RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Xxxxxxxxxxxx 0

1000 LJUBLJANA

Predmet javnega naročila: Nakup koles z opremo po sklopih

Zap. številka javnega naročila: JN 05/2022

Vrsta postopka za oddajo javnega naročil: Odprti postopek

Javni razpis je bil objavljen na: Portalu javnih naročil

Datum objave: 27. 6. 2022

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

stran:

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 6

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 9

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 16

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 19

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 20

B. OSTALA DOKUMENTACIJA – objavljena na spletni strani naročnika na naslovu xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxx-xxxxxxxx

Predračun (excel dokument)

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Xxxxxxxxxxxx 0

1000 LJUBLJANA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je: Nakup koles z opremo po naslednjih sklopih:

sklop: kolesa
sklop: e-kolesa
sklop: oprema

Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop ali za dva sklopa ali vse sklope.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da mu omogoči brezplačen preizkus ponujenih koles.

POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

VRSTA POSTOPKA:

Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3).

ROKI:

Rok dobave je najkasneje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/000000/xxx_Xxxxxxxx_xx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx najkasneje do dne 1. 8. 2022 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 8. 2022 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxxxxx.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost brez DDV in z DDV) mora biti izražena v evrih.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnika) podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in izjave.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. V kolikor ponudnik ne izpolni vseh praznih mest v razpisni dokumentaciji in naročnik lahko ugotovi manjkajoče podatke na podlagi izpolnjenih razpisnih obrazcev, ne bo ponudnika pozval na dopolnitev njegove ponudbe, ampak bo upošteval podatke ponudnika navedene na drugih razpisnih obrazcih.

Morebitne popravke v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora ponudnik ob popravku opremiti s podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena kot nepravilna oziroma neprimerna.

3. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter Zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US);
Uredba komisije (ES) št. 842/2011, z dne 19.8.2011, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005,
Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223);
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19);
Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – XXXXX0000, 13/18 in 195/20 – odl. US);
Obligacijskega zakonika (OZ-UPB, Ur.l. RS, št. 97/2007);
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 50/07, 114/07 – XXXXX0000, 61/08, 99/09 – ZIPRS101, 3/13,81/16 in 11/22);

in vse ostale pozitivne zakonodaje ter drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

4. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji samo na osnovi vprašanj objavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje do vključno 25.07.2022 do 12:00 ure. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na Portalu javni naročil ter tudi na spletnih straneh naročnika in sicer na naslovu xxxx://xxx.xxxx.xx .

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Vsa prejeta dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave ponudbe za ta razpis. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

5. Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

6. Variante ponudb:

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb.

7. Pregled in ocenjevanje ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe dopustne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-3.

Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba nepopolna, napačna oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, ponudnika pozval na dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe skladno in v okvirih določbe 89. člena ZJN-3.

Če ponudnik v postavljenem roku ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik postopal v skladu s 89. členom ZJN-3.

8. Neobičajno nizka ponudba:

Naročnik bo ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

9. Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj do vključno 2. 11. 2022, z možnostjo podaljšanja.

10. Spremembe in umik ponudbe:

Ponudnik sme umakniti ponudbe, je dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe.
Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

11. Izključitev ponudbe:

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izključena kot nedopustna:

če je ponudbo predložil ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,
če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 ni dopustna,
če je pri ponudbi dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
če je ponudba neobičajno nizka,
če cena presega zagotovljena sredstva naročnika,
če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,
če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične ali zavajajoče podatke,
če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

1. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila.

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno za posamezen sklop bo najugodnejši ponudnik.

Najnižja ponudbena cena za posamezen sklop je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 3).

Ponudnik lahko poda ponudbo ali za posamezni sklop ali za oba sklopa ali vse sklope.

2. Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil:

A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1) in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1a). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko G) Skupna ponudba.

Ponudniki s sedežem v tujini morajo navesti pooblaščenca (ime, priimek in naslov pooblaščene osebe) za vročanje v Sloveniji.

Seznam vseh podizvajalcev (Razpisni obrazec št. 1b)

V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko F) Ponudba s podizvajalci.

Podatki o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1c), s podpisom člana oz. pooblaščenca.

B) krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).

C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3).

Ponudbena cena za posamezen sklop je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Fiksna je tudi cena na enoto.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške dostave artikla na posamezno OE CŠOD (OE Ajda, OE Bohinj, OE Burja, OE Čebelica, OE Fara, OE Gorenje, OE Jurček, OE Kavka, OE Kranjska Gora, OE Lipa, OE Peca, OE Planica, OE Planinka, OE Prvine, OE Radenci, OE Rak, OE Soča, OE Štrk, OE Vojsko), kot npr. carina, transporti, raznos opreme, skladiščenje, razkladanje, zavarovanje opreme ter stroške odprave napak in servisiranja v garancijski dobi.

Rok dobave: najkasneje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

Plačilni pogoji: Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Izvajalec bo račun izstavil po primopredaji posameznega artikla oz. sklopa artiklov.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj do 2. 11. 2022 z možnostjo podaljšanja.

D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. – 81 člen ZJN-3)

1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi ponudniki v ponudbi (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci - nadalje »ponudnik« za točko D).

2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu na vpogled predloži original.

3. Ponudniki morajo k podpisani izjavi (razpisni obrazec št. 4) priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD).

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD.

d.1) Izjava, da ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3.

d.2) Izjava, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

d.3) Xxxxxx, da ponudnik:

na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ter
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem niso ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;

h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Ponudnik podpiše izjavo o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 (razpisni obrazec št. 4) in priloži izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD).

E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3)

e.1) Izjava ponudnika o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti (razpisni obrazec št. 5)

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Opomba: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne ponudbe glej navodila v točki G).

Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

e.2) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih 5 letih (Razpisni obrazec št. 6).

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom odpiranja ponudb opravil vsaj 1 dobavo koles oziroma opreme v vrednosti najmanj 1/2 posameznega ponujenega sklopa (brez DDV).

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še dodatno preverjati pri potrjevalcih referenc.

e.3) Pisna izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev (Razpisni obrazec št. 7).

Pogoj: Ponujena oprema izpolnjuje vse minimalne tehnične zahteve, navedene v razpisnem obrazcu št. 7 in ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika omogočil brezplačen preizkus ponujenih koles.

F) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

f.1) V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalci (Razpisni obrazec št. 14)

f.2) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1b)
dokazilo in izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 79. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D) (Razpisni obrazec št. 4).
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (zahteva je priloga k razpisnemu obrazcu št. 16).

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila bodo izvajali podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik bo moral za vsakega podizvajalca pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);
izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašajo (Razpisni obrazec št. 15);
izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 15);
izjava podizvajalca, da bo naročniku v 5 dneh po prejemu njegove zahteve posredoval kopijo podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki jo je sklenil s ponudnikom za izvedbo del ali dobavo blaga, ki so predmet tega javnega naročila (Razpisni obrazec št. 15);
izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku v primeru, da zahteva neposredno plačilo, da mu lahko naročnik v imenu in namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 15).

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3 mora predložena podizvajalska pogodba vključevati slednje:

da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 16);
da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (Razpisni obrazec št. 16).

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti v času izvajanja pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s temi podizvajalci.

Le če podizvajalec v skladu in na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva,
potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

G) Skupna ponudba

V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:

g.1) Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,
vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,
izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred oddajo ponudbe ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim izvajalcem.

g.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazilo in izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 79. členu ZJN-3, kot je zapisano za ponudnika v točki D). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vse ponudnike v skupnem nastopu posamezno.

g.3) Vsi izvajalci morajo na poziv naročnika priložiti dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (po točki e.1).

g.4) Ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevani v točkah e.2 do e.3. Za izpolnjevanje tega pogoja se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

H) Izjava o informacijah o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o javnem naročanju – ZJN-3 (Razpisni obrazec št. 4) in priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD).

Pogoj: Ponudnik izpolnjuje vse pogoje, navedene v razpisnem obrazcu št. 4 – Informacija o izpolnjevanju pogojev.

I) Podpisan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 8)

J) Pisna izjava ponudnika o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 9).

Pogoj: minimalen garancijski rok je:

za kolesa 5 let
za ostalo opremo 3 leta

K) Izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica, izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 20 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 10 in 10a).

Opomba: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 1. sklop.

L) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo bo izbrani izvajalec predložil naročniku pred izstavitvijo končnega računa. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 11 in 11a).

Opomba: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 1. sklop.

M) Izjava ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega naročila ob podpisu pogodbe naročniku izročil menično izjavo z bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Menična izjava se izdaja v skladu z vzorcem (Razpisni obrazec št. 12 in 12a).

Opomba: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 2. in 3. sklop.

N) Izjava ponudnika, da bo, v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izročil naročniku pred izstavitvijo končnega računa menično izjavo z bianco menico za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV). Menična izjava se izdaja v skladu z vzorcem (Razpisni obrazec št. 13 in 13a).

Opomba: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 2. in 3. sklop.

O) Ponudbeni predračun (Razpisni obrazec št. 17) in povzetek predračuna (rekapitulacija) (Razpisni obrazec št. 18)

Opomba: Povzetek predračuna (rekapitulacija) se v pdf naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

POMEMBNO!

Ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v ponudbenem predračunu, tehničnih specifikacijah in v tekstualnem delu razpisne dokumentacije.

Vsi elementi opreme morajo imeti pridobljene vse ustrezne ateste in certifikate. Oprema mora ustrezati slovenski in evropski zakonodaji in pravilnikom, ki opredeljujejo posamezni kos opreme.

Ponudbena cena iz predračuna za posamezen sklop, za katerega ponudnik odda ponudbo, mora biti enaka ponudbeni ceni za posamezen sklop iz razpisnega obrazca št. 3.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko naknadno zahteva od ponudnika, da predloži prospekte in tehnično specifikacijo ponujene opreme, kjer so označeni ponujeni artikli.

NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naročnik bo izpolnjevanje pogojev ugotavljal iz razpisne dokumentacije, ki jo izpolni ponudnik in vseh zahtevanih listin, ki jih bo ponudnik priložil. Če ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov bo po dopustnih dopolnitvah in spremembah, v skladu z 89. členom ZJN-3, izključena.


	A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (75. - 81. člen ZJN-3)
	POGOJ	USTREZA
		DA	NE
1.	Razpisni obrazec št. 4 Podpisana izjava o informacijah o izpolnjevanju pogojev po ZJN-3 in priložen ESPD.
2.	Pri ponudniku ne obstaja razlog za izključitev: a.) gospodarski subjekt niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3 b.) gospodarski subjekt na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. c.) gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja; d.) pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države nista bili ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek; e.) gospodarski subjekt ni kršil svojih obveznosti na področju okoljske, socialne in delovne zakonodaje. f.) nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. g.) gospodarski subjekt ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. h.) gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. i.) gospodarskemu subjektu ni znano nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. j.) gospodarski subjekt ali podjetje, povezano z gospodarskim subjektom ni svetovalo naročniku ali bil kako drugače bilo vključeno v pripravo postopka oddaje javnega naročila. k.) gospodarskemu subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; l.) gospodarski subjekt ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če je razkril te informacije ali če je predložil dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona. Gospodarski subjekt ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

	B. Ekonomsko - finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (76. In 77. člen ZJN-3):
	POGOJ	USTREZA
	POGOJ	DA	NE
1.	Ponudnik je predložil izjavo o izpolnjevanju ekonomsko finančne sposobnosti (Razpisni obrazec 6).
2.	Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih pred datumom odpiranja ponudb (Razpisni obrazec 7).
3.	Ponudnik je podal izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev (Razpisni obrazec 8).
	C. Izpolnjevanje ostalih pogojev:
	POGOJ	USTREZA
		DA	NE
	Ponudba je predložena v elektronski obliki
	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika (Razpisni obrazec 1).
	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam izvajalcev v skupnem nastopu, ki so ga sopodpisali tudi izvajalci v skupnem nastopu in priložil vse kopije sklenjenih pogodb (Razpisni obrazec 1a).
	Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec seznam podizvajalcev, ki so ga sopodpisali tudi podizvajalci (Razpisni obrazec št. 1b).
	Ponudnik je izpolnil podatke o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku oz. podizvajalcih, ki so ga podpisali (Razpisni obrazec 1c).
	Ponudnik je podpisal krovno izjavo (Razpisni obrazec 2).
	Ponudbene cene so določljive (Razpisni obrazec 3).
	Ponudba ni neobičajno nizka (Razpisni obrazec 3).
	Ponudbena cena je fiksna, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti (Razpisni obrazec 3).
	Veljavnost ponudbe je najmanj do vključno 2. 11. 2022, z možnostjo podaljšanja (Razpisni obrazec 3).
	Vzorec pogodbe je podpisan (Razpisni obrazec 8).
	Ponudnik je podal pisno izjavo o garancijskih rokih (Razpisni obrazec 9)
	Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo v primeru oddaje javnega naročila naročniku izročil garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Razpisni obrazec 10 in 10a). VELJA ZA 1. SKLOP
	Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo ob primopredaji naročniku izročil garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi (Razpisni obrazec 11 in 11a) VELJA ZA 1. SKLOP
	Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo v primeru oddaje javnega naročila naročniku, naročniku predložil menično izjavo z bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpisni obrazec 12 in 12a) - VELJA LE ZA 2. in 3. SKLOP
	Ponudnik je priložil ustrezno izjavo, da bo naročniku predložil menično izjavo z bianco menico za odpravo napak v garancijski dobi (razpisni obrazec št. 13 in 13a) - VELJA LE ZA 2. in 3. SKLOP
	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (Razpisni obrazec 14).
16	Izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji in o predhodni pridobitvi soglasja za zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (Razpisni obrazec 15).
17	Izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani naročnika (Razpisni obrazec 16).
19	Ponudnik je predložil predračun ponujene opreme ter povzetek predračuna (Razpisni obrazec 17 in 18)

OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

Naročnik opozarja ponudnika,

da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,
da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije,

da so v skladu z 35. členom ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval.

Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 90. členom ZJN-3 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg predmeta pogodbe ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikov.

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.

Zahtevek za revizijo postopka lahko vloži na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17 in 72/19), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski račun Ministrstva za finance.

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx

RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

Naziv ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe
Kontaktna oseba
Telefon
E-mail (elektronska pošta)
Transakcijski račun podjetja
Matična številka podjetja
Identifikacijska xx.xx DDV

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Nakup koles z opremo po sklopih« na podlagi zgoraj navedenih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika.

Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

Naziv ponudnika v skupnem nastopu
Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu
Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe
Kontaktna oseba
Telefon
E-mail (elektronska pošta)
Transakcijski račun podjetja
Matična številka podjetja
Identifikacijska xx.xx DDV
Vrsta del, ki jih bodo izvajali
Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV)

Datum: Podpis:

____________________ _____________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec št. 1b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število podizvajalcev.)

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

Naziv podizvajalca
Naslov in sedež podizvajalca
Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe
Kontaktna oseba
Telefon
E-mail (elektronska pošta)
Transakcijski račun podjetja
Matična številka podjetja
Identifikacijska xx.xx DDV
Vrsta del, ki jih bodo izvajali
Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV)

Datum: Podpis:

____________________ _____________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti podizvajalca.

Razpisni obrazec št. 1c

PODATKI O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

Ime in priimek
Datum rojstva
EMŠO
Kraj rojstva
Občina rojstva
Država rojstva
Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka)
Državljanstvo
Prejšnje osebno ime
Podpis zakonitega zastopnika

Datum: Podpis:

____________________ _____________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti članov upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, ponudniku v skupnem nastopu in podizvajalcu.

Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali predmet tega javnega naročila;

Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. ZIntPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico ničnost pogodbe.

Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA št.: _______________________

PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

_________________________________________________________________________

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za »Xxxxx koles z opremo po sklopih« za ceno:

Vrednost opreme po ponudbenem predračunu za Sklop 1.

EUR

Popust

EUR

+ DDV 22 %

EUR

PONUDBENA CENA za 1. sklop

EUR

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Vrednost opreme po ponudbenem predračunu za Sklop 2.

EUR

Popust

EUR

+ DDV 22 %

EUR

PONUDBENA CENA za 2. sklop

EUR

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Vrednost opreme po ponudbenem predračunu za Sklop 3.

EUR

Popust

EUR

+ DDV 22 %

EUR

PONUDBENA CENA za 2. sklop

EUR

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Ponudbena cena za posamezen sklop je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Fiksna je tudi cena na enoto.

2. Plačilni pogoji: Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun ponudnika.

Izvajalec bo račun izstavil po primopredaji posameznega artikla oz. sklopa artiklov.

3. Rok dobave: najkasneje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe

4. Veljavnost ponudbe: do vključno 2. 11. 2022, z možnostjo podaljšanja

Datum: Podpis:

________________ ___________________

Razpisni obrazec št. 4

INFORMACIJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV po ZJN-3

Ponudnik:____________________________________________________,

s podpisom ESPD obrazca potrjujem:

da nisem v nobenem od položajev, v katerih sem lahko izključen iz postopka, in
da izpolnjujem zadevne pogoje glede izključitve in sodelovanja (v nadaljevanju spodaj):

da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka brezpogojno sprejemamo;
da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;
da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Seznanjeni smo, da se šteje, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;
da nam ni v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem sodišče še ni odločilo;
da z našimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da nismo opustili ali ustavili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem položaju;
da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila lahko omajana naša integriteta;
da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
da se pri morebitni prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni med ponudnikom in naročnikom niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil, da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije;
da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu.
da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
da nismo in ne bomo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;
da pooblaščamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe;
da bomo pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem naročanju;
da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Xxxxxx s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:

potrdilo iz kazenske evidence,
potrdilo, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije,
potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja,
izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,
potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum: Podpis:

_________________ _________________

Priloga: izpolnjen in podpisan ESPD (na xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/)

Razpisni obrazec št. 5

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

EKONOMSKO - FINANČNE SPOSOBNOSTI

PONUDNIK

__________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Xxxxx koles z opremo po sklopih« objavljeno na Portalu javnih naročil dne ______2022 pod številko objave ___________.

i z j a v l j a m o , da

v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

Datum: Podpis:

_________________ _________________

Opomba: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente:

- Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P

- Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1.

- Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik

zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Razpisni obrazec št. 6

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV V ZADNJIH 5 LETIH:

Naročnik	Vrsta opreme	Leto dobave	Vrednost opreme (EUR brez DDV)	Kontakt naročnika (ime, priimek in e-mail)

Pogoj: : Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom odpiranja ponudb opravil vsaj 1 dobavo koles v vrednosti najmanj 1/2 ponujenega posameznega sklopa (brez DDV).

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

Razpisni obrazec št. 7

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

_________________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV

Ponudnik s podpisom te izjave kazensko in materialno odgovarja, da kolesa in ostala ponujena oprema izpolnjujejo spodaj navedene minimalne tehnične zahteve.

Ponujena oprema mora biti nova.

Opomba: Xxxxxxxx lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da mu omogoči brezplačen preizkus ponujenih koles.

SKLOP ŠT. 1

vsa ponujena kolesa iz sklopa št.1 vsebujejo montirano oporo kolesa

1.1 Kolo 24"

Tehnične zahteve:

material okvirja: AL6061
podsedežna opora: 26.8x300mm
prednje vzmetenje: ni potrebno
zavore: V-zavore ali kolutne zavore
xxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx. kasetni gonilni lezaj
gonilka – xx. xxxxxxxx: vsaj 2
zadnji menjalnik: 7 prestav
zadnji zobnik: 11 – 34
obročnik: aluminijast s sistemom hitrega pritrjevanja obročnika na ogrodje
napere: nerjaveče jeklo
pedala: klasična ALU MTB
teža: do 15 kg

kot na primer Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx scale junior ali enakovredno.

1.2 Kolo 27,5"

Tehnične zahteve:

doseg (reach) velikost okvirja:
- XS od 378mm do 402mm
- S od 398mm do 420mm
- M od 405mm do 432mm
- L od 426mm do 445mm
material okvirja: AL6061
napeljava prestavnih pletenic: notranja v okvirju
podsedežna opora: 27.2mm x 350mm ali 31.6mm x 350mm
prednje vzmetenje: 80mm do 100mm hoda z možnostjo zaklepa
zavore: kolutne hidravlične, velikost koluta spredaj vsaj 160mm, zadaj vsaj 160mm
xxxxxxx xxxxx: vložek oziroma kasetni gonilni ležaj
gonilka – xx. xxxxxxxx: 40x30x22 ali ekvivalentni razpon 2x sprednjega verižnika
zadnji menjalnik: 9 prestav, kot na primer Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx
zadnji zobnik: 11-36 ali 11-42
obročnik: aluminij s sistemom hitrega pritrjevanja obročnika na ogrodje
napere: nerjaveče jeklo
pedala: klasična ALU MTB
teža kolesa: do 15 kg

kot na primer Scott Aspect 740 ali enakovredno.

1.3 Kolo 27,5" (za OE Peca in OE Planica)

Tehnične zahteve:

velikost okvirja:
- XS od 378mm do 402mm
- S od 398mm do 420mm
- M od 405mm do 432mm
- L od 426mm do 445mm
material okvirja: AL6061
napeljava prestavnih pletenic: notranja v okvirju
podsedežna opora: 27.2mm x 350mm ali 31.6mm x 350mm
prednje vzmetenje: 100mm hoda z možnostjo oddaljenega zaklepa
zavore: kolutne hidravlične, velikost koluta spredaj vsaj 180mm, zadaj vsaj 160mm
xxxxxxx xxxxx: vložek oziroma kasetni gonilni ležaj
gonilka – xx. xxxxxxxx: 36x22
zadnji menjalnik: najmanj 9 prestav, v rangu razreda Shimano Deore M410, M510
zadnji zobnik: 11-36 ali 11-42
obročnik: aluminij s sistemom hitrega pritrjevanja obročnika na ogrodje
napere: nerjaveče jeklo
pedala: klasična ALU MTB
teža kolesa: do 14,5 kg

kot na primer Scott Aspect 740 ali enakovredno.

1.4 Kolo 29"

Tehnične zahteve:

doseg (reach) velikost okvirja:
- S od 381mm do 406mm
- M od 388mm do 419mm
- L od 405mm do 431mm
- XL od 420mm do 447mm
material okvirja: AL6061
napeljava prestavnih pletenic: notranja v okvirju
podsedežna opora: 27.2mm x 350mm ali 31.6mm x 350mm
prednje vzmetenje: 100mm hoda z možnostjo oddaljenega zaklepa
zavore: kolutne hidravlične, velikost koluta spredaj vsaj 180mm, zadaj vsaj 160mm
xxxxxxx xxxxx: vložek oziroma kasetni gonilni ležaj
gonilka – xx. xxxxxxxx: 36x26
zadnji menjalnik: 10 prestav, kot na primer Shimano Deore M410, M510
zadnji zobnik: 11-42
obročnik: aluminij s sistemom hitrega pritrjevanja obročnika na ogrodje
napere: nerjaveče jeklo
pedala: klasična ALU MTB
teža kolesa: do 15

kot na primer Scott Aspect 920 ali enakovredno.

SKLOP ŠT. 2

2.1 E-kolo

Tehnične zahteve:

velikost platišča: 29"
doseg (reach) velikost okvirja:
- S od 390mm do 400mm
- M od 405mm do 415mm
- L od 425mm do 435mm
- XL od 440mm do 450mm
vzmetenje: spredaj
e-motor: pomoč med 50% in 340%
navor motorja: vsaj 50 Nm
baterija: vsaj 500 Wh
domet: vsaj 80 km
zadnji menjalnik: vsaj 9 prestav, kot na primer Shimano Alivio M3100 9s
teža kolesa: do 25 kg

Kot na primer Gorsko kolo Xxxxx Aspect eRide 940 ali enakovredno

SKLOP ŠT. 3

3.1 KOLESARSKI POLIGON

Oprema za postavitev spretnostnega poligona z 11 ovirami. Ovire predstavljajo okoliščine vožnje kolesa v prometu, s katerimi se lahko sreča kolesar v dejanskem prometu, kot so na primer vožnja čez robnik, vožnja skozi ožino, nakazovanje smeri, izogibanje oviram na cesti, zavijanje, zaviranje, pesek na cesti, vzdrževanje ravnotežja na kolesu itd. Oprema naj omogočajo postavitev ovir za:

neenakomerni slalom
prehodna vrata
ozka deska
razmaknjen slalom
kratka ožina
slalom med ožinami
deska z luknjami
dolga ožina
žaga
prenos predmeta
ustavitev – cilj

3.2 ČELADE:

Učitelji CŠOD:

Čelada mora biti izdelana in označena v skladu z mednarodnim standardom za kolesarske čelade EN 1078 in oznako CE.
Čelada mora biti dobro vidna – živa barva
In mold tehnologija izdelave
Čelada mora biti prilagodljiva glavi (nastavljiv obseg)
Čelada ne sme biti pretežka (do 305 g)
Zamenljiv obroč za nastavitev velikosti čelade
Kot na primer Xxxxx vivo ali enakovredno

Učenci:

Čelada mora biti izdelana in označena v skladu z mednarodnim standardom za kolesarske čelade EN 1078 in oznako CE.
Čelada mora biti dobro vidna – žive barve
In mold tehnologija izdelave
Čelada mora biti prilagodljiva glavi (nastavljiv obseg)
Čelada mora imeti spredaj mrežico proti insektom
Zamenljiv obroč za nastavitev velikosti čelade
Kot na primer Xxxxx xxxxx ali enakovredno

3.3 SKIRO

Kompakten in enostavno zložljiv,
Stojišče mora imeti proti zdrsni material za dober oprijem
Krmilo nastavljivo po višini
Velika kolesca (202 mm), trdote 88A
Skiro mora imeti zavoro na zadnjem kolesu
Skiro mora imeti vzdržljive ležaje (kot npr. ABEC 7)
Kot na primer Mongoose Force 4.0 ali enakovredno

3.4 POGANJALČEK

Teža poganjalčka: od 4,5 kg – 5,5 kg
Material okvirja: Aluminj 6061 ali kovina
Velikost koles: vsaj 12" polnjena z zrakom
Nastavljiva višina sedeža od 37 do 46 cm
Kot na primer Kettler Run Air 12,5" ali Scott Voltage Walker ali enakovredno

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

Razpisni obrazec št. 8

VZOREC POGODBE:

NAROČNIK:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0

ki ga zastopa Xxxxxx Xxxxx, direktor

matična številka: 5671221000

identifikacijska številka za DDV: SI89446046

IZVAJALEC:

…………………………………………………….

..................................................................................

ki ga zastopa .............................................................

matična številka podjetja: ...........................................

identifikacijska številka za DDV: ...............................

transakcijski račun štev.: ...........................................

skleneta

P O G O D B O

O N A K U P U K O L E S Z O P R E M O

PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila »Nakup koles z opremo po sklopih«, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. …...................... z dne …….2022 je bil kot najugodnejši ponudnik za ____. sklop izbran dobavitelj po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzame dobavo kupljenega blaga.

Navedena dela se dobavitelj zaveže izvesti v skladu:

s ponudbo ponudnika štev. ________ z dne _____
s celotno razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.

II. ROKI

2. člen

Dobavitelj se zaveže vso opremo, ki je predmet te pogodbe, dobaviti do ________ (najkasneje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe).

Za zaključek vseh del po pogodbi se šteje dobava vse opreme v skladu s 5. členom te pogodbe. Pred plačilom mora biti naročniku izročena ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskih rokih.

Roki se lahko spremenijo le v primeru, če po sklenitvi pogodbe nastopijo okoliščine, ki jih dobavitelj ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik, oz. na izrecno zahtevo naročnika.

Dobavitelj mora nemudoma ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in dobavitelj dogovorita z dodatkom k pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

III. CENA

3. člen

Vrednost opreme po ponudbenem predračunu za sklop št. ___

EUR

Popust

EUR

+ DDV 22 %

EUR

PONUDBENA CENA

EUR

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Pogodbena cena za posamezen sklop je fiksna in nespremenljiva, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Fiksna je tudi cena na enoto.

Pogodbena cena mora vsebovati vse stroške dostave artikla na posamezno OE CŠOD (OE Ajda, OE Bohinj, OE Burja, OE Čebelica, OE Fara, OE Gorenje, OE Jurček, OE Kavka, OE Kranjska Gora, OE Lipa, OE Peca, OE Planica, OE Planinka, OE Prvine, OE Radenci, OE Rak, OE Soča, OE Štrk, OE Vojsko), kot npr. carina, transporti, raznos opreme, skladiščenje, razkladanje, zavarovanje opreme ter stroške odprave napak in servisiranja v garancijski dobi.

IV. OBRAČUN IN PLAČILO

4. člen

Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema elektronskega računa na transakcijski račun dobavitelja.

Dobavitelj bo račun izstavil po primopredaji posameznega artikla oz. sklopa artiklov.

V. PREVZEM OPREME

5. člen

Dobavitelj je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (primerno) v primeru, da jo zavrne naročnik predvsem zaradi sledečih razlogov:

- da je oprema poškodovana,

- da je oprema rabljena,

- da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka.

Prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško ob dobavi na lokacijah navedenih v 6. členu te pogodbe. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščen predstavnik dobavitelja in naročnika. Kakovost dobavljene opreme se pregleda najkasneje v 8 dneh po dobavi opreme.

Ob predaji opreme je dolžan dobavitelj predati naročniku:

predpisana potrdila o atestih (za opremo, ki jih potrebuje);
podpisane in potrjene garancijske liste;
druge dokumente, če so zahtevani.

V primeru kakovostnih in količinskih napak, ki se ugotovijo ob prevzemu opreme in zapišejo v prevzemni zapisnik, se dobavitelj obveže napake odpraviti brezplačno v roku 10 dni od datuma prevzemnega zapisnika. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je dobavitelj dolžan dostaviti novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema oz. v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe. V vseh primerih je dobavitelj dolžan povrniti nastalo škodo.

Pred izstavitvijo končnega računa mora dobavitelj priložiti tudi ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s 6. členom te pogodbe.

VII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

6. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo:

obveznosti, ki jih je s to pogodbo prevzel, izvajal s skrbnostjo dobrega gospodarja;
xxxxxxxxx navodila in zahteve naročnika;
kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del ob najkasneje v roku 20 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe (opomba: velja le za 1. sklop);
pred izstavitvijo končnega računa izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja (opomba: velja le za 1. sklop);
ali - da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del ob podpisu pogodbe izročil naročniku bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe (opomba: velja za 2. in 3. sklop);
xxx - xx xx pred izstavitvijo končnega računa izročil naročniku menično izjavo z bianco menico v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja (opomba: velja za 2. in 3. sklop);

da bo dobavljal opremo, ki ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbel ustrezne certifikate, poročila, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo dokumentacijo;

dobavil blago, ki nima pravnih in stvarnih napak;
naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago;
dobavil blago in izvajal vse storitve v obsegu, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi;
blago dostavil na posamezne lokacije OE CŠOD (OE Ajda, OE Bohinj, OE Burja, OE Čebelica, OE Fara, OE Gorenje, OE Jurček, OE Kavka, OE Kranjska Gora, OE Lipa, OE Peca, OE Planica, OE Planinka, OE Prvine, OE Radenci, OE Rak, OE Soča, OE Štrk, OE Vojsko), ki so z naslovi navedene v popisu;
ob dobavi opreme predal tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti dobavljene opreme (ateste, certifikate, podpisane in žigosane garantne liste…), navodila za uporabo in vzdrževanje opreme;
med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

na svoje stroške zagotoviti primerno embalažo in transport ter da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago pred vremenskimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi poškodbami;
da bo dobavljal opremo, ki ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbel ustrezne certifikate, poročila, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje ter ostalo dokumentacijo;
tehnične podatke v zvezi z izvajanjem storitve obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov;

podatke, ki jih bo pridobival na podlagi ali v zvezi z izvajanjem storitev po tej pogodbi, ki so last naročnika, varoval kot poslovno tajnost tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

Dobavitelj se zaveže vsa dela po tem členu izvesti brez dodatnega plačila.

7. člen

Naročnik se zaveže, da bo:

sodeloval z dobaviteljem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno,
tehnične podatke, dokumentacijo in poslovne informacije iz pogodbenega razmerja varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju pogodbenega roka,
omogočil dostop do potrebnih podatkov vsem pooblaščenim osebam dobavitelja,
urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

VIII. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME

8. člen

Dobavitelj garantira za brezhibno delovanje opreme:

garancijski rok za kolesa je ......... (minimalno 5 let),
garancijski rok za ostalo opremo je ……….. (minimalno 3 leta).

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

9. člen

V garancijskem roku lahko naročnik vsak čas zahteva odpravo napake na kolesih in opremi. Dobavitelj je dolžan pristopiti k odpravi napake najkasneje v 3 dneh po prijavi napake s strani naročnika. Čas odprave napake ne sme biti daljši od 7 delovnih dni od prijave napake.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

V primeru, da dobavitelj napake v garancijski dobi ne more odpraviti, zagotovi naročniku novo opremo/napravo.

Če se ista napaka na opremi v garancijski dobi pojavi dvakrat, mora dobavitelj zamenjati opremo z novo.

V primeru, da dobavitelj v garancijski dobi ne pristopi k odpravi napak, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da dobavitelj ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve napake, ima naročnik pravico dobavitelju zaračunati tudi pogodbeno kazen.

Osnova za izračun pogodbene kazni je znesek na izstavljenega(nih) računa(ov) za servisiranje oz. vzdrževanje za konkretno storitev skupaj z nadomestnimi deli in materialom, pogodbena kazen pa znaša 5% od vrednosti računa za vsak dan zamude.

10. člen

Naročnik lahko javlja napake po telefonu ________________________ ali po elektronski pošti ______________________________. Številke in naslovi za medsebojno komunikacijo se lahko zamenjajo na podlagi pisnega dogovora med naročnikom in dobaviteljem.

IX. POGODBENA KAZEN

11. člen

V primeru, da dobavitelj ne izvede vseh pogodbenih del v pogodbenem roku, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti del z DDV.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 6. člena te pogodbe, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastali stroškov in škode v prej navedenem roku.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

12. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je ____________________.

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja po tej pogodbi je ____________________.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

13. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

XII. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v XII. poglavju veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s podizvajalci)

14. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, dobavitelj naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva.

Dobavitelj lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

V primeru, da dobavitelj podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

15. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko dobavitelj priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru, da dobavitelj ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, sešteje, da je dobavitelj potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega dobavitelj ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

XIV. OSTALE DOLOČBE

17. člen

V primeru, da dobavitelj:

bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je pričet stečajni postopek na kateremkoli delu njegovega podjetja ali sredstev ali če dobavitelj sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali
če ne dobavi blaga določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika;
če dobavi nekvalitetno blago, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja;
če krši določila te pogodbe;
če naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;
če ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in vso nastalo škodo. Če dobavitelj pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navedeno v 6. členu te pogodbe.

18. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodba ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primerih nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s kršitvijo.

19. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, bo sporna vprašanja reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Dobavitelj ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi in so veljavni le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

21. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme dva izvoda naročnik in en izvod dobavitelj.

___________, dne ________ Ljubljana, dne ___________

DOBAVITELJ: NAROČNIK: Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Xxxxxx Xxxxx, direktor

Razpisni obrazec št. 9

PONUDNIK: oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

__________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH

IZJAVLJAMO,

da bomo garantirali za brezhibno delovanje dobavljene opreme:

garancijski rok za kolesa je ......... (minimalni garancijski rok je 5 let),
garancijski rok za ostalo opremo je ………….. (minimalni garancijski rok je 3 leta).

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjano blago v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje naročniku, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

Razpisni obrazec št. 10

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK:

V skladu z javnim naročilom »Nakup koles z opremo po sklopih« objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. JN……………. dne.............. 2022,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

Opomba: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 1. sklop.

PRILOGA:

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec št. 10a

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx

Datum: ........ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ........... (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: .... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ..... (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ...... (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ... z dne ..... (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako JN.....) za nakup koles z opremo po sklopih v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA: .... (vpiše se najvišji znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ...... (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ..... (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ........ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ..... (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 11

IZJAVA PONUDNIKA,

DA BO PRIDOBIL GARANCIJO BANKE/ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

V skladu z javnim naročilom »Nakup koles z opremo po sklopih« objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. JN…………….... dne.............. 2022

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum: Podpis:

____________________ _____________________

Opomba: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 1. sklop.

PRILOGA:

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

Razpisni obrazec št. 11a

Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx

Datum: .... (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ........ (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: ......... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ...... (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ........ (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0, Xxxxxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. .... z dne ...... (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako JN......) za nakup koles z opremo po sklopih v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA: ..... (vpiše se najvišji znesek (5% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ..... (navede se SWIFT naslova garanta)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ......... (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka določenega v pogodbi))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ..... (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Banka/Zavarovalnica

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 12

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI BIANCO MENICO Z MENIČNO IZJAVO

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Nakup koles z opremo po sklopih«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2022,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila ob podpisu pogodbe naročniku, predložili bianco menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo menična izjava skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

OPOMBA: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 2. in 3. sklop.

PRILOGA:

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec št. 12a

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

_______________________________________

(izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

Kot izvajalec izročamo Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx (v nadaljevanju CŠOD) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po ponudbi št._________ z dne _____ za javno naročilo »Nakup koles z opremo po sklopih«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______ 2022 pod št. _________ eno bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot______________ ______________________

(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

V skladu s pogodbo ……………………………………………………………………. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum – izpolni se naknadno v primeru oddaje naročila) je izvajalec dolžan dobaviti blago, ki je razvidna iz razpisne dokumentacije in je sestavni del pogodbe v količini, kvaliteti in rokih kot je dogovorjeno v pogodbi.

CŠOD lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti.

Pooblaščamo CŠOD, da izpolni bianco menice v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), da izpolni vse druge neizpolnjene dele menic s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jih sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Menico lahko CŠOD izpolni tudi s klavzulo »brez protesta«.

Pooblaščamo CŠOD, da menico domicilira pri________________, ki vodi naš TRR račun št. ________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Če CŠOD ne unovči menice v času do 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe, ta izjava preneha veljati ne glede na to, ali nam CŠOD vrne menico.

Za presojanje morebitnih sporov iz tega razmerja je pristojno sodišče Republike Slovenije in se uporablja pravo Republike Slovenije.

IZDAJATELJ MENICE

___________________________________

Priloga: bianco menice

Razpisni obrazec št. 13

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE Z MENIČNO IZJAVO

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

V skladu z javnim naročilom »Nakup koles z opremo po sklopih« objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. JN…………….... dne.............. 2022

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, predložili bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini pet (5) % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in da bo menična izjava skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum: Podpis:

____________________ _____________________

OPOMBA: izpolni ponudnik, ki odda ponudbo za 2. xxxxx.

PRILOGA:

Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijskem roku

Razpisni obrazec št. 13a

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

___________________________

(izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

Kot izvajalec izročamo Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, Frxxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx (v nadaljevanju: CŠOD) za odpravo napak v garancijskem roku v postopku oddaje javnega naročila »Nakup koles z opremo po sklopih«, objavljen na Portalu javnih naročil dne _______ 2022 pod št. _________ eno bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

______________________________kot______________ ______________________

(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

V skladu s pogodbo ……………………………………………………………. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum) je izvajalec dolžan dobaviti blago, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije in je sestavni del pogodbe v količini in kvaliteti, kot je dogovorjeno v pogodbi.

CŠOD lahko unovči bianco menico v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno odpravil napak in pomanjkljivosti, ugotovljenih v garancijski dobi v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih. Pravica unovčiti bianco menico obstoji tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti.

Pooblaščamo CŠOD, da izpolni bianco menico do višine 5% pogodbene vrednosti (z DDV), da izpolni vse druge neizpolnjene dele menic s poljubno dospelostjo in besedilom ter da jih sme uporabiti za izterjavo naših obveznosti.

Menico lahko CŠOD izpolni tudi s klavzulo »brez protesta«.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Če CŠOD ne unovči menice do ................ (veljavnost vsaj še 30 dni po poteku najdaljšega garancijskega roka, ta izjava preneha veljati ne glede na to, ali nam CŠOD vrne menico.

Za presojanje morebitnih sporov iz tega razmerja je pristojno sodišče Republike Slovenije in se uporablja pravo Republike Slovenije.

IZDAJATELJ MENICE

___________________________________

Priloga: originalna bianco menica

Razpisni obrazec št. 14

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

V zvezi z javnim naročilom »Nakup koles z opremo po sklopih«, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne _______ 2022 pod št. _________ .

i z j a v l j a m o

da ne nastopamo s podizvajalci.

Datum: Podpis:

_________________ _________________

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci.

Razpisni obrazec št. 15

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

______________________________________________________________________________

(naziv)

______________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec

i z j a v l j a m o

da smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo,
da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
da bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila,
da v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

Datum: Podpis:

_________________ _________________

Opombe:

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec št. 16

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK:

______________________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Nakup koles z opremo po sklopih«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______2022 pod številko objave JN_________

i z j a v l j a m o

da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem,
da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Datum: Podpis:

_________________ _________________

Opomba:

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci in da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Obrazcu se priloži zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

Razpisni obrazec št. 17

PREDRAČUN

(popise del s preračunom in rekapitulacijo predložite obrazcu)

POMEMBNO!

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Ponudbenega predračuna ni dovoljeno popravljati, dopolnjevati ali vanj pisati opombe.

Izpolnjevanje popisov s količinami:

Izvirnik popisov (v elektronski obliki) je ponudnik dolžan izpolniti na sledeč način:

- za vsako pozicijo v popisih izpolni stolpca cena/enoto in znesek

- za vsako vrsto del SKUPAJ

Vse cene v popisu del so brez DDV.

Opomba: Naročnik ne odgovarja za računske napake, ki so posledica morebitnih napak v formulah določenih v excel dokumentu - popisu del.

OPOMBA: V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega.

Datum: Podpis:

_________________ _________________

Razpisni obrazec št. 18

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Frxxxxxxxxxx xxxxx 0

1000 LJUBLJANA

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

za javno naročilo »Nakup koles z opremo po sklopih«

Naziv PONUDNIKA:

__________________________________________________________________________

1. PONUDBENA VREDNOST za 1. sklop (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

* Ponudbena vrednost v EUR brez DDV

* Ponudbena vrednost v EUR z DDV

2. PONUDBENA VREDNOST za 2. sklop (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

* Ponudbena vrednost v EUR brez DDV

* Ponudbena vrednost v EUR z DDV

3. PONUDBENA VREDNOST za 3. sklop (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

* Ponudbena vrednost v EUR brez DDV

* Ponudbena vrednost v EUR z DDV

* Ponudbena vrednost v EUR brez DDV je enaka kot v ponudbenem predračunu

Datum: Podpis:

_________________ ___________________

Opomba:

Ponudnik izpolni ponudbeno vrednost za ponujene sklope.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Razpisna dokumentacija JN 05/2022

Stran: 1/57

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata