat s strani pristojnih inštitucij za transport najkasneje 3 mesece pred dostavo. Vsi stroški izdelave elaborata so vključeni v pogodbeni ceni.
Dostavno mesto: na lokacijo RTP Divača – razloženo na temelj. Naslov: ELES, d.o.o., Xxxxxx xxxxx 0, Xxxxxx
Dobavitelj je dolžan razložiti transformator na temelj transformatorja na mesto bodočega obratovanja tako, da kasnejše pomikanje transformatorja ne bo potrebno.
Dobavitelj je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 30 dni pred dostavo o:
− načinu dostave,
− količini in obsegu poslane opreme,
− največji bruto teži poslanega dela opreme,
− potrebni površini za skladiščenje opreme transformatorja,
− točnem datumu in času dostave.
Dostava na objekt, ki jo organizira in plača dobavitelj.
Dobavitelj bo vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.
Vsi zaboji, paketi itd. morajo biti na zunanji strani jasno označeni tako, da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen položaj zaboja, paketa itd., njegov transport in skladiščenje morajo biti razpoznavni iz označitve že iz razdalje dveh metrov.
Embalaže in ostalega pakiranja se po razkladanju ne vrača.
Dobavitelj poskrbi, da se opravi razkladanje opreme. Razkladanje poteka v prisotnosti obeh pogodbenih predstavnikov.
Oprema, za katero se zapisniško ugotovijo poškodbe ali pomanjkljivosti, se šteje za nedobavljeno.
7. PREIZKUŠANJE V TOVARNI IN NA MESTU VGRADNJE
Preizkušanje v tovarni proizvajalca se bo vršilo skladno z določili razpisne dokumentacije po veljavnih standardih in normativih ter po predhodno izdelanem programu preizkusov, ki ga bo izdelal dobavitelj v sodelovanju z naročnikom.
Pri preizkušanju transformatorja v tovarni proizvajalca sodelujeta obe pogodbeni stranki. Ravno tako obe pogodbeni stranki sodelujeta pri preizkusih regulacijskega stikala, VN skoznjikov in kotla transformatorja pri proizvajalcih teh komponent. V kolikor dobavitelj naročnika pravočasno (vsaj 3 tedne pred načrtovano kontrolo) ne obvesti o datumu preizkusov, ki jih je naročnik določil kot medfazno kontrolo s svojo prisotnostjo, naročnik zahteva ponovitev preizkusov v prisotnosti obeh pogodbenih partnerjev pri posameznem proizvajalcu opreme na ponudnikove stroške.
Stroški udeležbe pri preizkušanju vseh predstavnikov naročnika (dnevnice, prevoz in nočitve) niso vključeni
v pogodbeni ceni in jih krije naročnik sam.
Preizkušanje v tovarni obsega usklajevalne sestanke, medfazne kontrole in meritve.
O opravljenem preizkušanju se izdela zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.
V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti stranki ukrepata skladno z določili razpisne dokumentacije oz. 22.
členom pogodbe.
Preizkušanja na mestu vgradnje se izvede v skladu z DZR. Dobavitelj z zapisnikom, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank, potrdi, da je transformator pripravljen za obratovanje.
Če naročnik na podlagi rezultatov pregleda, nadzora ali preizkusa ugotovi, da je oprema, vgrajeni material ali izvedeno delo pomanjkljivo ali v nasprotju s pogodbo, lahko tako opremo, material ali delo zavrne in o tem takoj z navedbo utemeljenih razlogov obvesti dobavitelja. Dobavitelj mora napako takoj odpraviti in zagotoviti, da zavrnjeni del ustreza pogodbi. Če naročnik zahteva ponovne preizkuse takšne opreme, materialov ali dela, se morajo preizkusi ponoviti na enak način in pod enakimi pogoji. Vsi stroški, ki jih ima naročnik zaradi zavrnitve in ponovnih preizkusov, se morajo odšteti od pogodbene cene in bremenijo dobavitelja.
Nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja opreme, trpi dobavitelj in sicer vse do naročnikovega
prevzema na objektu.
8. PREVZEM NA OBJEKTU
Po uspešnem končanem prevzemu transformatorja dobavitelj sestavi ustrezen zapisnik. Prevzem od dobavitelja se bo vršil v RTP Divača (in bo končan, ko naročnik zapisniško ugotovi, da je vsa oprema dobavljena in v obratovanju – vendar največ 3 mesecev od dneva, ko je transformator pripravljen za obratovanje - v skladu z zahtevami in s priloženimi specifikacijami in predloženim ustreznim instrumentom zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Dobavitelj mora pred prevzemom odpraviti vse ugotovljene napake in upoštevati morebitne pripombe naročnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. Zapisnik morata podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuna predstavnika.
Končni prevzem pogodbenih del se bo vršil v RTP Divača ter bo končan, ko pogodbena predstavnika zapisniško ugotovita, da so vse pogodbene obveznosti opravljene v skladu z zahtevami in s priloženo specifikacijo in je izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Zapisnik morata podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuna predstavnika.
9. KOLAVDACIJSKI PREVZEM
Po izteku garancijskega roka bo izvršen super kolavdacijski prevzem transformatorja, ki ga bo izvršila komisija, sestavljena iz predstavnikov naročnika in dobavitelja. O tem prevzemu bo sestavljen zapisnik in se bo izvršil na izrecno željo naročnika. Stroški komisije bremenijo naročnika in dobavitelja, vsakega za svoje člane.
10. DOKUMENTACIJA
Dobavitelj mora naročniku dostaviti dokumentacijo v skladu z določili razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo in drugi dokumenti, ki se bodo uporabljali za izpolnitev pogodbe, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku.
Formalno potrjena dokumentacija »Design Review« transformatorjev s strani naročnika, je predpogoj za vsakršno naročanje opreme in materiala.
Dobavitelj bo izročil naročniku dokumentacijo v pisni in elektronski obliki.
11. NADZORSTVO
Za strokovni nadzor izvedbe celotne dobave bo poskrbel naročnik. Predstavnik naročnika veljavno zastopa
naročnika pri prevzemu opreme.
Predstavnik naročnika nadzoruje dobavo ter montažo opreme po pogodbenih dokumentih in potrjeni
tehnični dokumentaciji ter po veljavnih predpisih, standardih in normativih.
Predstavnik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo, tehničnimi
predpisi, standardi in normativi.
12. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DOBAVITELJA
Dobavitelj je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo povzroči med in v zvezi z izvrševanjem pogodbenih obveznosti.
Odškodninska odgovornost dobavitelja je omejena na vrednost pogodbe, torej na znesek enak skupni pogodbeni ceni. Ta omejitev pa ne velja za škodo povzročeno zaradi velike malomarnosti dobavitelja oz. za naklepno povzročeno škodo.
Posredno škodo je dolžan dobavitelj povrniti v primeru, da jo je povzročil iz velike malomarnosti ali naklepno.
13. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
• prevzete obveznosti izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehnično dokumentacijo, slovenskimi standardi, normativi in zakoni, tehničnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili,
• izvršil vsa pogodbena dela skladno s projektno in tehnično dokumentacijo, gospodarno v korist naročnika, sodeloval pri prevzemu opreme pri proizvajalcu, v komisijah in na tehničnem pregledu. Stroški tega sodelovanja bremenijo dobavitelja.
• storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni, nudil strokovno pomoč pri odpravljanju napak na pogodbeno dogovorjeni opremi. Stroški te pomoči po preteku garancijskega roka bremenijo naročnika.
• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti. Xxxxxx odobritev ali privolitev ali odsotnost komentarja s strani naročnika ne zmanjšuje odgovornost dobavitelja,
• zaščitil vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,
• varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog,
tehničnih postopkov in ostalih informacij,
• montažo izvajal v smislu gradbenih del po določilih vsakokrat veljavne gradbene zakonodaje (imenovanje vodje del za dela na zahtevnih objektih, vodenje gradbenih dnevnikov,…),
• izročil naročniku najkasneje 10 dni po izvedeni montaži dokumentacijo, ki je potrebna za tehnični pregled v skladno z določili vsakokrat veljavne gradbene zakonodaje in drugimi predpisi, dobaviteljeva udeležba na tehničnem pregledu je obvezna, stroške udeležbe pa nosi sam,
• ob prevzemu izročil naročniku vse ateste skladno z veljavnimi standardi in predpisi,
• za dobavljeno opremo izstavil ustrezne garancijske izjave,
• naročniku preskrbel vse zahtevane rezervne dele v dobi 10 let po nakupu opreme po tovarniških cenah,
• strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
• pisno takoj obvestil naročnika, ko je oprema pripravljena za preizkušanje v tovarni,
• odgovoren za vse kršitve katerihkoli patentov ali avtorskih pravic v zvezi z njimi,
• xxxxx sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje,
• pogodbene obveznosti opravil v skladu z okoljevarstveno zakonodajo,
• za ravnanje z odpadki priskrbel ustrezne evidenčne liste ter izdelal poročilo o ravnanju z odpadki,
• skladno z GZ imenoval Vodjo del, kateri bo dnevno prisoten na gradbiščih v času izvajanja fizičnih del,
• v 60 dneh od plačila računa poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
• se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitne dokumente, navodila in usmeritve, dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
• izpolnil vse ostale obveznosti iz razpisne dokumentacije in navodil naročnika v zvezi z izpolnitvijo predmeta pogodbe, vključno z zahtevo naročnika za ustavitev vseh del ali dela del.
14. PODIZVAJALEC
Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih storitev vključil podizvajalca:
………………………………………………………………………………………………………………...… (naziv, polni naslov, matična št. in davčna št.).
Podizvajalec ………………………………………………………………. bo izvedel naslednjo vrsto del:
……………………………………………………………………………………………… (natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge te pogodbe).
Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisani asignaciji v skladu s 4. členom te pogodbe.
Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih
plačil.
Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo
15. PROIZVAJALEC
Proizvajalec transformatorja je …………………………………………………
16. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje:
• predati dobavitelju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi,
• tesno sodelovati z dobaviteljem z namenom, da bo predmet pogodbe dobavljen pravočasno, v skladu s projektno in razpisno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
• tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
17. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Dobavitelj mora v roku 10 dni od datuma podpisa pogodbe dostaviti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV kot pogoj za veljavnost te pogodbe.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 45 dni po poteku pogodbenega roka. V primeru podaljšanja roka se za ta čas podaljša tudi zavarovanje. Unovčen instrument zavarovanja mora dobavitelj nemudoma nadomestiti z novim.
V primeru podaljšanja končnega pogodbenega roka se ustrezno podaljša tudi garancija.
18. GARANCIJSKA DOBA
Garancijska doba je 60 mesecev od datuma končnega transformatorja (zapisniško potrjen prevzem na objektu).
Dobavitelj jamči, da je dobava izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nima pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njeno vrednost ali njeno primernost za uporabo, določeno s to pogodbo.
Dobavitelj se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške.
Dobavitelj mora v roku 48 ur po prejetju pisnega obvestila naročnika poslati na objekt svojega predstavnika. Dobavitelj mora najkasneje v roku 10 dni odpraviti ugotovljene napake.
Garancija za brezhibno delovanje opreme velja pod pogojem upoštevanja navodil in priporočil proizvajalca glede uporabe in vzdrževanja ter obremenjevanja opreme. Garancija ne velja za servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo (npr. neupoštevanje navodil in priporočil proizvajalca glede uporabe in transporta, preobremenjevanje opreme, uporaba v nasprotju z namenom, za katerega je naprava izdelana, posegi tretjih nepooblaščenih oseb v opremo itd.).
19. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Dobavitelj mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % skupne pogodbene cene z DDV za celoten čas trajanja garancijske dobe kot jamstvo za odstranitev napak.
Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti,
če dobavitelj ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po preteku garancijske dobe. Unovčenje zavarovanja dobavitelja ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Unovčen instrument zavarovanja mora dobavitelj nemudoma nadomestiti z novim.
20. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih obveznosti je:
g/ga… (ime in priimek)
tel. .............................., e-pošta: ...............................................
Naročnikov pogodbeni predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnikov predstavnik sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Dobaviteljev predstavnik za izvedbo pogodbenih obveznosti je:
g./ga. (ime in priimek)
tel. .............................., e-pošta: ..............................................
Dobaviteljev predstavnik je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim pogodbenim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku 3 dni po zamenjavi.
21. POGODBENA KAZEN
Če je dobavitelj po svoji krivdi v zamudi, ima naročnik pravico zahtevati od dobavitelja za vsak začeti zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) do največ 20 % (dvajset odstotkov) skupne pogodbene cene brez DDV.
Pogodbeno kazen je dolžan dobavitelj plačati v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
22. XXXXX XXXX
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.
23. POSLOVNA SKRIVNOST
Vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ in ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.
Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.
Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
24. RAZVEZA POGODBE
Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.
Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno dobavitelju primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, dobavitelj pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če dobavitelj sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko dobavitelj odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal
naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel dobavitelj zaradi prekinitve pogodbe.
Če pride do prekinitve po krivdi dobavitelja, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.
Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. V kolikor naročnik novega postopka javnega naročanja ne začne skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.
25. SPORI
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče,
je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
26. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
27. KONČNE DOLOČBE
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe dobavitelj predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, nasploh in za njeno razlago pa slovensko pravo.
Pogodba je sklenjena in podpisana v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: Specifikacija pogodbene cene po ponudbi št. ………….. z dne …………………..
PRILOGA 2: Dokumentacija za razpis:
DZR št. projekta R4DI-A025/505 št. načrta/mape: R4DI 6E/M113, marec 2021
PRILOGA 3: Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: Razpisna dokumentacija št MAP2021/0241 in ponudba št. ……………….
Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.
Ljubljana, dne: ……………… Ljubljana, dne: …………………
DOBAVITELJ: NAROČNIK:
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN
SKLADNO S PONUDBO ŠT. ......................................................... Z DNE ............................
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
Navodilo ponudnikom:
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, obrazec
»Specifikacija pogodbene cene - predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot
predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.
V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Rekapitulaciji - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
Rekapitulacija
Dobava in montaža energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T13) v RTP Divača | Znesek v EUR brez DDV |
Skupna vrednost ponudbe: |
26/33
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN
SKLADNO S PONUDBO ŠT. ......................................................... Z DNE ............................
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
27/33
PRILOGA 2
TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS:
DZR št. projekta R4DI-A025/505 št. načrta/mape: R4DI---6E/M113, marec 2021
28/33
PRILOGA 3
POGODBA S PODIZVAJALCEM IN ASIGNACIJA
(v primeru vključenega podizvajalca)
29/33
ASIGNACIJA
št. MAP2021/0241
Dobavitelj (asignant):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe: (skrajšan naziv dobavitelja)
Podizvajalec (asignatar):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe: (skrajšan naziv podizvajalca)
Naročnik (asignat):
ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
matična številka: 5427223000
v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.
1. člen
………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča
ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun št. …………………………… pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št. POG2021/… za dobavo in montažo energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača.
2. člen
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do (skrajšan naziv
izvajalca) in podizvajalec (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to
plačilo sprejme.
3. člen
ELES, d.o.o., Ljubljana bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št. POG2021/… za dobavo in montažo energetskega transformatorja 110/20/35 kV (T131) v RTP Divača. Z
nakazilom za znesek nakazila ugasne obveznost ELES-a, d.o.o. do izvajalca
………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca do podizvajalca.
4. člen
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
30/33
5. člen
Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
6. člen
Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.
DOBAVITELJ:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
NAROČNIK:
Datum podpisa: ………………………………
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
31/33
ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Obrazec zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije) GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/ banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/ GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/ garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: ELES, d.o.o. (vpisati še naslov)
OSNOVNI POSEL: obveznosti naročnika zavarovanja/garancije iz …………….. (naziv in št. Pogodbe) za ….. v pogodbeni vrednosti …….. EUR sklenjene dne ……. med naročnikom zavarovanja/garancije in upravičencemm s katero se je naročnik zavarovanja/garancije med drugim zavezal, da bo ….. (dobavil/izvedel,…). Naročnik je skladno s … členom navedene pogodbe upravičencu dolžan predložiti zavarovanje/garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …….
ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO
V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)
ROK VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/ garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem /to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/ garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Garant
(žig in podpis)
32/33
ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Obrazec zavarovanje /garancija za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/ GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX), sklenjene med naročnikom zavarovanja/garancije za (vpiše se predmet javnega naročila). Skladno z zapisnikom o primopredaji, končnem obračunu je/so bilo/-a blago/dela v vrednosti …..EUR prevzeto/-a dne Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s …členom navedene
pogodbe upravičencu dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 3%. (pogodbene)
vrednosti, to je v vrednosti EUR.
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun v kolikor je le-ta izdan/podpisan po izdaji garancije za odpravo napak)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem / to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v garancijskem roku ni izpolnil svojih obveznosti odprave napak iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/ to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Garant
(žig in podpis)
33/33