PREDRAČUN IN POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)1

PRILOGA št. 1

PREDRAČUN IN POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)^¹

PRILOGA št. 1a

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 1

Na osnovi javnega razpisa »Prevzem odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 26.10.2021 pod številko objave JN007346/2021-B01 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2021/S 209-547846 z dne 27.10.2021, dajemo ponudbo na predračunu, kot sledi:

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Biorazgradljivi odpadki (št. odpadka 20 02 01)	3800
Les, ki ni naveden pod 20 01 37 (št. odpadka 20 01 38)	740
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Lokacija prevzema je od naročnika (Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) oddaljena _______________ km (največ lahko 15 km) in se nahaja _______________________________________________________________________________. V kolikor je ponudnikovo mesto obdelave biološko razgradljivih odpadkov oddaljeno več kot 15 km, mora v radiju 15 km (merjeno od naslova naročnika: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) imeti ustrezno lokacijo za prevzem oziroma prekladanje biološko razgradljivih odpadkov, za katero ima pridobljena vsa ustrezna in veljavna dovoljenja in na voljo ustrezno tehtalno napravo, prav tako z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji. Lokacija prekladalnega mesta je na naslovu _______________________________________ in je od naročnikovega naslova (Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) oddaljena __________ km.

Oddaljenost se v obeh primerih meri na cestah, namenjenih za tovorna vozila.

Naročnik bo naročila za prevzem lesa in biološko razgradljivih odpadkov iz zbirnega centra Vrhnika iz sklopa 1 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 24 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1b

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 2

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Odpadni ostri predmeti (št. odpadka 18 01 01)	1
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za prevzem odpadkov iz sklopa 2 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto št. _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 24 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1c

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 3

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Cena javne infrastrukture na 1 tono	Cena storitve na 1 tono	Finančno jamstvo na 1 tono	Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja na 1 tono	Skupaj cena na 1 tono	Količina v tonah (ton)*	Vrednost v € brez DDV
	1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6	5 X 6
Gradbeni material, ki vsebuje azbest (št. odpadka 17 06 05)						50
SKUPAJ VREDNOST v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za prevzem vseh odpadkov iz sklopa 3 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 24 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1d

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 4

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Plastika in gume (št. odpadka 19 12 04)	5
Les, ki ni naveden pod 19 12 06 (št. odpadka 19 12 07)	5
Drugi odpadki iz mehanske obdelave	5
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za prevzem odpadkov iz sklopa 4 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto št. _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 24 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1e

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 5

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Mešani gradbeni odpadki (št. odpadka 17 01 07)	3000
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za prevzem odpadkov iz sklopa 5 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto št. _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 24 ur od dneva naročila.

Ponudnik podaja informativno ceno za prevzem mešanih gradbenih odpadkov (št. odpadka 17 01 07) na svoji lokaciji po ceni _____________ €/t brez DDV. Gre za informativno ceno v kolikor naročnik sam pripelje mešane gradbene odpadke na lokacijo prevzema ponudnika. Lokacija prevzema je na naslovu ___________________________________________________________________________. Omenjena informativna cena se ne upošteva v izboru najugodnejšega ponudnika razpisa »Xxxxxxx odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022« za sklop 5.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1f

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 6

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 (št. odpadka 17 05 04)	8000
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Lokacija prevzema je od naročnika (Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) oddaljena _______________ km (največ lahko 10 km) in se nahaja _________________________________________________________________________________. V kolikor je ponudnikovo mesto prevzema zemljine in kamenja, ki nista navedena pod 17 05 03 (št. odpadka 17 05 04) oddaljeno več kot 10 km, mora v radiju 10km (merjeno od naslova naročnika: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) imeti ustrezno lokacijo za prevzem oziroma prekladanje zemljine in kamenja, ki nista navedena pod 17 05 03, za katero ima pridobljena vsa ustrezna in veljavna dovoljenja in na voljo ustrezno tehtalno napravo, prav tako z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji. Lokacija prevzemnega/prekladalnega mesta je na naslovu _______________________________________ in je od naročnikovega naslova (Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) oddaljena _________ km.

Oddaljenost se v obeh primerih meri na cestah, namenjenih za tovorna vozila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1g

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 7

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (št. odpadka 17 03 02)	1500
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Lokacija prevzema je od naročnika (Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) oddaljena _______________ km (največ lahko 10 km) in se nahaja _______________________________________________________________________________. V kolikor je ponudnikovo mesto prevzema bitumenskih mešanic, ki niso navedene pod 17 03 01 (št. odpadka 17 03 02) oddaljeno več kot 10 km, mora v radiju 10km (merjeno od naslova naročnika: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) imeti ustrezno lokacijo za prevzem oziroma prekladanje bitumenskih mešanic, ki niso navedene pod 17 03 01, za katero ima pridobljena vsa ustrezna in veljavna dovoljenja in na voljo ustrezno tehtalno napravo, prav tako z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji. Lokacija prekladalnega/prevzemnega mesta je na naslovu _______________________________________ in je od naročnikovega naslova (Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika) oddaljena _______________ km.

Oddaljenost se v obeh primerih meri na cestah, namenjenih za tovorna vozila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1h

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 8

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Ambrozija, Japonski dresnik ter ostale invazivne rastline (št. odpadka 02 01 03)	5
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za prevzem odpadkov iz sklopa 8 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto št. _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 48 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1i

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 9

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Prevzem, tehtanje odpadkov iz čiščenja kanalizacije, vključno s taksami in drugimi potrebnimi pristojbinami (št. odpadka 20 03 06)	100
Skupaj v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Odzivni čas za prevzem odpadkov iz sklopa 9 je 48 ur od naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1j

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 10

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Prevzem, tehtanje ostankov na grabljah in sitih, vključno s taksami in drugimi predpisanimi pristojbinami (št. odpadka 19 08 01)	215
Skupaj v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Odzivni čas za prevzem odpadkov iz sklopa 10 je 24 ur od naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1k

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 11

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Prevzem, tehtanje odpadkov iz peskolovov, vključno s taksami in drugimi predpisanimi pristojbinami (št. odpadka 19 08 02)	60
Skupaj v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Odzivni čas za prevzem odpadkov iz sklopa 11 je 24 ur od naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1l

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 12

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Prevzem, tehtanje blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda, vključno s taksami in drugimi predpisanimi pristojbinami (št. odpadka 19 08 05)	1200
Skupaj v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Odzivni čas za prevzem odpadkov iz sklopa 12 je 24 ur od naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1m

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 13

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Prevzem, tehtanje odpadkov iz čiščenja cest, vključno s taksami in drugimi potrebnimi pristojbinami (št. odpadka 20 03 03)	110
Skupaj v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Odzivni čas za prevzem odpadkov iz sklopa 13 je 24 ur od naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1n

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 14

Številka predračuna:

Vrsta blaga	Količina v tonah (t)*	Cena storitve v € brez DDV na tono	Vrednost v € brez DDV
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklep (št. odpadka 15 01 11*)	5
Absorbenti, filtrirna sredstva (št. odpadka 15 02 02*)	2
Alkalije (št. odpadka 20 01 15*)	1
Topila (št. odpadka 20 01 13*)	6
Kislina (št. odpadka 20 01 14*)	5
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi (št. odpadka 15 01 10*)	10
Oljni filtri (št. odpadka 16 01 07*)	3
Odpadno jedilno olje (št. odpadka 20 01 25)	1
Ojla in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25 (št. odpadka 20 01 26*)	20
Barve, tiskarske barve, lepila, smole,… (št. odpadka 20 01 27*)	70
Xxxxxxx (št. odpadka 20 01 29*)	10
SKUPAJ v € brez DDV

Naročnik bo naročila za prevzem odpadkov iz sklopa 14 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto št. _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 48 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1o

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 15

Številka predračuna:

Vrsta blaga	EM	Količina	Cena storitve v € brez DDV na EM	Vrednost v € brez DDV
Mulj iz lovilca olj (št. odpadka 13 05 03)	t	40
Voda iz lovilca olj (št. odpadka 13 05 07)	t	40
Delo delavca in avtocisterne	ura	100
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za čiščenje oljnih lovilcev ter odvoz ter odstranitev odpadkov posredoval ponudniku po potrebi na telefon št. _____________________ ali e-pošto _____________________________.

Odzivni čas je 6-12 ur po posredovanem naročilu, v primeru intervencije pa 4-6 ur od naročila. V primeru intervencije zaradi izrednih dogodkov - nesreče s področja zaščite in reševanja, je odzivni čas 1-2 uri.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1p

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 16

Številka predračuna:

Vrsta blaga	EM	Količina	Cena storitve v € brez DDV na EM	Vrednost v € brez DDV
Odpadni pesticidi (št. odpadka 20 01 19)	t	1
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za prevzem odpadkov iz sklopa 16 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto št. _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 24 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 1r

PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 17

Številka predračuna:

Vrsta blaga	EM	Količina	Cena storitve v € brez DDV na EM	Vrednost v € brez DDV
Prevzem ravnega stekla (št. odpadka 20 01 02)	t	50
SKUPAJ vrednost v € brez DDV

*(navedene količine so zgolj ocenjene in za naročnika niso zavezujoče)

Naročnik bo naročila za prevzem odpadkov iz sklopa 17 posredoval ponudniku na telefon št. ________________________ ali e-pošto št. _____________________________. Odzivni čas ponudnika je 24 ur od dneva naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

PRILOGA št. 2

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH²

naziv gospodarskega subjekta:

naslov gospodarskega subjekta:

kontaktna oseba:

elektronski naslov kontaktne osebe:

telefon:

telefax:

ID za DDV:

matična številka gospodarskega subjekta:

št. transakcijskega računa:

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

pooblaščena oseba za podpis ponudbe in okvirnega sporazuma:

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

1
2
3
4
5

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU - ponudbo oddajamo (ustrezno obkrožite) :

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 - ZIUOPDVE):

naziv pooblaščenca za vročanje:
naslov pooblaščenca za vročanje:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:
telefon:
telefax:

KRAJ

GOSPODARSKI SUBJEKT

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

Priloga št. 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Xxxxxxx odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022«, objavljenim na portalu javnih naročil dne 26.10.2021 pod številko objave JN007346/2021-B01 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2021/S 209-547846 z dne 27.10.2021,

(ustrezno obkrožite A ali B)

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV,

OBSEG IN VRSTA DEL/STORITEV PODIZVAJALCA:

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL/STORITEV PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):

NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo,

da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe oz. okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,
da bomo dela/storitve izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi oz. okvirnem sporazumu pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,
da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

Priloga št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA³

izjavljamo, da

bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

OBSEG IN VRSTA DEL/STORITEV PODIZVAJALCA:

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL/STORITEV PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):

zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

KRAJ

PODIZVAJALEC

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

Priloga št. 5

SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA PONUDNIK⁴

navajamo subjekte, katerih zmogljivosti bomo uporabili za izvrševanje storitev po tem razpisu:

Naziv subjekta
Polni naslov
Vsi zakoniti zastopniki subjekta
Matična številka subjekta
Davčna številka subjekta
Transakcijski račun subjekta
Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta
Količina/Delež (%) javnega naročila
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

KRAJ

PODIZVAJALEC

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

Priloga št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

izjavljamo, da Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

IME IN PRIIMEK:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek:

OPOMBA: Xxxxxxxx se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem⁵.

Namesto soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 5) lahko ponudnik predloži ESPD, ki mora biti na koncu elektronsko podpisan s strani vseh zakonitih zastopnikov, tako da iz njega izhaja soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov.

Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

KRAJ

ime in priimek fizične osebe in podpis

DATUM

PRILOGA št. 7

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE

______________________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam JP KPV d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila, v Kazenski evidenci RS/ ___________/pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/ pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

KRAJ

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

POTRDILA BANK oz. BON-2

Ponudnik predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 – mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, ESPD obrazec.

V kolikor ponudnik namesto soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 6) predloži ESPD, mora biti ESPD na koncu podpisan s strani vseh zakonitih zastopnikov, tako da iz njega izhaja soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov.

Priloga št. 8

KROVNA IZJAVA

izjavljamo, da

razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila in se zavezujemo, da bomo na podlagi posameznega naročila naročnika, naročniku v zahtevanem roku izvedli storitve;

ponudnik in morebitni podizvajalci oz. partnerji imajo za prevzem odpadkov vsa ustrezna dovoljenja za odpadke navedene v predračunih (Ponudbeni predračun za sklop 1 – Ponudbeni predračun za sklop 17). V kolikor katero od dovoljenj v času trajanja tega okvirnega sporazuma poteče, je ponudnik oziroma podizvajalec/partner dolžan novo/a dovoljenje/a (v skladu z zakonom) naročniku dostaviti samoiniciativno. V nasprotnem primeru mu naročnik prekine okvirni sporazum ter unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

za prevzem odpadka (na Zbirnem centru naročnika) se mora napisati tehtalni in evidenčni list o ravnanju z odpadki - za vsakokratni prevzem. Evidenčni in tehtalni listi se priložijo mesečnemu računu. S strani naročnikovega voznika podpisani tehtalni listi, potrjeni ob prevzemu odpadka na naslovu podjetja za obdelavo biološko razgradljivih odpadkov oziroma na njegovi lokaciji prekladanja biološko razgradljivih odpadkov, se priložijo k mesečnemu računu;

imamo mi kot ponudnik in vsi naši morebitni podizvajalci/partnerji za ves čas trajanja okvirnega sporazuma vsa zakonsko predpisana dovoljenja za opravljanje obveznosti okvirnega sporazuma, ki smo jih predložiti k svoji ponudbi;

ponudnik zagotavlja dovolj kapacitet za prevzem odpadkov;

smo mi kot ponudnik in vsi naši podizvajalci/partnerji registrirani za prevoz posameznega odpadka (vpis v evidenco prevoznikov odpadkov) skladno z veljavno zakonodajo s tega področja;

je naša tehtalna naprava skladna s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16);

bomo v primeru, če bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoja, v roku osmih (8) dni naročniku posredovali dokazilo o izvedbi zadnje redne overitve tehtalne naprave ali drugo enakovredno dokazilo. Enako velja za vse naše partnerje v skupini oziroma podizvajalce;

smo v celoti seznanjeni s tehničnimi zahtevami javnega naročila, kot izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbenega predračuna in morebitnih drugih dokumentov;

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del okvirnega sporazuma;

smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisane storitve, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

bomo vse zahtevane storitve izvajali strokovno in kakovostno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

xxxx javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

Priloga št. 9

IZJAVA O TEHTALNI NAPRAVI⁶

izjavljamo, da

je tehtalna naprava skladna s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16),
bomo v primeru, če bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoja, v roku osmih (8) dni naročniku posredovali dokazilo o izvedbi zadnje redne overitve tehtalne naprave ali drugo enakovredno dokazilo.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

Priloga št. 10

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO - velja za sklop 1

se zavezujemo, da bomo v 25 (petindvajsetih) dneh po podpisu okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila »Prevzem odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022« naročniku predložili originalno bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št....................

V skladu z okvirnim sporazumom za izvedbo javnega naročila »Xxxxxxx odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022«, sklenjenim med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika in izvajalcem ……………………........................................................... (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opravljati storitve v vrednosti ....................................... EUR (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, xxxxxxx) v količini in kakovosti, opredeljeni v citiranem okvirnem sporazumu.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... ………………. EUR, to je 10 % od skupne ponudbene vrednosti (brez DDV) okvirnega sporazuma, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje zahtevam iz okvirnega sporazuma.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

To garancijo lahko uveljavlja naročnik, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali njegov pravni naslednik.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)

PRILOGA št. 11

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO - velja za sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 6, sklop 7, sklop 8, sklop 10, sklop 11, sklop 12, sklop 13, sklop 14, sklop 15, sklop 16, sklop 17

se zavezujemo, da bomo v primeru pridobitve javnega naročila »Xxxxxxx odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022« v 25 (petindvajsetih) dneh od podpisa okvirnega sporazuma izdali naročniku Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. tri (3) bianko menice z menično izjavo in pooblastilom za izplačilo menice kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po spodaj navedenem vzorcu menične izjave.

KRAJ

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

Navodilo: V primeru podpisa več zakonitih zastopnikov izvajalcev se besedilo menične izjave prilagodi številu podpisov zakonitih zastopnikov.

__________________________________________________________________________

Kraj in datum:,___________

………………………….

(izvajalec / izdajatelj menic)

ID-št. za DDV: …………….

MENIČNA IZJAVA

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju naročnik) in …………………….(v nadaljevanju »Izvajalec/Izdajatelj menic«) sta dne ……………… sklenila Okvirni sporazum št.…. za izvedbo javnega naročila »Prevzem odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022« (v nadaljevanju Okvirni sporazum). Menična izjava velja za unovčitev menic, ki so dane z namenom zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca/izdajatelja menic po Okvirnem sporazumu.

Na podlagi Okvirnega sporazuma ………….(izvajalec/izdajatelj menic) izroča naročniku tri (3) bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, na katerih je podpisan zakoniti zastopnik:

priimek in ime ________kot (funkcija)____________________podpis__________________

Izdajatelj menic izrecno potrjuje, da je podpisnik menic pooblaščen za podpis menic in da velja to pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menic.

S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča naročnika, da v skladu z Okvirnim sporazumom izpolni vse sestavne dele bianko menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom zneska, poljubnega datuma dospelosti.

Izdajatelj menic se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjenim bianko menicam in se zavezuje v celoti plačati menice ob dospelosti. Izdajatelj menic se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Izdajatelj menic pooblašča naročnika, da menice domicilira pri (naziv banke)………………., ki vodi naš račun št. ……………………….., ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek) …………………………, izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam meničnega upnika Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, da pri (naziv banke) ………………, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika ……………………………….

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek)……………………………, izjavljam, da dajem soglasje (naziv banke) ……………………., ki vodi naš račun št. ……………………………. ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.. in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.

Izdajatelj menic se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi domicila, v primeru spremembe predpisov ali če se ugotovi, da na osnovi te menične izjave menice ne bi mogle biti unovčene oziroma da bi bilo njihovo unovčenje lahko oteženo, v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.

Priloga: 3 kos bianko menic

Podpis zakonitega zastopnika:

(ime in priimek s tiskanimi črkami)

(podpis)……………………………………..

Priloga št. 12

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

NAROČNIK:

Naziv in naslov:	Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika
ki ga zastopa:	Xxxxx Xxxxx, direktor
Matična številka:	5015707000
Identifikacijska številka za DDV:	SI75879611
Transakcijski račun:	XX00 0000 0000 0000 000

(v nadaljevanju: naročnik)

IZVAJALEC:

Naziv in naslov:
ki ga zastopa:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

za izvajanje javnega naročila

»Prevzem odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022«

ŠT. 4162-3/2021-__⁷

UVODNE UGOTOVITVE

člen

Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Xxxxxxx odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022« po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma v skladu s 40. in 48. členom (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 26.10.2021 pod številko objave JN007346/2021-B01 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2021/S 209-547846 dne 27.10.2021,

- je bil za izvedbo storitev, določenih v tem sporazumu, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec,

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne ___________ .

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

S tem sporazumom naročnik xxxx, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji izvedbo storitev ___________________________ (op. se dopolni naknadno, glede na sklop, za katerega se sklepa) na podlagi sukcesivnih naročil, ki jih bo naročnik posredoval izvajalcu v času trajanja tega okvirnega sporazuma.

Sestavni del tega sporazuma so pogoji in zahteve, določene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 22. 10. 2021 in vse njene priloge (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) ter ponudbena dokumentacija strank okvirnega sporazuma.

V primeru nasprotja med tem okvirnim sporazumom, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe tega okvirnega sporazuma, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tem okvirnem sporazumu izrecno navedeno drugače.

člen

Naročnik bo naročal izvedbo storitev iz sklopa ___________________ (op. se dopolni naknadno, glede na sklop, za katerega se okv. spor. sklepa) na osnovi tega sporazuma skladno s svojimi potrebami.

člen

Okvirni sporazum se sklepa za določen čas, in sicer od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

člen

Predmet javnega naročila je prevzem odpadkov (št. odpadkov so: 20 02 01, 20 01 38, 18 01 01, 17 06 05*, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 12, 17 01 07, 17 05 04, 17 03 02, 02 01 03, 20 03 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 20 03 03, 15 01 11*, 15 02 02*, 20 01 15*, 20 01 13*, 20 01 14*, 15 01 10*, 16 01 07*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 13 05 03, 13 05 07, 20 01 19, 20 01 02).

Ocenjena količina od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 predanih odpadkov po sklopu 1 (20 02 01, 20 01 38) znaša 4540 ton, po sklopu 2 (18 01 01) 1 tona, po sklopu 3 (17 06 05*) 50 ton, po sklopu 4 (19 12 04, 19 12 07, 19 12 12) 15 ton, po sklopu 5 (17 01 07) znaša 3000 ton, po sklopu 6 (17 05 04) 8000 ton, po sklopu 7 (17 03 02) 1500 ton, po sklopu 8 (02 01 03) 5 ton, po sklopu 9 (20 03 06) 100 ton, po sklopu 10 (19 08 01) 215 ton, po sklopu 11 (19 08 02) 60 ton, po sklopu 12 (19 08 05) 1200 ton, po sklopu 13 (20 03 03) 110 ton, po sklopu 14 (15 01 11*, 15 02 02*, 20 01 15*, 20 01 13*, 20 01 14*, 15 01 10*, 16 01 07*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*) 133 ton, po sklopu 15 (13 05 03, 13 05 07) 80 ton, po sklopu 16 (20 01 19) 1 tona, po sklopu 17 (20 01 02) 50 ton.

Vse omenjene odpadke bo ponudnik prevzemal na naslovu naročnika - Zbirni center / na lokaciji prevzema, ki se nahaja ________________________________________________ oziroma v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (lovilci olj).

ROK IZVEDBE

člen

Izvajalec je dolžan storitve, ki jih bo naročnik naročal v času trajanja okvirnega sporazuma, izvesti v roku, ki je za posamezen sklop določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Šteje se, da izvajalec izpolni vse obveznosti, ki jih ima po tem okvirnem sporazumu takrat, ko je izvedel storitev ter naročniku predal vse dokumente, ki jih opredeljuje dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

CENA

člen

Izvajalec se zavezuje storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajati po cenah, kot so navedene v njegovi ponudbi št. _________ z dne __.__.2021, katere sestavni del je ponudbeni predračun št. _________ z dne __. ___. 2021.

Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna so fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma.

Cene zajemajo vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta naročila. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Dejanske vrednosti okvirnega sporazuma ni mogoče določiti, zato stranki sporazuma dogovorita ocenjeno vrednost okvirnega sporazuma, ki znaša za sklop ____

Vrednost brez DDV

Storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, se razvrščajo med storitve javne higiene iz 16. točke Priloge I k ZDDV-1, od katerih se obračunava in plačuje DDV po nižji stopnji, ki v času sklenitve tega sporazuma znaša 9,5 %.

Okvirna vrednost je opredeljena glede na pričakovane količine storitev, za katere naročnik ocenjuje, da jih bo potreboval v času trajanja tega okvirnega sporazuma.

Naročnik ne odgovarja za nedoseganje ocenjene vrednosti iz tega okvirnega sporazuma, izvajalec pa iz tega naslova nima nobenega zahtevka.

Morebitne podražitve so kot riziko izvajalca upoštevane v ocenjeni vrednosti sporazuma. Za storitve, določene v tem sporazumu, se avans ne dogovori.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILNI POGOJI

člen

Če ima izvajalec na podlagi javnega naročila, navedenega v 1. členu tega okvirnega sporazuma, z naročnikom sklenjenih več okvirnih sporazumov za več sklopov, mora enkrat mesečno (do tretjega delovnega dne v mesecu za vse storitve, opravljene v preteklem mesecu) izdati zbirni mesečni račun, za vsak posamezen sklop, za katerega ima z naročnikom sklenjen okvirni sporazum. Na računu mora biti označen sklic na sporazum in sklop (4162-3/2021 - __ (št.sklopa)).

Izvajalec račun posreduje v eobliki, v elektronsko banko, na TRR pri NLB, d.d., št.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta.

Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izdanega računa, na transakcijski račun izvajalca številka SI56 _______________________ pri ____________________.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zamudne obresti skladno z zakonom, ki določa stopnjo zamudnih obresti.

člen

Storitev se šteje za uspešno opravljeno, ko naročnik in izvajalec pisno potrdita vse evidenčne liste za vse opravljene storitve in zbirnik usklajenih količin prevzetega odpadka, ki jih je izvajalec (prevzemnik) opravil v tekočem mesecu.

Podlaga za izdajo posameznega računa za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 in 17 so vsi potrjeni evidenčni listi in potrjen zbirnik usklajenih količin prevzetega odpadka, katere izvajalec priloži k izdanemu računu.

Podlaga za izdajo posameznega računa za sklop 6 so vsi potrjeni dnevniki vnosa zemljine in kamenja po gradbiščih s potrjeno in usklajeno mesečno rekapitulacijo po gradbiščih, katere izvajalec priloži k izdanemu računu.

Podlaga za izdajo posameznega računa za sklop 7 so vsi potrjeni evidenčni listi in potrjen zbirnik usklajenih količin prevzetega odpadka po gradbiščih, katere izvajalec priloži k izdanemu računu.

Podlaga za izdajo posameznega računa za sklop 15 so vsi potrjeni evidenčni listi (količina odvzetih odpadkov, naslovna stranka in datum opravljene storitve) in strojna poročila (količina odvzetega odpadka, naslovna stranka in datum opravljene storitve), katere izvajalec priloži k izdanemu računu. Strojno poročilo, ki je priloga računu, mora biti podpisano s strani stranke, za katero se storitev opravlja.

(vsebina člena se prilagodi naknadno, glede na sklop, za katerega se okv. spor. sklepa)

PREVZEM ODPADKA

člen

Odpadek bo pričel izvajalec/podizvajalec prevzemati s 1. 1. 2022 oziroma po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila za razpis »Xxxxxxx odpadkov 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022« št. 4162-3/2021.

Pogoji prevzemov odpadkov po posameznih sklopih (od 1 do 17), kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 5.1. (Opis predmeta javnega naročanja in tehnične zahteve), bodo vneseni s strani naročnika po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

NADZOR

člen

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem predmeta okvirnega sporazuma. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz določil okvirnega sporazuma, lahko naročnik pisno opozori na nepravilnosti in določi rok za odpravo le – teh. V kolikor izvajalec v tem roku ne odpravi nepravilnosti, naročnik lahko takoj pisno odpove okvirni sporazum.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Pravice in obveznosti izvajalca

člen

Izvajalec je dolžan popolno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je izvajalec dolžan predvsem:

pogodbeno obveznost izvesti pravočasno, strokovno pravilno, vestno, kakovostno, po

tehničnih predpisih, standardih in normativih;

izvršiti vse pogodbene storitve gospodarno, v korist naročnika;
obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;
v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kakovosti ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kakovost izvedbe storitev. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen odstopiti od tega okvirnega sporazuma in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
poravnati vso morebitno, pri izvedbi storitev povzročeno, škodo;
zagotavljati reden prevzem odpadkov;
delavce seznaniti z vsebino tega okvirnega sporazuma v potrebnem obsegu;
med izvajanjem pogodbenih storitev poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter izvajanje teh ukrepov in za posledice morebitne opustitve prevzeti polno odgovornost;
v času trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljati stalno, redno in nemoteno prevzemanje odpadkov, skladno z določili zadevnih predpisov ter okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo in odlaganje tovrstnih odpadkov;
za vsak prevzem odpadkov po dogovorjenem postopku izpolniti in potrditi evidenčni list o ravnanju z odpadki in zbirnik usklajenih količin prevzetih odpadkov;
izvajati tehtanje na tehtnici izvajalca;
vse storitve izvajati strokovno pravilno in v skladu z veljavno zakonodajo;
imeti veljavna okoljevarstvena dovoljenja ali potrdilo, da je registriran zbiralec za prevzem/ravnanje z odpadki za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma; v kolikor katero od dovoljenj v času trajanja tega okvirnega sporazuma poteče, je ponudnik oziroma podizvajalec/partner dolžan novo/a dovoljenje/a (v skladu z zakonom) naročniku dostaviti samoiniciativno; v nasprotnem primeru mu naročnik prekine okvirni sporazum ter unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma;
izvajati storitve le s priglašenimi podizvajalci, ki jih naročnik odobri.

Pravice in obveznosti naročnika

člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik predvsem:

ukreniti vse potrebno za to, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje pogodbene obveznosti;
sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene storitve izvedene pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti.

NEZMOŽNOST IZPOLNITVE IN POGODBENA KAZEN

člen

V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe storitev v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel izvajalca storitve. V tem primeru izvajalec povrne naročniku nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu, in sicer razliko v ceni med dobljeno storitvijo v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu.

Povračilo morebitne škode, ki bi naročniku nastala zaradi situacije iz prejšnjega odstavka tega člena, bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

Če je škoda, ki jo naročnik utrpi večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

člen

V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti tega okvirnega sporazuma, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine okvirni sporazum z izvajalcem ter sklene nov sporazum z drugim izvajalcem. V takšnem primeru, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

FINANČNO ZAVAROVANJE

člen

Izvajalec je dolžan najkasneje v 25 (petindvajsetih) dneh od podpisa tega okvirnega sporazuma za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku bančno garancijo (op. velja za sklop 1 – se smiselno briše) / tri (3) bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bodo skladne z zahtevami razpisne dokumentacije.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

izvedene pogodbene storitve ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila;
izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev;
izvedba prevzema in/ali obdelave odpadka ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;
se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov za opravljanje pogodbenih storitev; in dvakrat zapored ne izvede storitev v dogovorjenem roku;
izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve;
izvajalec ne more zagotoviti prevzema odpadka;
naročnik ugotovi nepravilnosti pri izpolnjevanju obveznosti okvirnega sporazuma s strani ponudnika (prevzem, in/ali odlaganje/obdelava odpadka na nedogovorjenih/nedovoljenih mestih,…);
izvajalec izvaja storitev na območju navedenih občin brez vednosti naročnika (sklop 15);
naročnik odkrije goljufijo pri količini odvzetega odpadka (sklop 15);
preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe;
so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja;
pride do spremembe zakonodaje, zaradi katere bi naročnik moral odstopiti od okvirnega sporazuma;
izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvajal dela z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil;

Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti storitev.

Naročnik bo v primeru odstopa od tega okvirnega sporazuma, o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku 10 dni pred nameravanim odstopom.

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma s strani naročnika iz razloga, navedenega pod 12. alinejo tega člena, naročnik ne nosi nobene odškodninske odgovornosti do izbranega ponudnika.

člen

Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa.

Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz desete alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom.

RAZVEZNI POGOJ

člen

Če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe oziroma okvirnega sporazuma ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe oziroma okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, se pogodba oziroma okvirni sporazum razveže.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba oziroma okvirni sporazum razvezana/razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba oziroma okvirnega sporazuma razvezana/razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

POSLOVNA SKRIVNOST

člen

Vsi podatki, povezani z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost. Stranki okvirnega sporazuma sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne tajnosti.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

SKRBNIKI IN KONTAKTNE OSEBE OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Kontaktne osebe na strani naročnika so: _______________________________ Email naslovi: _______________, tel./GSM: ___________________________________________.

Kontaktna oseba na strani izvajalca je: ______________________________, Email naslov: _______________, tel./GSM: ___________________________________________.

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o morebitni zamenjavi kontaktne osebe ali njenega email naslova in sicer najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.

KONČNE DOLOČBE

člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Veljavnost okvirnega sporazuma

člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas do dne 31.12.2022 in s potekom časa preneha.

Stranki okvirnega sporazuma, sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma, pod pogojem, da izvajalec naročniku v petindvajsetih (25) dneh od podpisa izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.

člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki okvirnega sporazuma za škodo, ki jo povzroči drugi stranki okvirnega sporazuma v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.

Reševanje sporov

člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ŠTEVILO IZVODOV

člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva (2) izvoda.

Kraj in datum: Vrhnika, _________

Kraj in datum: _____________

Naročnik:

Izvajalec:

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

____________________

Direktor:

Xxxxx Xxxxx

Direktor:

__________________

1 Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun in povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki word, excel ali pdf, obrazce »Ponudbeni predračun za sklop 1« (Priloga št. 1a) do »Ponudbeni predračun za sklop 17« (Priloga št. 1r) pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in Ponudbenimi predračuni na prilogah 1a do 1r,- naloženimi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu/-ih, ki je/so predložen/-i v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

2Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca ter za subjekt katerega zmogljivosti uporablja.

3 Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

4 Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov. Obrazec se po potrebi kopira.

5 V kolikor naročnik dokazil ne bo mogel pridobiti skladno z a) točko 3. odstavka 77. člena ZJN-3, bo naročnik od ponudnikov, kot dopolnitev ponudbe, zahteval zapriseženo izjavo, v skladu s 4. odstavkom 77. člena ZJN-3.

6 Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi. Izjava mora biti datirana in podpisana s strani zakonitega zastopnika. Obrazec izpolni tudi vsak od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe oziroma podizvajalec. Ponudnik lahko obrazec fotokopira.

7 št. sklopa – vpiše naročnik naknadno

Document Metadata

Table of Contents

PREDRAČUN IN POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)1

Document Metadata

PREDRAČUN IN POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)1

IME IN PRIIMEK:

Document Metadata