Pot Vitka Pavliča 5 T 03 56 54 350 W hrastnik.si

Pot Vitka Pavliča 5 T 03 56 54 350 W xxxxxxxx.xx

1430 Hrastnik F 03 56 54 369 E xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

NAROČNIK: Občina Hrastnik, Pot Xxxxx Xxxxxxx 5, 1430 Hrastnik, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik), davčna številka: SI83246274, matična številka: 5880181

in

IZVAJALEC:___________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; (v nadaljevanju: izvajalec), davčna številka: _______________, matična številka: __________________,

dogovorita in skleneta naslednjo



POGODBO ZA UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V ŠPORTNEM PARKU NA LOGU



  1. UVODNE DOLOČBE



  1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:



- da gre za izvedbo postopka oddaje naročila male vrednosti v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave __________

-da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila ________ z dne __________

-da ima naročnik za izvedbo del zagotovljena sredstva na naslednji proračunski postavki: 4216024 – Športno kulturni park Log, kontu : 420401 in NRP-ju: OB034-19-0017 Športno kulturni park Log.



- izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.



  1. PREDMET POGODBE



  1. člen

(Predmet pogodbe)



Predmet pogodbe so gradbena dela ureditve območja otroškega igrišča ter izdelava, dobava in montaža novih igral na otroškem igrišču v športnem parku na Logu, skladno s priloženim popisom gradbenih del, popisom opreme in slikovno prilogo naročnika.



Dela iz prejšnjega odstavka se dobavitelj zaveže opraviti skladno z:

  • dokumentacijo naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila, z vsemi spremembami in dopolnitvami ter pojasnili naročnika,

  • priloženo ponudbo dobavitelja, št. _____- z dne, ________, z vsemi spremembami in dopolnitvami,

  • veljavno zakonodajo s področja predmeta javnega naročila.



  1. POGOJI, NAČIN IN ROK IZDELAVE



  1. člen

Izvajalec se zaveže, da bo:

  • gradbena dela skladna s ponudbo in predračunom izvedel najkasneje v roku 15 koledarskih dni od uvedbe v delo,

  • pogodbena dela vezana na izdelavo in montažo igral skladno s ponudbo in predračunom izvedel najkasneje v roku 70 koledarskih dni od podpisa pogodbe,

  • takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so te odpravljene.



  1. člen

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.



V tem primeru se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.



  1. PODIZVAJALCI



  1. člen

Dobavitelj bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- naziv:

- naslov:

- matična številka:

- ID za DDV:

- transakcijski račun št.: ,odprt pri

- ki ga zastopa:

- predmet del:

- vrednost del:

- podizvajalec ______________ je/ni v ponudbi dobavitelja z dne __________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravnava njegove terjatve do izvajalca.



  1. člen

Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Xxxxxxxxxxx odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.



Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od dobavitelja zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.



  1. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK



  1. člen

Izvajalec se zaveže, da bo:

  • prevzeta dela izvršil po terminskem planu in utemeljenih zahtevah naročnika,

  • prevzeta dela izvršil strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke,

  • prevzeta dela opravil strokovno in kvalitetno na osnovi zahtev iz 2. člena te pogodbe,

  • naročniku tolmačil vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev tudi po končanju pogodbene naloge,

  • naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti,

  • občino pisno obvestil o pričetku del na terenu, in sicer najkasneje 2 delovna dneva pred pričetkom izvajanja del,

  • ustrezno zavaroval lokacijo izvedbe del po tej pogodbi, in sicer skladno z veljavno zakonodajo,

  • za čas trajanja del imel sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti v zvezi z dejavnostjo za škodo, ki bi jo ob izvajanju del povzročil naročniku, krajevni skupnosti ali tretjim osebam.



Obveznosti naročnika so:

  • da bo pregledal in pisno potrdil vsa dokazila o izvedenih delih,

  • v rokih plačal svoje finančne obveznosti do izvajalca.



  1. člen

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:

- da je upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa in dovoza

- da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,

- da bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom.



  1. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKLJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA



  1. člen

Izvajalec v okviru garancijskih rokov odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost in za kakovost izvedenih del 7 let.



Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela.



V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.



Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.



  1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI



  1. člen

Instrument zavarovanja: bančna garancija/ kavcijsko zavarovanje.

Višina zavarovanja: 5 % od vrednosti pogodbe z DDV.

Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od izteka roka za izvedbo del.



Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.



  1. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU



  1. člen

Instrument zavarovanja: bančna garancija/ kavcijsko zavarovanje.

Višina zavarovanja: 10 % od vrednosti posla.

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni po izteku garancijskega roka za kakovost izvedenih del.



Izvajalec mora najpozneje v petnajstih dneh od uspešnega prevzema del, naročniku izročiti zavarovanje, sicer se šteje da prevzem del ni opravljen.





  1. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL



  1. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša:

- ______________________ EUR brez DDV

- ______________________ EUR davek na dodano vrednost (DDV)

- ______________________ EUR pogodbena vrednost vključno z DDV.



Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto.



Izvajalec mora ob izdaji končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov.



Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih predpisov.



Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v proračunu Občine Hrastnik.

Proračunska postavka: 4216024 – Športno kulturni park Log

konto : 420401

NRP: OB034-19-0017 Športno kulturni park Log



  1. člen

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa popolnega računa z vsemi zahtevanimi prilogami v sistem UJPnet.



  1. člen

Naročnik bo sredstva za dela skladno s potrjenim predračunom nakazal na transakcijski račun izvajalca št.____________________v roku 30. dni po prejemu pravilno izstavljene situacije in e-računa, ki ga dobavitelj izstavi naročniku po zapisniški opravljeni primopredaji in potrditvi opravljenih del, ki so skladna s končnim prevzemnim zapisnikom.



  1. člen

V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v roku 8 dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče izvajalcu.



Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po končni primopredaji del.



  1. ODSTOP OD POGODBE



  1. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.



Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.





  1. POGODBENA KAZEN



  1. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV.



Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.



Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.



  1. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI



  1. člen

Odgovorna predstavnica naročnika za izvajanje te pogodbe je XXXXX XXXXX.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je __________________.

Odgovorni nadzornik je XXXXXX XXXXXX, inž. grad.





  1. REŠEVANJE SPOROV



  1. Člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.





  1. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA



  1. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.



Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

-za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.



  1. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki aneksa k tej pogodbi podpišeta obe pogodbeni stranki.





  1. člen

Vse spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.



  1. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.



Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsaka veljavnost izvirnika. Pogodbeni stranki prejmeta po dva (2) izvoda.



Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni stranki vsaka po dva (2) izvoda.



Datum: ……………………….…… Datum: ………………………………



Št. pogodbe: 430-0004/2021



Izvajalec: Naročnik:

OBČINA HRASTNIK

Xxxxx Xxxxx

Župan


1/6

Document Metadata

Filed: July 2nd, 2021