RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Naročnik:	OBČINA LOŠKA DOLINA Cesta Notranjskega odreda 2 1386 Stari trg pri Ložu

Predmet javnega naročila:	»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

Zaporedna številka javnega naročila:	430-11/2020

Vrsta naročila:	Gradnje

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	Odprti postopek (40. člen ZJN-3)

Javni razpis je bil oddan na Portalu javnih naročil dne 13. 7. 2021

KAZALO

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU 4

2. PODATKI O PONUDNIKIH 4

3. PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 5

4. PREDLOŽITEV PONUDBE 5

5. ODPIRANJE PONUDB 6

6. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM IN SPREMINJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 6

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNI DEL 8

1. PRAVNA PODLAGA 8

2. SPLOŠNO 8

3. NAROČNIK, PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA NAROČILA 9

4. OGLED LOKACIJE IZVEDBE DEL IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 10

5. SKUPNA PONUDBA SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 10

6. NEOBSTOJ RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV 11

7. PONUDBA S PODIZVAJALCI 12

8. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV 14

9. PRAVICE NAROČNIKA 15

10. ZAVEZA IZBRANEGA PONUDNIKA 16

11. OBVEZNOSTI IZBRANEGA PONUDNIKA 17

12. PREGLED PONUDB 19

13. DOPOLNITVE, POPRAVKI ALI POJASNILA PONUDB 20

14. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA 21

15. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 21

16. SKLENITEV POGODBE 22

17. ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA POGOJEV 23

18. PRAVNO VARSTVO 23

II. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 25

1. USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 26

2. NEOBSTOJ OBVEZNIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV 26

3. NEOBSTOJ DRUGIH IZKLUČITVENIH RAZLOGOV 30

4. EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ 31

5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST 33

6. FINANČNA ZAVAROVANJA 40

III. IZDELAVA PONUDBE 42

1. OBLIKA PONUDBE 42

2. JEZIK 43

3. PRIPRAVA IN ODDAJA PONUDBA V SISTEMU e-JN 43

4. ESPD OBRAZEC 44

5. POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) IN PREDRAČUN OZIROMA POPIS DEL 45 6. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB 47

7. DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE 47

8. VELJAVNOST PONUDBE 47

9. PODPIS PONUDBENE DOKUMENTACIJE 48

10. ZAUPNOST PONUDBE 48

IV. PONUDBENA CENA 49

1. SPLOŠNO 49

2. DODATNE GRADNJE 50

3. VEČ DELA 50

4. CENA NA ENOTO MORA ZAJEMATI 50

5. POPUST 52

6. DAVEK NA DODANO VREDNOST 53

7. KALKULATIVNI ELEMENTI 53

V. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDBE 54

VI. MERILO ZA IZBOR 55

C. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), naročnik Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljnjem besedilu: OLD in/xxx xxxxxxxx), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi oddajo javnega naročila, za javno naročilo »OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«.

Interna oznaka javnega naročila, določena s strani naročnika je 430-11/2020. Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Kontaktna oseba in pooblaščen predstavnik naročnika je: Xxxxxx Xxxxxx, univ.dipl.inž.grad.,

❑ tel.: 01/00 00 000, fax: 01/00 00 000.

❑ e-pošta: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx .

…………………………………………………………………………………………………………………

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili za izdelavo ponudbe.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudnik krije sam stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da je seznanjen in da soglaša s pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz predmetne razpisne dokumentacije!

2. PODATKI O PONUDNIKIH

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo, ki so zahtevani za to javno naročilo.

Kot ponudnik lahko v postopku konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje naročnika.

V postopkih javnega naročanja lahko sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, ki skupaj izpolnjujejo pogoje in so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, vključno z začasnimi združenji podjetij. Če želijo skupine gospodarskih subjektov predložiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za sodelovanje, naročnik od njih ne sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko.

Ne glede na navedeno, pa bo naročnik, v skladu s 6. odstavkom 10. člena ZJN-3, od skupine gospodarskih subjektov, ki jim bo javno naročilo oddano, zahteval, da prevzamejo določeno pravno obliko. Če bo skupina gospodarskih subjektov, kot ponudnik, uporabila pri izvajanju

predmetnega javnega naročila zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov bo naročnik, v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteval, da so navedeni subjekti skupaj oz. solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem in/ali tehnične in strokovne usposobljenosti bo naročnik, v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj (solidarno) odgovorni za izvedbo javnega naročila.

3. PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija in priloge so ponudnikom dostopne na Portalu javnih naročil xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx. Dokumentacija je brezplačna.

Ogled projektne dokumentacije

Predmetna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx/

4. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do 16. 8. 2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v Obvestilu o naročilu.

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

Ponudniki morajo dostaviti celovite ponudbe za predmetno javno naročilo. Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno za celoten obseg razpisanih del.

5. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 8. 2021

in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx .

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

6. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM IN SPREMINJANJE DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil. Če naročnik pravočasno prejme zahtevo, mora, v skladu s 4. odstavkom

61. člena ZJN-3, vsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb zagotoviti dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

VPRAŠANJA GOSPDARSKIH SUBJEKTOV

Skrajni rok, do katerega gospodarski subjekt še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z

razpisno dokumentacijo, je osem (8) dni pred rokom za oddajo ponudbe – to je do vključno 9. 8. 2021. Pojasnila bodo posredovana na portalu javnih naročil, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.

Gospodarski subjekti lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

ODGOVORI NAROČNIKA

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala javnih

naročil najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb – to je do vključno 11. 8. 2021, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno preko portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portala javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb bo, v kolikor bo to potrebno, upoštevaje obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Ponudnikom predlagamo, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila natančno preberejo ter redno, do roka za oddajo ponudbe, spremljajo objave na portalu javnih naročil.

S spoštovanjem.

Stari trg pri Ložu, 13. 7. 2021

žig

OBČINA LOŠKA DOLINA

Župan Xxxxx XXXXXXX

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

SPLOŠNI DEL

1. PRAVNA PODLAGA

Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

• Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3),

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljevanju ZIntPK),

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D in 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN),

• Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju OZ),

• Zakon o splošnem upravnem postopku (U47. členradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP),

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP, v nadaljevanju GZ),

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20),

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08),

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 43/11, v nadaljevanju ZVZD-1),

• Vse spremembe navedenih predpisov, podzakonski predpisi in veljavni standardi, ki urejajo to področje ter vsa ostala veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnega naročanja in gradnjo objektov ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ in ostale veljavne zakonodaje.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisujejo veljavna zakonodaja, predpisi in standardi.

Vsa razpisana dela, ki so predmet javnega naročila se morajo izvajati pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

2. SPLOŠNO

Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence javnega naročila.

Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celoten obseg javnega naročila. Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno za celoten obseg del.

Ponudnik krije sam vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.

Valuta in vsi finančni podatki v ponudbi so v evrih (EUR) in se bo tako tudi ocenjevala.

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za zastopanje ponudnika oziroma uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Xxxxx«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celoto razpisanih del.

3. NAROČNIK, PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik

Naročnik javnega naročila je Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Kontaktna oseba in pooblaščen predstavnik naročnika je: Xxxxxx Xxxxxx, univ.dipl.inž.grad.,

❑ tel.: 01/00 00 000, fax: 01/00 00 000,

❑ e-pošta: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx .

Vir sredstev oziroma sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena na proračunski postavki

16011 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Način plačila

30. dan od prejema potrjene situacije s strani nadzornika (v obliki e-računa).

Kraj izvedbe javnega naročila

Občina Loška dolina.

Predmet in vsebina javnega naročila

Obseg zahtevanih del je razviden iz projektne dokumentacije, ki je na razpolago na spletni strani Občine Loška dolina in na vpogled pri kontaktni osebi naročnika, tehničnega poročila, grafičnih prilog in popisa del ter ostale dokumentacije, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok za izvedbo del

300 (koledarskih) dni od uvedbe v delo.

4. OGLED LOKACIJE IZVEDBE DEL IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Naročnik predlaga ponudnikom, da si pred oddajo ponudb ogledajo lokacijo razpisanih del, PZI projektno dokumentacijo in ostalo dokumentacijo, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter predvidijo potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del.

V kolikor si ponudniki želijo ogledati lokacijo izvedbe razpisanih del se morajo ponudniki najaviti kontaktni osebi naročnika, navedeni v razpisni dokumentaciji, vsaj tri (3) delovne dni pred datumom željenega ogleda.

Ogled projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx/.

Prav tako je projektna dokumentacija je na voljo na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika: Xxxxxx Xxxxxx, univ.dipl.inž.grad.,

❑ tel.: 01/00 00 000, fax: 01/00 00 000,

❑ e-pošta: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx .

5. SKUPNA PONUDBA SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.

VODILNI PARTNER / NOSILEC POSLA je gospodarski subjekt v partnerski xxxxxxx, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Vodilni partner je pooblaščen za podpis skupne ponudbe s strani partnerjev in podajo izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner/nosilec posla, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju/sodelovanju, iz katerega bo razvidno naslednje:

1. navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in polni naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

2. opredelitev nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika,

3. solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

4. količina, predmet (vrsta) del, kraj ter rok izvedbe del za vsakega partnerja v skupini in področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini, delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del v EUR, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

5. način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,

6. določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

7. način reševanje sporov med partnerji v skupini,

8. navedba da pravni akt stopi v veljavo le v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik in rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, ožigosan (v primeru, da poslujejo z žigom) in podpisan s strani zakonitih zastopnikov vseh partnerjev v skupini.

V PRIMERU SKUPNE PONUDBE, morajo vsi ponudniki/gospodarski subjekti v skupni ponudbi, ki niso vodilni partner oziroma nosilec posla, za pravnim aktom predložiti:

⮚ POOBLASTILO/A VODILNEMU PARTNERJU / NOSILCU POSLA:

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov morajo vsi gospodarski subjekti (ki niso v pravnem aktu opredeljeni kot vodilni partner oziroma nosilec posla) dati pooblastilo vodilnemu partnerju oz. nosilcu posla, da se v njihovem imenu dogovarja za izvedbo javnega naročila z naročnikom. Pooblastila se priložijo v ponudbeno dokumentacijo za pravnim aktom (lastna priloga).

⮚ IZJAVO/E PARTNERJA/EV:

Prav tako morajo vsi gospodarski subjekti (ki niso v pravnem aktu opredeljeni kot vodilni partner oziroma nosilec posla) podati in v ponudbi (za pooblastili) priložiti izjavo, v kateri mora biti navedeno, da partner v skupni ponudbi/gospodarski subjekt sprejema vse obveznosti iz dogovorov med vodilnim partnerjem oziroma nosilcem posla in naročnikom.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik oz. nosilec posla.

Naročnik bo vsa obvestila v postopku javnega naročanja pošiljal le nosilcu posla oz. vodilnemu partnerju v skupni ponudbi.

ODGOVORNOST PONUDNIKOV V SKUPNI PONUDBI:

Vsak ponudnik v skupini ponudnikov odgovarja naročniku za celo obveznost in lahko naročnik zahteva njeno izpolnitev od kogar hoče, vse dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena; vendar pa obveznost preneha, ko jo en ponudnik v skupini ponudnikov izpolni, in so vsi ponudniki v skupini ponudnikov prosti (v skladu z 395. člen OZ).

V primeru, da želijo ponudniki v skupini ponudnikov iz skupine ponudnikov izločiti katerega od ponudnikov ali vključiti novega ponudnika ali nadomestiti ponudnika z novim ponudnikom, lahko to naredijo le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika, sklenitvi ustreznega aneksa k pogodbi in dopolnitvi pravnega akta oz. dogovora o skupni izvedbi javnega naročila. Pri tem bo naročnik zahteval, da mora novi ponudnik izpolnjevati pogoje razpisne dokumentacije. V kolikor je skupina ponudnikov v svoji osnovni ponudbi za dokazovanje sposobnosti uporabila zmogljivosti ponudnika (partnerja), ki ga izloča oziroma ga želi nadomestiti, mora naročniku zagotoviti in dokazati, da je ustrezno nadomestila zmogljivosti, katere je uporabila v osnovni ponudbi.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namene tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.

6. NEOBSTOJ RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

⮚ samostojni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni ponudniki,

⮚ vsi ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe,

⮚ vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

⮚ drugi subjekti v skladu z 81. členom ZJN-3, če gospodarski subjekti uporablja njihovo zmogljivost.

Pogoje za sodelovanje gospodarski subjekti izpolnjujejo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

7. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za namen ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (podizvajalsko pogodbo), dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, vključno z naslednjimi podatki: vrsta posla, količina, vrednost posla, kraj in rok izpolnitve,

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev skupaj z izjavo, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom ter razpisnimi in s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije ter da z njimi v celoti soglašajo,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

SPREMEMBA PODIZVAJALCA MED IZVAJANJEM JAVNEGA NAROČILA

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in podatke skladno z zgoraj navedenimi alinejami.

ZAVRNITEV PODIZVAJALCA

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega1 ali četrtega2 odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka

75. člena ZJN-3, po točki b), c) č) d) e), f), g) in h). Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

OPOMBA1:

38. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/2020 in 152/20 - ZZUOOP, v nadaljevanju: ZIUOOPE) ureja možnost popravnega mehanizma pri neplačanih davkih in prispevkih ter neoddanih x.xx. REK obrazcih iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 in a) točke drugega odstavka 67. a člena ZJN-3 (velja do 31. decembra 2021).

S to določbo se začasno dopušča popravni mehanizem tudi glede a) točke drugega odstavka 67. a člena in drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Navedeno pomeni, da za kršitve iz navedenih dveh odstavkov ne velja več, da je avtomatično uresničen razvezni pogoj za razvezo pogodbe ali da je gospodarski subjekt avtomatično izločen iz postopka javnega naročanja, ampak mu je pred tem lahko dovoljen popravni mehanizem. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti, ta rok pa ne sme biti daljši od 30 dni. xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx

OPOMBA2:

Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17

Sklep ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 še naprej uporablja, in sicer tako, da se gospodarskemu subjektu tudi v primeru upoštevnih delovnopravnih kršitev, ki bi povzročile njegovo izključitev iz postopka javnega naročanja, omogoči, da naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem (2) in tretjem (3) odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

❑ glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

❑ podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

❑ glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V kolikor izvajalec v mesečnih situacijah ne bo priložil mesečnega računa oz. situacije nominiranega podizvajalca, je dolžan, za ta mesec, dostaviti original izjavo nominiranega podizvajalca, da za predmetni mesec ni izstavil mesečnega računa oz. situacije.

PODIZVAJALEC NE PODA ZAHTEVO ZA NEPOSRENO PLAČILO

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z določili razpisne dokumentacije, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti sklenjene pogodbe s temi podizvajalci. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od glavnega izvajalca predložitev predmetnih podizvajalskih pogodb.

Ponudnik in vsak priglašeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje v skladu z zahtevami in določili razpisne dokumentacije. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo), pred pričetkom izvajanja javnega naročila z njihove strani preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Sprememba ponudbe z menjanjem ali dodajanjem podizvajalca pred oddajo javnega naročila ni dopustna. Po oddaji javnega naročila pa le na podlagi soglasja naročnika ter ob izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanje sposobnosti, skladno s to razpisno dokumentacijo.

8. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov skladno z določili 81. člena ZJN-3.

Skladno s prvim (1) odstavkom 81. člena ZJN-3, glede pogojev v zvezi s strokovno usposobljenostjo izvajalca gradenj in pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivost drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

V primeru, da gospodarski subjekt oz. ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov v ponudbo predloži zagotovilo teh subjektov v obliki pisnega dogovora.

Pisni dogovor mora jasno opredeliti in vsebovati vsaj naslednje elemente:

- Navedbo subjektov pisnega dogovora (ponudnik - naziv in polni naslov, drugi subjekt naziv in polni naslov),

- vrsto dogovora (kot npr. uporaba zmogljivosti drugega subjekta itd.),

- točno navedbo katere zmogljivosti drugih subjektov uporablja ponudnik,

- kakšno je njuno razmerje pri nastopu v predmetnem javnem naročilu,

- navedba dikcije v smislu:

Zaradi ponudnikove (navedba imena in naslova) uporabe zmogljivosti (navedba zmogljivosti, ki jih bo uporabil) drugega subjekta (navedba imena in naslova), v primeru izbire, ponudnika kot najugodnejšega in sklenitve pogodbe z naročnikom, ta subjekt prevzema vso neomejeno solidarno odgovornost do naročnika, glede izpolnitve obveznosti ponudnika, z naslova javnega naročila (točna navedba javnega naročila, št. objave na Portalu javnih naročil in datum objave).

- navedba dikcije v smislu:

Pisni dogovor, v primeru izbire ponudnika kot najugodnejšega, ni mogoče spreminjati brez predhodnega soglasja naročnika.

Skladno s tretjim (3) odstavkom 81. člena ZJN-3, če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, ali če skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov, naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Pisni dogovor mora biti obvezno podpisan in žigosan s strani obeh gospodarskih subjektov, ter priložen v ponudbeno dokumentacijo ponudnika.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje (uporaba zmogljivosti drugih) na podizvajalce ali druge gospodarske subjekte morajo biti navedeni subjekti v ponudbi navedeni oz. nominirani za izvedbo teh razpisanih del.

……………………………………………………………………………………………………………………….

ZAHTEVA NAROČNIKA, DA NEKATERE KLJUČNE NALOGE OZIROMA DELA OPRAVI NEPOSREDNO PONUDNIK SAM, ČE PA PONUDBO PREDLOŽI SKUPINA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV PA SODELUJOČI V TEJ SKUPINI – četrti (4) odstavek 81. člena ZJN-3:

Skladno z četrtim (4) odstavkom 81. člena ZJN-3 naročnik v zvezi z tem javnim naročilom gradnje zahteva, da ključne naloge oziroma dela iz popisa del (OBR-1/B – Popis del) to so:

⮚ 1 PREDDELA,

⮚ 2 ZEMELJSKA DELA,

⮚ 3.1 Nosilne plasti,

⮚ 3.5 Robni elementi vozišč,

⮚ 4 ODVODNJAVANJE,

⮚ 7 ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO VODOVODA

opravi ponudnik neposredno sam – torej z lastnimi zmogljivostmi, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), pa sodelujoči (partnerji v skupni ponudni) v tej skupini.

……………………………………………………………………………………………………………………….

9. PRAVICE NAROČNIKA

USTAVITEV POSTOPKA

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

ZAVRNITEV VSEH PONUDB

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

ODSTOPI OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

KONKURENČNI POSTOPEK S POGJANJI

Naročnik lahko, skladno z alinejo b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3, če so bile v postopku oddaje naročila po odprtem postopku predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, javno naročilo odda po konkurenčnem postopku s pogajanji.

Naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanji ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

Naročnik lahko, če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila po odprtem postopku ali postopku naročila male vrednosti ne dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva, odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ko bo naročnik posredoval ponudnikom odločitev o oddaji naročila, bo isti dan objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

Naročnik lahko, skladno s petim odstavkom 46. člena ZJN-3, izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo novih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih gradenj so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik.

10. ZAVEZA IZBRANEGA PONUDNIKA

Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje:

⮚ da bo vse zahtevane storitve izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

⮚ razpisana dela izvesti po navedeni ponudbeni ceni (upoštevaje in vključno z morebitno navedenim popustom), brez kakršnih koli zadržkov in/ali omejitev;

⮚ da bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in brezhibno mehanizacijo;

⮚ da se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo in sprejema navodila, zahteve in pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;

⮚ da je v celoti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

⮚ da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

⮚ da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

⮚ da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik;

⮚ da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;

⮚ da v primeru, če dejansko izvedena količina ne dosega ocenjene vrednosti ali ocenjenih količin od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;

⮚ da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

⮚ da bo ponudnik sam oziroma v primeru skupne ponudbe pa izbrani ponudniki v skupni ponudbi (tj. partnerji v skupni ponudbi) sam/i izvedel/li, torej z lastnimi zmogljivostmi, vsaj dela:

1 PREDDELA,

2 ZEMELJSKA DELA,

3.1 Nosilne plasti,

3.5 Robni elementi vozišč,

4 ODVODNJAVANJE,

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

7 ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO VODOVODA

(iz predmetnega popisa del – OBR-1/B Popis del), tj. brez podizvajalca/ev, pri predmetni investiciji;

⮚ da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

⮚ sproti pisno obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo prevzetih pogodbenih obveznosti in izvedbo del;

⮚ da svojih terjatev do naročnika ne bo prenesel na tretje osebe;

⮚ da pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi;

⮚ delavce seznaniti z vsebino te pogodbe v potrebnem obsegu;

⮚ izvajalec mora upoštevati navodila naročnika in okolje v katerem bo izvajal dela.

11. OBVEZNOSTI IZBRANEGA PONUDNIKA

Izbrani ponudnik oz. izvajalec je dolžan voditi vso predpisano dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom.

Pred začetkom del je izbrani ponudnik oziroma izvajalec dolžan zapisniško in slikovno npr. s kamero ugotoviti ter dokumentirati obstoječe stanje kraja izvede del oz. objekta, stanje vseh sosednjih objektov in cest, drugih površin ter dostopnih poti. Ponudnik oziroma izvajalec je dolžan odpraviti vse nastale poškodbe na objektu, zemljiščih, obstoječi komunalni infrastrukturi in drugih objektih, ki bi nastale ob izvajanju del. Za odpravo nastalih poškodb in povrnitev objektov in zemljišč v prvotno stanje, ki v popisu del ponudbenega predračuna niso predvidena, izvajalec ni upravičen do plačila stroškov.

Izbrani ponudnik oz. izvajalec je dolžan izvesti vse zaščite komunalnih naprav in drugih objektov v skladu z navodili upravljavcev teh naprav. Izvajalec ni upravičen do plačila stroškov za izvedbo zaščite naprav. Stroške mora ponudnik vkalkulirati v cene po enotah ponudbenega predračuna.

Izbrani ponudnik oz. izvajalec je dolžan vsa izvršena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami.

Izbrani ponudnik oz. izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču, za delavce in naprave ter materiale po veljavnem Zakonu o predpisih o varstvu pri delu za vse sodelujoče pri gradnji.

Izbrani ponudnik oz. izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ.

Izbrani ponudnik oz. izvajalec bo najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku kopijo zavarovalne police. Predložitev kopije zavarovalne police je odložni pogoj veljavnosti pogodbe z izbranim ponudnikom.

Za vse materiale in konstrukcije je izbrani ponudnik oz. izvajalec dolžan dostaviti naročniku oz. nadzornemu organu ustrezne certifikate (oz. izjave o lastnostih), skladno z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih, ki morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN, v potrditev pred vgradnjo materialov. Certifikate (oz. izjave o lastnostih) mora izbrani izvajalec predložiti tudi naročniku ob zapisniško potrjeni primopredaji objekta, v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20). Za čas ko izvajalec še ni dostavil nadzorniku naročnika ustrezno listino o kvaliteti materialov, nosi odgovornost za kvaliteto teh materialov izvajalec sam.

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projektne dokumentacije in/ali popisa del. Zahtevana kvaliteta posamezne postavke, ki je opisana s strani proizvajalca opreme in materialov je navedena kot primer kakšen standard in kvaliteto mora zagotavljati opisan postavka. Izvajalec vgradi enako ali boljšo kvaliteto od opisanega.

Za vse materiale oz. opremo, ki se bo vgrajevala mora izvajalec PRED dobavo in vgradnjo dostaviti nadzorniku obrazec potrditve potrjen s strani projektanta o ustreznosti predvidenega vgrajenega materiala oz. opreme. Nato mora izvajalec za ta material oz. opremo dostaviti, v skladu z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih in Uredbo komisije (EU) št. 305/2011 in 574/2014, ustrezno dokazno dokumentacijo. Šele nato lahko izvajalec vgrajuje potrjene materiale in opremo.

Kvalitetni pregled

Po končanih delih je obvezno potrebno opraviti kvalitetni pregled vseh opravljenih del in o tem zapisati zapisnik, katerega potrdijo naročnik, nadzornik in vodja del izvajalca.

Primopredaja

Po vseh izvršenih delih, po uspešno izvršenem kvalitetnem pregledu (vključno z odpravo vseh morebitnih pomanjkljivosti) in po izvršeni primopredaji opravljenih del mora gospodarski subjekt objekt predati naročniku v skladu z Gradbenim zakonom.

Primopredajo izvršijo pooblaščeni predstavnik naročnika, nadzornika in izvajalca ter podpišejo primopredajni zapisnik. Primopredaja je uspešno opravljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in ko je podpisan primopredajni zapisnik.

POGODBENA OBVEZNOST JE IZPOLNJENA TAKRAT, KO JE:

• opravljen kvalitetni pregled izvedenih del (in odpravljene vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu),

• predana vsa potrebna in zahtevana dokumentacija, garancije in dokazila, skladno s to razpisno dokumentacijo in GZ ter ostalo veljavno zakonodajo.

• uspešno opravljena primopredaja objekta, ki se evidentira v podpisanem primopredajnem zapisniku.

Obračun del

Obračun del se bo izvršil na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer ter izdanih in potrjenih začasnih mesečnih situacijah. Končno situacijo lahko izvajalec izstavi po uspešno opravljeni primopredaji. Pred primopredajo naročnik in izvajalec potrdita predlog končnega obračuna.

Garancijska doba

Gospodarski subjekt oz. ponudnik za vsa izvedena dela daje 3 letno garancijo od opravljene primopredaje objekta in uspešno podpisanega primopredajnega zapisnika. Za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del.

Revizijska sled

Izbrani gospodarski subjekt oz. ponudnik je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi posredovati.

Rok izvedbe del

Rok za izvedbo del je 300 (koledarskih) dni od uvedbe v delo izvajalca.

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

Fiksnost cen

Enotne cene iz ponudbe so fiksne za ves čas izvedbe razpisanih vzdrževalnih del, ne glede na spremembe cen materiala, prevozov ali drugih kalkulativnih elementov cen v času izvajanja pogodbenih del. Izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. in 656 člena Obligacijskega zakonika.

12. PREGLED PONUDB

Naročnik bo prejete ponudbe najprej razvrstil na podlagi merila določenega v razpisni dokumentaciji in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, preden bo preveril ali izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje. Če bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika, za ponudnika, ki je oddal takšno ponudbo, naročnik ne bo preverjal, ali obstajajo razlogi za izključitev in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik bo preveril:

o če je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,

o če je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev določeni v razpisni dokumentaciji in izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Naročnik bo najkasneje pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Razvezni pogoj 3

V primerih javnih naročil, ki niso zajeti v prvem odstavku 67.a člena, razvezni pogoj, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

OPOMBA3:

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

gospodarski subjekt avtomatično izločen iz postopka javnega naročanja, ampak mu je pred tem lahko dovoljen popravni mehanizem. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti, ta rok pa ne sme biti daljši od 30 dni. xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx

Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17

Sklep ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 69/19). Do končne odločitve Ustavnega sodišča se točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 še naprej uporablja, in sicer tako, da se gospodarskemu subjektu tudi v primeru upoštevnih delovnopravnih kršitev, ki bi povzročile njegovo izključitev iz postopka javnega naročanja, omogoči, da naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

13. DOPOLNITVE, XXXXXXXX ALI POJASNILA PONUDB

Skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo moral preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

⮚ svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN- 3 in ponudbe v okviru meril,

⮚ tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

⮚ tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

RAČUNSKE NAPAKE

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, skladno s sedmim (7) odstavkom

89. člena ZJN-3. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo za pošiljanje zahtev za dopolnitev in podajo dodatnih pojasnil ponudbe uporabil sistem e-JN in elektronske kontaktne podatke iz ponudbene dokumentacij. Ponudnik sam odgovarja za pravilnost navedenega elektronskega naslova in delovanje posredovanega elektronskega naslova.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik vsa obvestila v postopku javnega naročanja pošiljal le nosilcu posla oz. vodilnemu partnerju v skupni ponudbi.

PREDLOŽITEV NERESNIČNE IZJAVE ALI PONAREJENE ALI SPREMENJENE LISTINE

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. ZJN-3.

14. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

V primeru neobičajno nizke cene bo naročnik postopal v skladu z določili 86. člena ZJN-3.

15. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odločitev o oddaji naročila naročnik sprejme najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in mora biti vsebinsko v skladu s tretjim (3) odstavkom 90. člena ZJN-3.

Naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

SPREMEMBA ODLOČITVE

Skladno s šestim (6) odstavkom 90 člena lahko naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določila 90. člena ZJN-3. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3 sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

16. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 8 (osmih) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev ponudbe. Naročnik bo v tem primeru postopal skladno z 4. točko prvega (1) odstavka 112. člena ZJN-3, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po veljavni zakonodaji, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode, zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Skladno z šestim (6) odstavkom 91.člena ZJN-3, mora izbrani ponudnik v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, zlasti brez odškodninske odgovornosti do izvajalca, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah, skladno z 96.členom ZJN-3:

• javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

• v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

• zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z

258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe oziroma je naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca in/ali v primeru določil osmega (8) odstavka 90. člena ZJN-3.

V medsebojno podpisani pogodbi mora biti naveden isti vodja del, kot ga ponudnik navaja v ponudbeni dokumentaciji.

Po podpisu pogodbe lahko ponudnik zamenja vodjo del le s pisnim pristankom naročnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje za vodjo gradnje.

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu št. 1 ponudbe (OBR-1) in obrazcu št. 1/B – popis del (OBR-1/B – Popis del) v delu ponudbena cena ali v primeru podajanja popusta izven osnovne ponudbene dokumentacije navedel popust na celotno ponudbeno vrednost, se smatra kot popust na posamezne postavke v popisu. Gospodarski subjekt bo moral, v kolikor bo izbran, pred podpisom pogodbe predložiti čistopis ponudbe, enako velja v primeru računskih napak.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik oz. nosilec posla.

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem in postane veljavna šele s predložitvijo:

⮚ predložitev garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe) in

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

⮚ kopije police zavarovanja odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ (najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe).

TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL

Ponudnik bo ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil natančen terminski plan izvedbe pogodbenih del (po zahtevanih pogojih in skladno z navodili naročnika), katerega bo, v kolikor bo potrebno, kasneje usklajeval z naročnikom. Predmetni usklajeni terminski plan bosta potrdila tako naročnik, nadzornik kot tudi izbrani izvajalec del.

17. ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA POGOJEV

V primeru, da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na podlagi preverjanja podatkov v uradnih evidencah ugotovi, da izbrani ponudnik/člani skupine ponudnikov ali njihovi priglašeni podizvajalci ne izpolnjujejo vseh pogojev, v skladu z izjavami iz ponudbene dokumentacije, pa bi moral naročnik iz tega razloga razveljaviti javno naročilo in izvesti novo javno naročilo, je ponudnik/skupina ponudnikov odškodninsko odgovoren naročniku. Ponudnik/skupina ponudnikov mora v takšnem primeru naročniku povrniti stroške izvedbe novega javnega naročila ter vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi morebitne zamude pri izvedbi gradnje, zaradi zamude ali morebitne nezmožnosti črpanja evropskih sredstev, ipd...

Ponudnik/skupina ponudnikov odgovarja po načelu popolne odškodninske odgovornosti tudi za svoje priglašene podizvajalce, ne glede na to ali je vedel za dejstvo, da posamezni podizvajalec v času oddaje ponudbe ni izpolnjeval vseh naročnikovih pogojev ali ne.

Naročnik zato ponudnikom/skupini ponudnikov svetuje, da v podizvajalskih pogodbah uredijo možnost regresnih zahtevkov do podizvajalcev v zgoraj navedenih primerih.

18. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. Ime naročnika,

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora v skladu s 71. členom ZPVJPJN plačati predpisano takso in k zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso, v skladu s 71. členom ZPVJPJN, mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,

Slovenija, SWIFT KODA: XXXXXX0X; IBAN:XX00000000000000000, Sklic: 11 16110 -7111290-

xxxxxx21, pri čemer x pomeni številko objave na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

II.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila ter obrazce.

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti.

V skladu z drugim (2) odstavkom 81. člena ZJN-3 mora naročnik od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik pa si pridržuje pravico od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo spodaj navedeni drugi razlogi za izključitev.

Ponudnik mora upoštevati zahteve naročnika, skladno z navedenim v 8. točki. - UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA

IZDELAVO PONUDB razpisne dokumentacije.

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na del naročila, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati pogoje glede:

• ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

• neobstoja obveznih izključitvenih razlogov,

• neobstoja drugih izključitvenih razlogov.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

⮚ samostojni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni ponudniki,

⮚ vsi ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe,

⮚ vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

⮚ drugi subjekti v skladu z 81. členom ZJN-3, če gospodarski subjekti uporablja njihovo zmogljivost,

TUJI PONUDNIKI

Tuji ponudniki morajo v primeru, da ne predložijo uradnih dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, naročniku poleg zapriseženih izjav oziroma izjave določene osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, o izpolnjevanju pogojev in izjav iz

4. odstavka 77. člena ZJN-3, predložiti tudi podatke z natančnim nazivom, sedežem ter drugimi podatki o organu, ki izdaja posamezno potrdilo ter soglasje o uporabi njihovih osebnih podatkov za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev. V kolikor se bo pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za tujega ponudnika izkazalo, da organ, ki je naveden v ponudbi ne izdaja uradnega potrdila o izpolnjevanju posameznega pogoja ali da se potrdila v zvezi s tem pogojem sploh ne da pridobiti, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te določbe je v tem, da se prepreči neupravičeno zavlačevanja oddaje javnega naročila zaradi pomanjkljivih podatkov iz ponudbe tujega ponudnika.

Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev in naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev (upoštevaje novih zakonskih določil navedenih v OPOMBI 1, 2 in 3 te razpisne dokumentacije).

1. USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

POGOJ 1–

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Gospodarski mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

2.) KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Partnerji v skupni ponudbi

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

V primeru predložitve skupne ponudbe se obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR- 4) predloži za vsakega posameznega ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi posebej.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

Vsak izmed nominiranih podizvajalcev mora predložiti obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Tuji ponudniki

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

2. NEOBSTOJ OBVEZNIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarskega subjekta, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev, ki pomenijo obstoj obveznega izključitvenega razloga.

POGOJ 2 –

NEOBSTOJ OBVEZNIH

IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211.

člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

2.) KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Navodilo:

OSEBA, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA TEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMA POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM, MORA NAROČNIKU DATI SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV NA OBRAZCU, KI GA IZPOLNI Z VSEMI ZAHTEVANIMI PODATKI IN GA TUDI OSEBNO PODPIŠE (OBR-2).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Partnerji v skupni ponudbi

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

V primeru predložitve skupne ponudbe se obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR- 4) predloži za vsakega posameznega ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi posebej.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

Vsak izmed nominiranih podizvajalcev mora predložiti obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR-4).Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

POGOJ 3 –

NEOBSTOJ OBVEZNIH

IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Gospodarski subjekt mora imeti izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt nima izpolnjenih obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega

razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.4

Opomba 4:

38. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/2020 in 152/20-ZZUOOP, v nadaljevanju: ZIUOOPE) ureja možnost popravnega mehanizma pri neplačanih davkih in prispevkih ter neoddanih x.xx. REK obrazcih iz drugega odstavka 75. člena ZJN- 3 in a) točke drugega odstavka 67. a člena ZJN-3 (velja do 15. aprila 2021).

POPRAVNI MEHANIZEM:

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

2.) KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Partnerji v skupni ponudbi

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

V primeru predložitve skupne ponudbe se obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR- 4) predloži za vsakega posameznega ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi posebej.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

Vsak izmed nominiranih podizvajalcev mora predložiti obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

POGOJ 4 –

NEOBSTOJ OBVEZNIH

IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

2.) KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Partnerji v skupni ponudbi

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

V primeru predložitve skupne ponudbe se obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR- 4) predloži za vsakega posameznega ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi

posebej.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

Vsak izmed nominiranih podizvajalcev mora predložiti obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

POGOJ 5 –

NEOBSTOJ OBVEZNIH

IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Gospodarskemu subjektu, v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države niso ugotovile najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

POPRAVNI MEHANIZEM:

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

DOKAZILA – POPRAVNI MEHANIZEM:

2.) KROVNA IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-4).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Partnerji v skupni ponudbi

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

V primeru predložitve skupne ponudbe se obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR- 4) predloži za vsakega posameznega ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi posebej.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

Vsak izmed nominiranih podizvajalcev mora predložiti obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

3. NEOBSTOJ DRUGIH IZKLUČITVENIH RAZLOGOV

Naročnik lahko kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev, ki pomenijo obstoj spodaj navedenih drugih izključitvenih razlogov.

POGOJ 6 –

NEOBSTOJ DRUGIH

IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izključil gospodarski subjekt:

• če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

• če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

• če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

• če nasprotja interesov iz 3. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

• če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

• če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

• če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

• če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/

2.) KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Partnerji v skupni ponudbi

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

V primeru predložitve skupne ponudbe se obrazec ESPD in KROVNO IZJAVO (OBR- 4) predloži za vsakega posameznega ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi posebej.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ.

Vsak izmed nominiranih podizvajalcev mora predložiti obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA (OBR-4).

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

4. EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ

POGOJ 7–

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ

• Gospodarski subjekt ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila več kot tri dni.

(To pomeni, da je blokada računa enaka ali krajša od 3 dni dopustna. V kolikor je bil ponudnik blokiran 4 ali več dni ni dopustno in pomeni izločitev ponudnika),

• Gospodarski subjekt ima povprečni letni prihodek v zadnjih treh letih, to je za posamezno leto 2018, 2019 in 2020 (oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni prihodki v času od ustanovitve), najmanj 2.800.000,00 €).🡪 (prihodek 2018+2019+2020)/3 = najmanj 2.800.000,00 €).

• Da ima samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe pa vsi partnerji v skupni ponudbi, izkazano bonitetno oceno za leto 2020: SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 ali vsaj SB6.

Naročnik bo:

- ponudbe samostojnih ponudnikov z bonitetno oceno od SB7 do SB10 in

- skupne ponudbe skupine ponudnikov, v primeru, da je eden izmed partnerjev (ali več partnerjev ali vsi partnerji) v skupni ponudni ocenjen z bonitetno oceno od SB7 do SB10,

štel kot neprimerne in bodo zato izločene iz postopka.

DOKAZILO

1) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/,

2) EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ PONUDNIKA (OBR-7)

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

3) Xxxxxxxx je, da samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe pa vsi partnerji v skupni ponudbi, dokazilo glede bonitetne ocene, to je potrdilo eS.BON ali S.BON-1/P (S.BON-1 – samostojni podjetniki), izdano s strani AJPES-a, predloži/jo že v ponudbeno dokumentacijo, ni pa obvezno.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od samostojnega ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa od vseh partnerjev v skupni ponudbi, kateremu/katerim se je odločil oddati javno naročilo (skladno z navedenim merilom za izbor v razpisni dokumentaciji) zahteval, da predloži/jo dokazilo glede bonitetne ocene – potrdilo eS.BON ali S.BON-1/P (S.BON-1 – samostojni podjetniki), v kolikor ga ni/niso predložil/i že v svoji ponudbeni dokumentaciji.

V primeru skupne ponudbe predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede bonitetne ocene vsi partnerji v skupni ponudbi.

IZPOLNJEVANJE POGOJA

IN IZPOLNJEVANJE

⮚ Pogoj glede ne blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila več kot tri dni morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti v ponudbi (ponudnik, vodilni partner in partnerji v primeru skupne ponudbe ter morebitni podizvajalci). V primeru neizpolnjevanja predmetnega pogoja bo ponudnik izločen iz postopka.

POGOJA V PRIMERU SKUPNE PONUDBE:

⮚ V primeru, da predloži skupina gospodarskih subjektov skupno ponudbo pogoj glede povprečnega letnega prihodka v zadnjih treh letih izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da eden izmed partnerjev v skupni ponudbi ali podizvajalec (uporaba zmogljivosti drugih) dokazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja. V primeru neizpolnjevanja predmetnega pogoja bo ponudnik izločen iz postopka.

⮚ V primeru, da predloži skupina gospodarskih subjektov skupno ponudbo, se bo bonitetna ocena preverjala za vse partnerje v skupni ponudbi oziroma morajo predmetni pogoj izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.

Zaželeno je, da se potrdilo eS.BON ali S.BON-1/P (S.BON-1 – samostojni podjetniki) samostojnega ponudnika oz. vseh partnerjev v skupni ponudbi priloži že v ponudbeno dokumentacijo za obrazcem št. 7 (OBR-7), ni pa obvezno.

V primeru neizpolnjevanja predmetnega pogoja bo ponudnik izločen iz postopka.

Partnerji v skupni ponudbi

V primeru predložitve skupne ponudbe se obrazec št. 7 (OBR- 7) predloži za vsakega partnerja v skupni ponudbi posebej in tudi za morebitnega imenovanega podizvajalca, ne glede na to kdo v skupini izpolnjuje pogoj glede povprečnega letnega prihodka.

V primeru, da predloži skupina gospodarskih subjektov skupno ponudbo, se bo bonitetna ocena preverjala za vse partnerje v skupni ponudbi oziroma morajo predmetni pogoj izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

Izpolnitev in predložitev obrazca v primeru uporabe zmogljivosti drugih. 🡪 priložiti je potrebno pisni dogovor, skladno z 8. točko, I.SPOLŠNI DEL, B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Tuji ponudniki

Xxxxxxxx je, da tuji ponudniki predložijo obrazec bodisi dokazilo o bonitetni oceni agencije S&P 🡪 BBB- ali boljša / ali Fitch 🡪 BBB- ali boljša /ali agencije Moody's. 🡪 Baa3 ali boljša ali bonitetno oceno B izdano pri agenciji Bisnode. Tuji ponudniki so dolžni predložiti ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev, že v ponudbeno dokumentacijo, ni pa obvezno.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od samostojnega ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa od vseh partnerjev v skupni ponudbi, kateremu/katerim se je odločil oddati javno naročilo (skladno z navedenim merilom za izbor v razpisni dokumentaciji) zahteval, da predloži/jo dokazilo glede bonitetne ocene, v kolikor ga ni/niso predložil/i že v svoji ponudbeni dokumentaciji.

5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, in sicer s predložitvijo ustreznih dogovorov ali drugih zagotovil teh subjektov, iz katerih to dejstvo nedvomno izhaja.

Ponudnik mora upoštevati zahteve naročnika, skladno z navedenim v 8. točki. - UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA

IZDELAVO PONUDB razpisne dokumentacije.

Naročnik lahko v skladu z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če naročnik pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila.

POGOJ 8 –

TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

VODJA DEL

Ponudnik mora zagotoviti tehnične in kadrovske zmogljivosti, skladne z zahtevami iz specifikacije naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročil in izpolnjevati formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela, skladno z navedenim v obrazcu IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI (OBR-8).

…………………………………………………………………………………………

1. Vodja del (v nadaljevanju VD) mora izpolnjevati pogoje iz GZ in sicer v skladu z:

⮚ drugo alinejo šestega (6) odstavka 14. člena GZ.

…………………………………………………………………………………………... Vodja del mora izpolnjevati naslednje referenčne pogoje oziroma vodja del mora imeti:

2. eno (1) referenco za izvedbo1 novogradnje ali obnove (rekonstrukcije) gradbenega inženirskega objekta iz NL (nodularne litine) DN100 (ali večji DN), ki po klasifikaciji CC-SI (skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18) sodi pod šifro:

• 22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo

v minimalni dolžini 2.100m (za posamezno referenčno investicijo)2, v zadnjih sedmih (7) letih, to je v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

2019 in 2020.

…………………………………………………………………………………………

Pojasnilo/opomba:

▪ Izvedba1:

kar pomeni izvedbo celotnih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta) pri predmetni referenčni investiciji.

▪ v minimalni dolžini 2.100m (za posamezno referenčno investicijo)2:

kar pomeni vsaj oz. enako 2100m ali več za posamezno referenčno investicijo.

……………………………………………………………………………………………………. (Naročnik bo upošteval kot ustrezno tudi morebitno predloženo referenco za VD za leto 2021)

………………………………………………………………………………………….

3. eno (1) referenco za izvedbo1 novogradnje ali obnove (rekonstrukcije ali sanacije) regionalne ceste ali lokalne ceste, ki po klasifikaciji CC-SI (skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št.37/18) sodi pod šifro:

• 21112 – Regionalne ceste ali

• 21121 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

v minimalni površini (rekonstruirane ali novozgrajene ceste) 9.900m2 (za posamezno referenčno investicijo)2, v zadnjih sedmih (7) letih, to je v 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.

…………………………………………………………………………………………

Pojasnilo/opomba:

▪ Izvedba1:

kar pomeni izvedbo celotnih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta) pri predmetni referenčni investiciji.

▪ v minimalni površini 9.900m2 (za posamezno referenčno investicijo)2:

kar pomeni vsaj oz. enako 9.900m2 ali več za posamezno referenčno investicijo.

………………………………………………………………………………………….

NAVODILO:

Naročnik bo kot ustrezno upošteval referenco (pod šifro 21121) za:

‒ ceste, ulice in poti s cestnimi priključki in križišči, prometno signalizacijo in opremo ter inštalacijami in/ali

‒ prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, trgi, ki so sestavni deli javne ceste.

Naročnik za izpolnjevanje tega pogoja NE BO KOT USTREZNO UPOŠTEVAL referenco pod šifro 21121 za:

‒ gozdne ceste, pešpoti, kolesarske in jahalne steze.

…………………………………………………………………………………………

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/,

2.) IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI (OBR-8) in

3.) dokazilo 2X REFERENČNO POTRDILO ZA VD (OBR-8/1 in OBR-8/2).

Zaželeno je, da ponudniki referenčno dokazila/potrdila (obrazec št. 8/1 in 8/2) predložijo že v ponudbeno dokumentacijo do roka za oddajo ponudb, ni pa obvezno.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

IZPOLNJEVANJE POGOJA

IN IZPOLNJEVANJE

POGOJA V PRIMERU

SKUPNE PONUDBE:

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov (skupna ponudba) zahtevo oz. pogoj 8 (točke 5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST) izpolnijo partnerji v skupini in morebitni imenovani podizvajalci skupaj tako, da eden izmed partnerjev v skupni ponudbi ali podizvajalec (uporaba zmogljivosti drugih) ponudi oz. imenuje vodjo del, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje.

V primeru predložitve skupne ponudbe eden od partnerjev imenuje vodjo del v tabeli b), ostali partnerji tabelo b) prečrtajo ali jo pustijo prazno.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Partnerji v skupni ponudbi

Skupno izpolnjevanje pogoja.

Ta obrazec predložijo, v primeru skupne ponudbe, vsi partnerji v skupni ponudbi, tudi morebitni imenovani podizvajalci in vnesejo podatke v tabelo pod točko a) tega obrazca. Tabelo pod točko b) pa izpolni z vsemi zahtevanimi podatki tisti partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, ki ponudi oz. imenuje vodjo del. V obrazcu morajo biti pod točko a) morajo biti navedene osebe, ki bodo sodelovale in bodo odgovorne za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

Podizvajalci

Izpolnitev in predložitev obrazca v primeru uporabe zmogljivosti drugih 🡪 priložiti je potrebno pisni dogovor, skladno z 8. točko, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE.

Ta obrazec predložijo, tudi morebitni imenovani podizvajalci in vnesejo podatke v tabelo pod točko a) tega obrazca. Tabelo pod točko b) pa izpolni z vsemi zahtevanimi podatki tisti bodisi partner v skupni ponudb ali imenovani podizvajalec, ki ponudi oz. imenuje vodjo del.. V obrazcu morajo biti pod točko a) navedene osebe, ki bodo sodelovale in bodo odgovorne za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

NAVODILA GLEDE REFERENČNEGA POTRDILA

IN DOKAZILA GLEDE

OSTALEGA

TEHNIČNGA KADRA

ZAŽELENO JE, DA PONUDNIKI REFERENČNA DOKAZILA (POTRDILA) PREDLOŽIJO ŽE V PONUDBENO DOKUMENTACIJO (DO ROKA ZA ODDAJO PONUDB), NI PA OBVEZNO.

UPOŠTEVANE BODO LE REFERENCE, KJER JE GOSPODARSKI SUBJEKT NASTOPAL KOT GLAVNI IZVAJALEC ODNOSU DO NAVEDENEGA REFERENČNEGA NAROČNIKA OZ. INVESTITORJA.

ZAŽELENO JE, da ponudnik posreduje referenčno potrdilo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, v izpolnitev, potrditev in podpis investitorju ter da v svojo ponudbeno dokumentacijo predloži scan izpolnjenega in potrjenega referenčnega potrdila.

Na referenčnem potrdilu morajo biti navedeni in izpolnjeni vsi zahtevani podatki, skladno z obrazcem referenčnega potrdila te razpisne dokumentacije.

V kolikor bo ponudnik priložil referenčna potrdila na drugih obrazcih, se zahteva, da bodisi ponudnik, bodisi referenčni investitor dopiše vse podatke, ki so zahtevani, skladno z vzorcem referenčnega potrdila (OBR-8/1 in OBR-8/2) iz te razpisne dokumentacije in ki odražajo dejansko (referenčno) stanje.

Za zaključeno izvedbo gradnje se šteje podpisan in potrjen primopredajni zapisnik s strani izvajalca, nadzora in investitorja.

PRAVICE NAROČNIKA

V kolikor bo iz ponudbe in ponudbenih obrazcev (spiska referenc in/ali predloženih referenčnih potrdil itd.) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja glede VD ne

izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc in/ali ostalih dokazil.

Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference (in njihovo oceno pri referenčnih naročnikih) in zahtevati od ponudnika dokazila in pojasnila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

V primeru neizpolnjevanja predmetnega pogoja oziroma zahtev iz 1. in/ali 2. in/ali

3. točke pogoja 8 bo ponudnik izločen iz postopka.

Vodja del mora izpolnjevati vse zahteve iz pogoja 8 (točke 5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST).

ZAHTEVA NAROČNIKA

V FAZI IZVEDBE DEL MORA VODJA DEL:

⮚ opravljati dela na predmetnem objektu oz. predmetni investiciji.

⮚ biti stalno prisoten (minimalno 8 ur dnevno) na objektu oz. na območju izvedbe deli,

⮚ obvladovati projekt,

⮚ biti dosegljiv ter na razpolago naročniku (in tudi nadzorniku),

⮚ biti prisoten na (operativnih in morebitnih drugih) sestankih z naročnikom.

SPREMEMBA / ZAMENJAVA ODGOVORNEGA VODJA DEL (VD):

Ponudnik oz. izbrani izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k morebitni zamenjavi oz. spremembi (glede na v ponudbeni dokumentaciji imenovanega) vodje del. Ponudnik oz. izbrani izvajalec ne more imenovati in določiti (pred in tekom izvedbe razpisanih del) drugega oz. novega vodjo dela brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primeru spremembe oz. imenovanja drugega oz. novega (skladno s predhodno pridobljenim soglasjem naročnika oz. investitorja) vodje del mora le ta izpolnjevati, skladno s to razpisno dokumentacijo zahtevan/e referenčni/e pogoj/e za VD-ja. Ponudnik je obvezan naročniku oz. investitorju v prilogi vloge za morebitno spremembo imenovanega VD-ja priložiti dokazila o izpolnjevanju, skladno s to razpisno dokumentacijo, zahtevanega/ih referenčnega/ih pogoja/ev za drugega oz. novega VD-ja.

POGOJ 9 –

TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

REFERENCE PONUDNIKA

Ponudnik mora v referenčno listo navesti, skladno s to razpisno dokumentacijo ustrezne in zahtevane reference.

Zaželeno je, da ponudniki v svojo ponudbeno dokumentacijo do roka za oddajo ponudb predložijo, kot dokazilo o izpolnjevanju predmetnih referenčnih pogojev, potrjena referenčna potrdila, in sicer ponudnik mora imeti:

1. eno (1) referenco za izvedbo1 novogradnje ali obnove (rekonstrukcije) gradbenega inženirskega objekta iz NL (nodularne litine) DN100 (ali večji DN), ki po klasifikaciji CC-SI (skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18) sodi pod šifro:

• 22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo

v minimalni dolžini 2.100m (za posamezno referenčno investicijo)2, v zadnjih sedmih (7) letih, to je v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

2019 in 2020.

…………………………………………………………………………………………

Pojasnilo/opomba:

▪ Izvedba1:

kar pomeni izvedbo celotnih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del (v kar se

	ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta) pri predmetni
	referenčni investiciji.
	▪ v minimalni dolžini 2100m (za posamezno referenčno investicijo)2:
	kar pomeni vsaj oz. enako 2100m ali več za posamezno referenčno
	investicijo.
	…………………………………………………………………………………………………….
	(Naročnik bo upošteval kot ustrezno tudi morebitno predloženo referenco za VD za leto
	2021)
	………………………………………………………………………………………….
	2. eno (1) referenco za izvedbo1 novogradnje ali obnove (rekonstrukcije
	ali sanacije) regionalne ceste ali lokalne ceste, ki po klasifikaciji CC-
	SI (skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št.37/18) sodi
	pod šifro:
	• 21112 – Regionalne ceste
	ali
	• 21121 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
	gozdne ceste
	v minimalni površini (rekonstruirane ali novozgrajene ceste)
	9.900m2 (za posamezno referenčno investicijo)2, v zadnjih sedmih (7)
	letih, to je v 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.
	…………………………………………………………………………………………
	Pojasnilo/opomba:
	▪ Izvedba1:
	kar pomeni izvedbo celotnih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del (v kar se
	ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta) pri predmetni
	referenčni investiciji.
	▪ v minimalni površini 9.900m2 (za posamezno referenčno investicijo)2:
	kar pomeni vsaj oz. enako 9.900m2 ali več za posamezno referenčno
	investicijo.
	…………………………………………………………………………………………………….
	(Naročnik bo upošteval kot ustrezno tudi morebitno predloženo referenco za VD za leto
	2021)
	………………………………………………………………………………………….
	NAVODILO:
	Naročnik bo kot ustrezno upošteval referenco (pod šifro 21121) za:
	‒ ceste, ulice in poti s cestnimi priključki in križišči, prometno
	signalizacijo in opremo ter inštalacijami in/ali
	‒ prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča,
	avtobusna postajališča, obračališča, trgi, ki so sestavni deli
	javne ceste.
	Naročnik za izpolnjevanje tega pogoja NE BO KOT USTREZNO
	UPOŠTEVAL referenco pod šifro 21121 za:
	‒ gozdne ceste, pešpoti, kolesarske in jahalne steze.
	…………………………………………………………………………………………
	3. ZAHTEVA NAROČNIKA, DA NEKATERE KLJUČNE NALOGE
	OZIROMA DELA OPRAVI NEPOSREDNO PONUDNIK SAM, ČE PA
	PONUDBO PREDLOŽI SKUPINA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV PA
	SODELUJOČI V TEJ SKUPINI – četrti (4) odstavek 81. člena ZJN-3:
	Skladno z četrtim (4) odstavkom 81. člena ZJN-3 naročnik v zvezi z tem
	javnim naročilom gradnje zahteva, da ključne naloge oziroma dela iz popisa
	del (OBR-1/B – Popis del) to so:

⮚ 1 PREDDELA,

⮚ 2 ZEMELJSKA DELA,

⮚ 3.1 Nosilne plasti,

⮚ 3.5 Robni elementi vozišč,

⮚ 4 ODVODNJAVANJE,

⮚ 7 ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO VODOVODA

opravi ponudnik neposredno sam – torej z lastnimi zmogljivostmi, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba ponudnikov), pa sodelujoči (partnerji v skupni ponudbi) v tej skupini (ne pa podizvajalec).

V primeru, da bo iz ponudbene dokumentacije ponudnika razvidno neizpolnjevanja tega pogoja (točka 3. ZAHTEVA NAROČNIKA - četrti (4) odstavek 81. člena ZJN-3) oziroma zahteve bo ponudnik izločen iz postopka.

DOKAZILO

1.) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (datoteka XML), ki ga gospodarski subjekt uvozi in izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/,

2.) Obrazec REFERENČNA LISTA IN REFERENCE (OBR-9) in dokazilo 2X REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA (OBR-9/1 in OBR-9/2).

Zaželeno je, da ponudniki referenčno dokazilo/potrdilo (obrazec št. 9/1) predložijo že v ponudbeno dokumentacijo do roka za oddajo ponudb, ni pa obvezno.

3.) ZAHTEVA NAROČNIKA – četrti (4) odstavek 81. člena ZJN-3:

V primeru skupne ponudbe skupine gospodarskih subjektov/ponudnikov, ki v ponudbi nastopajo z ali brez podizvajalcev je zahtevana izpolnitev obrazca št. 2 (OBR-2), v točki III. PODATKI O DELU PREVZETEGA

JAVNEGA NAROČILA – kjer gospodarski subjekti izkažejo oz. navedejo vrsto del po popisu del, ki ga bodo izvajali, vključno z količino, ki jo v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema posamezni gospodarski subjekt.

IZPOLNJEVANJE POGOJA V PRIMERU SKUPNE PONUDBE IN S PODIZVAJALCI:

Skupno izpolnjevanje pogoja.

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov (skupna ponudba) zahtevo oz.

pogoj 9 – 1. in 2. točko (točke 5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST)

izpolnijo partnerji v skupini in morebitni imenovani podizvajalci skupaj tako, da partnerji v skupni ponudbi in/ali podizvajalec (uporaba zmogljivosti drugih) dokazuje izpolnjevanje predmetnega/ih referenčnega/ih pogoja/ev.

Pogoj 9 – 3. točka (točke 5. TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST)

izpolni samostojni ponudnik, brez podizvajalcev, oziroma v primeru skupne ponudbe ponudnikov pogoj pod to točko izpolnijo le partnerji v skupni ponudbi (brez podizvajalcev).

NAVODILO GLEDE PREDLOŽITVE OBRAZCEV

Partnerji v skupni ponudbi

V primeru skupne ponudbe je zaželeno da obrazec glede referenc predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi (in podizvajalci, v primeru uporabe zmogljivosti drugih) ne glede kdo izpolnjuje pogoj.

Obrazec s podatki o referencah izpolnijo tisti gospodarski subjekti v skupni ponudbi, ki imajo ustrezne reference, zaželeno je, da ostali obrazec podpišejo ter priložijo v ponudbeno dokumentacijo, tudi če nimajo referenc.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

NAVODILO GLEDE PREDLOŽITVE OBRAZCEV

Podizvajalci

Izpolnitev in predložitev obrazca v primeru uporabe zmogljivosti drugih 8 (za izpolnjevanje pogoja 9 pod točko 1. in 2.) 🡪 priložiti je potrebno pisni dogovor, skladno z 8. točko, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO

PONUDBE razpisne dokumentacije.

Obrazec predložijo, tudi morebitni imenovani podizvajalci Obrazec s podatki o referencah izpolnijo tisti gospodarski subjekti v ponudbi, ki imajo ustrezne reference, zaželeno je, da ostali obrazec žigosajo in podpišejo ter priložijo v ponudbeno dokumentacijo, tudi če nimajo referenc.

Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani (zaželeno je, da so žigosani, ni pa obvezno).

NAVODILA GLEDE REFERENČNEGA POTRDILA

ZAŽELENO JE, DA PONUDNIKI REFERENČNA DOKAZILA (POTRDILA) PREDLOŽIJO ŽE V PONUDBENO DOKUMENTACIJO (DO ROKA ZA ODDAJO PONUDB), NI PA OBVEZNO.

UPOŠTEVANE BODO LE REFERENCE, KJER JE GOSPODARSKI SUBJEKT NASTOPAL KOT GLAVNI IZVAJALEC ODNOSU DO NAVEDENEGA REFERENČNEGA NAROČNIKA OZ. INVESTITORJA.

ZAŽELENO JE, da ponudnik posreduje referenčno potrdilo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, v izpolnitev, potrditev in podpis referenčnemu investitorju.

Na referenčnem potrdilu morajo biti navedeni in izpolnjeni vsi zahtevani podatki, skladno z obrazcem referenčnega potrdila te razpisne dokumentacije.

V kolikor bo ponudnik priložil referenčna potrdila na drugih obrazcih, se zahteva, da bodisi ponudnik, bodisi referenčni investitor dopiše vse podatke, ki so zahtevani, skladno z vzorcem referenčnega potrdila iz te razpisne dokumentacije in ki odražajo dejansko (referenčno) stanje.

Za zaključeno izvedbo gradnje se šteje podpisan in potrjen primopredajni zapisnik s strani izvajalca, nadzora in naročnika oz. investitorja.

PRAVICE NAROČNIKA

V kolikor bo iz ponudbe (spiska referenc in/ali predloženih referenčnih potrdil) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri referenčnih naročnikih in zahtevati od ponudnika dodatna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

V primeru neizpolnjevanja predmetnega pogoja oziroma zahteve iz 1. in/ali 2. in/ali 3. točke pogoja 9 bo ponudnik izločen iz postopka.

6. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti:

I. GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE – bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici

Ponudnik mora kot jamstvo za resnost ponudbe (v sistemu e-JN) priložiti (skeniran original) bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe (v .pdf obliki):

• v višini 42.000,00 €,

• z veljavnostjo najmanj do 31. 1. 2022,

• izdano brezpogojno, brez zadržkov in plačljivo na prvi poziv ter da ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali dodatnih omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko, kot je določil naročnik,

• skladna z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji oz. obrazcem št. 6/1 (OBR-6/1).

Dokazila: Obrazec št. 6 – IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNA ZAVAROVANJA (OBR-6) (oddan v sistemu e-JN skeniran v .pdf formatu) ter za tem obrazcem v sistemu e-JN ponudniki predložijo skeniran original garancije oz. kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe (skladen z obrazcem 6/1) v .pdf obliki v razdelek »Druge priloge«.

Skupna ponudba in garancija za resnost ponudbe:

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov mora bančno garancijo / kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (v celotni zgoraj navedeni vrednosti) v sistemu e-JN predložiti tisti ponudnik v skupni ponudbi, ki je v pravnem aktu naveden kot vodilni partner oz. nosilec posla.

Izločilni pogoj:

▪ V primeru, da ponudnik k svoji ponudbi, v sistemu e-JN ne bo predložil skenirano bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v .pdf obliki, bo ponudba izločena,

▪ V primeru, da bančna garancija oz. garancija zavarovalnice za resnost ponudbe ne bo ustrezala naročnikovim zahtevam po tej točki, skladno z vzorcem v razpisni dokumentaciji oz. s obrazcem št. 6/1 (OBR-6/1), bo ponudba izločena,

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik za določeno število dni zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti garancije. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancije morajo biti v pisni obliki.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

V primeru skupne ponudbe gospodarskih subjektov naročnik garancije za resnost ponudbe solidarno odgovarja tudi za ravnanja in opustitve drugih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, ki bi povzročila katerega od naštetih razlogov za unovčitev.

Ponudnik mora predložiti:

II. IZJAVO PONUDNIKA - GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-6), da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročniku predal bančno garancijo / kavcijsko zavarovanje za DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ob podpisu pogodbe (oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe).

Z izpolnjeno in skenirano ter v .pdf formatu v sistemu e-JN oddano izjavo se ponudnik zavezuje, da bo naročniku ob podpisu pogodbe (oz. najkasneje 10 dni od podpisa pogodbe) predal bančno garancijo / kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo:

• izdana v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV,

• veljala najkasneje do vključno 30. 9. 2022,

• izdana brezpogojno, brez zadržkov in plačljivo na prvi poziv ter da ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali dodatnih omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko, kot je določil naročnik.

• skladna z vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji oz. obrazcem št. 6/2 (OBR-6/2).

Dokazilo: Obrazec št. 6 – IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNA ZAVAROVANJA (OBR-6) (oddan v sistemu e-JN skeniran v .pdf formatu) ter za tem obrazcem v sistemu e-JN priložen, skeniran, podpisan (zaželeno je da je tudi žigosan) vzorec garancije – obrazec št. 6/2 (OBR-6/2) v .pdf formatu v razdelek »Druge priloge«.

Predložitev zgoraj omenjene garancije je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe!

III. IZJAVO PONUDNIKA – GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI (OBR-6) da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, naročniku predal bančno garancijo / kavcijsko zavarovanje ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI, ob primopredaji objekta oziroma ob podpisu primopredajnega zapisnika.

Z izpolnjeno, skenirano in podpisano ter v sistemu e-JN v .pdf formatu oddano izjavo se ponudnik zavezuje, da bo naročniku ob podpisu primopredajnega zapisnika predal bančno garancijo / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, ki bo:

• izdana v višini 5% končne obračunske vrednosti izvedenih del z DDV,

• veljala do vključno 3 leta, po zapisniški primopredaji del,

• izdana skladno z vzorcem v razpisni dokumentaciji obrazcem št. 6/3 (OBR-6/3).

Dokazilo: Obrazec št. 6 – IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNA ZAVAROVANJA (OBR-6) (skeniran in v .pdf formatu oddan v sistemu e-JN ) ter za tem obrazcem v sistemu e-JN priložen, skeniran, podpisan (zaželeno je da je tudi žigosan) vzorec garancije – obrazec št. 6/3 (OBR-6/3) v .pdf formatu v razdelek »Druge priloge«.

Naročnik si pridržuje pravico, v kolikor izvajalec ob končnem prevzemu del oziroma primopredaji ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, zadržati zaračunana sredstva v znesku 5 % končne obračunske vrednosti izvedenih del z DDV do datuma izteka trajanja garancije za odpravo napak v garancijski dobi in ta sredstva uporabljati kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

III. IZDELAVA PONUDBE

1. OBLIKA PONUDBE

Ponudnik je sam odgovoren zato, da natančno preuči razpisno dokumentacijo, projektno dokumentacijo, lokacijo izvedbe razpisanih del in skladno z navodili in pogoji razpisne dokumentacije pripravi ponudbeno dokumentacijo za predmetni razpis. Naročnik ne odgovarja za morebitne napake v ponudbeni dokumentaciji ponudnika.

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala ponudnikom z zavrnitvijo ali izločitvijo ponudbe.

Ponudnik sam krije vse stroške vezane na pripravo in oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, zaželeno je, da je podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. (Xxxxxxxx je, da je parafirana in žigosana, kjer je to navedeno, ni pa obvezno). Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz poglavja C. OBRAZCI ZA SESTAVO PONDUBE razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, in le-te datirati, podpisati. (Xxxxxxxx je, da je parafirana in žigosana, kjer je to navedeno, ni pa obvezno).

Ponudbena dokumentacija, kot zahtevana po tej razpisni dokumentaciji (poglavje C. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE razpisne dokumentacije), se odda v sistemu e-JN v obliki .pdf formata, razen:

⮚ Predračuna oziroma POPISA DEL, KI SE GA IZPOLNJENEGA ODDA V SISTEMU E-JN V DVEH OBLIKAH IN SICER:

⮚ 1. OBLIKA:

V EXCELU - Popis del v Excelu je označen z OBR-1/B – popis del in je obvezni in sestavni del obrazca razpisne dokumentacije št. 1/B (OBR-1/B) in se v sistemu e-JN odda v EXCELU v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, skladno s podanimi navodili v razpisni dokumentaciji

⮚ 2. OBLIKA:

V .PDF FORMATU - Ponudnik v celoti izpolnjen popis del v Excelu shrani v obliki

.pdf formata ter ga v sistemu e-JN odda v obliki .pdf formata v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Popis del v obliki .pdf formata ponudnik podpiše s podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2. JEZIK

Gospodarski subjekt mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik (sodni tolmač).

V angleškem jeziku so lahko le prospektni materiali, certifikati in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod takega materiala, katerega je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

3. PRIPRAVA IN ODDAJA PONUDBA V SISTEMU e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: xxxxx://xxx.xxx.xx pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx in xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx .

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila in oddana v sistemu e-JN, skladno z navodili podanimi v poglavju C. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE te razpisne dokumentacije.

4. ESPD OBRAZEC

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

……………………………………………………………………………………………………………………….

NAVODILO PONUDNIKOM

Vezano na POGOJ 5 – NEOBSTOJ OBVEZNIH IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV (2. točka, poglavja

II. - POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE) te razpisne dokumentacije in Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17, naročnik podaja navodilo za izpolnitev ESPD obrazca in sicer kot sledi:

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILA:

………………………………………………………………………………………………………………………

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

5. POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) IN PREDRAČUN OZIROMA POPIS DEL

Gospodarski subjekt mora izdelati ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in popisom del ter jo oddati v sistemu e-JN, skladno z navodili podanimi v poglavju C. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.

Ponudba na popisih del mora biti napisna na originalnih popisih del naročnika v Excelu, kot objavljeni oziroma priloženi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument oz. obrazec št. 1/A,

- povzetek predračuna (rekapitulacija) ki bo naložen kot v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Gospodarski subjekt mora v sistemu e-JN kot sestavni del svoje ponudbene dokumentacije poleg vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih obrazcev, ki jih v sistemu e-JN predloži v obliki . pdf formata v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« predložiti tudi:

• (v sistemu e-JN) v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun« obrazec št. 1/A (OBR-1/A) - povzetek predračuna (rekapitulacija) v .pdf formatu

• Predračun oziroma POPIS DEL ki se ga izpolnjenega odda v sistemu e-JN v dveh oblikah in sicer:

⮚ 1. OBLIKA:

⮚ 2. OBLIKA:

V .PDF FORMATU - Ponudnik v celoti izpolnjen popis del v Excelu shrani v obliki .pdf formata ter ga v sistemu e-JN odda v obliki .pdf formata v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Popis del v obliki. pdf formata ponudnik podpiše s podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v obrazcu št. 1/A - Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom (oziroma popisom del obrazec št. 1/B – popis del)-

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V primeru razhajanj med podatki v obrazcu št. 1/A (OBR-1/A) in podatki v obrazcu št. 1/B – popis del kot veljavni štejejo podatki v predračunu oziroma popisu del oziroma v obrazcu št. 1/B – popis del (OBR-1/B – popis del).

Ponudniki naj poskrbijo za skladnost navedenih podatkov tako na obrazcu št. 1 (OBR-1), 1/A (OBR-1/A) in 1/B – popis del (OBR-1/B – popis del)!

Ponudnik mora pripraviti svojo ponudbeno dokumentacijo z največjo mero natančnosti in skrbnosti ter predložiti vse z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce, obrazce in dokazila med katere spada tudi popis del.

Naročnik je k razpisni dokumentaciji priložil popis del v Excel programu. Popis del je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, ki ponudnika tudi najbolj zavezuje, saj je prav v tem dokumentu predstavljen ponujen predmet javnega naročila (z opisi in tehničnimi specifikacijami), vsebuje pa tudi cene za vse proizvode in storitve, ki sestavljajo javno naročilo. Ponudniki naj bodo še posebej natančni in skrbni pri izpolnitvi popisa del oziroma pri pripravi ponudbe v tem segmentu ponudbene dokumentacije.

Gospodarski subjekt mora v svoji ponudbi v popisu del izpolniti cene za vse postavke del, opisane v popisu del s količinami. Postavke, ki jih gospodarski subjekt ne izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da so cenovno in količinsko zajete v drugih postavkah popisa. Vsi stroški morajo biti vsebovani v količinah in cenah za enoto, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudba mora biti v celoti podana na originalnih popisih. Ponudniki v popisu del ne smejo spreminjati vsebine (opisa, materialov itd.) postavk, merske enote in količine, navedene v popisu del.

Razen v primeru/ih in skladno s prvim (1) odstavkom 67. člena ZJN-3, ko naročnik posreduje informacije v obliki odgovora/ov na prejeto/a vprašanje/a na Portalu javnih naročil gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, v katerem odpravlja morebitna neskladja in/ali napake (tudi v popisu del, kot na primer napake v formulah popisa del, merskih enotah in/ali količinah), pojasnjuje in podaja informacije in/ali natančna navodila glede razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov. S tem vsak izdan dodatek s strani naročnika postane del razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Vsi navedeni materiali z navedenim imenom proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi. Navedba proizvajalcev je le pomoč gospodarskim subjektom oz. ponudnikom za določitev kvalitete in tehničnih karakteristik navedenih materialov in opreme za lažjo določitev cene po enoti pri pripravi ponudbe ter za gospodarske subjekte oz. ponudnike ni obvezujoča. Gospodarski subjekti lahko ponudijo predviden tip materiala in opreme ali kateri koli ekvivalentni tip.

Navedba "ali enakovredno" oziroma "ali podobno" pomeni, da morajo biti tehnične lastnosti materiala z vsemi opisanimi karakteristikami enake skladno s projektno dokumentacijo, popisom del in se dokazujejo z tehnično dokumentacijo ponujenih materialov skladno z zakonodajo in veljavnimi pravilniki oziroma z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih ter standardom SIST in EN.

Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z veljavnim Zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projektne dokumentacije in popisa del predmetnega razpisa. Zahtevana kvaliteta posamezne postavke, ki je opisana s strani proizvajalca opreme in materialov je navedena kot primer kakšen standard in kvaliteto mora zagotavljati opisana postavka. Izvajalec vgradi enako ali boljšo kvaliteto od opisanega.

Za vse materiale oz. opremo, ki se bo vgrajevala mora izvajalec PRED dobavo dostaviti nadzorniku obrazec potrditve oz. potrditveni obrazec, potrjen s strani projektanta in/ali naročnika o ustreznosti predvidenega vgrajenega materiala oz. opreme. Nato mora izvajalec za ta material oz. opremo dostaviti, v skladu z veljavno zakonodajo in ustrezno dokazno dokumentacijo. Šele nato lahko izvajalec naroči in vgrajuje potrjene materiale in opremo.

6. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB

ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx najkasneje do 16. 8. 2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudniki morajo dostaviti celovite ponudbe za predmetno javno naročilo. Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 8. 2021 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx .

7. DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

8. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati do vključno 31.01.2022.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki.

9. PODPIS PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

VZOREC POGODBE

Ponudnik vzorec pogodbe izpolni z manjkajočimi podatki. Zaželeno je, da ga parafira (ter žigosa), s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. Ponudnik podpiše s podpisom ponudbe v sistemu e- JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb

10. ZAUPNOST PONUDBE

Priporočeno in zaželeno je:

▪ da ponudniki na začetek ponudbene dokumentacije priložijo skeniran v .pdf obliki pisni sklep družbe, v katerem naj navedejo, katere dokumente in podatke v ponudbeni dokumentaciji opredeljujejo oziroma smatrajo kot poslovno skrivnost v skladu z 40. členom ZGD, način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost,

▪ da dokumente in podatke v ponudbeni dokumentaciji označijo zgoraj desno z navedbo

»POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« (zaželeno je vključno s podpisom odgovorne osebe ponudnika).

V primeru, da na posamezni strani le določen podatek pomeni poslovno skrivnost mora biti ta podatek posebej ustrezno označen (npr.: podčrtan ali obarvan) in v isti vrstici ob desnem robu pa prisotni oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« (zaželeno je vključno s podpisom odgovorne osebe ponudnika).

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo 2. odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, katere bo ponudnik ustrezno označil, skladno z zgornjo navedbo, oziroma tiste podatke, ki jih kot takšne določa veljavna zakonodaja.

Skladno z četrtim (4) odstavkom 35. člena ZJN-3 so vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

IV. PONUDBENA CENA

1. SPLOŠNO

Gospodarskim subjektom oz. ponudnikom priporočamo, da si pred oddajo ponudbe ogledajo PZI projektno dokumentacijo, lokacijo del in predvidijo potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo gradnje.

Cene morajo biti izražene v evrih ter morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve, plače in druge stroške dela / morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva / morebitne trošarine, prevoze, zavarovanja, montaže, nabave, dobave, prenose, spuščanja, polaganja, vgradnje, prevoze franco gradbišče, razvoz, raznos, transporte, izolacijo kovinskih spojev, izolacijski premazi, rezanje cevi, stroške tesnilnih zamaškov, drobni in vezni material ostale stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del itd. ter primopredajo del s strani izvajalca naročniku, vse stroške, takse in ostale dajatve idr.).

Cena ponudbe se oblikuje na osnovi popisa del s količinami in cenami za enoto, ki jih določi ponudnik. Ob tem pa mora ponudnik ob oblikovanju cen (posameznih postavk) upoštevati tudi vse zahteve iz točke št. 4 (poglavja IV. PONUDBENA CENA) »CENA NA ENOTO MORA ZAJEMATI«.

Morebitna neskladja med popisi del in dejanskim stanjem lokacije izvedbe del, ne morejo biti razlog za uveljavljanje dodatnih zahtevkov ali spremembe cene.

V obrazec št. 1 (OBR-1) in 1/B – popis del (OBR-1/B – popis del) se vpiše končno ponudbeno vrednost brez 22% DDV, morebiten popust, ponudbeno vrednost (z morebitnim popustom) brez 22% DDV, DDV 22% ter z končno ponudbeno vrednost (z morebitnim popustom) z vključenim DDV-jem.

V obrazec št 1/A (OBR-1/A) se vpiše ponudbeno vrednost (z morebitnim popustom) brez 22% DDV, DDV 22% ter z končno ponudbeno vrednost (z morebitnim popustom) z vključenim 22% DDV-jem.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe.

Ponudbena cena obsega izvedbo vseh razpisanih del tako, da:

a) bodo izpolnjeni pogoji za oddajo del iz te razpisne dokumentacije,

b) bodo dela izvedena skladno popisom del in navodili naročnika ter nadzornika,

c) izvajalec zagotovi (za vsa svoja izvedena dela) vso potrebno dokazno tehnično dokumentacijo o izvedenih delih za uspešen kvalitetni pregled in primopredajo objekta (kot zahtevano v popisu del in razpisni dokumentaciji ter skladno z veljavno zakonodajo).

2. DODATNE GRADNJE

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne gradnje za izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v projektu oziroma javnem naročilu, bo dodatna dela oddal istemu izvajalcu, v primeru izpolnjenih pogojev po drugi točki prvega (1) odstavka 95. člena ZJN-3.

V primeru dodatnih gradenj oziroma nepredvidenih del se za ceno na enoto upošteva navedena cena v ponudbi upoštevaje morebitni popust. V kolikor to, skladno z zgoraj navedenim, ni možno, se upoštevajo kalkulativni elementi za sestavo cene, vendar vedno v primerljivi vrednosti po osnovni ponudbeni ceni oziroma po ponudbenem popisu del.

Ponudnik bo cene za dodatna dela oblikoval tako, da bodo primerljive s cenami iz osnovne pogodbe; cene se izračunajo na podlagi kalkulativnih elementov iz ponudbene dokumentacije (vendar vedno v primerljivi vrednosti po osnovni ponudbeni ceni) oziroma po ponudbenem popisu del, te pogodbe ter gradbenih norm. O tem se bo sklenila posebna pogodba oz. aneks.

V primeru spremenjenih del je izvajalec dolžan ponuditi ceno na enoto, ki bo, glede na kvaliteto spremenjenega dela, sorazmerno večja ali manjša, glede na ponudbeno oz. pogodbeno ceno.

Popust priznan v osnovni ponudbi ponudnika se upošteva tudi pri morebitnih dodatnih in spremenjenih delih.

3. VEČ DELA

Skladno z prvo točko prvega (1) odstavka 95. člena ZJN-3.

Popust priznan v osnovni ponudbi ponudnika se upošteva tudi pri morebitnih več delih.

4. CENA NA ENOTO MORA ZAJEMATI

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko oziroma v ceni po enoti postavk ponudbenega predračuna in popisa del mora gospodarski subjekt oz. ponudnik zajeti in upoštevati naslednja dela, ki so strošek ponudnika oz. gospodarskega subjekta:

▪ stroške garancije za resnost ponudbe (v primeru izbora kot najugodnejšega ponudnika) stroške garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancije za odpravo napak v garancijski dobi ter vse ostale stroške vezane na garancije ter pripravo in oddajo ponudbene dokumentacije,

▪ stroške vseh potrebnih del, ki so potrebna za izvedbo del oz. za dokončanje in izvedbo posamezne postavke popisa del tudi v primeru, da ta dela niso bila podrobno oz. eksplicitno navedena in opisana v popisu del ter so nujna za izvedbo.

▪ dostop do gradbišča in vsi stroški povezani s tem,

▪ stroške delovne sile in vsi stroški povezani s tem,

▪ delo preko rednega delovnega časa, to je vse stroške izvajanja dela izven delovnega časa oz. ob nedeljah in praznikih,

▪ stroški prevajanja, če je le-to potrebno,

▪ vse stroške, ki izhajajo iz zahtev varstva pri delu, stroške izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, vse stroške vezane na ureditev in organizacijo gradbišča,

▪ izvesti ureditev in organizacijo gradbišča v skladu z GZ, pravilnikom o gradbiščih in varnostnim načrtom (ki ga zagotovi naročnik),

▪ stroške izdelave, dobave postavitve ter odstranitve ustrezne gradbiščne table, komplet s podstavkom, v skladu z GZ ter stroške razlagalne table (v kolikor je to potrebno),

▪ dobava, postavitev in odstranitev opozorilnih tabel vključno z izdelavo napisov,

▪ stroške dostopnih poti in naprave začasnih delavnic in deponij, namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje itd.,

▪ stroške gradbiščne pisarne, vključno z vsemi stroški priklopov in porabe ter odstranitve za potrebe gradbišča (voda, elektrika, kemični WC..),

▪ stroške zavarovanja prometa v času gradnje s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste in postavitvijo signalizacije,

▪ dobava materialov, skladiščenje, vključujoč dostavo na gradbišče, prevzemanje dostave,

▪ vse stroške, vezane na obveznost gospodarskega subjekta, da zapisniško in s kamero ugotovi in dokumentira obstoječe stanje okolice objektov in prometne infrastrukture, ki jo bo uporabljal v času gradnje (dokumentacijo mora hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja),

▪ stroške zaščite vseh komunalnih naprav in objektov v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov naprav,

▪ nositi stroške soglasij in druge stroške vezane na uporabo javnih površin,

▪ stroške nege materialov med gradnjo končnega produkta po posamezni postavki (vse do predaje naročniku) skladno s tehnološkimi elaborati,

▪ stroške, povezane z dobavo materialov franco gradbišče,

▪ strošek deponije materiala za potrebe gradbišča,

▪ stroške pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi nad dovoljeno maso, zapor cest, prečkanji komunalnih vodov, stroške odškodnin in pristojbin s tem v zvezi,

▪ vse stroške vezane na zaščito elementov in prostorov ter cest, ki niso predmet pogodbenih del,

▪ vse stroške za prekomerno obremenitev cest,

▪ stroške zaščite oseb, premoženja in sosednjih objektov in cest, zaradi del, ki so predmet tega naročila,

▪ vse stroške nakladanja, razkladanja in prevoza vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje,

▪ vsi manipulativni in režijski stroški, kakor tudi stroški potrebne koordinacije del z morebitnimi ostalimi izvajalci na gradbišču,

▪ stroške vseh morebitno potrebnih del zaradi neugodnih vremenskih razmer (kot npr. črpanje vode iz jarkov, čiščenje snega, soljenje, začasno pokrivanje ali improviziranje zapiranja površin med gradnjo itd.…),

▪ stroške zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ, (navedene v 11. točki – OBVEZNOSTI IZBRANEGA PONUDNIKA, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB razpisne dokumentacije),

▪ nositi vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške predelave gradbenih odpadkov, stroške odvoza odvečnega materiala pri odstranitvah, izkopih in rušitvenih delih, stroške deponiranja materiala na deponiji za predelavo gradbenih materialov in pridobitev ustreznih evidenčnih listin v skladu z »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih« (Ur.l. RS, št. 34/08) ter stroške eventualnih taks,

▪ vezano na izdelavo dokazila o zanesljivosti, na lastne stroške izdelati poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, kot sestavni del DZO dokumentacije,

▪ vsi stroški pripravljalnih del, drobnega materiala, zarisovanj, montaž, demontaž, zaključnih del, nabave, dobave, prenose, spuščanje in polaganje, montaže, prevezave, transporti, manipulativni stroški, stroški tesnilnih zamaškov, drobnega in ostalega materiala,

▪ stroške za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeleženih, v skladu z 14. členom GZ, ki jih je v imenu naročnika dolžan zagotoviti gospodarski subjekt oziroma izvajalec (načrt organizacije gradbišča, ureditve in označitev gradbišča, ukrepe varstva pri delu in ostalo),

▪ stroške zagotovitve za vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,

▪ odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir kulturnozgodovinskega ali arheološkega pomena,

▪ stroški opravljanja nadzora s strani upravljavca komunalnih vodov,

▪ strošek kontrole kakovosti vseh vgrajenih materialov in oz. izvedbenih del (npr. zbitost, ravnost, tesnost, trdnost, ipd.), strošek testov pri ponudniku, na objektu, atestov, izjav, oz. vse potrebne dokazne dokumentacije za izdelavo dokumenta o zanesljivosti objekta,

▪ stroške čiščenja lokacije izvedbe del po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, čiščenje prostora, izdelkov delovnih priprav med delom in po končanem delu, vključno z čiščenjem in planiranjem terena po končani gradnji,

▪ stroške vzpostavitve uporabljenega zemljišča in/ali lokacije izvedbe del v prvotno stanje in stroške odprave vseh poškodb na drugih objektih, napravah, površinah in na dostopnih poteh, ki so nastali zaradi gradnje,

▪ strošek certifikatov, potrebnih meritev, izjav ter izdelave poročil itd.,

▪ stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jo je ponudnik uporabljal med izvajanjem,

▪ strošek odvoza odpadnega materiala in embalaže,

▪ stroške izjav o skladnosti za vse vgrajene materiale oz. izdelave certifikatov pooblaščenih organizacij - vse v slovenskem jeziku,

▪ stroške strojnega planiranja na deponiji po končanih delih,

▪ stroške finalnega čiščenja območja po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

▪ vsi stroški povezani z izvedbo kot zaključene celote, kvalitetnega pregleda in primopredaja naročniku ter predajo, vključno z vso ustrezno in zahtevano dokazno dokumentacijo naročniku oz. investitorju,

▪ ter vse dajatve in druge izdatke, ki morajo biti vsebovani v količinah in cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov,

▪ stroške vseh drugih del, ki so potrebna za izvedbo postavk po popisu.

5. POPUST

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora navesti v obrazcu ponudbe (OBR-1) v delu III. ponudbena cena in v glavni rekapitulaciji popisa del (OBR-1/B – popis del), skladno z obrazcem. Popust se vključi v končno ponudbeno vrednost brez 22% DDV.

Popust priznan v osnovni ponudbi ponudnika se upošteva tudi pri morebitnih dodatnih, spremenjenih in več delih.

6. DAVEK NA DODANO VREDNOST

V obrazcu ponudbe (OBR-1) v točki III. ponudbena cena predmetnega obrazca in v povzetku predračuna (rekapitulacija) (OBR-1/A) ter v popisu del (OBR-1/B – popis del) mora biti razvidna na koncu skupna ponudbena vrednost brez DDV, 22% DDV in skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV.

7. KALKULATIVNI ELEMENTI

Ponudnik predloži kalkulativne elemente na podlagi katerih je izdelana ponudba.

Gospodarski subjekt oz. ponudnik mora priložiti (kot lastno prilogo in sestavni del obrazca št. 5 (OBR- 5) v sistemu e-JN v .pdf formatu) kalkulativne elemente za obrazcem - KALKULATIVNI ELEMENTI št. 5 (OBR-5) in sicer:

• cenik delovne sile,

• cenik mehanizacije,

• cenik transportov,

• cenik materiala FCO gradbišče.

• cenik asfaltnih mešanic in

• cenik kamnolomskih frakcij.

V kalkulativnih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s cenami v popisu del in ponudbeno ceno obrazca ponudbe, ob upoštevanju ponudbenih popustov. V kolikor v kalkulativnih elementih cene vrednostno ne bodo usklajene s cenami v popisu del in ponudbeno ceno obrazca ponudbe ob upoštevanju ponudbenih popustov in ob upoštevanju gradbenih normativov in cen dobavljenega materiala, se pri obračunavanju morebitnih dodatnih del ne bodo uporabljali priloženi kalkulativni elementi, temveč naknadno izračunani kalkulativni elementi ob upoštevanju enotnih cen iz popisa del (in ponudbene cene obrazca ponudbe) in morebitnih ponudbenih popustov.

Ponudnik bo cene za dodatne gradnje oblikoval tako, da bodo primerljive s cenami iz osnovne pogodbe; cene se izračunajo na podlagi kalkulativnih elementov iz ponudbene dokumentacije (vendar vedno v primerljivi in sorazmerni vrednosti po osnovni ponudbeni ceni) oziroma po ponudbenem popisu del, te pogodbe ter gradbenih norm. O tem se bo sklenila posebna pogodba oz. aneks.

V primeru spremenjenih del je izvajalec dolžan ponuditi ceno na enoto, ki bo, glede na kvaliteto spremenjenega dela, sorazmerno večja ali manjša, glede na ponudbeno oz. pogodbeno ceno.

OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDBE

Plačila bo naročnik izvedel na osnovi potrditve skladnosti plačil z dejansko izvedenimi terminskimi in finančnimi načrti plačil in v skladu z veljavnim navodilom za izvrševanje proračuna.

Gospodarski subjekt oziroma izvajalec je obvezen dostaviti E-račun oz. situacijo do 8. v mesecu.

Naročnik si pridržuje pravico, da od izbranega ponudnika na tem razpisu po podpisu pogodbe zahteva, da izda poleg računa v predpisani elektronski obliki tudi račun v papirni obliki.

Naročnik je dolžan le-to plačati v roku 30 dni od njenega uradnega prejema, s tem, da jo je v roku 8 dni dolžan predhodno potrditi. Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 8 dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ker se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

❑ glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

❑ podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

❑ glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

PODIZVAJALEC NE PODA ZAHTEVO ZA NEPOSRENO PLAČILO

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem morajo biti enaki.

V primeru poravnave finančnih obveznosti med glavnim izvajalcem in nominiranim podizvajalcem z medsebojno poravnavo z kompenzacijo mora biti le-ta obojestransko potrjena in dostavljena naročniku.

Izvajalec se zavezuje, da svojih terjatev do naročnika ne bo prenesel na tretje osebe.

OBRAČUN DEL

VI. MERILO ZA IZBOR

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet tega javnega naročila, ki se določi na podlagi najnižje (skupne) ponudbene vrednosti.

C. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente oz. obrazce, dokazila in morebitne lastne dokumente ponudnikov oz. priloge, v vrstnem redu kot sledi:

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

XXXXXXX

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

🗹

NASLOVNICA – Ponudbene dokumentacije

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov naslovnico predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………...

e-JN: Ponudnik v naslovnici izpolni manjkajoče podatke in jo preko sistema e-JN skenirano ali shranjeno v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

OBR-1

🗹

PONUDBA

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega ali shranjenega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe

izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

1/1

Lastna priloga ponudnika

🗹

Pravni akt (lastna priloga ponudnika, žigosana in podpisana)

V primeru, da skupno ponudbo predloži skupina ponudnikov, skladno z

5. točko, I.SPLOŠNEGA DELA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije to lastno prilogo predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudniki v skupni ponudbi predmetno lastno prilogo pripravijo, skladno z navodili razpisne dokumentacije, jo žigosajo in podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi ter pravni akt preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži vodilni ponudnik oz. nosilec

posla v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

1/2

Lastna priloga ponudnika

🗹

Pooblastilo/a (lastna priloga ponudnika, žigosana in podpisana)

V primeru, da skupno ponudbo predloži skupina ponudnikov morajo partnerji priložiti pooblastilo vodilnemu partnerju, skladno z 5. točko, I.SPLOŠNEGA DELA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO

PONUDBE razpisne dokumentacije.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Partner/ji v skupni ponudbi (torej tisti, ki niso vodilni partner oz. nosilec posla) predmetno lastno prilogo pripravijo, skladno z navodili razpisne dokumentacije, jo žigosajo in podpišejo ter pooblastilo/a preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži/jo v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

XXXXXXX

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

1/3

Lastna priloga ponudnika

🗹

Izjava/e (lastna priloga ponudnika, žigosana in podpisana) V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov morajo vsi partnerji priložiti izjavo, skladno z 5. točko, I.SPLOŠNEGA DELA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Partner/ji v skupni ponudbi (torej tisti, ki niso vodilni partner) predmetno lastno prilogo pripravijo, skladno z navodili razpisne dokumentacije, jo žigosajo in podpišejo ter izjavo/e preko sistema e-JN

skenirano v obliki .pdf formata predloži/jo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

1/4

Lastna priloga ponudnika

🗹

Pisni dogovor (lastna priloga ponudnika, žigosana in podpisana) – v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, skladno z 8. točko, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

razpisne dokumentacije E.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik predmetno lastno prilogo pripravi, skladno z navodili razpisne dokumentacije, jo žigosa in podpiše, žigosa in podpiše jo tudi drugi subjekt zmogljivost katerega ponudnik uporablja ter to lastno prilogo preko sistema e-JN skenirano v obliki .pdf formata predloži ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe pa vodilni ponudnik oz.

nosilec posla v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

1/A

OBR-1/A

🗹

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJE)

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik obrazec izpolni ter ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen

Obligacijskega zakonika).

1/B

OBR-1/B

in OBR-1/B –

popis del

Obrazec in popis del

🗹

POPIS DEL - V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: OBRAZEC 1/B: Ponudnik predmetni obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika)

.………………………………………………………………………………….. e-JN: 1/B POPIS DEL: V CELOTI IZPOLNJEN POPIS DEL JE POTREBNO ODDATI V SISTEMU e-JN V DVEH OBLIKAH:

⮚ V EXCELU (obvezni in sestavni del obrazca št. 1/B): Ponudnik popis del izpolni in ga preko sistema e-JN v Excelu predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

⮚ V .PDF FORMATU - Ponudnik v celoti izpolnjen popis del v Excelu shrani v obliki .pdf formata ter ga v sistemu e-JN odda v obliki .pdf formata v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale

priloge«.

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

VSEBINA

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

3/1

OBR-2

OBR-3

OBR-3/1

🗹 🗹

🗹 /

/ /

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi ter morebitni imenovani podizvajalci

🗹

.………………………………………………………………………………….. e-JN: Ponudnik obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

V primeru skupne ponudbe vodilni ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

Ostali partnerji in/ali podizvajalci morajo obrazec izpolnit, žigosati in podpisati ter ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predložiti v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………..

/ e-JN: Ponudnik obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja kot samostojni ponudnik (to je

/ brez podizvajalcev) ali da ponudbo predloži skupina ponudnikov, ki ne bo nastopala s podizvajalci, obrazca ni potrebno priložiti v ponudbeno dokumentacijo.)

V primeru, da ponudbo predloži ponudnik s podizvajalcem/i ali skupina ponudnikov, ki bodo nastopali s podizvajalcem/i, in če podizvajalec/i zahteva/jo direktno plačilo, se obrazec posreduje v izpolnitev in podpis podizvajalcu/em ter ga ponudnik predloži, skladno z navodili razpisne dokumentacije, v sistemu e-JN.

🗹 Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da podizvajalec, v skladu z določili 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo.

e-JN: Podizvajalec izpolni, žigosa in podpiše predmetni obrazec. Ponudnik ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

VSXXXXX

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

OBR-4

🗹

KROVNA IZJAVA

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi ter morebitni imenovani podizvajalci.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

Ostali partnerji in/ali podizvajalci morajo obrazec izpolnit, žigosati in podpisati ter ga (vodilni partner) preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predložiti v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

4/1

ESPD

obrazec

🗹

ESPD obrazec

(je obvezna priloga in sestavni del obrazca št. 4 (OBR-4))

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ESPD obrazec predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi ter morebitni imenovani podizvajalci.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD –

ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OBR-5

🗹

KALKULATIVNI ELEMENTI (obrazec – OBR-5)

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik obrazec izpolni in ga vključno z lastno prilogo - kalkulativnimi elementi (ki je sestavni del obrazca št. 5) odda preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem

oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

VSXXXXX

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

5/1

Lastna priloga ponudnika

🗹

(lastna priloga ponudnika) - kalkulativni elementi

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik sam pripravi predmetno lastno prilogo, skladno z navodili razpisne dokumentacije, in jo, kot navedeno zgoraj, vključno z obrazcem št. 5 (OBR-5) odda preko sistema e-JN. Predmetno lastno prilogo predloži preko sistema e-JN skenirano v obliki .pdf formata v

razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«..

OBR-6

🗹

IZJAVA PONUDNIKA – FINANČNA ZAVAROVANJA

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik predmetni obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18.

člen Obligacijskega zakonika).

6/1

OBR-6/1

🗹

Garancija za resnost ponudbe

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik predmetno garancijo preko sistema e-JN skenirano v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

To je obvezna priloga obrazca št. 6 (OBR-6).

6/2

OBR-6/2

🗹

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ponudnik s podpisom vzorca potrjuje, da je seznanjen z zahtevano vsebino obrazca)

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik predmetni vzorec garancije preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

To je priloga obrazca št. 6 (OBR-6).

Ponudnik vzorec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega

zakonika).

6/3

OBR-6/3

🗹

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku

(ponudnik s podpisom vzorca potrjuje, da je seznanjen z zahtevano vsebino obrazca)

To je priloga obrazca št. 6 (OBR-6). Ponudnik vzorec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati

zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

VSXXXXX

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

OBR-7

🗹

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ PONUDNIKA

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi ter morebitni imenovani podizvajalci – glede na postavljene pogoje v razpisni dokumentaciji in glede na način izpolnjevana pogojev.

Zaželeno je, da se predloži dokazilo glede zahtevane bonitetne ocene (ni pa obvezno):

7/1

Potrdilo eS.BON ali S.BON-1/P (S.BON-1 –

samostojni podjetniki)

🗹

Poxxxxxx xS.BON ali S.BON-1/P (S.BON-1 – samostojni podjetniki) – ZAŽELENO JE, DA PONUDNIKI DOKAZILO GLEDE BONITETNE OCENE, PREDLOŽIJO ŽE V PONUDBENO DOKUMENTACIJO, NI PA OBVEZNO.

V primeru, da predloži skupina gospodarskih subjektov skupno ponudbo, morajo predmetni pogoj izpolnjevati vsi partnerji v skupni ponudbi in vsi partnerji predložiti v sistemu e-JN predmetno dokazilo.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik predmetno dokazilo glede bonitetne ocene preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge«..

OBR-8

🗹

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

NAVODILO:

Ta obrazec predložijo, v primeru skupne ponudbe, vsi partnerji v skupni ponudbi, tudi morebitni imenovani podizvajalci in vnesejo podatke v tabelo pod točko a) tega obrazca. Tabelo pod točko b) pa izpolni z vsemi zahtevanimi podatki tisti partner v skupni ponudbi ali imenovani podizvajalec, ki predmetni pogoj glede VD izpolnjuje. V obrazcu morajo biti pod točko a) navedene osebe, ki bodo sodelovale in bodo odgovorne za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

VSXXXXX

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

OBR-8

🗹

e-JN: Ponudnik obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik (v primeru skupne ponudbe pa vodilni partner) obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

Zaželeno je, da se priloži dokazila – referenčna potrdila za VD:

8/1

OBR-8/1

🗹

REFERENČNO POTRDILO ZA VD (1X)

ZAŽELENO JE, DA PONUDNIKI DOKAZILO GLEDE NAVEDENIH REFERENC, PREDLOŽIJO ŽE V PONUDBENO DOKUMENTACIJO, NI PA OBVEZNO.

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov to potrdilo predloži tisti ponudnik v skupni ponudbi in morebitni imenovani podizvajalec, ki predmetni pogoj izpolnjuje.

………………………………………………………………………………

e-JN: Ponudnik predmetno izpolnjeno, žigosano in podpisano referenčno potrdilo za VD preko sistema e-JN skeniranega predloži v obliki .pdf formata v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

8/2

OBR-8/2

🗹

REFERENČNO POTRDILO ZA VD (1X)

ZAŽELENO JE, DA PONUDNIKI DOKAZILO GLEDE NAVEDENIH REFERENC, PREDLOŽIJO ŽE V PONUDBENO DOKUMENTACIJO, NI PA OBVEZNO.

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov to potrdilo predloži tisti ponudnik v skupni ponudbi in morebitni imenovani podizvajalec, ki predmetni pogoj izpolnjuje.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik predmetno izpolnjeno, žigosano in podpisano referenčno potrdilo za VD preko sistema e-JN skeniranega predloži v obliki .pdf formata v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

OBR-9

🗹

REFERENČNA LISTA IN REFERENCE

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov je zaželeno, da ta obrazec predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi ter morebitni imenovani podizvajalci – glede na postavljene pogoje v razpisni dokumentaciji in glede na način izpolnjevana pogojev.

NAVODILO:

V primeru skupne ponudbe je zaželeno, da ta obrazec predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi (in podizvajalci, v primeru uporabe zmogljivosti drugih). Obrazec s podatki o referencah izpolnijo tisti gospodarski subjekti v skupni ponudbi, ki imajo ustrezne reference, ostali obrazec žigosajo in podpišejo ter priložijo v ponudbeno dokumentacijo, tudi če nimajo referenc.……………………………………

e-JN: Ponudnik obrazec izpolni in ga preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik obrazec podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN

oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

Zap. št.

OBRAZEC ŠT.

PREDLOŽITEV OBRAZCEV

VSXXXXX

ponudnik / vodilni pon.

partnerji. v skupni pon.

podizvajalec

OBR-9

🗹

Zaželeno je, da se priloži dokazila – referenčna potrdila za ponudnika (ni pa obvezno):

9/1

OBR-9/1

🗹

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA (1X)

ZAŽELENO JE, DA PONUDNIKI DOKAZILO GLEDE NAVEDENIH REFERENC, PREDLOŽIJO ŽE V PONUDBENO DOKUMENTACIJO, NI PA OBVEZNO.

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov to potrdilo predloži tisti ponudnik v skupni ponudbi in/ali morebitni imenovani podizvajalec, ki predmetni pogoj izpolnjuje.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik predmetno izpolnjeno, žigosano in podpisano/a referenčno/a potrdilo/a preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf

formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

9/2

OBR-9/2

🗹

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA (1X)

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov to potrdilo predloži tisti ponudnik v skupni ponudbi in/ali morebitni imenovani podizvajalec, ki predmetni pogoj izpolnjuje.

OBR-10

🗹

VZOREC POGODBE(obrazec in vzorec pogodbe – izpolniti!)

(Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen z zahtevano vsebino le te)

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ta obrazec in vzorec pogodbe predloži le tisti, ki je v pravnem aktu naveden kot nosilec posla oz. vodilni ponudnik.

…………………………………………………………………………………... e-JN: Ponudnik izpolni obrazec ter ga vključno s prilogo – vzorcem pogodbe (ki je sestavni del predmetnega obrazca) preko sistema e-JN skeniranega v obliki .pdf formata predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik obrazec in vzorec pogodbe podpiše z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu e-JN oziroma z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in

izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

10/1

Vzorec pogodbe

🗹

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Naročnik:	OBČINA LOŠKA DOLINA Cesta Notranjskega odreda 2 1386 Stari trg pri Ložu

Predmet javnega naročila:	»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

Zaporedna številka javnega naročila:	430-11/2020

Vrsta naročila:	Gradnje

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	Odprti postopek (40. člen ZJN-3)

Javni razpis je bil oddan na Portalu javnih naročil dne 13. 7. 2021, pod številko objave na Portalu javnih naročil .

OBR-1

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, oddanega na portalu javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis:

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo skladu s pogoji in navodili za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije, kot sledi:

ŠTEVILKA PONUDBE:

I. PONUDNIK (V PRIMERU SKUPNE PONUDBE VODILNI PARTNER)

Firma oziroma ime:
Sedež / Naslov:
ID za DDV:
Matična številka:

II. NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (obvezno ustrezno obkroži):

A. Samostojno - kot samostojen ponudnik,

B. S podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

C. Skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov,

D. Skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

III. PONUDBENA CENA

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

(430-11/2020)

Zap. Št.	Vrsta del	Ponudbena cena v €
1.	PREDDELA
2.	ZEMELJSKA DELA
3.	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
4.	ODVODNJAVANJE
5.	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
6.	OPREMA CEST
7.	ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO VODOVODA
8.	MONTAŽNA DELA VODOVODA
9.	NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA
SKUPAJ 1. – 9.:

10.	NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od 1.-9.
11.	IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V 3 IZVODIH IN CD (komplet z izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del, s certifikatom, z vrisanimi komunalnimi vodi, vključno s katastrom komunalnih naprav)
12.	POROČILO O IZVEDENIH DELIH Z BCP OBRAZCI ZA VPIS V EVIDENCO, BCP (banko cestnih podatkov) ZA VPIS V KATASTER

	SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (od 1. do vključno 12.) brez 22% DDV:
	- POPUST %:
	SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (z morebitnim popustom) brez 22% DDV:
	22% DDV:
	SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (z morebitnim popustom) z 22% DDV:

PONUDNIK MORA V SISTEMU e-JN za tem obrazcem:

• V PRIMERU SKUPNE PONUDBE v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« priložiti PRAVNI AKT, vključno z IZJAVO in POOBLASTILOM partnerjev vodilnemu partnerju (skladno z 5. točko, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE),

• V PRIMERU UPORABE ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« priložit – PISNI DOGOVOR (skladno z 8. točko, I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE).

Morebitni priloženi pravni akt in izjava ter pooblastilo partnerjev (v primeru skupne ponudbe) in morebitni priloženi pisni dogovorom (v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov) je sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

IV. »PONUDBENA IZJAVA«

je sestavni del obrazca št. 1 (OBR-1)

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

(430-11/2020)

Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

A) ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila in zajema tudi vse stroške, ki jo cena na enoto posamezne postavke mora zajemati, skladno z 4. točko - CENA NA ENOTO MORA ZAJEMATI, IV. PONUDBENA CENA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije;

B) nudimo izvedbo, dokončanje in primopredajo objekta oz. razpisanih del v skladu s pogoji in navodili razpisne dokumentacije, veljavno slovensko zakonodajo, in predpisanimi pogoji ter časovnimi omejitvami, odločitvami in navodili ter zahtevami naročnika, brez rezerve in omejitev, vse to za, v naši ponudbeni dokumentaciji, navedeno ponudbeno ceno;

C) je cena na enoto v EUR za posamezno postavko podana v popisu del nespremenljiva (fiksna) za ves čas izvedbe del, ne glede na spremembe cen materiala, prevozov ali drugih kalkulativnih elementov cen v času izvajanja pogodbenih del;

D) da izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. in 656 člena Obligacijskega zakonika;

E) v primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči. Za računske napake štejejo napake v osnovnih računskih operacijah (množenje, seštevanje, odštevanje in deljenje);

F) v primeru oddaje skupne ponudbe vsak ponudnik v skupini ponudnikov in v primeru uporabe zmogljivosti drugega subjekta, glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, pa tudi ta subjekt odgovarja naročniku za celo obveznost in lahko naročnik zahteva njeno izpolnitev od kogar hoče, vse dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena; vendar pa obveznost preneha, ko jo en izmed gospodarskih subjektov v ponudbi oziroma ponudnik v skupini ponudnikov izpolni, in so vsi gospodarski subjekti v ponudbi oziroma ponudniki v skupini ponudnikov prosti (v skladu z 395. člen OZ);

G) če bomo, v primeru oddaje ponudbe skupine gospodarskih subjektov, kot ponudnik, uporabili pri izvajanju predmetnega javnega naročila zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov bodo, v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3, navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila;

H) bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, skladno z šestim (6) odstavkom 91.člena ZJN-3 in skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK-UPB2), v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;

I) soglašamo, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prejetih ponudb v predmetnem postopku javnega naročanja, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe;

J) smo v celoti seznanjeni z navodili za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašamo;

K) smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da z njimi v celoti soglašamo ter nanje nimamo pripomb;

L) v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila, naše podjetje daje za vsa izvedena dela 3 letno garancijo, od uspešno opravljene primopredaje objekta in uspešno podpisanega primopredajnega zapisnika. Za opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno 1 leto od primopredaje del;

M) smo seznanjeni, da v kolikor je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: DRK) poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega (1) odstavka ali 1. točke drugega (2) odstavka 112. ZJN-3;

N) v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naše podjetje odpravilo napake v garancijski dobi v skladu z obvestilom in zahtevami naročnika;

O) kot gospodarski subjekt oziroma ponudnik, ki oddajamo ponudbo za to javno naročilo, da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom (Občino Loška dolina), niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije, skladno z točko f) 75. člena ZJN-3 in obrazcem št. 4 (OBR-4) – KROVNA IZJAVA;

P) da bomo kot izbrani ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe pa izbrani ponudniki v skupni ponudbi (tj. partnerji v skupni ponudbi) sam/i izvedel/li, torej z lastnimi zmogljivostmi, vsaj dela:

⮚ 1 PREDDELA,

⮚ 2 ZEMELJSKA DELA,

⮚ 3.1 Nosilne plasti,

⮚ 3.5 Robni elementi vozišč,

⮚ 4 ODVODNJAVANJE,

⮚ 7 ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO VODOVODA

(iz predmetnega popisa del – OBR-1/B - Popis del), tj. brez podizvajalca/ev, pri predmetni investiciji;

Q) v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila, bomo dosledno spoštovali in upoštevali vse, v 10. točki (ZAVEZA IZBRANEGA PONUDNIKA), I. SPLOŠNI DEL, B NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije, navedene zaveze izbranega ponudnika.

R) ponudba velja za celotno javno naročilo in velja do vključno 31. 1. 2022.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-1/A

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

1/A POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJE)

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

PONUDBENA VREDNOST

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST KOT JE NAVEDENA V OBRAZCU PONUDBE – obrazec št. 1 (OBR-

1) in v popisu del (glavna rekapitulacija) – obrazec 1/B (OBR-1/B)

	v EUR
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (z morebitnim popustom) brez 22% DDV:
22% DDV:
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (z morebitnim popustom) z 22% DDV:

Gospodarski subjekt oz. ponudnik mora v sistemu e-JN DO ROKA ZA ODDAJO PONUDB, kot sestavni del svoje ponudbene dokumentacije, poleg vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih obrazcev, ki jih predloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« predložiti:

• v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun« obrazec št. 1/A (OBR-1/A) - povzetek predračuna (rekapitulacija) v obliki .pdf formata.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-1/B

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

1/B POPIS DEL

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

Ponudnik mora ta obrazec podpisati in žigosati ter mu kot prilogo in obvezni ter sestavni del tega obrazca priložiti v celoti izpolnjen popis del (predračun).

Gospodarski subjekt oz. ponudnik mora v sistemu e-JN kot sestavni del svoje ponudbene dokumentacije poleg vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih obrazcev, ki jih predloži v obliki .pdf formata v razdelek

»Dokumenti«, del »Ostale priloge« predložiti V CELOTI IZPOLNJEN POPIS DEL (vse Excelove datoteke) v dveh oblikah in sicer:

⮚ 1. OBLIKA:

V EXCELU - Popis del v Excelu je prav tako označen z OBR-1/B – popis del in je obvezni in sestavni del obrazca razpisne dokumentacije št. 1/B (OBR-1/B) in se v sistemu e-JN odda (v celoti izpolnjen) v EXCELU v razdelek »Dokumenti«, del

»Ostale priloge«, skladno s podanimi navodili v razpisni dokumentaciji in

⮚ 2. OBLIKA:

v .pdf formatu - Ponudnik v celoti izpolnjen popis del v Excelu shrani v obliki .pdf formata ter ga v sistemu e-JN odda v obliki .pdf formata v razdelek »Dokumenti«, del

»Ostale priloge«. Popis del v obliki. pdf formata ponudnik podpiše s podpisom ponudbe v sistemu e-JN.

POPIS DEL V EXCELU IN V OBLIKI .PDF FORMATA (se priloži za tem obrazcem) JE OBVEZNI SESTAVNI DEL PONUDBENE DOKUMENTACIJE PONUDNIKA.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-2

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner/ Partner/Podizvajalec (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

2. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

V skladu s Priporočili Komisije št. 2003/361/EC izpolnjujemo kriterije za mikro, majhno oziroma srednje podjetje - MSP(potrebno ustrezno označiti):

	smo MSP
	nismo MSP

I. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Firma oziroma ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
Matična številka:
Številka TRR:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba gospod. subjekta:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

II. IZJAVA

je sestavni del obrazca št. 2 (OBR-2)

Dovoljujemo in pooblaščamo, skladno z 77. členom ZJN-3 in 22.členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, naročnika Občino Loška dolina, da lahko za namene javnega razpisa:

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

(430-11/2020)

oddanega na portalu javnih naročil pridobi naše osebne podatke in dokazila oz. potrdila iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za:

a) nas kot ponudnika – gospodarskega subjekta (pravno osebo) in

b) osebe, ki so imajo v gospodarskem subjektu funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje (kot npr. zakoniti zastopnik, prokuristi) ali odločanje ali nadzor v njem (75. člen ZJN-3):

1.	GOSPODARSKI SUBJEKT(naziv)
	Naslov:
	Poštna številka in kraj
	Davčna številka
	Matična številka
	Številka vpisa v sodni register oz. številka vpisa v Poslovni register Slovenije AJPES- navedba izpostave

	IME IN PRIIMEK OSEBE, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, NASLOV IN KRAJ STALNEGA PREBIVALIŠČA (navedba vseh zahtevanih podatkov!)	FUNKCIJA	PODPIS
1
2
3
4

(V primeru večjega števila oseb se predmetna izjava obrazca št. 2 fotokopira. Zaželeno je, da se ustrezno tudi popravi zaporedno oštevilčenje, popravek ponudnik žigosa in podpiše).

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja/partnerja/ podizvajalca:

(Podpis)

III. PODATKI O DELU PREVZETEGA JAVNEGA NAROČILA

je sestavni del obrazca št. 2 (OBR-2)

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

(430-11/2020)

NAVODILO:

Ta del obrazca št. 2 izpolniti le, ko:

⮚ gospodarski subjekt nastopa kot eden izmed partnerjev v skupni ponudbi ali

⮚ kot podizvajalec,

ostali ponudniki – ki oddajajo ponudbo kot samostojni ponudniki - (torej niso partnerji v skupni ponudbi in/ali podizvajalci) ta del obrazca le podpišejo (žigosajo) in priložijo neizpolnjenega v ponudbeno dokumentacijo.

Vodilni partner/ Partner/Xxxxxxxxxxxx (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

NATANČNA NAVEDBA VRSTE DEL PO POPISU DEL (OZ OPIS DELA NAROČILA – VRSTO POSLA) IN KOLIČINO, KI JO V ZVEZI S PREDMETNIM JAVNIM NAROČILOM PREVZEMA GOSPODARSKI SUBJEKT
KRAJ IZVEDBE
PREDVIDEN ROK IZVEDBE
VREDNOST PREVZETEGA DELA NAROČILA BREZ DDV:	V EUR	Odstotek prevzetih del glede na celoten obseg del za predmetno javno naročilo: %

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje vodilnega partnerja

/partnerja/ podizvajalca:

(Podpis)

OBR-3

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

3. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

(opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

A. NE BOMO sodelovali s podizvajalci / B. XXXX sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv in naslov podizvajalca	Opis dela naročila, ki ga oddaja v podizvajanje	Navedba zakonitega/ih zastopnika/ov	Vrednost dela naročila v € in delež %
1.
2.
3.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

⮚ da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli,

⮚ da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo,

⮚ da bomo svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki jo bomo predhodno potrdili. V kolikor izvajalec v mesečnih situacijah ne bo priložil mesečnega računa oz. situacije nominiranega podizvajalca, je dolžan, za ta mesec, dostaviti original izjavo nominiranega podizvajalca, da za predmetni mesec ni izstavil mesečnega računa oz. situacije.

⮚ da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

⮚ da bomo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, skladno z 94. členom ZJN-3, na zahtevo naročnika, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-3/1

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Podizvajalec:

3/1. ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

naročniku OBČINI LOŠKA DOLINA dajemo zahtevo, na podlagi katere naj naročnik nam namesto glavnega izvajalca neposredno poravnava plačilo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da podizvajalec, v skladu z določili 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo. Le v tem primeru se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Skladno z drugo alinejo, petega (5) odstavka 94. člena ZJN-3, podajamo soglasje, da naročnik OBČINI LOŠKA DOLINA namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek zakonitega zastopnika PODIZVAJALCA:

(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-4

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner/ Partner/Podizvajalec/ (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

Drugi subjekt (81.člen ZJN-3)

4. KROVNA IZJAVA

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo pri;

(poklicni ali poslovni register v katerega jer vpisan gospodarski subjekt in številka vpisa v sodni register oz. številka vpisa v Poslovni register Slovenije AJPES - navedba izpostave )

2. da našemu gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ- 1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

3. da imamo na dan, oddaje ponudb:

- izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 eurov ali več, ter

- da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

…………………………………………………………………………………………………………………..

38. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/2020, 152/20-ZZUOOP, v nadaljevanju: ZIUOOPE) ureja možnost popravnega mehanizma pri neplačanih davkih in prispevkih ter neoddanih x.xx. REK obrazcih iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 in a) točke drugega odstavka 67. a člena ZJN-3 (velja do 31. decembra 2021).

POPRAVNI MEHANIZEM:

………………………………………………………………………………………………………………….

4. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

5. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države niso ugotovile najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

…………………………………………………………………………………………………………………. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA (POPRAVNI MEHANIZEM):

Izpolnjen predmetni obrazec »KROVNA IZJAVA« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3).

………………………………………………………………………………………………………………….

6. da v zvezi z nami ne obstaja noben izmed spodaj navedenih položajev:

• da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter da naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ter da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ter da se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

• da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta;

• da nismo z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

• da v zvezi z nami ni podano nasprotja interesov 91. člena ZJN-3 – v nasprotnem primeru se zavezujemo o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika;

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

• da nismo predhodno sodelovali pri pripravi postopka javnega naročanja – v nasprotnem primeru se zavezujemo o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika;

• da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe, uveljavljal odškodnino ali izvedel druge primerljive sankcije;

• da nismo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, da smo te informacije razkrili in smo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN- 3;

• da nismo poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

7. da smo soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo:

• da bomo predmetna razpisana dela v celoti izvedli za, v naši ponudbeni dokumentaciji, navedeno ceno, brez kakršnih koli zadržkov in omejitev;

• da smo proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;

• da se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije;

• da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe;

• da se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z zahtevami naročnika;

• da razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel;

• da razumemo, da variante ponudbe niso dopustne;

• da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;

• da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;

• da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del;

• da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljave zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

• da razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

NAVODILO:

Obvezna priloga obrazca št. 4 (OBR-4) je izpolnjen ESPD obrazec.

V primeru, da ponudbo predloži skupina ponudnikov ESPD obrazec predložijo vsi ponudniki v skupni ponudbi ter morebitni imenovani podizvajalci.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja/partnerja/podizvajalca:

__ _

(Podpis)

OBR-5

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

5. KALKULATIVNI ELEMENTI

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

..........................................................................................................................................................

Gospodarski subjekt oz. ponudnik mora za to stranjo priložiti kalkulativne elemente, skladno s 7. točko, IV. PONUDBENA CENA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, na podlagi katerih je

izdelana ponudba in sicer;

• cenik delovne sile,

• cenik mehanizacije,

• cenik transportov,

• cenik materiala FCO gradbišče,

• cenik asfaltnih mešanic in

• cenik kamnolomskih frakcij.

OBVEZNA LASTNA PRILOGA (predložiti za tem obrazcem):

Ceniki - cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik transportov, cenik materiala FCO gradbišče, asfaltnih mešanic in kamnolomskih frakcij - na podlagi katerih je izdelana ponudba.

NAVODILO:

Ceniki morajo biti na vsakem listu žigosani (v kolikor gospodarski subjekt posluje z žigom) in podpisani. V primeru skupne ponudbe predmetne zahtevane cenike predloži le nosilec posla oz. vodilni partner

Kraj in datum: žig Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

OBR-6

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

6. IZJAVA PONUDNIKA – FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

I. V prilogi tega obrazca prilagamo, skladno z 6. točko, II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije, garancijo za resnost ponudbe, skladno z vzorcem garancije - obrazec št. 6/1 (OBR-6/1) razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora predmetno garancijo za resnost ponudbe preko sistema e-JN predloži skenirano v obliki .pdf formata v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

To je obvezna priloga obrazca št. 6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku, v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, dostavili:

1. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe, ter izjavljamo, da bo (bančna) garancija / kavcijsko zavarovanje:

▪ izdana v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV,

▪ veljala najkasneje do vključno 30. 9. 2022,

▪ izdana brezpogojno, brez zadržkov in plačljivo na prvi poziv ter ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov veljavnosti garancije, nižjega zneska ali dodatnih omejitev zneska, spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko, kot je določil naročnik.

▪ skladna s potrjenim vzorcem garancije v razpisni dokumentaciji - obrazec št. 6/2 (OBR-6/2).

2. Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ob primopredaji objekta oziroma ob podpisu primopredajnega zapisnika ter izjavljamo, da bo bančna garancija / kavcijsko zavarovanje:

▪ izdana v višini 5% končne obračunske vrednosti izvedenih del z DDV,

▪ veljala do vključno 3 leta po zapisniški primopredaji del,

▪ skladna z vzorcem v razpisni dokumentaciji - obrazec št. 6/3 (OBR-6/3).

SKENIRAN IN IZPOLNJEN ORIGINAL OBRAZEC 6/1 PONUDNIK OZ. VODILNI PARTNER, V PRIMERU SKUPNE PONUDBE, V SISTEMU e-JN PREDLOŽI V OBLIKI .pdf FORMATA IN JE OBVEZNI SESTAVNI DEL PREDMETNEGA OBRAZCA. OBRAZEC 6/2 IN 6/3 (vzorec garancij) PONUDNIK OZ. VODILNI PARTNER, V PRIMERU SKUPNE PONUDBE, LE ŽIGOSA IN PODIŠE, SKENIRA TER GA V SISTEMU e-JN PREDLOŽI V OBLIKI

.pdf FORMATA V RAZDELEK »DOKUMENTI«, DEL »OSTALE PRILOGE«.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-6/1

OBRAZEC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je

(vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po kraju upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR-6/2

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po kraju upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR-6/3

OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO

V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po kraju upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-7

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner/ Partner/Podizvajalec (ustrezno označi oz. podčrtaj in navedi):

7. EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ PONUDNIKA

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

a) da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli več kot tri dni blokiranih transakcijskih računov (to velja za vse TRR, ki jih ponudnik ima),

b) da imamo izkazano (v primeru skupne ponudbe pa vodilni partner), skladno z razpisno dokumentacijo, zahtevano bonitetno oceno. Za tem obrazcem prilagamo ustrezno, zahtevano dokazilo eS.BON ali S.BON-1/P (S.BON-1 – samostojni podjetniki) izdano s strani AJPES-a, o izpolnjevanju predmetnega pogoja (tretja alineja/točka, pogoja 7, 4. točke – EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ, poglavja II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.

c) da znaša letni prihodek za posamezno leto 2018, 2019 in 2020 (oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, letni prihodki v času od ustanovitve):

PRIHODKI	2018	2019	2020
PRIHODKI

d) V kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov glede povprečnega letnega prihodka v zadnjih treh letih, znaša letni prihodek TEGA GOSPDODARSKEGA SUBJEKTA za posamezno leto 2018, 2019 in 2020:

PRIHODKI	2018	2019	2020
PRIHODKI

Opomba: V prilogi obrazca št. 1 (OBR-1) mora ponudnik, ki uporablja zmogljivost drugih gospodarskih subjektov predložiti zagotovilo, v obliki pisnega dogovora med ponudnikom in tem gospodarskim subjektom.

GOSPODARSKI SUBJEKT(katerega zmogljivost uporablja):

(Točen naziv)

	Kraj in datum:	žig	Zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:
			(Ime priimek in podpis zakonitega zastopnika)

e) da dovoljujemo, da naročnik preveri resničnost navedb v izjavi.

PONUDNIK:

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja/partnerja/podizvajalca:

___

(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-8

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner / Partner / Podizvajalec (ustrezno označi oz. podčrtaj):

8. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

zagotavljamo tehnične in kadrovske zmogljivosti, skladne z zahtevami iz specifikacije naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročil in da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje ter imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

a) SEZNAM OSEB, KI BODO ODGOVORNE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ime in priimek	Izobrazba	Strokovne kvalifikacije	Delovne izkušnje (kratek opis/naziv investicij)	Pravno razmerje med ponudnikom in navedeno osebo

NAVODILO:

Ta obrazec predložijo, v primeru skupne ponudbe, vsi partnerji v skupni ponudbi, tudi morebitni imenovani podizvajalci in vnesejo podatke v tabelo pod točko a) tega obrazca. Tabelo pod točko b) pa izpolni z vsemi zahtevanimi podatki tisti partner v skupni ponudbi ali imenovani podizvajalec, ki predmetni pogoj glede VD izpolnjuje. V obrazcu morajo biti pod točko a) navedene osebe, ki bodo sodelovale in bodo odgovorne za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja/partnerja/podizvajalca:

(Podpis)

»nadaljevanje obrazca številka 8 (OBR-8)«

Samostojni ponudnik / Vodilni partner / Partner / Podizvajalec (ustrezno podčrtaj in navedi):

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

430-11/2020-4

b) VODJA DEL ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA:

Ime in priimek:
Strokovni naziv/izobrazba:
Št. vpisa v IZS:
Izpolnjevanje zahtev po 1. točki POGOJA 8, 5. točke – TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST, (ustrezno obkroži!)	Vodja del izpolnjuje pogoje iz GZ:
	V skladu z drugo alinejo šestega (6) odstavka 14. člena GZ: DA NE
Navedba zahtevanih referenc za VD, skladno z 2. točko, POGOJA 8, 5. točke – TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST, poglavja II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije (navesti vse zahtevane podatke in ustrezno obkrožiti!) Dokazilo: (Xxxxxxxx je, da se v prilogi tega obrazca priložijo ustrezna, zahtevana referenčna dokazila oz. potrdila za VD, ni pa obvezno)	2) (naziv ref. investicije - LOKALNI VODOVODI – kratek opis): Klasifikacija CC-SI (navedi): Izvedba objekta oz. vodovoda iz nodularne litine (NL) (ustrezno obkroži): DA NE Navedi DN: V dolžini (v m): Leto izvedbe (od – do):

Navedba zahtevanih referenc za VD, skladno z

3. točko, POGOJA 8, 5. točke – TEHNIČNA IN

STROKOVNA

USPOSOBLJENOST, poglavja

II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO

PONUDBE razpisne dokumentacije

(navesti vse zahtevane podatke in ustrezno obkrožiti!)

Dokazilo:

(Xxxxxxxx je, da se v prilogi tega obrazca priložijo ustrezna, zahtevana referenčna dokazila oz. potrdila za VD, ni pa obvezno)

3) (naziv ref. investicije - REGIONALNA CESTA ali LOKALNA CESTA– kratek opis):

klasifikacija CC-SI:

V površini (v m2):

Leto izvedbe (od – do):

Pravno razmerje med ponudnikom in vodjo del:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:

a) bo vodja del opravljal dela na predmetnem objektu oz. predmetni investiciji,

b) bo bil stalno prisoten (minimalno 8 ur dnevno) na objektu oz. na območju izvedbe del,

c) bo obvladoval projekt,

d) bo dosegljiv ter na razpolago naročniku (in tudi nadzorniku),

e) bo prisoten na (operativnih in morebitnih drugih) sestankih z naročnikom.

Zaželeno je, da ponudnik za tem obrazcem priloži zahtevano/a dokazilo/a za VD – REFERENČNO/A POTRDILO/A za VD, ni pa obvezno.

Kraj in datum:	(žig)	Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja/partnerja/podizvajalca:

		(Podpis)

OBR-8/1

REFERENČNO POTRDILO – LOKALNI VODOVODI- za VD

za potrebe javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

430-11/2020-4

Investitor:

(naziv in naslov)

Kontaktna oseba:

(ime, priimek, navedba funkcije kontaktne osebe)

Telefon kontaktne osebe: , e-mail:

POTRJUJEMO da je g./ga.

kot vodja del opravil naslednja dela:

Naziv investicije:
Vrsta dela (opis vrste izvedenih del):
Ali je šlo za izvedbo celotnih GOI (gradbeno obrtniških in inštalacijskih) del predmetne referenčne investicije:	DA NE
Navedba šifre klasifikacije CC-SI referenčnega objekta:
Referenčni objekt je iz NL (nodularne litine)	DA NE
Navesti DN:
V dolžini (v m):	Dolžina izvedenega referenčnega objekta v m:
Kraj izvedbe:
Čas izvedbe od - do (mesec/leto):
Investicija je zaključena:	DA	NE

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe investitorja:

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-8/2

REFERENČNO POTRDILO – REGIONALNA CESTA ali LOKALNA CESTA-

za VD

za potrebe javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

430-11/2020-4

Investitor:

(naziv in naslov)

Kontaktna oseba:

(ime, priimek, navedba funkcije kontaktne osebe)

Telefon kontaktne osebe: , e-mail:

POTRJUJEMO da je g./ga.

kot vodja del opravil naslednja dela:

Naziv investicije:
Vrsta dela (opis vrste izvedenih del):
Ali je šlo za izvedbo celotnih GOI (gradbeno obrtniških in inštalacijskih) del predmetne referenčne investicije:	DA NE
Navedba šifre klasifikacije CC-SI referenčnega objekta:
Vrsta gradnje – obkroži:	novogradnja rekonstrukcija (obnova)
V površini (v m2):	Površina izvedenega referenčnega objekta v m2:
Kraj izvedbe:
Čas izvedbe od - do (mesec/leto):
Investicija je zaključena:	DA	NE

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe investitorja:

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-9

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner / Partner / Podizvajalec (ustrezno podčrtaj in navedi):

9. REFERENČNA LISTA IN REFERENCE

Predmet javnega razpisa

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

V spodnji tabeli navajamo referenčne objekte oz. reference, ki so skladne s pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije in sicer skladno z pogojem 9, 5. točke – TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST, poglavja II. POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL

PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije:

REFERENČNI INVESTITOR:

NAZIV INVESTICIJE oz.

OBJEKTA IN OZNAKA KLASIFIKACIJE

V DOLŽINI (v m) / V POVRŠINI (v m2)

LETO IZVEDBE

(datumsko od – do):

1.
2.
3.
4.

Upoštevane bodo le reference, kjer je gospodarski subjekt nastopal kot glavni izvajalec. Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri referenčnih naročnikih.

Zaželeno je, da ponudnik za tem obrazcem priloži zahtevana dokazila – REFERENČNA POTRDILA.

Kraj in datum:	(žig)	Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja/partnerja/podizvajalca:

		(Podpis)

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-9/1

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA

- LOKALNI VODOVODI -

za potrebe javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

430-11/2020-4

Investitor:

(naziv in naslov)

Kontaktna oseba:

(ime, priimek, navedba funkcije kontaktne osebe)

Telefon kontaktne osebe: __ , e-mail: __

POTRJUJEMO da je podjetje / izvajalec:

s sedežem

izvedel:

Naziv investicije:
Vrsta dela (opis vrste izvedenih del):
Ali je šlo za izvedbo celotnih GOI (gradbeno obrtniških in inštalacijskih) del predmetne referenčne investicije:	DA NE
Navedba šifre klasifikacije CC-SI referenčnega objekta:
Referenčni objekt je iz NL (nodularne litine)	DA NE
Navesti DN:
V dolžini (v m):	Dolžina izvedenega referenčnega objekta v m:
Kraj izvedbe:
Čas izvedbe od - do (mesec/leto):
Investicija je zaključena:	DA	NE

Kraj in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe investitorja:

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-9/2

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA

- REGIONALNA CESTA ali LOKALNA CESTA-

za potrebe javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

430-11/2020-4

Investitor:

(naziv in naslov)

Kontaktna oseba:

(ime, priimek, navedba funkcije kontaktne osebe)

Telefon kontaktne osebe: __ , e-mail: __

POTRJUJEMO da je podjetje / izvajalec:

s sedežem

izvedel:

Naziv investicije:
Vrsta dela (opis vrste izvedenih del):
Ali je šlo za izvedbo celotnih GOI (gradbeno obrtniških in inštalacijskih) del predmetne referenčne investicije:	DA NE
Navedba šifre klasifikacije CC-SI referenčnega objekta:
Vrsta gradnje – obkroži:	novogradnja rekonstrukcija (obnova)
V površini (v m2):	Površine izvedenega referenčnega objekta v m2:
Kraj izvedbe:
Čas izvedbe od - do (mesec/leto):
Investicija je zaključena:	DA	NE

Kraj in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe investitorja:

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 00 00 00 000, fax.: 00 00 00 000, e- pošta: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.x x

OBR-10

Številka:	430-11/2020-4
Datum:	13. 7. 2021

Samostojni ponudnik / Vodilni partner (ustrezno označi in navedi):

10. VZOREC POGODBE

Predmet javnega naročila

»OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

………………………………………………………………………………………………….. Gospodarski subjekt oz. ponudnik mora vzorec pogodbe ustrezno izpolniti s svojimi podatki in ostalimi manjkajočimi podatki. S podpisom ponudnik potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.

…………………………………………………………………………………………………..

Kraj in datum: (žig) Ime, priimek pooblaščene osebe za podpisovanje ponudnika/vodilnega partnerja:

(Podpis)

NAROČNIK: OBČINA LOŠKA DOLINA,

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ki ga zastopa župan Xxxxx XXXXXXX

ID številka za DDV: SI 78057370 Matična številka: 5880165

ter

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

ID številka za DDV: Matična številka: TRR:

so sklenili naslednjo

G R A D B E N O P O G O D B O

»OBNOVO VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel javni razpis po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) za investicijo: »OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa objavljenega pod referenčno številko 430-11/2020, na portalu javnih naročil dne 13. 7. 2021, pod številko

Pogodba je sklenjena na podlagi ZJN-3 in na podlagi Sklepa oziroma Odločitve o oddaji javnega naročila št.: , z dne .

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, sprejeti z razpisno dokumentacijo in ponudbo izvajalca št. z dne , podani na osnovi številke javnega naročila naročnika 430-11/2020 (430-11/2020-4 – razpisna dokumentacija).

II. POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Vrednost naročila po tej pogodbi znaša:

SKUPAJ POGODBENA VREDNOST brez 22% DDV:
⮚ POPUST %
SKUPAJ POGODBENA VREDNOST (z morebitnim popustom) brez 22% DDV:
22% DDV:
SKUPAJ POGODBENA VREDNOST (z morebitnim popustom) z 22% DDV:

(z besedo: eurov in … /100 z DDV)

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Naročnik bo izvajalcu plačal za dela po tej pogodbi glede na dejansko izvedene količine v okviru posameznih postavk.

Pogodbena cena za vsako postavko v popisu je fiksna, ne glede na spremembe cen materiala, prevozov ali drugih kalkulativnih elementov cen v času izvajanja pogodbenih del, in vsebuje tudi vse davke (razen davka na dodano vrednost), prispevke, dodatke iz naslova delovnega razmerja ali druge dodatke, v skladu s predpisi, takse, pristojbine, stroške soglasij, zavarovanj, garancij, dokazil in certifikatov, meritev, poročil o kvaliteti izvedenih del in druge stroške priprave in organizacije gradbišča, transportne stroške in vse ostale stroške ter vse stroške, ki jih cena na enoto mora vsebovati, navedene v 4. točki, IV. PONUDBENA CENA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije.

V ceno posameznih postavk so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela in dobave, ki s projektno dokumentacijo niso predvidene, so pa predpisane z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebne za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti predmeta javnega naročila v skladu z njegovim namenom, opisanim v razpisni in projektni dokumentaciji.

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so enotne cene iz ponudbe fiksne, ne glede na spremembe cen materiala, prevozov ali drugih kalkulativnih elementov cen v času izvajanja pogodbenih del.

Izvajalec in naročnik sta soglasna, da izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. in 656 člena Obligacijskega zakonika.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo vgrajeval samo materiale, ki jih je v razpisni oz. projektni dokumentaciji predvidel naročnik in jo je naročnik potrdil izvajalcu s sprejemom ponudbe. Če v razpisni dokumentaciji ali potrjeni ponudbi nivo kvalitete posameznega materiala ni določen, se izvajalec zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale, vse po potrditvi naročnika ob soglasju nadzornega organa. Pogodbena cena vsebuje vgradnjo takšnih materialov. Če je v razpisni dokumentaciji ali potrjeni ponudbi kvaliteta materiala opisno navedena (npr. višji cenovni razred, višji standardni razred), se izvajalec zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale, vse po potrditvi naročnika ob soglasju nadzora. Pogodbena cena vsebuje vgradnjo takšnih materialov in opreme. V kolikor pride do nesoglasij med izvajalcem in naročnikom glede kvalitete materialov, se bo postavil izvedenec ustrezne stroke, da odloči o ustreznosti določenega materiala oziroma opreme. Stroške postavitve izvedenca v primeru neustrezne kvalitete materialov in opreme nosi izvajalec, v kolikor se izkaže, da ni zagotovil materialov ustrezne kvalitete.

4. člen

Za dodatno naročena dela, če so potrebna, niso pa bila vključena v prvotno javno naročilo lahko skleneta naročnik in izvajalec dodatek k pogodbi na osnovi predhodno usklajenih in potrjenih ponudb brez novega postopka javnega naročanja samo v primeru iz 2. točke prvega (1) odstavka 95. člena ZJN3.

Izvajalcu za dodatno naročena dela, ki jih opravijo njegovi podizvajalci, ne pripadajo še posebej manipulativni stroški.

Če bo potrebno zaradi nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila, bosta lahko naročnik in izvajalec sklenila dodatek k pogodbi brez izvedbe novega javnega naročila, v skladu s 3. točko prvega (1) odstavka 95. člena ZJN-3.

V primeru iz prvega on tretjega odstavka tega člena kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbo javnega naročila.

Za dodatna in nepredvidena dela za katera cene niso podane v osnovni ponudbi izvajalca, se te določijo tako, da bodo primerljive s cenami iz osnovne pogodbe; cene se izračunajo na podlagi kalkulativnih elementov iz ponudbene dokumentacije (vendar vedno v primerljivi in sorazmerni vrednosti po osnovni ponudbeni ceni) oziroma po ponudbenem popisu del, pogodbe ter gradbenih norm.

Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz ponudbe št. , z dne , skupaj z morebitnim popustom, ki ga ponuja izvajalec.

Skladno z zgoraj omenjenim se bo sklenil dodatek k osnovni pogodbi, z upoštevanjem določb ZJN-3.

III. VELJAVNOST POGODBE, UVEDBA V DELO, ROK DOKONČANJA DEL IN PRIMOPREDAJA

5. člen

Izvajalec mora naročniku ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti:

− garancijo / kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

− kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ in 11. točko, I SPLOŠNEGA DELA, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne

dokumentacije.

Predložitev bančne garancije in kopije zavarovalne police je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe.

V primeru sklepanja dodatkov oz. aneksov k pogodbi in morebitnih zvišanj pogodbenega zneska se garancijski zneski ustrezno spremenijo in izdajo nove oziroma dodatne garancije v roku 10 dni od podpisa aneksa k pogodbi.

6. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po uvedbi v delo. Uvedba v delo se smatra, da je izvajalcu predano sledeče:

- podpisana gradbena pogodba,

- projektna dokumentacija v dveh izvodih,

- prostor potreben za izvedbo pogodbenih del.

Uvedba v delo se pisno evidentira v gradbeni dnevnik.

Rok za izvedbo del 300 (koledarskih) dni od uvedbe v delo izvajalca.

7. člen

V primeru, da zaradi okoliščin, ki niso na strani izvajalca, potrebno rok za dokončanje del podaljšati, ga lahko naročnik in izvajalec pisno podaljšata, kar uredita z dodatkom k pogodbi. O podaljšanju dokončno odloči naročnik. Zaradi tega se pogodbena cena ne sme spremeniti, niti nima izvajalec pravice do uveljavljanja dodatnih stroškov.

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v roku, določenem v tej pogodbi ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti vseh del (z DDV) za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od skupne vrednosti pogodbenih del (z DDV).

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo.

Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude naročnik pobota pri katerem koli neizvršenem plačilu po tej pogodbi.

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu s terminskim planom izvedbe del, ki ga potrdi naročnik, nadzornik in izvajalec del. Dokončanje del ne sme prekoračiti končnega roka. Terminski plan je priloga k pogodbi.

Rok dokončanja del se lahko ustrezno podaljša v naslednjih primerih:

- podaljšanje roka zaradi okoliščin iz prvega odstavka 7. člena te pogodbe s pisno obrazložitvijo razloga,

- v primeru višje sile,

- v primeru oblastvenih ukrepov in drugih državnih organov, ki bi onemogočili normalno nadaljevanje del,

- če se zaradi nepredvidenih del ali presežnih del pogodbena vrednost poveča za več kot 10%.

V primeru prve alineje, podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšano veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo del.

V primeru druge in tretje alineje je potrebna obojestranska ugotovitev, katera se vpiše v dnevnik o izvajanju del in se za ugotovljene dneve podaljša rok dokončanja del.

Zakasnitve katere bi nastale iz zadnje alineje se ugotovijo ob priliki finančnega obračuna opravljenih del. Za tako ugotovljene dneve se podaljša pogodbeni rok gradnje.

Pri naročilu nepredvidenih del je potrebno ugotoviti njihov vpliv na izvedbeni rok z vpisom v gradbeni dnevnik.

9. člen

Ko je naročnik pisno obveščen o dokončanju del izvršita pogodbeni stranki najkasneje v roku 10 dni podroben kvalitetni pregled vseh opravljenih del in o tem zapišeta zapisnik, katerega potrdijo naročnik, nadzornik in izvajalec. Po odpravljenih pomanjkljivostih iz kvalitetnega pregleda se izvede primopredajo del oz. prevzem opravljenih pogodbenih del.

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata